DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa:
JN4-S/6/19
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
MALE VREDNOSTI
VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa:
1. sklop: Varovanje in video nadzor
2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike
Naročnik je pripravil javno naročilo z možnostjo predložitve ponudb na dva načina (najem ali nakup), ki mora biti pripravljena v skladu s postavljenimi zahtevami. Izbral pa bo tisti način, ki bo za posamezen sklop ekonomsko najugodnejši (ali najem ali nakup).
Poslano na portal javnih naročil: 13. 6. 2019
V S E B I N A
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V
ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
III.1. Obrazec: PONUDBA
III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU
III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
III.5. Obrazec: VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA
III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA
III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
III.8. Obrazec: STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE)
III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IZVEDBE
III.10. Obrazec: SEZNAM STROKOVNEGA KADRA – za 1. sklop
III.11. Obrazec: POSEBNA PRILOGA PONUDBE
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
PODATKI O NAROČNIKU
1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR
Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR
2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx
3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Storitev: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa:
1. sklop: Varovanje in video nadzor
2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike.
Predmet javnega naročila je najem/nakup, montaža in demontaža sistema tehničnega varovanja, sprejem signala alarma vloma, sprejem signala alarma temperature, sprejem signala alarma požara, sprejem signala alarma plina in dima, video nadzor, sprejem reševanja oseb iz dvigal, interveniranje, klic v sili, vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja, video nadzor ter fizično varovanje objektov + najem/nakup nadzornega sistema za hladilnike.
Javno naročilo se izvede po postopku naročila male vrednosti za obdobje treh let. Sklenjen bo okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.
Naročnik je pripravil javno naročilo z možnostjo predložitve ponudb na dva načina (najem ali nakup), ki mora biti pripravljena v skladu s postavljenimi zahtevami. Izbral pa bo tisti način, ki bo za posamezen sklop ekonomsko najugodnejši (ali najem ali nakup).
Rok izvedbe: storitev se bo izvajala v obdobju treh let.
DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000
POVABILO
Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
I. PREDPISI
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za izvedbo storitve: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa:
1. sklop: Varovanje in video nadzor
2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike.
Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.
Naročnik bo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje treh let.
II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.
Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:
ponudbo - priloga 1;
podatke o ponudniku - priloga 2;
podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;
izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;
vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma - priloga 5;
predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;
strokovna priporočila (reference) - priloga 8;
izjavo ponudnika o kvaliteti izvedbe - priloga 9;
seznam strokovnega kadra – za 1. sklop – priloga 10;
posebno prilogo ponudbe – priloga 11.
Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.
III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazilo: ESPD obrazec (naročnik bo od ponudnikov, katerim namerava oddati javno naročilo, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, zahteval potrdilo Ministrstva za pravosodje ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca)
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)
Naročnik bo, v skladu s 67a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe – okvirnega sporazuma za 1. sklop preveril, ali je na dan tega preverjanja izpolnjen pogoj iz točke 1.2, 1.3 in 1.4 iz zahteve Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca.
2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo: ESPD obrazec
3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost
Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila
Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)
4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost
Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne izkušnje za izvajanje javnega naročila po posameznem sklopu in ustrezno število strokovnega kadra za 1. sklop
Dokazilo: priloga navedba ustreznih referenc iz prejšnjih naročil po posameznem sklopu in seznam strokovnega kadra za 1. sklop
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE
Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.
Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.
Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 19. 7. 2019 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.
Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal najkasneje do vključno 23. 7. 2019.
Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.
V primeru razhajanj med podatki za veljavne štejejo podatki v razdelku »Drugi dokumenti«
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 7. 8. 2019 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 7. 8. 2019 in se bo začelo ob 9.30. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG STORITVE
Vrsta storitve:
VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa:
1. sklop: Varovanje in video nadzor
2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike.
Predmet javnega naročila je najem/nakup, montaža in demontaža sistema tehničnega varovanja, sprejem signala alarma vloma, sprejem signala alarma temperature, sprejem signala alarma požara, sprejem signala alarma plina in dima, video nadzor, sprejem reševanja oseb iz dvigal, interveniranje, klic v sili, vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja, video nadzor ter fizično varovanje objektov + najem/nakup nadzornega sistema za hladilnike.
Javno naročilo se izvede po postopku naročila male vrednosti za obdobje treh let. Sklenjen bo okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.
Naročnik je pripravil javno naročilo z možnostjo predložitve ponudb na dva načina (najem ali nakup), ki mora biti pripravljena v skladu s postavljenimi zahtevami (ločen predračun za najem in nakup). Izbral pa bo tisti način, ki bo za posamezen sklop ekonomsko najugodnejši (ali najem ali nakup).
Ogled lokacij objekta je priporočljiv zaradi specifičnosti in zahtevnosti izvedbe in bo možen po predhodni najavi po e-pošti xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx, izveden bo dne 20. 6. 2019 ob 9.00. uri – v prostorih naročnika, Ulica talcev 5, I. nad. – xx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Ponudniki bodo opravili zgolj ogled, vsa vprašanja pa potekajo preko portala javnih naročil.
Ponudniki, ki ogleda ne bodo opravili, v zvezi s tem ne bodo imeli dodatnih zahtev.
1. sklop: Varovanje in video nadzor
Fizično varovanje se opravlja na naslednjih objektih:
Ulica Kneza Xxxxxx 00, Xxxxxxx
Fizično varovanje se opravlja vse dni v letu od 20.00 do 01.00 ure.
Xxxxx xxxxx 00, Xxxxx xxxxxx 0 xx Xxxxx xxxxxx 0, Xxxxxxx
Fizično varovanje se opravlja v ponedeljek in petek od 06:00 do 14:00 ure (1 varnostnik) in od torka do četrtka od 06:00 do 10:00 ure (1 varnostnik).
Morebitno dodatno naročeno fizično varovanje za objekte naročnika
med 0.00 in 24.00 uro.
Tehnično varovanje z najemom/nakupom sistema:
Naročnik je pripravil javno naročilo z možnostjo predložitve ponudb na dva načina (najem ali nakup), ki mora biti pripravljena v skladu s postavljenimi zahtevami. Izbral pa bo tisti način, ki bo za posamezen sklop ekonomsko in poslovno najugodnejši (ali najem ali nakup).
Naročnik je iz klasične telefonije prešel na IP telefonijo. Naročnik podatek navaja zaradi pravilne izbire vrste naprav, ki služijo za tehnično varovanje zavoda.
Tehnično varovanje z najemom ali nakupom sistema tehničnega varovanja ter sprejemom signala na VNC izvajalca se opravlja na naslednjih objektih:
A. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Xxxxx xxxxx 00, Xxxxx xxxxxx 0, Ulica talcev 5 in Xxxxxxxxxx xxxxx 0-0, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
|
||||
|
|
|||
|
Element |
Tip |
Opis |
kom |
|
Alarmne centrale |
|
|
|
1 |
Centrala |
Ademco 4140 XMPT2 |
centrala v ohišju, 9 con, razširitev do( 80 con z modulom 4208 ali 80 con brezžičnih con z modulom serije 5800), 8 particij, izhodi do 16 relejev (4204), interni spomin za 255 dogodkov, 128 uporabniških kod, modem za poziv na dežurni center |
1 |
2 |
Trafo |
TT 16.5V 100VA |
Toroidni transformator z vgrajeno termo varovalko in pritrdilnim priborom (4140XMP, 4140XMPT2, VISTA50, 128, POWER, MAXSYS) |
1 |
|
Kodirniki |
|
|
|
3 |
Kodirnik |
Ademco 6148 EX |
Kodirnik-adresibilna LCD tipkovnica, osvetljen ekran, prikaz con, motenj,… |
5 |
4 |
Kodirnik |
Ademco 6164 |
kodirnik adresibilen z razširitvenim modulom in rel. kontaktom (4 cone + 1 rele), več particijski |
1 |
|
Moduli |
|
|
|
5 |
Modul |
Ademco 4208U |
Modul razširitveni za 8 con , priklop do 8 senzorjev v MPX zanko (4140XMP, 4140XMPT2, VISTA50, 128) |
2 |
6 |
Modul |
Ademco 4193SN |
MPX delilec in ojač. |
1 |
|
Brezžični elementi |
|
|
|
7 |
Sprejemnik |
Mars RKS 10 kanalni |
sprejemnik - 10 kanalni, frekvenca delovanja 433,92 MHz |
2 |
8 |
Oddajnik |
Mars RKO |
Dvo kanalna radijska tipka |
4 |
|
|
|
|
|
|
IR pasivni senzorji-kombinirani |
|
||
9 |
Senzor |
DSC LC-103 PIMSK |
Senzor kombinirani PIR + MW, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, quad linearna tehnologija, možnost zaznave hišnih živali do 25kg, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 12*12m, napajanje 9,5-14,5V DC, tokovna poraba mirovanje 18mA alarm 25,5mA. ANTIMASKING funkcija, ločen alarmni izhod v primeru prekrivanja |
15 |
|
Prenos alarmnih signalov |
|
||
10 |
GSM |
DSC GS3050-I |
Pozivnik GSM za prenos alarmnih protokolov (Contact ID, 20bps in 20bps protokol, SIA in CESA protokoli), 4 izhodi, 4 alarmni vhodi, možnost pošiljanja SMS sporočil na 8 telefonskih številk, programiranje preko GSM aparata ali preko računalnika. |
2 |
|
Razno |
|
|
|
11 |
Ohišje |
Ademco KON |
Kovinsko nadometno ohišje s ključavnico in mikro stikalom |
2 |
12 |
Napajalnik |
PS1520 |
napajalnik12V 1,5A s transformatorjem 230/16,5V 50VA |
2 |
13 |
Akumulator |
DSC Yuasa 12V/7 Ah |
akumulator 12V/7 Ah |
3 |
14 |
Sirena |
LDH-95Y |
Sirena notranja z bliskavko, 12V, 115db, ABS plastika, izreden design, tokovna poraba 280mA |
4 |
Vsa oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, vendar mora zagotavljati enake oziroma boljše karakteristike.
V primeru zastarele opreme, lahko izvajalec ponudi novejšo opremo, ki pa mora imeti najmanj enake oz. boljše tehnične in funkcionalne karakteristike z garancijo minimalno 3 leta.
V primeru najema oz. vzdrževanja opreme, mora ponudnik za čas pogodbe zagotavljati nadomestno opremo.
B. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Xxxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx 0-0, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJE KLICA V SILI
|
|||||
|
|
||||
|
Element |
Tip |
Opis |
kom |
|
|
Alarmne centrale |
|
|
||
1 |
Centrala |
Vista 12D |
Centrala v ohišju, 6 žičnih con, razširitev do 38 con (16 brezžičnih z modulom 5882H), možnost priklopa javljalcev dima, 2 samostojni particiji ter ena skupna, kontrola PTT linije. |
1 |
|
2 |
Trafo |
TT 16.5V 50VA |
Toroidni transformator z vgrajeno termo varovalko in pritrdilnim priborom ( VISTA 4110, CAN2, VISTA48, PC 585 New Classic) |
1 |
|
Kodirniki |
|
|
|
3 |
Kodirnik |
Ademco 6148 EX |
Kodirnik-adresibilna LCD tipkovnica, osvetljen ekran, prikaz con, motenj,… |
1 |
|
Brezžični elementi |
|
|
|
4 |
Sprejemnik |
Mars RKS 10 kanalni |
sprejemnik - 10 kanalni, frekvenca delovanja 433,92 MHz |
1 |
5 |
Oddajnik |
Mars RKO |
Dvo kanalna radijska tipka |
2 |
|
Razno |
|
|
|
6 |
Akumulator |
DSC Yuasa 12V/7 Ah |
akumulator 12V/7 Ah |
1 |
Vsa oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, vendar mora zagotavljati iste ali boljše karakteristike.
V primeru zastarele opreme, lahko izvajalec ponudi novejšo opremo, ki pa mora imeti najmanj enake oz. boljše tehnične in funkcionalne karakteristike z garancijo minimalno 3 leta.
V primeru najema oz. vzdrževanja opreme, mora ponudnik za čas pogodbe zagotavljati nadomestno opremo.
C. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Nova vas, Proletarskih brigad 71, Maribor
|
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
|
Element |
Tip |
Opis |
kom |
|
|||
|
Alarmne centrale |
|
|
|
||||
1 |
Centrala |
Ademco 4110 EM
|
Centrala v ohišju, 6 žičnih con, možnost priklopa javljalcev dima, kontrola PTT linije. |
1 |
|
|||
|
Kodirniki |
|
|
|
|
|||
2 |
Kodirnik |
Ademco 6128
|
Kodirnik-enoparticijska, prikaz con, motenj,… |
1 |
|
|||
3 |
Ohišje
|
Ohišje
|
Ohišje kovinsko za kodirnik |
1 |
|
|||
|
Modul |
|
|
|
||||
4 |
Ademco 4219 |
modul |
Modul razširitveni za 8 con |
1 |
|
|||
5 |
Javljalnik IR |
ADEMCO 998EX
|
Senzor IR, polje pokritja 12×12m, down look, sabotažna zaščita, tokovna poraba 8mA ob mirovanju ter 10mA ob alarmu, temperatura delovanja od -20 do 60 stopinj celzija. |
13 |
|
|
|
|
|
|
6 |
Akumulator |
AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah |
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah |
1 |
|
Razno video |
|
|
|
7 |
napajalnik
|
MC 1260
|
Napajalnik 12 V, 600/1000mA |
1 |
Vsa oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, vendar mora zagotavljati iste ali boljše karakteristike.
V primeru zastarele opreme, lahko izvajalec ponudi novejšo opremo, ki pa mora imeti najmanj enake oz. boljše tehnične in funkcionalne karakteristike z garancijo minimalno 3 leta.
V primeru najema oz. vzdrževanja opreme, mora ponudnik za čas pogodbe zagotavljati nadomestno opremo.
D. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Gosposvetska cesta 41, Maribor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OPREMA |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Vsa oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, vendar mora zagotavljati iste ali boljše karakteristike.
V primeru zastarele opreme, lahko izvajalec ponudi novejšo opremo, ki pa mora imeti najmanj enake oz. boljše tehnične in funkcionalne karakteristike z garancijo minimalno 3 leta.
V primeru najema oz. vzdrževanja opreme, mora ponudnik za čas pogodbe zagotavljati nadomestno opremo.
E. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Tezno, Zagrebška 84a, Maribor
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Vsa oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, vendar mora zagotavljati iste ali boljše karakteristike.
V primeru zastarele opreme, lahko izvajalec ponudi novejšo opremo, ki pa mora imeti najmanj enake oz. boljše tehnične in funkcionalne karakteristike z garancijo minimalno 3 leta.
V primeru najema oz. vzdrževanja opreme, mora ponudnik za čas pogodbe zagotavljati nadomestno opremo.
|
|
|
|
|
|
---|
F. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Tabor, Xxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Vsa oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, vendar mora zagotavljati iste ali boljše karakteristike.
V primeru zastarele opreme, lahko izvajalec ponudi novejšo opremo, ki pa mora imeti najmanj enake oz. boljše tehnične in funkcionalne karakteristike z garancijo minimalno 3 leta.
V primeru najema oz. vzdrževanja opreme, mora ponudnik za čas pogodbe zagotavljati nadomestno opremo.
|
|
G. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Kneza Koclja 10, OE Zobozdravstvo (2 vhoda), Maribor
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Element |
Tip |
Opis |
kom |
|
|||
|
Alarmne centrale |
|
|
|
||||
1 |
Centrala |
Ademco Vista 20
|
Centrala v ohišju, 8/16 con, (razširitev + 9-48 con z uporabo do 5kos. modulov 4219/4229, oziroma brezžično do 40 con z modulom serije 5800), 3 samostojne particije, 1 skupna particija, spomin za 250 dogodkov, kontrola PTT linije, 48 uporabniških kod |
1 |
|
|||
2 |
Javljalnik IR |
Bravo 2
|
Senzor IR, polje pokritja 18×18m, sabotažna zaščita, temperaturna kompenzacija, napajanje 8,2 - 16V, tokovna poraba 8mA ob mirovanju ter 10mA ob alarmu, temperatura delovanja od -20 do 60 stopinj celzija. |
9 |
|
|||
3 |
Kodirnik |
Ademco 6128
|
Kodirnik-adresibilna LCD tipkovnica, osvetljen ekran, prikaz con, motenj,… |
2 |
|
|||
4 |
Mars RKO
|
Mars RKO
|
Štiri kanalna radijska tipka |
2 |
|
|||
5 |
Mars RKS |
Mars RKS |
Sprejemnik Mars RKS - SD 10 RF Sprejemnik (433,92 MHz), možno vpisati do 10 RKO T408, en relejski izhod, 12 Vdc. |
1 |
|
|||
6 |
AKUMULATOR |
AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah
|
Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah |
1 |
|
|||
7 |
Video domofonski set |
SAV 410 Y
|
1x video Č/B monitor |
1 |
|
Vsa oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, vendar mora zagotavljati iste ali boljše karakteristike.
V primeru zastarele opreme, lahko izvajalec ponudi novejšo opremo, ki pa mora imeti najmanj enake oz. boljše tehnične in funkcionalne karakteristike z garancijo minimalno 3 leta.
V primeru najema oz. vzdrževanja opreme, mora ponudnik za čas pogodbe zagotavljati nadomestno opremo.
Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja
Vzdrževanje sistemov javljanja požara, plina, temperature in izlitja vode in video nadzora:
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA, PLINA, TEMPERATURE IN IZLITJA VODE NA OBJEKTU Xxxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxx 0 in Vošnjakova 2-4
OPREMA
|
Opis |
Količina |
EM |
1. |
Hochiki FIRELINE 2 (2LDC) Analogna adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, z 2 adresabilnima zankama s 127 elementi (nadaljna širitev ni možna). |
1,00 |
Kos |
2. |
Hochiki YBN-R/3 Podnožje za adresibilne javljalnike požara Hochiki |
131,00 |
Kos |
3. |
Hochiki ALK-E Adresibilni optični javljalnik Hochiki |
131,00 |
Kos |
4. |
Hochiki SDP-2 Vzorčna komora z cevjo in adresibilnim xxxxxxxxxxxx |
0,00 |
Xxx |
5. |
Hochiki SR Mounting Box Podnožje za ročni javljalnik požara Hochiki. |
16,00 |
Kos |
6. |
Hochiki HCP-E Adresibilni ročni javljalnik požara z ohišjem Hochiki. |
16,00 |
Kos |
7. |
Hochiki CHQ-DIM(SCI) Adresibilni vmesnik 2 vhoda (nenadz.) ter izolatorjem - Hochiki |
17,00 |
Kos |
8. |
Hochiki CHQ-MRC(SCI) Adresibilni vmesnik 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem- Hochiki |
15,00 |
Kos |
9. |
Hochiki YBO-R/3(Red) Podnožje adresibilne sirene CHQ-WPK |
16,00 |
Kos |
10. |
Hochiki CHQ-WS2 Adresibilna sirena za samostojno montažo v zanko |
16,00 |
Kos |
11. |
DSC PC1616 New Power Komunikator - Centrala DSC PC1616 New Powers kodirnikom za prenos signalov in AKU 7Ah/12V (4 urni test) |
1,00 |
Kos |
12. |
12V 12 Ah Akumulator 12V 12 Ah |
2,00 |
Kos |
13. |
Označevalna pl. Označevalna ploščica 20*30 |
195,00 |
Kos |
14. |
Označevalna pl. Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013 |
16,00 |
Kos |
15. |
Označevalna pl. Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013 |
16,00 |
Kos |
Sprejem signalov na Varnostno nadzorni center izvajalca
Sprejem signala in intervencija iz sistema za avtomatsko javljanje plina
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Vošnjakova 2-4
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Ulica talcev 5 (objekt C-Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino - parkirna hiša), Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx 00 (pralnica)
Sprejem signala in intervencija iz sistema za javljanje vloma
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Vošnjakova 2-4, Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, OE Zobozdravstvo, Kneza Koclja 10 (stari del), Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, OE Zobozdravstvo, Kneza Koclja 10 (novi del ), Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Tezno, Xxxxxxxxx 00x, Xxxxxxx
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxx 0, Xxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Xxxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71, Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Tabor, Jezdarska ul. 10, Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Ulica talcev 5 (objekt C-Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino), Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Ulica talcev 5, Avtopark
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Rače, Xxxx xxxxx 0, Xxxx
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Dispanzer za študente, Ob Parku 5
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30
Sprejem signala in intervencija iz sistema za javljanje požara
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Vošnjakova 2-4, Maribor
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Ulica talcev 5 - objekt C- Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx 00
Sprejem signala klica v sili iz dvigal in intervencija
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Vošnjakova 2- 4 (objekt A) – 3 dvigala
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 0 (objekt D) – 1 dvigalo
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx 00 – 0 xxxxxxx
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Kneza Koclja 10 – 2 dvigali
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Dispanzer za študente, Ob Parku 5 – 1 dvigalo
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Pobrežje, Cesta XIV. Divizije 30 – 1 dvigalo
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Nova vas, Cesta Proletarskih brigad 71, Maribor – 1 dvigalo
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Zdravstvena postaja Slivnica, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Orehova vas - 1 dvigalo
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Ulica talcev 5 (objekt C-Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino) – 1 dvigalo
Sprejem signala alarma klica v sili - panik alarm
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx (metadontska ambulanta)
Nadzor prostorov
Sistemski prostor informatika (Xxxxxxxxxx xxxxx 0-0 – xxxx)
Video nadzor:
Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx (metadontska ambulanta)
Vzdrževanje obstoječega sistema videonadzora v metadonski ambulanti.
2. sklop – Nadzorni sistem za hladilnike
Naročnik je pripravil javno naročilo z možnostjo predložitve ponudb na dva načina (najem ali nakup), ki mora biti pripravljena v skladu s postavljenimi zahtevami. Izbral pa bo tisti način, ki bo za posamezen sklop ekonomsko in poslovno najugodnejši (ali najem ali nakup).
Naročnik želi vzpostaviti enoten sistem nadzora temperatur hladilnikov v katerih hrani cepiva, reagente,... Rešitev naj omogoča enostaven dostop do podatkov preko spletne aplikacije poenoteno za vse naprave zavoda. Aplikacija mora omogočati izpis grafa temperatur, možnost izvoza v PDF, možnost izvoza v excel,.. ipd.). Kreiranje hierarhije uporabnikov, za vse vključene senzorje na enem mestu. V primeru alarma mora omogočati pošiljanje obvestil (elektronsko sporočilo, SMS,…) uporabniku, ki je dodeljen za omenjeno napravo.
Minimalne zahteve aplikacije in funkcionalnosti:
enotna vstopna točka za vse hladilnike
možnost nastavitve prijave večih uporabnikov zaradi dodelitve vpogleda in nadzora za dotični hladilnik
kreiranje administratorja, ki ima nadzor in vpogled nad vsemi hladilniki
zgodovina temperatur se mora beležiti vsaj za obdobje enega leta (možnost grafičnega izpisa grafa temperatur, možnost izvoza v PDF, možnost izvoza v excel,.. ipd.)
nastavitev alarmov: (min/xxx xxxx), max. čas odprtja vrat,.. ipd.
nadzor vlage
pošiljanje alarma v obliki elektronskega sporočila in SMS sporočila.
Lokacije in število hladilnikov za priklop v omenjen sistem:
2x hladilnik (lokacija Ulica Talcev)
2x hladilnik (lokacija Vošnjakova)
6x hladilnik + 1x zamrzovalna skrinja – laboratorij (lokacija Xxxxx xxxxx 00)
1x hladilnik + 1x zamrzovalna skrinja – laboratorij (Vošnjakova ulica)
1x hladilnik (lokacija Študentska amb. Ob parku 5)
Obseg storitve:
Ponudnik mora ponuditi vrsto storitve, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste storitve za vsak posamezen sklop.
Storitev, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.
Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.
VIII. DOPOLNITEV PONUDB
V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.
Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.
IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB
Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:
ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji
ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje
in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene z DDV po posameznem sklopu.
Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.
X. CENA IN PLAČILNI POGOJI
Cena v ponudbi je enaka ali nižja za obdobje enega leta in mora biti izražena v evrih, oblikovana po pariteti fco lokacije naročnika - razloženo. Vsebovati mora vse stroške (sprejem signalov na VNC, fizično varovanje, najem sistemov tehničnega varovanja, sprejem signala klica v sili iz dvigala in intervencija …., montažo/demontažo opreme, morebitno zavarovanje in poučitev uporabnika, zapisnike, vsa poročila, ki jih naročnik potrebuje, poročila vseh dogodkov za predložitev zunanjim institucijam) popuste in rabate in DDV.
Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen storitev pri proizvajalcih (varovanje in poizvedovalne dejavnosti) preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.
Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.
DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove, ali premalo obračunan DDV, je na strani ponudnika.
O morebitnih akcijskih popustih je dolžan ponudnik sproti obveščati naročnika in jih zaračunavati po akcijskih cenah.
Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Plačilni pogoji: Naročnik bo blago/storitev plačal v roku 30 dni od izvedbe, ob pravilni izstavitvi e-računa.
XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA
Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.
XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI
IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE
1. Ocenjevanje ponudb
Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene z DDV po posameznem sklopu.
2. Izbira najugodnejše ponudbe
Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena.
XIII. PODIZVAJALCI
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
XIV. SKUPNA PONUDBA
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
XVI. STATUSNE SPREMEMBE
V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.
Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:
če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,
če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.
Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.
XVII. VARIANTNE PONUDBE
Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
XVIII. OBVEZE PONUDNIKA
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.
XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA
Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
XXI. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 7. 11. 2019.
XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE
Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.
XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE
Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.
XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.
Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.
XXV. OPOZORILA
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.
XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:
objave obvestila o naročilu
objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika
prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:
2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.
Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.
V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.
Priloga: 11x
PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.1. PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti, podajamo ponudbo, št.: …………….
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa
(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)
Opis blaga (obkroži ponujeni sklop): VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa (najem/nakup):
1. sklop: Varovanje in video nadzor 2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike
|
NAJEM: Končna cena sklopa: ……………………………… € z DDV
Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV
Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..
NAKUP: Končna cena sklopa: ……………………………… € z DDV
Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV
Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..
Navedba podizvajalcev ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….
|
Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ……………………………………………………. …………………………………………………….
Veljavnost ponudbe: 7. 11. 2019
|
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe Žig
PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.2. PODATKI O PONUDNIKU
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa
|
Firma oz. ime ponudnika:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Telefon:
|
Mobilni telefon:
|
E - naslov:
|
Kontaktna oseba:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži
DA NE |
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa
|
Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:
|
Naslov:
|
Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)
|
Matična številka:
|
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad: |
Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)
|
Telefon:
|
Mobilni telefon:
|
E - naslov:
|
Kontaktna oseba:
|
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
|
Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE |
(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH
(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa
I z j a v l j a m o ,
da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.
Naziv in sedež podizv./partn. |
Vrsta, opis dela podizv./partn. |
Količina (delež v %) |
Rok izvedbe del |
Vrednost v € brez DDV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.
da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.
da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji
Priloga:
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.5. VZOREC
POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM
ki jo skleneta
ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik
Matična številka: 5054095
Identifikacijska številka za DDV: SI49672509
in
……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot izvajalec
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
I. PREDMET
1. člen
Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po postopku naročila male vrednosti, za izvedbo storitve, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma (v nadaljevanju pogodbe).
2. člen
S tem dokumentom se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.
3. člen
Predmet: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa:
1. sklop: Varovanje in video nadzor
2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike.
Predmet javnega naročila je najem/nakup, montaža in demontaža sistema tehničnega varovanja, sprejem signala alarma vloma, sprejem signala alarma temperature, sprejem signala alarma požara, sprejem signala alarma plina in dima, video nadzor, sprejem reševanja oseb iz dvigal, interveniranje, klic v sili, vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja, video nadzor ter fizično varovanje objektov + najem/nakup nadzornega sistema za hladilnike.
Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.
Podpis odgovorne
osebe:
II. KOLIČINA IN VRSTA STORITVE
4. člen
Količina in vrsta storitve je razvidna iz specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.
Predmet javnega naročila je najem/nakup, montaža in demontaža sistema tehničnega varovanja, sprejem signala alarma vloma, sprejem signala alarma temperature, sprejem signala alarma požara, sprejem signala alarma plina in dima, video nadzor, sprejem reševanja oseb iz dvigal, interveniranje, klic v sili, vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja, video nadzor ter fizično varovanje objektov + najem/nakup nadzornega sistema za hladilnike.
III. KVALITETA IZVEDBE
5. člen
Izvedba storitve mora ustrezati obstoječim standardom in atestom, normativom in zahtevam naročnika iz opisa storitve.
IV. ČAS IN NAČIN IZVEDBE
6. člen
Izvajalec pristopi k izvajanju del, ki so predmet pogodbe takoj po podpisu te pogodbe. Izvajalec s podpisom pogodbe izrecno poudarja, da je seznanjen s stanjem v objektu in da nepoznavanje razmer v objektu ne more biti razlog za povišanje izvedbene cene, niti za prekinitev pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da bo z deli pričel po uvedbi v delo oziroma dne ………………. in skladno s terminskim planom, ki je priloga k tej pogodbi, dokončal predvidoma do …………………….
V primeru montaže nove opreme je dolžan izvajalec odmontirati naročnikovo opremo na lastne stroške.
Terminski plan se lahko spremeni s soglasjem pogodbenih strank in bosta v tem primeru pogodbeni stranki določili nov terminski plan. Dokler ni določen nov terminski plan, velja terminski plan v obstoječi vsebini.
Izvajalec je naročniku odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju pogodbe nastane po njegovi krivdi.
Izvajalec zagotavlja 24-urno dežurno službo vse dni v tednu za servisiranje in odpravo napak in pomanjkljivosti na opremi.
Izvajalec mora ob intervencijskem klicu naročniku opraviti servis in odpravo napake v 24 urah.
Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom.
Podpis odgovorne
osebe:
V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM
7. člen
O dokončanju del sestavita pooblaščeni osebi pogodbenih strank zapisnik o končanju del, v katerem se natančno ugotovi predvsem:
ali izvedena dela in storitve ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
datum začetka in dokončanja del,
kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti in roke;
morebitna odprta, med pooblaščenimi osebami pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,
ugotovitev o sprejemu in izročitvi dokumentacije.
Po uspešno opravljenem pregledu del naročnik in izvajalec opravita končni prevzem in podpišeta zapisnik o končnem prevzemu.
8. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,
tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ……………………………………………………………,
tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………
VI. CENA
9. člen
Stranki se dogovorita za cene po predračunu v skupni vrednosti 1. sklopa …………….. z DDV in 2. sklopa……………€ z DDV, ki izhajajo iz ponudbe in so sestavni del te pogodbe.
Cena v ponudbi je enaka ali nižja za obdobje enega leta in mora biti izražena v evrih, oblikovana po pariteti fco lokacije naročnika - razloženo. Vsebovati mora vse stroške (sprejem signalov na VNC, fizično varovanje, najem sistemov tehničnega varovanja, sprejem signala klica v sili iz dvigala in intervencija …., montažo/demontažo opreme, morebitno zavarovanje in poučitev uporabnika, zapisnike, vsa poročila, ki jih naročnik potrebuje, poročila vseh dogodkov za predložitev zunanjim institucijam) popuste, rabate in DDV.
Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen storitev pri proizvajalcih (varovanje in poizvedovalne dejavnosti) preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.
Podpis odgovorne
osebe:
Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.
DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja DDV. Rizik za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove, ali premalo obračunan DDV, je na strani ponudnika.
O morebitnih akcijskih popustih je dolžan ponudnik sproti obveščati naročnika in jih zaračunavati po akcijskih cenah.
Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.
VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA
10. člen
Naročnik se zaveže blago/storitev plačati v 30 dneh od dobave/izvedbe, ob pravilni izstavitvi e-računa, na račun izvajalca, št.: ……………………………………………………..
Naročnik se zaveže najem opreme plačevati mesečno, in sicer zadnjega v mesecu za pretekli mesec, na račun izvajalca, št.: ………………………………………………..
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
11. člen
Izvajalec se obvezuje, da:
bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK,
da bo predložil mesečna poročila, iz katerih so razvidni vsi dogodki na objektu;
da bo izvedel storitev, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.
IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12. člen
Naročnik se obvezuje:
prevzeti naročeno storitev,
poravnati finančne obveznosti do izvajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca,
da bo, v skladu s 67a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe – okvirnega sporazuma za 1. sklop preveril, ali je na dan tega preverjanja izpolnjen pogoj iz točke 1.2, 1.3 in 1.4 iz zahteve Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca.
Podpis odgovorne
osebe:
X. GARANCIJA
13. člen
Izvajalec daje za prevzeta dela garancijo _________ let oz. najmanj 3 leta. Garancijski rok teče od takrat, ko izvajalec izvedena dela naročniku preda.
Ob prevzemu bo izvajalec del predložil pisno garancijsko izjavo, kjer bodo jasno razvidni garancijski pogoji ter garancijska doba za posamezne dele naprav skladno pogodbenemu obsegu.
XI. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA
14. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku
je nična.
XII. ZAUPNOST PODATKOV
15. člen
Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe.
Vsi podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave. V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.
XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI
16. člen
Izvajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Podpis odgovorne
osebe:
Izvajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:
-………………………………………………..
- ……………………………………………….
Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).
Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Podpis odgovorne
osebe:
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.
XIV. VELJAVNOST POGODBE
17. člen
Pogodba se sklepa za obdobje enega leta (predvidoma od 0. 0. 2019 do 0. 0. 2020). Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
18. člen
Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.
XV. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
Podpis odgovorne
osebe:
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun
20. člen
Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.
21. člen
Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.
22. člen
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.
V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.
23. člen
Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.
Št.: Št.:
Datum: Datum:
PRODAJALEC NAROČNIK:
PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.6. PREDRAČUN
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa
NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA
Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračun vpisati: neto ceno na enoto mere (EM) brez DDV, % popusta, % DDV, in končno vrednost s popustom in DDV po posameznem sklopu za najem in nakup.
Ponudnik je dolžan vpisati skupno neto vrednost, skupno vrednost popustov/rabatov in skupno vrednost DDV (ki so upoštevani pri izračunu končne vrednosti predračuna) ter končno vrednost predračuna po posameznem sklopu za najem in nakup.
OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
VAROVANJE, razdeljeno v štiri sklope |
NAJEM KONČNA CENA v € (z DDV in popustom) |
NAKUP |
|
1. sklop |
Varovanje in video nadzor
|
|
|
2. sklop |
Nadzorni sistem za hladilnike
|
|
|
Ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti« še enkrat naloži obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v excell tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.
Priloga:
Specifikacija predračuna za najem in nakup
Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa
I z j a v l j a m o , d a
izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;
bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili izjavo v skladu s 14. členom ZIntPK;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
da zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste storitve po posameznem sklopu;
vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;
smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave
i n p r i l a g a m o
obrazec ESPD (enotni evropski dokument)
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.
fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudnik naloži zahtevano potrdilo v .pdf obliki.
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
Priloga:
PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) – 1. SKLOP
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa – 1. sklop: Varovanje in video nadzor
I z j a v l j a m o ,
da smo v preteklih petih letih pri poslovnih partnerjih izvajali storitev, ki se nanaša na predmet javnega naročila (fizično in tehnično varovanje) in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj treh poslovnih partnerjev:
Poslovni partner z
navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje
tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)
da smo v preteklih petih letih pri poslovnih partnerjih izvajali storitev video nadzora z vsaj tremi nadzornimi kamerami, ki se nanaša na predmet javnega naročila in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj treh poslovnih partnerjev:
Poslovni partner z
navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje
tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)
Naročnik lahko reference preverja in iz obravnave izločil ponudnika z slabimi oz. neresničnimi, zavajujočimi referencami.
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.8. STROKOVNA PRIPOROČILA (REFERENCE) – 2. SKLOP
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa – 2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike
I z j a v l j a m o ,
da smo v preteklih petih letih pri poslovnih partnerjih izvajali storitev Nadzora sistema za hladilnike z vsaj petimi senzorji nadzora temperature, ki se nanaša na predmet javnega naročila in si pri njih (na podlagi izkušenj, zanesljivosti in ugleda) pridobili strokovna priporočila (reference) – navedba vsaj treh poslovnih partnerjev:
Poslovni partner z
navedbo kontaktne osebe Poslovno sodelovanje
tel. št. in e-naslovom Predmet posl. sodelovanja (od – do)
Naročnik lahko reference preverja in iz obravnave izločil ponudnika z slabimi oz. neresničnimi, zavajujočimi referencami.
Kraj:
Datum: Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.9. IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IZVEDBE
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa
I z j a v l j a m o ,
da bo izvedba storitve ustrezala postavljenim zahtevam naročnika iz opisa, veljavnim normativom, obstoječim standardom in atestom,
da smo naročniku odgovorni za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju pogodbe nastane po naši krivdi,
da zagotavljamo 24-urno dežurno službo vse dni v tednu za servisiranje in odpravo napak in pomanjkljivosti na opremi,
da bomo ob intervencijskem klicu naročniku opraviti servis in odpravo napake v 24 urah;
da imamo tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero imamo izdano ustrezno dovoljenje;
da bomo opravili montažo in demontažo opreme;
da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
da imamo redno zaposlene in strokovno usposobljene delavce, ki bodo sposobni izvesti pogodbo;
da smo usposobljeni in imamo potrdilo za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja proizvajalca Hochiki in Ademco (dokazilo proizvajalca) – v primeru, da naročnik obdrži obstoječo opremo.
i n p r i l a g a m o
terminski plan, ki se lahko spremeni s soglasjem pogodbenih strank in bo v tem primeru narejen nov terminski plan. Dokler ni določen nov terminski plan, velja terminski plan v obstoječi vsebini.
Priloge:
Kraj: Podpis odgovorne osebe
Datum: Žig
PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.10. SEZNAM STROKOVNEGA KADRA – za 1. sklop
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa – 1. sklop: Varovanje in video nadzor
Za izvedbo javnega naročila imamo naslednje število strokovnega kadra skladno z izobrazbo:
|
|
Operater VNC |
|
Pooblaščeni inženir VS |
|
Varnostnik |
|
Varnostniki za reševanje iz dvigal |
|
Ponudnik mora imeti zaposlenih najmanj:
4 varnostne tehnike
2 operaterja VNC-ja
1 pooblaščenega inženirja VS
10 varnostnikov
3 usposobljene varnostnike za reševanje iz dvigal (dokazila)
Ponudnik mora predložiti še:
kopijo licence za varovanje ljudi in premoženja
kopijo licence za upravljanje z VNC
kopijo pogodbe za nadomestni VNC ter kopijo licence za nadomestni VNC
kopijo licence za varovanje oseb
kopijo licence za izvajanje sistemov tehničnega varovanja
kopijo licence za načrtovanje varnostnih sistemov
kopijo licence za odvode gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja
Priloga:
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.11. POSEBNA PRILOGA PONUDBE – za 1. sklop
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa – 1. sklop: Varovanje in video nadzor
i z j a v l j a m o
da je iz tabele jasno in nedvoumno razvidna specifikacija ponujene opreme (najem/nakup)
A. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Xxxxx xxxxx 00, Xxxxx xxxxxx 0, Ulica talcev 5 in Xxxxxxxxxx xxxxx 0-0, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Xxxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx 0-0, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJE KLICA V SILI
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Nova vas, Proletarskih xxxxxx 00, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Xxxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Tezno, Xxxxxxxxx 00x, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Tabor, Xxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxx
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, Zdravstvena postaja Kneza Koclja 10, OE Zobozdravstvo (2 vhoda), Maribor
SPECIFIKACIJA OPREME ZA SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN4-S/19 OBRAZEC
III.11. POSEBNA PRILOGA PONUDBE – za 2. sklop
PONUDNIK: _______________________________________________________________
Predmet javnega naročila: VAROVANJE, razdeljeno v dva sklopa – 2. sklop: Nadzorni sistem za hladilnike
i z j a v l j a m o
da je iz tabele jasno in nedvoumno razvidna specifikacija ponujene opreme (najem/nakup)
Zap. št. |
Element |
Proizvajalec in tip |
Opis |
kom |
cena/kom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kraj:
Datum:
Podpis odgovorne osebe
Žig
2/2
p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx |