Contract

Št. zadeve: 3301-0001/2019-3 - Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov

PONUDNIK:

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

za javno naročilo z oznako 3301-0001/2019

»Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«

Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3)

Marec 2019

OBRAZEC 1

PONUDNIK:

P O N U D B A¹, št. ______

Na podlagi javnega naročila »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave JN______________, se prijavljamo na objavljeno javno naročilo in dajemo naslednjo ponudbo:

SKLOP I. Košnja trave na občinskih cestah v Mestni občini Celje	EUR
SKLOP II. Obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje	EUR
SKLOP III. Košnja na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov	EUR
Skupaj brez DDV:	EUR
+22% DDV:	EUR
SKUPAJ Z 22% DDV:	EUR

Naša ponudba velja najmanj 90 (devetdeset) dni.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 2

IZJAVA PONUDNIKA²

V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

• da sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z oznako 3301-0001/2019, katerega predmet je »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«;

• da so podatki, ki so podani v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

• da smo registrirani oziroma imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

• da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju ZJN-3);

• da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več in da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

• da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

• da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

• da nismo storili velike strokovne napake oziroma nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil;

• da nismo v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo razpisa imeli blokiranega transakcijskega računa;

• da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo;

• da izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 3

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:

Firma oz. ime:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

Število redno zaposlenih delavcev:

Število pogodbeno zaposlenih delavcev:

Ali je gospodarski subjekt (MSP) – obkrožite:

DA / NE

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

(V primeru skupne ponudbe, mora ta obrazec izpolniti vsak partner)

OBRAZEC 4

SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov« sodelujemo naslednji ponudniki:

Zap. št.: Naziv ponudnika:

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na enega (pooblaščenega) ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer:

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila.

Datum: Žig: Podpis glavnega partnerja:

OBRAZEC 5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA

IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________________

Naziv pooblastitelja (zakonitega zastopnika)

pooblaščamo Vodovod-Kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, pridobi podatek oziroma osebni podatek in ustrezno potrdilo iz uradne evidence, ki jo vodi državni organ (npr. FURS), organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, za potrebe tega javnega naročila, in da pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Polno ime ponudnika:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Matična številka podjetja:

Davčna številka:

Pristojni finančni urad:

Krajevno pristojno okrožno sodišče:

Datum: Žig: Podpis pooblastitelja:

OBRAZEC 5/1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ

KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite):

Ulica in hišna številka

Poštna številka in pošta

Državljanstvo:

Dekliški priimek se je glasil:

Datum: Podpis pooblastitelja:

Opomba:

Ta obrazec morajo izpolniti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika /soponudnika in osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor v njem.

OBRAZEC 6

PODIZVAJALCI

V zvezi s predmetnim javnim naročilom kot ponudnik izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in navajamo naslednje v pogodbi o izvedbi javnega naročila obvezne sestavine.

Podizvajalec (naziv):

bo izvedel naslednjo vrsto del:

v količini:

v vrednosti (EUR, brez DDV):

kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec (naziv):

bo izvedel naslednjo vrsto del:

v količini:

v vrednosti (EUR, brez DDV):

kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec (naziv):

bo izvedel naslednjo vrsto del:

v količini:

v vrednosti (EUR, brez DDV):

kraj in rok izvedbe teh del:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 6/1

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma oz. ime podizvajalca:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Število redno zaposlenih delavcev:

Število pogodbeno zaposlenih delavcev:

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

Opomba:

V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

OBRAZEC 6/2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

S podpisom te izjave zahtevamo, da bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, namesto ponudnika ___________________________________________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kot podizvajalec hkrati soglašamo, da naročnik namesto izbranemu ponudniku pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravna našo terjatev do izbranega ponudnika neposredno nam.

Kraj in datum:		Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:
		Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca in žig podizvajalca:

OBRAZEC 6/3

PODIZVAJALEC:

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, z oznako 3301-0001/2019 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

• da se s dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;

• da smo registrirani oziroma imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

• da naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

• da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

• da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločitvijo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

• da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

• da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil;

• da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz te dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

• da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;

• da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente,

• da bomo naročniku, Vodovod - kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, posredovali kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom), v roku petih dni od njene sklenitve;

• da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum: Žig: Podpis podizvajalca:

Opomba:

V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

OBRAZEC 6/4

Podizvajalec:

Sedež in njegova občina:

Pristojni davčni urad:

Št. vložka:

Matična številka podjetja:

IZJAVA PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, za namene predmetnega javnega naročila »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov« pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, kot tudi za pravno osebo, ki je navedena kot ponudnik/podizvajalec v predmetnem javnem naročilu:

a) Ime in priimek: podpis:

EMŠO: datum in kraj rojstva:

stalno/začasno bivališče:

b) Ime in priimek: podpis:

EMŠO: datum in kraj rojstva:

stalno/začasno bivališče:

Datum: Žig: Podpis podizvajalca:

OBRAZEC 6/5

PONUDNIK:

I Z J A V A

Kot ponudnik v zvezi z javnim naročilom »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov« izjavljamo, da za izvedbo tega javnega naročila ne bomo imeli podizvajalcev.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 7

PONUDNIK:

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, že izvajali dela, ki so zahtevana kot referenca za javno naročilo »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, in sicer kot izhaja iz spodnje tabele:*

Zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe	Xxxx realizacije	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV**
1.
2.
3.
4.
5.
6.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja potrdilo (OBRAZEC 7/1, OBRAZEC 7/2 in OBRAZEC 7/3).

** Ponudnikom ni potrebno navesti vrednosti pogodbe v EUR, če bi s tem kršili poslovne skrivnosti svojih naročnikov.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 7/1

POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI

Za izpolnjevanje pogoja: »uspešno izvedena košnja vegetacije na površinah, ki so sestavni del ceste, na cestah lokalne skupnosti ali države, v dolžini najmanj 150 km«

PODATKI:

Naziv projekta:___________________________________________________________________

Lokacija izvedene košnje:__________________________________________________________

Podatki o izvedenih delih :___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dolžina (v km) izvedene košnje:_______________________________

Naročnik ali investitor (naziv, naslov in oseba odgovorna za izvedbo investicije):

________________________________________________________________________________

Izvajalec referenčnih del ( naziv in naslov):

________________________________________________________________________________

Odgovorni vodja storitev ( ime in priimek, naziv organizacije v kateri je bil zaposlen v času izvajanja storitev): ________________________________________________________________________________

Datum:
Žig:
Podpis ponudnika:

Podpisani naročnik in investitor

(naziv) _____________________________________________________________________

(naslov) _____________________________________________________________________

potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________

v tem potrdilu navedeno storitev izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.

Datum: ____________________ Žig Podpis pooblaščene osebe

investitorja referenčnega del

OBRAZEC 7/2

POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI

Za izpolnjevanje pogoja: »uspešno izvedeno obrezovanje in sečno grmovja in vejevja ob cestnem telesu, ki so ovirala svetli profil in preglednost cest, v dolžini najmanj 10 km, ali uspešno izvedel sečnjo in čiščenje grmovja ter vejevja na javnih površinah v obsegu najmanj 50.000 m²«

PODATKI:

Naziv projekta:___________________________________________________________________

Lokacija izvedene storitve:__________________________________________________________

Podatki o izvedenih delih:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dolžina obrezovanja (v km)___________________

xxx

xxxxxx in čiščenje v obsegu (v m2):___________________

Naročnik ali investitor (naziv, naslov in oseba odgovorna za izvedbo investicije):

________________________________________________________________________________

Izvajalec referenčnih del ( naziv in naslov):

________________________________________________________________________________

Odgovorni vodja storitev ( ime in priimek, naziv organizacije v kateri je bil zaposlen v času izvajanja storitev): ________________________________________________________________________________

Datum:
Žig:
Podpis ponudnika:

Podpisani naročnik in investitor

(naziv) _____________________________________________________________________

(naslov) _____________________________________________________________________

potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________

v tem potrdilu navedeno obrezovanje in sečno grmovja in vejevja ob cestnem telesu v zahtevani kvaliteti in roku.

Datum: ____________________ Žig Podpis pooblaščene osebe

investitorja referenčnega dela

OBRAZEC 7/3

POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI

Za izpolnjevanje pogoja: »uspešno izvedena košnjo trave na območju objektov ali parkov, v površini najmanj 30.000 m²«

PODATKI:

Naziv projekta:___________________________________________________________________

Lokacija izvedene storitve:__________________________________________________________

Podatki o izvedenih delih:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Površina izvedene košnje (v m2)___________________

Naročnik ali investitor (naziv, naslov in oseba odgovorna za izvedbo investicije):

____________________________________________________________________________

Izvajalec referenčnih del ( naziv in naslov):

________________________________________________________________________________

Odgovorni vodja storitev ( ime in priimek, naziv organizacije v kateri je bil zaposlen v času izvajanja projekta): ________________________________________________________________________________

Datum:
Žig:
Podpis ponudnika:

Podpisani naročnik in investitor

(naziv) _____________________________________________________________________

(naslov) _____________________________________________________________________

potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________

v tem potrdilu navedeno izvedena košnjo trave na območju objektov ali parkov.

Datum: ____________________ Žig Podpis pooblaščene osebe

investitorja referenčnega dela

OBRAZEC 8

PONUDNIK:

IZJAVA O TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA

• Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi.

• Izjavljamo, da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,

• Izjavljamo, da smo glede na tehnične zahteve v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park, druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo vseh razpisanih del opredeljenim v tem javnem naročilu,

• Izjavljamo, da bomo pri vseh delih uporabljali samo stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve zakonodaje,

• Izjavljamo, da bomo v primeru sprejetja naše ponudbe imeli na voljo zadostne kapacitete (delovne sile, gradbene mehanizacije ter obratna in tehnična oprema) za izvedbo del,

• Izjavljamo, da bomo v primeru sprejetja naše ponudbe imeli na voljo zadostne kapacitete (delovne sile, gradbene mehanizacije ter obratna in tehnična oprema) za izvedbo del,

• Izjavljamo, da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevamo Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011 ) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1),

• Izjavljamo, da bomo gradbišče pred začetkom del označili v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008, 54/2009 popr.), varnostnim načrtom za področje rednega vzdrževanja javnih cest na območju RS, št. 04/2012 in Pravilnikom o zaporah na cesti, (Ul. RS 4/2016),

• Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 9

IZJAVA O ZADOSTNI OPREMI ZA IZVEDBO NAROČILA

KOT PONUDNIK __________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z naslednjo strojno opremo:

- 2 (dva) stroja traktor ali unimog za mulčenje vegetacije z roko razpona do 6m

- 1 (en) priključek z metlo za pometanje vegetacije in kamnitih zrn s cestišča

- 1 (eno) traktorsko prikolico ali tovornjak

- 1 (en) parkovni traktor s košem za pobiranje pokošene trave

- 2 (dve) samohodni ročni rotacijski kosilnici s košem za travo

- 4 (štiri) kosilnic na nitko in disc

- 1 (en) mulčer namenjen mulčenju malih dreves do debeline 10cm

- 1 (en) priključek za obrezovanje vej ob cestah (disc ali škarje) dolžine do 6m

- 1 (en) mlin za mletje vej do 15cm

- 3 (tri) motorne teleskopske obrezovalnike za obrezovanje vej

- 4 (štiri) motorne žage

Osnovno orodje (posoda za gorivo in posoda za olje za verigo, meter, sekira, kline, lupilnik, vzvode za obračanje, kljuke in klešče za droben les).

Če ima ponudnik osnovno sredstvo v najemu, mora najemna pogodba veljati za čas trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega javnega naročila.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

Pred odločitvijo bo naročnik za dokazovanje tega pogoja od ponudnika zahteval:

- podpisano izjavo z navedbo zahtevane opreme in orodja in po potrebi opravil pregled opreme.

OBRAZEC 10

PONUDNIK

_______________________

_______________________

_______________________

IZJAVA O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA

Odgovorna oseba ponudnika ____________________________________(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno zaposlujemo ustrezno usposobljene strokovne delavce, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z vsemi zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na dela, ki so predmet javnega naročila izjavljamo:

– da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb in mimoidočih

– da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 11

IZJAVA O STROKOVNEM OSEBJU IN USPOSOBLJENOSTI

KOT PONUDNIK __________________________________________________________________

i z j a v l j a m o,

da imamo za potrebe izvedbe javnega naročila zaposlene (določen čas ali nedoločen čas ali drugo pogodbeno razmerje) najmanj:

– 4 (štiri) osebe, katerih strokovna usposobljenost oz. poklic izpolnjuje pogoje kot jih določa Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdu. DOKAZILO: diploma ali NPK gozdar-sekač.

–2 (dva) voznika traktorja xxx xxxxxxx

–4 (štiri) delavci NK ali PK

Pred odločitvijo bo naročnik za dokazovanje tega pogoja od ponudnika zahteval:

a) navedbo tehničnega osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in sicer ne glede na to,

ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne

in

b) dokazilo o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 12

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV

kot ponudnik

i z j a v l j a m o,

• da smo se pred oddajo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«,

• da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, sklenili pogodbo v skladu z razpisno dokumentacijo za javno naročilo št. 3301-0001/2019 in našo ponudbo.

• da bomo po končanem odpiranju ponudb na zahtevo naročnika najkasneje v roku 3 delovnih dni dostavili naknadno zahtevane informacije ali dokumente.

• da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

• da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;

• da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

• da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);

• da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

• s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 13

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

kot ponudnik

i z j a v l j a m o, da

• imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost in škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti

• upoštevamo in bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali vse veljavne predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji

• upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Slovenijo in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje

• bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na objektu in njegovi okolici

• xxxx zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila

• bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bodo potekala dela

• bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji

• xxxx pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik

• bomo po zaključku del odstranili z objekta ves odpadni material in embalažo in zagotovili ravnanje skladno s predpisi za ravnanje z odpadki.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:








Žig:








Podpis ponudnika:

OBRAZEC 14

IZJAVA PONUDNIKA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI

kot ponudnik

i z j a v l j a m o

• da bomo v primeru, če bomo izbrani na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja za naročilo »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, pred sklenitvijo pogodbe sklenili zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem predmeta javnega naročila utegnemo povzročiti sami ali kdo drug, ki bi delal v našem imenu zoper naročnika, uporabnika ali tretjo osebo.

• da bo pogodba imela klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Celje, v kolikor pride do odškodninskih zahtevkov proti javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija, d.o.o. Celje.

• da s podpisom te izjave, ne glede na zavarovanje odgovornosti brezpogojno, z vsem svojim premoženjem, jamčimo za škodo, ki jo utegnemo povzročiti naročniku z izvajanjem ali neizvajanjem predmeta javnega naročila in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem predmeta javnega naročila utegnejo povzročiti pri nas zaposlene osebe ali kdo drug, ki bi delal v našem imenu zoper naročnika, uporabnike ali tretje osebe.

Datum:




Žig:




Podpis ponudnika:

OBRAZEC 15

VZOREC POGODBE

POGODBA št. JNST____/2019

»Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«

ki jo skleneta:

NAROČNIK:

VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor xxx. Xxxxx Xxxxx, matična št.: 5914540000, davčna št.: SI 45804109, transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 (Deželna banka Slovenije d.d.)

in

IZVAJALEC:

____________________________________________________________________________,

ki ga zastopa direktor _______________________________________,

matična št.: ________________,

davčna št.: _________________,

transakcijski račun: __________________________

v sledeči vsebini:

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naročnik izvedbo javnega naročila storitev »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov« objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave _____________ z dne ______ 2019, v skladu s 47. členom ZJN-3 (Ur. L. RS, št. 91/15 in 14/18) izvedel po postopku naročila male vrednosti;

- de je izvajalec predložil najugodnejšo ponudbo št. _____ z dne ______ 2019, zaradi česar je bil na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. ___________ z dne ______ 2019 izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila.

2. PREDMET POGODBE IN DRUGE SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzeme v izvedbo košnjo trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov, skladno z izdelanimi popisi storitev in planom prioritet.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami naročnika določenimi v razpisni dokumentaciji, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke ter da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran. Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za izvajanje košnje, kar pomeni, da je izvajalec upošteval vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki so vplivali na izračun cene

Ponudba izvajalca št. ___________________ z dne _________________ dana v postopku javnega naročila, je sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe je razdeljen na Sklop I., Sklop II. in Sklop III.:

Sklop I zajema: Košnjo trave na občinskih cestah v Mestni občini Celje.

Sklop II zajema naslednjo izvedbo storitev: Obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje.

Sklop III zajema naslednjo izvedbo storitev: Košnja trave na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov, ki se nahajajo na območju Mestne občine Celje, občine Vojnik, občine Štore in občine Dobrna.

3. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

3. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti košnjo »Košnja trave, obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje ter na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov«, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke ter skladno s predpisi in veljavnimi standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.

4. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

4. člen

Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je ____________________ (Vodovod-kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje), ki ga zastopa glede vprašanj, ki so povezana s predmetom pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _____________________

Spremembo predstavnikov sporočita pogodbeni stranki pisno druga drugi, najkasneje 5 dni pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

5. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

5. člen

Obveznosti naročnika so:

• Izvajalcu izročiti na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in je nujna za prevzeti obseg del.

• Sodelovati z izvajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela opravljena strokovno in pravočasno ter v obojestransko zadovoljstvo

• V najkrajšem možnem času odločiti o vprašanjih in predlogih izvajalca, ki so odločilna za napredovanje del.

• Interno nadzirati operativno izvedbo pogodbenih del ter sproti razreševati operativno problematiko.

Obveznosti izvajalca so, da bo:

• Izvršil dela strokovno pravilno in solidno, po veljavnih tehničnih predpisih in standardih, pravilih stroke in običajih dobrega gospodarja.

• Zagotovil strokovno vodstvo za izvajanje del in lastno kontrolo.

• Naročniku omogočiti stalen nadzor nad deli in količino.

• V primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšnje ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir.

• Naročnika pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del.

• Dela opravljal v skladu z operativnim programom del.

• Pri izvajanju del upošteval določila zakonov in podzakonskih predpisov, katere je potrebno upoštevati pri izvedbi del.

6. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti kot pogoj za veljavnost pogodbe za škodo, ki jo pri izvajanju utegne povzročiti izvajalec sam ali kdo drug, ki bi delal v njegovem imenu, naročniku, uporabnikom ali tretji osebi. Zavarovanje bo sklenjeno v korist javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o. Celje, v kolikor pride do odškodninskih zahtevkov proti javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. Celje.

Izvajalec brezpogojno, z vsem svojim premoženjem, jamči za škodo, ki jo povzroči naročniku z izvajanjem ali neizvajanjem predmeta javnega naročila in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem predmeta javnega naročila povzročijo pri njem zaposlene osebe ali kdo drug, ki bi delal v njegovem imenu, javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. Celje, uporabnikom ali tretjim osebam.

V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

6. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL

7. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del navedenih v Sklopu I. takoj po uvedbi v delo in se dela obvezuje dokončati do 01. julija 2019-prva košnja in do 15. septembra 2019-druga košnja.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del navedenih v Sklopu II. takoj po uvedbi v delo in se dela obvezuje dokončati do 01. julija 2019-prva košnja in do 15. septembra 2019-druga košnja.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del navedenih v Sklopu III. po predhodnem naročilu odgovornih predstavnikov glede na potrebe in je odvisno od vegatacije. Izvedba del mora biti opravljena v roku 7. dni po prejemu pisnega ali telefonskega naročila.

Izvajalec ima možnost pred iztekom roka za dokončanje del pisno zaprositi naročnika za podaljšanje roka, v kolikor zamuja z deli glede na terminski plan, in sicer v naslednjih primerih:

• če se dela prekinejo na zahtevo naročnika ali po njegovi krivdi,

• če zaradi vremenskih pogojev (več kot 7 deževnih dni zaporedoma) ni možno pričeti z deli, se rok podaljša za število dni zamika pričetka,

• če nastopijo vremenske razmere, ki onemogočajo kvalitetno izvajanje del.

8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti po tej pogodbi izpolnjeval v skladu s planom naročnika.

Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v planu naročnika, bo izvajalec izvedel samo na podlagi pisnega naročila. Osnova za obračun teh del so ponudbene cene za enoto oziroma predhodno dogovorjene in potrjene cene. Izvajalec prevzame popolno jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvedbo prevzete storitve.

9. člen

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

7. IZVEDBA DEL

10. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno potrebno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca v izvedbo del po pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalce iz razpisne dokumentacije.

8. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

11. člen

(Določbe tega razdelka veljajo le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo obveznosti po tej pogodbi izvedel z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvajali naslednja dela v spodaj navedeni količini, vrednosti, na kraju in v roku:

ŠT.	PODIZVAJALEC	DELA, KI JIH BO IZVEDEL
1.	Naziv: Polni naslov: Matična številka: Davčna številka: TRR:	Vrsta in predmet del: Količina in vrednost del: Kraj del: Rok izvedbe del:
2.	Naziv: Polni naslov: Matična številka: Davčna številka: TRR:	Vrsta in predmet del: Količina in vrednost del: Kraj del: Rok izvedbe del:
3.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve in zanje predložil potrebna dokazila kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor bo izvajalec želel zamenjati ali priglasiti podizvajalca, bo moral predhodno pridobiti soglasje naročnika.

Soglasje bo naročnik podal, če bo izvajalec izkazal, da podizvajalec izkazuje vse pogoje in zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je strokovno usposobljen vsaj toliko kot kader priglašen v ponudbi. Izvajalec bo moral za pridobitev soglasja podati dokazila na podlagi katerih se bo naročnik prepričal o ustrezni usposobljenosti podizvajalca.

V kolikor podizvajalec ne bo podal izjave za neposredno plačilo obveznosti s strani naročnika, bo moral izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.

9. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

12. člen

Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je ostalo zaradi izvajanja del. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi navedenega, lahko to opravi naročnik na izvajalčeve stroške.

Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila o dokončanju del. Datum prevzema določi naročnik in o tem obvesti izvajalca, ki bo zagotovil pooblaščeno osebo za sodelovanje pri prevzemu. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

• kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo,

• opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

• druge pomembnejše ugotovitve,

• datum prevzema del.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, le te odpravi naročnik na račun izvajalca, po načelu dobrega gospodarja.

10. POGODBENA CENA

13. člen

Vrednost del po ponudbenem predračunu izvajalca št. __________________ z dne _____________, ki je sestavni del te pogodbe, in tej pogodbi znaša:

SKLOP I. Košnja trave na občinskih cestah v Mestni občini Celje	EUR
SKLOP II. Obsekovanje in obrezovanje rastlinja na občinskih cestah v Mestni občini Celje	EUR
SKLOP III. Košnja na območju objektov za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijskih objektov	EUR
Skupaj brez DDV:	EUR
+22% DDV:	EUR
SKUPAJ Z 22% DDV:	EUR

z besedo: __________________________________________________ evrov in __/100.

Obračun opravljenih del se vrši po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko opravljenih količinah.

Za morebitna dodatna oziroma več dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna.

11. FINANČNI VIR

14. člen

Storitve za SKLOP I. in SKLOP II. se financirata iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje.

Storitve za SKLOP III. se financirajo iz finančnega vira: vzdrževanje vodooskrbnih in kanalizacijskih objektov.

12. OBRAČUN IN PLAČILO

15. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da se obračun opravljenih del naredi po dejansko izvršenih količinah in cenah iz pogodbenega predračuna ter da se za opravljena dela izstavita dva računa in sicer ločeno za:

• SKLOP I. in SKLOP II. in ločeno za

• SKLOP III.

13. OBRAČUN IN PLAČILO

16. člen

Izvajalec bo pogodbena dela zaračunal z delnimi obračuni, sorazmerno z obsegom izvedenih del. Vsakokratni delni obračun mora biti prikazan v posebni prilogi, ki mora vsebovati naslednje podatke:

• Količino opravljenega dela

• Vrednost opravljenega dela

• Davek na dodano vrednost

• Na mesečnih obračunih je potrebno prikazati vsa do sedaj že obračunana pogodbena dela

Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena Vodovod-kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje kot naročnik in plačnik ( v nadaljevanju naročnik).

Izvajalec bo zaračunaval, naročnik pa mu bo izplačeval izvršena dela glede na obseg izvršenih del na osnovi mesečnih računov.

Dolžniško upniško razmerje nastane na dan izstavitve računa.

Naročnik bo potrjene račune plačal izvajalcu, v 30 dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja.

14. VARSTVO PRI DELU

17. člen

Izvajalec je dolžan v času izvedbe del na celotnem območju del upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

15. KRŠITEV POGODBE

18. člen

Za kršitev te pogodbe se šteje tako opustitev izvrševanja, nepravilno izvrševanje kot tudi nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej pogodbi.

Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne pogodbe predpisana ali običajna.

Posledice kršitev

Zaradi kršitve ima vsaka pogodbena stranka pravico:

- zahtevati izvršitev obveznosti,

- sama izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške,

- odstopiti od pogodbe,

- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.

V vsakem primeru ima oškodovana stranka pravico zahtevati tudi povračilo škode.

Pravice iz prvega odstavka tega člena se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, če ni v tej pogodbi določeno drugače. V primeru, da zaradi narave kršitve ali njene posledice kakšnega ukrepa ne bi bilo smiselno uporabiti, se uporabi naslednji možni ukrep.

Kršitve, za katere je odgovoren izvajalec

• Obvestilo o kršitvi

Na obstoj kršitve mora naročnik pismeno opozoriti izvajalca takoj po tem, ko jo je opazil in od izvajalca zahteval izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.

• Izvršitev obveznosti na stroške izvajalca

Glede pravice naročnika, da sam izvrši obveznost izvajalca na njegove stroške se smiselno uporabljajo določila o odgovornosti za napake iz obligacijskega zakonika. Pred izvršitvijo obveznosti na stroške izvajalca mora naročnik izvajalca o tem pisno obvestiti in mu dati okoliščinam primeren rok, da obveznost sam izvrši.

• Odstop od pogodbe

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec kršitve ne odpravi v razumnem roku po prejetem obvestilu o kršitvi, ki vsebuje tudi grožnjo o odstopu od pogodbe v primeru, ali če kršitve objektivno ni mogoče odpraviti. Pogodba se razdre s takojšnjim pisnim obvestilom. Odstop od pogodbe je mogoč le, če je kršitev bistvena.

Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali tista, ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

V primeru odstopa od pogodbe je naročnik dolžan izvajalcu plačati vrednost pravilno izvedenih del in vgrajene uporabne opreme in materiala. Sočasno lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen, morebitno škodo zaradi neizpolnitve obveznosti.

V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

Če v primeru prenehanja pogodbe iz razlogov na strani izvajalca škode ni mogoče ugotoviti, se obračuna pavšalna odškodnina v višini 25% pogodbene vrednosti brez DDV.

Bistvena kršitev pogodbe

Poleg kršitev, ki so kot bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takšne po svoji naravi, se za bistvene vselej štejejo tudi v tej točki navedene kršitve izvajalca, zato ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe na način določen v tej pogodbi, razen v primeru, če je takšna kršitev posledica višje sile oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naročnika:

- izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku;

- izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo in je bil na to opozorjen;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane gotovo, da del ne bo mogel končati v dogovorjenem roku, in je bil na to opozorjen;

- izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik;

- če izvajalec krši pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;

- če obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v tej pogodbi, ali drugače ponavljajoče krši druga pogodbena določila; ne ohranja v veljavi različnih zavarovanj, kot to določa ta pogodba; če iz zaporednih poročil izhaja, da je izvajanje pogodbenih del pomanjkljivo ali se gradnja izvaja s ponavljajočimi prekinitvami.

Kršitve, za katere je odgovoren naročnik

• Obvestilo o kršitvi

Na obstoj kršitve mora izvajalec pismeno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.

• Odgovornost za škodo

Naročnik mora izvajalcu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

• Odstop od pogodbe

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik z bistveno kršitvijo pogodbe za daljši čas onemogoči izvedbo gradnje, ki je predmet te pogodbe.

Odstop iz prejšnjega odstavka je dopusten le, če je izvajalec o nemožnosti opravljanja dejavnosti podrobno obvestil naročnika in mu dal primeren rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni, za odpravo razlogov za nezmožnost opravljanja dejavnosti.

16. ODGOVORNOST POGODBENIH STRANK ZA ŠKODO TRETJIM

19. člen

Obveznost medsebojnega obveščanja o zahtevkih

Vsaka stranka je dolžna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki se tiče izvrševanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Odgovornost izvajalca za ravnanje zaposlenih

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvrševanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni izvajalci naročniku ali tretjim osebam.

Izvajalec je za delo svojih podizvajalcev odgovoren, kot da bi ga opravil sam.

17. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen

Ta pogodba je nična, če v zvezi z njo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla,

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

18. VELJAVNOST POGODBE

21. člen

Pogodba je pravno veljavna, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in po predložitvi dokazila o zavarovanju odgovornosti ali kopije zavarovalne police, kot pogoj za veljavnost pogodbe. Pogodba se sklene za obdobje enega leta, šteto od njene sklenitve.

22. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

• plačilom za delo,

• delovnim časom,

• počitki,

• opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

• in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

• in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. KONČNA DOLOČILA

23. člen

Vse spremembe in dopolnitve pogodbe morajo biti dogovorjene v pisni obliki. V vseh primerih odstopa od pogodbe se naročnik in izvajalec posebej dogovorita, določita pogoje in posledice.

24. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševali sporazumno, v nasprotnem primeru določajo pristojnost stvarno pristojnemu sodišču v Celju.

Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod, izvajalec dva (2) izvoda in plačnik tri (3) izvode.

NAROČNIK:
Datum: __________
VODOVOD – KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. Direktor: xxx. Xxxxx XXXXX
IZVAJALEC:
Datum: ____________
__________________________
__________________________
ki ga zastopa______________
________________________________

1 Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži ta izpolnjen obrazec »PONUDBA (OBRAZEC 1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

2 Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava - ponudnik« naloži ta podpisan obrazec
»Izjava ponudnika (OBRAZEC 2)« v .pdf datoteki.