RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Številka: 430-0008/2013 - 3 Datum: 29.10.2013
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za javno naročilo :
Opravljane storitev zimske službe v Občini Štore
s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014
Številka: 430-0008/2013 - 3 Datum: 29.10.2013
Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Xxxxx s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014.
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.
S spoštovanjem,
Župan
Xxxxx XXXXXXXX
Priloge:
- Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe.
- Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti gospodarskega subjekta.
- Navedba vrste finančnih zavarovanj.
- Obrazci, določeni za izdelavo ponudbe.
- Tehnične specifikacije s popisom del.
- Seznam relacij s prioritetami izvajanja zimske službe po posameznih sklopih
- Splošni pogoji za okvirni sporazum z izjavo in vzorec okvirnega sporazuma.
Vložiti:
- v zadevo
1. SPLOŠNA DOLOČILA JAVNEGA NAROČILA
1. PODATKI O NAROČNIKU
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
2. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Xxxxx s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014.
3. OBJAVA JAVNEGA NAROČILA
Portal javnih naročil, dne 29.10.2013, pod št. JN13843/2013.
4. VRSTA POSTOPKA
Odprti postopek.
5. PRAVNA PODLAGA
25. člen ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013- ZJN-2-UPB5).
6. RAZDELITEV NA SKLOPE
Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:
I. Sklop: Kompole, Javornik, Svetina in ostale občinske ceste in javne poti navedene
v seznamu.
II. Sklop: Prožinska vas, Ogorevc in ostale občinske ceste in javne poti navedene v seznamu.
III. Sklop: Laška vas, Pečovje, Kanjuce, Svetli dol in ostale občinske ceste in javne poti
navedene v seznamu.
IV. Sklop: Draga, Kresnike in ostale občinske ceste in javne poti navedene v seznamu.
V. Sklop: Področje Železarne, Svetina, Kanjuce, Šentrupert in ostale občinske ceste in
javne poti navedene v seznamu.
Javno naročilo je razdeljeno na pet zaprtih sklopov. Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru posameznega sklopa, drugače je izločen iz izbora za posamezen sklop. Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. Ponudnik lahko poda ponudbo za vsak posamezni sklop posebaj ali za več sklopov skupaj.
Z najugodnejšim/i ponudnik-om/i (po posameznih sklopih) bo sklenjen okvirni sporazum za zimske sezone leta 2013 in 2014.
7. VARIANTE
Variantne ponudbe niso dovoljene.
8. OPCIJE
Opcije niso dovoljene.
9. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
60 dni od dneva, določenega za sprejemanje ponudb.
10. ROK IZVEDBE OZ. DOBAVE
Zimske sezone leta 2013 in 2014.
11. JEZIK PONUDBE
Ponudnik mora ponudbo predložiti v slovenskem jeziku.
12. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
Nastopanje s podizvajalci je dovoljeno.
13. ROK PLAČILA S STRANI NAROČNIKA
30. dan od uradnega prejema računa.
14. MERILO ZA IZBOR PONUDBE
Najnižja cena.
15. KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA
Xxxxx Xxxxxxx
Tel. št.: 03/000 00 00
Faks: 03/780 38 50
E-pošta: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
16. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB
11.11.2013 do vključno 10.00 ure.
17. NASLOV ZA POSREDOVANJE PONUDBE
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
Ponudnik lahko ponudbo predloži tudi osebno v sprejemni pisarni naročnika.
18. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
11.11.2013 ob 12.00 uri v prostorih naročnika.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika (OBR-18).
Pooblastila potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
19. ZA PRAVILNOST PONUDBE MORA PONUDNIK PREDLOŽITI IZPOLNJENO NASLEDNJO DOKUMENTACIJO:
1. Ovojnica, nalepljena na zunanjo ovojnico ponudbe (OBR-1)
2. Prijava (OBR-2)
3. Zahtevano dokumentacijo iz 3. Poglavja razpisne dokumentacije
4. Predračun / Ponudba (OBR-6)
5. V primeru, ko ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci: OBR-15
V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj z podizvajalci (za vsakega podizvajalca):
- OBR-2
- OBR-16
- OBR-16a
- dokazila, ki so navedena v 3. poglavju razpisne dokumentacije pod »Pogoji za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti ponudnika«
- pogodbo o sodelovanju pri izvedbi razpisanega javnega naročila.
6. Izjava o dopustnih popravkih računskih napak (OBR-17).
7. V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s partnerji:
- pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba).
Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del
odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
- OBR-2a (za vsakega izmed partnerjev)
- OBR-2b.
8. Parafiran vzorec okvirnega sporazuma
– ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorec okvirnega sporazuma.
9. Finančna zavarovanja:
- Original bančne garancije za resnost ponudbe (obr-20)
- Original izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obr-21)
10. Izjava ponudnika o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (obr-22).
2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1. POGOJ ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
1.1. Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. DODATNA POJASNILA
2.1. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku, določenem z ZJN-2, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil ali po elektronski pošti najkasneje tri dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.
2.2. Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
2.3. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila.
2.4. Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, vključno z dokumentacijo, ki je na vpogled, in morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.
3. OBVEŠČANJE
3.1. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.
4. OBLIKA PONUDBE
4.1. Ponudnik mora na zunanjo ovojnico ponudbe nalepiti pravilno izpolnjen obrazec OBR-1 – Ovojnica.
4.2. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.
4.3. Naročnik bo zavrnil vse nepopolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz postopka in bodo zaprte vrnjene ponudniku.
4.4. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Ponudnik mora parafirati in žigosati vsak list ponudbene dokumentacije.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
4.5. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.
4.6. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.
4.7. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.
5. UMIK IN SPREMEMBA PONUDBE
5.1. Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče oz. tajništvo prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.
5.2. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici (OBR-1) označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
6. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
6.1. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6.2. Naročnik bo z izbranim kandidatom za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum.
6.3. Če se odprti postopek oddaje javnega naročila konča brez izbre najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena pravilna ali sprejemljiva ponudba, si naročnik pridržuje pravico oddati isto naročilo, po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Postopek s pogajanji se izvede v skladu z 28. členom ZJN-2.
7. CENA RAZPISANIH DEL
7.1. Končna cena mora biti v evrih in mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV), popuste, rabate.
7.2. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
7. 3. Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu »fiksnih cen na enoto«.
7.4. Ponudbo je potrebno pripraviti za en krog. Obseg in predvidena poraba materiala za posipanje cest predvideva, da bo ob povprečnih zimskih razmerah potrebno izvesti 10 krogov pluženja in posipanja. Obračun se bo izvajal po dejansko izvedenih delih in porabljenem materialu.
7.5. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) cen.
7.6. Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih verodostojno utemelji v skladu z 49.členom ZJN-2.
8. RAČUNSKE NAPAKE
8.1. V primeru ugotovitve računskih napak bo naročnik računske napake odpravil skladno z 78. členom ZJN-2.
8.2. Na poziv naročnika mora ponudnik vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popraviti v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako, da napako prečrta in zraven le-te napiše pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdi, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od ponudbe.
9. CELOVITOST PONUDBE
9.1. Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela za posamezni sklop.
10. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ
10.1. Ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 2.000,00 € (ne glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za en ali več sklopov). Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil za izdelavo ponudbe.
Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, torej najmanj do 11.01.2014.
10.2. Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo izbran izvajalec dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti. Garancija mora veljati še najmanj 60 dni po roku za izvedbo naročila. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.
11. PONUDBA S PODIZVAJALCI
11.1. V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v ponudbeni dokumentaciji navesti vse podizvajalce ter katera dela bo izvajal s podizvajalcem. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
11.2. Potencialni ponudnik mora predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima potencialni ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih.
11.3. Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje, da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o izvedbi javnega naročila.
11.4. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v treh dneh od sklenitve te pogodbe.
11.5. Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so podatki, navedeni v sedmem odstavku 71.člena ZJN-2.
11.6. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca iz ponudbe le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
12. SKUPNO NASTOPANJE
12.1. Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev glede na tretji odstavek 4. člena ZJN-2. Skupina gospodarskih subjektov mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
12.2. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti:
- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz pogodbe,
- glavnega nosilca izvedbe obveznosti po pogodbi, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po pogodbi,
- nosilca zavarovanja obveznosti po pogodbi iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova
odprave napak v garancijskem roku, ki je lahko samo glavni nosilec posla.
12.3. Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
12.4. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
12.5. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži kot priloga ponudbene dokumentacije.
12.6. Posamezni člani skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti.
12.7. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.
12.8. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz osebne in poklicne sposobnosti ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
13. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
13.1. Naročnik si pridržuje pravico skladno z 80.členom ZJN-2 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti oz. odstopiti od izvedbe javnega naročila.
13.2. Zaradi ustavitve, zavrnitve ponudb oz. odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ni odškodninsko odgovoren.
14. PREVERITEV RESNIČNOSTI PODATKOV
14.1. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
15. ZAUPNOST PODATKOV
15.1. Podatki, ki jih bo potencialni ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.
16. PLAČILNI POGOJI
16.1.Rok plačila s strani naročnika je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije za veljavno proračunsko leto.
16.2. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci, bo glavni izvajalec v pogodbi pooblastil naročnika za izvajanje neposrednih plačil vsem v ponudbi navedenim
podizvajalcem. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Ostale pogoje neposrednih plačil podizvajalcem določa vsakokratni predpis, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju, s katerimi potencialni ponudnik mora soglašati.
16.3. Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
17. PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH
17.1. Izbrani ponudnik je dolžan na poziv naročnika posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
18. PRAVNO VARSTVO
18.1. Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno skladno z veljavno zakonodajo - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63-2013).
18.2. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni s 25. členom ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63-2013).
18.3. Po prejemu odločitve o oddaji naročila je rok za vloţitev revizijskega zahtevka 8 delovnih dni.
3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
1. POGOJI ZA PRIZNANJE OSNOVNE IN POKLICNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
1.1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: OBR-3: Izjava
Opomba: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,morajo predložiti potrdilo. Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
1.2. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudniku ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.
Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN- 2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: OBR-3: Izjava
Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
1.3. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja.
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
Dokazilo: OBR-4 : Izjava o nekaznovanosti
Opomba: onudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko kandidat da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
1.4. Ponudnik mora soglašati, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: OBR-5 : Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
Opomba: Pooblastilo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
2. POGOJI ZA PRIZNANJE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
2.1. Ponudnik ima plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, davkov in drugih dajatev v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava
2.2. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega računa.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava in potrdila poslovnih bank, ki vodijo račun ponudnika
2.3. Ponudnik ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava
Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva kopijo zavarovalne police ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša njegova ponudba.
3. POGOJI ZA PRIZNANJE TEHNIČNE IN/ALI KADROVSKE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
3.1. Ponudnik razpolaga najmanj z naslednjo strojno mehanizacijo:
Vsi sklopi | Traktor od 80 do 150 KS Snežni plug Posipalec |
Dokazilo: OBR-7 : Izjava
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.
4. RAZPISNI OBRAZCI
OBČINA ŠTORE Tel.: 03/000-00-00
Cesta XIV. divizije 15 Fax: 03/000-00-00
3220 Štore E-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xx http: xxx.xxxxx.xx
OBR-1
OVOJNICA
Ponudnik: | Prejem vloge (izpolni prejemnik) |
Predmet javnega naročila: | Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore za leto 2013 in 2014. JN13843/2013 Za sklop: 1 2 3 4 5 (ustrezno obkrožiti) |
PONUDBA, NE ODPIRAJ! ŠT.: 430-0008/2013 | Prejemnik: OBČINA ŠTORE Cesta XIV. divizije 15 3220 ŠTORE |
OBR-2
PRIJAVA
Opravljanje storitev zimske službe v Občini
Štore
Predmet javnega naročila
PODATKI O PONUDNIKU
Firma oz. ime | |
Zakoniti zastopnik | |
ID za DDV | |
Številka TRR | |
Matična številka | |
Naslov | |
Št. registracije | |
Datum registracije | |
Registrsko sodišče | |
Številka telefona | |
Številka telefaksa | |
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika | |
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje | |
Odgovorna oseba za podpis pogodbe |
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-2a
SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU
Partnerji (v primeru skupnega nastopanja) | |
Firma oz. ime (partner 1) | |
Št. registracije | |
Datum registracije | |
Registrsko sodišče | |
Firma oz. ime (partner …) | |
Št. registracije | |
Datum registracije | |
Registrsko sodišče | |
Opomba: V obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi.
Obvezni prilogi:
- pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina xxxxxxxxxx,
- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-2b
IZJAVA PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU
Opravljanje storitev zimske službe v Občini
Štore
Predmet javnega naročila
IZJAVLJAMO,
da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
(kraj, datum) | žig | (podpis partnerja) |
OBR-3
IZJAVA
V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.
Opravljanje storitev zimske službe v Občini
Štore
Predmet javnega naročila
Podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščenec ponudnika izjavljam:
- da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,
- da smo določila povabila, navodila in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe,
- da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem povabilu
in navodilu,
- da bomo v primeru izbire naše ponudbe predložili vsa zahtevana zavarovanja posla, vključno s kopijo zavarovalne police ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da imamo zavarovano dejavnost, na katero se nanaša naša ponudba ,
- da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi odškodninsko) odgovornost,
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,
- da soglašamo s plačilnim rokom, določenim z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
- da soglašamo z načinom neposrednega plačila podizvajalcem, opredeljenim v Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07, 19/2010-ZJNVETPS-B, 19/2010-ZJN-2B),
- da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku okvirnega sporazuma in ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil:
- če bomo podali neresnične podatke,
- če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev,
- če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe,
- če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali
- kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene okvirni sporazum.
Potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, prav tako nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oz. z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
- nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju,
- kot gospodarski subjekt nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, prav tako pa nam ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage oz. teh informacij nismo
zagotovili,
- imamo poravnane zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu nismo imeli blokiranega/ih računa/ov, Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od petnajst (15) dni od roka za oddajo ponudb.
- da imamo zavarovano dejavnost, na katero se xxxxxx xxxxxxx.
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo, to je kopija zavarovalne police ali drugo enakovredno dokazalo.
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register in imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če ga zakon zahteva),
- da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji.
S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-4
IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI
V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed partnerjev/podizvajalcev.
Prav tako izjavo poda vsak izmed zakonitih zastopnikov ponudnika / partnerja / podizvajalca.
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
Kot zakoniti zastopnik ponudnika / partnerja / podizvajalca potrjujem izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja,
- kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
POOBLASTILO za pridobitev osebnih podatkov
V primeru več zastopnikov ponudnikov se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej.
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene zgoraj navedenega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
PONUDNIK | |
Naslov | |
ID za DDV | |
Matična številka | |
Št. vpisa v register |
ZAKONITI ZASTOPNIK | |
Ime in priimek | |
Stalno prebivališče | |
Poštna številka in kraj | |
Matična številka (EMŠO) | |
Datum, kraj in občina rojstva | |
Državljanstvo | |
Prejšnji priimek | |
Podpis zakonitega zastopnika |
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-6
Ponudnik | |
Naslov |
PREDRAČUN / PONUDBA
št.:
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
ZIMSKA SLUŽBA - ŠTORE - sklop 1. sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5 (ustrezno obkrožite) | ||||||
I.) | Dela plačljiva po mesečnem pavšalu | Ponudbena cena/brez ddv | Ponudbena cena/z ddv | |||
1. | Stroški dežurstva in izrednih pregledov (za čas trajanja zimske sezone) (jan., feb.,nov.,dec.) | dežurstvo in izredni pregled | mesec | 1 | ||
2. | Redni pregled cest za čas trajanja zimske službe | redni pregled | mesec | 1 | ||
II.) | Dela plačljiva po dejansko opravljenem delu | |||||
1. | Dobava in postavitev snežnih kolov | kom | 1 | |||
2. | Pluženje ceste zaradi novo zapadlega snega do višine 15cm | pluženje do 15 cm | km | 1 | ||
3. | Pluženje ceste zaradi novo zapadlega snega, višine nad 15cm | pluženje nad 15 cm | km | 1 | ||
4. | Posipanje ceste z mešanico soli in peska 4-8 vključno z izdelavo in nalaganjem mešanice na traktor (min.18g soli/m2) v kompletu z voznikom in spremljevalnimi delavci | posipanje ceste | km | 1 | ||
5. | Pluženje ceste zaradi novo zapadlega snega in istočasno posipanje z mešanico soli in peska vključno z izdelavo in nalaganjem mešanice na traktor (min 18g soli/m2) (tovornjak 15 t + plug + epoka) v kompletu z voznikom in spremljevalnimi delavci | Pluženje in posipanje asfalt | km | 1 | ||
6. | Nabava in skladiščenje drobljenca za posip 4-8mm | skladišče | tona | 1 | ||
7. | Nabava in skladiščenje drobljenca za posip 8-16mm | skladišče | tona | 1 | ||
8. | Nabava in skladiščenje soli za posip | skladišče | tona | 1 | ||
9. | Tovorno vozilo vključno z voznikom 8-12 ton | ura | 1 | |||
10. | Traktor vključno z voznikom do 80 kw s plugom in posipalcem | ura | 1 | |||
11. | Traktor vključno z voznikom od 80 do 110 kw s plugom in posipalcem | ura | 1 | |||
12. | Traktor vključno z voznikom od 110 do 150 kw s plugom in posipalcem | ura | 1 | |||
13. | Stroj za pluženje pločnikov in poti, širina max. 1,5 | ura | 1 | |||
14. | Rovokopač za nakladanje snega z voznikom | ura | 1 | |||
15. | Krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso (delo in material) | tona | 1 |
SKUPAJ VREDNOST (brez ddv):
VREDNOST DDV (8,5%):
SKUPAJ VREDNOST (z ddv):
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-7
Ponudnik | |
Naslov |
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
Izjavljamo:
- da razpolagamo z ustrezno strojno mehanizacijo za sklop(e), za katere oddajamo ponudbo(e),
Navedene tehnične zmogljivosti izpolnjujejo zahteve predpisov in standardov, uveljavljenih v Sloveniji in v Evropski uniji, zahteve, navedene v tehničnem popisu del tega naročila ter zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah za javne ceste.
V kolikor nas bo naročnik pozval, bomo v določenem roku predložili vsa zahtevana dokazila (dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu, ali drug ustrezen dokument) o zagotovitvi zgoraj navedenih tehničnih zmogljivosti.
Za vsako spremembo (prodaja, odpis, prekinitev pogodbe o najemu, ali podobno) z opremo za zimsko vzdrževanje cest zagotavljamo najmanj enakovredno zamenjavo.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-15
Ponudnik | |
Naslov |
IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
Opomba:
- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.
Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-16
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Zap. št. | Naziv podizvajalca | Vrsta del, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Opomba: Obrazec se lahko kopira, v kolikor število postavk ne zadostuje za vse podizvajalce ponudnika
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-16a
IZJAVA PODIZVAJALCEV
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
Na zahtevo ponudnika
Ponudnik | |
Naslov |
za ponudbo na zgoraj navedeni razpis pod materialno in kazensko odgovornostjo
IZJAVLJAMO
da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.
da soglašamo z neposrednim izvajanjem plačil podizvajalcem, kot je opredeljeno z razpisno dokumentacijo in predpisom, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
Naziv podizvajalca: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
ID za DDV: | |
Zakoniti zastopnik: | |
Kontaktna oseba: | |
Tel. št.: | |
TRR: |
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
OBR-17
Ponudnik | |
Naslov |
IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
Izjavljamo, da v fazi ocenjevanja ponudb za predmetno javno naročilo dovoljujemo naročniku popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak.
Računske napake lahko naročnik odpravi na način, določen z 78. členom ZJN-2.
Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popravili v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako, da bomo napako prečrtali in zraven le-te napisali pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdili. Zavedamo se, da se bo v nasprotnem primeru štelo, da smo odstopili od ponudbe.
Za vse neodkrite napake odgovarjamo sami. Potrditev odprave napak:
- znesek opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik, v skladu z zgoraj opisanim postopkom
korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.
Izrecno izjavljamo, da se ta izjava šteje kot soglasje, opredeljeno v drugem odstavku 78. člena ZJN-
2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-18
POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
Opomba: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore
Predmet javnega naročila
Pooblastitelj | |
Naslov | |
Zakoniti zastopnik |
Pooblaščenec | |
Razmerje do ponudnika |
Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:
1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb in
2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
OBR-19
Splošni pogoji za okvirni sporazum z izjavo in vzorec okvirnega sporazuma DEFINICIJE:
1. »Naročnik« je pravna oseba, ki bo z izvajalcem sklenil okvirni sporazum o izvedbi del. Obseg del je razviden iz popisa del.
2. “Izvajalec“ je pravna oseba, ki je na osnovi okvirnega sporazuma ter ostale dokumentacije (razpisni pogoji z navodili ponudnikom, popis del, splošni pogoji za okvirni sporazum) sprejela obveznost za izvedbo del, ki so razvidna iz popisa.
3. “Predstavnik“ je zastopnik strank z nalogo, da rešuje skupno vse nastale probleme in tako omogoči nemoten potek del.
Predstavnika nimata pravice spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz okvirnega sporazuma in njenih sestavnih delov.
Predstavnik naročnika ima pravico kontrolirati delo izvajalca, z upoštevanjem določil okvirnega
sporazuma in razpisne dokumentacije.
4. »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika - izvajalca, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno vezana s tem predmetom javnega naročila
PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI:
5. Izvajalec ne more prenesti nobene svoje obveznosti na tretjo osebo, če za to ni dobil pisnega soglasja naročnika.
6. Izvajalec mora zagotavljati, da bo v primeru, če bo delo opravljal s podizvajalci, naročnika pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
OKVIRNI SPORAZUM:
7. Sestavni deli okvirnega sporazuma so: splošni pogoji, ponudba izvajalca, razpisni pogoji z navodili ponudnikom.
8. V kolikor kateri od členov ali njegovih sestavnih delov ni medsebojno usklajen in omogoča različno tolmačenje, je pravilna razlaga po naslednjem vrstnem redu:
- pogodba
- splošni pogoji
- razpisni pogoji z navodili ponudnikom.
HRANJENJE IN RAZPOLAGANJE S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO
9. Dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne dokumentacije v svojem arhivu.
SPREMEMBA CENE
10. Pogodbena cena je za zimsko sezono za leto 2014 fiksna, zato izvajalec ni upravičen do spremembe pogodbene cene za to leto.
Vsako leto pred začetkom izvajanja storitve, bosta naročnik in izvajalec storitve sklenila dodatek k temu sporazumu za naslednje leto, v katerem bosta upoštevala vpliv življenjskih stroškov na porast cen po uradnih podatkih Statističnega urada RS.
Cene se letno lahko usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov po podatkih Statističnega urada RS. Cene se prvič lahko uskladijo 01.01.2015.
ROK PLAČILA
11. Rok plačila je 30. dan po prejemu potrjene situacije oz. v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 61/2013, 82/2013).
OBDOBJE VELJAVNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA
12. Sporazum se sklepa za proračunsko leto 2014 in leto 2015, in začne veljati takoj po pravnomočno zaključenem postopku izbire oz. s 01.01.2014 in preneha veljati 31. 12.2015.
PREKINITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA
13. Naročnik lahko prekine okvirni sporazum v naslednjih primerih:
• zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo
• zaradi nestrokovnega in nekvalitetnega dela.
Okvirni sporazum ni mogoče prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.
14. Izvajalec lahko prekine okvirni sporazum v primeru:
- če naročnik ne izpolnjuje obveznosti,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti del iz okvirnega sporazuma.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika, lahko izvajalec prekine okvirni sporazum šele potem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 8 delovnih dni, pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.
15. Okvirni sporazum je možno prekiniti le s pisno izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti natančno navedeno določilo, na podlagi katerega se okvirni sporazum prekinja.
16. Če pride do prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vso opravljeno delo in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve.
17. Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.
18. Če stranke sporazumno prekinejo okvirni sporazum, rešujejo vsa sporna vprašanja, ki nastanejo s prekinitvijo sporazuma na pristojnem sodišču v Celju.
IZJAVA
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu s temi splošnimi pogoji.
PONUDNIK
(žig in podpis pooblaščene osebe)
Naročnik: OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ki jo zastopa župan Xxxxx XXXXXXXX, identifikacijska številka za DDV: SI78439388 matična številka: 5880378
in
Stranka okvirnega sporazuma:
sta sklenili naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore, objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne …………….., pod št. objave ,
razdeljeno na pet sklopov.
Dela, dogovorjena s tem sporazumom, obsegajo vsa dela po ponudbenem predračunu izvajalca, ki je tudi sestavni del tega sporazuma, predvsem pa:
• opravljanje cestno-pregledniške službe za zagotavljanje prometne varnosti,
• opravljanje zimske službe z dežurstvom,
• zavarovanje proti poledici, pluženje in odstranjevanje snega, ipd.,
• odstranjevanje posledic prometnih nesreč, izlitja tekočin, snegolomov in drugih podobnih ovir z javnih prometnih površin, ipd.
Sporazum se sklepa za …………. sklop: ……………. v dolžini ……. km. Seznam lokalnih cest in javnih poti v Občini Štore je sestavni del tega sporazuma.
Sporazum se sklene za obdobje dveh let, za leto 2013 in leto 2014.
2. člen
S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo stranke okvirnega sporazuma.
3. člen
V letu pred začetkom izvajanja storitve, bosta naročnik in izvajalec storitve sklenila dodatek k
temu sporazumu za naslednje leto, v katerem bosta upoštevala zagotovljena finančna sredstva v občinskem proračunu za zimsko vzdrževanje cest, nove naloge določene s programom zimskega vzdrževanja cest in vpliv življenjskih stroškov na porast cen po uradnih podatkih Statističnega urada RS.
Ob sklenitvi sporazuma in aneksa k sporazumu, mora izbran izvajalec najkasneje v desetih dneh od podpisa sporazuma oz. aneksa, predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % letne ocenjene vrednosti javnega naročila. Izvajalec je dolžan najkasneje v desetih dneh od podpisa sporazuma oz. aneksa predložiti tudi kopijo zavarovalne police ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba, z veljavnostjo zavarovanja za čas izvajanja sporazuma oz. aneksa.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega storitev, če pride do spremembe programa vzdrževanja občinskih cest ali obsega sredstev v občinskem proračunu za ta namen. Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da so navedene količine iz tehnične specifikacije okvirne, zato bosta vsako leto z aneksom k tem sporazumu podrobneje določila vrsto in obseg storitev, glede na razpoložljiva finančna sredstva za te namene.
4. člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.
Da bo naročnik izključil stranko tega sporazuma, če bo nekorektno, nestrokovno in nepravočasno izpolnjevala določila tega sporazuma in programa vzdrževanja cest.
V obvestilu o izključitvi stranke iz tega sporazuma mora naročnik navesti tudi razloge in dokazila na katera se sklicuje.
Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji iz razpisne in ponudbene dokumentacije v količini in rokih, ki bodo dogovorjeni s programom vzdrževanja cest in vsakoletnim aneksom k temu sporazumu.
Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi pomanjkljivosti, ki mu jih določi naročnik oz. nadaljuje z izvajanjem storitev neskladno z pogoji iz razpisne in ponudbene dokumentacije, lahko naročnik unovči predložen finančni instrument, s katerim je izvajalec zavaroval izpolnitev naročila.
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.
Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki jo
bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
Izvajalec se tudi obvezuje:
• izdelati izvedbeni program zimske službe in ga predložiti naročniku pred pričetkom sezone,
• prevzeta dela rednega zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest opravljati po programu, sestavljenem na podlagi normativov in standardov za redno vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
• da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela,
• da izvaja dodatna opravila izven tega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist,
• da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzornika o pričetku in lokaciji del,
• da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
• da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
• da je zavarovan za odgovornosti za škodo iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, kar je dokazal s predložitvijo dolgoročne police št……….., sklenjeno pri ,
• za stanje prevoznosti cestne mreže in objektov na cestah je izvajalec odgovoren samo za obseg del iz dogovorjenega programa, ki ga je naročnik potrdil in zagotovil za ta dela tudi finančna sredstva,
• dajati tolmačenje o izvršenih pogodbenih delih ter podati kratko poročilo o opravljenih delih,
• izvajalec bo predstavniku naročnika omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in upošteval njegova navodila.
• o izvajanju zimske službe izvajalec vodi dnevnik del, ki ga sprotno potrjuje odgovorni delavec občinske uprave
• pisno in pravočasno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko izvršitev nalog.
• izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za postopek sanacije povzročene škode (npr. škoda na elementih ceste oz. opremi, poškodba ograje, avtomobila na parkirišču, …)
• po koncu izvajanja zimske službe, najkasneje do 1. aprila, je potrebno odstraniti ostanek posipnih materialov.
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.
5. člen
Podizvajalci
Pogodbena dela bo izvajalec opravil skupaj z naslednjimi podizvajalci:
<podatki o podizvajalcu – naziv, polni naslov, matična št., ID za DDV, TRR> Vrsta del, ki jih bo opravil podizvajalec:
Predmet del, ki jih bo opravil podizvajalec:
Količina:
Vrednost:
Kraj:
Rok izvedbe:
Podatki o podizvajalcih so obvezna sestavina pogodbe. Če izvajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:
- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.
V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, v kateri se za novega podizvajalca navedejo vsi podatki iz prvega odstavka tega člena. Poleg tega z aneksom izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje novim podizvajalcem. Soglasja novih podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo priloga te pogodbe.
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo predmeta pogodbe proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.
6. člen
Cene po predračunu, številka ……………………….., za ………. sklop, z upoštevanjem %
popusta, so za obdobje zimske sezone za leto 2014 fiksne.
Finančna sredstva bremenijo proračun Občine Štore za leto 2013 v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 in s 2. členom Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2013.
Finančna sredstva se koristijo največ do razpoložljive višine, določene pod proračunsko postavko 4.5.2.0.
7. člen
Cene se letno usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov po podatkih Statističnega urada RS.
Cene se prvič uskladijo s 01.01.2015.
8. člen
Izvajalec bo izvedeno storitev obračunaval mesečno in do 5. v mesecu izstavil naročniku račun, z natančno specifikacijo opravljenih storitve za pretekli mesec.
Naročnik bo navedeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca, št , odprt pri
………………, 30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok prične teči z naslednjim dnem, ko naročnik uradno prejme listino.
9. člen
Upravitelja sporazuma s strani naročnika je Xxxxx Xxxxxxxx.
Kontaktna oseba, odgovorna za izvajanje tega sporazuma s strani izvajalca je ,
tel: ...................., e-pošta: .................... .
10. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal v pisni obliki. Če izvajalec na poziv naročnika ne odpraviti pomanjkljivosti in napake, lahko naročnik unovči predložene finančne instrumente za kvalitetno izvedbo del in naroči storitev po drugem izvajalcu na račun izvajalca storitve.
O izključitvi, naročnik pisno obvesti izvajalca.
11. člen
Protikorupcijska klavzula
Ta pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika oziroma izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
12. člen
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
13. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
14. člen
Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Številka: Datum:
Številka: 430-0008/2013 Datum:
Stranka okvirnega sporazuma Naročnik
Občina Štore Občina Štore
Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX
Obr-20
Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.:
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu Javnih naročil RS, dne 29.10.2013, pod št. objave JN13843/2013, predmet javnega naročila: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014, za potrebe naročnika Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, je ponudnik dolžan priskrbeti bančno garancijo v višini 2.000,00 EUR, za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
• v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi
• ne soglaša z odpravo napak v ponudbi
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za vnovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije št……………….
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja od datuma odpiranja ponudb in vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, najkasneje pa do roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ta garancija preneha
veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.
Kraj in datum: Banka:
(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig
(podpis)
XXXXXXXX (ali partner): obr-21
Predmet javnega naročanja:
OPRAVLJANJE STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI ŠTORE S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA LETO 2013 IN 2014
Naročnik: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na navedeni javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil RS, dne 29.10.2013, pod št. objave JN13843/2013.
IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije v naši banki dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5 % letne ocenjene vrednosti, ki jo bo na zahtevo naročnika storitve predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma oz. aneksa.
Kraj in datum: Banka:
žig
(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)
obr-22
IZJAVA
ponudnika o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
Izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene sledeče fizične in pravne oseb, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom ter gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:
Fizične osebe:
Ime in priimek: | |
Naslov: | |
Delež lasntništva: |
Ime in priimek: | |
Naslov: | |
Delež lasntništva: |
Ime in priimek: | |
Naslov: | |
Delež lasntništva: |
Pravne osebe:
Polni naziv pravne osebe: | |
Sedež pravne osebe: | |
Matična številka: | |
Delež lasntništva: |
Polni naziv pravne osebe: | |
Sedež pravne osebe: | |
Matična številka: | |
Delež lasntništva: |
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe:
VZOREC
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št. ...........
Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec:
V skladu z okvirnim sporazumom ……………………………………………………………, sklenjenim med upravičencem…………………………………………………………. in ………………………………………………………………, za Opravljanje storitev zimske službe v Občini Štore s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2013 in 2014, dajemo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10% letne ocenjene vrednosti, kar znaša EUR.
Izvajalec je dolžan opraviti vsa dela po popisu del ter v skladu s razpisnimi pogoji v skupni vrednosti
.....................................EUR (z besedo ...................................), v rokih, količinah in kvaliteti,
opredeljenih v citiranem okvirnem sporazumu.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali 10 % pogodbene vrednosti, kar znaša …………………………………….. EUR, če storitev ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena dela tudi delno zadostujejo pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije številka: ....................
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do (najmanj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo
posla). Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Celju.
Kraj in datum: Banka:
žig
(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)
Tehnična izvedba zimske službe – obveznosti izvajalca
1. Izvajalec izvaja zimsko službo v skladu z določili Zakona o javnih cestah (UL RS, št. 29/1997), Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/1998), Izvedbenem programu zimske službe za vsako leto ter seznama občinskih cest po prioritetnem vrstnem redu izvedbe del, ki ga pripravi strokovna služba občine, potrdi pa ga župan s sklepom in je izročen izvajalcu del.
2. Posipavanje proti poledici in zmrzali se izvaja na asfaltnih cestah s posipnim materialom frakcije 4-8 mm, ki mu je primešana sol, ki mora biti v razmerju 3 del frakcije in 1 del soli. Posip se opravi takoj, ko se zazna pojav poledice oziroma ko nastopijo okoliščine, v katerih se lahko pričakuje poledica. Od izvajalca se zahteva 15 minutni odzivni čas po klicu s strani odgovorne osebe občine.
3. Na asfaltnih cestah, pločnikih in parkiriščih se v času sneženja opravi predposip soli za preprečitev sprimljenja snega z asfaltom.
4. Na gramoznih cestah in parkiriščih se uporablja posipni material frakcije 8 – 16 mm vendar brez primesi soli. Na teh površinah se posip opravlja v dogovoru z odgovornim uslužbenec občinske uprave.
5. Deponije za posipni material je potrebno pripraviti pred pričetkom izvajanja zimske službe. Urejene morajo biti tako, da je posipni material pokrit in se ne razsipa okoli deponije. Izvajalec vodi evidenco nabave posipnega materiala (dobavnice) in distribucije po posameznih deponijah.
6. Zapadli sneg se praviloma prične odstranjevati, ko ga zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni uslužbenec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini od 10 cm.
V kolikor zapade tolikšna količina snega, da ne zagotavlja normalne prevoznosti cest, pa trajno preneha snežiti, je le-tega potrebno odstraniti s cestišča, čeprav je debelina snega manjša od 15 cm. Odseke cest, na katerih je že opravljeno čiščenje snega, je na križišču prepovedano zasuti s snegom. Širina pluženja cest mora biti enaka širini utrjene ceste, kar pomeni, da izvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati dodatnih del (širitev cest). Na cesti mora biti v celoti odstranjen sneg z vozišča, to pomeni, da mora biti na asfaltnih cestah vozišče očiščeno do asfalta, na makadamskih cestah pa mora biti v celoti odstranjen sneg z vozišča, še posebej v času odjuge, po končanem sneženju, da kasneje ne pride do zaledenitve vozišča.
Ob pluženju se mora zagotavljati odriv snega s križišč in priključnih cest, kar je možno zagotoviti s krmiljenjem smeri odriva snega – sprednji plug in je vključeno v ponujeno ceno pluženja ceste.
7. Prednostni razredi izvajanja zimske službe (povzeto po Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - UL RS, št. 62/1998)
Prednostni razred | Vrsta ceste | Prevoznost ceste | Sneženje | Močno sneženje |
II | ceste s PLDP večjim kot 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste | od 5.00 do 22.00 ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 22.00 in 5.00 uro | zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu); možni zastoji do 2 ur predvsem med 22.00 in 5.00 uro |
III | ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste | od 5.00 do 20.00 ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur predvsem med 20.00 in 5.00 uro | zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu); možni zastoji predvsem med 20.00 in 5.00 uro |
IV | ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste | od 7.00 do 20.00 ure, upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne |
V | javne poti, parkirišča, kolesarske povezave | upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne | zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji |
VI | ceste, ki se v zimskih razmerah zapro | |||
Opombe k tabeli 2:
1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.
2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
3. Za pomembnejše ceste se štejejo ceste na območju šolskega prevoza otrok.
8. Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je vozišče široko najmanj 3 m oziroma upoštevajoč dejansko širino cestišča (pluženje se izvaja dvostransko). Kjer je cestišče ožje, morajo biti vsaj na vsakih 100m očiščena izogibališča. Na avtobusnih postajališčih in križišču cest mora biti sneg odstranjen na način, da je zagotovljena preglednost in prevoznost.
9. Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 6. ure zjutraj, obvezno pa je upoštevati določila Pravilnika o vrstah vzdrževanih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest Uradni list RS, št. 62/1998, 109/2010-ZCes-1). Ob intenzivnem sneženju najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja.
10. Po koncu izvajanja zimske službe, najkasneje do 1. aprila, je potrebno odstraniti ostanek posipnih materialov.
11. O izvajanju zimske službe izvajalec vodi dnevnik del, ki ga sprotno potrjuje odgovorni uslužbenec občinske uprave.
12. Da pri izvedbi del zimske službe upošteva ustrezne predpise: Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), Pravilnik o vrstah vzdrževanih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998, 109/2010-ZCes-1).
13. Izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za postopek sanacije povzročene škode (npr. škoda na elementih ceste oz. opremi, poškodba
ograje, avtomobila na parkirišču,…).
14. Izvajalec zimske službe je odgovoren za nemoteno izvajanje zimske službe, v primeru bolezni ali druge zadržanosti izvajalec zimske službe sam uredi zamenjavo in izvajalca, ki opravi dela in naloge zimske službe. Zamenjava izvajalca zimske službe se pristojni osebi sporoči takoj oziroma prvi naslednji delovni dan.
15. Izvajalec nosi odgovornost za pravočasno in pravilno izvedbo del zimske službe, ter skrbi za pregledniško dežurno službo.
16. Izvajalec je dolžan izdelati izvedbeni program zimske službe in ga predložiti naročniku pred pričetkom sezone.