DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

JN4-B/6/19

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika

Poslano na portal javnih naročil: 27. 6. 2019

V S E B I N A

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec: PONUDBA

III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec: VZOREC POGODBE

III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA

III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec: STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISNIH STORITEV

III.10. Obrazec: POSEBNA PRILOGA PONUDBE

III.11. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI

III.12. Vzorec: MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

III.13. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKI DOBI

III.14. Vzorec: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx

3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika.

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave: 1. sklop: 90 dni od dneva prejema pisnega naročila (november 2019),

2. sklop: februar 2020.

DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

1. ponudbo - priloga 1;

2. podatke o ponudniku - priloga 2;

3. podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

4. izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

5. vzorec pogodbe - priloga 5;

6. predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

7. izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

8. strokovna priporočila (reference) - priloga 8;

9. izjavo ponudnika o zagotavljanju servisnih storitev - priloga 9;

10. posebno prilogo ponudbe – priloga 10.

11. izjavo ponudnika o predložitvi menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - priloga 11;

12. izjavo o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi - priloga 12.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

• terorizem (108. člen KZ-1),

• financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

• ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

• novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

• spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

• trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

• oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec (naročnik bo od ponudnikov, katerim namerava oddati javno naročilo, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, zahteval potrdilo Ministrstva za pravosodje ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca)

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec (Izpis iz registra)

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

1. Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

1. Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila in zagotavljati servisne storitve

Dokazilo: potrjene ustrezne reference iz prejšnjih naročil, Izjava o zagotavljanju servisnih storitev.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 19. 7. 2019 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal najkasneje do vključno 23. 7. 2019.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Naročnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 III.6. Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 8. 8. 2019 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in

je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 8. 8. 2019 in se bo začelo ob 9.30. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA

Vrsta blaga:

REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika

Opis – tehnična specifikacija:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

SPLOŠNE ZAHTEVE REŠEVALNEGA VOZILA

1. Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 TYP B. Iz tega sledi, da naj posamezni sklopi izpolnjujejo naslednje zahteve:

• Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789 : 2007+A2:2015 TYP B .

• Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.3.

• Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.4.

• Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.5.

• Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.6.

• Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2010+A2:2015 – 4.5.7.

• Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.5.9.

• Podnožje za glavna nosila morajo izpolnjevati zahteve EN 1865 in SIST EN1789.

• Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789: 2007+A2:2015 – 4.4.4.

• Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2010+A2:2015 – 4.4.5.

• Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC).

• Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v Republiki Sloveniji in temu ustrezno homologirano. Ravno tako mora ustrezati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYP B.

• Ponudnik mora razpolagati z veljavnim ISO 13485:2012 certifikatom ali enakovrednim.

2. Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015:

• Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN1789-2007+A2:2015 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.

• Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN1789-2007+A2:2015 TIP B.

• Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN1789-2007+A2:2015.

• Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.

• Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.

• Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le tega.

• Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z NDM 3.500 kg.

• Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

3. Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

• dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila).

• Podroben načrt kompletnega interierja ponujenih vozil z vso vgrajeno opremo ter predvidenimi pritrdilnimi mesti za medicinsko opremo v 2D in 3D (naris, stranski pogled iz leve in desne ter tloris) s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20.

4. Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s katerim se bo dokazala usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila. Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.

5. Ponudnik mora priložiti reference, da je na področju EU v zadnjih 3 letih dobavil več kot 5 vozil s tehnično primerljivo opremo in z nadgradnjo vozila iz kompozitnih materialov.

6. Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč. Velikost osnovnega vozila in bolniškega dela vozila naj izpolnjujeta zahteve naročnika:

• Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,24 m². Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

• Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge in vse omare morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010.

• Tla v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z brizganim nanosom v svetlo modri barvi ter protizdrsnim točkovnim nanosom v črni barvi. Talni brizgani nanos mora biti povlečen ob straneh navzgor do višine 60 mm ter vogalnimi radiusi 20 mm.

• V bolniškem prostoru se nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

• Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru je predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220 V, 50 Hz, do 2.500 W, krmiljenega preko CAN BUS s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine ali bolniškega prostora preko CAN BUS sistema.

• Vozniški in bolniški prostor morata biti ločeno klimatizirana. Delovanje klimatske naprave vozniškega in bolniškega prostora mora biti med seboj neodvisno.

• Vsa sedišča v bolniškem delu vozila, ki so obrnjena v smer vožnje, morajo biti vrtljiva s po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom.

• Sedež na predelni steni mora biti preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. Imeti mora visok hrbtni naslon z integrirani naslonom za glavo, brez fiksnega zaklepa, zložljiv sedalni del ter 3-točkovni varnostni pas.

Osnovno vozilo

Pogonski agregat in prenos moči:

Oblika: Furgon verzija, povišana streha,

Medosna razdalja: min. 3.380 in max.3.420 mm

Motor: turbo dizelski min.1950 ccm max. 2.000 ccm, min EURO 6

Moč motorja: min. 145 KW

Prenos moči: avtomatski menjalnik

Pogon: stalni na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

Pospeški: v skladu standardom SIST EN 1789:2007+A2/2015 TIP B – 4.2.1.

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina: min. 5.250 mm in max. 5.305 mm

Širina: min. 1.900 mm in max. 1.950 mm (brez ogledal)

Višina: min. 2.520 mm in max. 2.560 mm

Vključno s signalizacijo in strešnim ventilatorjem

Mere bolniškega prostora:

Dolžina: min. 2.710 mm in max. 2.720 mm

Širina: min. 1.470 mm in max. 1.650 mm.

Višina: min. 1.910 mm, merjeno v področju Ia, IIa, po standardu SIST EN

1789:2007+A2/2015 TIP B

Min. 1.850 mm, merjeno v področju IIIa, po standardu SIST EN

1789:2007+A2/2015 TIP B

Največja skupna dovoljena masa vozila ne sme presegati 3.500 kg.

Oprema osnovnega vozila:

• Servo volan – hidravlični, nastavljiv po višini in globini, hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.

• Kontinuiran tek motorja.

• Gume 215/60 R17 M+S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila, okrasni kolesni pokrovi.

• ABS. ASR. EDS. ESP.

• Daljinsko centralno zaklepanje. Električni pomik prednjih stekel. Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.

• Električni grelec hladilne tekočine motorja stoječega vozila. Delovanje mora biti zagotovljeno, ko je vozilo priključeno na zunanjo električno napetost 230 V z blokado.

• Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela.

• Dodatna bralna lučka nameščena pri sovozniku in omogoča branje sovozniku.

• Originalni tovarniško vgrajeni LED žarometi. Pranje žarometov. Avtomatska regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov.

• Meglenke spredaj v odbijaču. Meglenke zadaj.

• Atermično vetrobransko steklo. Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.

• Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi – ojačani stabilizatorji.

• Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.

• Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.

• Pojačan akumulator. Ojačan alternator. Dodatni akumulator (z varnostnim relejem za vžig motorja) za uporabnike v bolniškem prostoru.

• Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.

• Desna bočna drsna vrata s pomičnim steklom, električna pomoč pri zapiranju vrat.

• Povišana zadnja dvižna vrata s steklom.

• Senzorski sistem za pomoč pri parkiranju. Signal – zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo, omogočen je samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru vzvratne vožnje.

• Barva vozila RAL 1016.

• Zračno vzmetenje (kot npr. Goldschmitt ali VB Airsuspension ali enakovredno) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v vozniškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih, ter samodejni dvig pri vožnji. Priloge, ki morajo biti priložene izjava proizvajalca osnovnega vozila, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila, ter da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila.

Vozniški prostor:

• Zračni blazini za voznika in sovoznika.

• Klimatiziran vozniški prostor.

• Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo.

• Avtoradio originalni tovarniški.

• Predinštalacije za sistem radijskih zvez, ki vsebuje dve UKV anteni (ZARE in UKV).

• Prenosna akumulatorska svetilka v kvaliteti enakovredna ali boljša kot MAG Lite ali Fenix RC20 s kovinskim vodotesnim ohišjem, aku. napajanje 12V in nosilcem za pritrditev nameščeni pod armaturno ploščo.

• Navigacijska naprava v kvaliteti enakovredna ali boljša kot Garmin nuvi 70 s sodobnim programom za Slovenijo in srednjo Evropo.

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

• Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana z min. 6 kovinskimi strešnimi loki. Na strehi prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji, ki združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, aerodinamični difuzor za vgradnjo ventilatorja pod nivo strehe, ter za zmanjšanje hrupa med vožnjo.

• Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne odstopa od osnovne linije strehe in da je možnost poškodb zmanjšana na minimum. Zamenjava modulov mora biti omogočena iz notranjosti vozila brez uporabe posebnih orodij.

• Osvetljena luč z napisom AMBULANCE ter na vsaki strani dodatno bela opozorilna luč, ki je integrirana v streho vozila, ter naj sledi osnovni površini strehe. Zamenjava svetlobnih modulov mora biti omogočena iz notranjosti vozila brez uporabe posebnega orodja.

• Difuzor zraka na zadnjem delu strehe, v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja .

• Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene UKV.

• Povišana desna stranska drsna vrata. Čista odprtina stranskih drsnih vrat mora biti min. 1.800 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami.

• Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1.550 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami.

• Reševalne škarje v kvaliteti enakovredne ali boljše kot SAFETY BOY. Namestitev po dogovoru z naročnikom.

• Pri drsnih vratih mora biti nameščena avtomatsko električno zložljiva stopnica, nosilnosti nad 150 kg.

Bolniški prostor

• Obloge v povišanem delu vozila so izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 ter vsebujejo:

• Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

• Prostor z vratci z bočnim odpiranjem levo za 1x3 infuzijske tekočine gledano v smeri vožnje, desno ampularij za 17 ampul.

• Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z enim odvzemnim mestom za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti avtonomno povezano z inhalatorjem kisika integriranim v omaro na levi strani, ter dodatno pokrov za ampularij.

• 2 LED halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje preko CAN BUS sistema.

• V vogalu stropne konzole na levi in desni strani je naj prostor za namestitev dolge LED luči, ter na desni strani dodatno v nadaljevanju modra LED luč. Celotna luč mora biti pokrita z konkavnim enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev z vijaki ne sme biti uporabljena.

• Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine levo in desno min. 720 mm, ter ročaj na sprednji strani polkrožno 180°, ki povezuje levo in desno stran.

• Višina v področju stropne konzole merjeno od tal do spodnjega roba stropne konzole mora biti min. 1.850 mm.

• Xxxxx v povišanem delu vozila na levi strani in naj zajema:

• 3 odlagalna mesta za medicinsko opremo v dveh nivojih, zaprtih s pokrovi v prvi vrsti.

• obloga na desni strani v povišanem delu vozila. Obloga mora biti enodelna z odprtino za povišana vrata ter dodatnim odlagalni prostor med povišanimi vrati in omarico nad zadnjimi dvižnimi vrati.

• omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari), Prostor je opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.

• prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se naj razprostira na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.

• Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom. Upravljanje klimatske naprave mora biti preko CAN BUS sistema.

• Enodelna obloga na levi strani vozila mora zajemati prostor od zadnjega vertikalnega stebra dvižnih vrat, blatnika s stranico, okno, omaro s prostorom za namestitev medicinske opreme (aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije, perfuzor).

• Obloga predelne stene s prostorom za sedež in prostorom za nosilec kardiološkega stola. V oblogi predelne stene mora biti vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil. Predelna stena mora imeti vgrajeno povečano komunikacijsko okno.

• Pritrditve za zložljiv kardiološki stol, na desni strani vozila na predelni steni.

• Obloga drsnih vrat in obloga dvižnih vrat iz vakumiranega ABS.

• Xxxxx na levem boku pred jeklenkami s pokrovom. Namenjena za spravilo imobilizacijske blazine.

• Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratc ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.

• Cev v predelni steni ob odlagalnem prostoru premera cca 5 cm za spravilo katetrov.

• Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno oblogo (spritzfussboden) ter dodatnim protizdrsnim točkovnim nanosom.

• Ročaj za vstopanje na predelni steni.

• Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

• Ročaj na levi strani ob nosilih.

• Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo, ki ima približno 85 % prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz. v skladu z dogovorom z naročnikom.

• Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. Sedež mora biti certificiran z 3-točkovnim varnostnim pasom!

Dinamično testiranje vozila mora biti opravljeno z vgrajenim sedežem, na predelni steni, opremljenim s 4 točkovnim varnostnim pasom.

• 2 kos – bočno vrtljiva sedeža na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stola zložita ob steno se pridobi prostor za ali namestitev dodatnih - urgentnih nosil ali prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedeža morata imeti po višini nastavljiv naslon za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon ter vrtljiva. Sedeža morata biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. Dinamično testiranje vozila mora biti opravljeno z vgrajenim sedežem kot zahtevano v specifikaciji.

• Sedeži morajo biti prevlečeni v poseben skaj v črni barvi, ki je testiran v skladu s standardom o ognjevarnosti NF M1, BS 5852 IS =+1+5, EN 1021-1+2, DIN 53438, DIN 4102 (B2). Priloga certifikat.

• Prostor in pritrditve za sanitetni kovček/torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.

• Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela. Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega podstavka mora biti prostor za namestitev kompresorskega hladilnega predala volumna 30lit. Navozna ploščad za nosila mora imeti možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi med 5 in 14 stopinjami izvlečnega kota. Vodila za izvlek navozne ploščadi morajo biti izvedena z štirimi drsnimi ležaji. Boks mora imeti opravljeno dinamično testiranje (crash test) v vseh 6 smereh skladno z SIST EN 1789-2007/A2:2015.

Boks za nosila mora imeti certifikat skladno s SIST EN 1789-2007+A2:2015 v ponujeni konfiguraciji (izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal zadaj ter kompresorski hladilnik na sprednji strani).

Osvetlitev bolniškega prostora

• Po ena na levi in desni strani LED luč, ki mora biti montirana v vogal med strop in steno ter zaščitene z narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do led mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

• Nočna osvetlitev – modra LED luč na desni strani v podaljšku glavne bele luči zadaj.

• Halogenska LED luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.

• Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

Elektro oprema in stikala

• Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniški kabini.

• Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.

• Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj integrirana v zadnja dvižna vrata.

• Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:

• Namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vožnje.

• Funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave.

• Funkcija zrcaljenja slike.

• Klimo-mehanska izvedba, vodoodporna za zunanjo montažo na dvižna vrata RV.

• Monitor za prikaz slike:

• Namenjen vozniku, da mu omogoča vpogled prostora za vozilom.

• Funkcija avtomatskega in ročnega vklopa/izklopa na monitorju.

• Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščena centralna enota za upravljanje s sistemi reševalnega vozila, enostavna za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala so z zaslonom povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavlja delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.

• Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230 V se mora po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

• Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor. Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test.

Tehnologija TOUCHSCREEN sme biti uporabljena v bolniškem delu.

• Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije (polna verzija) (49100):

• Svetlobno opozorilno signalizacijo:

• Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči).

• Megla (samo centralni moduli v strehi vozila).

• Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene).

• Zvočna opozorilna signalizacija:

  • Vklop/izklop sirene.

  • Izbira tona.

  • Horn.

• Klimatska naprava za bolniški prostor:

  • Vklop/izklop klimatske naprave

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

• Vklop/Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

• Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru

• Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

• Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu

• Barvni zaslon:

  • Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

  • Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

  • Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

  • Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

  • Grafični prikaz statusa vrat (odprto/zaprto).

  • Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.

  • Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.

• Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik (polna verzija) (49100):

• Zaslon vsebuje naslednje podatke:

• Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

• Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

• Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

• Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

• Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

• Ura in datum.

• Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

• Posamična tipka za vklop/izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

• Vklop/Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

• Halogenke.

• Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

• Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

• Klimatska naprava za bolniški prostor (Nastavljena in Aktualna temperatura).

• Nastavitev temperature (Nastavljena in Aktualna temperatura).

• Nastavitev ventilatorja.

• Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).

• Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (Nastavljena in Aktualna temperatura).

• Nastavitev temperature kaloriferja  (Nastavljena in Aktualna temperatura).

• Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (box, bočna, zadnja)

• Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

• Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih v2 (polna verzija) (49098):

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

• Vklop/Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

• Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora

• Vklop/izklop odpiranja bočne stopnice

• Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

• Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih (polna verzija) (49099):

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

• Vklop/Izklop.

• Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

• Izklop/vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih.

• Odklepanje kardiološkega stola (v primeru da je vgrajeno električno zaklepanje kardiološkega stola).

• Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

• UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.

• Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.

• Polnilec za osnovni in dodatni akumulator EDR 25 A/12 Vter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec je povezan v centralni sistem CAN-BUS, tako da je na centralnem zaslonu mogoč prikaz, kdaj deluje polnilec.

• Vgradni inverter 12 V 220 V moči 500 W.

• Zunanja vtičnica 220 V z avtomatskim izmetom vtikača ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V za napajanje aparatov in polnilcev. Zunanji vtikač mora biti zaščiten pred lomom ob morebitnem padcu na tla ob avtomatskem izklopu. V kompletu mora biti še 4 m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.

• 2 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.

• 5 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.

• Integracije opreme za sledenje vozila v reševalno vozilo, ki naj vsebuje minimalno ruter v povezavi z garminom. Naročnik bo za potrebe sledenja priskrbeti uporabniško kartico za mobilno telefonijo z vključenim paketom GPRS, SMS, Telemetrija. Predelovalec mora vgraditi ustrezno sledilno napravo s kontrolno enoto, GPS anteno in GSM anteno.

• V bolniškem delu mora biti nameščena radijsko vodena digitalna ura z velikostjo številk 40mm.

• V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter na zadnji centralni folijski tipkovnici dodatno vgrajenim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega ter nastavitev jakosti glasnosti v bolniškem prostoru preko CAN-BUS.

Gretje in klimatizacija vozila

• Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v bolniškem prostoru.

• Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.

• Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe so na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniški kabini in bolniškem delu. Sistem mora imeti programsko možnost izključiti hkratno delovanje gretja in klimatske naprave.

Signalizacija

• Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati rdeče oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije v kvaliteti enaki ali boljši proizvajalca 3M v barvi RAL 3024 fluoroscentno, dizajn vozila ZD MARIBOR, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika.

• Modre integrirane luči na sprednji strani strehe vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):

• Centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi – uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.

• Dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej, vsebujejo naj 4 posamična svetlobna telesa razporejena po vertikalni smeri – LED elementi, ki so nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe - uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.

• Za bočno osvetlitev modra luč mora vsebovati 4 posamična svetlobna telesa – LED, nameščena za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila - uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.

• Modre integrirane luči na zadnji strani strehe vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):

• Centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi – uporaba v načinu »dan«, »noč«, »megla«.

• Za bočno osvetlitev modra luč naj dodatno vsebuje 4 posamična LED svetlobna telesa, nameščena pred centralnim modulom gledano od sredine proti zadnjemu delu vozila – uporaba v načinu »dan«, »noč«.

• Za usmerjeno osvetlitev za vozilom modra luč naj dodatno vsebuje 2 posamični LED svetlobni telesi, nameščeni ob centralni modul – uporaba v načinu »dan« ali »noč«.

• Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luči morajo biti izključno v LED tehnologiji.

• Dodatni beli žarometi v LED tehnologiji v strehi vozila za dnevno uporabo. Vsaka luč naj ima po 4 svetlobna telesa skupaj v kvadratni obliki. Luči morajo biti nameščene levo in desno od luči z napisom AMBULANCE. Dostop do svetlobnih modulov mora biti omogočen iz notranjosti vozila.

• Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči osvetljenim napisom Ambulance.

• Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega mode-a (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.

• 2 kos elektronski zvočnik 100 W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene morajo imeti možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30 % manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

• Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enakovredno ali boljše kot Standby LED, vgrajeni sta v boku vozila levo in desno.

• Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enakovredno ali boljše kot Standby LED ali Powerled 4, vgrajeni sta v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7 m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

• Beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enakovredno ali boljše kot Standby ali Powerled 4, vgrajeni sta v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7 m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

• Beli luči morata biti montirani v dvižna vrata. Krmiljenje preko sistema Can-Bus, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dvižnih vratih.

• Dodatne luči v LED tehnologiji, ki vsebujejo zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.

• Dodatni delovni luči – LED beli, na levem in desnem boku. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.

• Dodatna luč za vzvratno vožnjo LED – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.

• Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljša kot Federal pa 300 200 W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj.

• Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

MEDICINSKA OPREMA

• Nosilec za defibrilator LP15 (last naročnika) – testiran 10 G v vseh 6 smereh. Zaklepanje oziroma pritrditev aparata mora biti mehansko trdna.

• 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj.

• 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izvedena z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost mora sistem avtomatsko preklopiti na drugo polno jeklenko, ter se prižgati zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru, da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oziroma ugasne, ko se vozilo zaklene.

• 2 kos aplikator kisika - okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-25 l/min (z naslednjimi vrednostmi 1, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25/min ), povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu ter na levem boku iz vsakega dozatorja posebej.

• 2 kos sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.

• Xxxxxxx nosilec in nosilec za aspirator last naročnika, nameščen na levem boku zadaj pred jeklenkami.

• Šina za namestitev perfuzorjev v zgornji višini okna na levem boku zadaj, nameščena po celotni dolžini okna.

• Stenski nosilec za avtomatski ventilator s priklopom v centralni kisikov sistem, za respirator naročnika (naročnik uporablja Weinmann Life Base mini II).

• Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ogretih na +37° z +/- odstopanjem za 2° (skladnost EN1865). Grelec infuzijskih tekočin mora ustrezati tehničnim specifikacijam, in sicer:

• Ogreti infuzijsko tekočino na telesno temperaturo +37° C in jo potem vzdrževati.

• Nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelani steni.

• Temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in mora biti priključena na centralni sistem CAN-BUS.

• Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez.

• Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 4° C z +/- odstopanjem za 1° C (skladnost z EN1865). Hladilnik infuzijskih tekočin mora ustrezati tehničnim specifikacijam, in sicer:

• Kapaciteta hladilnega predala min. 30 L.

• Temperaturna diferenca min. 14° C.

• Temperaturno območje od -2° C do +12° C.

• Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi.

• Dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator, prikazovalnik temperature, ki se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v kabini in mora biti priključen na centralni sistem CAN-BUS.

• Za hladilni predal mora biti predviden prostor min 560 x 440 x 250 mm.

• Za kompresor mora bit predviden prostor dimenzij min. 170 x 440 x 250 mm.

• Barva črna, teža max. 18 kg, material ojačano železno ohišje z vzorčnimi delci, certifikat TÜV/GS po standardu 95/54/EC (emc direktiva za vozila).

• Glavna nosila s podvozjem, blazino, nosilcem infuzije po naslednjih specifikacijah:

• Glavno nosilo:

• Skladnost s standardom EN 1865:2000.

• Ustreza CE in EN 1865,1789, testirano na TUV  površine, da ne mažejo rok in obleke.

• 4-pozicijski šok/stol okvir.

• Navpično premični stranski ograjici.

• Hidravlični dvig naslona za hrbet – nastavljiv na neskončno št. položajev.

• Nalepke visoke vidljivosti.

• Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo, možnost nastavka za široke paciente.

• Dolžina 190 cm – ročaji izvlečeni, širina min. 56 cm, teža max. 23 kg, nosilnost min.225 kg.

• Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Stryker M1.

• Podvozje glavnih nosil:

• Ustreza naj CE in EN 1865, EN1789.

• Dolžina min. 197, min. širina min. 55, višina max. 100 cm, teža max. 33 kg, nosilnost min. 225 kg.

• Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Stryker M1.

• Zajemalna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65 EXL z oporo za glavo in 5 pasovi.

• Kardiološki stol z gosenicami za nošenje po stopnicah v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker 6252.

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika

SPLOŠNE ZAHTEVE USTREZNOSTI ZA REŠEVALNO VOZILO

• Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2007+A2:2015 tip c (EN1789:2007+A2:2014 tip C)

• Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015

• Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.3.

• Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.4.

• Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.5.1.

• Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.5.2.

• Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.6.

• Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.7.

• Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.9.

• Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015

• Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865

• Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015

• Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015

• Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.4.

• Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.5.

• Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega

• Certifikat o »crash testu« predan z dokumentacijo

• Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika

• Dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila

• Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2007+A2:2014 po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase 4450 kg

• Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,24m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila

• Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih

• Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi

• Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluorescentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Ambulance. Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, ne higroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumi ranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare

• V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material

• Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju)

• Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine

• Vozniški in bolniški prostor sta med seboj ločeno klimatizirana

• Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

OSNOVNO VOZILO

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina: min. 6.200 mm in max. 6.300 mm

Širina: min. 2.100 mm in max. 2.200 mm (brez ogledal)

Višina: min. 2.700 mm in max. 2.800 mm (vključno s strešnim ventilatorjem)

Pogonski agregat in prenos moči:

Oblika: Kontejnerska izvedba bolniškega prostora.

Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm. in max. 2.100ccm,

min, EURO 6

Moč motorja: min. 128 kW

Pogon: stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči

Menjalnik: avtomatski menjalnik

Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.2.1.

Mere bolniškega prostora:

Dolžina: min. 3.550mm

Širina: min. 1950 mm

Višina: min. 1.920 mm

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4450 kg.

Oprema osnovnega vozila:

• Barva RAL1016

• Led žarometi z Led dnevnimi lučmi

• Zavesice spredaj in zadaj

• Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika

• Avto radio s prostoročnim telefoniranjem

• Parkirni sistem spredaj in zadaj

• Paket luči in vidljivost

• Tempomat

• Kontinuirani tek motorja

• Monitor v vzvratnem ogledalu v povezavi s kamerami

• Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom, namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, funkcija zrcaljenja slike

• Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili

• Gasilni aparat na prah 2 kg

• Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju

• Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom

• ABS (antiblokirni sistem)

• ASR (uravnava pogonskega zdrsa)

• EDS (elektronska zapora diferenciala)

• ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike)

• Električni pomik prednjih stekel

• Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona

• Enojna zadnja kolesa

Izvedba modula oz. nadgradnje:

• Nadgradnja reševalnega vozila mora biti modularna oz. tako imenovana »kontejnerska nadgradnja v nadaljevanju »modul«. Modul mora biti zgrajen iz panelnih sendvič plošč ter aluminijastih nosilnih stebrov

• Nadgradnja mora biti narejena tako, da jo je možno prestaviti na novo osnovno vozilo istega tipa

• Zaradi enostavnega postopka popravila mora biti obloga panelov na zunanji in notranji strani iz kompozitnih materialov. Vsi kompozitni materiali vključno s paneli in streho morajo biti v končno barvo obdelani z nanosom barvnega gelcoat-a RAL 1016

• Streha modula mora biti narejena iz panelnih sendvič plošč

• B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki mora pokrivati spoj med kabino in modulom

• V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine min. 0,24m2

• Okno mora biti zatemnjeno

• Zaradi zaščite modularne nadgradnje v primeru poškodb spodnjega dela nadgradnje ter enostavnih popravil mora biti na spodnji strani celotne nadgradnje (modula) nameščena obloga iz UV obstojnega vakumiranega ABS materiala. ( paneli se morajo končati na spodnji strani tal v bolniškem prostoru oz. s podkonstrukcijo katera mora biti pritrjena na šasijo vozila). Zaščitna obloga mora biti enostavno odstranljiva v primeru zamenjave. Obloga mora pokrivati predel od višine tal bolniškega prostora do višine praga osnovnega vozila. Zaščitna obloga mora biti nameščena tudi na vsa vrata modula

• Vsa vrata na modulu morajo imeti centralno zapiranje v povezavi z originalnim daljinskim zaklepanjem osnovnega vozila

• V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili

• Ročaj za vstopanje na predelni steni ob desnih drsnih bočnih vratih

• Dodatno mora biti v streho vgrajeno:

• Integrirana Alu ploščo za vgradnjo antene za UKV površine 0,5m2

• Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči

• Prostor za vgradnjo osvetljenega napisa »Ambulance«

• Difuzor za vgradnjo ventilatorja

• Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje

• Drsna vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora

• Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščena električna bočna stopnica s samodejnim odpiranjem, zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli. Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščeno stikalo za ročno zapiranje električne stopnice za servisne posege. Stikalo ne sme nameščeno na zunanji strani zabojnika. Nosilnost stopnice mora biti min 225kg. Stopnica mora biti kvalitetna in min. v kvaliteti STEM ali boljše

• Cevna zaščite z zadnje strani vozila(brez pohodne pločevine)

• Dvojna krilna vrata na zadnji strani z fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat. Imobilizacijska / transportna sredstva ne smejo biti nameščena na zadnja krilna vrata

• Dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj za hrambo opreme za delo na terenu: Vrata zunanjih boksov morajo biti z odpiranjem 1700 in z varnostnim sistemom za pridržanje

• Boks na levi strani zadaj:

• Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej in plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa

• Prostor za 2 kos jeklenki za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz bolniškega prostora

• Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke ( 2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski preklop jeklenk, aktivne jeklenke etc )

• Nosilec za kardiološki stol

• Dodatna zgornja polica za odlaganje

• Nosilci morajo biti predmet ponudbe in kot taki vključeni v ponudbo

• Boks na desni strani zadaj:

• Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa

• Nosilec za pobiralna nosila z oporo za glavo in pasovi

• Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice

• Prostor za opremo za imobilizacijo otrok

• Prostor za 3x mrežo za čelade

• Nosilci za pritrditev navedene opreme morajo biti predmet ponudbe in kot taki so vključeni v ponudbo

Opozorilna signalizacija:

• Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila brez odstopanja od osnovne linije strehe, signalizacije nameščena na spojlerje ali na streho ni. Vidnost mora biti zagotovljena v območju 360° okoli vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji

• Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):

• centralni svetlobni modul z najmanj 12 LED svetlobnimi telesi

• Dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje vsaj 3 module z najmanj 4 svetlobnimi telesi – LED elementov, ki so j nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe

• Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje vsaj 1 posamično svetlobno telo – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila

• Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji

• Modre luči na zadnji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):

• centralni svetlobni modul z najmanj 12 LED svetlobnimi telesi

• Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati posamično svetlobno telo – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila

• Dodatna najmanj 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi telesi usmerjenimi nazaj

• Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji

• Modre in delovne bočne luči zahteva velja ločeno za levo in desno stran posebej:

• Po celotni bočni dolžini strehe morajo biti nameščeni vsaj 3 moduli za svetlobno signalizacijo, od katerih mora vsaj prvi in tretji vsebovati po dva modra modula v LED tehnologiji med njima pa delovno luč v Led tehnologiji

• Delovna luč zadaj:

• Vozilo mora imeti vsaj dva modula delovnih luči zadaj, smiselno razporejenih desno in levo od sredine reševalnega vozila

• Bočna delovna luč spodaj:

• Pri b stebru vozila mora biti nameščena delovna luč na levi strani spodaj, ki osvetljuje bočni vhod v vozilo in teren neposredno pred vhodom

Naročnik zavrača postavitev in pritrditev svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov, ki bi bili pritrjeni na streho vozila (zaradi zmanjšanja oziroma preprečitve možnosti poškodb strešne signalizacije)

• 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby

• 2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby

• 2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v vzvratna ogledala vozila, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby ali Federal

• Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila/napis AMBULANCE. Luč ne sme odstopati od osnovne linije strehe

• Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega napisa »Ambulance« modul z po 4 elementoma POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo – v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. Namestitev levo in desno od luči »Ambulance«

• Na zadnjem delu reševalnega vozila morajo biti nameščene vsaj 4x zavorne luči, 4x smerne utripalke – oranžne, 4x pozicijske luči, 1x vzvratna luč, 1x luč za meglo

• Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku 80cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu

• Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot federal 200W z možnostjo govora

• Oranžna luč integrirana v zadnja vrata za opozarjanje ob odprtih zadnjih krilnih vratih

• Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in vozniške kabine, kjer hrup ne sme presegati dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015

BOLNIŠKI PROSTOR – OSNOVNA OPREMA

Splošno:

• Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Delovanje in nastavitev temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko CAN BUS sistema v vozniškem in bolniškem prostoru

• Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika

• Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kabelskega seta po celotnem reševalnem vozilu

• Na levi strani mora biti od tal do sredine boka omara z izvlečnim predalom v širini 30cm. Zgornji del mora biti izdelan kot bočna omara z izvlečnim ampularijem in prostorom za namestitev električnega sistema Canbus

• Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni mora biti nameščena omara z štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem mora biti nameščen grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala mora ostati še dva izvlečna predala. Xxxxx mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala

• Na desni strani od sedeža na predelni steni mora biti omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom. Predvidena sta reanimacijski nahrbtnik in zdravniška torba. Predviden prostor za posamezno torbo je širine po 280mm. Na zgornji strani mora biti odlagalna polica z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS

• Predal nad nahrbtnikom s ključavnico

• Na desni strani mora biti dodatno nameščena omara z tremi (3) odlagalnimi prostori in označenim prostorom za rokavice

• Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju

• Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju

• Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi

• Tla morajo izdelana iz talne obloge brizgane izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni. Nabrizgan mora biti tudi nedrseč nanos, ter obloga mora biti UV obstojna

• Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken. Zatemnjeno okno na predelni steni

• Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Bočni pomik mora imeti 3 pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Pod sprednjim delom izvlečne mize mora biti odlagalni prostor za rjuhe. Boks mora biti certificiran skladno s standardom SIST EN1789:2007+A2:2015

• V prostoru, ki mora biti dostopen z zunanje strani morata biti prostor za dve 10 l tlačni posodi za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanima s sklopko za kisik in notranjim razvodom kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora preko računalniško vodenega sistema

• Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov

• Koš za kužne odpadke(namestitev na levi konzoli pod medicinskimi aparati, v kvaliteti enaki ali boljši kot Hygi Tork Press Box), ter kontejner za ostre predmete, morata biti funkcionalno integrirani v bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila

• Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml, temperatura ogrevanja med 30 °C in 40 °C

• Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 °C z dopustno toleranco +/-1 °C, volumen predala mora biti 30 l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni sten

• Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v črni barvi

Strop:

• Stropna konzola s prostorom za:

• Zložljiv nosilec za 6 oz. 3 infuzijskih steklenic montiran v strop ( dogovor z naročnikom)

• Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu, ročaj mora biti povezan 360°, tako da je oprijem mogoč s katerekoli strani v vozilu

• Izhod za aplikator kisika 1 in 2 ločeno

• Mrežica za spravilo maske za inhalacijo

• 4 x LED spot luči povezane v sistem CAN BUS

• Hitra sklopka za priklop respiratorja

• Izhodi za klimatsko napravo in ventilacijo

Leva stran (v smeri vožnje):

• Na levem boku stene mora biti prostor/konzola z nosilci za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora:

• EKG monitor/defibrilator

• prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod kisika)

• namestitvena šina za namestitev infuzijskih perfuzorjev (dva 2 kosa) in dozatorjev za na šino

• Nosilec za prenosni aspirator

• Nosilec za aparat za oživljanje na boku

• Desna stran (v smeri vožnje):

• Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu

• Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo. Oblazinjenje črno

Osvetlitev bolniškega prostora:

• Notranje luči v LED tehnologiji so naj montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop luči ob odprtju katerihkoli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se naj uravnava s svetlobnim senzorjem preko računalniškega sistema CAN BUS z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu

• 4 kos stropnih spot luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene so naj v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta

• Nočna/modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom EN 1789-2007 +A2:2014

Elektro oprema in stikala:

• Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila

• V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp. območju od -30 do +70 stopinj C

• Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230 V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih

• Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor

• Konzola med sedežema v vozniški kabini za električne elemente

• Tehnologija touchscreen je dovoljena v bolniškem delu

• Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:

• Svetlobno opozorilno signalizacijo

• Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči)

• Megla (samo centralni moduli v strehi vozila)

• Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70 % jakost sirene)

• Zvočna opozorilna signalizacija

• Vklop/izklop sirene

• Izbira tona

• Horn

• Klimatska naprava za bolniški prostor

• Vklop/izklop klimatske naprave

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora

• Vklop/Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora

• Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru

• Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)

• Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu

• Barvni zaslon

• Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev

• Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila

• Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila

• Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela

• Grafični prikaz statusa vrat (odprto/zaprto)

• Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej

• Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej

• Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik:

• Zaslon vsebuje naslednje podatke:

• Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej

• Grafični prikaz jeklenke v funkciji

• Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator

• Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije

• Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente

• Ura in datum

• Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop

• Posamična tipka za vklop/izklop s svetlobno indikacijo o tipki

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora

• Vklop/Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora

• Halogenke

• Strešni ventilator - smer vrtenja levo

• Strešni ventilator - smer vrtenja desno

• Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura )

• Nastavitev temperature (Nastavljena in Aktualna temperatura)

• Nastavitev ventilatorja

• Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura)

• Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (Nastavljena in Aktualna temperatura)

• Nastavitev temperature kaloriferja  (Nastavljena in Aktualna temperatura )

• Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (box, bočna, zadnja)

• Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko

• Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih:

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora

• Vklop/Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora

• Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora

• Vklop/izklop odpiranja bočne stopnice

• Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)

• Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih:

• Vklop/Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora

• Vklop/Izklop

• Posamični vklop/izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)

• Izklop/vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

• Odklepanje kardiološkega stola (v primeru da je vgrajeno električno zaklepanje kardiološkega stola)

• Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem)

• Sistem za zagon motorja v sili, ki se aktivira preko dodatnega akumulatorja

• UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru

• Omogočeno mora biti v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk

• Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90 %

• Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25 A/12 V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila

• Zunanja vtičnica 220 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5 mm² zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik

• 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem

• 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku

• 1 x 12 V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom

• 1x USB vtičnica na konzoli v vozniški kabini, dodatno 2 x USB v bolniškem delu

• Predinštalacije za vgradnjo informacijsko komunikacijskih sistemov, (za prostoročno telefoniranje, možnost 2 x radijskih postaj, možnost vgradnje ruterja in garmina)

• Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem

• Mehanski odklopnik sistema v bolniškem delu

Gretje in klimatizacija vozila:

• Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila

• Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora

• Električni grelec 220 V kalorifer min. 2.000 W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220 V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS pred-nastavljeno vklopno območje je med 15-25 °C

• Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom

ZUNANJE OZNAČBE REŠEVALNEGA VOZILA

• Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati:

• rdeče oznake reševalnega vozila iz rdeče fluoroscentne folije (v dogovoru z naročnikom)

• znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah, zadnjih krilnih vratih, s sprednje strani in na strehi vozila

• napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih vratih ter na zadnjih krilnih vratih Zdravstveni dom Maribor

• zrcalni napis URGENCA 112/AMBULANCE na pokrovu motorja

OSNOVNA MEDICINSKA OPREMA

• Prostor za 2 x 10 l jeklenki za kisik. Umeščeni morata biti levem boku zadaj dostopom za zamenjavo od zunaj. Brez dobave jeklenk

• Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopk za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave

• 2 x sklopka za kisik po DIN standardu in CE0123. Sklopki morata biti nameščeni na centralnem stenskem mestu na levi strani

• Dodatna sklopka v stropu

• 2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki

• Avtomatski mehanski preklopnik med obema jeklenkama. Preklopnik mora zaznavati tlak v jeklenki in ob padcu pritiska v jeklenki avtomatsko preklopi na jeklenko z višjo vsebnostjo kisika. Preklop ne sme rabiti nobenega električnega napajanja za delovanje

• Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 1x 0-25 l na minuto in 1 x 0-15 l/min in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika). Oba izhoda kisika morata biti v stropu

• Sklopka za respirator

• Nosilec šinski za dozator ali perfuzor

• Atestiran nosilec za ponujen defibrilator

• Stenski nosilec za ponujen aspirator .

• Nosilec za respirator, kot zahtevan v STK.

• Obešalnik obleke na desnem boku.

DOBAVLJENO REŠEVALNO VOZILO TIP C MORA IMETI POLEG OSNOVNE KONFIGURACIJE ŠE NASLEDNJO DODATNO MEDICINSKO OPREMO

• Transportna nosila:

• Jasen enostaven ter barvno razločljiv upravljalni sistem

• Popolna funkcionalna uporabnost v primeru izpada električnega sistema

• Samodejno polnjenje baterij ob namestitvi nosil (vozička) na sprejemno postajo, nadzor nad stanjem baterij in enostavna menjava baterije brez orodja

• Servisni števec

• Odlagalni prostor na spodnjem delu nosil

• Vgrajen podaljšek nosil pri glavi z blazino

• Udobno blazino na nosilih

• Infuzijsko stojalo

• Kolesa v premeru vsaj 145 mm, ki omogočajo lahko vodljivost na slabšem terenu in so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtlijivost

• Polnilec 12 V nameščen v vozilu in dodatno baterijo

• Izdelan iz lahkih materialov z nosilnostjo min. 315 kg

• Odpornost na prah in vodo najmanj IPX6

• Imeti certifikat IEC-60601-1

• Kompatibilno s sprejemno postajo

• Enakovredno ali boljše kot Stryker powerpro xt

• Sprejemna postaja:

• Brezstična povezljivost s transportnim vozičkom (nosili)

• Varnostni mehanizem, ki opozarja uporabnika na morebitne nepravilnosti pri nalaganju

• Omogočati mora induktivno polnjenje baterije, ko so nosila zaklenjena v sprejemni postaji

• Led indikatorji o pravilni postavitvi Nosil (vozička)v sprejemno postajo

• V primeru okvare nosil (vozička) upravljanje funkcij nosil (vozička) preko sprejemne postaje

• Kapaciteta dviga min. 315 kg

• Odpornost na prah in vodo vsaj IPX6

• Certifikat IEC-6061-1

• Enakovredno ali boljše ko Stryker power load

• Aspirator, kot npr. Weinmann Accuvac Pro ali Laredal LSU ali enakovredno

• Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva, kot npr. Ferno 65 EXL ali enakovredno. Zahtevana je skladnost EN 1865

• Stol kardiološki z gosenicami, kot npr. Stryker 6252 ali enakovredno

• Deska za imobilizacijo otrok, kot Pedi Pac M78 ali enakovredno

• Defibrilator

• Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna reducirana sinusoida do 360J s samodejno nastavitvijo treh parametrov:

• toka (amperov)

• napetosti (voltov)

• in časa (sekund)

• glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej

• 25 izbirnih energij defibrilacije

• s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihalne poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci z oskrbljeno dihalno potjo)

• avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življenjsko nevarne motnje ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko EKG ali samolepilnih elektrod za monitoring defibrilacijo in pacing

• detektor funkcija za prekinitev analize EKG ritma v primeru zunanje srčne masaže, tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize

• EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu

• barvni in črno beli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi

• xxxxxxx xxxxxxxxx z jakostjo do 200 mA

• alfa numerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov ter nadzor nad vitalnimi znaki (SpO2, CO2, NIBP, CO, MetH, temp. ali IBP) in ST spojnico v primeru grozečega infarkta

• 12 kanalni EKG z interpretacijo glede na starost in spol pacienta

• kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov

• pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo

• termični tiskalnik, 100 mm

• kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave

• dve neodvisni Lithium ionski bateriji

• možnost menjave baterije brez ugašanja aparata

• indikator napolnjenosti baterije

• nosilna torba

• vgrajen bluetooth

• pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin

• ne invazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle

• kapnometrija Sidestream

• trending opcija

• kapaciteta spomin 300 min kontinuiranega EKG monitoringa in vsaj 350 posameznih dogodkov

• standardi:

• IP44, Aircraft cat 4, Helicopter cat 6, EN1789, IEC 00000-0-00, 810E,

• možnost prenosa podatkov v PC in softvera za analizo globine srčne masaže, za arhiviranje

• Polnilec 12V za ponujen aparat

• Steznik za imobilizacijo hrbtenice, kot npr. XXXXX Xxx ali enakovredno

• 2 kom Reanimacijski nahrbtnik prazen, kot npr. Rocksnake Viper 34 ali enakovredno

• Škarje reševalne, kot npr. Safety Boy ali enakovredno

• Vakuumske opornice, kot FErno as190 ali enakovredno

• Medenični pas

• Ventilator, respirator

• Z vgrajenim barvnim TFT zaslonom, prikazom krivulje in vseh nastavljenih parametrov. Delovanje s pomočjo stisnjenega kisika. Baterijski vir napajanja kontrolne enote, delovanje baterije do 18 ur. Možnost ventilacije: SIMV w/PSV, A/C (VCV, PVC), BiLVLI w/PSV, CPAP (MCPR), intubiran CPR odrasli, otrok in novorojenček. Možna uporaba pri pacientih od 6 kg naprej. Dihalni volumen od 50-2000 ml. Minutni volumen se avtomatsko preračuna na podlagi ostalih parametrov. Regulacija vpihov med 5 in 60. Vgrajeni alarmi za: količino kisika, Pmax in Pmin, nizko stanje polnosti baterije, BCI, Apnea. Teža aparata brez O² jeklenke, torbe in nosilca je cca. 2,4 kg. Komplet naj vsebuje: O² 2 l jeklenka, reducirni ventil 0-25 l/min, možnost priklopa na centralni kisikov sistem v reševalnem vozilu. Nosilec za prenašanje in namestitev v vozilu.

GARANCIJE:

1. Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 11.

2. Ponudnik mora predložiti skenirano originalno brezpogojno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob uspešni končni primopredaji predložil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 12.

Obseg blaga:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter

glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

• ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

• ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi meril:

A. Cena 90 točk

B. Garancija s podaljšanim jamstvom 10 točk

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem, vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, stroške zavarovanja in druge), popuste in DDV.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV navzgor se ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske podlage, ali premalo obračunan DDV, je na strani ponudnika.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dni od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi navedenih meril po posameznem sklopu. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo po posameznem sklopu. Način ocenjevanja ponudb je natančno opredeljen pri vsakem merilu.

Maksimalno število točk: 100 točk.

Merila Točke

A. Cena 90 točk

B. Garancija s podaljšanim jamstvom 10 točk

A. CENA

Maksimalno število točk: 90 točk

Način ocenjevanja:

Ocenjuje se končna vrednost ponudbe z DDV. Ponudba z minimalno končno vrednostjo dobi maksimalno število točk.

Število točk se izračuna po formuli: najnižja končna vrednost ponudbe x 100/končna vrednost ponudbe. Dobljeno število točk se ponderira s faktorjem 0,90.

B. GARANCIJA S PODALJŠANIM JAMSTVOM

Maksimalno število točk: 10 točk

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje je Izjava ponudnika o zagotavljanju servisnih storitev, v kateri ponudnik navede garancijo s podaljšanim jamstvom za osnovno vozilo in predelavo. Ponudba z najdaljšim podaljšanim jamstvom dobi maksimalno število točk.

Število točk se izračuna po formuli: podaljšano jamstvo ponudbe x 100/najdaljše podaljšano jamstvo ponudbe. Dobljeno število točk se ponderira s faktorjem 0,10.

Podani časi garancije s podaljšanim jamstvom za osnovno vozilo in predelavo so:

1. brez podaljšanja jamstva

2. s podaljšanim jamstvom 12 mesecev

3. s podaljšanim jamstvom 18 mesecev

4. s podaljšanim jamstvom 24 mesecev

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva merila. Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo, saj se pri končnem ocenjevanju upoštevajo navedena merila.

V primeru, da pride pri končnem ocenjevanju do enakega števila točk, bo naročnik izbral ponudbo z najnižjo ceno.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

• navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

• navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

• področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

• način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

• določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

• če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

• če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 8. 11. 2019.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo.

Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

1. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

2. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

3. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

• objave obvestila o naročilu

• objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

• prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

• 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;

• 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

2. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

3. Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

4. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

5. V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

6. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

Priloga: 12x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Blago: (obkroži ponujeni sklop):

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika,

Končna vrednost ponudbe: ……………………………… € z DDV

Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV

Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Veljavnost ponudbe: 8. 11. 2019

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila:

REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži

DA NE

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila:

REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje)

DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: ______________­­­­­­_________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

I z j a v l j a m o ,

• da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

Naziv in sedež podizv./partn. Vrsta, opis dela podizv./partn. Količina (delež v %) Rok izvedbe del Vrednost v € brez DDV

• da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

• da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

• da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.5. VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

Del sredstev je zagotovljenih na podlagi »Sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019«, objava v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 16/19, za kar ima naročnik sklep Ministrstva za zdravje, štev. C2711-19-434137, z dne 17. 4. 2019.

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

Podpis odgovorne

osebe:

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz opisa blaga in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Blago mora ustrezati zahtevam naročnika ter tehnični specifikaciji, obstoječim standardom, normativom in atestom ter pravnim podlagam, ki veljajo za to področje.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil vozilo v ……... dneh oz. najkasneje v roku 90 dni od dneva prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

8. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Odgovorna oseba s strani naročnika: ……………………………….…………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Odgovorna oseba s strani prodajalca: …………………………………………………………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Če se pri primopredaji vozila ugotovijo napake, oz. pomanjkljivosti, ki izvirajo s strani prodajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti.

Podpis odgovorne

osebe:

VI. CENA

9. člen

Stranki se dogovorita za končno vrednost po predračunu v višini ……….…. € z DDV, ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, stroške zavarovanja in druge), popuste in DDV.

DDV navzgor se ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV ali premalo obračunan DDV je na strani ponudnika.

Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

10. člen

Naročnik se zaveže plačati dobavljeno blago v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: …………………………………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

11. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje izvajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe.

Vsi podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave. V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

12. člen

Prodajalec se obvezuje da:

• bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,

• da bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV;

Podpis odgovorne

osebe:

• da bo naročniku ob primopredaji vozila izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

• bo dobavil vozilo, ki je predmet pogodbe v kvaliteti, roku in mestu dobave, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (Tehnična specifikacija),

• bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na dobavo, montažo in preskusni zagon vozila in vgrajene opreme,

• bo dobavljena, montirana in instalirana oprema delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih napak in popolnoma ustrezala vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe,

• bo dela, prevzeta po pogodbi, izvedel strokovno in kakovostno v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi, z navedenimi standardi v razpisni dokumentaciji ter po navodilih naročnika,

• bo jamčil za kakovost dobavljenega vozila, dobavljene in montirane opreme ter vseh opravljenih del v skladu z navedenimi garancijskimi pogoji po dokončnem prevzemu pogodbenega dela,

• bo kril stroške strokovnih komisij v primeru spora, če se ugotovi krivda prodajalca,

• da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročil:

• tehnično dokumentacijo

• potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete

• zakonsko predpisana potrdila o atestih

• navodila o uporabi vozila

• garancijske liste

• potrdilo o homologaciji

• servisna knjiga

• morebitna ostala potrdila,

• da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

• da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje:

• prevzeti naročeno blago,

• da bo poravnal finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

14. člen

Za vozilo veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za osnovno vozilo in predelavo: …………… ….… …… mesecev.

Podaljšana garancija za osnovno vozilo in predelavo: ….… ……… mesecev.

Podpis odgovorne

osebe:

Garancija za vgrajeno tehnično opremo: ……..……… ….…...…… mesecev.

Garancija za medicinsko opremo: ………..…..…… ….………..…… mesecev.

(v primeru, da je garancija različna, navedite garancijo za vsako stvar posebej)

15. člen

Kadar naročnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost blaga, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

Pooblaščeni serviser (naziv in kraj): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 24 ur od prejema obvestila o napaki.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 dni od prejema obvestila o napaki. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.

Prodajalec mora v času popravila naročniku nuditi enakovredno nadomestno vozilo.

XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

nična.

XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

17. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Podpis odgovorne

osebe:

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

• navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

• področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

• način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

• določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

• navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Podpis odgovorne

osebe:

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIV. VELJAVNOST POGODBE

18. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

XV. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

• razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

• ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

• predračun

Podpis odgovorne

osebe:

21. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

22. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

23. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

24. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

Podpis odgovorne

osebe:

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.5. VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz opisa blaga in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

Podpis odgovorne

osebe:

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Blago mora ustrezati zahtevam naročnika ter tehnični specifikaciji, obstoječim standardom, normativom in atestom ter pravnim podlagam, ki veljajo za to področje.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil vozilo v ……... dneh oz. najkasneje do februarja 2020 - od dneva prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

8. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Odgovorna oseba s strani naročnika: ……………………………….…………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Odgovorna oseba s strani prodajalca: …………………………………………………………

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Če se pri primopredaji vozila ugotovijo napake, oz. pomanjkljivosti, ki izvirajo s strani prodajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti nemudoma brezplačno odpraviti.

VI. CENA

9. člen

Stranki se dogovorita za končno vrednost po predračunu v višini ……….…. € z DDV, ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te pogodbe.

Podpis odgovorne

osebe:

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, stroške tehničnega prevzema, vzdrževanja v garancijskem roku, stroške zavarovanja in druge), popuste in DDV.

DDV navzgor se ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV ali premalo obračunan DDV je na strani ponudnika.

Naročnik ne prizna nobenih dodatnih stroškov.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

10. člen

Naročnik se zaveže plačati dobavljeno blago v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun prodajalca, št.: …………………………………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

11. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje izvajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe.

Vsi podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave. V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

12. člen

Prodajalec se obvezuje da:

• bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,

• da bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV;

• da bo naročniku ob primopredaji vozila izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

• bo dobavil vozilo, ki je predmet pogodbe v kvaliteti, roku in mestu dobave, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (Tehnična specifikacija),

• bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na dobavo, montažo in preskusni zagon vozila in vgrajene opreme,

Podpis odgovorne

osebe:

• bo dobavljena, montirana in instalirana oprema delovala brezhibno in ne bo imela stvarnih napak in popolnoma ustrezala vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe,

• bo dela, prevzeta po pogodbi, izvedel strokovno in kakovostno v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi, z navedenimi standardi v razpisni dokumentaciji ter po navodilih naročnika,

• bo jamčil za kakovost dobavljenega vozila, dobavljene in montirane opreme ter vseh opravljenih del v skladu z navedenimi garancijskimi pogoji po dokončnem prevzemu pogodbenega dela,

• bo kril stroške strokovnih komisij v primeru spora, če se ugotovi krivda prodajalca,

• da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročil:

• tehnično dokumentacijo

• potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete

• zakonsko predpisana potrdila o atestih

• navodila o uporabi vozila

• garancijske liste

• potrdilo o homologaciji

• servisna knjiga

• morebitna ostala potrdila,

• da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

• da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje:

• prevzeti naročeno blago,

• da bo poravnal finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

14. člen

Za vozilo veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za osnovno vozilo in predelavo: ………………………… mesecev.

Podaljšana garancija za osnovno vozilo in predelavo: ….………… mesecev.

Garancija za vgrajeno tehnično opremo: ……..………….…....…… mesecev.

Garancija za medicinsko opremo: ………..…..……….………..…… mesecev.

(v primeru, da je garancija različna, navedite garancijo za vsako stvar posebej)

15. člen

Kadar naročnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost blaga, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

Podpis odgovorne

osebe:

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

Pooblaščeni serviser (naziv in kraj): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 24 ur od prejema obvestila o napaki.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 dni od prejema obvestila o napaki. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.

Prodajalec mora v času popravila naročniku nuditi enakovredno nadomestno vozilo.

XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

nična.

XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

17. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Podpis odgovorne

osebe:

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

• navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

• področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

• način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

• določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

• navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Podpis odgovorne

osebe:

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIV. VELJAVNOST POGODBE

18. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

XV. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

• razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

• ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

• predračun

Podpis odgovorne

osebe:

21. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

22. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

23. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

24. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

Podpis odgovorne

osebe:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

• Ponudnik je dolžan v predračun vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV) za vsako posamezno postavko po posameznem sklopu.

• Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna po posameznem sklopu.

• Na osnovi gornjih podatkov ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

• V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN-3.

• Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6 III.6. Predračun v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

BLAGO	KONČNA CENA v € z DDV
1. sklop: Reševalno vozilo TIP B – povišana verzija
2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika

• Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat naloži obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Garancija s podaljšanim jamstvom za osnovno vozilo in predelavo (ustrezno obkroži – merilo B):

1. sklop: 2. sklop:

1. brez podaljšanja jamstva 1. brez podaljšanja jamstva

2. s podaljšanim jamstvom 12 mesecev 2. s podaljšanim jamstvom 12 mesecev

3. s podaljšanim jamstvom 18 mesecev 3. s podaljšanim jamstvom 18 mesecev

4. s podaljšanim jamstvom 24 mesecev 4. s podaljšanim jamstvom 24 mesecev

Priloga:

• Specifikacija predračuna

• lastna specifikacija predračuna

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

I z j a v l j a m o , d a

• izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

• bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK;

• bomo naročniku ob podpisu pogodbe izročili menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV;

• bomo naročniku ob primopredaji vozila izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

• bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

• xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

• da bomo naročeno vozilo dostavili naročniku za 1. sklop v ……... dneh oz. najkasneje v roku 90 dni in za 2. sklop v ………… dneh oz. najkasneje v februarju 2020 - od dneva prejema pisnega naročila – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

• vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

• smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n p r i l a g a m o

• obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

• fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ponudnik naloži zahtevano potrdilo v .pdf obliki.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloga:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

I z j a v l j a m o ,

• da bomo na zahtevo naročnika priskrbeli vzorčno vozilo

• da smo v preteklih treh letih oskrbovali poslovne partnerje na področju EU z več kot 5 vozili s tehnično in vrednostno primerljivo opremo, z nadgradnjo vozila iz kompozitnih materialov in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba poslovnih partnerjev:

PONUJENI SKLOP:

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Poslovni partner z

navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje

tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)

i n p r i l a g a m o ,

• potrjene reference s strani zgoraj navedenih poslovnih partnerjev (potrjene reference naj vsebujejo številko pogodbe, pogodbeno vrednost, tip in naziv aparata/opreme in navedbo ali je bila dobava izvedena v skladu s pogodbenimi določili)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU SERVISNIH STORITEV

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

I z j a v l j a m o ,

1. da bomo za brezhibno delovanje dobavljenega blaga izvajali poprodajne storitve in naročniku nudili tehnično pomoč v smislu servisiranja in vzdrževanja z izkušenimi kadri v najhitrejšem možnem času;

2. da bomo v času popravila nudili naročniku nadomestno vozilo.

Navedba podatkov (za osnovno vozilo, predelavo in medicinsko opremo):

Xxxxxx najbližjih servisov: ……………………………………………………………………

Navedba pooblaščenih serviserjev in dosegljivost:……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Telefon, fax, GSM: ……………………………………………………………………………

Delovni čas:…………………………………………………………………………………….

Čas dežurstva: ………………………………………………………………………………….

Odzivni čas (je največ 24 ur od prejema obvestila o napaki): …………………………………………

Čas popravila: ………………………………………………………………………..…………

Rezervne dele imamo na razpolago v svojem skladišču, ki se nahaja: ……………………..….

………………………………………………………………………………………………….

Rok dobave rezervnih delov iz tujine: ……………………………………………………..…..

Dobava rezervnih delov po končani proizvodnji opreme: …………………………..…………

Garancijski rok proizvajalca za osnovno vozilo in predelavo: ………… mesecev.

Garancija na vgrajeno tehnično opremo …………….. mesecev.

Garancija za medicinsko opremo …………… mesecev.

Garancijski roki morajo biti najmanj 24 mesecev.

(v primeru različnih garancijskih rokov, ponudnik priloži dodatek iz katerega bodo razvidni garancijski roki za vsako posamezno stvar)

Kraj: Podpis odgovorne osebe Datum Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.10. POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

P r i l a g a m o :

Velja za 1. sklop:

1. Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015:

• Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN1789-2007+A2:2015 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.

• Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN1789-2007+A2:2015 TIP B.

• Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN1789-2007+A2:2015.

• Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.

• Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.

• Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le tega.

• Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z NDM 3.500 kg.

Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789-2007+A2:2015, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

2. Certifkat: Sedeži testirani v skladu s standardom o ognjevarnosti NF M1, BS 5852 IS =+1+5, EN 1021-1+2, DIN 53438, DIN 4102 (B2).

3. Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

• dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila).

• Podroben načrt kompletnega interierja ponujenih vozil z vso vgrajeno opremo ter predvidenimi pritrdilnimi mesti za medicinsko opremo v 2D in 3D (naris, stranski pogled iz leve in desne ter tloris) s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20.

Velja za 2. sklop:

• Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega

• Certifikat o »crash testu« predan z dokumentacijo

• Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika

Priloge:

Kraj: Podpis odgovorne osebe Datum Žig

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.11. IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: 1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ………..…………., z dne ………..…, za nabavo blaga: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

pogodbena vrednost € .............................., pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu, ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 OBRAZEC

III.11. IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: 2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika,

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ………..…………., z dne ………..…, za nabavo blaga: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika,

pogodbena vrednost € .............................., pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu, ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 VZOREC

III.12. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne …………, menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

…………………………… kot ……………………… ………………….

(ime in priimek) (dela in naloge) (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………………. € in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

Priloga:

• menica

Datum in podpis prejema menice:

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 VZOREC

III.13. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE

Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: ________________________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Ponudnik: ___________________________________________________________________

Naslov:

____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za nabavo blaga: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

pogodbena vrednost € .............................., ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ....................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bo ponudnik …………………………………….………….. izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

PRILOGA 12 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19 VZOREC

III.13. IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE

Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: ________________________________________________________________

Sedež banke ali zavarovalnice: ________________________________________________________________

Ponudnik: ___________________________________________________________________

Naslov:

____________________________________________________________________

I Z J A V A

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis za nabavo blaga: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika,

pogodbena vrednost € .............................., ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. ....................., z dne ..................... .

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bo ponudnik …………………………………….………….. izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % vrednosti z DDV sklenjenega posla, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Banka oz. zavarovalnica

(žig in podpis)

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN4-B/19

III.14. BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke xxx xxxxxxxxxxxxx: _________________________________________________

Kraj in datum: __________________

Upravičenec: ________________________________________________________________

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje, št.: ..............

V skladu s pogodbo…………………., sklenjeno med upravičencem/naročnikom: Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor in izvajalcem…..………………………………………………

za nabavo blaga: REŠEVALNA VOZILA, razdeljena v dva sklopa:

1. sklop: Reševalno vozilo TIP B - povišana verzija

2. sklop: Reševalno vozilo Reanimobil TIP C - kontejnerska oblika,

v vrednosti ...………...............€, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ....................... € (5 % pogodbene vrednosti z DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, rokih xxx xxxxxxxx, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če nabava blaga/izvedba storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancije ali kavcijsko zavarovanje, št. ……………..

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak, po tej garanciji oz. kavcijskem zavarovanju unovčen znesek.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi, to je najkasneje do ……………………. Po poteku navedenega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.

Če se bo upravičenec/naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja. Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičenci in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Banka oz. zavarovalnica

(žig, podpis)

2/2

p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx