RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Naročnik: | OBČINA NAZARJE, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
Predmet javnega naročila: | Energetska sanacija vrtca in OŠ Nazarje |
Št. zadeve: | 430-0018/2013 |
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI |
Datum: | Januar 2014 |
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3
B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 4
5. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL 5
16. OGLED DOKUMENTACIJE IN OBMOČJA IZVAJANJA DEL 12
17. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 12
18. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE 12
21. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI 13
22. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA 13
24. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 13
25. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 14
C. OPIS JAVNEGA NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 16
A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5), Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do petka 14.02.2014 najkasneje do 10.00 ure. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov:
- Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, za ponudbe poslane po pošti,
- sprejemna pisarna Občine Nazarje, za osebno dostavljene ponudbe.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v sprejemni pisarni naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.
ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo v petek 14.02.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Nazarje, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, v sejni sobi.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
S spoštovanjem!
Xxxxx Xxxxxxxxxx, univ.dipl.ekon.
Ž U P A N JA
B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB
1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je energetska sanacija vrtca in OŠ Nazarje.
Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v C delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«; prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih del po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
2. ZAKONI IN PREDPISI
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 12/2013 UPB5),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spremembe),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314 (UL RS, št. 104/12),
- Zakon o graditvi objektov - ZGO-1C-UPB (UL RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
- Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1 in spremembe),
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.
3. JEZIK
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
4. IZLOČITEV PONUDBE
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.
Izločilni pogoji:
- če ponudbeni rok za izvedbo del presega razpisanega,
- če ponudba ne velja najmanj do 31.08.2014,
- če je rok plačila krajši od zahtevanega,
- če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil,
- če povprečni letni prihodki ponudnika niso najmanj enaki predpisani vrednosti,
- če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun,
- če ponudnik ne predloži ustreznih referenčnih izjav,
- če ponudnik ne zagotovi odgovornega vodjo del, ki ustreza zahtevam,
- če vse postavke predračuna niso izpolnjene.
5. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL
Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v posel, vsa dela se začnejo in dokončajo v času šolskih poletnih počitnic. Začetek del po 26.06.2014, rok za dokončanje del je 31.08.2014.
Ponudbeni rok za izvedbo del ne sme presegati razpisanega. V kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se ponudba izloči.
6. VARIANTNA PONUDBA
Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...
7. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati najmanj do 31.08.2014.
V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
8. CENA
Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le - tega upoštevati pri sestavi ponudbe, tako da navaja zmanjšane cene, ki že vključujejo vse popuste. Popusti, ki ne bodo upoštevani v cenah posameznih postavk in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.
Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.
Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.
9. MERILO
Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je najnižja cena za izvedbo del. Za naročnika pomeni
»najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost.
Pri ponudbah, v katerih bodo ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik, v skladu z 49. členom ZJN, pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere bo menil, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.
Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako ceno za izvedbo del, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat v obrazcu X.XXX0/P izkazuje boljši bonitetni razred v letu 2012.
10. ROK PLAČILA
Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na osnovi situacije, ki bo podlaga za izplačilo. Naročnik bo situacijo plačal 30. dan, plačilni rok pa začne teči naslednji dan od prejema situacije, potrjene s strani gradbenega nadzora, ki je podlaga za izplačilo.
V kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.
11. POGOJI ZA UDELEŽBO
11.1 Osnovna in poklicna sposobnost ponudnika
Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena ZJN-2.
Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:
- ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,
- ponudnik:
- ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju,
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:
- izjave pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2,
- izjave, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v kateremkoli podobnem položaju,
- izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
- izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
- izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- izjave, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
- izjave, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.
11.2 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika
Povprečni letni prihodki ponudnika morajo biti v zadnjih dveh (2) letih (2011, 2012) oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, v času od ustanovitve, najmanj enaki 100.000,00 €.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
V kolikor povprečni letni prihodki niso bili najmanj enaki predpisani vrednosti ali je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila blokiran transakcijski račun, se njegova ponudba izloči.
11.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika
Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj dveh (2) uspešno izvedenih istovrstnih del, izvedenih v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, in sicer:
- ena (1) referenca za menjavo stavbnega pohištva, vrednost brez DDV enaka ali višja od 40.000,00 €,
- ena (1) referenca za izolacijo fasade ali izolacijo podstrešja, vrednost brez DDV enaka ali višja od 40.000,00 €.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to izločitveni faktor.
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije.
V primeru, da ponudnik ne zagotovi odgovornega vodjo del, ki ustreza zahtevam, je to izločitveni faktor.
12. PONUDBA S PODIZVAJALCI
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev.
Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.
V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:
- pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (obrazec št. 10).
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:
- obrazec št. 11 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA,
- obrazec št. 12 – PODATKI O PODIZVAJALCU,
- obrazec št. 13 – IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA,
- obrazec št. 14 – SOGLASJE PODIZVAJALCA.
Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti in priložiti izpolnjene obrazce:
- obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,
- obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
- obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA
42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
- obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI.
Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
13. SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti in priložiti izpolnjene obrazce:
- obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,
- obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
- obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA
42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
- obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI.
Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.
V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.
V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.
14. FINANČNA ZAVAROVANJA
14.1 Dobra in pravočasna izvedba pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen – obrazec št. 20) mora izbrani ponudnik predložiti v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni dlje kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.
14.2 Odprava napak v garancijskem roku
Ponudnik bo ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen – obrazec št. 21), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vednosti brez DDV. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.
15. SESTAVNI DELI PONUDBE
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le - te.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen:
- obrazcev, ki se nanašajo na podizvajalce, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci,
- obrazca št. 10, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci.
Zahtevano je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oz. prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrvice oz. pečata. Vrvica mora biti dovolj dolga, da je omogočeno listanje brez poškodb vrvice in pečata.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec št. 22.
Dokazila se zloži po zaporedju navedenem v nadaljevanju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce:
- obrazec št. 1 – OBRAZEC PONUDBE
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika oziroma vodilnega partnerja.
- obrazec št. 2 – PODATKI O PONUDNIKU
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika.
- obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).
- obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s stani ponudnika. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).
- obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA
42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se obrazec ustrezno fotokopira. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).
- obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s stani ponudnika. Izjava mora biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
- podatki o finančnem stanju ponudnika:
- S.BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2012 in
- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.
Obrazci ne smejo biti starejši od dneva objave javnega naročila. Obrazci so lahko tudi kopije.
- obrazec št. 7 – REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika.
Obrazcu št. 7 je potrebno obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov (obrazec št. 8).
- obrazec št. 8 – REFERENČNA IZJAVA
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s stani potrjevalca reference (naročnika izvedenih del).
Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela in bodo navedena tudi v referenčni listi.
- obrazec št. 9 – SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE
Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika. Obvezno je potrebno navesti odgovornega vodjo del, ki mora imeti opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in mora biti včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije.
- obrazec št. 10 - IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM
Obrazec mora ponudnik predložiti v primeru, da ne nastopa s podizvajalcem.
- ponudba s podizvajalci:
Za vsakega od podizvajalcev je potrebno predložiti:
o obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,
o obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
o obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
o obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI,
o obrazec št. 11 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA,
o obrazec št. 12 – PODATKI O PODIZVAJALCU,
o obrazec št. 13 – IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA,
o obrazec št. 14 – SOGLASJE PODIZVAJALCA.
Vse obrazce, razen obrazcev št. 11 in 13 izpolni, ožigosa in podpiše podizvajalec.
- skupna ponudba:
Za vsakega od partnerjev je potrebno predložiti:
o obrazec št. 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI,
o obrazec št. 4 – IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
o obrazec št. 5 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
o obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI.
Predložiti je potrebno tudi pogodbo med partnerji o skupni izvedbi naročila.
- obrazec št. 15 - IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE Izpolnjen, ožigosan in podpisan s strani ponudnika.
- obrazec št. 16 – VZOREC POGODBE
Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).
- obrazec št. 17, 18, 19 - PREDRAČUN Obrazec predračuna sestavljajo:
o obrazec ponudbenega predračuna (obrazec št. 17),
o popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (obrazec št. 18) - potrebno je priložiti popis del, ki je razpisni dokumentaciji priložen v excel datoteki,
o cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (obrazec št. 19).
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v excel obrazec vnese cene posameznih del na enoto. Formule v popisu del in količin so zaklenjene. Naročnik zahteva, da ponudniki formul v popisu ne
odklepajo, možen je le vnos cene na enoto. V kolikor pri določeni postavki ponudnik cene na enoto ne bo ponudil in bo dela vključil v drugo postavko, mora biti pri tej postavki vpisana cena nič (0).
Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.
- obrazec št. 20 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec št. 20 o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.
- obrazec št. 21 – VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec št. 21 o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.
- obrazec št. 22 – KUVERTA
Obrazec je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba.
16. OGLED DOKUMENTACIJE IN OBMOČJA IZVAJANJA DEL
Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite pri naročniku (g. Xxxx Xxxxx, tel. št. 03/000 00 00, xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.
Zaželen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite pri naročniku (g. Xxxx Xxxxx, tel. št. 03/000 00 00, xxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx), da se sporazumno določi čas vašega ogleda.
17. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.
Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb na Portalu javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
18. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE
Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverti označi SPREMEMBA / UMIK PONUDBE.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.
19. ZAUPNOST POSTOPKA
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. Še posebej velja za podatke iz ponudbenega predračuna, da ti ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.
Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.
20. DODATNO NAROČILO
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.
21. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI
Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.
22. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA
V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.
23. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.
Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.
24. PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.
Naročnik bo ponudbo zavrnil:
- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak,
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila,
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance,
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).
Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:
- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženimi z besedami,
- v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti.
Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.
25. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA
Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.
26. SKLENITEV POGODBE
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.
27. OPOZORILA
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
28. REVIZIJA POSTOPKA
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo ali gre v konkretnem postopku za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:
- model 11
- P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
- P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS
- med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.
Za predmetno javno naročilo znaša višina takse 2.500,00 €.
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) delovne dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) delovnih dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.
C. OPIS JAVNEGA NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Predmet investicije je energetska sanacija vrtca in OŠ Nazarje:
• vrtec:
- toplotna izolacija fasade,
- toplotna izolacija podstrešja,
- menjava oken in vrat,
• osnovna šola:
- toplotna izolacija fasade,
- toplotna izolacija podstrešja,
- menjava oken in vrat.
Vrtec in osnovna šola sta locirana na zemljišču s parc. št. 887/1 in 887/11 k.o. 936 Prihova.
Slika: Mikrolokacija investicije (rumeno – vrtec, rdeče – OŠ)
Obstoječa stavba vrtca je pritlična stavba skupne bruto površine 506 m2, višine 6,24 m v slemenu. Stavba ima dvokapno opečnato streho naklona 17°. Smer slemena stavbe je J-S. Obravnavana stavba je bila zgrajena v letu 1980. Nosilne stene so AB debeline 20 cm.
Obstoječa stavba osnovne šole je stavba s pritličjem in nadstropjem skupne bruto površine 2.602 m2, višine 9,02 m v slemenu. Stavba ima dvokapno opečnato streho naklona 25°. Smer slemena stavbe je J-S. Obravnavana stavba je bila zgrajena v letih 1960 in 2001. Nosilne stene so AB debeline 24 cm.
Oblika in programska zasnova prenovljenih objektov
Obstoječi stavbi se v stenah in ostrešju toplotno izolira ter zamenja stavbno pohištvo. Ustrezno se odpravi obstoječe toplotne mostove. Obstoječe zunanje stene se na zunanji strani obloži s toplotno izolacijo in zaključi s kontaktno fasado. Obstoječa streha stavbe se ohrani, namesti se dodatno toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti predvidene energetske sanacije
KONSTRUKCIJA
Obnova predvideva ohranitev debelejših nosilnih sten, z izvedbo omejevanja toplotnih mostov, brez večjih posegov s statiko nosilne konstrukcije. Ustrezno se sanira parapet na mestih, kjer potrebno za zagotavljanje vgradnje stavbnega pohištva na rob toplotne izolacije stene.
STREHA
Obstoječa streha se delno ohrani. Kontejnerski del strehe se ne obnavlja. Izvede se toplotno izolacijo pod kritino, debeline do 30 cm. Prostor pod streho ni bivalni.
FASADA
Fasada bo tankoslojna kontaktna gladka fasada v svetlih odtenkih. Toplotna izolacija se pritrdi na obstoječe stene na zunanji strani. Predvidena je izvedba fasade v sledeči sestavi: zaključni fasadni sloj (silikon silikat), lepilo z mrežico, toplotna izolacija EPS 16 cm. Toplotna prehodnost za celotno steno je Uw = 0,25 W/m2K. Del fasade v območju fasadnega podzidka mora biti izoliran z XPS izolacijo z uporabo lepila pod zaključnim slojem na organski osnovi.
TLAKI
Obstoječi tlak se po celotni površini ohrani.
STAVBNO POHIŠTVO
Okna in vrata bodo iz lesenih profilov s termočlenom. Pri menjavi stavbnega pohištva se ustrezno toplotno obdela špalete in vgradi na rob toplotne izolacije zunanjih sten. Okna morajo ustrezati zahtevam pravilnika PURES glede zahtevane toplotne izolativnosti. Predvidena je dvoslojna zasteklitev – U faktor zasteklitve Ug
= 1,1 W/m2K. Toplotna prehodnost za celotno okno je Uw = 1,2 W/m2K. Velikost odprtin je pogojena z namembnostjo prostorov in požarnovarnostnimi zahtevami. Ohrani se obstoječe stanje glede dimenzij odprtin. Na južni strani bodo okna opremljena z zunanjimi senčili.
D. OBRAZCI
obrazec št. 1
OBRAZEC PONUDBE
Naročnik: | OBČINA NAZARJE, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx |
Predmet javnega naročila: | Energetska sanacija vrtca in OŠ Nazarje |
Št. zadeve: Številka objave na Portalu JN: | 430-0018/2013 JN /2014 |
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI |
Ponudnik: |
Na osnovi javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje, dajemo ponudbo, kot sledi:
I. Ponudbo dajemo (obkrožite):
a) samostojno
b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev (navedite partnerje) :
c) s podizvajalci (navedite podizvajalce):
II. Ponudbeni pogoji:
1. Veljavnost ponudbe je do 31.08.2014.
2. Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema listine potrjene s strani gradbenega nadzora pri naročniku, ki je podlaga za izplačilo.
3. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku od 26.06.2014 do 31.08.2014.
III. Merilo za izbor:
Cena v € brez DDV | € |
DDV 22% | € |
Xxxx v € z DDV | € |
(ponudnik ali vodilni partner) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
PODATKI O PONUDNIKU
NAZIV PONUDNIKA: |
NASLOV PONUDNIKA: |
KONTAKTNA OSEBA: |
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |
SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: |
TELEFON: |
TELEFAX: |
MATIČNA ŠTEVILKA: |
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: |
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |
ODPRT PRI BANKI: |
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
1. da nismo v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
2. da nismo v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
3. da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti in da nismo v kateremkoli podobnem položaju,
4. da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
5. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost, v vrednosti 50 € ali več,
6. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 € ali več,
7. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,
8. da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali prehodnih postopkih namerno podajali zavajajoče razlage ali zagotovili teh informacij.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA
42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
in
POOBLASTILO
Pooblaščam Občino Nazarje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Polno ime podjetja: |
Sedež podjetja: |
Občina sedeža podjetja: |
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |
Matična številka podjetja: |
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42.
ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12):
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
in
POOBLASTILO
Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaščam Občino Nazarje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: | |
Datum rojstva: | |
Kraj rojstva: | |
Občina rojstva: | |
Država rojstva: | |
Naslov stalnega/začasnega bivališča: | |
Državljanstvo: | |
Moj prejšnji priimek se glasi: |
Kraj in datum | (podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja) |
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje izjavljamo: (ustrezno izpolnite in obkrožite)
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v , številka .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno
dovoljenje, številka izdano pri
, dne .
Smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:
NAROČNIK | OBJEKT - DELA | LETO IZVEDBE | POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV) |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
SKUPAJ | XXXXXX | XXXXX |
OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazcu dodajo vrstice.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
Podatki o naročniku / potrjevalcu reference:
(naziv) |
(sedež) |
(poštna številka in kraj) |
za prijavo na javno naročilo gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje za naročnika Občino Nazarje, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo
REFERENČNO IZJAVO
Potrjujemo, da je ponudnik za nas uspešno opravil naslednja dela:
Naziv investicije: |
Čas izvedbe: |
Kraj izvedbe: |
Skupna vrednost v € brez DDV: |
Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):
S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: ime in priimek:
telefon: telefaks:
elektronska pošta:
Kraj in datum | (žig in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference) |
Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
obrazec št. 9
SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE
Zap.št. | Priimek in ime | Stopnja izobrazbe | Funkcija | Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS * | Opis del pri izvedbi javnega naročila: |
Stanje na dan sestave ponudbe.
* Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za odgovornega vodjo del). Izjavljamo, da so podatki točni.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
obrazec št. 10
IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM
V zvezi z javnim naročilom gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje, št. 430-0018/2013, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
obrazec št. 11
PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
Zap. št. | Naziv podizvajalca | Vrsta del, ki jih bo izvajal | Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v €) |
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
PODATKI O PODIZVAJALCU
NAZIV PODIZVAJALCA: |
NASLOV PODIZVAJALCA: |
KONTAKTNA OSEBA: |
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |
SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: |
TELEFON: |
TELEFAX: |
MATIČNA ŠTEVILKA: |
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: |
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |
ODPRT PRI BANKI: |
(podizvajalec) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA
V zvezi z javnim naročilom gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje, št. 430-0018/2013, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:
- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem razpisu,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajalec
, (naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje, št. 430-0018/2013, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
(podizvajalec) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje, št. 430- 0018/2013, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.
2. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le - temu posredoval podatke o:
• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
obrazec št. 16
GRADBENA POGODBA ŠT. 430-0018/2013
Energetska sanacija vrtca in OŠ Nazarje
ki jo sklepata:
NAROČNIK: OBČINA NAZARJE, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, ki jo zastopa županja Xxxxx Xxxxxxxxxx matična številka: 5883822
ID št. za DDV: SI43645151
(v nadaljevanju: naročnik) in
IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor ,
matična številka: , ID št. za DDV , (v nadaljevanju: izvajalec)
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 20.01.2014 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN /2014 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila z dne
;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Nazarje, na proračunskih postavkah:
PP-1902104.00/420500 - Energetska sanacija vrtca in OŠ; NRP OB083-12-0002 Energetska sanacija - otroški vrtec in OŠ Nazarje;
- Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«; prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je energetska sanacija vrtca in OŠ Nazarje, ki obsega dela po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).
Pogodbena dela se izvede na osnovi projektne dokumentacije:
- Energetska sanacija – otroški vrtec, OŠ, Projekt za izvedbo (PZI), št. proj. 624/2012, projektant P&A, projektivni atelje d.o.o., Cesta na Vrtače 23, 3320 Velenje, februar 2013.
Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.
Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.
Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala ter so predvidena s projektno dokumentacijo ter razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. z dne danem v postopku javnega razpisa.
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne , na podlagi katere je bil izbran.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzora.
4. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:
- prevzeta dela izvršiti vestno, strokovno in kvalitetno, v skladu z zakoni in predpisi s področja graditve objektov, varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenega dela,
- bo najkasneje v roku, določenem v 12. členu te pogodbe, naročniku izročil bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del brez DDV, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- bo pred izplačilom končne situacije izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- xx xxxxxxxxx z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del,
- bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- bo po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- bo naročniku izročil dokumentacijo po končani gradnji: navodila za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisna navodila, A - testi in garancijske listine,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.
POGODBENA CENA
5. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne , ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.
Skupna pogodbena vrednost za znaša:
Cena v € brez DDV | € |
DDV 22% | € |
Cena v € z DDV | € |
(z besedo: euro /100).
Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih “fiksnosti cen in dejanske izmere”.
Storitev ni predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1, zato izvajalec izstavi začasne mesečne situacije in končno situacijo z DDV.
6. člen
Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:
- izdelava gradbiščne table,
- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- plakatiranje,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- izvajanje vseh obveznosti s področja varstva pri delu,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.
Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.
SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. člen
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene
vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna.
8. člen
O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzor in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.
Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.
9. člen
Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.
DOKUMENTACIJA
10. člen
Naročnik mora izvajalcu:
- izročiti projektno dokumentacijo - projekt PZI naveden v 2. členu te pogodbe,
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.
11. člen
Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).
Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.
ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL
12. člen
Za začetek del za energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo, predvidoma 26.06.2014. Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli z uvedbo v delo. Izvajalec je uveden v delo s predajo dokumentacije, o čemer se zapiše in podpiše zapisnik o uvedbo v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela dokončal najkasneje do 31.08.2014, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.
Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v drugem odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. Izvajalec mora obvestiti naročnika in nadzor, da so dela končana. Izvajalec se obvezuje v roku štirinajst (14) dni po zaključku del ob primopredaji predati garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.
ZAMUDE
13. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.
V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot pet (5) dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.
Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neupravičene prekoračitve roka.
Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.
Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.
GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
14. člen
Najkasneje v desetih (10.) dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del brez DDV.
Garancija mora biti veljavna trideset (30) dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do 30.09.2014.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija.
Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.
Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.
PODALJŠANJE ROKA DOKONČNJA DEL
15. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz drugega odstavka
12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po predhodnem dogovoru z naročnikom in Javnim zavodom Osnovna Šola Nazarje, Glasbena Šola Nazarje. V primeru, da se pogodbeni rok podaljša preko roka začetka šolskega leta 2014/2015 je izvajalec del dolžan kriti vse dodatne stroške nastale javnima zavodoma in/ali naročniku zaradi drugačne organizacije pouka.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.
V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.
OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL
16. člen
Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzor. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.
Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:
- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,
ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.
17. člen
Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca. Predlog situacije mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev do zadnjega dne v tekočem mesecu.
Nadzor v roku tri (3) dni od prejema predloga situacijo potrdi ali zavrne. V kolikor predlog situacije zavrne, ob prejetju dopolnjene situacije ponovne začne teči tri (3.) dnevni rok za pregled situacije.
Situacije potrjene s strani nadzora izvajalec dostavi naročniku v potrditev do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec.
Naročnik se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku osem (8) dni od dneva uradnega prejema situacije.
V primeru, da naročnik v osmih (8.) dneh po prejetju situacije le-te ne vrne, ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan ter kot nesporen zapade v plačilo.
Končna situacija se izda v osmih (8.) dneh po izvedeni končni primopredaji objekta in predaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90% pogodbenih del.
Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št.
, odprt pri , 30. dan od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
V primeru, da bo pooblaščeni investitor zamudil s plačilom računa, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.
18. člen
Po zaključku del, vendar najkasneje v roku štirinajst (14) dni po zaključku del, opravijo naročnik, nadzor in izvajalec del primopredajo. Ob primopredaji mora izvajalec predati garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
O primopredaji izvršenih del nadzor sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:
- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del.
S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji in predajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.
Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.
REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL
19. člen
Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije g. Xxxx Xxxxxx, direktor OU Občine Nazarje.
Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik g. Xxxxxx Xxxxxxxxx, GRADBENI INŽENIRING XXXXXX XXXXXXXXX s.p., Ljubno ob Savinji (v pogodbi nadzor), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.
Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:
- odgovorni vodja del:
Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzor v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.
V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.
PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE
20. člen
Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.
Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.
GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR
21. člen
Garancijski rok po tej pogodbi je 3 leta za vsa gradbena dela. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.
Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.
Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).
V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.
V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz prvega odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzoru, določenem v 19. členu te pogodbe.
Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s prvim odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
22. člen
Ob primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 3 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti brez DDV.
Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena. Plačilo končne situacije brez pridobitve te bančne garancije ni možno.
Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta garancijskem roku.
PODIZVAJALCI
23. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,
- pogodbo / dogovor o sodelovanju
- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti.
(Opomba: Prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev.)
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
- (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec je v ponudbi izvajalca z dne podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca.
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
- pogodbo / dogovor o sodelovanju,
- z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce za izpolnjevanje sposobnosti.
(Opomba: Tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci.)
Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
24. člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.
Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.
Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.
KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
26. člen
Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank.
27. člen
Pogodbene stranke se zavezujejo nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
28. člen
Sestavni del pogodbe so:
- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Sestavni deli končnega obračuna so:
- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- poročilo o ravnanju s komunalnimi odpadki,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku ob zaključku del,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
29. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank.
Vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.
Številka: | 430-0019/2013 | Številka: |
Datum: |
| Datum: |
NAROČNIK | IZVAJALEC |
OBČINA NAZARJE | |
XXXXX XXXXXXXXXX, univ.dipl.ekon. | |
Županja | Direktor |
PREDRAČUN št.: za ENERGETSKO SANACIJO VRTCA IN OŠ NAZARJE
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del:
REKAPITULACIJA | vrednost v € |
ENERGETSKA SANACIJA VRTCA: | |
menjava stavbnega pohištva | |
energetska sanacija fasade | |
energetska sanacija strehe | |
SKUPAJ | |
ENERGETSKA SANACIJA OŠ: | |
menjava stavbnega pohištva | |
energetska sanacija fasade | |
energetska sanacija strehe | |
SKUPAJ | |
VSE SKUPAJ | |
DDV (22%) | |
SKUPAJ Z DDV |
Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:
- izdelava gradbiščne table,
- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- plakatiranje,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- izvajanje vseh obveznosti s področja varstva pri delu,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.). Cena je fiksna.
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO ENERGETSKA SANACIJA VRTCA IN OŠ NAZARJE
(ponudnik) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
CENIK
Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje zaračunavala po naslednjem ceniku:
1. Materiala:
(navede ponudnik v prilog k temu ceniku ter jo sestavi xxx)
2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za
Kvalificirani delavec (KVD) | €/uro | |
Polkvalificirani delavec (PKD) | €/uro |
3. Storitev gradbene mehanizacije
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku ter jo sestavi xxx)
4. Prevoz s kamionom
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku ter jo sestavi xxx)
(xxxxxxxx) | ||
Kraj in datum | (žig in podpis pooblaščene osebe) |
obrazec št. 20
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(naziv banke) | (kraj in datum) |
OBČINA NAZARJE
Xxxxxxxxx xxxxx 0
3331 Nazarje
Garancija št za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-0018/2013 za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje z dne
, sklenjeno med upravičencem Občino Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje in
(naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti predmetno
naročilo v skupni vrednosti _
€, z besedo
, najkasneje do , v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
- original Garancije št. .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.
Banka (žig, podpis)
obrazec št. 21
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
(naziv banke) | (kraj in datum) |
OBČINA NAZARJE
Xxxxxxxxx xxxxx 0
3331 Nazarje
Garancija št ..- za odpravo napak v garancijskem roku
V skladu z Gradbeno pogodbo štev. 430-0018/2013 za Energetsko sanacijo vrtca in OŠ Nazarje z dne
, sklenjeno med upravičencem Občino Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, in
(naziv izvajalca), v vrednosti €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
- original Garancije št. .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.
Banka (žig in podpis)
Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
obrazec št. 22
POŠILJATELJ: (obkroži) x ponudba x sprememba ponudbe x umik ponudbe | OBČINA NAZARJE Savinjska cesta 4 3331 Nazarje |
Ponudbo prevzel: | |
NE ODPIRAJ – PONUDBA - JAVNO NAROČILO – ENERGETSKA SANACIJA VRTCA IN OŠ NAZARJE št. 430-0018/2013 |