Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE

















3 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE


Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE


JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI


Številka ponudbe: _________


NAROČNIK:


OBČINA POSTOJNA

LJUBLJANSKA CESTA 4


6230 POSTOJNA



PONUDNIK

Naziv(i) ponudnika-kov

Področje dela ponudbi skupine ponudnikov

% udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov

Samostojni ponudnik

oziroma

vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (izpolnijo samo ponudniki s sedežem v tujini) - navesti je potrebno ime, priimek in naslov pooblaščene osebe


Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

  • s podizvajalci

  • brez podizvajalcev.

KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)

Ime


Organizacija


Naslov


Telefon


Telefaks


Elektronska pošta




PONUDBENA IZJAVA


Podpisani tukaj izjavljamo, da:


  1. je cena naše ponudbe (brez davka na dodano vrednost (DDV)):


______________________ EUR


V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči.


  1. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od datuma, določenega za prejem ponudb.


  1. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.


  1. se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila.


  1. xxxxxxxxx, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika.


  1. podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.



Ponudnik: ________________


Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV



JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI



Naziv in sedež podizvajalca

Dela, ki jih bo podizvajalec izvedel

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo

DA/NE

Odstotek vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupno vrednost ponudbe

























Ponudnik: ________________


Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: ________________


Obrazec 3.3: POOBLASTILO



JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI

(naziv ponudnika/podizvajalca)


(naslov)




Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)


pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.


Podpis pooblaščenca: __________________________________







Ime in priimek: ________________________

(zakoniti zastopnik)


Podpis: _____________________________

(zakoniti zastopnik)


Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.4: PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU



JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI



Gospodarski subjekt


Sedež in naziv gospodarskega subjekta


Zakoniti zastopnik


Sedež


Leto registracije


Številka vpisa v sodni register


Matična številka


Identifikacijska/davčna številka


Številka transakcijskega računa


Telefon


Faks


Gospodarski subjekt je MSP (mikro, malo ali srednje podjetje)

(ustrezno obkroži):

DA

NE



Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Kraj in datum: __________________



Obrazec 3.5: MENIČNA IZJAVA


JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI




Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za resnost izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 2.000,00 EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:

, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)







, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)



Naročnika, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 2.000,00 EUR in jo unovči v primeru, če:


  • če ponudnik nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali

  • če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

    • ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije ali

    • ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije.


Menica je plačljiva pri _________________________

ki vodi naš TRR številka: ______________________

Ta menica velja najmanj 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb.


Priloga: ena (1) bianco menica


Izdajatelj menice:      

Žig

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum:      

Izjava 1

KROVNA IZJAVA



JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI

(naziv gospodarskega subjekta)


(naslov)



Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

  • da smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglašamo s pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

  • da bomo med izvajanjem del upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).




Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Kraj in datum: __________________







Pooblastilo za pravne osebe


Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA PRAVNE OSEBE




Pooblastitelj:

Firma

Sedež



pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb.




Firma      

Sedež      

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):      

Matična številka:      







Kraj in datum

Žig

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

     ,


     






Podpis:






Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje.




Pooblastilo za fizične osebe


Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA FIZIČNE OSEBE


Pooblastitelj:

Ime in priimek


pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI, od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične oseb.


Osebni podatki:

ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________


naslov stalnega / začasnega bivališča _______________________________________________


datum in kraj rojstva _______________________________________________


občina rojstva _______________________________________________


država rojstva _______________________________________________


EMŠO _______________________________________________


državljanstvo _______________________________________________


prejšnje osebno ime se je glasilo _______________________________________________


funkcija pri ponudniku _______________________________________________


podpis _______________________________________________


Kraj in datum


Podpis pooblastitelja:

     ,


     




Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti osebe pri gospodarskih subjektih, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem. Če je takih oseb več, se pooblastilo kopira, izpolni in podpiše za vsako od teh oseb.


Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)


Kraj in datum: __________________


Izjava 2

IZJAVA PONUDNIKA


JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI

(naziv ponudnika)


(naslov)




Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

  • da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili:

  • svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če bo podizvajalec to zahteval in

  • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če bo podizvajalec to zahteval.


  • da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ter predpisov s področja varstva okolja. Izrecno se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti vključene v ponudbeno ceno.




Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________

Izjava 3

IZJAVA PODIZVAJALCA


JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI

(naziv podizvajalca)


(naslov)






S podpisom te izjave zahtevamo:


  • da naročnik javnega naročila »UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI«, namesto ponudnika ______________________(naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;




Podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)


Kraj in datum: __________________




Obrazec 3.6: POGODBA


Pogodbeni stranki


OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxxxxx

matična številka:

ID za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: naročnik)


in


………………………………

……………………………..

matična številka:

ID za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)


sklepata naslednjo


POGODBO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA


PREDMET POGODBE


1.1.

Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje javno naročilo:


UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI


Količinski in vrednostni popis del je sestavni del te pogodbe.


1.2.

Dela iz prejšnje točke se bodo izvajala na osnovi:


  • dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Objava na Portalu javnih naročil RS dne …………., Objava št. …………………

  • odločitve o oddaji javnega naročila št. …………… z dne …………..

  • ponudbe s ponudbenim predračunom št. ………… z dne …………..


1.3.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s situacijo na lokaciji tega javnega naročila ter zahtevami investitorja in na navedeno nima pripomb.


1.4.

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naročnika potrjenega podrobnega plana dinamike napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), skupaj s potrjenim planom porabe finančnih sredstev, ki ga izdela izvajalec v skladu s ponudbenimi pogoji naročnika do uvedbe izvajalca v delo.


ROK IZVEDBE


2.1.

Rok pričetka del po tej pogodbi je 15 dni po uvedbi izvajalca v delo.

Uvedba v delo se izvede najkasneje v 10 (desetih) dneh od dneva dostave zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani izvajalca. V kolikor se izvajalec ne udeleži uvedbe v delo šteje to za kršitev pogodbenih obveznosti, zato lahko naročnik unovči zavarovanje za resnost ponudbe ali zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma odstopi od pogodbe.

Izvajalec in naročnik pa se lahko sporazumno dogovorita (v pisni obliki; tudi preko elektronske pošte) za uvedbo v delo po poteku roka iz prejšnjega odstavka, pri čemer šteje v kolikor se izvajalec ne udeleži novo postavljenega termina uvedbe v delo, da gre za kršitev pogodbenih obveznosti in lahko naročnik ravna, kot je določeno v prejšnjem odstavku.


2.2.

Dela se izvajajo v obdobju dveh koledarskih let z dokončanjem vseh del do 20.4.2018.


Izvajalec se obvezuje izvajati dela po posameznih načrtovanih odsekih izvajanja del, v skladu z zahtevami naročnika in do 15.11.2017 izvesti dela v vrednosti 50% pogodbene vrednosti, preostala dela se izvajalec del obvezuje izvesti v letu 2018, in sicer najkasneje do 1.6.2018.


Rok dokončanja vseh del pomeni uspešno izveden prevzem del, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih ob prevzemu del in izročitev vse potrebne dokumentacije naročniku.


2.3.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša v primeru:

  • naravnih dogodkov (požar, povodenj, potres, izjemno slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),

  • vojne,

  • ukrepov, določenih z akti pristojnih organov,

  • razlogov, ki niso nastali po krivdi izvajalca.


2.4.

Izvajalec mora takoj po nastanku razlogov iz prejšnje točke to pisno sporočiti naročniku in predlagati podaljšanje dokončanja del, kar se naročnik in izvajalec dogovorita pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.


POGODBENA VREDNOST


3.1.


Izvajalec bo opravil dela iz točke 1.1. te pogodbe za ceno:


…………………………. EUR brez DDV


in z davkom na dodano vrednost po stopnji 22%


………………………… EUR


(z besedo: ……………………………………………………………. xxxxx in ……./100 EUR)


Sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v Proračunu Občine Postojna za leto 2017 na proračunski postavki številka 13109. Projekt je del Načrta razvojnih programov, št. NRP 1310900, iz katerega izhaja, da se sredstva za projekt zagotavljajo v letu 2017 v deležu 50% in v letu 2018 v deležu 50% od vrednosti pogodbenih del brez DDV.


Pogodbeno ceno bo naročnik plačeval 30. dan, šteto od naslednjega dne po prejemu posamezne situacije oz. končne situacije, potrjene s strani predstavnika naročnika.

Začasne mesečne situacije se izstavljajo v vrednosti mesečno izvedenih del, vendar največ do vrednosti 95 procentov od vrednosti vseh izvedenih del oz. največ do vrednosti 95 procentov od pogodbene vrednosti.

Naročnik je dolžan izvesti plačilo končne situacije 30. dan, šteto od naslednjega dne po prejemu končne situacije oz. z odlogom plačila za toliko dni, kolikor izvajalec zamuja s predložitvijo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.


3.2.

V ceno so vključeni vsi stroški izvajalca in njegovih podizvajalcev oz. partnerjev, potrebni za izvedbo naročila. V ceno iz prejšnje točke so vključeni celotni stroški za organizacijo gradbišča kot tudi vsi vzporedni stroški izvedbe tega javnega naročila.


3.3.

Enotne cene iz ponudbe so nespremenljive in določene kot skupaj dogovorjene cene, ki se ne spremenijo zaradi morebitnega povečanja cen na trgu ali kakršnih koli drugih vzrokov.


3.4.

Oddaja vseh morebitnih pozneje naročenih del vezanih na izvajanje del po tej pogodbi, je vezana na izvedbo postopkov javnega naročanja v skladu z določili ZJN-3 in ostalimi predpisi, ki urejajo javno naročanje ter sklenjenim aneksom k tej pogodbi.

Izvedbo in obračun poznejših del se določi z aneksom k pogodbi.


Obračun izvedenih del se izvrši po dejansko izvedenih količinah po potrjeni knjigi obračunskih izmer po ponudbenem predračunu.



NAČIN PLAČEVANJA


4.1.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se vrednost del obračunava z mesečnimi začasnimi in končno situacijo, plačuje pa se v skladu s 3.1. točko te pogodbe.

Naročnik bo potrjeni znesek za plačilo izvedenih del nakazal na račun izvajalca št.: SI56 ………………..................., odprt pri …………………….


4.2.

Izvajalec del je dolžan začasne mesečne situacije dostaviti naročniku do 8. (osmega) v mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu.


Začasne mesečne situacije izvajalec izstavi na osnovi dejansko izvedenih del v preteklem mesecu. Situacije se izstavljajo v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer po ponudbenem predračunu.

Predstavnik naročnika in naročnik sta dolžna izstavljeno mesečno začasno situacijo potrditi v roku 15 dni po prejemu ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.


4.3.

Če bo naročnik zamujal s plačili, ima izvajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti.


4.4.

Končno situacijo bo izvajalec izstavil v 15-ih dneh po odpravi vseh napak oziroma pisnem prevzemu pogodbenih del iz tč. 1.1.


Predstavnik naročnika je dolžan izstavljeno končno situacijo potrditi v roku 15 dni po prejemu ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.


Naročnik je dolžan končno situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v 5- ih delovnih dneh po prejemu bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.


OBVEZNOSTI NAROČNIKA


5.1.

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v roku iz točke 2.1 te pogodbe tako, da mu bo zapisniško predal gradbišče.


Če naročnik po svoji krivdi ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka te točke, ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z uvedbo v delo.


OBVEZNOSTI IZVAJALCA


6.1.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.


6.2.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

  • izvesti pogodbeno delo strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in tehničnimi predpisi ter standardi in gradbenimi normativi;

  • voditi z zakonom predpisano dokumentacijo, knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

  • sodelovati s predstavnikom naročnika in mu posredovati potrebne podatke za izpolnitev obveznosti naročnika;

  • izvršiti pogodbena dela v pogodbenem roku, določenem v skladu s terminskim planom;

  • izdelati projekt ureditve gradbišča in varnostni načrt ter ju dostaviti v potrditev naročniku najkasneje 8 dni po podpisu te pogodbe in na svoje stroške urediti gradbišče in ga opremiti za svoje potrebe. Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki so zajeti v ceno objekta in se v nobenem primeru ne plačajo posebej;

  • pred pričetkom del predložiti naročniku terminski plan skupaj s planom porabe finančnih sredstev;

  • zavarovati in predložiti naročniku dokazilo o zavarovanju pogodbenih del v času gradnje do primopredaje pogodbenih del za škodo in napake, za dogodke, ki pomenijo rizik izvajalca, predvsem pa izgubo ali poškodbo objektov, obratovalnih naprav in materiala, izgubo ali poškodbo opreme, poškodbe ali smrt delavcev;

  • zaščititi vsa dela v času gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami brez vpliva na kvaliteto del,

  • izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

  • z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti naročnika, da je pogodbena dela končal in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo;

  • pridobiti in hraniti vso dokumentacijo, potrebno za prevzem opravljenih del, ne glede na to, ali se ta nanaša na dela, ki jih je izvedel sam, njegov podizvajalec ali drug izvajalec – za ateste, dokazila in izjave za dela, ki so bila opravljena pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi in jih bo pridobil izvajalec, bo morebitne stroške po računih plačal naročnik;

  • po končani gradnji na svoje stroške pospraviti gradbišče in ga očistiti, kar obsega čiščenje gradbišča, objektov in sosednjih zemljišč v in na katere je izvajalec posegal pri izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, umakniti iz gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali posegal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to opravi naročnik na izvajalčeve stroške;

  • zagotoviti in skrbeti, da med izvajanjem del ne bo posegal in uporabljal zemljišč in objektov v lasti tretjih oseb in v primeru morebitnih posegov v na ta zemljišča in objekte prevzel vso odgovornost za svoja dejanja;

  • zagotoviti in skrbeti za vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v skladu s predpisi o varstvu pri delu in protipožarni zaščiti;

  • obvestiti vse inšpekcijske in druge pristojne organe o pričetku in dokončanju del pisno.


6.3.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na celotnem gradbišču izvajalca in podizvajalcev oz. partnerjev prevzema izvajalec sam. Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci oz partnerji, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem. Stroški izdelave dokumentacije in pridobivanja dovoljenj za zapore oz. delne zapore cest v celoti bremenijo izvajalca. Izvajalec del prevzema tudi vso odgovornost za morebitne nesreče in poškodbe udeležencev v prometu, pešcev in delavcev na vplivnem območju gradnje.


Vsa odgovornost in stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca.

Stroški ureditve in vzdrževanja gradbišča ter stroški fizičnega in ostalega zavarovanja gradbišča v celoti bremenijo izvajalca.


Izvajalec prevzema vso odgovornost in stroške, ki so posledica povzročitve kakršnekoli škode, ki je nastala zaradi izvajanja del po tej pogodbi.


Škodo, ki jo povzročijo transporti na cestiščih, cestnih in sosednjih objektih, plača izvajalec.

Izvajalec nosi v svoje breme vse vzporedne stroške dela, transporta in deponij.


6.4.

Izvajalec bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku bianco menico z menično izjavo v vrednosti 4.000,00 EUR, ki bo veljavna še 30 dni po izvedbi naročila kot garancijo za:

kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

pravočasno izvedbo del po posameznih letih v smislu določil te pogodbe,

plačilo pogodbene kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve vmesnega (letnega) in končnega pogodbenega roka,

poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del.


Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo najmanj 30 dni po pogodbeno dogovorjenem dokončanju pogodbenih del ter z možnostjo podaljšanja, finančno zavarovanje v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, 27/16) o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja.

Zavarovanje lahko naročnik unovči na polno vrednost v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naročnik lahko unovči polno vrednost zavarovanja za kvalitetno izvedo pogodbenih del samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku.


6.5.

V primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov, izvajalec, ki je nosilec posla (vodilni partner) prevzema vse pravice, dolžnosti in obveznosti do naročnika.


POGODBENE KAZNI IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI


7.1.

Če je izvajalec v zamudi pri izpolnitvi obveznosti v rokih določenih v točki 2.2. te pogodbe, je naročnik upravičen za vsak dan zamude zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,2 procenta od celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen lahko skupaj znaša največ 10 procentov od celotne pogodbene vrednosti.


Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pri določanju pogodbenih kazni posebnih gradbenih uzanc ne uporablja.


V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo del, mora v roku 15 dni po izteku pogodbenega roka podaljšati veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini, določeni v točki 6.4 te pogodbe.

Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročnika. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.


Izvajalec se obvezuje plačati vso škodo zmanjšano za pogodbeno kazen, ki bi naročniku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov na strani izvajalca.


7.2.

Če se izvajalec ne drži pogodbenih rokov, ima naročnik pravico:

zahtevati izpolnitev pogodbe v naknadno postavljenem razumnem roku;

zahtevati odškodnino zaradi nastale zamude izpolnitve;

odstopiti od pogodbe in dela oddati drugemu izvajalcu, morebitno razliko v ceni pa zaračunati bivšemu izvajalcu in zahtevati povračilo vseh stroškov in škode ter zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen in odškodnino po tej pogodbi za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor novi izvajalec ne bi mogel dokončati prevzetih del v roku, ki je določen s to pogodbo.


PREVZEM POGODBENIH DEL


8.1.

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o prevzemu del, sta naročnik in izvajalec dolžna v roku 15 dni opraviti prevzem izvršenih del.

Ob prevzemu pogodbenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se morajo odpraviti v določenem roku.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvršena dela in izvrši prevzem ter pristopi h končnemu obračunu.


8.2.

Če izvajalec ne odpravi napak v določenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti bančne garancije, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.


GARANCIJSKI ROK


9.1.

Izvajalec jamči, da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezal zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte.

Izvajalec jamči, da bodo pri gradnji uporabili samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode in postopke.


9.2.

Izvajalec jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehnično brezhibne.

Če bo tehnični pregled o graditvi objekta pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral izvajalec izvesti potrebne spremembe oz. popravila za katerih izvedbo jamči v okviru pogodbenega roka z bančno garancijo (ali kavcijskim zavarovanjem) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in z bančno garancijo (ali kavcijskim zavarovanjem) za odpravo napak v garancijskem roku v obdobju garancijskega roka.


9.3.

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvršenih del in sicer za dobo 5 let, od prevzema izvedenih del.


9.4.

V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.


Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo določil naročnik, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca.


Za vgrajene dele, naprave in opremo je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijske liste z navodili za uporabo.


9.5.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa takoj. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca.


Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 20 dni po izstavitvi končne situacije predložiti naročniku nepreklicno, in brezpogojno bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje) v trajanju 1 (en) dan dlje od trajanja garancijskega roka v vrednosti 5 % (pet procentov) od vrednosti izvedenih del, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.


Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v določenem roku.


V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije (ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku.


Brez predložene garancije iz drugega odstavka te točke prevzem del ni opravljen.


POGODBENI PREDSTAVNIKI IN NADZOR


10.1.

Predstavnik naročnika po tej pogodbi je: Xxxx Xxxxxxxxx


Predstavnik naročnika nadzoruje izvajanje pogodbenih del, kot tudi ureja vsa druga vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe.

10.2.

Izvajalec določa za svojega predstavnika: …………………….

odgovornega vodjo del: …………………….

odgovornega vodjo gradbišča: ………………………..


Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.




ODSTOP OD POGODBE in PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE


11.1.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

  • pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

  • izvajalec po svoji krivdi v roku 30 dni od uvedbe v delo ne prične z delom,

  • izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.


Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


REŠEVANJE SPOROV


12.1.

Morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma strank ne pride, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.


OSTALA DOLOČILA


13.1.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.


13.2.

Izvajalec del se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku 8 dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.


13.3

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.


13.4.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.


Pogodbeni stranki soglašata, da za urejanje razmerij med njima pri izvajanju del po tej pogodbi poleg ponudbe izvajalca št. ………….. z dne …………… uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) in posebne gradbene uzance, če s to pogodbo ni drugače določeno.


13.5.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.


13.6.

Pogodba je sestavljena v 4- ih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.



Datum: ……………..


Datum:………………………..

Štev.: ……………….


Štev.:………………………….


NAROČNIK:


IZVAJALEC:

OBČINA POSTOJNA



Župan



Xxxx Xxxxxxxx




………………………………….





…………………………………










Podpis pripravljavca pogodbe:



Pravna služba:







Obrazec 3.7: MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti




Z naročnikom del OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, smo dne, ___________________, sklenili Pogodbo št. ____________ za javno naročilo »UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI«.


Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za dobro izvedbo izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% vrednosti del (ponudbene vrednosti) z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:

, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)







, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)


Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da brez predhodnega obvestila izpolni posamezno menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri (banka) __________________________________________________, ki vodi naš transakcijski račun št. ______________________________. oziroma, da jo domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš račun, vse z namenom poplačila zapadlih in neporavnanih obveznosti. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.


Izjavljamo, da mu prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej odrekamo ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu.


Izdajatelj menice s podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblaščam ______________________ oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja vodi moj/naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača vsako menico, ki jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-naše posebno soglasje za izplačilo.

Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolžnik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice, kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.


Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je pristojno sodišče v Kopru.



Datum: ................................ Dolžnik in izdajatelj menice:

Kraj:.................................... ...................................................







Obrazec 3.8: Izjava ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik naročniku predal garancijo / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku



JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI

(naziv ponudnika)


(naslov)



Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik naročniku predali garancijo / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izpolnjevala naslednje zahteve naročnika:


  • predložena ob končni primopredaji

  • predložena na podlagi Obrazca Garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, ki bo veljavna še pet (5) let po dokončnem prevzemu s strani naročnika.

  • izdana brezpogojno, brez zadržkov in plačljivo na prvi poziv ter ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali dodatnih omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko, kot je določil naročnik.

  • skladna z vzorcem garancije v nadaljevanju.



GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________


Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije):


Kraj in datum:


Upravičenec:


Garancija št....................


V skladu s pogodbo _____________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem OBČINA POSTOJNA, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx, in nalogodajalcem ......................................................... ………… (naziv izvajalca), za izvedbo projekta UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI v vrednosti __________ EUR je nalogodajalec dolžan po končnem prevzemu v garancijskem roku PETIH (5) let odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.


S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek_____________ EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.


Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........


Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja najkasneje do _____________ Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.


Ta garancija ni prenosljiva.


Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.




Banka/zavarovalnica


(žig, podpis)






Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________

PONUDBENI PREDRAČUN



JAVNO NAROČILO: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI


V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).


Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

Ponudnik mora predložiti tudi 1 izvod ponudbenega predračuna v elektronski obliki, v Excelovi datoteki, na CD, v originalu ponudbe.

V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.


Ponudnik mora priložiti k ponudbenem predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju poglavja V. Kalkulativni elementi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:

• cenik delovne sile,

• cenik mehanizacije,

• cenik transportov in

• cenik materiala FCO gradbišče.















OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI


V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.


Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.



REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA


Javno naročilo: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI

(naziv naročnika)


(naslov)


(pooblaščen za potrditev)


(ime in priimek kontaktne osebe)


(telefonska številka kontaktne osebe)


(e-mail kontaktne osebe)



Potrjujemo, da je podjetje ____________________________


uspešno opravilo dela na sledečem projektu:


Naziv projekta:


Obseg projekta:


Čas izvedbe projekta

(od mesec/leto - do mesec/ leto):


Številka in datum pogodbe:


Podjetje je dela izvajalo kot (obkrožite):

Samostojni izvajalec

partner v skupini izvajalcev

podizvajalec

Vrednost izvedenih del brez DDV





Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.


Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)



Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)


Kraj in datum: _____________ Žig:








KLJUČNI KADRI ZA IZPOLNJEVANJE POGOJA ZA SODELOVANJE pod zap. Št. 4 – tehnična in Strokovna sposobnost



Javno naročilo: UREDITEV DELA PLOČNIKA, PARKIRIŠČ IN KANALIZACIJE V PREDJAMI



Naročniku, Občini Postojna, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 6230 Postojna, izjavljamo, da:


  • zagotavlja ključne kadre (3) odgovorne za izvedbo naročila in za nadzor kakovosti, in sicer:

  1. najmanj dva strokovnjaka xxxxxxx XX. stopnje strokovne izobrazbe gradbene smeri,

  2. enega strokovnjaka, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del.


Ime in priimek

stopnja in vrsta izobrazbe

Imenovani izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del in bo v okviru izvedbe naročila imenovan za odgovornega vodjo del (označiti)















kar za vsakega od delavcev navedenih v zgornji tabeli dokazujemo:

  • s kopijo obrazca M-1 ali pogodbe o zaposlitvi ali pogodba o sodelovanju iz katere izhaja opis nalog, …,

  • s kopijo dokazila o vrsti in smeri strokovne izobrazbe,

  • s potrdilom o izpolnjevanju pogoja za odgovornega vodjo del



Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________

41

Document Metadata

Filed: August 4th, 2017