RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Dobava sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala
Številka: SJN-0001/2022
Oktober 2022
Na podlagi 33. člena naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in nasl.),, je pooblaščeni naročnik in hkrati naročnik Zdravstveni xxx Xxxxx, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, po pooblastilu zdravstvenih domov:
Zdravstveni dom »dr. Xxxxxx Xxxxxxx« Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec;
Zdravstveni dom Šentjur, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx 3b, 3230 Šentjur;
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Xxxxxxx xxxxx 00, 0000 Šmarje pri Jelšah.
Pooblaščeni naročnik Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek. Naročilo je razdeljeno na sklope.
Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope blaga po posameznem Zdravstvenem domu in sicer:
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
SKLOP 1. BRIZGALKE, IGLE, KANILE, MANDRENI, ZBIRALNIKI |
SKLOP 2. ROKAVICE |
SKLOP 3. EKG PAPIR |
SKLOP 4. URGENCA |
SKLOP 5. STERILIZACIJA |
SKLOP 6. OSTALI SANITETNI IN MEDICINSKI MATERIAL |
SKLOP 7. ZAVOJNI IN OBVEZILNI MATERIAL |
SKLOP 8. MATERIAL ZA NEGO RAN |
SKLOP 9. MATERIAL ZA NEGO RAN II |
SKLOP 10. MATERIAL ZA NEGO RAN III |
SKLOP 11. RAZKUŽILA |
SKLOP 12. TESTI NA DROGE |
SKLOP 13. REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT AVL |
SKLOP 14: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT COBAS H232 |
SKLOP 15: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT COAGUCHEK PRO II |
SKLOP 16: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT ACCUCHEK NANO |
SKLOP 17: REAGENTI SEBIA VEZANI NA APARAT MINICAP |
SKLOP 18: REAGENTI VEZANI NA APARAT TEST1 THL ESR |
SKLOP 19: REAGENTI SYSMEX VEZANI NA ANALIZATORJA XN-1000 IN XN-550 |
SKLOP 20: REAGENTI RAL DIAGNOSTICS VEZANI NA APARAT RAL STAINER |
SKLOP 21: REAGENTI VEZANI NA APARAT CRP QUIKREAD GO |
SKLOP 22: REAGENTI VEZANI NA APARAT RSSII |
SKLOP 23: EPRUVETE IN PRIBOR ZA VENSKI ODVZEM KRVI |
SKLOP 24: LABORATORIJSKI PRIBOR SKLOP 25: KEMIKALIJE |
ZDRAVSTVENI DOM »DR. XXXXXX XXXXXXX« ŽALEC
SKLOP 1. MATERIAL ZA NEGO RAN |
SKLOP 2. OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL |
SKLOP 3. IGLE, KANILE, ZBIRALNIKI, BRIZGE, KATETRI |
SKLOP 4. RAZKUŽILA IN SREDSTVA ZA OSEBNO ZAŠČITO |
SKLOP 5. OSTALI POTROŠNI MATERIAL |
SKLOP 6: REAGENTI VEZANI NA APARATE SIEMENS (Clinitek advantus, Clinitek status, EPOC) |
SKLOP 7: REAGENTI, VEZANI NA APARAT CRP QUIKREAD GO |
SKLOP 8: REAGENTI, VEZANI NA APARAT ABX PENTRA 80XL (HORIBA) |
SKLOP 9: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT h232 |
SKLOP 10: LABORATORIJSKI PRIBOR IN KEMIKALIJE SKLOP 11: PRESEJALNI TESTI SKLOP 12: EPRUVETE IN PRIBOR ZA VENSKI ODVZEM KRVI |
|
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je nabava sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala za obdobje do 31.12.2025.
Naročnik bo na podlagi izvedenega postopka sklenil okvirne sporazume z več ponudniki za obdobje treh (3) let.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga v posameznem sklopu, niti točne vrste blaga v sklopu, saj je le-ta zanj vnaprej objektivno neugotovljiva in je odvisna od dejanskih potreb v času trajanja okvirnega sporazuma.
Prav tako lahko naročnik v fazi odpiranja konkurence povprašuje po vrsti blaga, ki bo v času trajanja okvirnega sporazuma šele prišlo na trg (npr. nove ali izboljšane verzije blaga istih ali drugih proizvajalcev, ki se bodo pojavile na trgu). Sami okvirni sporazumi za stranke še ne ustvarjajo finančnih obveznosti.
Naročnik bo za posamezen sklop za prijavitelje v prvi fazi prijave objavil predvidene posamezne artikle na spletni strani ZD Celje: xxxxx://xxx.xx-xxxxx.xx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/. Natančen popis s količinami blaga pa bo objavil skupaj v povabilu pri odpiranju konkurence.
OPIS (POTEK) POSTOPKA IN TRAJANJE NAROČILA
Naročnik bo po sklenitvi okvirnih sporazumov v obdobju veljavnosti okvirnih sporazumov med ponudniki, ki bodo imeli sklenjen krovni okvirni sporazum, odpiral konkurenco – izvajal povpraševanja za blago, ki je predmet povpraševanja. Povpraševanje se lahko izvede za dobave v določenem časovnem obdobju, ki bo ob povpraševanju vnaprej definirano (npr tri mesece, šest, dvanajst mesecev….) ali pa za enkratno dobavo (npr. določene količine blaga), kot bo to definirano ob vsakem odpiranju konkurence.
Naročnik bo vrsto, tehnične karakteristike in količine ter morebitne dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, opredelil ob vsakokratnem odpiranju konkurence. Odpiranje konkurence se izvede tako, da se strankam okvirnega sporazuma pošlje povabilo k oddaji ponudb preko sistema e-JN, pri čemer bo uporabljen elektronski naslov ponudnika, kot ga ima registriranega v e-JN, če tega ni, pa elektronski naslov, naveden na obrazcu C01 ob oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo. Stranka okvirnega sporazuma se ne more sklicevati na dejstvo, da povabila ni prejela, če je bilo posredovano na opisan način. Stranke tega sporazuma bodo naročniku preko sistema e-JN posredovale ponudbe za izvedbo posameznega naročila, najkasneje v desetih dneh po pošiljanju povabila k oddaji ponudbe/predračuna. Naročnik glede na zahteve v povabilu k oddaji ponudbe lahko določi tudi daljši rok. Naročnik bo celoten postopek oddaje posameznega naročila izpeljal z uporabo sistema e-JN. V kolikor komunikacija ali posamezna dejanja preko sistema e-JN ne bodo mogoča, bodo izvedena po elektronski pošti ob smiselni uporabi določb te pogodbe.
Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v osmih dneh po izvedenem pregledu in morebitnem testiranju posameznih artiklov - obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
Povpraševanja bodo izvajana skladna z določili okvirnega sporazuma ter se bodo oddala pod pogoji, določenimi v posameznem povpraševanju. V kolikor v posameznem povpraševanju ne bo določeno drugače, se bo na podlagi povpraševanja sklenila pogodba na podlagi vzorca, ki je priložen tej dokumentaciji (sicer bo naročnik ob povpraševanju navedel spremembe ali predložil nov vzorec pogodbe za posamezno povpraševanje).
Za te skupine bo moral ponudnik ponuditi vso blago znotraj skupine.
PODATKI O PONUDNIKIH
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.
Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Razpisna dokumentacija z vsemi sestavnimi deli je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 do dne 21.11.2022 najkasneje do 10.00 ure.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Preostale dokumente se pripne v razdelku »Druge priloge«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na portalu javnih naročil: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000
Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 21.11.2022 ob
11.00 uri na xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
A.09 DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM
Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do dne 04.11.2022 do 8.00 ure.
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po
potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
S spoštovanjem
Naročnik: ZD Celje xxx. Xxxxxx Xxxxx
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih
dokumentov:
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 18/14, 121/21 in nasl.);
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11 in nasl.);
Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1);
Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.)
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo in nasl.);
vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. Če bo takšna skupina izbrana, bo naročnik od nje zahteval predložitev akta o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)
imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis
pogodbe,
obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini in
navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke B.02.4 Razlogi za izključitev in B.02.5 Ekonomski in finančni položaj. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.
Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov
skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, lahko naročnik odpove pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga delno izvede s podizvajalci.
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu ESPD navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).
Ponudnik mora v ponudbi:
priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke B.02.4 Razlogi za izključitev te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za to javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti
zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.
Ponudnik, ki bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mora za te subjekte predložiti podpisane ESPD obrazce.
IN ODSTOP OD IZVEDBE
Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.
Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
Naročnik v roku deset dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na
portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.
Naročnik bo z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, sklenil okvirni sporazum.
Če izbrani ponudnik okvirnega sporazuma ne bo podpisal v roku 15 dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.
Za posamezna naročila bo naročnik sklepal pogodbe z izbranimi ponudniki skladno s pozivom in okvirnim sporazumom.
S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika,
ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi podatke v skladu z določbami zakona, ki ureja poslovno skrivnost. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Če naj bo tako obravnavan samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za varovanje podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.
Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, štejejo za osebne ali tajne podatke.
V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v rokih, določenih v 25. členu ZPVPJN.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati obvezne sestavine, kot so določene v 15. členu ZPVPJN.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh odstotkov od vrednosti izbrane ponudbe z DDV.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali na naročnikov naslov priporočeno po pošti.
V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati
postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov ali nastopa s podizvajalci, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s temi subjekti.
Obrazec ESPD ponudnik pripravi tako, da xml datoteko, ki je sestavni del razpisne dokumentacije uvozi na spletni strani xxxx://xxx.xxx.xx/xxxx in ga izpolni.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Vsak gospodarski subjekt mora v svojem obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke B.02.4 Razlogi za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk B.02.5 Ekonomski in finančni položaj in B.02.6 Pogoji za dokazovanje USPOSOBLJENOSTI.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk B.02.4 Razlogi za izključitev, B.02.5 Ekonomski in finančni položaj in B.02.6 Pogoji za dokazovanje USPOSOBLJENOSTI te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Naročnik pa lahko ponudnike tudi kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.
Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo,
ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila). Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih dokumentov ter izpolnjenimi obrazci.
Ponudnik pripravi naslednjo dokumentacijo za prijavo/ponudbo:
- (priloga št. C.01 PRIJAVA/PONUDBA);
- (priloga ESPD);
- (priloga št. C.02 REFERENCA
- (priloga št. C.02/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IN KRITERIJEV ZA DOBAVO LABORATORIJSKEGA MATERIALA (samo za laboratorijski material)
- (priloga št. C.02/2 REFERENČNA LISTA UPORABNIKOV (samo za laboratorijski material)
- (priloga št. C.03 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
- (priloga št. C.04 izjava podizvajalca (v primeru prijave s podizvajalcem)
- (priloga št. C.05 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU
SUBJEKTA
- (priloga št. C.06 VZOEC KONKRETNE POGODBE (II FAZA ODPIRANJA KONKURENCE)
- (priloga št. C.07 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
- (priloga št. C.08 IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu posebej ESPD obrazec.
Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi zatrjujejo izpolnjevanje pogojev iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.
Ponudniki morajo v ESPD obrazcu jasno označiti, ali nastopajo s podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba v ESPD obrazcu izpolniti podatke o podizvajalcu ter predložiti:
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, oziroma izjavo, da ne zahteva neposrednih plačil (obrazec C.03 IZJAVA PODIZVAJALCA)
soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (obrazec C.03 IZJAVA PODIZVAJALCA)
Pogoj 1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO: ESPD obrazec (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«).
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša od 4 mesecev šteto od roka za oddajo ponudb.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.
Pogoj 2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO: ESPD (v »Xxx XXX: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«)
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.
Pogoj 3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
DOKAZILO: ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.
Pogoj 4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je zanj v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek
DOKAZILO: ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.
Pogoj 5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt:
če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti
zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
DOKAZILO: ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.
Pogoj 6. Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
DOKAZILO: ESPD
Pogoj mora izpolnjevati ponudnik.
Pogoj 7. Za opravljanje storitve, ki je predmet tega javnega naročila se zahteva, da je gospodarski subjekt vpisan na Seznam poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke oz. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).
DOKAZILO: ESPD
Pogoj morajo izpolnjevati gospodarski subjekti za svoj del posla.
Pogoj 8. Gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevo naročnika, da v obdobju treh let od dneva oddaje ponudbe ni imel pisnih reklamacij zaradi neustreznih artiklov ter nepravočasnih dobav. Ponudnik mora za vse prijavljene sklope (razen laboratorijskih) kumulativno izkazati referenčne dobave tako, da v obr.C.02 vpiše okvirne dobavljene vrednosti brez DDV, količinsko primerljivo zahtevanim. Naročnik bo lahko po oddaji prijav od prijaviteljev zahteval referenčna dokazila.
Pogoj 9. Ločeno za laboratorijski material naročnik zahteva kakovost blaga za vse sklope dobav, ki morajo ustrezati obstoječim analizatorjem in aparatom s katerimi razpolaga naročnik.
DOKAZILO:
8+9 Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«),
Izpolnjen obrazec C.02 »Referenca« ter ločeno za tč.C.02/1 »Izjava o izpolnjevanju zahtev in kriterijev za dobavo laboratorijskega materiala in Obrazec C.02/2 Referenčna lista uporabnikov v RS«
Zahteva 1. Ponudnik mora predložiti podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
DOKAZILO: Izjava na obrazcu C.04 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA
Zahteva 2. Ponudnik s podpisom ESPD obrazca potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe
in ga v celoti sprejema.
Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Naročnik bo izločil nedopustne ponudbe.
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk B.02.4 Razlogi za izključitev, B.02.5 Ekonomski in finančni položaj in B.02.6 Pogoji za dokazovanje usposobljenosti te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke B.02.4 Razlogi za izključitev, lahko, če tako določa zakon, naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano.
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, in le-te datirati, podpisati in žigosati.
Ponujena dela morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik v ponudbi ne ponudi vseh zahtevanih del/blaga/storitev ali so le-ta neustrezna, se ponudnika izloči iz nadaljnjega obravnavanja.
Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive.
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti
prevedene v slovenski jezik.
Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.
V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.
Cene v ponudbi (odpiranje konkurence) morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, mora biti to razvidno iz predračuna. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe.
Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-31, jo bo naročnik zavrnil.
Plačilni pogoji so določeni v pogodbi.
Variantne ponudbe niso dovoljene.
MERILA ZA IZBOR
Prva faza - priznanje sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje naročnika.
Druga faza – odpiranje konkurence
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba za sklop z najnižjo ceno.
1 Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.
Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »dobavo sanitetnega, obvezilnega in
laboratorijskega materiala«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. …………………..z dne…………. 2022, dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka:
Datum:
Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu (navesti naziv in naslov):
Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik v primeru skupne ponudbe |
|
Partner v primeru skupne ponudbe |
|
Partner v primeru skupne ponudbe |
|
Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite):
samostojno
ponudbo v skupnem nastopu
Pogoji ponudbe:
Preučili smo razpisno dokumentacijo, pogoje okvirnega sporazuma in ostalo dokumentacijo, ki je na voljo za izvedbo naročila »dobava sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala« jih razumeli, pregledali in smo ugotovili, da ne vsebujejo nobenih napak ali drugih pomanjkljivosti. V skladu s tem vam ponujamo sklenitev okvirnega sporazuma za celotno obdobje in se zavezujemo, da bomo na podlagi vsakokratnega povpraševanja s strani naročnika oddali ponudbo za blago, ki ga tržimo.
Prijava na sklop: (označiti na kateri sklop se prijavljate)
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Označiti
SKLOP 1. BRIZGALKE, IGLE, KANILE, MANDRENI, ZBIRALNIKI |
|
SKLOP 2. ROKAVICE |
|
SKLOP 3. EKG PAPIR |
|
SKLOP 4. URGENCA |
|
SKLOP 5. STERILIZACIJA |
|
SKLOP 6. OSTALI SANITETNI IN MEDICINSKI MATERIAL |
|
SKLOP 7. ZAVOJNI IN OBVEZILNI MATERIAL |
|
SKLOP 8. MATERIAL ZA NEGO RAN |
|
SKLOP 9. MATERIAL ZA NEGO RAN II |
|
SKLOP 10. MATERIAL ZA NEGO RAN III |
|
SKLOP 11. RAZKUŽILA |
|
SKLOP 12. TESTI NA DROGE |
|
SKLOP 13. REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT AVL |
|
SKLOP 14: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT COBAS H232 |
|
SKLOP 15: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT COAGUCHEK PRO II |
|
SKLOP 16: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT ACCUCHEK NANO |
|
SKLOP 17: REAGENTI SEBIA VEZANI NA APARAT MINICAP |
|
SKLOP 18: REAGENTI VEZANI NA APARAT TEST1 THL ESR |
|
SKLOP 19: REAGENTI SYSMEX VEZANI NA ANALIZATORJA XN-1000 IN XN-550 |
|
SKLOP 20: REAGENTI RAL DIAGNOSTICS VEZANI NA APARAT RAL STAINER |
|
SKLOP 21: REAGENTI VEZANI NA APARAT CRP QUIKREAD GO |
|
SKLOP 22: REAGENTI VEZANI NA APARAT RSSII |
|
SKLOP 23: EPRUVETE IN PRIBOR ZA VENSKI ODVZEM KRVI |
|
SKLOP 24: LABORATORIJSKI PRIBOR |
|
SKLOP 25: KEMIKALIJE |
|
ZDRAVSTVENI DOM »DR. XXXXXX XXXXXXX« ŽALEC
Označiti
SKLOP 1. MATERIAL ZA NEGO RAN |
|
SKLOP 2. OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL |
|
SKLOP 3. IGLE, KANILE, ZBIRALNIKI, BRIZGE, KATETRI |
|
SKLOP 4. RAZKUŽILA IN SREDSTVA ZA OSEBNO ZAŠČITO |
|
SKLOP 5. OSTALI POTROŠNI MATERIAL |
|
SKLOP 6: REAGENTI VEZANI NA APARATE SIEMENS (Clinitek advantus, Clinitek status, EPOC) |
|
SKLOP 7: REAGENTI, VEZANI NA APARAT CRP QUIKREAD GO |
|
SKLOP 8: REAGENTI, VEZANI NA APARAT ABX PENTRA 80XL (HORIBA) |
|
SKLOP 9: REAGENTI ROCHE VEZANI NA APARAT h232 |
|
SKLOP 10: LABORATORIJSKI PRIBOR IN KEMIKALIJE |
|
SKLOP 11: PRESEJALNI TESTI |
|
SKLOP 12: EPRUVETE IN PRIBOR ZA VENSKI ODVZEM KRVI |
|
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
Označiti
SKLOP 1: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL SKLOP 2: ZAVOJNI IN OBVEZILNI MATERIAL SKLOP 3: MATERIAL ZA NEGO RAN SKLOP 4: SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO |
|
SKLOP 5: HITRI TESTI ZA URIN IN BLATO |
|
SKLOP 6: OSTALI HITRI LABORATORIJSKI TESTI SKLOP 7: OSTALI HITRI TESTI |
|
SKLOP 8: EPRUVETE IN PRIBOR ZA KAPILARNI IN VENSKI ODVZEM KRVI |
|
SKLOP 9: LABORATORIJSKI MATERIAL ZA URINE IN BLATO |
|
SKLOP 10: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL |
|
SKLOP 11: REAGENTI VEZANI NA APARAT CRP-QUICK READ |
|
SKLOP 12: REAGENTI VEZANI NA APARAT D-10 BIORAD (ANALIZA HbA1c) |
|
SKLOP 13: REAGENTI VEZANI NA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR SYSMEX XN-550 |
|
SKLOP 14: REAGENTI VEZANI NA BIOKEMIČNI ANALIZATOR DIMENSION EXL 200-SIEMENS |
|
SKLOP 15: REAGENTI VEZANI NA APARAT EXDIA TRF PLUS D-DIMER SKLOP 16: REAGENTI VEZANI NA APARAT ZA KOAGULACIJO SYSMEX CA-600 SIEMENS |
|
SKLOP 17: REAGENTI VEZANI NA URINSKA APARATA CLINITEC ADVANTUS IN CLINITEC STATUS-SIEMENS
|
|
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
SKLOP 1: MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL |
|
SKLOP 2: SANITETNI MATERIAL |
|
SKLOP 3: MATERIAL ZA NEGO RANE |
|
SKLOP 4: KATETRI, IGLE, BRIZGE, ZBIRALNIKI |
|
SKLOP 5: ZAŠČITNA SREDSTVA IN SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO |
|
SKLOP 6: LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL |
|
SKLOP 7: KVALITATIVNA ANALIZA URINA NA APARATIH COBAS U411 IN URISYS 1100 |
|
SKLOP 8. REAGENTI VEZANI NA ANALIZATOR COBAS h232 |
|
SKLOP 9. REAGENTI VEZANI NA QuikRead go |
|
SKLOP 10. EPRUVETE IN PRIBOR ZA VENSKI ODVZEM KRVI |
|
SKLOP 11: PRIBOR ZA KAPILARNI ODVZEM KRVI |
|
SKLOP 12: PRESEJALNI TESTI |
|
SKLOP 13: POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT SYSMEX CA-600 |
|
SKLOP 14: REAGENTI VEZANI NA ANALIZATOR SYSMEX XN-550 |
|
SKLOP 15: BARVILA IN KEMIKALIJE |
|
SKLOP 16 LABORATORIJSKI MATERIAL |
|
SKLOP 17 POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA MERILNIKE ACCU-CHEK GUIDE |
|
***OP. Ponudnik mora v I. fazi oddaje ponudbe označiti v (Obr.C01) za kateri sklop se prijavlja. Na podlagi označene ponudbe (ob izpolnjevanju vseh pogojev) - bo naročnik priznal sposobnost ter s ponudnikom sklenil okvirni sporazum.
Pogoji ponudbe:
Veljavnost ponudbe je do (najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb).
Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Zavedamo se, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da bomo izključeni iz postopka oddaje javnega naročila, ter navedeno v celoti sprejemamo.
Kraj in datum: |
Ponudnik: |
|
Žig in podpis: |
Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »dobavo sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. z dne 2022,
S podpisom tega obrazca izjavljamo, da:
- da zoper nas v obdobju treh let od dneva oddaje ponudbe ni bilo pisnih reklamacij zaradi neustreznih artiklov ter nepravočasnih dobav za:
dobavo: (obkrožiti prijavljeno skupino)
-sanitetnega materiala;
-obvezilnega materiala;
-laboratorijskega materiala,
v obdobju od do .
Dobave so bile opravljene kvalitetno in v pogodbenih rokih, na sodelovanje z gospodarskim subjektom ni bilo pripomb.
V referenčni vrednosti:………………………………….EUR brez DDV za sklope dobav :…………………………..
Dodatne
informacije je mogoče dobiti pri referenčnem naročniku: (navesti
za vsako prijavljeno skupino blaga)
ime in priimek: |
funkcija: |
telefon: |
e-pošta: |
Kraj in datum: |
Ponudnik: |
|
Žig in podpis: |
C.02/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IN KRITERIJEV ZA DOBAVO LABORATORIJSKEGA MATERIALA
Ponudnik:
(vodilni partner v imenu vseh partnerjev pri skupni ponudbi)
_______________________________________________________________________________
Za potrebe prijave za izvedbo javnega naročila št. …………………………. izvedenega po odprtem postopku za DOBAVO SANITETNEGA, OBVEZLNEGA IN LABORATORIJSKEGA, MATERIALA, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: __________________ z dne _________________ in Uradnem glasilu EU, pod št. objave: _____________________ z dne ___________________________
i z j a v l j a m o,
-da izpolnjujemo vse v nadaljevanju navedene pogoje glede dobave laboratorijskega materiala in sicer za posamezen sklop, za katerega podajamo ponudbo
(velja v primeru, ko se ponudnik prijavlja za sklop, na katerega se zahteve nanašajo).
1. ZAHTEVE
Izpolnjevanje pogojev tč. B.02.6. – izpolnjevanje zahtev in kriterijev za dobavo laboratorijskega materiala.
Referenčna lista uporabnikov blaga v RS – Obrazec C.02/2.
Skladnost z IVD direktivo za ponujeno blago (CE oznaka - Listina o skladnosti). Na zahtevo naročnika ponudnik zagotovi izjave o skladnosti v elektronski obliki v roku treh (3) delovnih dni.
Na zahtevo naročnika ponudnik zagotovi varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski obliki v roku treh (3) delovnih dni.
Na zahtevo naročnika ponudnik zagotovi dodatne tehnične podatke, obrazložitve, certifikate v roku treh (3) delovnih dni.
Na zahtevo naročnika ponudnik zagotovi testiranje vzorcev posameznih artiklov: ponudnik v roku treh (3) delovnih dni predloži brezplačne vzorce potrošnega materiala v količini, ki omogoča preverjanje ponujene kakovosti glede na razpisne zahteve. Ponudnik in naročnik se dogovorita o primerni količini. Vzorci morajo biti v originalni ovojnini proizvajalca, na kateri je navedeno ime izdelka, kataloška številka, ime proizvajalca, Lot številka, rok uporabe in način shranjevanja. Na zunanji ovojnini, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »LABORATORIJ – VZORCI JAVNO NAROČILO« in naslov pošiljatelja.
Naročnik bo blago naročal sukcesivno z elektronsko naročilnico.
Dobavni rok za blago: 8 dni po prejemu naročilnice, 24 ur za naročila z oznako »nujno«.
Dostava naročenega blaga zjutraj, do 9. ure, (laboratorij vsi ZD).
-v Laboratorij za klinično kemijo ZD Celje kot sledi:
ZD Celje, Laboratorij za klinično kemijo/ pritličje: sklopi 13 do 16;
ZD Celje, Laboratorij za klinično kemijo/ klet: sklopi 17 do 24.
Rok uporabe: veljaven rok uporabe najmanj še šest (6) mesecev od datuma dostave.
2. DODATNE ZAHTEVE ZA SKLOPE (Sklope vezane na analizatorje)
(velja za vse analizatorje in aparate vseh sklopov - vseh ZD !
»Naročnik zahteva kakovost blaga za posamezne razpisane sklope, ki mora ustrezati obstoječim analizatorjem in aparatom, s katerimi razpolaga naročnik, veljavnim normativom, obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka.«
Naročnik pogojuje vezanost ponujenih artiklov na obstoječo opremo zato, ker bi lahko uporaba ponujenih artiklov drugih proizvajalcev povzročila neskladnost in tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem in ne bi zagotavljala obstojnost oznake CE tako za proizvajalce ponujenih artiklov, kot za proizvajalce opreme.
Dodatne zahteve:
Popolna kompatibilnost vseh ponujenih artiklov sklopa z analizatorjem: reagentov, standardov, kontrolnega materiala, sistemskih reagentov in ostalega potrošnega materiala, ki je potreben za celovito delo na posameznem analizatorju.
Brezplačna aplikacijska podpora dobavitelja: ustrezne IVD validirane aplikacije za uporabo na posameznem analizatorju.
Brezplačna strokovna podpora dobavitelja pri odpravljanju morebitnih težav in izvedba uvajanja novih metod, reagentov, standardov, kontrol in potrošnega materiala na analizatorju.
Stroške verifikacije produkta ob uvajanju ali ob posodobitvi s strani proizvajalca nosi dobavitelj, ki zagotovi ves potreben potrošni material ter aplikacijsko in strokovno podporo brezplačno.
3. DODATNE ZAHTEVE ZA SKLOP (Epruvete in pribor za venski odvzem krvi)
Dodatne zahteve:
Celovit sistem enega proizvajalca za odvzem venske krvi, ki vključuje: epruvete, igle, sistem »metuljček« in nastavke.
Material epruvet je primerno prosojen, da omogoča vizualno oceno vzorca.
Barve zamaškov ustrezajo sprejetim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah.
Primarna ovojnina omogoča direktno uporabo epruvet na delovnem mestu (epruvete v stojalu/ podstavku za epruvete, v pokončnem položaju).
Ponujeno blago je klinično preizkušeno.
Na zahtevo naročnika ponudnik zagotovi podatke proizvajalca o stabilnosti analitov v odvzetih vzorcih/ epruvetah v roku treh (3) delovnih dni.
Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolnijo tisti ponudniki, ki se prijavljajo za sklop – laboratorijskega materiala.
Kraj in datum: ___________________________ |
Ponudnik: _______________________________ |
Žig:
|
Podpis: |
C.02/2 REFERENČNA LISTA UPORABNIKOV
zagotavljamo predpisano kvaliteto za dobavo laboratorijskega materiala za Zdravstveni dom: …………………………………………. za sklop: …………………………….. in jo izkazujemo z Referenčno listo uporabnikov v RS
Referenca za sklop …… /navedba dobave |
Datum dobave/pogodba |
Referenčni naročnik |
Kontaktna oseba referenčnega naročnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Referenca za sklop …. /navedba dobave |
Datum dobave/pogodba |
Referenčni naročnik |
Kontaktna oseba referenčnega naročnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Referenca za sklop …. /navedba dobave |
Datum dobave/pogodba |
Referenčni naročnik |
Kontaktna oseba referenčnega naročnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Referenca za sklop …… /navedba dobave |
Datum dobave/pogodba |
Referenčni naročnik |
Kontaktna oseba referenčnega naročnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Referenca za sklop…… /navedba dobave |
Datum dobave/pogodba |
Referenčni naročnik |
Kontaktna oseba referenčnega naročnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Referenca za sklop…… /navedba dobave |
Datum dobave/pogodba |
Referenčni naročnik |
Kontaktna oseba referenčnega naročnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**OP – Ponudnik izpolni tabelo za ZD in sklop za katerega se prijavlja. V primeru, da se prijavlja na več ZD se obrazec kopira.
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika:
št.
za dobavo sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala
ki jo skleneta:
NAROČNIK: ……………………………………………………, matična št. …………………….., davčna št. SI ……………………….., ki ga zastopa direktor/ica………………………………….
in
DOBAVITELJ: <podatki o dobavitelju>
člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
je naročnik izvedel javno naročilo za izbiro dobavitelja za dobavo sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala, po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma, objava obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil št. z dne ;
je bil dobavitelj z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. , z dne , izbran kot dobavitelj po okvirnem sporazumu za sklop:…………………………….
Del te pogodbe je:
Razpisna dokumentacija za »dobavo sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala« z dne in vsemi prilogami, ki so njeni sestavni deli,
ponudba dobavitelja/stranke okvirnega sporazuma.
V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.
V primeru, da na strani dobavitelja nastopa konzorcij, njegove spremembe tekom izvajanja pogodbe o javnem naročilu niso dopustne. V kolikor je zoper katerega od članov skupnega nastopa/konzorcija uveden insolvenčni postopek oziroma postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, ima naročnik pravico, da to pogodbo enostransko odpove oz. da v primeru izpolnjevanja pogojev javnega naročila izvedbo vseh del predmetnega javnega
naročila, preko sklenitve ustreznih dokumentov, nadaljuje s preostalim članom (-i) skupnega nastopa/konzorcija.
člen
S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila »nabava sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala«, za katero se sklepa ta okvirni sporazum, in sicer za obdobje do 31.12. 2025. Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo strank okvirnega sporazuma.
Naročnik bo med strankami tega sporazuma ob vsaki izkazani potrebi po blagu, ki je predmet okvirnega sporazuma, izvedel odpiranje konkurence na ta način, da jih bo pozval k predložitvi ponudbe. Naročnik bo vrsto, tehnične karakteristike in količine ter morebitne dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, opredelil ob vsakokratnem odpiranju konkurence. Odpiranje konkurence se izvede tako, da se strankam okvirnega sporazuma pošlje povabilo k oddaji ponudb preko sistema e-JN, pri čemer bo uporabljen elektronski naslov ponudnika, kot ga ima registriranega v e-JN, če tega ni, pa elektronski naslov, naveden na obrazcu C.01 ob oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo. Stranka okvirnega sporazuma se ne more sklicevati na dejstvo, da povabila ni prejela, če je bilo posredovano na opisan način.
Stranke tega sporazuma bodo naročniku preko sistema e-JN posredovale ponudbe za izvedbo posameznega naročila, najkasneje v desetih dneh po pošiljanju povabila k oddaji ponudbe- predračuna. Naročnik glede na zahteve v povabilu k oddaji ponudbe lahko določi tudi daljši rok. Če bo naročnik tako zahteval, bodo stranke tega sporazuma oddajale ponudbo tudi preko e-pošte, oz. kot bo naročnik opredelil v povabilu k oddaji ponudb.
Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v osmih dneh obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo celoten postopek oddaje posameznega naročila izpeljal z uporabo sistema e-JN. V kolikor komunikacija ali posamezna dejanja preko sistema e-JN ne bodo mogoča, bodo izvedena po elektronski pošti ob smiselni uporabi določb te pogodbe.
Izbrani dobavitelj na podlagi vsakokratnega odpiranja konkurence naročniku jamči, da:
bo na kupljenem blagu ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;
da bo dostavil kakovosten potrošni material, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki bodo dani v okviru povabila k oddaji ponudb pri odpiranju konkurence in ponudbene dokumentacije.
člen
Okvirna vrednost okvirnega sporazuma za skop …………………za celotno obdobje je ……….. EUR brez DDV oziroma …. …………………..EUR z DDV. Okvirna vrednost je določena na podlagi ocenjene vrednosti potreb, za katerega naročnik za predmetno obdobje še nima sklenjenih pogodb o dobavi. Pogodbeni stranki sta soglasni, da dejanske vrednosti dobav s strani dobavitelja ni mogoče določiti tako iz razloga, ker ni znano, kdo bo najugodnejši ponudnik za posamezno blago ob odpiranju konkurence, kot iz razloga, ker dejanska količina blaga, ki bo naročena po okvirnem sporazumu, ni vnaprej znana.
Dobavitelj se odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova manjše realizacije nakupov od ocenjene vrednosti iz prejšnjega odstavka.
člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila je dobava sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala za obdobje do 31. 12. 2025. Naročnik bo po tem javnem naročilu kupoval potrošni material po sklopih, za katerega bo ugotovil potrebno pred posameznim odpiranjem konkurence in za nakup katerega še nima sklenjene pogodbe o dobavi sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala, na podlagi predhodno izvedenega postopka javnega naročila.
Naročnik bo posamezna naročila oddajal na podlagi vsakokratnih potreb.
Naročnik ima pravico po izteku roka za oddajo ponudb po posameznem odpiranju konkurence preveriti resničnost in obstoj navedb v ponudbi. Naročnik bo v tem primeru zahteval predložitev ustreznih dokazil in/ali vzorcev. Ponudniki bodo morali navedena dokazila predložiti v roku navedenem v zahtevi za dopolnitev oz. pojasnitev, katero bo naročnik posredoval pisno po pošti ali elektronsko. V kolikor ponudniki v postavljenem roku ne bodo posredovali pojasnil in dokazil, ali dostavili vzorcev, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nedopustno.
Za izvajanje posameznih dobav po odpiranju konkurence veljajo neposredno določbe tega okvirnega sporazuma, v kolikor ni v povabilu k oddaji ponudb ob odpiranju konkurence določeno drugače. Za posamezne nabave po odpiranju konkurence naročnik sklepa s posameznimi dobavitelji dodatke k okvirnemu sporazumu, s katerimi opredeli trajanje naročil, obseg dobav, ceno ter morebitne drugačne pogoje, kot so določeni v tem sporazumu. Dodatki k okvirnemu sporazumu skupaj z določbami okvirnega sporazuma pomenijo sklenitev kupoprodajne pogodbe.
člen
Pogodbena cena za posamezen artikel, nabavljen po odpiranju konkurence, je fiksna za celotno obdobje trajanja naročila po posameznem odpiranju konkurence.
Prodajalec se obvezuje, da bo naročniku, v primeru, da bo le-ta ugotovil potrebo po drugem istovrstnem blagu, ki ni vsebovano na predračunu, ki je sestavni del pogodbe, le-to dobavil na način in po pogojih, dogovorjenih s to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico skleniti aneks za dodatne dobave blaga v skladu z navodili podanimi v razpisni dokumentaciji in v skladu s prvim odstavkom 95. člena ZJN-3. Dobavitelj se zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v predračunu, naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo.
V skladu z določili 1. alineje prvega odstavka 95. člena ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, če je znatno razširjen obseg potrebnih del po pogodbi o izvedbi javnega naročila, če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti ali če drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca, zvišanje cene na tej podlagi pa preseže 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, pod pogojem, da takšne spremembe ne spremenijo splošne narave pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Količine posameznega blaga, navedenega v razpisni dokumentaciji so okvirne in ocenjene glede na sedanje potrebe naročnika in preračunane za celotno obdobje oddaje naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da se tekom izvajanja naročila, količine posameznega blaga zvišajo za 30%, prav tako se lahko spremeni posamezno blago, glede na dejanske potrebe naročnika, kar je odvisno predvsem od števila pacientov, števila zaposlenih, kot tudi od ponudbe blaga na trgu v času izvajanja naročila in finančne zmožnosti naročnika. Tako naročnik v skladu s prvim odstavkom 95 člena ZJN-3, predvideva v razpisni dokumentaciji spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila, brez novega postopka javnega naročanja.
Ponujene cene v okviru posameznega odpiranja konkurence vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Cene veljajo fco. naslov naročnika - …………………………….razloženo v prostor, ki ga določi naročnik.
člen
Naročanje blaga po posameznem odpiranju konkurence bo praviloma potekalo vsak delavnik (ponedeljek-petek) do 15. ure.
Dostava naročenega blaga mora biti izvedena najkasneje v 2 delovnih dneh od naročila.
Dostavljeno mora biti vso blago, ki ga je naročnik naročil, in sicer v naročeni količini. Dobava blaga se izvaja na lokacijo naročnika po (odjemnih mestih – ambulantah), v prostor, ki ga določi naročnik - razloženo.
Naročnik lahko za vsak artikel določi drug prostor, kamor se razloži blago. Naročnikova zahteva je dostava razloženo v prostore posamezne ambulante in sicer: v primeru patronažne službe v ambulantne prostore patronaže. V primeru splošne medicine – ambulante splošne medicine ter laboratorijski material v prostore laboratorija. Prav tako navedeno velja za dislocirane zdravstvene postaje – kjer je potrebno material razvoziti na lokacije/prostore dislociranih zdravstvenih postaj, kjer je to zahtevano. V primeru, da dobavitelj po izboru odpiranja konkurence ne bo dostavljal blaga, kot zahteva naročnik, bo z njim prekinil dobavo in sklenil novo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Naročnik si pridržuje pravico do izrednega naročila blaga, in sicer:
dostava mora biti realizirana naslednji dan - pravico do takega naročila sme naročnik izrabiti največ 1-krat v posameznem koledarskem mesecu.
jutranje naročilo (do 9.ure), ki mora biti realizirano (izvršena dostava) še istega dne do 15:00 ure - pravico do takega naročila sme naročnik izrabiti največ 1-krat v posameznem koledarskem mesecu.
V primeru izrednega naročila mora naročnik obvestiti ponudnika, da gre za izredno naročilo. V kolikor ponudnik ne more realizirati izrednega naročila pod zgoraj navedenimi pogoji, lahko naročnik blago naroči pri drugih dobaviteljih, oziroma ga kupi prosto na trgu.
člen
Dobavitelj bo sprotno obveščal naročnika o morebitni ukinitvi proizvodnje posameznih artiklov ali spremembah pri pakiranju artiklov, ki so predmet nabave po posameznem odpiranju konkurence. V primeru spremembe pakiranj artikla, se dobavitelj zaveže dostavljati artikel v drugem pakiranju, razen če naročnik izjavi, da je takšno pakiranje zanj neustrezno glede na njegove potrebe. V primeru spremenjenega pakiranja, se cena na enoto znotraj pakiranja ne sme spremeniti.
V kolikor gre za ukinitev izdelka, kar dobavitelj izkaže z izjavo proizvajalca, in izdelka ni več mogoče dobaviti iz obstoječih zalog že proizvedenega blaga, se lahko naročnik in dobavitelj na podlagi dobaviteljevega predloga dogovorita za dobavo enakovrednega blaga po ceni, ki ne enoto ne sme presegati pogodbeno dogovorjene cene in ki je po kvaliteti, lastnostih in uporabi v celoti ustrezno tehničnim zahtevam iz posameznega odpiranja konkurence.
člen
Ob prevzemu naročenih artiklov morata biti navzoča tako oseba s strani ponudnika, kot oseba s strani naročnika. Količine pripeljanih naročenih artiklov se kontrolirajo sprotno na mestu dostave. Za dobavljeno blago, ki ga ne bo prevzela pooblaščena oseba naročnika, se šteje, da ni bilo dobavljeno.
Vsako dostavo mora spremljati dokument - dobavnica, na kateri mora biti jasno opisano ime dobavitelja, vrsta in količina blaga, cena za posamezno blago brez DDV, morebitni popust, končna cena, v katero je vključen DDV, ter končna skupna cena celotne dobave. Računov naročnik ne bo poravnal brez prejete dobavnice, ki jo mora pooblaščena oseba s strani naročnika podpisati.
V primeru, ko dobavitelj ne bo mogel izvršiti dostave blaga v dogovorjenem roku, mora o zamudi z dostavo nemudoma obvestiti naročnika po e-pošti ali po telefonu. Če je razlog za zamudo znan že ob prejemu naročila, mora biti naročnik obveščen o zamudi najkasneje 60 minut po prejetem naročilu. Če je obvestilo izvršeno po telefonu, mora dobavitelj naknadno naročniku obvestilo poslati še po pošti ali po e-pošti.
Ob nastopu okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico, da naročeno
blago kupi pri drugem dobavitelju.
Blago, za katero se ugotovi, da kakorkoli odstopa od zahtev v razpisni dokumentaciji ali navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici. Dostavljavec mora podpisati, da je prevzel zavrnjeno blago.
Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je odkril po prejemu, javiti dobavitelju pisno, po elektronski pošti ali telefaksu. Dobavitelj je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, če to ni možno, pa v primernem času oziroma po dogovoru z naročnikom.
Naročnik, ki v roku ni pripravljen prevzeti pravilno napovedanega blaga ali pa pravočasno ne odgovori na obvestilo dobavitelja, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki ob dobavi ne podpiše predložene dobavnice.
člen
Naročnik bo plačal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. Dobavitelj izstavi račun za vsako dobavo ločeno. Plačilo se izvede na transakcijski račun dobavitelja, naveden na računu. V kolikor tak račun ni prijavljen v AJPES, se lahko plačilo izvede na kateri koli račun, katerega imetnik je dobavitelj in je vpisan v AJPES.
Če naročnik ugotovi, da mu dobavitelj ni obračunal dobavljenega blaga po cenah, navedenih na predloženem ceniku:
pisno zavrne račun v celoti in zahteva izstavitev pravilnega računa ali,
plača nesporni del računa ali,
zahteva dobropis za ugotovljeno razliko.
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonske zamudne obresti.
Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 77/16 - ZOPSPU-1) naročnik prejema račune izključno v elektronski obliki (e-račun), zato mora prodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji pošiljati izključno e-račune.
člen
Če dobavitelj ne bo mogel izvršiti dobave naročenega materiala v skladu s tem sporazumom oziroma pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti medicinski potrošni material, ki je predmet posamične dobave, pri drugem najugodnejšem dobavitelju, izvajalec pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz pogodbe in ceno po kateri je naročnik blago kupil. Naročnik je dolžan izvajalcu poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup. Šteje se, da je bil izvajalec o nameravanem kritnem
kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu. Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz pogodbe je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, prodajalec pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa. V kolikor je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave oziroma zamude pri dobavi v skladu s tem sporazumom več kot dvakrat, lahko naročnik odstopi od pogodbe za posamezno obdobje in okvirnega sporazuma.
člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;
prevzel naročeno blago;
poravnal svojo finančno obveznost do dobavitelja v dogovorjenem roku;
plačeval dobavljeno blago v dogovorjenih rokih.
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;
prevzel in odpeljal povratno embalažo v dogovorjenih rokih;
takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile
kvalitetno in pravilno dobavo;
na zahtevo naročnika predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z razpisno dokumentacijo;
omogočal ustrezen nadzor naročniku.
Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.
Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.
člen
|
|
opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca, v primeru, da izvajalec ne nastopa
s podizvajalci se tabela prečrta.
PODIZVAJALEC: naziv: |
||||||||||||||||
naslov: |
|
|||||||||||||||
matična davčna št. št.
TRR |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VRSTA DEL (predmet, količina): |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci izvajalca: ………………………………………… Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.
Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je
priloga te pogodbe.
Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
člen
Pogodbeni stranki določata naslednji kontaktni osebi v zvezi z izvajanjem te pogodbe:
kontakt naročnika je .
kontakt dobavitelja je .
člen
Naročnik sme zaračunati dobavitelju pogodbeno kazen v naslednjih primerih:
pomanjkljiva (nepopolna) dobava naročenega blaga,
zamuda z dobavo naročenega blaga,
določeno dobavljeno blago ne ustreza predpisanim oz. zahtevanim standardom / kakovosti,
dobava blaga na drugo in ne na dogovorjeno lokacijo,
odklonitev ali zamuda pri prevzemu in odvozu embalaže, v kateri je bilo dostavljeno
blago,
zamuda pri reševanju reklamacij,
drugi primeri kršitve te pogodbe.
Naročnik sme pogodbeno kazen uveljavljati že v primeru, ko se katera od kršitev iz drugega odstavka tega člena pri dobavitelju pojavi prvič oz. enkrat.
Pogodbena kazen za vsako kršitev znaša 100,00 EUR. Če dobavitelj kljub pisnemu opozorilu ne izpolni katere od obveznosti, ki zanj izhajajo iz te pogodbe, sme naročnik odstopiti od pogodbe in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo.
Pogodbeno kazen bo naročnik pobotal pri plačilu svojih obveznosti, v kolikor bo to mogoče, sicer pa bo izstavil poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v 8 dneh od izstavitve.
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki.
člen
V primeru, da:
dobavitelj v času trajanja te pogodbe petkrat ali več ne dobavi – preda naročenega blaga v pogodbenem roku, na določeno mesto ali na dogovorjen način, ali
dobavitelj v času trajanja te petkrat ali več dobavi blago, ki ne ustreza tehničnim specifikacijam ali tej pogodbi ter blaga ne zamenja v odzivnem času, določenem v reklamaciji,
dobavitelj v času trajanja te pogodbe petkrat ali več ne prevzame povratne (transportne) embalaže v roku, opredeljenim s to pogodbo oz. z razpisno dokumentacijo
pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
dobavitelj pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika ali
naročnik ugotovi, da dobavitelj ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika;
lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % vrednosti celotne pogodbe + DDV in vso škodo. Naročnik za poplačilo pogodbene kazni unovči zavarovanje za dobro izvedbo del.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
člen
Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.
člen
Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki, kot dodatek k pogodbi.
člen
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa spora ne bosta mogli rešiti sami pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
člen
Okvirni sporazum začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, sklene pa se za obdobje do 31. 12. 2025
člen
Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni stranki vsaka
po en (1) izvod.
, dne |
Datum: |
Dobavitelj: |
Naročnik: |
direktor |
naročnik
direktor/ica |
V zvezi z javnim naročilom »dobava sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. z dne 2022,
Izjavljamo, da (označite)
[ ] zahtevamo neposredna s strani naročnika in soglašamo, da naročnik namesto dobavitelja, s katerimi sodelujemo pri izvajanju javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila.
[ ] ne zahtevamo neposrednih plačil s strani naročnika
Kraj in datum: |
Podizvajalec: |
|
Žig in podpis: |
Podatki o subjektu:
Naziv: |
|
Subjekt je nosilec tihe družbe (obkrožiti): |
DA / NE |
Lastniška struktura subjekta:
Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki:
Navesti:
vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
1 |
Ime in priimek: |
|
||
Prebivališče: |
|
|||
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik: |
DA / NE |
|
Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |
|
|||
2 |
Ime in priimek: |
|
||
Prebivališče: |
|
|||
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik: |
DA / NE |
|
Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |
|
|||
3 |
Ime in priimek: |
|
||
Prebivališče: |
|
|||
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik: |
DA / NE |
|
Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |
|
|||
Če je oseb več, se ta stran kopira
Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:
|
Matična št.: |
|
||
Delež lastništva: |
|
Nosilec tihe družbe: |
DA / NE |
|
Pravna oseba je v lastništvu naslednjih fizičnih oseb: |
||||
Ime in priimek: |
|
|||
Prebivališče: |
|
|||
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik: |
DA / NE |
|
Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |
|
|||
Ime in priimek: |
|
|||
Prebivališče: |
|
|||
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik: |
DA / NE |
|
Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |
|
|||
Ime in priimek: |
|
|||
Prebivališče: |
|
|||
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik: |
DA / NE |
|
Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |
|
|||
Ime in priimek: |
|
|||
Prebivališče: |
|
|||
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik: |
DA / NE |
|
Nosilec tihe družbe, če je obkroženo DA: |
|
|||
Za vsako pravno osebo se priloži lasten list. Če je fizičnih oseb več, se priloži več listov za posamezno pravno osebo.
Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):
1 |
Naziv: |
|
Sedež: |
|
|
Matična št.: |
|
|
Način povezave: |
|
|
2 |
Naziv: |
|
Sedež: |
|
|
Matična št.: |
|
|
Način povezave: |
|
|
3 |
Naziv: |
|
Sedež: |
|
|
Matična št.: |
|
|
Način povezave: |
|
|
4 |
Naziv: |
|
Sedež: |
|
|
Matična št.: |
|
|
Način povezave: |
|
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Kraj in datum: |
Subjekt: |
|
Podpis: |
VZOREC KONKRETNE POGODBE
…………………………………………………, ki ga zastopa ……………………………………..ID št. za DDV : ………….(v nadaljevanju: kupec),
in
………………………………………………………………………………., ki ga zastopa direktor ………………… ID št. za DDV : ……:……………… (v nadaljevanju: prodajalec),
skleneta naslednjo
POGODBO O DOBAVI BLAGA
člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec na podlagi b) točke sedmega odstavka 48. člena ZJN- 3 (Uradni list RS, št.: 91/15, 14/18 in 121/21) izvedel odpiranje konkurence za dobavo sanitetnega, obvezilnega in laboratorijskega materiala.
Na podlagi izvedene konkretne oddaje ponudb in predračuna št.............z dne......................je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo blaga za skupino:
...........................
...........................
...........................
za obdobje od ……………do …………..
člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo naročnika št. ………………………..in ponudbeno dokumentacijo prodajalca št. …………
člen
Skupna vrednost naročila po tej pogodbi znaša …………………………………….EUR.
člen
Predmet javnega naročila so sukcesivne nabave blaga, ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne. Prodajalec in kupec se izrecno dogovorita, da bo kupec za čas veljavnosti pogodbe kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
Prodajalec se obvezuje, da bo blago dobavljal kupcu po predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu v odzivnem času 24 ur, če ni drugače dogovorjeno.
člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je končna cena (z DDV), določena v ponudbenem predračunu za vse artikle fiksna in velja za čas veljavnosti pogodbe, zato jo prodajalec ob vsakokratni dobavi v obdobju od ………do …………. ne sme spreminjati.
V kolikor prodajalec ne spoštuje pogodbenega določila v zvezi s fiksnostjo cene ima kupec pravico, da takoj odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim cenovno najugodnejšim kandidatom, ki mu je bila priznana usposobljenost in sposobnost za dobavo blaga iz posameznega sklopa.
V kolikor prodajalec ravna v nasprotju s 1. odstavkom, lahko kupec vnovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbena cena za posamezen artikel, nabavljen po odpiranju konkurence, je fiksna za celotno obdobje trajanja naročila po posameznem odpiranju konkurence.
Prodajalec se obvezuje, da bo naročniku, v primeru, da bo le-ta ugotovil potrebo po drugem istovrstnem blagu, ki ni vsebovano na predračunu, ki je sestavni del pogodbe, le-to dobavil na način in po pogojih, dogovorjenih s to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico skleniti aneks za dodatne dobave blaga v skladu z navodili podanimi v razpisni dokumentaciji in v skladu s prvim odstavkom 95. člena ZJN-3. Dobavitelj se zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v predračunu, naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo.
V skladu z določili 1. alineje prvega odstavka 95. člena ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, če je znatno razširjen obseg potrebnih del po pogodbi o izvedbi javnega naročila, če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti ali če drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca, zvišanje cene na tej podlagi pa preseže 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, pod pogojem, da takšne spremembe ne spremenijo splošne narave pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Količine posameznega blaga, navedenega v razpisni dokumentaciji so okvirne in ocenjene glede na sedanje potrebe naročnika in preračunane za celotno obdobje oddaje naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da se tekom izvajanja naročila, količine posameznega blaga zvišajo za 30%, prav tako se lahko spremeni posamezno blago, glede na dejanske potrebe naročnika, kar je odvisno predvsem od števila pacientov, števila zaposlenih, kot tudi od ponudbe blaga na trgu v času izvajanja naročila in finančne zmožnosti naročnika. Tako naročnik v skladu s prvim odstavkom 95 člena ZJN-3, predvideva v razpisni dokumentaciji spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila, brez novega postopka javnega naročanja.
Ponujene cene v okviru posameznega odpiranja konkurence vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Cene veljajo fco. naslov naročnika - …………………………….razloženo v prostor, ki ga določi naročnik.
Naročanje blaga po posameznem odpiranju konkurence bo praviloma potekalo vsak delavnik (ponedeljek-petek) do 15. ure.
Dostava naročenega blaga mora biti izvedena najkasneje v 2 delovnih dneh od naročila.
Dostavljeno mora biti vso blago, ki ga je naročnik naročil, in sicer v naročeni količini. Dobava blaga se izvaja na lokacijo naročnika, v prostor, ki ga določi naročnik - razloženo.
Naročnik lahko za vsak artikel določi drug prostor, kamor se razloži blago. Naročnikova zahteva je dostava razloženo v prostore posamezne ambulante in sicer: v primeru patronažne službe v ambulantne prostore patronaže. V primeru splošne medicine – ambulante splošne medicine ter laboratorijski material v prostore laboratorija. Prav tako navedeno velja za dislocirane zdravstvene postaje – kjer je potrebno material razvoziti na lokacije/prostore dislociranih zdravstvenih postaj, kjer je to zahtevano. V primeru, da dobavitelj po izboru odpiranja konkurence ne bo dostavljal blaga, kot zahteva naročnik, bo z njim prekinil dobavo in sklenil novo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
člen
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.
Prav tako si naročnik pridrži možnost v primeru, da (je ponujen enakovreden artikel po odpiranju konkurence) dražji kot primerljivi artikel na trgu – le tega naročnk dobavi po ceni na trgu preko izdane naročilnice. Vendar le, ko je artikel popolnoma enakovreden glede na ponujene lastnosti prvotnega artikla.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da mora pooblaščena oseba prodajalca vsakodnevno takoj ob sprejemu dnevne količine naročila blaga po telefonu ali telefaksu sporočiti pooblaščeni osebi - nabavnemu referentu kupca posamezne akcijske cene naročenega blaga.
Cena dnevno izdobavljenega blaga mora biti evidentirana tudi na dobavnici.
Račun o dobavi blaga bo dobavitelj izstavljal enkrat mesečno na naslov naročnika. Račun mora biti:
razdeljen po stroškovnih mestih naročnika, vso dobavljeno blago po posameznem stroškovnem mestu pa na koncu obračunano brez DDV in z DDV, ter
ob koncu računa pa skupni znesek vseh stroškovnih mest obračunan brez DDV in z DDV.
7. člen
Prodajalec mora kupcu za ves čas dobave blaga zagotavljati kakovost proizvodov, ki mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. V kolikor prodajalec kupcu ponudi blago drugega naziva - ima kupec pravico, da blago takoj zavrne in prične postopek za odstop od pogodbe in odvzem priznanja usposobljenosti in sposobnosti.
Naročnik lahko prodajalcu oporeka kakovost blaga takoj ob prevzemu tako, da se sestavi reklamacijski zapisnik. Prodajalec mora reklamacijo blaga nemudoma upoštevati. V kolikor prodajalec reklamacije ne upošteva, ima kupec pravico, da odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim kandidatom, ki je ponudil drugo najugodnejšo ponudbo, kupec pa lahko vnovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če kupec ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu prodajalec dobavi drugo kakovostno blago. Če prodajalec blaga ne zamenja, lahko kupec zahteva ustrezen pregled blaga po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti na strošek prodajalca.
OBVEZNOST PRODAJALCA:
- da bo ob dobavi nevarnih snovi v skladu s posebnimi predpisi predložil »varnostni list« v slovenskem jeziku;
Dobavljeno blago, ki šteje kot nevarno blago/pripravek, skladno s predpisi, bo ustrezno označeno z etiketo, ki navaja podatke z varnostnimi napotki in navodili za uporabo posameznega izdelka.
8. člen
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Xxxxxxxxxx prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
9. člen
Kupec bo poravnal znesek za dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu računa na transakcijski račun prodajalca.
10. člen
V primeru zamude pri plačilu lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.
11. člen
Skrbnik pogodbe prodajalca je …………………………………………..
Skrbnik pogodbe kupca je ..............................
Kontaktni podatki prodajalca za naročila:
-kontaktna oseba……………………….
-telefon………………………………..
-e-naslov.:………………………..
12. člen
Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe kupec pisno obvesti prodajalca. V primeru odstopa od pogodbe kupec vnovči instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: – pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
14. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
15. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
16. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbenimi stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče.
17. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
Sestavni del te pogodbe je ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Štev.: ....................
Datum : ………………….
PRODAJALEC: KUPEC:
…………………………… ……………………….
…………………………… ……………………..
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Obenem izjavljamo, da:
|
in
POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Xxxxx, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Polno ime družbe: |
|
Sedež družbe: |
|
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |
|
Matična številka družbe: |
|
Davčna številka družbe: |
|
Kraj in datum: |
Ime in priimek: ___________________________________ |
|
(žig in podpis)
|
IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Obenem izjavljam, da:
|
in
POOBLASTILO
Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
Ime in priimek: |
|
Funkcija v gospodarskem subjektu: |
|
EMŠO: |
|
Kraj in država rojstva: |
|
Naslov stalnega prebivališča: |
|
Naslov začasnega prebivališča: |
|
Državljanstvo: |
|
Moj prejšnji priimek se glasi: |
|
Kraj in datum: |
Ime in priimek: ___________________________________ |
|
(žig in podpis) |