RAZPISNA DOKUMENTACIJA v zvezi z oddajo javnega naročila

Številka javnega naročila: 772/2019 Datum: 31.05.2019

Predmet javnega naročila: IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE

1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU

Številka javnega naročila: 772/2019

Vrsta postopka za oddajo

javnega naročila: Odprti postopek

Kazalo:

I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 3

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 3

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU 3

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 3

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 3

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE 4

2. NAVODILA PONUDNIKOM 5

2.1 Financiranje naročila 5

2.2 Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 5

2.3 Zaupnost podatkov 5

2.4 Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe 5

2.5 Finančna zavarovanja 7

2.6 Ponudbena cena in terminski plan 8

2.7 Predložitev ponudbe 9

2.8 Odpiranje ponudb 9

2.9 Pregled in presoja ponudb 9

2.10 Odločitev o oddaji naročila 10

2.11 Pravno varstvo 10

2.12 Sklenitev pogodbe 10

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 10

3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti 10

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 20

4.1. Ponudba 20

4.2 Podatki o gospodarskem subjektu 20

4.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti 21

4.4 Specifikacija naročila in ponudbeni predračun 21

4.5 Vzorec pogodbe 21

4.6 Instrumenti zavarovanja 21

III. SPECIFIKACIJA NAROČILA 22

IV. OBRAZCI 27

I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU

Naročnik:	Luka Koper, d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila:	JN 772/2019
Premet javnega naročila:	IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
Postopek:	Odprti postopek
Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 v nadaljevanju ZJN-3)	40. člen

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Vrsta	Gradnja
Predmet naročila:	Predmet naročila je izgradnja objekta »Izvedba poskusnih polj na območju izvedene 1. in 2. faze premika skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu«.
Pričakovani roki za izvedbo del:	- v roku 2 dni po podpisu pogodbe je potrebno izročiti naročniku načrt ureditve gradbišča, - v roku 15 dni od podpisa pogodbe je potrebno predati tehnološki elaborat v potrditev, - v roku 40 dni po potrditvi tehnološkega elaborata je potrebno izvesti vsa dela, - v roku 5 dni po dokončanju del je potrebno predložiti PID dokumentacijo
Uvedba v delo:	Izvajalec bo uveden v delo s podpisom pogodbe.

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, je objavljena na internetnem naslovu xxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx, pod številko javnega naročila JN 772/2019 »IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA

KONTEJNERSKEM TERMINALU«, in na portalu javnih naročil. Dokumentacija je na voljo brezplačno. Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo:

- Razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci in prilogami,

- sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

Kontaktni podatki za dodatna pojasnila

Xxx za postavitev vprašanj

Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx . Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb in sicer preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.

Ogled je možen in priporočljiv, ni pa obvezen!

Kontaktni podatki za predhodno najavo

Xxxxxxxx in predmet ogleda

Xxxx Xxxxxx 031772876

xxxx.xxxxxx@xxxx-xx.xx

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 00, 0000 Xxxxx

Ogled lokacije je možen v terminu od 20.05.2019 do 24.05.2019.

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

Predložitev ponudb
Rok za prejem ponudb	Xxx za oddajo ponudb je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Vložišče	Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx , pri objavi tega javnega naročila.
Spremembe in umik ponudb	Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb v skladu z navodili za uporabo e-JN (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx.x html)
Javno odpiranje ponudb
Čas	Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb oz. kot navedeno v obrazcu in Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena.
Lokacija	Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx , pri objavi tega javnega naročila.

2. NAVODILA PONUDNIKOM

V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

2.1 Financiranje naročila

Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d..

2.2 Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo v času trajanja razpisa delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na spletni strani naročnika (xxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx) ter na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

2.3 Zaupnost podatkov

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona o gospodarskih družbah ipd.).

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

2.4 Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila.

Ponudba

s podizvajalci

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR- 2) navesti VSE podizvajalce, kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost).

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

Skupno nastopanje

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v ponudbi (OBR-2) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni ponudnik (predmet, količina, vrednost)).

V primeru skupne ponudbe mora posamezen osnovni pogoj (ki se nanaša na razloge za izključitev in ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) in ekonomsko-finančni pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti pa lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji neomejeno solidarno.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, bodo morali predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, prevedena v slovenski jezik (npr. potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb; potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb; izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt).

Ponudnik lahko namesto zgoraj navedenega, pod kazensko in materialno odgovornostjo, predloži zapriseženo izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih

subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež in prevedena v slovenski jezik.

Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in nedvoumno zapisano in potrjeno.

Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev.

Ponudnik mora v vseh fazah postopka in izvedbe del zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki obvlada slovenski jezik v takšni meri, da je mogoča nemotena komunikacija z naročnikom v slovenskem jeziku in nemoteno izvajanje pogodbe o izvedbi javnega naročila. Vsa komunikacija z

naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje izvedbe del poteka v slovenskem jeziku.

2.5 Finančna zavarovanja

2.5.2 Instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca odstopi od pogodbe in unovči instrument zavarovanja za resnost ponudbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati vsaj še stodvajset (60) dni po predvidenem prevzemu del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki, kvaliteta in količina, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njena veljavnost, ki mora biti vedno vsaj 60 dni daljša od predvidenega datuma zaključka del.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ali če izvajalec naročniku ne izroči instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

2.5.3 Instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, izvajalec predloži po dokončanju del, t.j. ob uspešnem prevzemu. Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora pokrivati primere, navedene v vzorcu pogodbe in se nanaša na reklamacije, ki so posledica nekakovostno izvedenega dela in vgrajenih materialov, ne pa kot posledica izvedbe o projektni dokumentaciji. Rok veljavnosti instrumenta finančnega zavarovanja mora biti 3 leta in 30 dni, kar pomeni da mora biti za trideset dni daljši kot je garancijski rok, določen v pogodbi.

2.5.4 Zavarovanje odgovornosti za škodo in gradbeno zavarovanje

Ponudnik bo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe dostavil naročniku:

 kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj 150.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji in

 kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje, za zavarovanje objekta v gradnji pred običajnimi nevarnostmi in škodo na obstoječih in sosednjih objektih, z zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

Kopiji zavarovalnih pogodb mora izvajalec naročniku predložiti v roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca in unovči instrument zavarovanja za resnost ponudbe oz. zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je to že bilo predloženo.

2.6 Ponudbena cena in terminski plan

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Ponudnik mora upoštevati, da je delo v območju pristanišča specifično in zahteva absolutno prilagajanje primarnim skladiščno-pretovornim dejavnostim naročnika.

Izvajalec mora poskrbeti in v ponudbene cene vključiti vse stroške v zvezi z označitvijo delovišča.

Naročnik bo izvajal monitoring hrupa skladno z veljavno zakonodajo in okoljevarstvenim soglasjem, v primeru preseženih mejnih vrednosti hrupa mora izvajalec del prilagoditi delo. O rezultatih meritev bo naročnik sporočal izvajalcu del. Morebitnih dodatnih stroškov in podaljšanja roka iz tega naslova naročnik ne bo upošteval.

Vse stroške v zvezi s sprotnim prilagajanjem izvedbe luškim dejavnostim ter ostalim dejavnikom, ki lahko vplivajo na izvedbo del, mora ponudnik vključiti v enotne ponudbene cene!

Ne glede na navedeno si bo naročnik v največji meri prizadeval, da bo izvajalcu omogočil čim bolj optimalno in nemoteno delo s ciljem čim prejšnjega zaključka del.

V kolikor električno energijo in vodo izvajalcu zagotovi naročnik, se vsi stroški priklopa in porabe obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, ureditev dostopov, stroški deponiranja, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik ponudniku ne bo priznal stroškov, vezanih na potrebne premike delovnih strojev ali sprememb ureditve gradbišča, potrebnih zaradi izvajanja pretovora naročnika.

Popisi del vsebujejo opise in količine posameznih popisnih postavk. Opisov in količin posameznih popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati. V primeru, da cena na enoto in vrednost posamezne postavke popisa del ne bo podana oziroma posamezno polje popisa del ne bo izpolnjeno, ali, če bo ponudnik v polje popisa, ki bi moralo biti izpolnjeno, navedel »0, -, /, vključeno, že zajeto« ipd., bo naročnik štel, da je ta postavka zajeta v skupni ceni.

Naročnik si pridržuje pravico od posameznega ponudnika naknadno zahtevati kalkulativne osnove, normative in analizo cen postavk, ponudnik pa se obvezuje na zahtevo naročnika le-te predložiti.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz ponudbenega predračuna in ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudba.

Ponudnik mora pripraviti in predložiti tudi okvirni terminski, izdelan in prilagojen skladno z zahtevami te razpisne dokumentacije.

2.7 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do roka predvidenega za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e- JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi xxxxx://xxx.xxx.xx , pri objavi tega javnega naročila.

2.8 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo neposredno po izteku roka za oddajo ponudb na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, generira Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb. Javna objava Zapisnika o odpiranju ponudb se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, ali preko informacijskega sistema e-JN.

2.9 Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči.

2.10 Odločitev o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

2.11 Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

2.12 Sklenitev pogodbe

Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok.

V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, je ponudnik dolžan predložiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter predložiti kopiji zavarovalnih pogodb za zavarovanje odgovornosti za škodo in gradbenega zavarovanja.

V nasprotnem lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca in od izvajalca zahteva povrnitev nastale škode in vnovči instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe oz. zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je to že bilo predloženo.

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti

Gospodarski subjekt (vsak ponudnik, partner ali podizvajalec, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) potrdi izpolnjevanje zahtevanih pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD (Gospodarski subjekt obrazec ESPD iz razpisne dokumentacije shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko spletne povezave xxxx://xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo »Sem gospodarski subjekt« in opcijo

»Uvoziti naročnikov ESPD«. Gospodarski subjekt ESPD nato v celoti izpolni, natisne, podpiše in žigosa ter predloži v svoji ponudbi).

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti ustrezna dokazila, prevedena v slovenski jezik.

3.1.1 Razlogi za izključitev

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega:

- obrazca ESPD;

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:

- izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD;

3.1.2 Pogoji za sodelovanje

3.1.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla).

3.1.2.2 Ekonomski in finančni položaj

a) Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih dni,

b) Gospodarski subjekt ima zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 14. členom Gradbenega zakona (vsak gospodarski subjekt mora ne glede na splošno določbo na strani 6 razpisne dokumentacije pri tej točki izpolnjevati pogoj za svoj del posla),

c) Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u ene od naslednjih bonitetnih hiš: Standard&Poor`s, Fitch Ratings ali Moody`ss, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxxxxxxx/X.XXX_XXXXX/Xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxx). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor gospodarski subjekt predloži bonitetno oceno institucije, za katero ni bila sestavljena primerjalna lestvica, bo moral na poziv naročnika in na svoje stroške predložiti dokazilo, da predložena bonitetna ocena ustreza zahtevani v tej točki.

Pogoj pod točko c) mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in s katerim bo ponudnik izkazoval sposobnosti, razen podizvajalcev.

3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost

A) REFERENCE

1. Ponudnik, partner v skupnem nastopu, ali podizvajalec je v obdobju od 1.1.2008 dalje uspešno izvedel vsaj tri (3) posle kot jih prevzema v ponudbi na spodaj navedenih referenčnih področjih od 1 do 4, pri čemer morat izkazati, da je izvedel po en posel iz 3 in za 4 referenčno področje, medtem ko se en (1) posel lahko nanaša bodisi na 1. referenčno področje bodisi na 2. referenčno področje:

Referenčno področje:

Minimalne zahteve

Št. referenc

1. armirana cementno betonska konstrukcija za skladiščenje polnih kontejnerjev

Minimalna površina 4.500 m2.

Kot referenca se upošteva izvedba:

- armirano betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih skladiščnih površinah industrijskih obratov ali

- armirano betonskih konstrukcij na zunanjih skladiščnih površinah za

skladiščenje polnih kontejnerjev ali podobno ali

	- armirano betonske konstrukcije na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo
	Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.
2. cementno betonska konstrukcija brez armature za skladiščenje polnih kontejnerjev	Minimalna površina 4.500 m2. Kot referenca se upošteva izvedba: - cementno betonskih konstrukcij na AC pasovih za počasni promet ali - cementno betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali - cementno betonskih konstrukcij na mejnih prehodih ali - cementno betonskih konstrukcij za skladiščenje kontejnerjev ali podobno ali - cementno betonske konstrukcije brez armature na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo.
	Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.
3. Asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve	Minimalna površina 4.500 m2. Kot referenca se upošteva izvedba: - asfaltnih voziščnih konstrukcij na AC ali G cestah ali - asfaltnih voziščnih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali - asfaltnih zunanjih površin, kjer se uporabljajo najsodobnejši asfalti s polimernimi bitumni ali drugimi dodatki ali - asfaltna voziščna konstrukcija na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo	1

Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.

4. poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto)

Minimalna površina 1.500 m2.

Kot referenca se upošteva izvedba:

- poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto) na AC ali

- poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto) na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali

- poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto) na mejnih prehodih in postajališčih ali

- poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto) za skladiščenje kontejnerjev ali podobno ali

- poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto) na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo.

Površine po različnih pogodbah je med seboj dovoljeno seštevati.

B) KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI

1. Zagotovljen mora biti vodja del za vodenje celotne gradnje.

Vodja del mora izpolnjevati sledeče kriterije:

- strokovna izobrazba iz področja gradbeništva;

- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodjo del za zahtevne objekte,

- vpisan je v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije pod Vz – vodja del (Vz - vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta) ali v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,

- v obdobju od 1.1.2008 je vsaj dvakrat (2) kot odgovorni vodja del po ZGO-1 ali vodja del po Gradbenem zakonu vodil dela na spodnjih referenčnih področjih:

Referenčno področje:

Minimalne zahteve

Št. referenc

armirana cementno betonska konstrukcija za skladiščenje polnih kontejnerjev ali

Minimalna površina 4.500 m2.

Kot referenca se upošteva izvedba:

- armirano betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih skladiščnih

površinah industrijskih obratov ali

cementno betonska konstrukcija brez armature za skladiščenje polnih kontejnerjev ali

asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke in težje obremenitve

- armirano betonskih konstrukcij na zunanjih skladiščnih površinah za skladiščenje polnih kontejnerjev ali podobno ali

- armirano betonske konstrukcije na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo ali

- cementno betonskih konstrukcij na AC pasovih za počasni promet ali

- cementno betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali

- cementno betonskih konstrukcij na mejnih prehodih ali

- cementno betonskih konstrukcij za skladiščenje kontejnerjev ali podobno ali

- cementno betonske konstrukcije brez armature na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo ali

- asfaltnih voziščnih konstrukcij na avtocestah ali glavnih (G) cestah ali

- asfaltnih voziščnih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali

- asfaltnih zunanjih površin, kjer se uporabljajo najsodobnejši asfalti s polimernimi bitumni ali drugimi dodatki ali

- asfaltna voziščna konstrukcija na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo

Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.

2. Ponudnik, partner v skupnem nastopu, ali podizvajalec mora zagotovljati strokovno – laboratorijsko osebje za jemanje in preizkušanje vzorcev

Zagotovljeno mora biti strokovno – laboratorijsko osebje za jemanje in preizkušanje vzorcev (normirano osebje) za asfalte in betone po zahtevah iz spodnje preglednice.

Opis področja:

Minimalne zahteve:

Št. oseb

Asfalte

Xxxxxxx 15 let delovnih izkušenj ter odgovorni izdelovalec vsaj dveh dinamičnih preizkusov.

Zahteva se vsaj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s področja gradbeništva / magister gradbeništva.

Za referenčno obdobje se upošteva obdobje zadnjih petnajst

(15) let pred objavo tega naročila.

Xxxxxx

Xxxxxxx 15 let delovnih izkušenj ter odgovorni izdelovalec vsaj dveh preizkusov.

Zahteva se vsaj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s področja gradbeništva / magister gradbeništva.

Za referenčno obdobje se upošteva obdobje zadnjih petnajst

(15) let pred objavo tega naročila.

3. Zagotovljen mora biti delovodja, ki pokriva referenčna področja 1 in 2 iz spodnje tabele

Delovodja mora izpolnjevati sledeče kriterije:

- strokovna izobrazba iz področja gradbeništva,

- v obdobju od 1.1.2008 je vsaj enkrat (1) bil delovodja na enem izmed spodnjih referenčnih področjih.

Referenčno področje:

Minimalne zahteve

Št. oseb

1. Izvedbi armirano cementnih betonskih konstrukcij ali cementno betonskih konstrukcijah brez armature

Minimalna površina 4.500 m2.

Kot referenca se upošteva:

- izvedba AB konstrukcij ali cementno betonskih konstrukcij brez armature na zunanjih skladiščnih površinah ali

- cementno betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali

- izvedba cementno betonskih konstrukcij na AC pasovih za počasni promet ali

- armirano cementne betonske konstrukcije ali cementno betonske konstrukcije brez armature na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo.

Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.

2. Izvedbi asfaltne voziščne konstrukcije

Minimalna površina 4.500 m2.

Kot referenca se upošteva izvedba:

- asfaltnih voziščnih konstrukcij na AC in G cestah, ali

- asfaltnih zunanjih površin, kjer se uporabljajo najsodobnejši asfalti s polimernimi bitumni ali drugimi dodatki ali

- asfaltne voziščne konstrukcije na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo.

Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.

V kolikor delovodja razpolaga z referencami iz področij 1 in 2 je lahko to tudi ena oseba.

4. Zagotovljen mora biti tehnolog za beton.

Tehnolog za beton mora izpolnjevati sledeče kriterije:

- strokovna izobrazba iz področja gradbeništva, kemijske tehnologije, fizike in drugih tehničnih ved,

- v obdobju od 1.1.2008 je vsaj enkrat (1) na gradbišču skrbel za tehnologijo izvedbe betonskih del pri:

Referenčno področje:

Minimalne zahteve

Izvedbi armirano cementnih betonskih konstrukcij ali cementno betonskih konstrukcijah brez armature

Minimalna površina 4.500 m2.

Kot referenca se upošteva:

- izvedba AB konstrukcij ali cementno betonskih konstrukcij brez armature na zunanjih skladiščnih površinah ali

- cementno betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali

- izvedba cementno betonskih konstrukcij na AC pasovih za počasni promet ali

- cementno betonske konstrukcije na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo.

Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.

5. Zagotovljen mora biti tehnolog za asfalt.

Tehnolog za beton mora izpolnjevati sledeče kriterije:

- strokovna izobrazba iz področja gradbeništva, kemijske tehnologije, fizike in drugih tehničnih ved,

- v obdobju od 1.1.2008 je vsaj enkrat (1) na gradbišču na gradbišču operativno spremljal izvedbo del pri:

Referenčno področje:

Minimalne zahteve

Asfaltna voziščna konstrukcija

Minimalna površina 4.500 m2.

Kot referenca se upošteva izvedba:

- asfaltnih voziščnih konstrukcij na avtocestah in G cestah, ali

- asfaltnih zunanjih in notranjih površin, kjer se uporabljajo najsodobnejši asfalti s polimernimi bitumni ali drugimi dodatki ali

- asfaltne voziščne konstrukcije na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo.

Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.

C) TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI, OPREMA

1. Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje ali storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

2. Ponudnik mora izkazati, da ima za preizkušanje vzorcev in izvedbo notranje kontrole kakovosti zagotovljen laboratorij z opremo za izvajanje dinamičnih preizkusov za asfalte in betone.

3.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je v skladu s 84. členom ZJN-3 ekonomsko najugodnejša ponudba. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk.

Če dva ali več ponudnikov dosežejo enako število točk po merilih, bo naročnik izbral ponudnika z nižjo skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV.

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo po sledeči formuli: T = Tc + Tk + Tl + Tg. Največje možno število točk je 100.

pomen	oznaka	Maksimalno št. točk
cena	Tc	60
kadri	Tk	30
laboratorij	Tl	5
odzivni čas	Tg	5
skupaj	T = Tc + Tk + Tl + Tg	100

Najnižja cena (Tc)

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ceno v evrih brez DDV (OBR-1), bo prejel 60 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj ob upoštevanju naslednje formule:

Tc = (najnižja skupna ponudbena vrednost/skupna ponudbena vrednost ponudnika) x 60

Tc = sorazmerna vrednost ponudbe (max. 60 točk) Kadri (Tk)

Vodja del (Vd)

Vsaka referenca vodje del je lahko nominirana in točkovana le enkrat. Referenca vodenje del, ki se jo nominira za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, ne bo točkovana pri merilih.

Ponudnik za vodjo del, ki je nominiran in zaposlen pri ponudniku ter ima več kot 10 let delovnih izkušenj iz operativnega vodenja gradbišč na referenčnih področjih (tč. 3.1.2.3.B.1) prejme dodatne točke.

Tk: Xxxxxxxx, ki zagotovi dodatne reference vodje del (z izkušnjami nad 10 let, zaposlen pri ponudniku), prejme:

0 dodatnih referenc - 0 točk

1 dodatna referenca – 3 točki

2 dodatni referenci – 6 točke

3 in več dodatnih referenc – 10 točk

Vd = število dodatnih referenc vodje del (max. 10 točk) Delovodja za asfalte (Da)

Ponudnik za delovodjo za področje asfaltov, ki je nominiran in zaposlen pri ponudniku ter ima več kot 10 let delovnih izkušenj prejme dodatne točke (navedeno OBR-3).

Da: Ponudnik, ima delovodjo za asfalte z več kot 10 let delovnih izkušenj prejme naslednje dodatne točke:

do vključno 10 let delovnih izkušenj - 0 točk

od 10 do vključno 15 let delovnih izkušenj – 3 točki od 15 do vključno 20 let delovnih izkušenj – 6 točke nad 20 let delovnih izkušenj – 10 točk

Da = delovodja za asfalte (max. 10 točk) Delovodja za betone (Db)

Ponudnik za delovodjo za področje betonov, ki je nominiran in zaposlen pri ponudniku ter ima več kot 10 let delovnih izkušenj prejme dodatne točke (navedeno v OBR-3).

Db: Ponudnik, ki ima delovodjo za betone z več kot 10 let delovnih izkušenj prejme naslednje število dodatnih točk:

do vključno 10 let delovnih izkušenj - 0 točk

od 10 do vključno 15 let delovnih izkušenj – 3 točki od 15 do vključno 20 let delovnih izkušenj – 6 točke nad 20 let delovnih izkušenj – 10 točk

Db = delovodja za betone (max. 10 točk)

Tk = Vd + Da + Db

Razpolaganje z lastnim laboratorijem (Tl)

Ponudnik v OBR-2 navede ali razpolaga z lastnim laboratorijem z opremo za izvajanje dinamičnih preizkusov za asfalte in betone.

Tk: Ponudnik, ki ima lasten laboratorij prejme dodatno število točk in prejme:

Zunanji laboratorij - 0 točk Lasten laboratorij – 5 točk

Tl = razpolaganje z lastnim laboratorijem (max. 5 točk)

Odzivni čas v času trajanja garancijske dobe (Tg)

Ponudnik bo v času trajanja garancijske dobe naročniku sprotno odpravljal poškodbe, ki bodo nastale med uporabo testnih polj. Zahtevani odzivni čas naročnika naveden v OBR-1 znaša 4 koledarske dni (96 ur) od poziva naročnika.

Tg: Odzivni čas za odpravo poškodb:

do vključno 96 ur - 0 točk (minimalna zahteva) od 96 do vključno 72 ur- 1 točka

od 72 do vključno 30 ur - 3 točke manj kot 30 ur - 5 točk

Tg = odzivni čas (max. 5 točk)

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

1. Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (OBR-1) s priloženim ponudbenim predračunom (izpolnjen popis del) v tekstualni (PDF) in elektronski obliki (XLS) ter terminskim planom

2. Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu (OBR-2)

3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih (OBR-3)

4. Izpolnjena in podpisana Potrdila naročnika kot investitorja (OBR-3a) za gospodarski subjekt in vodjo del

5. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

6. AJPES X.XXX obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena (za ponudnika in partnerje, ne velja za podizvajalce)

7. Izpolnjen in podpisan obrazec Vzorec pogodbe (OBR-4)

8. Instrument zavarovanja za resnost ponudbe

9. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-7)

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno.

Vse ponudbene listine se predloži v "PDF" zapisu, ponudbeni predračun pa se predloži tudi v XLS datoteki.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

4.1. Ponudba

V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

 Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja

 V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna ponudbena cena (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR.

 Ponudba mora veljati za celotno naročilo. Delne ponudbe ne bodo upoštevane.

 Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

 Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene

 Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega

 Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila

4.2 Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot

vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg podatkov o gospodarskem subjektu navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženim popisom del.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

4.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti.

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

4.4 Specifikacija naročila in ponudbeni predračun

V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto v popisu del).

Ponudbeni predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v specifikaciji naročila. Cene v ponudbenem predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR.

Popis del s predizmerami mora biti izpolnjen s cenami na enoto za vse postavke. Cene na enoto se navede tako, da se jih zaokroži na dve decimalki natančno, vrednost postavke (zmnožek: količina x cena na enoto) se sama zaokroži na dve decimalki. V ponudbi se popis del predloži v elektronski obliki XLS in enak skeniran v formatu »PDF«. V primeru neskladja šteje popis del v formatu »pdf«.

4.5 Vzorec pogodbe

Predloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, podpisati, žigosati in parafirati.

4.6 Instrumenti zavarovanja

Instrumente zavarovanja se predloži skladno s točko 2.5 teh navodil.

III. SPECIFIKACIJA NAROČILA

Predmet naročila je »Izvedba poskusnih polj na območju izvedene 1. in 2. faze premika skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu«.

1. Opis naročila in lokacije

Cilj naročnika je čimbolj uspešna in racionalna izvedba voziščnih, skladiščnih in ostalih konstrukcij z namenom izboljšanja skladiščnih površin, prometa med bloki, zmanjšanja hrupa in vpeljave RMG dvigal v sklopu izvedbe premika skladiščnih blokov v 3. in 4. fazi in v poznejših faz razvoja in obnavljanja luške infrastrukture.

Pri premiku skladiščnih blokov v 1. in 2. fazi, ki je potekala v sklopu ureditve kontejnerskega terminala, so se pojavile slabosti, ki negativno vplivajo na obratovanje in manipulacije pri pretovarjanju in skladiščenju kontejnerjev. Na obnovljenih površinah kontejnerskega terminala (skladiščne površine 1. in 2. faze) je pod kontejnerji asfalt. Kontejner nalega na površino na štirih nogicah dimenzije 18 x 15 cm. Teža 40 feetnega kontejnerja je lahko tudi 32,5 ton, na skladiščnih pozicijah je skladiščenih več kontejnerjev eden nad drugim (do 5+1), zato so nogice kontejnerjev podvržene visokim obremenitvam (tlačna trdnost pod nogico kontejnerja za 2 TEU ter višino 5+1 znaša 3,99 MPa oziroma 39,9 kg/cm2). Takih obtežb vgrajeni asfalt ne zdrži, zato prihaja do večjih poškodb asfalta. Kasneje, ko na asfaltu nastane udrtina pri odlaganju kontejnerja, le-ta nalega po celotni dolžini obodnega plašča, kar pa ni dopustno.

Leta 2017 sta bili na kontejnerskem terminalu izvedeni 1. in 2. faza premika skladiščnih blokov.

Območje, ki je predmet premika skladiščnih blokov v 3. in 4. fazi je prikazano na orto-foto posnetku spodaj.

Slika 1: Orto foto Pomol I, območje 3. in 4. faze (interni vir)

izvedena 1. in 2. faza

Načrtovana 3. in 4. faza

Slika 2: Pomol I - orto foto območja ureditve kontejnerskega terminala 1. in 2. faze ter prikaz projektiranega stanja 3. in 4. faze (interni vir)

2. Predvideni posegi in obseg GO del

Sama izvedba testnih polj bo zajemala:

- skladiščne površine pod kontejnerji,

- obratovalni pas dvigala RTG oziroma transtejnerske poti,

- manipulativne površine vlačilcev s prikolico,

Zaradi nenehnega obratovanja kontejnerskega terminala ter vsakoletne povečane rastji pretovora, je tako vsak investicijski poseg na tem območju podvržen visokim stroškom. Površine, na katerih se izvaja sanacija, je tako treba nadomestiti, kar predstavlja dodatne stroške pri izvedbi manipulacij in pretovora.

Voziščne in skladiščne površine v Luki Koper so specifične prometne površine in jih je potrebno drugače obravnavati kot na ostali prometni infrastrukturi. Pri tem je potrebno upoštevati pretekle pozitivne in negativne izkušnje na obstoječih površinah, spremljanje geomehanskih razmer na področju pristanišča in razvoj stroke na področjih dimenzioniranja prometnih in skladiščnih površin.

V ta namen se na delu površin 1. in 2. faze izvedejo na Bloku 3000 testna polja na različnih segmentih (skladiščne površine, transtejnerske poti in površine, podvržene visokim obremenitvam), kjer se preizkušajo različni materiali in sestavi, za katere na trgu oz. v stroki ne obstajajo rešitve. Velikost poskusnih polj skupaj znaša 1.372 m2.

Rezultati in tehnološke izkušnje pri izdelavi testnih polj bodo služile načrtovanju in izvedbi bodočih obnov obstoječih površin in razvoju novih površin v pristanišču.

Poskusna polja bodo obravnavala tri značilne površine kontejnerskega terminala in sicer: skladiščne površine za kontejnerje (skupina A), transtejnerske poti (skupina B) in vozni pasovi za kamione in vlačilce (skupina C). Skupaj je predvidena izvedba 10. poskusnih polj, kot je predstavljeno v nadaljevanju.

Pod skladiščnimi površinami se bodo izvedla naslednja 4 poskusna polja:

- A1: armirana cementno betonska voziščna konstrukcija,

- A3: cementno betonska voziščna konstrukcija brez armature,

- A2: tlakovci z vodotesnimi stiki,

- A4: poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto).

Pot transtejnerskimi potmi se bodo izvedla 3 poskusna polja:

- B1: armirana cementno betonska voziščna konstrukcija,

- B2: cementno betonska voziščna konstrukcija brez armature,

- B3: poltoga plast (drenažni asfalt zapolnjen s cementno malto),

- B4: klasična asfaltna voziščna konstrukcija za težke obremenitve.

Pod voznimi pasovi cest se bosta izvedli dve testni polji:

- C1: asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve – 2 slojni asfalt in

- C2: asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve – 3 slojni asfalt.

Pri izvedbi poskusnih polj se bo smiselno upoštevala tehnična specifikacija TSC 06.740: 2003 Gradnja poskusnih polj, ki jo je v letu 2003 v tovrstne namene izdalo Ministrstvo za promet.

Izsledki raziskav se bodo uporabili pri dopolnitvi izdelane PZI dokumentacije za premik skladiščnih blokov v 3. in 4. fazi in pri načrtovanju nadaljnjih naložb v pristaniško infrastrukturo.

Slika 3: prikaz območja kjer se vzpostavijo testna polja (interni vir)

Podrobno je obseg del razviden iz PZI dokumentacije za testna polja, ki je navedena v nadaljevanju.

3. Razpoložljiva dokumentacija

GO dela se izvedejo v skladu z izdelano PZI dokumentacijo za testna polja (št. 128/2019 izdelana maj 2019, izdelovalec: SLOMAN d.o.o.) pri čemer se lahko uporabljajo tudi nekateri segmenti PZI dokumentacije za “Ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – premik skladiščnih blokov (III. In IV. faza)«, št. 331140163-III-IV, izdelovalec Elea iC d.o.o. Podrobne tehnične specifikacije izdelavo tehnološkega elaborata bo izbrani ponudnik prejel ob podpisu pogodbe.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi Navodila za pripravo tehnološkega elaborata, ki ga bo moral izvajalec pripraviti v pogodbenem roku.

Za postavke v predračunu, ki so označene z A se zahteva analiza cene. Naročnik si pridržuje pravico od posameznega ponudnika zahtevati analizo cen še za ostale postavke, ponudnik pa se obvezuje na zahtevo naročnika le-te predložiti.

4. Rok za izvedbo

Izvajalec v 2 dneh po podpisu pogodbe naročniku izroči načrt ureditve gradbišča.

Izvajalec skladno z Navodili za pripravo tehnološkega elaborata pripravi Tehnološki elaborat (TE) v

15. dneh po podpisu pogodbe, ki ga v pregled posreduje naročniku. V TE je potrebni prikazati dokazila o vseh materialih in postopkih izvedbe del. V kolikor izvajalec dokaže vsebino in kakovost ponujenih del, mu naročnik elaborat potrdi v 10. dneh po prejemu.

Vsa dela je nato izvajalec dolžan izvesti v nadaljnjih 40 dnevih, medtem ko si je gradbišče dolžan urediti v 15. dneh po podpisu pogodbe.

Po izvedenih delih se v 5. dneh predloži izdelana PID dokumentacija, ki bo naročniku služila za nadaljnjo spremljanje in analize.

5. Pogoji za izvedbo in ostale zahteve naročnika

Popis predvidenih del je razviden iz popisa del. V popisu del se blagovne znamke, tipi ali proizvajalci, ki so navedene le za pomoč, lahko nadomestijo s podobnimi, ki zagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primeru, da ponudnik v opisu postavke, kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-tega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke.

Popis del s količinami je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del.xls« in je sestavni del le-te.

Višinsko in smerno morajo biti dela prilagojena obstoječim voziščnim in skladiščnim površinam. Po zaključku mora izvajalec vzpostaviti vso talno signalizacijo in oznake, da se bodo na kontejnerskem terminalu lahko dela nemoteno nadaljevala.

Javno naročilo obravnava izvedbo testnih polj. Rezultati bodo služili za bodoče odločitve pri razvoju in obnovah v pristanišču. Zato je dan, pri tem javnem naročilu, velik poudarek na izkušnjah izvajalcev in kvaliteti izvedenih del. Naročnik bo izvedel poleg notranje kontrole kakovosti, ki jo mora zagotoviti izvajalec, tudi zunanjo kontrolo kakovosti.

Naročnik zahteva v okviru tega javnega naročila izkušene kadre, ki obvladujejo različne tehnologije, zato mora izvajalec izkazati predvsem izkušenost delovodji in tehnologov za betone in asfalte.

Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na način, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.

Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s profesionalno skrbnostjo, dolžan proučiti razpisno in PZI dokumentacijo. Prav tako naročnik priporoča ogled površin in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da bo ponudnik je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in bo v ponudbo vključi vse stroške, ki so potrebni za uspešno realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika.

Za vstop na območje pristanišča si bo moral izbrani izvajalec sam urediti dovolilnice. Xxxx, ki je zajeta v »fiksni ceni po enoti mere« vključuje še stroške za:

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,

- ureditev dovolilnic za vstop na območje pristanišča,

- ureditev delovišča na način, da bo preostali del kontejnerskega terminala nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati delovno opremo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal,

- stroške začasne gradbiščne elektro omare, porabe vode in ostalih energentov in dostava s postavitvijo ter vzdrževanjem začasne WC sanitarne kabine,

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti,

- zaščite vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo,

- ureditev odvodnjavanja cestišč, platojev in ostalih poti,

- čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

- kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (notranja kontrola),

- izdelavo PID dokumentacije v 3 izvodih ter digitalni izvod, ki se preda na el. mediju (vse risbe v Autocad-u shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF za uporabnika, ostalo v .DOC in.PDF,

- izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje 3 izvodih ter digitalni izvod na el. mediju,

- izdelavo sistematizirano urejene dokumentacije o vgrajenih materialih v originalu v papirnati verziji,

- zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnici.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate po sistemu obračuna po fiksnih cenah po enoti mere za dejansko vgrajene količine. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno delo po sistemu »fiksnih cen po enoti mere«.

Celotno obstoječo projektno dokumentacijo si lahko pred oddajo ponudbe po predhodni najavi ogledate pri naročniku.

Ponudnik si je dolžan pred oddajo ponudbe ogledati razmere na terenu in se seznaniti z obstoječim stanjem, ni pa to obvezno za oddajo ponudbe. Ponudnik sam prevzema odgovornost, v kolikor se ni seznanil z določeno situacijo in podatki, ker si ni ogledal razmer na terenu, kjer bodo potekala dela in ali obstoječe projektne dokumentacije.

V kolikor je v popisu del naveden določen dobavitelj blaga ali opreme ali tip blaga ali opreme lahko ponudnik vedno ponudi enakovreden tip blaga ali opreme drugega dobavitelja.

V okviru naročila bo izvajalec izdelal dokazilo o zanesljivosti objekta, kar je zajeto v ponudbeni ceni.

Vsebina naročila je razvidna iz te specifikacije naročila, projektne dokumentacije (PZI dokumentacije) in popisa del, ki so v prilogi.

IV. OBRAZCI

- PONUDBA (OBR-1)

- PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU (OBR-2)

- IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTI (OBR- 3)

- POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA (OBR-3a)

- VZOREC POGODBE (OBR-4)

- IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (OBR-7)

- OBRAZEC ESPD V ELEKTRONSKI OBLIKI (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila; glej tč. 3.1)

OBR-1

PONUDBA

xx. xxxxxxx:

št. javnega naročila: 772/2019

1. Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER

2. Predmet naročila: IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU

3. Ponudnik:

4. Ponudbena cena:

Ponudbena cena brez DDV Ponudbena cena z DDV

EUR EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

5. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je priloga te ponudbe.

6. Xxxx je fiksna za obseg del iz ponudbe. Dela se obračunavajo po sistemu »fiksnih cen po enoti mere«.

7. Nudimo odzivni čas ur (zahtevan maksimalno 4 koledarske dni t.j. 96 ur).

8. Ponudba velja še 120 dni po roku za oddajo ponudbe.

9. Naročilo se obvezujemo izvesti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

10. Finančni pogoji: Posamezne račune oz. situacije bomo izstavljali po potrditvi začasnih situacij in po potrditvi končne situacije in podpisanega prevzemnega zapisnika. Plačilni rok računa oz. situacije je 75 dni od opravljene storitve.

11. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca. Naročnika bomo nemudoma obvestili in mu sporočili s katerimi podizvajalci sodelujemo, za kakšno vrsto del ali materialov in vrednost del ali materialov, sicer smo naročniku dolžni poravnati stroške ali ostalo škodo, ki mu nastane zaradi nepravočasnega obvestila.

12. Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.

13. Izjavljamo, da smo si pred oddajo naročila ogledali območje izvedbe del, da smo podrobno preučili projektno dokumentacijo in popise del, tako da smo z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjeni. Na morebitne pomanjkljivosti v popisu/obsegu del za izvedbo naročila smo naročnika opozorili. Naknadno iz tega naslova ne bomo uveljavljali nikakršnih zahtevkov.

14. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, bomo naročniku izročili instrument zavarovanja v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu del.

15. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe bomo naročniku predložili kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca in gradbeno zavarovanje.

16. Izvedbo del bomo prilagajali luškemu delovnemu procesu. V kolikor bomo morali kot izvajalec del začasno umikati mehanizacijo, smo te stroške že vključiti v svojo ponudbo.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

Priloge:

- Izpolnjen ponudbeni predračun oz. popis de~~l s predizmerami~~ (Navodila: Ponudnik v digitalni datoteki »Popis del s predizmerami.xls«, ki je priloga razpisne dokumentacije, izpolni polja s cenami na enoto posamezne postavke iz popisa del s predizmerami in natisne celoten popis del s predizmerami ter ga skenira skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo).

- Terminski plan izvedbe

- Analiza cene izbranih postavk z označbo »A«.

OBR-2

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

1. PONUDBA

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 772/2019 »IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM

TERMINALU« dajemo (se označi z X): Samostojno

S podizvajalci Skupno ponudbo

2. PODATKI O PONUDNIKU

2.1 Podatki o ponudniku

Popolna firma ponudnika:
Naslov ponudnika:
Odgovorna oseba/osebe oz. zakoniti zastopnik za podpis pogodbe
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Naziv in naslov banke:
BIC/SWIFT
Telefon
e-naslov

2.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih

Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako JN 772/2019 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Popolna firma podizvajalca, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec	Količina (%) od celote	Vrednost (EUR brez DDV)
1.
2.
3.
4.

Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo.

2.3 Skupna ponudba

Ponudniki točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Pri javnem naročilu z oznako JN 772/2019 sodelujemo naslednji ponudniki:

Št.	Popolna firma so-ponudnika, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel so – ponudnik	Količina (%) od celote	Vrednost (EUR brez DDV)
1.
2.
3.
4.

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-3

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

PODATKI O REFERENČNEM DELU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.


Ime referenčnega dela:
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalec:
Podizvajalec (v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot podizvajalec glavnega izvajalca):
Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, glede na celoten objekt (brez DDV):
Opis del - Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih (podrobno opisati predmet del, da bo lahko naročnik referenco priznal kot ustrezno)

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA ZA VSAKO IZMED IZKAZANIH REFERENC.

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega dela nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani investitorja oz. naročnika, bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani glavnega izvajalca referenčnega dela, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika gradnje glavnemu izvajalcu.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem.

V kolikor gospodarski subjekt izkazuje referenčno delo z opravljeno storitvijo za naročnika Luka Koper d.d., mu ni potrebno prilagati Potrdila naročnika kot investitorja. V polju investitor poleg navedbe Luka koper d.d., navede še podatek ogovorne osebe, vodje projekta, s strani Luke Koper d.d.. Naročnik bo iz lastnih evidenc preverjal izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Priporočljivo je, da ponudnik vseeno preveri pri naročniku ali mu bo tako referenčno delo potrdil oz. upošteval.

KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI

1. vodja del za vodenje celotne gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- strokovna izobrazba iz področja gradbeništva;

- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodjo del za zahtevne objekte,

- v obdobju od 1.1.2008 je vsaj dvakrat (2) kot odgovorni vodja del po ZGO-1 ali vodja del po Gradbenem zakonu vodil dela na referenčnih področjih navedenih v poglavju 3.1.2.3.B.

Podatki o kadrovskih zmogljivostih - vodja del:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Vrsta izkaza:

(strokovni izpit, ...)

št.:

Izdajatelj: Datum:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalec:
Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Opis del:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalec:
Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Opis del:

Xxxxx, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu.

V kolikor vodja del ni nastopal v funkciji odgovornega vodje del (OVD) po ZGO-1 oz. vodje del po Gradbenemu zakonu pri referenčnem delu gospodarskega subjekta, s katerim izkazuje referenčno delo, mora pridobiti ločeno potrdilo naročnika kot investitorja glede opravljanja funkcije OVD po ZGO-1 oz. vodje del po Gradbenem zakonu.

2a. strokovno-laboratorijsko osebje za jemanje in preizkušanje vzorcev (normirano osebje) za asfalte, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- Najmanj 15 let delovnih izkušenj ter odgovorni izdelovalec vsaj dveh dinamičnih preizkusov.

- Zahteva se vsaj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s področja gradbeništva / magister gradbeništva.

- Za referenčno obdobje se upošteva obdobje zadnjih petnajst (15) let pred objavo tega naročila.

Podatki o kadrovskih zmogljivostih - strokovno-laboratorijsko osebje za asfalte:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Vrsta izkaza:

(strokovni izpit, ...)

št.:

Izdajatelj: Datum:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalec:
Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Opis del:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalec:
Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Opis del:

Xxxxx, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu.

2b. strokovno-laboratorijsko osebje za jemanje in preizkušanje vzorcev (normirano osebje) za beton, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- Najmanj 15 let delovnih izkušenj ter odgovorni izdelovalec vsaj dveh preizkusov.

- Zahteva se vsaj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s področja gradbeništva / magister gradbeništva.

- Za referenčno obdobje se upošteva obdobje zadnjih petnajst (15) let pred objavo tega naročila.

Podatki o kadrovskih zmogljivostih - strokovno-laboratorijsko osebje za beton:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Vrsta izkaza:

(strokovni izpit, ...)

št.:

Izdajatelj: Datum:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalec:
Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Opis del:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalec:
Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)
Kraj izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Opis del:

Xxxxx, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu.

3a. delovodja za izvedbo armirano cementnih betonskih konstrukcij ali cementno betonskih konstrukcijah brez armature, ki izpolnjuje naslednje zahteve navedene v poglavju 3.1.2.3.B

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Položaj v gospodarski

družbi:

Št. let delovnih izkušenj

- Reference :

opis referenčnega objekta / dela /projekta	Investitor (naročnik)	čas trajanja izvedbe (mesec, leto – od – do)	površina (m2)	vrednost v EUR brez DDV
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.

Xxxxx, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu.

3a. delovodja za izvedbo asfaltne voziščne konstrukcije, ki izpolnjuje naslednje zahteve navedene v poglavju 3.1.2.3.B

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Položaj v gospodarski

družbi:

Št. let delovnih izkušenj

- Reference :

opis referenčnega objekta / dela /projekta	Investitor (naročnik)	čas trajanja izvedbe (mesec, leto – od – do)	površina (m2)	vrednost v EUR brez DDV
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.

Xxxxx, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu.

4. tehnolog za beton, ki izpolnjuje zahteve navedene v poglavju 3.1.2.3.B.

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Položaj v gospodarski

družbi:

Št. let delovnih izkušenj

- Reference :

opis referenčnega objekta / dela /projekta

Investitor (naročnik)

čas trajanja izvedbe

površina (m2)

vrednost v EUR

brez DDV

		(mesec, leto – od – do)
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.

Xxxxx, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu.

5. tehnolog za asfalt, ki izpolnjuje zahteve navedene v poglavju 3.1.2.3.B.

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Položaj v gospodarski

družbi:

Št. let delovnih izkušenj

- Reference :

opis referenčnega objekta / dela /projekta

Investitor (naročnik)

čas trajanja izvedbe (mesec, leto – od

– do)

površina (m2)

vrednost v EUR

brez DDV

Kontakta oseba:

Tel. št.

Kontakta oseba:

Tel. št.

Kontakta oseba:

Tel. št.

Xxxxx, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu.

Podatki o kadrovskih zmogljivostih -delovodja za betone:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Položaj v gospodarski

družbi:

Št. let delovnih izkušenj

- Reference za površine iz armiranega betona ali betona brez armature

opis referenčnega objekta / dela /projekta	Investitor (naročnik)	čas trajanja izvedbe (mesec, leto – od – do)	površina (m2)	vrednost v EUR brez DDV
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.
	Kontakta oseba: Tel. št.

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

Izjavljamo, da imamo zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi

poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti.

Nadalje izjavljamo, da imamo zagotovljen laboratorij za izvajanje notranje kontrole: pri ponudniku ali partnerju v skupnem nastopu

podizvajalcu navesti

Datum:

Ponudnik

Kraj:

žig

(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-3a

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA

Naročnik oz. predstavnik naročnika v poslu, ki je predmet potrdila:

........................................................................................................................................

gradnje objekta:

.......................................................................................................................................,

ki je potekala v letu/ih (mesec, leto – od – do) v skupni vrednosti EUR brez DDV,

potrjuje, da je izvajalec del

...............................................................................................................................

in za njega odgovorni vodja del

...............................................................................................................................

dela izvedel pravočasno in kvalitetno.

Kontaktna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: .

.................................................................,

tel. ........................................................., fax ..........................................................

Datum: Žig: Podpis :

Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih.

OBR-4

VZOREC POGODBE

XXXX XXXXX, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, KOPER,

ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Xxxxxxxx Xxxxx in član uprave Xxxxx Xxxxxxxxxx,

kot NAROČNIK

Identifikacijska številka: SI89190033 Matična št.: 5144353

(naziv izvajalca)

(naslov izvajalca)

ki ga zastopa (pooblaščeni zastopnik izvajalca za podpis pogodbe)

kot IZVAJALEC

Identifikacijska številka:

Matična št.:

sklepata naslednjo

P O G O D B O št. JN 772/2019/SPTA 16 /45 -

Predmet pogodbe

1. člen

Predmet te pogodbe je dobava materialov in izvedba vseh del za izgradnjo IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU.

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št.

dne za izvedbo , izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »fiksne cene po enoti mere« z obračunom po gradbeni knjigi na podlagi dejansko vgrajenih količin. Vsebina in obseg del, ki so predmet te pogodbe je podana v predračunu izvajalca št. z dne , ki je sestavni del te pogodbe. V primeru neskladja med pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo se upoštevajo določila te pogodbe.

Izvajalec se delo zaveže izvesti skladno s/z:

- to pogodbo,

- zahtevami naročnika podanimi v postopku naročila male vrednosti št. JN ,

- ponudbo izvajalca navedeno v prvem odstavku tega člena,

- projektno dokumentacijo PZI za testna pola (št. 128/2019 izdelana maj 2019, izdelovalec: SLOMAN d.o.o.) pri čemer se lahko uporabljajo tudi nekateri segmenti PZI dokumentacije za

“Ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – premik skladiščnih blokov (III. In IV. faza)«, št. 331140163-III-IV, izdelovalec Elea iC d.o.o. in podrobne tehnične specifikacije,

- predpisi, standardi in zakonodajo.

Med naročena in prevzeta dela izvajalca spada dobava ter strokovno pravilna in kakovostna vgraditev materiala in opreme.

Pogodbena cena

2. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »fiksnih cen po enoti mere« in je določena na osnovi ponudbe izvajalca ter znaša:

EUR

(z besedo: evrov in /100)

Pogodbena cena je neto brez davka na dodano vrednost (DDV). Na navedeno pogodbeno vrednost izvajalec obračuna naročniku ob izstavitvi računa v skladu z veljavno zakonodajo.

3. člen

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Pogodbeno načelo “fiksne cene po enoti mere” oz. »obračun po gradbeni knjigi« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu na svoje stroške vzpostavil prvotno stanje.

4. člen

Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika na podlagi izvajalčeve odločitve o prevzemu pogodbenih del, posebej tistim, ki bi izvirali iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Odmik (sprememba) od pogodbene dokumentacije je izvajalcu dovoljena samo v primeru pisnega soglasja naročnika.

Obračun in način plačila

5. člen

Naročnik se obvezuje, da bo opravljena dela plačeval na izvajalčev TRR št.

odprt pri .

Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal začasne obračunske situacije. Končno obračunsko situacijo bo naročniku izstavil v roku 8 dni od opravljenega prevzema pogodbenih del. Višina situacije je določena na podlagi dejansko vgrajenih količin in se vrši z »obračunom po gradbeni knjigi« potrjenih s strani nadzornika.

Izvajalec bo posamezno, s strani gradbenega nadzora potrjeno, obračunsko situacijo dostavil v enem izvodu naročniku najpozneje do 5. v mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu. Naročnik se zavezuje vsako predloženo situacijo pregledati ali pisno posredovati izvajalcu pripombe oz.

ugovore v roku 10 dni od prejema situacije. Če naročnik ugovarja kateri izmed postavk v situaciji, je dolžan v pogodbenem roku plačati račun za znesek, zoper katerega nima ugovorov.

S potrjenimi začasnimi situacijami bo izdal račun do 90% pogodbene vrednosti, s končno situacijo pa račun za 10% pogodbene vrednosti.

Podpisani prevzemni zapisnik in predani vsi finančni instrumenti so osnova za potrditev končne situacije in končnega računa.

6. člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši na osnovi izdelanega in z naročnikom usklajenega končnega obračuna, ki ga potrdita tako naročnik kot nadzornik. Zaključno - končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 8 dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti ugotovljenih z zapisnikom na kvalitativnem pregledu.

V kolikor izvajalec nepravilnosti ne odpravi v dogovorjenem roku oziroma jih ne odpravi v najkrajšem možnem roku, to naredi naročnik za njegov račun in te stroške, ki bi jih naročnik imel z odpravo nepravilnosti, odšteje pri končnem računu s pribitkom 5% za manipulativne stroške.

7. člen

Naročnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo na sledeči način in šteje se, da sta pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni načini plačili običajni in predstavljajo utečeno poslovno prakso:

− z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec do naročnika ali do odvisnih in pridruženih družb iz koncerna Xxxx Xxxxx,

− do 30 % z verižnim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obračunajo,

− z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali pravnimi subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem plačilu, v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo in 64/16-odl. US),

− razliko z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun odprt pri

Poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa. Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

8. člen

Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezni račun v roku 75 dni od datuma opravljene storitve.

Naročnik lahko svojo obveznost v dogovoru z izvajalcem poravna pred rokom zapadlosti, tako, da se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. cassa- sconto na celotno vrednost naročnikove obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti naročniku dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila.

Izvajalec v 2 dneh po podpisu pogodbe naročniku izroči načrt ureditve gradbišča.

Rok za izvedbo

9. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo z dnem podpisa pogodbe.

10. člen

Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz te pogodbe po terminskem planu usklajenim z naročnikom, ki ga v potrditev naročniku predloži v 8 dneh po podpisu pogodbe.

Izvajalec izdela tehnološki elaborat v 15 dneh po podpisu pogodbe. Naročnik tehnološki elaborat v 10 dneh potrdi, v kolikor izvajalec izkaže po vsebini in kakovosti predmet pogodbenih del. Izvajalec dela izvede v 40 dneh po potrditvi tehnološkega elaborata.

Skrajni rok za dokončanja del je 65 koledarskih dni od podpisa pogodbe, v navedeni rok štejejo vsi vikendi in prazniki.

Po izvedenih delih se v 5 dneh predloži izdelana PID dokumentacija, ki bo naročniku služila za nadaljnjo spremljanje in analize.

V kolikor naročnik, zaradi pretovora ne bo pravočasno zagotovil območja za izvedbo del, se dela izvedejo v 50 dneh po pisnem pozivu.

V roku 8 dni po podpisu te pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke za dokončanje del. V kolikor terminski plan ne bo priložen v navedem roku lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Rok izvedbe se, brez sklenitve aneksa k pogodbi, lahko sporazumno podaljša za dneve, ko izvajalec del ni mogel izvajati zaradi izvajanja pretovora, kot primarne dejavnosti naročnika, ko mu naročnik izrecno ne dovoli izvajanja del. Ti dnevi morajo biti evidentirati v gradbenem dnevniku in podpisani s strani naročnika.

Če iz kakršnihkoli razlogov izvajalec z deli ne bi mogel začeti ali nadaljevati, mora na to takoj pisno opozoriti naročnika, sicer se šteje da bi z deli lahko začel ali nadaljeval. O nezmožnosti opravljanja del v tem času zaradi višje sile, je izvajalec dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer se šteje, da je dela opravljal v za dela zmožnih dneh.

Prekoračenje pogodbenega roka iz tega člena te pogodbe opravičuje višja sila. V primeru višje sile mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika, zaradi obojestranske ugotovitve okoliščin ter podaljšanja roka dovršitve del za čas trajanja višje sile.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec takoj, najkasneje pa v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, pisno sporočiti naročniku in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika.

11. člen

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih:

- nezmožnost izvedbe del zaradi izvajanja pretovora kot primarne dejavnosti naročnika, ko naročnik izrecno ne dovoli izvajanja del,

- sprememba projektne dokumentacije,

- iz drugih utemeljenih razlogov.

Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Pri morebitnem podaljšanje roka iz razlogov, ki so na strani izvajalca, le-tega bremenijo vsi povezani stroški (strošek nadzora, koordinatorja varstva pri delu).

Kakovost izvedenih del

12. člen

Izvajalec se zavezuje izvršiti prevzeta dela strokovno in kakovostno – vse v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke ter skrbnostjo strokovnjaka. Ves čas gradnje je dolžan voditi gradbeni dnevnik in mora omogočiti, da jih nadzor ali/in naročnik redno pregledujeta in potrjujeta.

Izvajalec mora pred naročilom materialov predložiti naročniku vzorce na vpogled in v odobritev.

Vgrajeni material, naprave ali izdelki morajo ustrezati vsem predpisanim zahtevam glede na namen uporabe, kar mora izvajalec pred vgradnjo dokazati s predpisanimi in veljavnimi dokumenti:

- certifikati o skladnosti, izjavami o skladnosti ali tehničnimi soglasji;

- po potrebi s tehničnimi specifikacijami podizvajalca;

- meritvami, preizkusi in strokovnimi mnenji pooblaščenih podjetij ali situacij.

Naročnik ima pravico prepovedati vgradnjo tistih naprav, materialov ali izdelkov, za katere izvajalec ni dostavil predpisanih dokazil o izpolnjevanju predpisanih zahtev in za tiste, za katere se na objektu samem izkaže, da niso kakovostni. V primeru dvoma o kakovosti naprave, izdelka ali materiala ima naročnik pravico zahtevati preizkuse ali meritve pristojnega organa ali organizacije, ki jih mora izvajalec preskrbeti na lastne stroške. V primeru negativnega rezultata plača stroške izvajalec, sicer pa naročnik.

Če naročnik ugotovi nekakovostno in nepravilno izvajanje del ima pravico zahtevati od izvajalca ustavitev takih del, dokler se ne dosežejo pogoji za pravilno in kakovostno izvedbo. Vsi stroški ustavitve del bremenijo izvajalca in jih naročnik brez predhodnega obvestila zaračuna izvajalcu, znesek pa odbije od prvega plačila.

Izročitev in prevzem

13. člen

Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kakovostno izvršena, izdelki in naprave nepoškodovane in očiščene površine na katerih so se dela izvajala in da je odstranjen ves odpadni material in drug material z gradbišča. Pogoj za prevzem del je tudi predana PID dokumentacija, navodila za vzdrževanje ter ostala dokumentacija o poteku gradnje in dokazili o vgrajenih materialih. PID se preda v 3 izvodih ter digitalni izvod, ki se preda na el. mediju (vse risbe v Autocad-u shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF za uporabnika, ostalo v .DOC in.PDF. Sistematizirano urejena dokumentacija o vgrajenih materialih se preda v originalu v papirnati verziji in bo služila za izvajanje nadaljnjih preiskav.

Prevzem del in materialov se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Stranki sta sporazumni, da se glede prevzema del in materialov izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, št. 18/1977).

14. člen

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitativnega pregleda,

- predal naročniku vso potrebno projektno dokumentacijo izvedenih del po Gradbenem zakonu in Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (vse v treh tiskanih izvodih in digitalni verziji, risbe v dwg);

- predal ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del kot so atesti, certifikati, garancijski in evidenčni listi, ter ostala potrebna dokumentacija.

Obvezni element v prevzemnem postopku je potrdilo pooblaščenega prevzemnika odpadkov, da ima izvajalec iz naslova te pogodbe, poravnane vse obveznosti.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije s končnim obračunom izvršenih del ter garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

V primeru, da se ob prevzemu ugotovi, da opravljena dela niso v skladu z določili te pogodbe, določi naročnik izvajalcu primeren rok za realizacijo pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne realizira pomanjkljivo opravljenih pogodbenih obveznosti, jih realizira naročnik oz. tretja oseba na stroške izvajalca, vključno s 5% pribitkom za manipulativne stroške od vrednosti stroškov reklamacije, poračunal iz bančne garancije za dobro izvedbo del.

Za kvaliteto in solidnost del, ki jih opravi izvajalec sam ali jih za izvajalca opravijo tretje osebe kot podizvajalci, ki jih izbere izvajalec v zvezi z deli na podlagi te pogodbe, jamči izvajalec.

Izvajalec bo naročniku nemudoma sporočil s katerimi podizvajalci sodeluje. Če izvajalec naročniku ne sporoči s katerimi podizvajalci sodeluje ali bo sodeloval, je odgovoren naročniku za morebitne stroške in škodo, ki bi zaradi tega nastala, razen če iz upravičenih in utemeljenih razlogov ni mogel vedeti za podizvajalca. Tako nastale stroške in škodo lahko naročnik odšteje od pogodbene vrednosti in jo poračuna s svojo obveznostjo do glavnega izvajalca.

15. člen

Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi izvajalec poročilo o do tedaj opravljenem delu. Naročnik prizna izdelovalcu do tedaj nastale stroške v zvezi z izvajanjem dela in sicer sorazmerno opravljenemu delu in pogodbenemu znesku, za dela, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost. Izvajalec je dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, potrebno za pridobitev ustreznih dovoljenj. V primeru, da izvajalec navedene dokumentacije ne predloži v postavljenem roku, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe ter unovčiti instrument zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

Garancija za kakovost del in izdelkov

16. člen

Garancijski rok za opravljena dela, vgrajene materiale, naprave in instalacije znaša 3 (tri) leta in 30 dni.

Garancijski rok se nanaša na nekakovostno izvedene dela in vgrajene materiale.

Izvajalec se obvezuje v okviru garancijskega roka odpraviti vse reklamacije, ki bi nastale zaradi vgradnje nekvalitetnih materialov oz. nekvalitetno opravljenih del v roku 5 dni od prejema obvestila.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, jih lahko odpravi naročnik oz. tretja oseba na stroške izvajalca. V primeru, da naročnik pozove izvajalca v garancijskem roku na odpravo pomanjkljivosti, in da izvajalec kljub pozivu k odpravi pomanjkljivosti ne pristopi ali če ne uspe odpraviti napako oz. napake, naročnik ne izgubi nikakršnih pravic iz garancije, v kolikor sam pristopi k odpravi pomanjkljivosti oz. odpravo pomanjkljivosti poveri tretji osebi.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07- uradno prečiščeno besedilo). Za zamenjane dela objekta, instalacij in naprav oziroma izvršena popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oziroma izvedbe popravil.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

17. člen

Izvajalec se obvezuje v okviru garancijskega roka odpraviti vse poškodbe, ki bi nastale zaradi izvedbe del po PZI dokumentaciji za testna polja v roku ur od prejema obvestila na stroške naročnika.

Vrednost del za odpravo poškodb se določi na podlagi cen iz pogodbenega predračuna.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi poškodb, jih lahko odpravi naročnik oz. tretja oseba na stroške izvajalca. V primeru, da naročnik pozove izvajalca k odpravi poškodb, in da izvajalec kljub pozivu ne pristopi ali če ne uspe odpraviti poškodbe, naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen za zamudo.

18. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Izvajalec je dolžan nemudoma, brezpogojno in brezplačno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku pri njegovih delih ali izdelkih zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski rokih.

Pogodbena kazen

19. člen

Stranki sta sporazumni, da se glede pogodbene kazni izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc . Ur. l. SFRJ, št. 18/1977.

Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: (1) za zamudo, (2) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne izpolnitve) ter (3) za neizpolnitev.

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznosti iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile, dolguje naročniku 0,5 % od pogodbene cene za vsak začeti dan zamude (pogodbena kazen za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % pogodbene vrednosti. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva zamude, naročnik pa si je ni dolžan ponovno pridržati. Naročnik lahko zato pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan izpolnitve pogodbenih obveznosti za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljeno dejstvo izpolnitve obveznosti (primopredaja) ali, v primeru, če zapisniško izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet pogodbe predan v posest kupcu in ga ta lahko nemoteno uporablja.

Če izvajalec pravočasno konča dela na objektu, kar je predmet pogodbe, vendar s stvarnimi ali pravnimi napakami, ki so izvajalcu pravočasno sporočene, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi napak), in sicer za vsak dan neodprave napak 5%o (pet promilov) pogodbene cene, skupno pa ne več kot 10% pogodbene cene. Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano sporočilo o napaki po elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto; kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet pogodbe pa ponovno izročen v nemoteno uporabo naročnika.

Plačilo katerekoli pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po tej pogodbi, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen.

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev naročnika do izvajalca in se obveznost naročnika za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to pobota. V kolikor pogodbena kazen ni poračunana na tak način, jo je izvajalec dolžan poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun št. SI56 10100-

0000001935 naročnika. Po poteku tega roka tečejo zakonske zamudne obresti na celoten znesek pogodbene kazni.

Če izvajalec del oz. predmeta pogodbe ne izvede ali naročnik zamudne izpolnitve izvajalca ne sprejme ter nastane položaj neizpolnitve ali ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe zaradi zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca, ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 10% pogodbene vrednosti (pogodbena kazen za neizpolnitev). Če naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni za neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe. Vendar se v dvomu v primeru zamude izvajalca šteje, da naročnik uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne pogodbeno kazen za neizpolnitev, razen če naročnik izjavi drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev lahko naročnik uveljavlja tudi v vseh drugih primerih, ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe zaradi zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca.

V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del – razliko do popolne odškodnine.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa in strokovnega nadzora zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Instrumenti finančnega zavarovanja in zavarovanja odgovornosti za škodo

20. člen

Izvajalec se zaveže v roku osem (8) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegov dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote, ne sme biti nižja od 150.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

V kolikor le-te izvajalec ne predloži, je dolžan nositi vse stroške in škodo, ki bi iz tega naslova nastali naročniku. Izvajalec soglaša in dovoljuje, da se ti eventualni stroški in škoda obračuna pri vsakokratni naslednji začasni situaciji. V primeru, da stroški in škoda nastanejo po dokončanju del, pa lahko za poplačilo le-te, naročnik unovči ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, morebitno razliko do dejanske nastale škode pa dodatno obračuna. Vsako unovčeno zavarovanje mora izvajalec nadomestiti z novim enakim.

V primeru, da izvajalec navedene dokumentacije ne predloži v postavljenem roku osem (8) delovnih dni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca.

21. člen

Izvajalec se zaveže v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku instrument finančnega zavarovanja , to je originalno nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del, vse z veljavnostjo vsaj še 60 (šestdeset) dni po predvidenem prevzemu del, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca od pogodbe odstopi.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka za dokončanje del, je izvajalec dolžan naročniku v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa aneksa dostaviti ustrezno podaljšanje instrumenta finančnega zavarovanja, z veljavnostjo vsaj še 60 (šestdeset) dni po podaljšanem roku za dokončanje del.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči podaljšanja instrumenta finančnega zavarovanja iz 2. odstavka tega člena, je naročnik upravičen zadržati dodatnih 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV za čas trajanja garancije iz tega člena. Zadržano plačilo se ne obrestuje.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ter v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti, ali v primeru, da izvajalec naročniku ne izroči instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če pride do unovčenja instrumenta zavarovanja, je dolžan izvajalec naročniku izdati najmanj enakovrstno zavarovanje do konca pogodbenega roka, sicer lahko naročnik kot zavarovanje v preostanku pogodbenega roka brezobrestno zadrži 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.

Obveznosti pogodbenih strank

Izvajalec izjavlja in se zavezuje:

22. člen

- da si je pred začetkom del površine in lokacije, kjer se bo delo izvajalo, ogledal in jih s profesionalno skrbnostjo preučil, tako da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen,

- da bo dela po tej pogodbi izvajal s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi pri čemer izjavlja, da ima za tovrstne storitve pridobljena vsa predpisana dovoljenja, ki jih je dolžan vseskozi vzdrževati v veljavi,

- da bo v roku 2 (dveh) dni po podpisu pogodbe naročniku pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta;

- dela opraviti kvalitetno in pravočasno za rezultat, tako da bodo po opravljenih delih prireditve le-te služili svojemu namenu, pri čemer so metode za dosego rezultata izključno na strani izvajalca,

- uredil odvodnjavanje cestišč, platojev in ostalih poti,

- da bo uredil delovišče na način, da bo preostali del kontejnerskega terminala nemoteno deloval,

- delo opravljati tako, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora le-to opraviti na svoje stroške, ker naročnik iz tega naslova ne bo priznal dodatnih stroškov,

- da bo na svoje stroške postavil začasno gradbiščno elektro omaro in uredil ostale začasne kom. priklope, in poravnal vse stroške za porabljene energente ter vzdrževal začasno WC sanitarno kabino,

- da bodo vgrajeni materiali in oprema brez stvarnih in pravnih napak in bodo ustrezali vsem predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter tehničnim specifikacijam in vsem standardom glede varnosti in varstva pri delu, kakovosti in nosilnosti, itd,

- da bo izvajal kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (notranja kontrola),

- da bo pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave,

- samostojno skrbeti in izvajati na gradbišču vse varnostne ukrepe tako za delavce kot za naprave in material po veljavni zakonodaji in skleniti z Luko dogovor o zagotavljanju varnosti pri delu, požarne varnosti in varstva okolja na delovišču na področju Luke, sicer za posledice opustitve prevzema popolno odgovornost,

- skrbeti in izvajati na gradbišču vse varnostne ukrepe tako za delavce kot za naprave in material po veljavni zakonodaji in skleniti z Luko dogovor o zagotavljanju varnosti pri delu, požarne varnosti in varstva okolja na delovišču na področju Luke,

- da bo pred pričetkom del na podlagi pisne prošnje službi varovanja za svoje zaposlene in za zaposlene svojih podizvajalcev uredil dovolilnice za vstop na območje Luke,

- da bo za vstop z osebnim vozilom na območje Luke plačal uporabo poti v PC v skladu z Luškim cenikom,

- pri svojem delu spoštovati vsa pravila o redu, ki veljajo v Luki Koper d.d.,

- da bo pred začetkom del gradbišče označil s tablo in drugače uredil, v skladu z veljavnimi predpisi o urejanju in označevanju gradbišč,

- da bo pred začetkom del izdelal načrt organizacije ureditve gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi in ga predložil investitorju v potrditev,

- urediti gradbišče v skladu s strani investitorja potrjenim načrtom organizacije ureditve gradbišča,

- da bo pred pričetkom del iz te pogodbe pridobil dokazilo o sklenjenem dogovoru o prevzemu odpadkov od pooblaščenega prevzemnika odpadkov ter ga izročil naročniku,

- da bo predal morebitne gradbene odpadke v predelavo v skladu s Pooblastilom za oddajo gradbenih odpadkov v obdelavo,

- da bo naročniku za pripravo evidenčnega lista posredoval podatke o prevzemniku, količini nevarnega odpadka, času odvoza in prevozniku, ki je registriran za prevoz nevarnih odpadkov in ima okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta (Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest; Uradni list RS, št. 60/06)

- ob prevzemu predmeta pogodbe izročiti naročniku potrdilo o ustreznem prevzemu ali izvozu odpadkov, in da bo v celoti s popolno odgovornostjo poskrbel, da bo prevoz gradbenih odpadkov izvedel pooblaščen prevoznik gradbenih odpadkov in da bo ob podpisu pogodbe naročniku posredoval podatke o pooblaščenem prevozniku.

Naročnik pooblašča in naroča izvajalcu, da v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov oz. predelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov pridobi s strani naročnika elektronski evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Izvajalec je dolžan v zvezi z oddajo gradbenih odpadkov iz naslova te pogodbe poravnati račun, izstavljen izvajalcu s strani pooblaščenega zbiralca in/ali predelovalca gradbenih odpadkov.

V kolikor bi izvajalec po tej pogodbi ne poravnal storitve oddaje gradbenih odpadkov neposredno pooblaščenemu zbiralcu in/ali predelovalcu gradbenih odpadkov, lahko to stori naročnik, pri čemer se poravnana vrednost te storitve odbije od pogodbene vrednosti po tej pogodbi. V ta namen se izvajalec s podpisom te pogodbe nepreklicno zavezuje, da bo podpisal ustrezne listine kot npr. asignacije oziroma da se ta pogodba že šteje za soglasje k podpisu asignacijskih listin.

Če izvajalec ne ravna kakor navedeno v tem členu, odgovarja naročniku za vso povzročeno škodo.

23. člen

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo med izvajanjem del, ki so predmet te pogodbe, povzročil naročniku iz malomarnosti ali z naklepom. Izvajalec je dolžan naročniku poleg povzročene škode povrniti tudi izgubljen dobiček.

Podizvajalci

24. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN- 3 in Gradbenem zakonu.

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Eventualna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke,

- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe,

- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije.

Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca.

Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu.

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca:

- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca,

- dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen.

Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se glavni izvajalec že s to pogodbo zavezuje, da bo naročniku najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti:

- podatke o podizvajalcu ter storitve, ki jih namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganega(ih) podizvajalca(ev),

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Dodatna dela

25. člen

Pozneje naročenih dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo in dokumentacijo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za vsa morebitna nova, dodatna dela od dogovorjenih pogodbenih del, mora biti pred pričetkom izvajanja teh del sklenjen aneks k osnovni pogodbi. Če le - ta ni sklenjen, izvajalec ne more zahtevati povečanja pogodbeno dogovorjene cene, četudi dodatna dela povečajo vrednost opravljenih del.

Izvedba s podizvajalci

26. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN- 3.

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke,

- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe,

- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega ali ostalih dovoljenj.

Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca:

- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca,

- dokler predložena situacija ali račun za že opravljena dela ni potrjen,

- dokler podizvajalec naročniku pisno ne zagotovi, da bo takoj po prejetemu plačilu izročil naročniku vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se glavni izvajalec s podpisom te pogodbo zavezuje, da bo naročniku, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oziroma situacije, poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli.

Odstop od pogodbe

27. člen

Naročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, če:

- je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,

- izvajalec naročniku ne izroči ustreznih instrumentov finančnega zavarovanja po tej pogodbi,

- izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v roku določenim v tej pogodbi in ne prične niti po pozivu naročnika, ki mu ga je določil naročnik, pri čemer je ta rok lahko največ 5 (pet) dni,

- izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadno postavljenem roku s strani naročnika,

- izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 5 (pet) dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku,

- je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe.

Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej pravilno opravljenih pogodbenih del in vgrajenih ustreznih materialov, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost.

Izvajalec je dolžan naročniku ob nastopu okoliščin, zaradi katerih lahko naročnik odstopi od pogodbe plačati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve iz 18. člena te pogodbe ter mu poravnati vso ostalo škodo, ki naročniku lahko nastane, kar se lahko pobota z drugimi dotlej odprtimi obveznostmi naročnika do izvajalca. Plačilo je izvajalec dolžan opraviti v roku 8 dni na TRR naročnika, če tega ne stori pa lahko naročnik tako nastale obveznosti pobota z drugimi dotlej odprtimi obveznostmi naročnika do izvajalca.

28. člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od obeh pogodbenih strank. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo določil Obligacijskega zakonika.

Protikorupcijska in socialna klavzula

29. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo kateri koli pogodbeni stranki povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku katerekoli pogodbene stranke ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in preprečevanju korupcije.

30. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Končne določbe

31. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Xxxxx Xxxxxxx , skrbnik pogodbe na strani izvajalca pa

32. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili sporazumno, v primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo za rešitev sporov pristojno sodišče v Kopru.

33. člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Koper,

(kraj, datum)

Naročnik: Izvajalec :

Xxxx Xxxxx, d.d.

(naziv)

Predsednik uprave delniške družbe

Xxxxxxxx Xxxxx (pooblaščena oseba za podpis pogodbe)

Član uprave Xxxxx Xxxxxxxxxx

OBR-7

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter

O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (šesti

odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, UL RS, št. 69/2011)

JAVNO NAROČILO
Naročnik	Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila	772/2019
Predmet javnega naročila	IZVEDBA POSKUSNIH POLJ NA OBMOČJU IZVEDENE 1. IN 2. FAZE PREMIKA SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU
PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Matična številka ponudnika
Št. vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Ime in priimek/Xxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča/Sedež	Delež lastništva %
1
2
…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1
2
…

*v primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Datum:			Ponudnik
Kraj:		žig

(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA v zvezi z oddajo javnega naročila

Document Metadata