RAZPISNA DOKUMENTACIJA


RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.

Xxxxxxxxxxx xxxxx 0

3000 Celje


Predmet javnega naročila:


Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016.


Številka javnega naročila: JN5374/2015


Vrsta postopka za oddajo javnega naročil: Odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti


Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 6.8.2015


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I POVABILO K ODDAJI PONUDBE Z OSNOVNIMI INFORMACIJAMI 4

I.1 Povabilo k pripravi ponudbe 4

I.2 NAROČNIK 4

I.3 Opis predmeta javnega naročila 4

I.4 Lokacije naročnika 4

I.5 Pravna podlaga, vrsta in opis postopka 4

I.6 Trajanje okvirnega sporazuma 5

I.7 PONUDNIKI 5

II NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 6

II.1 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 6

II.2 Variante ponudb 6

II.3 Veljavnost ponudbe 6

II.4 JEZIK, VALUTA 6

II.5 STROŠKI 6

II.6 Zaupni podatki v ponudbi 6

II.7 Oblika ponudb in druga navodila k pripravi ponudbene dokumentacije 7

II.8 Označitev ponudb 7

II.9 Mesto in rok oddaje ponudb 8

II.10 Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe 8

II.11 Način, mesto in čas odpiranja ponudb 8

II.12 Preveritev ponudb 8

II.13 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 9

II.14 Pravno varstvo 9

III MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IN NAČIN ODDAJE POSAMEZNIH VZDRŽEVALNIH V ČASU TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA 11

III.1 Merila za izbiro ponudbe 11

III.2 NAČIN ODDAJE POSAMEZNIH VZDRŽEVALNIH DEL V ČASU TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA 11

IV POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 12

IV.1 SPLOŠNO 12

IV.2 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 12

IV.3 Podpis okvirnega sporazuma 16

V RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 17

V.1 Razpisni obrazec 1 18

V.2 Razpisni obrazec 2 19

V.3 Razpisni obrazec 3 20

V.4 Razpisni obrazec 4 21

V.5 Razpisni obrazec 5 27

V.6 Razpisni obrazec 6 28

V.7 Razpisni obrazec 7 30

V.8 Razpisni obrazec 8 31

V.9 Razpisni obrazec 9 33

V.10 Razpisni obrazec 10 35

V.11 Razpisni obrazec 11 36

V.12 Razpisni obrazec 12 37

V.13 Razpisni obrazec 13 38

V.14 Razpisni obrazec 14 39

V.15 Vzorec okvirnega sporazuma 40

V.16 Razpisni obrazec 16 53

I Povabilo k oddaji ponudbe z osnovnimi informacijami


I.1 POVABILO K PRIPRAVI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo.


I.2 NAROČNIK

Nepremičnine Celje d.o.o. Xxxxxxxxxxx xxxxx 0

3000 Celje


I.3 OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o..


Gre za vzdrževalna dela, predvidena v letnih poslovnih načrtih naročnika, za katera v skladu z določili ZGO-1 ni potrebno gradbeno dovoljenje:

▪ demontaže, odstranitve in rušitve v praznih stanovanjih,

▪ enostavne prenove praznih stanovanj,

▪ zahtevnejše prenove praznih stanovanj,

▪ prenove kopalnic v zasedenih stanovanjih,

▪ zamenjave iztrošenih ali neustreznih plinskih grelnikov v zasedenih stanovanjih,

▪ nadomestitve lokalnega ogrevanja s pečmi na trda goriva z etažnim ogrevanjem v zasedenih stanovanjih,

▪ zamenjave PVC stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, balkonska vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih,

▪ zamenjave lesenega stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, balkonska vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih,

▪ zamenjave vhodnih vrat v zasedenih in praznih stanovanjih,

▪ odprava vzrokov in sanacija posledic povišane vlage v posameznih stanovanjih (toplotne izolacije z notranje strani, prezračevalne naprave idr.),

▪ vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb ter v stavbi z bivalnimi enotami - slikarska in pleskarska dela,

▪ vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb - zamenjava domofonov.


I.4 LOKACIJE NAROČNIKA

Na območju Mestne občine Celje in Občine Štore.


I.5 PRAVNA PODLAGA, VRSTA IN OPIS POSTOPKA

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja ter področje predmeta javnega naročila.


To javno naročilo se izvede v skladu s 25. členom ZJN-2 po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma v skladu z 32. členom ZJN-2 z več gospodarskimi subjekti, ki ne opredeljuje vseh pogodbenih pogojev. Pri oddaji posameznih naročil v okviru tega okvirnega sporazuma bo naročnik ponovno odpiral konkurenco.


Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno vrsto in/ali količino del. Naročnik si pridržuje predčasno prekiniti okvirne sporazume pod pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih.


Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo v skladu s temi razpisnimi pogoji ponudili vsaj en sklop del, opredeljen v Razpisnem obrazcu 4 in bodo oddali popolno ponudbo.


Ob oddaji posameznih naročil (ponovno odpiranje konkurence v skladu s 6. odstavkom

32. člena ZJN-2) bo predmet povpraševanja samo posamezen sklop.


I.6 TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

Veljavnost trajanja okvirnega sporazuma je od oddaje JN do vključno 31.12.2016.


I.7 PONUDNIKI

Po tem javnem razpisu lahko oddajo ponudbo gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.


V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora tudi zanje izpolniti v nadaljevanju predpisane obrazce. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.


Dovoljena je tudi skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Izdelana mora biti v skladu z navodili v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Ponudniki do naročnika odgovarjajo neomejeno solidarno.

II Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe


II.1 POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na spletni strani naročnika

»xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxx.xx«.


Vsa pojasnila in morebitne spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene izključno na Portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko Portala javnih naročil najmanj dva delovna dneva prej. Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Pojasnila in morebitne spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je upoštevati pri pripravi ponudbe.


Po potrebi bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje morebitnih sprememb v razpisni dokumentaciji. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.


Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti.


II.2 VARIANTE PONUDB

Variantne ponudbe niso dovoljene.


II.3 VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati še najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.


II.4 JEZIK, VALUTA

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku, vrednosti v njej pa izkazane v evrih.


II.5 STROŠKI

Ponudniki sami nosijo vse stroške povezane s predložitvijo ponudb po tem javnem razpisu.


II.6 ZAUPNI PODATKI V PONUDBI

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano

»ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis

osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom, ki ureja podatke.


II.7 OBLIKA PONUDB IN DRUGA NAVODILA K PRIPRAVI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena.


Ponudbena dokumentacija mora vsebovati pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce in priloge v naslednjem vrstnem redu:

− naslovnica ponudbe (Razpisni obrazec 16),

− razpisna dokumentacija,

− razpisni obrazci od 1 do 14,

− vzorec okvirnega sporazuma,

− priloge.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati: v razpisni dokumentaciji morajo biti izpolnjena vsa prazna mesta - natipkana ali čitljivo napisana s tiskanimi črkami z neizbrisljivo pisavo. Na mestih, kjer je to označeno, morajo biti dokumenti podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik označiti z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.


Vse strani v ponudbi morajo biti s strani ponudnika podpisane, žigosane in oštevilčene, ponudniki pa morajo v Razpisni obrazec št. 5 navesti skupno število strani v ponudbi. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena - vse na tak način, da je mogoč njen pregled brez njenega razvezovanja ter tako, da posameznih delov dokumentacije ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. Če ponudbena dokumentacija dokumentacija ne bo povezana na prej opisan način, si naročnik pridržuje pravico, da to pomanjkljivost odpravi na javnem odpiranju tako, da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico.


II.8 OZNAČITEV PONUDB

Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati v zapečatenih ovojnicah z jasno oznako

»PONUDBA - NE ODPIRAJ«, z navedbo številke objave tega javnega naročila (JN5374/2015) in z navedbo predmeta javnega naročila »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«. Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika. V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti oštevilčeni.

V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku.


II.9 MESTO IN ROK ODDAJE PONUDB

Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3.9.2015 do 10:00 na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, v tajništvu.


II.10 UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora prispeti na naslov naročnika do zaključka roka za oddajo ponudb iz točke II.9 teh razpisnih pogojev. Na zapečateni(h) ovojnici(ah) z jasno oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« z navedbo številke objave tega javnega naročila (JN5374/2015) in z navedbo predmeta javnega naročila mora biti zapisano »UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV«, glede na to, ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane prijave.


II.11 NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 3.9.2015 ob 11.00 v prostorih naročnika na naslovu Xxxxxxxxxxx xxxxx 0 v sejni sobi.


Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom le-tega komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.


Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Prav tako bo vrnila ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.


Strokovna komisija bo na javnem odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe. O tem bo sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju prejmejo navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Ostalim ponudnikom bo zapisnik o odpiranju poslan priporočeno po pošti najkasneje v 3 dneh po odpiranju ponudb.


II.12 PREVERITEV PONUDB

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2. Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno in v okvirih določbe 78. člena ZJN-2. Če ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo označil za nepopolno. V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo bo naročnik izločil.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. In 77. a členom ZJN-2.


Dopustne dopolnitve ponudb: naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN-2. Neobičajno nizka ponudba: naročnik bo ravnal v skladu s 49. členom ZJN-2.

Naročnik bo pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne izločil ponudbe:

▪ če po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2 ne bodo popolna,

▪ če ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2,

▪ če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

▪ če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke,

▪ če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.


II.13 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z določili 80. člena ZJN-2.


II.14 PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem tekstu ZPVPJN).


Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.


Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.


Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.


Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.


Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

▪ ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

▪ ime naročnika,

▪ oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,

▪ predmet javnega naročila,

▪ očitane kršitve,

▪ dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

▪ navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vloga mora vsebovati naslednje priloge:

▪ pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

▪ potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. XX00 0000 0000 0000 000. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 7.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

III Merila za izbiro ponudbe in način oddaje posameznih vzdrževalnih v času trajanja okvirnega sporazuma


III.1 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo ponujali vsaj en sklop del, kot so navedeni v Razpisnem obrazcu št. 4 »Specifikacija s ponudbo« in bodo oddali popolno ponudbo.


III.2 NAČIN ODDAJE POSAMEZNIH VZDRŽEVALNIH DEL V ČASU TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo vzdrževalna dela naročal sukcesivno ves čas trajanja okvirnega sporazuma, terminih in obsegih v skladu z lastnimi potrebami.


Naročnik bo vzdrževalna dela naročal v obsegu ali fazah, ki predstavljajo zaključene celote. Najugodnejšega ponudnika za vsako posamezno zaključeno celoto bo naročnik izbral z odpiranjem konkurence med ponudniki, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum za tovrstna vzdrževalna dela. Način je podrobneje opisan v Vzorcu okvirnega sporazuma v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

IV Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika


IV.1 SPLOŠNO

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja.


Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tem poglavju. Vrstni red vse dokumentacije ob oddaji ponudbe je določen v poglavju II.7 teh razpisnih pogojev.


V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v tej razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oz. vsak od podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede.


Predložene listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.


Naročnik bo v primeru dvoma v podano izjavo sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.


Izbrani ponudniki bodo morali na poziv naročnika v postopku javnega naročila ali v času izvajanja javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva Xxxxxxxxx posredovati podatke o:

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih. komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.


IV.2 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA


POGOJ

ZAHTEVANA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Minimalni pogoji za ponudnike po ZJN-2

(pogoji so izrecno našteti v v razpisnem obrazcu 6)

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 6

Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov .

Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika

− v primeru skupnega nastopa dokazilo dostavijo vsi partnerji,



− če imajo ponudnik ali partnerji v skupnem nastopu več računov, mora(jo) predložiti potrdila za vsakega od njih,

− predložen(i) mora(jo) biti izvirnik(i)

Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. do partnerjev v

skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.


Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 6

Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa je v zadnjih treh letih kvalitetno izpolnjeval svoje obveznosti do

naročnikov.


Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 6

Ponudnik je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo

Xxxxxxxxx, podpisan in žigosan razpisni obrazec 6


Dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti v skladu s 6. členom Obrtnega zakona za sklope, za katere je vložena ponudba

Obrtno dovoljenje


− v primeru samostojnega nastopa ponudnika brez podizvajalcev mora obrtno dovoljenje zajemati spodaj naštete dejavnosti za ponujene sklope, kjer je to zahtevano,

− v primeru nastopa ponudnika s podizvajalci morajo vsa dovoljenja skupaj zajemati spodaj naštete dejavnosti za ponujene sklope, kjer je to zahtevano,

− v primeru skupnega nastopa s partnerji morajo vsa dovoljenja skupaj zajemati spodaj naštete dejavnosti za ponujene sklope, kjer je to zahtevano


Sklopi 1, 7, 8, 9 in 11: ni potrebno

Sklop 2, 3, 4, 5 in 6:

− ali samo za šifro dejavnosti 41.200,

− ali za obe šifri: 43.210, 43.220 Sklop 10:

− ali samo za šifro dejavnosti 41.200,

− ali za obe šifri: 43.210, 43.290 Sklop 12:

− ali za šifro dejavnosti 41.200,

− ali za šifro dejavnosti 43.210


Ponudnik ima zadostne reference iz preteklih petih letih za ponujene sklope

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 9


− ponudnik ali partnerji v primeru skupnega nastopa morajo za vsakega od ponujenih sklopov navesti referenčna dela za

najmanj tri različne naročnike,



− na razpisnem obrazcu 9 je za vse sklope navedeno, katera istovrstna dela bodo priznana,

− obrazec se po potrebi fotokopira.


Izpolnjeni, podpisani in žigosani razpisni obrazci 10


− predložen mora biti za vsako od referenc, navedenih na razpisnem obrazcu 9.


Dodatni pogoji:

− za sklope 5, 6 in 9: za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost presegati 750,00 EUR brez DDV,

− za sklope 1, 2, 4, 7, 8 in 12: za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost presegati 2.000,00 EUR brez DDV,

− za sklope 3, 10 in 11: za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost presegati

10.000,00 EUR brez DDV.

Izjava ponudnika ali poslovodečega v primeru skupnega nastopa o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem

naročanju


Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 14


Navedba osnovnih in kontaktnih podatkov o ponudniku oz. o ponudnikih v primeru skupnega nastopa

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 1


− v primeru skupne ponudbe se obrazec

fotokopira za vsakega od partnerjev v skupnem nastopu


Navedba osnovnih in kontaktnih podatkov o podizvajalcih

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 2

− obrazec se izpolni le v primeru nastopa s podizvajalci

Potrditev krovne izjave ponudnika oz.

poslovodečega v primeru skupnega nastopa

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 3

Predložena ponudba mora biti veljavna še vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 4

Predmet ponudbe mora biti najmanj en sklop od naštetih v Razpisnem obrazcu 4

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 4


Ponudnik oz. poslovodeči v primeru

skupnega nastopa je seznanjen z razpisno dokumentacijo in z njo soglaša

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 5

Izpolnjena izjava ponudnika oz. poslovodečega v primeru skupnega nastopa o posredovanju podatkov

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 7


Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 8


− izpolnjen in podpisan mora biti za vse zakonite zastopnike ponudnika, ponudnikov v skupnem nastopu in za podizvajalce,

− obrazec se po potrebi fotokopira


Xxxxxxxxx, da ponudnik oz. vsi partnerji v primeru skupnega nastopa na nastopajo s podizvajalci

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 11


− obrazec se izpolni samo v primeru, da ponudnik oz. partnerji v primeru skupnega nastopa ne nastopajo s

podizvajalci


Soglasje podizvajalca(ev) za neposredna plačila Naročnika

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 12


− obrazec se izpolni samo v primeru, da ponudnik oz. partnerji v primeru skupnega nastopa nastopajo s podizvajalci,

− obrazec se po potrebi fotokopira,

− obrazec mora izpolniti, podpisati in

žigosati vsak od podizvajalcev s seznama (Razpisni obrazec 2)


Potrditev podizvajalca(ev) o seznanitvi in strinjanju s temi navodili, razpisnimi pogoji in merili za dodelitev tega naročila

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 12


− obrazec se izpolni samo v primeru, da ponudnik oz. partnerji v primeru skupnega nastopa nastopajo s podizvajalci,

− obrazec se po potrebi fotokopira,

− obrazec mora izpolniti, podpisati in

žigosati vsak od podizvajalcev s seznama (Razpisni obrazec 2)


Soglasje podizvajalca(ev) k ponudbenim cenam in plačilnim pogojem

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 12


− obrazec se izpolni samo v primeru, da ponudnik oz. partnerji v primeru skupnega nastopa nastopajo s

podizvajalci,



− obrazec se po potrebi fotokopira,

− obrazec mora izpolniti, podpisati in

žigosati vsak od podizvajalcev s seznama (Razpisni obrazec 2)


Ponudnikovo pooblastilo Naročniku za neposredna plačila podizvajalcem

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 13


− obrazec se izpolni samo v primeru, da ponudnik oz. partnerji v primeru skupnega nastopa nastopajo s

podizvajalci


Potrditev ponudnika, da bo pred vsako morebitno menjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobil pisno soglasje Naročnika

Xxxxxxxxx, podpisan in žigosan razpisni obrazec 13


− obrazec se izpolni samo v primeru, da ponudnik oz. partnerji v primeru skupnega nastopa nastopajo s

podizvajalci

Izpolnjeni vsi manjkajoči podatki v vzorcu okvirnega sporazuma.

Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma


Izpolnjena naslovna stran ponudbe

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec 16


− pripisi, ki bi kakorkoli spreminjali ali omejevali pogoje iz te razpisne dokumentacije, niso dovoljeni,

− dodatnih ali drugačnih naslovnic Naročnik ne bo upošteval kot

sestavni del ponudbe.



IV.3 PODPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA

Izbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu okvirnega sporazuma.


Če se ponudnik v roku 8 dni od prejema pisnega poziva ne vrne podpisanega okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

V Razpisni obrazci in vzorci


Podatki o ponudniku ali o poslovodečem ponudniku in izvajalcih v primeru skupnega nastopa


Navodilo: obrazec fotokopirajte za vsakega od partnerjev v skupnem nastopu.


Ponudnik

oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa


Naziv ponudnika


Naslov in sedež ponudnika


Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)


Kontaktna oseba


Telefon kontaktne osebe


Telefax kontaktne osebe


E-mail (elektronska pošta) kontaktne osebe


Transakcijski račun podjetja


Matična številka podjetja


Identifikacijska xx.xx DDV ali davčna številka



Pri izvedbi javnega naročila bodo v skupnem nastopu sodelovali izvajalci:


Izvajalec v skupnem nastopu (naziv in sedež)

Vrste del, ki jih bodo izvajali

Zakoniti zastopnik ali oseba



pooblaščena za



zastopanje

















Datum: Žig Podpis:



Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih


Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


Podizvajalec (firma in sedež)

Zakoniti zastopnik ali pooblaščena

oseba za zastopanje

Telefon, telefaks, E-mail (elektronska pošta)

Transakcijski račun družbe ali samostojnega podjetnika

Matična številka/EMŠO


Identifikacijska št. za DDV

Opis del, ki jih bodo izvajali












































Datum: Žig Podpis:



Krovna izjava ponudnika oz. poslovodečega v primeru skupnega nastopa


S polno odgovornostjo izjavljamo:


1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;


2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;


3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;


4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;


5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;


6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;


7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.


Datum: Žig Podpis:



Specifikacija s ponudbo


Ponudba št..:            


Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:



Ponudba je veljavna do:               


Navodilo: ponudnik obkroži en ali več sklopov, na katere se njegova ponudba nanaša



Sklop 1.: demontaže, odstranitve in rušitve v praznih stanovanjih Namen:

Pred temeljitimi prenovami stanovanj, praviloma v starejših zgradbah, naročnik želi stanovanja najprej izprazniti ter iz njih odstraniti vse tiste dele, ki so potrebni zamenjave, da bi lahko celovito in čim bolje pripravil dokumentacijo za prenovo.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaže za ponovno uporabo ali odstranitve vgrajenih elementov, sanitarne opreme, notranjega stavbnega pohištva ipd.,

▪ odstranitve finalnih tlakov ali celotnih sestav tlakov, rušenje ometov, stropnih in stenskih oblog ipd.,

▪ odstranitve ali rušitve nenosilnih pregradnih sten,

▪ prenosi odpadkov in ruševin na začasne gradbiščne deponije, sortiranje le-teh ter odvoz na stalno deponijo,

▪ grobo čiščenje znotraj stanovanja, vzpostavitev prvotnega stanja in/ali fino čiščenje skupnih delov stavbe in dostopov.

Sklop 2.: enostavne prenove praznih stanovanj Namen:

Po izselitvi najemnikov iz stanovanj ali ob prevzemu stanovanja v last ali upravljanje so

potrebna manjša vzdrževalna dela pred vselitvijo novih najemnikov.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ manjše ali posamezne demontaže ali zamenjave vgrajenih elementov (notranje stavbo pohištvo, sanitarna oprema, grelna telesa, stikala, vtičnice,...),

▪ razna popravila (stavbno pohištvo, manjša popravila ali zamenjave oblog iz ploščic, lakiranje parketa, manjša lokalna popravila talnih oblog ali delne zamenjave talnih oblog,

▪ manjša popravila instalacij, zamenjave posameznih elementov,

▪ slikarska in pleskarska dela,

▪ meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo,

▪ priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje ključev, čiščenje ipd.)


Sklop 3.: zahtevnejše prenove praznih stanovanj


Namen:

Po izselitvi najemnikov iz stanovanj ali ob prevzemu stanovanja v last ali upravljanje so potrebna obsežnejša vzdrževalna dela pred vselitvijo novih najemnikov.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaže vgrajenih elementov (notranje stavbo pohištvo, sanitarna oprema, grelna telesa, stikala, vtičnice,...), odstranitve tlakov, stenskih in stropnih oblog ter ometov,

▪ novi ometi, tlaki in suhomontažne obloge ali stene,

▪ zaščita pred širjenjem vlage v mokrih prostorih,

▪ dodatna toplotna izolacija z notranje strani,

▪ razna popravila ali zamenjave (stavbno pohištvo, talne in stenske obloge,…),

▪ različno obsežna popravila ali kompletna zamenjava vseh vrst ali samo posameznih instalacij,

▪ slikarska in pleskarska dela,

▪ meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo,

▪ priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje ključev, čiščenje ipd.)

Sklop 4.: prenove kopalnic v zasedenih stanovanjih Namen:

Iz različnih razlogov je potrebna prenova kopalnic v zasedenih stanovanjih. V času prenove najemniki praviloma bivajo v stanovanjih.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaže vgrajenih elementov v kopalnici (sanitarna oprema in galanterija, grelna telesa, stikala, vtičnice, grelniki vode...)ter delne ali kompletne odstranitve tlakov in stenskih oblog ter ometov,

▪ novi hitrosušeči in hitrovezoči estrih in zidarska izravnava sten,

▪ zaščita pred širjenjem vlage,

▪ nove talne in stenske keramične obloge,

▪ nova vodovodna in odtočna instalacija, nova sanitarna oprema in montaža obstoječe galanterije, po potrebi zamenjava grelnikov vode,

▪ popravilo ali predelava ali delno nove električne napeljave v kopalnici ter po potrebi zamenjava razdelilca,

▪ slikarska in pleskarska dela,

▪ meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo,

▪ sprotno in končno čiščenje.


Sklop 5.: zamenjave iztrošenih ali neustreznih plinskih grelnikov v zasedenih stanovanjih


Namen:

Zaradi dotrajanosti, neustreznosti ipd. je potrebna zamenjava plinskih grelnikov različnih izvedb. V času prenove zamenjave najemniki bivajo v stanovanjih.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaže obstoječih xxxxxxxxx,

▪ potrebne predelave priključne instalacije (elektrika, topla in hladna voda, plin, odvod kondenzata),

▪ dobava in vgradnja novega plinskega grelnika,

▪ potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik,

▪ zagon s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve,

▪ pregled in vpis v evidenco s strani pooblaščenih dimnikarjev,

▪ minimalna potrebna slikarska ali pleskarska dela,

▪ predaja dokumentacije,

▪ sprotno in končno čiščenje.


Sklop 6.: nadomestitve lokalnega ogrevanja s pečmi na trda goriva z etažnim ogrevanjem v zasedenih stanovanjih


Namen:

Praviloma zaradi varnosti najemnikov in drugih stanovalcev v stavbi je potrebna ukinitev ogrevanja s pečmi na trda goriva ter instalacija novega sistema etažnega ogrevanja.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ ukinitev obstoječega načina gretja: po potrebi rušenje ali zazidava, pregled ustreznosti s strani pooblaščenega dimnikarja ter izbris iz evidence,

▪ potrebne predelave in/ali izdelava priključne instalacije (elektrika, topla in hladna voda, plin, odvod kondenzata),

▪ ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode) s plinskimi grelniki v stanovanju:

o dobava in vgradnja novega plinskega grelnika,

o potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik,

o zagon s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve,

o pregled in vpis v evidenco s strani pooblaščenih dimnikarjev,

▪ daljinsko ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode) ali skupna kotlovnica:

o vsa potrebna usklajevanja z dobaviteljem toplote, pridobitev soglasij ipd.,

o izvedba priključnega in merilnega mesta,

o zagon in preizkusi,

o novi delilniki,

▪ minimalna potrebna zidarska, slikarska ali pleskarska dela,

▪ meritve, predaja dokumentacije,

▪ sprotno in končno čiščenje.


Sklop 7.: zamenjave PVC stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, balkonska vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih


Namen:

V primeru dotrajanosti stavbnega pohištva na fasadi v stavbah, ki niso varovane kot kulturna dediščina, je potrebna zamenjava z novim PVC stavbnim pohištvom.

Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaže obstoječega stavbnega pohištva,

▪ priprava odprtin za montažo novega stavbnega pohištva,

▪ dobava in vgradnja novega stavbnega pohištva z notranjimi ali zunanjimi senčili ter policami,

▪ zagotovitev naravnega prezračevanja ali pa dovoda zraka (odvisno od načina ogrevanja stanovanja) z različnimi izvedbami prezračevalnikov praviloma v sklopu stavbnega pohištva,

▪ potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela,

▪ meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo,

▪ sprotno in končno čiščenje.


Sklop 8.: zamenjave lesenega stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, balkonska vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih


Namen:

V primeru dotrajanosti stavbnega pohištva na fasadi v stavbah, ki so varovane kot kulturna dediščina, je potrebna zamenjava z novim lesenim stavbnim pohištvom. Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaže obstoječega stavbnega pohištva,

▪ priprava odprtin za montažo novega stavbnega pohištva,

▪ dobava in vgradnja novega stavbnega pohištva z notranjimi ali zunanjimi senčili ter policami,

▪ zagotovitev naravnega prezračevanja ali pa dovoda zraka (odvisno od načina ogrevanja stanovanja) z različnimi izvedbami prezračevalnikov praviloma v sklopu stavbnega pohištva,

▪ potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela,

▪ meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo,

▪ sprotno in končno čiščenje.

Sklop 9.: zamenjave vhodnih vrat v praznih in zasedenih stanovanjih Namen:

Zamenjave v primeru dotrajanosti ali poškodb v primerih, kjer popravila niso več možna ali smotrna. Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaže obstoječih vhodnih vrat,

▪ priprava odprtin za montažo novih vrat,

▪ dobava in vgradnja novih vhodnih vrat (vratni podboj in krilo), po potrebi s pragom,

▪ potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela,

▪ sprotno in končno čiščenje.


Sklop 10.: odprava vzrokov in sanacija posledic povišane vlage v posameznih stanovanjih (toplotne izolacije z notranje strani, prezračevalne naprave idr.)


Namen:

Za posamezna stanovanja s težavo s povišano vlago je naročnik že pridobil strokovno mnenje ter usmeritve za odpravo vzrokov in sanacijo posledic, za večino od njih je ali bo naročil projektno dokumentacijo za sanacijo. Kjer bo to fizično mogoče, bodo najemniki v času sanacije bivali v stanovanjih.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ odstranitev z vlago poškodovanih in/ali s plesnijo kontaminiranih elementov, oblog, obdelav ,

▪ razna dela v skladu s pridobljenimi usmeritvami ali projektno dokumentacijo:

o toplotna izolacija z notranje strani brez parne zapore (zidarska vgradnja),

o toplotna izolacija z notranje strni s parno zaporo xxx xxxxx (suhomontaža),

o uporaba specialnih materialov in/ali obdelav,

o vgradnja lokalnih prezračevalnih sistemov (pasivnih ali aktivnih z ali brez rekuperacije toplote),

o popravila nestrokovno vgrajenega ali izdelanega obstoječega stavbnega pohištva,

▪ potrebna dela (predelave instalacij, zidarska in slikarska dela)

▪ sprotno in končno čiščenje.


Sklop 11.: vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb ter v stavbi z bivalnimi enotami - slikarska in pleskarska dela


Namen:

Naročnik upravlja ali ima v 100% lasti več večstanovanjskih stavb (Pod gabri od 5 do 33, Novi trg 2 do 5 - vse v Celju) ter stavbo z bivalnimi enotami, namenjenimi začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. V večini teh stavb bodo potrebna slikarska in pleskarska obnovitvena dela na skupnih delih.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ priprava površin in elementov za slikanje in pleskanje,

▪ slikanje sten in stropov stopnišč, vetrolovov, hodnikov ter drugih skupnih površin,

▪ pleskanje lesenega stavbnega pohištva v skupnih delih stavb (zastekljene stene vetrolovov in vhodov v stavbe, posamezna notranja in zunanja vrata, stopniščna in kletna okna),

▪ razna manjša spremljajoča dela,

▪ sprotno in končno čiščenje.


Sklop 12.: vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb - zamenjava domofonov


Namen:

Naročnik upravlja ali ima v 100% lasti več večstanovanjskih stavb (Pod gabri od 5 do 33, Novi trg 2 do 5 - vse v Celju) V več od teh stavb bodo potrebna zamenjava domofonskih tablojev ter ključavnic na vhodih v stavbe.

Opis del:

▪ ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja,

▪ demontaža in odklop obstoječega domofonskega sistema

▪ dobava in vgradnja novega domofonskega pozivnega tabloja z vsemi spremljajočimi napravami, po potrebi tudi zamenjava notranjih enot,

▪ dobava, montaža in priklop nove ključavnice,

▪ preizkus delovanja,

▪ razna manjša spremljajoča dela,

▪ namestitev novih napisov priimkov stanovalcev,

▪ sprotno in končno čiščenje.


Datum: Žig Podpis:



Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije


Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv


(naslov)


Ob oddaji naše ponudbe št.                   , z dne        



s skupnim številom        strani


i z j a v l j a m o ,


da smo seznanjeni z vsebino celotne razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, s splošnimi in posebnimi pogoji, in da z njo oz. njimi brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in jo/jih izpolnjujemo oz. jih bomo izpolnjevali.


Datum: Žig Podpis:



Izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju ZJN-2


Navodilo: V tabeli ob vsakem od pogojev z »DA« ali »NE« ponudnik navede, če ga izpolnjuje oz. ga ne izpolnjuje.


Podpisani:                   

kot zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba ponudnika oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa



podajam v skladu z določili ZJN-2 naslednjo:


i z j a v o o i z p o l n j e v a n j u m i n i m a l n i h p o g o j e v z a

p o n u d n i k e p o Z a k o n u o j a v n e m n a r o č a n j u Z J N - 2


V zvezi z našo ponudbo št..:                 z dne           , za izvedbo naročila »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016« pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da kot ponudnik izpolnjujemo naslednje pogoje:



Seznam pogojev:

pogoj izpolnjujemo

(da / ne)

1.

Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.


2.

Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj

določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.


3.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ZJNVETPS oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in

varnosti ZJNPOV.


4.

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za

socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.


5.

Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.



6.

Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za

začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.


7.

Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem

koli podobnem položaju.


8.

Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.


9.

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami

41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega

naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali jih ni zagotovil.



S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

− da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

− da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti;

− da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

− da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo.


Obenem izjavljamo, da v primeru, da za zgornje navedbe ne prilagamo dokazil:

− naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

− bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski center.


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.


Datum: Žig Podpis:



Izjava o posredovanju podatkov


Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv)


(naslov)


i z j a v l j a m o ,


da v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila z oznako JN5374/2015

»Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje

d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, na poziv naročnika v postopku javnega naročila ali pri izvajanju naročila, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, naročniku posredovali podatke o:


− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb;

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.


Datum: Žig Podpis:



Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe


Navodilo:

> Obrazec je izpolniti za vse zakonite zastopnike za vse udeležence v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu).

> Vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi lastnoročno podpisati.

> V kolikor je zakonitih zastopnikov več kot dva, ponudnik obrazec kopira.



Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv)


(naslov)


i z j a v l j a m o ,


da soglašamo, da lahko naročnik Nepremičnine Celje d.o.o. za namene javnega razpisa z oznako JN5374/2015 »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:


Ime in priimek zakonitega zastopnika


EMŠO


Datum rojstva


Kraj rojstva


Občina rojstva


Država rojstva


Naslov stalnega prebivališča


Državljanstvo


Moje prejšnje osebno ime se je glasilo


Funkcija pri ponudniku



Namen dovoljenja

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje

d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016« z oznako JN5374/2015.

Podpis



Ime in priimek zakonitega zastopnika


EMŠO


Datum rojstva


Kraj rojstva


Občina rojstva


Država rojstva


Naslov stalnega prebivališča


Državljanstvo


Moje prejšnje osebno ime se je glasilo


Funkcija pri ponudniku


Namen dovoljenja

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o.

za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016« z oznako JN5374/2015.

Podpis



Datum: Žig Podpis:


V.9 RAZPISNI OBRAZEC 9

Seznam opravljenih istovrstnih del pri različnih naročnikih


Navodila:

> Obrazec po potrebi fotokopirajte.

> V zadnjem stolpcu obvezno navedite številko sklopa ali sklopov iz razpisnega obrazca 4, na katerega se opravljeno delo s seznama nanaša.

> Za vsak ponujen sklop iz razpisnega obrazca 4 mora ponudnik navesti istovrstna dela za vsaj tri različne naročnike.


Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv)


(naslov)


Seznam opravljenih istovrstnih del pri različnih naročnikih v zadnjih petih letih


Točen naziv naročnika

Vrsta del

Leto dokončanja

Številka sklopa iz razpisnega obrazca 4, na katero se opravljeno delo s

seznama nanaša






































Kot istovrstna dela se štejejo:

▪ (za vse sklope) vzdrževalna dela, ki so po namenu ali opisu v bistvenih značilnostih enaka ali podobna sklopom, naštetim v razpisnem obrazcu 3 »Specifikacija s ponudbo«,

▪ (za vse sklope) dela na rekonstrukcijah objektov na podlagi gradbenega dovoljenja, ki so po namenu ali opisu v bistvenih značilnostih enaka ali podobna sklopom, naštetim v razpisnem obrazcu 3 »Specifikacija s ponudbo«,

▪ (za sklop 1) dela na odstranitvah objektov na podlagi gradbenega dovoljenja, ki so po namenu ali opisu v bistvenih značilnostih enaka ali podobna sklopom, naštetim v razpisnem obrazcu 3 »Specifikacija s ponudbo,

▪ (za sklop 5 in sklop 6) katerakoli dobava, vgradnja in zagon plinskega grelnika in/ali sistema etažnega ogrevanja.

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov (razpisni obrazec št. 10) in sicer za vsako vrsto del, ki jo ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference ne bodo priznane.


Za dela, katere investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti.


Pogoj:

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri istovrstna dela za vsak ponujen sklop pri treh različnih naročnikih.

Dodatni pogoj za sklop 5, sklop 6 in sklop 9:

Za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost presegati 750,00 EUR brez DDV.

Dodatni pogoj za sklop 1, sklop 2, sklop 4, sklop 7, sklop 8 in sklop 12:

Za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost presegati 2.000,00 EUR brez DDV.

Dodatni pogoj za sklop 3, sklop 10 in sklop 11:

Za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost presegati 10.000,00 EUR brez DDV.


Datum: Žig Podpis:



Potrdilo naročnika


Navodila:

> Obrazec po potrebi fotokopirajte.

> Upoštevana bodo samo žigosana in s strani odgovorne osebe naročnika podpisana potrdila.

> Potrdila podpisana s strani nepooblaščenih oseb ne bodo upoštevana.


Podpisani izdajatelj potrdila:


(naziv) (naslov)


kot naročnik pri izvedbi projekta


(naziv projekta, kraj) p o t r j u j e m o , da je dobavitelj


(naziv) (naslov)


za nas opravil naslednje vrste del:                   



v vrednosti                                 v EUR brez DDV


v obdobju od             do                 .

(mesec.leto) (mesec.leto)


Zgoraj našteta dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini, pričakovani kvaliteti ter v skladu s pravili stroke.


Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.


Kontaktni podatki za dodatne informacije:         

(ime, priimek, telefonska številka)


Datum: Žig izdajatelja potrdila: Ime, priimek, položaj in podpis odgovorne osebe izdajatelja potrdila:




Izjava ponudnika, da ne ne nastopa s podizvajalci


Navodilo: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci.



Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv)


(naslov)


V zvezi z javnim naročilom za »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016« po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015 pod številko objave JN5374/2015.


i z j a v l j a m o ,


da ne nastopamo s podizvajalci.


Datum: Žig Podpis:



Izjava podizvajalca


Navodilo:

> Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa(jo) s podizvajalci.

> V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


Spodaj podpisani podizvajalec


(naziv)


(naslov)


za javno naročilo za »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015 pod številko objave JN5374/2015.


i z j a v l j a m o , d a :


− naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila;

− smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašamo;

− soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

− smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.


Datum: Žig podizvajalca: Ime, priimek, položaj in podpis odgovorne osebe podizvajalca:




Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa(jo) s podizvajalci.


Spodaj podpisani ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv)


(naslov)


za javno naročilo za »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015 pod številko objave JN5374/2015.


i z j a v l j a m o :


− da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki ju potrdi strokovni nadzor za izvedeno delo s strani podizvajalcev, neposredno plača našim podizvajalcem;

− da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

− da bomo pred vsakokratno morebitno zamenjavo ali uvedbo novega podizvajalca v delo (za tiste podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi), pridobili pisno soglasje naročnika.


Datum: Žig Podpis:




Spodaj podpisani ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv)


(naslov)


ob oddaji naše ponudbe št.                 , z dne         


i z j a v l j a m o ,


da bomo upoštevali Uredbo o zelenem javnem naročanju.


Datum: Žig Podpis:


V.15 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA


Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje ki ga zastopa direktor Xxxxxx Xxxxx

ID za DDV: SI 36092215

Matična številka: 1468952

(v nadaljnjem tekstu Xxxxxxxx)


in


[naziv]                                             [naslov]                                            ki ga zastopa:                     

ID za DDV ali davčna številka:                  Matična številka:         

Številka TRR:             

(v nadaljnjem tekstu Xxxxxxxxx)


skleneta


OKVIRNI SPORAZUM št. …............…

za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016


I. PODLAGA

1. člen


Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015, pod številko objave JN5374/2015, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016.


2. člen


Navedena dela se Izvajalec zaveže izvesti v skladu:

− s ponudbo izvajalca št.         z dne         ,

− z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

− z razpisnimi pogoji,

− z vsakokratnimi pogoji in po specifikaciji ob oddaji posameznih naročil (ob ponovnem odpiranju konkurence).


II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

3. člen


Predmet okvirnega sporazuma so različna gradbena, obrtniška in instalacijska dela po

»Specifikaciji s ponudbo« iz Razpisnega obrazca 4.


Naročnik in Izvajalec skleneta okvirni sporazum za naslednje sklope iz »Specifikacije s ponudbo«:

sklop   :                               sklop   :                               sklop   :                               sklop   :                               sklop   :                               sklop   :                               sklop   :                               sklop   :                               sklop   :                    

Opis predmeta (vrsta, količina lastnosti, kakovost) se opredeli v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe ob ponovnem odpiranju konkurence (druga pogodbena faza).


III. VELJAVNOST

4. člen


Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma, uporablja pa se do vključno 31.12.2016, z možnostjo podaljšanja do izvedbe novega postopka oddaje javnega naročila za predmet tega javnega naročila, vendar ne dlje kot do 31.12.2017.


IV. CENA

5. člen


Ponudbena cena mora biti fiksna in nespremenljiva, v njej morajo biti zajeti vsi stroški.


V. PREDČASNA ODPOVED

6. člen


Naročnik lahko okvirni sporazum predčasno odpove iz sledečih razlogov:

− Izvajalec ne predloži Naročniku dokazila o zavarovanju v rokih, navedenih v nadaljevanju tega sporazuma ali pa zavarovanje ne krije vseh odgovornosti, navedenih v nadaljevanju tega sporazuma,

− zamenjava podizvajalca v nasprotju z določili tega okvirnega sporazuma,

− neaktivnosti Izvajalca ob posameznih povpraševanjih (če se Izvajalec zaporedoma vsaj trikrat ne odzove na povpraševanje Naročnika za posamezen sklop, za katerega je sklenjen ta Okvirni sporazum);

− neutemeljene zavrnitve naročila v drugi pogodbeni fazi s strani Xxxxxxxxx;

− odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljenih storitev;

− dvakratna neupravičena Izvajalčeva zamuda zahtevanega roka izvedbe v drugi pogodbeni fazi;

− v primeru neupravičene zamude Xxxxxxxxx zahtevanega roka izvedbe v drugi pogodbeni fazi za več kot 30 dni;

− ravnanje Izvajalca, ki pomeni ogrožanje varnosti svojih zaposlenih, uporabnikov stanovanj ali mimoidočih,

− posegi Izvajalca v nosilne konstrukcije stavb brez predhodno pridobljenega gradbenega dovoljenja (kadar je le-to potrebno) ali v nasprotju z njim,

− opustitev izvedbe posameznega elementa ali sklopa, specificiranega v drugi fazi naročila, brez predhodne pisne odobritve predstavnika Naročnika,

− če preneha katerikoli minimalni pogoj za ponudnike po ZJN-2 (navedeni so v Razpisnem obrazcu 6),

− če Xxxxxxxx izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika;

− Naročnik v posameznem proračunskem letu v ta namen nima zagotovljenih sredstev.


V primerih kršitev s strani Izvajalca, kjer še niso nastale nepopravljive posledice, mora Xxxxxxxx pred odpovedjo pisno pozvati Izvajalca k odpravi kršitve tega sporazuma. V kolikor Izvajalec kršitve ne odpravi v pozivu določenem primernem roku, lahko Xxxxxxxx predčasno odpove ta sporazum. V primeru ponovitve kršitev lahko Naročnik sporazum odpove brez predhodnega poziva Xxxxxxxxx.


V ostalih primerih kršitev s strani Izvajalca lahko Xxxxxxxx odpove ta sporazum brez predhodnega poziva.


Odpovedni rok znaša 30 dni od prejema pisne odpovedi.


Razdrtje okvirnega sporazuma ne vpliva na že oddane posle na podlagi tega okvirnega sporazuma, v kolikor niso le-ti razlog za razdrtje okvirnega sporazuma.


VI. NAČIN IZBIRANJA IN NAROČANJA PRI NAKNADNEM ODPIRANJU KONKURENCE (PRI IZVEDBI DRUGIH POGODBENIH FAZ)

7. člen


Naročnik se zavezuje, da bo za posamezne sklope iz »Specifikacije s ponudbo« v primeru potrebe pozval k predložitvi ponudb vse Izvajalce, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za tak posamezen sklop.


Izvajalec se zavezuje aktivno sodelovati z oddajo ponudb na posamezna povpraševanja za sklope, za katere je sklenil ta okvirni sporazum.


V povpraševanjih za posamezna naročila xx Xxxxxxxx na elektronski naslov Izvajalcev poslal:

− kratek naziv posameznega naročila ter njegovo evidenčno oznako,

− št. in naziv sklopa, za katerega gre pri posameznem naročilu,

− točno specifikacijo posameznega naročila v obliki popisa del s predizmerami,

− po potrebi dodatne pisne informacije, skice, risbe ali projektna dokumentacija,

− navedbo skrajnega roka in kraja predložitve ponudb ter načina označitve ponudb,

− navedbo roka, v katerem mora izbrani Izvajalec dokončati izvedbo naročila,

− navedbo elektronskega naslova, na katerega je pošiljati zahteve po dodatnih pojasnilih ali/in za oglede,

− informacijo o ogledih na terenu.

Naročnik za potrebe izvajanja tega okvirnega sporazuma uporablja elektronsko komunikacijo (elektronska pošta). Pri oddaji povpraševanja dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov elektronski naslov in ne odgovarja za to, da bo Izvajalec dejansko prejel elektronsko sporočilo


Ogledi na terenu:

− v zasedenih stanovanjih ogledi v času priprave ponudb niso mogoči (Naročnik bo potrebi podal dodatna pojasnila, predložil fotografije ipd.),

− v posameznih primerih bo Naročnik vnaprej določil samo en termin ogleda, ki bo skupen za vse zainteresirane Izvajalce,

− v ostalih primerih xx Xxxxxxxx omogočil, da Izvajalci sami opravijo ogled.


Na posamezno povpraševanje Izvajalci odgovorijo praviloma s predložitvijo zavezujočih ponudb, v katerih k posameznim postavkam specifikacije pripišejo cene za enoto opisanih vzdrževalnih del in na podlagi vnaprej določenih količin izračunajo skupno ceno za to povpraševanje.


Naročnik bo nato izvedbo lahko naročil tistemu, ki bo oddal popolno in pravočasno ponudbo v skladu z vsakokratnimi zahtevami in bo glede na merila, navedena v nadaljevanju, najugodnejši.


Zavrnitev naročila s strani vsakokrat izbranega najugodnejšega Izvajalca pomeni kršitev tega sporazuma. V takšnem primeru Xxxxxxxx naroči izvedbo naslednjemu najugodnejšemu Izvajalcu, s tem, ki je naročilo zavrnil, pa razdre okvirni sporazum, uveljavi zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter v primeru nastanka škode od njega zahteva odškodnino.


Če Naročnik za posamezno povpraševanje ne prejme nobene ponudbe ali nobene popolne ponudbe, je dolžan skrbno preveriti, če je razlog za to na njegovi strani (npr. nemogoč rok dokončanja, izvedba razpisanih del ni možna, prekratek rok za oddajo ponudbe ipd.), Izvajalci po tem okvirnem sporazumu pa so ga dolžni na to opozoriti.


Po skrbnem preverjanju v primeru, da ne prejme nobene ponudbe ali ne prejme nobene popolne ponudbe, Naročnik lahko:

− odpravi razlog za neuspelo povpraševanje, če je le.ta na njegovi strani, ter ponovi povpraševanje pod spremenjenimi pogoji, kar se šteje za novo povpraševanje,

− ponovi povpraševanje,

− odda naročilo na trgu pod enakimi pogoji v skladu z ZJN-2, kot v zadnjem povpraševanju po tem okvirnem sporazumu,

− odstopi od izvedbe tega naročila.


Naročnik si v primeru, da najugodnejša ponujena cena vrednostno presega načrtovana sredstva naročnika ali iz drugih objektivnih razlogov (npr. nesoglasja v zvezi s ponujenimi materiali, ipd.), pridržuje pravico do oddaje naročila s pogajanji s tistimi Izvajalci, ki so za posamezno povpraševanje predložili ponudbo..


Naročnik lahko v času pred izbiro najugodnejšega Izvajalca prekliče razpisni postopek ali pa zavrne vse ponudbe in brez obveznosti, da najugodnejšega ali druge Izvajalce obvesti o razlogih za takšno dejanje. V tem primeru Izvajalci po tem okvirnem sporazumu izrecno odpovedujejo pravici do odškodnine.


Po izbiri najugodnejšega Izvajalca bo Naročnik le temu izdal pisno naročilo, ki bo vsebovalo osnovne podatke o samem naročilu. Za sestavni del tega naročila se šteje povpraševanje z vsemi naštetimi pogoji in specifikacijo predmeta naročila kot tudi sprejeta ponudba Izvajalca. S sprejemom naročila


8. člen


Pooblaščena oseba Xxxxxxxxx za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: Xxxxx Xxxxx, 051 33 55 48, xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx


Pooblaščena oseba Izvajalca za izvajanje tega okvirnega sporazuma je:



VII. MERILO ZA DODELITEV POSAMEZNEGA POVPRAŠEVANJA

9. člen


V kolikor ni ob posameznem povpraševanju drugače določeno, je merilo najnižja ponudbena cena. V primeru, da sta dve ali je več ponudbenih cen enakih, se kot najugodnejšo med temi izbere ponudbo, ki je prva prispela na Naročnikov naslov.


VIII. ZAVAROVANJE

10. člen


Izvajalec je Xxxxxxxxx in tretjim osebam odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju tega sporazuma nastane po njegovi krivdi.


Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1 zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Zavarovana mora biti splošna odgovornost Izvajalca ter odgovornost proti škodam na obstoječem objektu.


Obdobje jamčenja mora biti ves čas veljavnosti tega okvirnega sporazuma. Izvajalec mora dokazilo o zavarovanju predložiti Naročniku v roku 14 dni od podpisa tega sporazuma.


V kolikor ima Izvajalec sklenjeno zavarovanje samo za obdobje posameznega koledarskega leta, po podpisu tega sporazuma predloži samo dokazilo o veljavnem zavarovanju za aktualno koledarsko leto, za naslednja koledarska leta v času

veljavnosti tega sporazuma pa mora Izvajalec dokazilo o zavarovanju Naročniku predložiti najkasneje do 31.1. za koledarsko leto, na katerega se zavarovanje nanaša.


IX. RAVNANJE Z ODPADKI

11. člen


Izvajalec mora ves čas trajanja tega sporazuma za vsako posamezno naročilo z odpadki in odpadno emabalažo ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.


V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih za vzdrževalna dela po tem sporazumu ni potrebno izdelati Načrta gospodarjenja z odpadki.


X. NAROČILO ZA PREVZEM GRADBENIH ODPADKOV

12. člen


Naročnik kot investitor in povzročitelj gradbenih odpadkov za vsa posamezna naročila po tem okvirnem sporazumu pooblašča Izvajalca, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke izpolni evidenčni list v skladu z veljavnimi predpisi.


Na evidenčnih listih o ravnanju z odpadki mora biti vedno kot pošiljatelj vnesen Xxxxxxxx po tem sporazumu.


Ob zaključku vsakega posameznega naročila mora Izvajalec predati Naročniku vse evidenčne liste, pridobljene v času realizacije tega naročila.


XI. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA DELOVIŠČIH

13. člen


Izvajalec mora opremiti in zavarovati delovišče ter izvajati vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja v skladu z veljavnimi predpisi.


Za vzdrževalna dela po tem sporazumu praviloma ni potrebno izdelati varnostnega načrte in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje. V primerih, ko je to potrebno zaradi narave ali obsega prevzetega dela, bo za to poskrbel Naročnik, razen če ni ob posameznem naročilu izrecno drugače določeno.


XII. ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen


Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju zahteva predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja bo Naročnik opredelil v konkretnem povpraševanju.


XIII. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

15. člen

Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju zahteva predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.


Vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja bo naročnik opredelil v konkretnem povpraševanju.


XIV. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

16. člen


Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.


V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, se dodajo naslednji členi:

XV. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

16.a člen


Izvajalec bo posamezna naročila po tem okvirnem sporazumu izvajal s podizvajalci, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji.


Če Izvajalec med izvajanjem tega sporazuma zamenja podizvajalca ali če sklene za izvajanje tega sporazuma pogodbo z novim podizvajalcem, mora Izvajalec v petih dneh po nastanku take spremembe Xxxxxxxxx predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih delo neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. V primeru, da je Xxxxxxxxx z referencami prvotnega podizvajalca zadostil pogojem za sklenitev tega okvirnega sporazuma, lahko pogodbo z novim podizvajalcem sklene samo pod pogojem, da ima le-ta najmanj enakovredne reference. Dokazila o referencah na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora predložiti Naročniku.


16.b.člen


Glede neposrednih plačil podizvajalcem se uporabijo določila Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.


16.c. člen


Izvajalec mora na zahtevo Xxxxxxxxx v roku 8 dni na naslov Naročnika dostaviti kopije vseh do takrat prejetih in potrjenih računov podizvajalcev v zvezi z deli po tem okvirnem sporazumu ter kopije vseh do takrat prejetih spornih ali zavrnjenih računov skupaj z obrazložitvami.


DOLOČILA SPORAZUMA ZA REALIZACIJO DRUGIH POGODBENIH FAZ


I. VELJAVNOST

17. člen


Pričetek veljavnosti posameznega naročila je dan izdaje »obvestila o izbiri izvajalca«.


Izbrani Izvajalec mora sprejeti naročilo najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu Obvestila o izbiri izvajalca«. Če izbrani Xxxxxxxxx ne more sprejeti naročila iz razlogov

na strani Xxxxxxxxx, ga mora o tem nemudoma pisno obvestiti, rok za sprejem naročila pa prične po odpravi razloga za to.


Za sprejem naročila se šteje, ko je opravljena Uvedba izvajalca v delo.


II. PREDČASNA ODPOVED

18. člen


Naročnik lahko predčasno odpove/razdre naročilo iz sledečih razlogov:

− če Izvajalec ne sprejme naročila v roku iz te pogodbe niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik,

− xxxxxx Xxxxxxxxx, daljši od 30 dni,

− izvaja dela v nasprotju s pravili stroke,

− ne dosega predpisane kvalitete in je ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik;

− vgrajuje gradbene proizvode, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev in jih ne zamenja niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik,

− na skupnih delih stavb ali lastnini ostalih etažnih lastnikov povzroči škodo ali jim z svojim ravnanjem povzroči stroške, ter tega ne odpravi ali odplača niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik.


Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti skupne dele ter delovišče v času do izteka odpovednega roka.


Odpovedni rok znaša 10 dni od prejema pisne odpovedi.


Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.


III. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

19. člen


V posamezni drugi fazi se Izvajalec zaveže opraviti naročena dela, Xxxxxxxx pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.


20. člen


Naročnik se obvezuje, da bo:

− Izvajalca uvedel v delo v roku iz 10. člena tega sporazuma,

− Izvajalca seznanil z imenovanimi udeleženci, kjer so le-ti določeni (nadzornik, koordinator iz varnosti in zdravja pri delu),

− Izvajalcu v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti zagotovil čim manj ovirano izvedbo del;

− sodeloval z Izvajalcem z namenom, da bo realiziral naročilo v skladu s zahtevami Xxxxxxxxx;

− obveščal Izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na realizacijo posameznega naročila;

− plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s tem okvirnim sporazumom.


21. člen


Izvajalec se obvezuje:

− izvajati dela gospodarno in v korist Xxxxxxxxx, v skladu z veljavnimi predpisi, po pravilih stroke ter v skladu s specifikacijami Naročnika;

− da bo med izvedbo del omogočil nadzor s strani osebja ali pooblaščencev Naročnika,

− pravočasno najaviti ter uskladiti svoje ravnanje in nameravane posege z najemniki stanovanj (pri delih v zasedenih stanovanjih), upravnikom in prizadetimi etažnimi lastniki v stavbah, kjer se dela izvajajo,

− sproti (dnevno) voditi dnevnik o izvajanju del in ter vsaj mesečno izdelati knjigo obračunskih izmer;

− pred pričetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti v specifikaciji Naročnika ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

− med izvedbo brez odlašanja obvestiti Naročnika o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izpolnitev naročila,

− po potrebi (glej določila v nadaljevanju tega sporazuma) pred začetkom del izdelati predati naročniku varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z njim;

− ravnati v skladu s predpisi o varnosti zdravju pri delu ter o tem voditi predpisano dokumentacijo,

− na izrecno zahtevo po uvedbi v delo izročiti naročniku časovni načrt in organizacijsko xxxxx xxxxxxxxx;

− naročniku pred nabavo in vgradnjo predložiti vsa zahtevana dokazila o gradbenih in drugih proizvodih,

− dobaviti in vgraditi samo takšne proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,

− ravnati v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo ter o tem voditi predpisano dokumentacijo;

− med izvajanjem del dnevno skrbeti za čistočo skupnih delov stavb, v katerih se dela izvajajo;

− po dokončanju del in pred primopredajo v neposredni okolici (skupni deli stavb, dostopi,...) vzpostaviti prvotno stanje ter odpraviti ali poravnati vso morebitno povzročeno škodo na okolici, lastnini uporabnikov stavbe in mimoidočih,

− pri primopredaji Naročniku predati vsakokrat zahtevano dokumentacijo o vgrajenih proizvodih in opravljenih delih.


IV. CENA, OBRAČUN, PLAČILA

22. člen

Če ni ob posameznem povpraševanju izrecno drugače navedeno, je za vsa posamezna naročila pogodbena cena fiksna in nespremenljiva za čas trajanja naročila/pogodbe. Dela se obračunajo po sistemu »ključ v roke«.


Kljub določilu »ključ v roke« si Naročnik pridržuje pravico, Izvajalec pa jo priznava, da še pred izvedbo odpove ali spremeni posamezne elemente iz specifikacije, Izvajalec pa teh odpovedanih del ne zaračuna.


Izvajalec se obvezuje izvesti tudi morebitna nepredvidena in/ali poznejša dela in sicer po enotnih cenah na enakih kalkulativnih osnovah kot cene iz ponudbenega predračuna Izvajalca ob upoštevanju vseh danih popustov.


23. člen


Izvajalec bo opravljena dela zaračunaval na podlagi začasnih in končnih zbirnih (kumulativnih) računov/situacij v sorazmerju z obsegom izvršenih del in vgrajenega materiala.


Začasne račune/situacije mora Izvajalec dostaviti na naslov Naročnika najkasneje do

5. v prihodnem mesecu glede na obračunski mesec.


Končni račun/situacijo lahko Xxxxxxxxx izstavi šele po opravljenem »sprejemu in izročitvi« in »končnem obračunu«, na Naročnikov naslov pa jo mora dostaviti najkasneje v 8 dneh po dnevu »končnega obračuna«.


Na vsakem računu/situaciji mora biti naveden sklic na oznako tega okvirnega sporazuma, sklic na posamezno naročilo ter naslov in številka stanovanja, kjer so bila dela opravljena (oz. samo naslov, če so bila opravljena na skupnih delih stavbe).


Naročnik nesporni zaračunan znesek plača na transakcijski račun Izvajalca št.

               najkasneje v 30 dneh od dneva opravljene storitve (zadnji dan obračunskega meseca za začasne račune/situacije; dan končnega obračuna za končne račune/situacije).


V primeru, da Naročnik začasne ali končni račun/situacijo prejme kasneje, kot je določeno v tem členu sporazuma, je dolžan nesporni zaračunan znesek plačati najkasneje v 30 dneh od dneva prejema računa/situacije.


V. ROKI IZVEDBE IN POGODBENE KAZNI

24. člen


Za posamezna naročila je Xxxxxxxxx je dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo (t.j. ob sprejemu naročila), dokončati pa v roku, ki ga Naročnik določi ob vsakem posameznem povpraševanju posebej.


Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov v naslednjih primerih:

− dogodki kot posledica višje sile ali ukrepov upravnih organov,

− v primeru ovir s strani najemnikov, upravnikov ali etažnih lastnikov v stavbah, če temu ni razlog ravnanje Izvajalca,

− če ni bilo vnaprej poznano, da Izvajalec nima dostopa do električne energije in/ali, vode in zaradi tega ni možna izvedba del,

− če je dejanski obseg del zaradi nepredvidenih in poznejših del večji za več kot 5% od prvotno predvidenega obsega.


Izvajalec mora zahtevati podaljšanje roka v pisni obliki (z utemeljeno obrazložitvijo) najkasneje v treh dneh, ko izve ali bi moral izvedeti za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.


25. člen


Naročnik in Izvajalec soglašata, da ima Naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen ob vsaki neupravičeni prekoračitvi roka za izvedbo posameznega naročila in da ta pravica ni pogojena z nastankom škode Naročniku. Povračilo morebitne nastale škode bo Naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.


Za vsak zamujeni dan roka za izvedbo posameznega naročila znaša pogodbena kazen 5‰ (pet promilov) od končne obračunske vrednosti naročila brez DDV, vendar ne več kot 5% (pet odstotkov) od končne obračunske vrednosti naročila brez DDV.


Če Izvajalec ne dokonča izvedbe posameznega naročila po lastni krivdi iz razlogov, navedenih v tem okvirnem sporazumu kot razlog za prekinitev sporazuma, znaša pogodbena kazen 5% (pet odstotkov) od vrednosti naročila brez DDV.


Izvajalec s podpisom tega sporazuma vnaprej dovoljuje Naročniku, da morebitne zaračunane pogodbene kazni in povračila povzročene škode Naročnik pobota s katerimikoli svojimi obveznostmi do Izvajalca.


VI. SPREJEM IN IZROČITEV (PREVZEM) OPRAVLJENIH DEL TER KONČNI OBRAČUN

26. člen


Po tem, ko:

− so dokončana vsa dela po posameznem naročilu,

− Izvajalec vzpostavi prvotno stanje in očisti neposredno okolico lokacije opravljanja del ter odpravi ali plača morebitno povzročeno škodo na skupnih delih stavbe, lastnini uporabnikov objekta in mimoidočih,

Izvajalec pisno pozove Naročnika na pregled izvršenih del, ki sta ga dolžna opraviti v roku 3 delovnih dni od prejema poziva na pregled. Na tem pregledu se zapisniško ugotovi kakovost izvedenih del, stanje skupnih delov stavbe ter dostopov, stanje dokumentacije ter morebitne pomanjkljivosti ali drugo, pomembno za izpolnitev Izvajalčeve obveznosti po posameznem naročilu.


Šele po odpravi vseh morebitno ugotovljenih pomanjkljivosti in dostavi kompletne dokumentacije se po pooblaščencih opravi sprejem in izročitev, o čemer se vodi zapisnik.


Sočasno s sprejemom in izročitvijo Izvajalec in Naročnik opravita končni obračun, v katerem dokončno razrešita vse medsebojne obveznosti v zvezi s posameznim naročilom.


VII. GARANCIJSKE IZJAVE, GARANCIJSKI ROK, ODPRAVA NAPAK

27. člen


Izvajalec jamči za izvedena dela, za vgrajene proizvode, opremo in naprave še 3 leta od dneva sprejema in izročitve vsakega posameznega naročila.


V primeru predložitve pravilnih in veljavnih garancijskih listin za vgrajeno opremo in naprave jamči v skladu s pogoji in v rokih, kot so navedeni na garancijskih izjavah za to opremo in naprave. V primerih, ko :

− Izvajalec ob sprejemu in izročitvi ne izroči pravilno izpolnjenih in overjenih garancij z vsemi morebitno potrebnimi prilogami za uveljavljanje le-teh,

− da teh teh garancij ne bo možno uveljaviti zaradi napak, nepravilnosti ali pomanjkljivosti na samih listinah ali prilogah,

− je datum pričetka garancije starejši od dneva sprejema posameznega naročila, se šteje, da za to opremo velja garancijska doba iz prvega odstavka tega člena.

Za popravila posameznih izdelkov, opreme ali naprav se gornja določila smiselno uporabijo samo v primeru, če je to izrecno dogovorjeno ob vsakem posameznem naročilu. V ostalih primerih Izvajalec ne jamči za popravljane stvari.


28. člen


Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.


V kolikor pomanjkljivosti ali napak v času trajanja garancijske dobe ne odpravi v primernem roku, ki mu ga vsakokrat posebej določi Naročnik ali se le-te ponavljajo, ima Naročnik pravico zahtevati zamenjavo proizvodov, sklopov, opreme ali naprav na stroške izvajalca.


Posebne zahteve glede rokov, v katerih morajo biti napake ali pomanjkljivosti odpravljene:

− v primeru kakršnekoli nevarnosti zaradi napake (npr. na električni ali plinski napeljavi ipd.), mora Izvajalec nevarnost odpraviti nemudoma in brez odlašanja takoj po telefonskem ali pisnem obvestilu,

− v primeru puščanja katerekoli napeljave (voda, odtoki, sistem ogrevanja ipd.) mora Izvajalec k odpravi pristopiti brez odlašanja, puščanje in nadaljnje nastajanje škode pa mora preprečiti najkasneje v 24 urah od telefonskega ali pisnega obvestila,

− napake, zaradi katerih ni elektrike, ne deluje ogrevanje ali hlajenje ali ni tople ali hladne vode, morajo biti odpravljene najkasneje v 24 urah od telefonskega ali pisnega obvestila.


29. člen


Če Izvajalec napake ali pomanjkljivosti, za katere jamči, ne odpravi ali jih ne odpravi pravočasno glede na določila te pogodbe, lahko Naročnik odpravo teh napak naroči drugemu, za stroške v zvezi s tem z 10% pribitkom pa bremeni Izvajalca.


KONČNE ODLOČBE

30. člen


Če je v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku Naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

− pridobitev xxxxx xxx

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Xxxxxxxxx povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku Naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta okvirni sporazum ničen.


31. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo na poziv Xxxxxxxxx v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o:

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.


Izvajalec zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta okvirni sporazum ničen.


32. člen


Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma reševali sporazumno.


V kolikor se pogodbeni stranki v sporu ne moreta sporazumeti, je za reševanje spora pristojno sodišče v Celju.


33. člen


Okvirni sporazum je sestavljen v treh izvodih, od katerih Xxxxxxxx prejme dva izvoda, Izvajalec pa en izvod.


Izvajalec:


Naročnik:




Nepremičnine Celje d.o.o.

ki ga zastopa


ki ga zastopa direktor Xxxxxx Xxxxx





X             , dne       



V Celju, dne      

V.16 RAZPISNI OBRAZEC 16

Naslovna stran ponudbe


Javno naročilo številka JN5374/2015


Ponudba številka            


Vrsta ponudbe (označi ustrezno):

🞏 samostojna ponudba

🞏 ponudba s podizvajalci

🞏 skupni nastop


Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa:


(naziv


(naslov)


Datum: Žig Podpis odgovorne osebe ponudnika oz. poslovodečega v primeru skupne ponudbe:


Document Metadata

Filed: August 6th, 2015