DOKUMENTACIJA
DOKUMENTACIJA
v zvezi z oddajo javnega naročila blaga
na infrastrukturnem področju po odprtem postopku skladno s 40. členom ZJN-3
(v nadaljevanju tudi: "razpisna dokumentacija")
Naročnik: | Komunala Trebnje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx |
Predmet javnega naročila: | Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje za obdobje petih let |
Vrsta postopka | Odprti postopek |
Oznaka | JN-15/2022 |
Št. objave na Portalu javnih naročil: | |
Št objave na TED: | |
Datum izdelave: | |
.
Komunala Trebnje d.o.o. |
Direktor: |
Xxxxxx Xxxxxxx |
KAZALO
1. SPLOŠNI DEL 3
I. NAROČNIK 3
II. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 3
III. PRAVNA PODLAGA 4
V. PONUDNIK 4
VI. SKUPNA PONUDBA 4
VII. PODIZVAJALEC 5
VIII. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV 6
IX. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 6
X. VARSTVO PODATKOV 6
XI. OBRAZEC ESPD ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE 7
XII. PREDLOŽITEV PONUDBE, MESTO IN ROK ODDAJE PONUDBE 7
XIV. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 7
XV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 8
XVII. SKLENITEV POGODBE 8
XVIII. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 8
XXI. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE 13
XXII. INSTRUMENTI ZAVAROVANJA 14
2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE z opisom predmeta naročila 16
1. SPLOŠNI DEL
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: "ZJN-3") Komunala Trebnje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 8210 Trebnje oddaja javno naročilo blaga po odprtem postopku na infrastrukturnem področju in vabi ponudnike k oddaji ponudbe v skladu s to dokumentacijo.
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da pripravite ponudbo v skladu s temi navodili in zahtevami naročnika. Predložite vse zahtevane listine v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja na portalu javnih naročil. Sestavni del dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov, objavljeni na portalu javnih naročil.
Kontaktna oseba: Xxxxx Xxxxxxxx, telefonska št.: 07 3481 271, elektronski naslov: info@komunala- xxxxxxx.xx. Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav s pridobivanjem in uporabo dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov).
Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Za vsebino dokumentacije so relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa morebitna ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj omenjeni način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Ponudnikom priporočamo, da dokumentacijo natančno in z dolžno skrbnostjo preučijo ter redno vse do roka za oddajo ponudbe spremljajo objave na portalu javnih naročil.
I. NAROČNIK
Naročnik je javno podjetje KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, matična št.: 5243858000, ID za DDV: SI 96907436, telefonska številka: 07 3481 260, telefax: 07 3481 282, elektronski naslov: xxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
II. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Predmet naročila: | Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje za obdobje petih let |
Razdelitev na sklope: | NE |
Variantne ponudbe | NE |
Rok za izvedbo naročila: | Vzpostavitev sistema v roku enega (1) meseca dni – sukcesivne dobave vodomerov s opremo glede na prejeta naročila v roku petih (5) delovnih dni od prejema posameznega naročila |
Oddaja ponudb (datum, ura) | Datum:9.12.2022 Ura:10:00 |
Odpiranje ponudb (datum, ura) | Datum: 9.12.2022 |
Ura:14:00 | ||||||
Dokumentacija | v | zvezi | z | oddajo | javnega | Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe |
naročila | Tehnične specifikacije z opisom naročila | |||||
Vzorec pogodbe | ||||||
Vzorci instrumentov zavarovanja | ||||||
Predmet naročila je vzpostavitev sistema za daljinsko odčitavanje vodomerov in dobava vodomerov z radijskimi oddajniki in drugo potrebno opremo ter izvedba montaž in servisov.
Kakovost dobavljenih materialov mora ustrezati veljavnim standardom in deklaracijam ter zahtevam, navedenim v razpisni dokumentaciji.
Tehnične zahteve za posamezne materiale so navedene v poglavju 2. Tehnične specifikacije
Količine v tej dokumentaciji so zgolj ocenjene in se lahko spremenijo glede na dejanske potrebe naročnika. Naročnik naroča blago časovno in količinsko glede na svoje potrebe. Skupne količine so okvirne in naročnik se ne zavezuje, da bo naročil celotno predvideno količino blaga.
Variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
III. PRAVNA PODLAGA
Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje v Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila.
IV. JEZIK IN DENARNA ENOTA
Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je pripravljena v slovenskem jeziku. Gospodarski subjekt mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih (EUR), na največ dve decimalni mesti.
Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil primeren rok. Stroške prevoda nosi gospodarski subjekt.
V. PONUDNIK
Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v zvezi z njim ne obstojijo razlogi za izključitev, je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti ter tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo javnega naročila.
VI. SKUPNA PONUDBA
Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov, ki poda skupno ponudbo. Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupina gospodarskih subjektov, ki oddaja skupno ponudbo mora ponudbi priložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega izhaja vsaj sledeče:
- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakoniti zastopnik, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom,
za sprejem pošiljk in podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del ter deleža v % od vseh del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekt v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter soglašajo z vsemi pogoji in zahtevami, ki jih vsebuje,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, pri čemer bo vodilni partner v računih/situacijah prikazal obračun deležev plačil vsem partnerjem in morebitnim nominiranim podizvajalcem,
- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- dogovor o nosilcu obveznosti predložiti instrument zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini.
Vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v skupni ponudbi mora izkazati, da v zvezi z njim niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in predmetna dokumentacija v XIX. točki.
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3 in predmetna dokumentacija v
XX. točki, se ugotavlja kumulativno, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače.
Dela, za katera je zahtevana referenca lahko prevzame le gospodarski subjekt, ki to referenco izkaže in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne zmogljivosti za izvedbo.
V primeru, da bo javno naročilo oddano skupini gospodarskih subjektov, ki so oddali skupno pogodbo, menjava ali izstop gospodarskega subjekta tekom izvedbe predmeta naročila ni mogoča brez soglasja naročnika. Naročnik bo soglasje zavrnil, v kolikor skupina po izstopu gospodarskega subjekta ne bi izpolnjevala pogojev, ki jih določa predmetna dokumentacija ali je gospodarski subjekt, ki želi izstopiti skladno z oddano ponudbo prevzel po mnenju naročnika bistveni del javnega naročila.
VII. PODIZVAJALEC
V primeru, da bo gospodarski subjekt v ponudbi navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:
- v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih izvajalcev,
- v ponudbi predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev skladno s 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo za neposredna plačila, če podizvajalec to zahteva in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
Med izvedbo javnega naročila mora gospodarski subjekt naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer v roku petih (5) dni po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora gospodarski subjekt skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke, podatek o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, v zvezi s katerim obstojijo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega in šestega odstavka 75. člena ZJN-3, razen če bo razlog iz 2. odstavka saniran s popravnim mehanizmom. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi , če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o predlogu za postavitev ali zamenjavo podizvajalca odločil v najkrajšem možnem času po prejemu popolnega predloga.
V primeru, da ne bo neposrednih plačil podizvajalcem skladno z 94. členom ZJN-3 bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v roku 60 dni od plačila končne situacije/računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, da so podizvajalci prejeli plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika s potencialno sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja za predpisano obdobje.
VIII. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV
Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.
Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
Naročnik bo preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.
V primeru, da gospodarski subjekt uporablja zmogljivost drugih subjektov, morajo zahteve iz XIX. točke ter zahteve pod 1. in 2. XX. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi ti subjekti.
Za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, je v ponudbi potrebno priložiti obrazec ESPD ter druga dokazila, s katerim izkazujejo izpolnjevanje zahtev iz zgoraj navedenih točk dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
IX. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljene na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.
X. VARSTVO PODATKOV
Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma pri izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Podatke, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN‐3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«).
Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so
Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN‐3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.
XI. OBRAZEC ESPD ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/XXXX/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v xml. ali pdf. obliki ali pa ga le naloži, pri čemer se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
XII. PREDLOŽITEV PONUDBE, MESTO IN ROK ODDAJE PONUDBE
Ponudnik predloži ponudbo v sistem e-JN v elektronski obliki do 9.12.2022 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži obrazec 1.0 – podatki o ponudniku in ponudbi v razdelek »Predračun« (dostopen javnosti na odpiranju), obrazec 2.0 - Ponudbeni predračun pa naloži v razdelek »Ostale priloge«. V primeru razhajanj med podatki iz obrazca 1.0. in obrazcem 2.0, kot veljavni štejejo podatki v ponudbenem predračunu.
Ostale zahtevane priloge naloži v razdelek »Ostale priloge«, ESPD izjavo/e pa shrani v ustrezni razdelek
»ESPD - ponudnik« ali »Ostale priloge«.
Ponudnik predloži ponudbo v sistem e-JN, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: "Navodila za uporabo e-JN"), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
XIII. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9.12.2022 in se bo začelo ob 14:00 uri.
dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
XIV. PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v ponudbi. Ponudnika se izključi, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.
Naknadno vključevanje gospodarskih subjektov ter zahtevanih kadrov in referenc (razen v primeru izključitve gospodarskega subjekta zaradi podanih razlogov za izključitev skladno z ZJN-3) pred oddajo naročila ni dopustno, po oddaji pa le, če bi bila sicer ogrožena izvedba naročila skladno s pogodbo, če so izpolnjeni zahtevani pogoji za priznanje sposobnosti in ob soglasju naročnika.
V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
XV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Naročnik najkasneje v devetdesetih (90) dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.
XVI. PRAVNO VARSTVO
Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).
XVII. SKLENITEV POGODBE
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.
XVIII. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB
Za priznanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 od
75. do 80. člena in pogoje, določene v tej razpisni dokumentaciji.
V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, s podizvajalci ali se sklicuje na druge subjekte, katerih zmogljivosti uporabi glede izpolnjevanja pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi, vsak izmed podizvajalcev, ki jih gospodarski subjekt navede v ponudbi ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo.
Naročnik bo sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne samouprave ali nosilcev javnih pooblastil oziroma bo pozval gospodarski subjekt, da v postavljenem roku predloži ustrezna potrdila. Če pozvani gospodarski subjekt v postavljenem roku ne predloži zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo.
Zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezane družbe. Zato bo na poziv naročnika izbrani ponudnik v roku osem (8) dni od prejema poziva posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih teh oseb,
- povezanih družbah.
Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe in povezane družbe firmo, sedež, delež lastništva oziroma matično številko povezane družbe.
V primeru delniških družb se pri pripravi izjave upošteva stališče Komisije za preprečevanje korupcije, da se navede le tiste delničarje, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku izločil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma enotnem informacijskem sistemu. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt v zvezi z ekonomskim in finančnim pogojem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. | |
2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan |
izločil gospodarski subjekt, če bo pri | ESPD. |
preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil, da | |
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih | |
dajatev in drugih denarnih nedavčnih | |
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja | |
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost ter neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50,00 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt v zvezi z ekonomskim in finančnim pogojem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. | Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma enotnem informacijskem sistemu. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
3. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku izločil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt v zvezi z ekonomskim in finančnim pogojem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma enotnem informacijskem sistemu. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
4. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku izločil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma enotnem informacijskem sistemu. Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
v zvezi z ekonomskim in finančnim pogojem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. | |
5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku izločil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da: − se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami ali, − če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije ali, − če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta ali, − je gospodarski subjekt kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt v zvezi z ekonomskim in finančnim pogojem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD in - krovna izjava (obrazec št. 4.0). |
1. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD in - krovna izjava (obrazec št. 4.0). |
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma enotnem informacijskem sistemu. | |
V primeru skupne ponudbe ali ponudbe z podizvajalci morajo gospodarski subjekti izpolnjevati ta pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. | Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
2. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da v zadnjih 6 mesecih od izdaje potrdila podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD in: - izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev za sodelovanje (obrazec št. 7.0) |
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati tudi vsak izmed partnerjev. | |
Naročnik bo v fazi ocenjevanja ponudb pozval vodilnega ponudnika k predložitvi sledečega dokazila | |
BON-2, S.BON-1 ali S.BON-1/P ali potrdila o neblokiranem transakcijskem računu za vse transakcijske račune gospodarskega subjekta | |
3. Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da je v obdobju treh (3) let pred potekom roka za oddajo ponudb (od 9.12.2019 dalje) kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvajal vsaj tri (3) dobave istovrstnega blaga v obdobju najmanj enega (1) leta, in sicer vsaj eno (1) v višini 50.000 EUR brez DDV letno ter dve (2) v poljubni višini. Za istovrstno blago se šteje dobava vodomerov, navedenih v ponudbenem predračunu. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z naročnikom, obračun, potrdilo o izplačilu in drugo) o izvedbi referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri naročniku. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD ter: - referenca – tabela (obrazec št. 12.0) |
4. Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da je ponujena strojna in programska oprema kompatibilna z programsko opremo, ki jo uporablja naročnik. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD ter: - izjava ponudnika programske opreme – radijskega sistema (obrazec št. 8.0). |
5. Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da ponujeni radijski oddajniki zagotavljanja minimalno deset (10) let delovanja brez zamenjave baterije. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD ter: - izjava – minimalni čas delovanja izjava (obrazec št. 9.0). |
4. Gospodarski subjekt mora zagotoviti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz te dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. | Dokazilo: Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD ter: - krovna izjava (obrazec št. 4.0). |
XXI. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi največjega števila točk, ki jih prejme ponudba.
Število točk posamezne ponudbe se izračuna po sledeči formuli, ki upošteva merilo A: "Skupna ponujena cena" ter merilo B: "Garancijski rok za vodomere ter radijske oddajnike".
Merila za ocenjevanje ponudb | Največje število točk |
A | Skupna ponujena cena | 90 točk |
B | garancijski rok za vodomere ter radijske oddajnike | 10 točk |
SKUPAJ | 100 točk | |
A: "Skupna ponujena cena"
Število točk na podlagi merila A se izračuna po sledeči formuli:
Število točk na podlagi merila A | = | najnižja skupna ponujena cena brez DDV | X 90 točk |
ponudnikova skupna ponujena cena brez DDV |
B: "Garancijski rok za vodomere ter radijske oddajnike"
Število točk na podlagi merila A se izračuna po sledeči formuli:
Število točk na podlagi merila B | garancijski rok tri (leta) | = | 0 točk |
garancijski rok od pet (5) do šest (6) let | 5 točk | ||
garancijski rok več od šest (6) let | 10 točk |
V primeru, da imata po analizi ponudb dve ponudbi enako število točk naročnik izbere ponudbo z javnim žrebom.
Cene na enoto mere iz predračuna so za čas prvih treh (3) let trajanja te pogodbe fiksne in nespremenljive.
Po preteku treh (3) let od datuma sklenitve pogodbe se cene lahko spremenijo, ko kumulativno povečanje skupnega indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (vir: xxx.xxxx.xx; Skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih) preseže štiri odstotke (4%) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povišanje indeksa cen ponovno preseže štirih odstotkov (4%) vrednosti od zadnjega povišanja cen. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80%) povišanja indeksa cen. Breme dokazovanja okoliščin za morebitno spremembo cen nosi dobavitelj.
XXII. INSTRUMENTI ZAVAROVANJA
Gospodarski subjekt mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti do naročnika, naročniku predložiti ustrezne instrumente zavarovanja.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik kot instrument zavarovanja za resnost ponudbe predloži naročniku bianko menico in pripadajočo menično izjavo (priloga C/1). Instrument zavarovanja se mora glasiti na 3% ponudbene cene brez DDV in mora veljati do izteka obdobja veljavnosti ponudbe. Instrument zavarovanja mora ponudnik predložiti v originalu na xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Trebnje v zaprti kuverti, na kateri mora biti navedeno »Ne odpiraj – instrument zavarovanja - Dobava vodomerov« in naslov pošiljatelja
na hrbtni strani. Instrument mora prispeti na naslov naročnika pred rokom za odpiranje ponudb.
Instrumente zavarovanja neizbranih gospodarskih subjektov bo naročnik vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, izbranemu gospodarskemu subjektu pa po predložitvi instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo instrument zavarovanja za resnost ponudbe vnovčil, če gospodarski subjekt:
- po roku za oddajo ponudbe umakne ponudbe ali
- zavrne sklenitev pogodbe ali
- po sklenitvi pogodbe ne predloži instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani gospodarski subjekt bo v skladu s pogodbenimi določili predložil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2), v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Instrument zavarovanja mora veljati v obdobju veljave pogodbe.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani gospodarski subjekt bo v skladu s pogodbenimi določili predložil bianko menico in pripadajočo menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/3) v višini pet odstotkov (5%) skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV.
Ob izteku veljavnosti pogodbe bo izbrani gospodarski subjekt v skladu s pogodbenimi določili predložil dodaten instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/3) v višini pet odstotkov (5%) vrednosti blaga (za katerega bo garancijski rok tekel po zaključku pogodbe) vključno z DDV. Instrument zavarovanja mora veljati še najmanj trideset (30) dne po izteku garancijskega roka za zadnje dostavljeno pošiljko blaga.
XXIII. IZDELAVA PONUDBE
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene priloge v vrstnem redu, kot so zahtevane.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo v nadaljevanju navedeni obrazci in priloge.
Obrazec 2.0 | PONUDBENI PREDRAČUN |
Obrazec 3.0 | ESPD OBRAZEC |
Obrazec 4.0 | |
Obrazec 5.1 | POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC – pravna oseba |
Obrazec 5.2 | POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC – fizična oseba |
Obrazec 6.0 | SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ DAVČNE EVIDENCE |
Obrazec 7.0 | IZVAJA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV ZA SODELOVANJE |
Obrazec 8.0 | IZJAVA PONUDNIKA PROGRAMSKE OPREME – RADIJSKEGA SISTEMA |
Obrazec 9.0 | IZJAVA O MINIMALNEM ČASU DELOVANJA |
Obrazec 10.0 | IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI |
Obrazec 11.0 | SEZNAM PODIZVAJALCEV |
Obrazec 12.0 | REFERENCE - TABELA |
Priloga A | VZOREC POGODBE |
Priloga B/1 | VZOREC INSTRUMENTA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE |
Priloga B/2 | VZOREC INSTRUMENTA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
Priloga B/3 | VZOREC INSTRUMENTA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI |
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.
Pri skupni ponudbi je obrazcu št. 1.0 – Podatki o ponudniku in ponudbi potrebno navesti, da gre za skupno ponudbo, vodilnega partnerja ter vse partnerje ter navesti katera dela prevzema in njihovo vrednost skladno s točko VI. te dokumentacije.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v tem postopku javnega naročila v skladu Zakonom o upravnem postopku imenovati pooblaščeno osebo za vročanje v Republiki Sloveniji.
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora glede na prevzeti posel predložiti izpolnjen ESPD in naročnikove predloge, izpolnjene z zahtevanimi podatki.
Dokazila se zloži povrsti, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.
2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE z opisom predmeta naročila
Opredeljene tehnične zahteve so minimalni standard, dovoljene so boljše karakteristike. Ponudbe, ki po tehničnih zahtevah ne bodo najmanj enake opredeljenim v povpraševanju, bodo kot neprimerne
Predmet naročila je dobava novih vodomerov s pripadajočimi radijskimi oddajniki in drugo pripadajočo opremo ter izvedba montaž in servisov, vse navedeno s tehničnimi karakteristikami, kot opisano v nadaljevanju.
1) Predpisane zahteve za vodomere (volumetrični ali ultrazvočni):
vodomer DN 20-3/4" z w-M-Bus modulom:
- nazivni pretok MID (Q3): 4,
- točnostni razred najmanj R160 - horizontalno in vertikalno
- vodomer mora imeti začetni pretok manjši ali enak 2 l/h
- dolžina: 190 mm,
- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 brez možnosti kondenziranja,
- številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden indikator pretoka zaradi kontrole puščanja,
- ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera,
- nameščen in programiran zahtevani radijski oddajnik (kot določeno v točki 2) za takojšnje odčitavanje,
- horizontalna in vertikalna vgradnja,
- na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo protipovratnega ventila.
2) Predpisane zahteve za radijske oddajnike:
Vsi radijski oddajniki morajo biti v celoti kompatibilni s pripadajočimi vodomeri.
Radijski oddajnik mora biti nameščen neposredno na vodomer oz. integriran brez kabla med vodomerom in radijskim oddajnikom. Radijski oddajnik oziroma vodomer mora imeti optični vmesnik za programiranje, ponastavitev in posebna odčitavanja.
Namestitev radijskega oddajnika (tako ob prvi instalaciji, kot tudi ob menjavi, servisu,…) ne sme poškodovati žiga, žig pa mora ostati viden.
Opremljeni morajo biti z kompaktnimi radijskimi moduli w-M-Bus po OMS standardu 868 MHz EN 13757- 3.
Izpolnjevati morajo tudi naslednje zahteve:
- baterijsko napajanje najmanj 12 let,
- zaščita IP 68,
- zaznavanje smeri pretoka,
- zaznavanje puščanja,
- zaznavanje zaustavitve merila,
- zaznavanje odstranitve modula (če ni integriran),
- zaznavanje predimenzioniranega in poddimenzioniranega merila,
- delovno območje -15 do +55 C°,
- moč max 25 mW,
- interval pošiljanja najmanj 20 sec.
Odčitavanje vodomerov se izvaja s pomočjo že obstoječih ročnih terminalov in obstoječe programske opreme. Naročnik ima naslednjo obstoječo opremo:
- programska oprema: eMR.
- programska oprema za obračun komunalnih storitev: 3tav.
Ponudnik mora vključiti v ponudbo licenco za gonilnik in vzdrževanje za obdobje 5 let, ki nadgrajuje programsko opremo eMR fusion, ki jo naročnik že uporablja.
Ponudnik mora naročniku dostaviti dešifrirani ključ ali gonilnik in zagotoviti doživljenjsko brezplačno podporo za ponujene radijske vodomere.
Ponudnik mora vključiti v ponudbo sprejemnik radijskih signalov kompatibilen z ponujenimi radijskimi oddajniki in obstoječo strojno in programsko opremo naročnika.
Ponudnik jamči, da je življenjska doba baterijskega modula v radijskem vodomeru vsaj 12 let
Ponudnik mora v ceno vključiti vse stroške integracije ponujenih vodomerov v obstoječo strukturo naročnika.
Ponudnik opreme mora priložiti izjavo proizvajalca oziroma distributerja števcev, da razpolaga z vso potrebno tehnično podporo za izdelavo in nadaljnjo podporo ponujenega sistema vodomerov.
Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika tekom postopka preverbe ponudbe dostaviti en delujoči komplet vse ponujene opreme za potrebe preverjanja tehničnih karakteristik oziroma testiranja ponujene funkcionalnosti.
Ponudnik mora ponuditi vsaj tri letno garancijo za delovanje radijskih oddajnikov in vodomerov od datuma vgradnje vodomera.
Ponudnik ponuja dobavni rok: 5 delovnih dni.
Ponujene cene morajo biti določene "DAT" (Incoterms 2010) skladišče naročnika na lokaciji naročnika Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx. Zajemati morajo morebitne popuste.
V ponudbenem predračunu so navedene okvirne količine za dobo pet (5) let. Količine v tej dokumentaciji so zgolj ocenjene in se lahko spremenijo glede na dejanske potrebe naročnika. Naročnik naroča blago časovno in količinsko glede na svoje potrebe. Skupne količine so okvirne in naročnik se ne zavezuje, da bo naročil celotno predvideno količino blaga.
Ponudnik mora ponudbi priložiti za vsak posamezen proizvod:
- izjave o lastnostih, izdane s strani proizvajalca ali dobavitelja,
- spričevala ali certifikate o skladnosti s standardom, izdane s strani zunanje organizacije (pooblaščenega evropskega organa za certificiranje), ki potrjuje skladnost proizvodov s standardom,
- spričevala ali certifikate o skladnosti, izdanega s strani zunanje organizacije (pooblaščenega evropskega organa za certificiranje), ki potrjuje skladnost proizvodov v stiku s pitno vodo.
Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika dostaviti vzorec ponujenega materiala.
Obrazec 1.0 – Podatki o ponudniku in ponudbi
PONUDBA
št.:
V postopku oddaje javnega naročila storitev po odprtem postopku "Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje za obdobje petih let", objavljeno na portalu javnih naročil dne pod št. objave .
Naročniku izjavljamo, da podajamo predmetno ponudbo (ustrezno obkrožiti):
• kot samostojni ponudnik (samostojna ponudba)
• kot vodilni partner v skupini ponudnikov (skupna ponudba)
• kot samostojen ponudnik s podizvajalci (samostojna ponudba s podizvajalci)
Naročniku izjavljamo, da smo skrbno preučili vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, obiskali in natančno preučili posredovane podatke in vse druge dejavnike, ki bi lahko imeli vpliv na ceno in smo v celoti razumeli vso dokumentacijo, ugotovili, da ne vsebuje nobenih napak ali drugih pomanjkljivosti. V skladu s tem ponujamo izvedbo predmetnega javnega naročila.
Vrednost ponudbe brez DDV | |
Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje za obdobje petih let | EUR |
DDV 22% | EUR |
Skupaj z DDV | EUR |
(z besedo: evrov in /100).
2. Ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb. V primeru neskladja med obrazcem 1.0 in obrazcem
2.0 velja obrazec 2.0.
PODATKI O PONUDNIKU
Firma: | |
Naslov: | |
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba: | |
Elektronska pošta kontaktne osebe: | |
Matična številka: |
Identifikacijska številka za DDV: | |
Številke transakcijskih računov: | |
Telefon: | |
Telefax: | |
Elektronska pošta: | |
Pooblaščena oseba za vročanje pošte v Sloveniji1 |
PODATKI PARTNERJA V PONUDBI
Firma: | |
Naslov: | |
Zakoniti zastopnik: | |
Kontaktna oseba: | |
Elektronska pošta kontaktne osebe: | |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka za DDV: | |
Številke transakcijskih računov: | |
Telefon: | |
Telefax: | |
Elektronska pošta: | |
Pooblaščena oseba za vročanje pošte v Sloveniji2 | |
Vrsta del, ki jih bo prevzel partner: | |
Količina del, ki jih bo prevzel partner: | |
Vrednost del, ki jih bo prevzel partner: |
Ponudnik/Vodilni partner: |
1 Izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji
2 Izpolni gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji
(ime in priimek pooblaščene osebe) |
žig |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše ponudnik. V primeru skupne ponudbe se obrazec dopolni tako, da vsebuje vse partnerje.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži obrazec 1.0 – podatki o ponudniku in ponudbi v razdelek »Predračun«
V primeru skupne ponudbe je priloga obrazcu tudi ustrezen akt o skupni izvedbi naročila skladen s točko VI. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ga ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Ostale priloge«.
Obrazec 2.0 – Ponudbeni predračun
PONUDBENI PREDRAČUN
Gospodarski subjekt predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ponudbeni predračun.
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži ponudbeni predračun v razdelek »Ostale priloge«
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tehničnih specifikacij, ki jih naloži v razdelek
»Ostale priloge«
Obrazec 3.0 – ESPD
ESPD OBRAZEC
Gospodarski subjekt predloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD obrazec.
ESPD obrazec izpolni in predloži gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni ponudbi ter drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno usposobljenostjo.
ESPD se naloži v sistemu e-JN v ustrezni razdelek »ESPD - ponudnik« ali »Ostale priloge«
Obrazec 4.0 – Krovna izjava
KROVNA IZJAVA
Naročniku pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev, ter pod temi pogoji pristopamo k izvedbi javnega naročila,
- so vse izjave, ki smo jih podali v postopku oddaje javnega naročila resnične in verodostojne ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu in se zavezujemo naročniku na njegov poziv dati pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih,
- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička,
- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije,
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- imamo zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija, oprema) za kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz te dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila,
- bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika,
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo in bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- bomo v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe predložili naročniku ustrezni instrument finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti v vsebini, višini in z rokom veljavnosti v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
- da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 158/20 in 3/22 – ZDeb)
- bomo v primeru, da bomo izbrani kot ponudnik na naročnikov poziv v 8. dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika in dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila,
- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje
ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več,
- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,
- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- nismo kršili obveznosti kot jih določa drugi odstavek 3. člena ZJN-3,
- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil,
- nismo sodelovali pri pripravi predmetnega postopka javnega naročanja,
- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije,
- smo sposobni za opravljanje dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oziroma za dela, ki jih prevzemamo.
- se strinjamo z dogovorom o fiksnih cenah za prva tri (3) leta veljavnosti pogodbe, sklenjene na podlagi predmetna javnega naročila ter načinu morebitnega spreminjanja cen v odvisnosti od skupnega indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih ter skladno s pogodbo, ki je sestavni del predmetnega javnega naročila,
- da smo sposobni zagotavljati dobavo blaga v količinah in kvaliteti v skladu s pogoji predmetne razpisne dokumentacije,
- da za vse ponujene materiale razpolagamo z ustreznimi dokazili o skladnosti materialov s CE, atesti, certifikati, dokazili o zdravstveni ustreznosti materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in drugimi dokazili, ki omogočajo vgradnjo materiala brez dodatnih administrativnih postopkov,
- bomo vse pomanjkljivosti blaga ali programske opreme, ugotovljene ob prevzemu ali kasneje ali tekom garancijskega roka, odpravil v primernem roku,
- bomo na poziv naročnika predložili dokazila oziroma vzorec/ce blaga, ki ga bo naročnik zahteval v roku, ki ga bo postavil naročnik.
V tej ponudbi nastopamo kot:
(samostojni) xxxxxxxx, (vodilni) partner, podizvajalec
Firma: | |
Naslov: | |
Zakoniti zastopnik |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka za DDV: | |
Telefon: | |
Elektronska pošta: |
Gospodarski subjekt: |
(ime in priimek pooblaščene osebe) |
žig |
(podpis) |
Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec 4.0 v razdelek »Ostale priloge«
Obrazec 5.1 – Pooblastilo gospodarski subjekt
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC
Naročniku pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
(naziv pooblastitelja)
Pooblaščam Komunalo Trebnje d.o.o. Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje, da za potrebe izpolnjevanja pogoja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe
Firma: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka za DDV: |
Kraj: | Gospodarski subjekt: |
Datum: | |
(ime in priimek pooblaščene osebe) | |
žig | |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše vsak subjekt, ki je udeležen pri izvedbi javnega naročila –
samostojni ponudnik, vodilni partner, partner (v primeru skupne ponudbe), podizvajalec.
Obrazec 5.2 – Pooblastilo član organa ali zastopnik
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC
Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaščam naročnika (Komunala Trebnje d.o.o., Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje) da za potrebe izpolnjevanja pogoja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: | |
Datum rojstva: | |
Kraj rojstva: | |
Identifikacijska številka za DDV: | |
Država rojstva: | |
Naslov stalnega/začasnega bivališča: | |
Državljanstvo: |
Kraj: |
Datum: |
(ime in priimek) |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec se izpolni, datira, žigosa in podpiše za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, in člane upravnik, vodstvenih in nadzornih organov vsakega subjekt, ki je udeležen pri izvedbi javnega naročila – samostojni ponudnik, vodilni partner, partner (v primeru skupne ponudbe), podizvajalec.
Pooblastilo članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz kazenske evidenc mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša.
Obrazec 6.0 – Soglasje
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ DAVČNE EVIDENCE
Naročniku pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in na dan, ko oddajmo ponudbo:
- nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v višini, ki bi presegala 50,00 EUR,
- imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
V zvezi z gornjo izjavo soglašamo, da naročnik Komunala Trebnje d.o.o., Metelkova ulica 30, 8210 pridobi podatke iz davčne evidence Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada
.
Firma: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka za DDV: |
Kraj: | Gospodarski subjekt: |
Datum: | |
(ime in priimek pooblaščene osebe) | |
žig | |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše vsak subjekt, ki je udeležen pri izvedbi javnega naročila – samostojni ponudnik, vodilni partner, partner (v primeru skupne ponudbe), podizvajalec.
Obrazec 7.0 – Izjava – ekonomski in finančni pogoj
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV ZA SODELOVANJE
Naročniku pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- v zadnjih 6 mesecih od izdaje potrdila nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti in
- bomo na poziv naročnika v roku, ki ga bo določil naročnik v dokazilo gornji navedbi predložili obrazec BON-2, S.BON-1 ali S.BON-1/P ali/in potrdila o neblokiranem transakcijskem računu za vse transakcijske račune gospodarskega subjekta
V tej ponudbi nastopamo kot:
(samostojni) xxxxxxxx, (vodilni) partner
Firma: | |
Naslov: | |
Zakoniti zastopnik | |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka za DDV: | |
Telefon: | |
Elektronska pošta: |
Gospodarski subjekt: |
(ime in priimek pooblaščene osebe) |
žig |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše vsak subjekt, ki je udeležen pri izvedbi javnega naročila – samostojni ponudnik, vodilni partner, partner (v primeru skupne ponudbe).
Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec 7.0 ter prilogo v razdelek »Ostale priloge«
Obrazec 8.0 – Izjava – ponudnika programske opreme
IZJAVA PONUDNIKA PROGRAMSKE OPREME – RADIJSKEGA SISTEMA
izjavljamo, da smo podjetju INFOTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, matična številka: 1228030000 predložili v pregled sledečo dokumentacijo oziroma, da nam je prej navedeno podjetje potrdilo, da je strojna oprema, ki jo ponujamo, kompatibilna z programsko opremo, ki jo uporablja naročnik KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, matična številka: 5243858000.
Ponudnik je predložil sledečo dokumentacijo v vpogled:
− tip in vrsta radijskega oddajnika
− tip in vrsta ostale opreme, ki je del sistema za radijsko odčitavanje
− tehnično dokumentacijo
− sistemsko programsko opremo
− dešifrirni xxxxx xxx xxxxxxxx
− dovoljenje proizvajalca strojne opreme za odčitavanje števcev z obstoječo programsko opremo naročnika v času življenjske dobe ponujenega radijskega sistema ter brezplačno uporabo potrebnih gonilnikov ali sistemske programske opreme, ki je potrebna za podporo ali odčitavanje v času življenjske dobe ponujenega radijskega sistema
Priloga:
- Izjava INFOTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, matična številka: 1228030000 da je ponujena strojna oprema kompatibilna z obstoječo programsko opremo naročnika in s tem je omogočeno daljinsko odčitavanje ponujene strojne opreme.
Ponudnik: |
(ime in priimek pooblaščene osebe) |
žig |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner.
Obrazec 9.0 – Izjava – minimalni čas delovanja
IZJAVA O MINIMALNEM ČASU DELOVANJA
izjavljamo, da radijski oddajnik vodomera, ki ga ponujamo zagotavlja minimalno
let (najmanj 10 let) delovanja brez zamenjave baterije
Priloga:
- Atest ali certifikat ali potrdilo proizvajalca baterije o dobi delovanja.
Ponudnik: |
(ime in priimek pooblaščene osebe) |
žig |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner.
Obrazec10.0 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI
Naročniku pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
Naziv podizvajalca, matična številka | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
in pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.
Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.
Kraj: | Ponudnik: |
Datum: | |
(ime in priimek pooblaščene osebe) | |
žig | |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše ponudnik, kadar namerava izvesti javno naročilo s
podizvajalcem. Obrazca ni potrebno izpolniti kadar ponudnik ne nastopa s podizvajalci. Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec 10.0 v razdelek »Ostale priloge«
Obrazec 11.0 – Seznam podizvajalcev
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Naziv podizvajalca | ||
Polni naslov | ||
V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo | Obkrožite/označite | |
DA | NE | |
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca | ||
Matična številka podizvajalca | ||
Davčna številka podizvajalca | ||
Transakcijski račun podizvajalca | ||
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | ||
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | ||
Vrednost del brez DDV | ||
Kraj izvedbe | ||
Rok izvedbe | ||
V primeru, da podizvajalec zgoraj obkroži, da zahteva neposredno plačilo, bo naročnik skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 terjatve podizvajalca do izvajalca v zvezi s izvedbo predmetnega javnega naročila, plačeval neposredno na transakcijski račun podizvajalca, na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom/situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj: | Podizvajalec: |
Datum: | |
(ime in priimek pooblaščene osebe) | |
žig | |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše podizvajalec. Obrazca ni potrebno izpolniti kadar ponudnik ne nastopa s podizvajalci.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec 11.0 v razdelek »Ostale priloge«
Obrazec 12.0 – Reference - tabela
Zap. št. | Številka sklopa | Naročnik (naziv, naslov) | Opis dobav vključno z količino | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek, telefon in elektronski naslov |
1. | |||||
2. | |||||
3. |
Kraj: | Gospodarski subjekt: |
Datum: | |
(ime in priimek pooblaščene osebe) | |
žig | |
(podpis) |
Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše ponudnik.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec 12.0 v razdelek »Ostale priloge«
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
- vzorec pogodbe (priloga A)
- vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (priloga B/1)
- vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga B/2)
- vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (priloga B/3)
PRILOGA A
POGODBA |
sklenjena med |
KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 8210 Trebnje, matična številka 5243858000, davčna številka SI 96907436, ki jo zastopa direktor Xxxxxx Xxxxxxx (v nadaljevanju "naročnik") |
in |
., , matična številka , davčna številka SI , ki ga zastopa (v nadaljevanju "dobavitelj") |
(naročnik in dobavitelj v nadaljevanju skupaj "pogodbeni stranki") |
1.1 Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: |
- je naročnik v skladu s Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS v nadaljevanju: "ZJN-3".) izvedel postopek za oddajo javnega naročila po odprtem postopku na infrastrukturnem področju za: " Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje za obdobje petih let ", - je dobavitelj v prej navedenem postopku oddal ponudbo št. (v nadaljevanju: "ponudba") in bil na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila z dne izbran za dobavitelja. |
2.1 Predmet pogodbe je vzpostavitev sistema za daljinsko odčitavanje ter sukcesivna dobava vodomerov in druge opreme za daljinsko odčitavanje v skladu s ponudbo. 2.2 S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzame obveznost vzpostaviti sistem za daljinsko odčitavanje ter opravljati sukcesivno dobavo vodomerov in druge opreme za daljinsko odčitavanje za obdobje petih (5) let od sklenitve oziroma do višine pogodbene vrednosti, kar nastopi prej. 2.3 Predmet pogodbe je natančneje določen z razpisno dokumentacijo ter ponudbo. 2.4 Kvaliteta materiala mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti, oziroma zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno z navodili za uporabo v slovenskem jeziku. |
3.1 Cena vključuje pariteto "DAT" (Incoterms 2010) praviloma skladišče naročnika na lokaciji naročnika Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx.
Ob upoštevanju okvirnih količin znaša pogodbena vrednost:
EUR | brez DDV |
EUR | DDV |
EUR | (vključno z DDV) |
(z besedo: evrov in /100).
Pogodbeni stranki se dogovorita za cene, kot izhajajo iz ponudbe, ki so fiksne in nespremenljive za obdobje prvih treh (3) let po sklenitvi pogodbe. Cena na enoto velja tudi za morebitne presežne količine. Po preteku treh (3) let od datuma sklenitve pogodbe se cene lahko spremenijo, ko kumulativno povečanje skupnega indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (vir: xxx.xxxx.xx; Skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih) preseže štiri odstotke (4%) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povišanje indeksa cen ponovno preseže štirih odstotkov (4%) vrednosti od zadnjega povišanja cen. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80%) povišanja indeksa cen. V primeru, da je dobavitelj upravičen do spremembe cen v skladu s gornjimi navedbami, mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predložiti zahtevo za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.
3.2 V ceno so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, vključno s prevozom na lokacijo naročnika, stroški dela, materiala, pakiranja, embalaže, zavarovanja prevozov in tovorov, pridobitve vseh predpisanih atestov, javnih dajatev, davkov, stroškov izdelave ponudbe, stroškov integracije v obstoječo strukturo naročnika in ostalih stroškov.
3.3 Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po materialu. Predvidene količine so okvirne in naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja števila nakupov v količini in vrednosti kot izhaja iz ocene v razpisni dokumentaciji in ponudbi. Naročnik se s to pogodbo ne obvezuje, da bo naročil določene količine materiala. Naročnik bo po tej pogodbi naročal dobave materiala časovno in količinsko glede na svoje potrebe.
4. Vzpostavitev sistema ter sukcesivna dobava
4.1 Dobavitelj se obvezuje vzpostaviti sistem za daljinsko odčitavanje v roku enega (1) meseca dni od sklenitve predmetne pogodbe in izvajati sukcesivne dobave vodomerov s pripadajočo opremo v roku petih (5) delovnih dni od dneva oddaje naročila v delovnem času naročnika na lokacijo naročnika Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx (DAT, Incoterms 2010).
4.2 V nujnih primerih se dobavitelj zavezuje dostaviti predmet naročila v roku dveh (2) delovnih dni od časa oddaje naročila, pri čemer se taki primeri lahko nanašajo zgolj na manjše število vodomerov (manj kot 20 kosov) s pripadajočo opremo.
4.3 Rok dostave je mogoče podaljšati samo v primeru odobritve naročnika ali v primerih višje sile. V kolikor dobavitelj želi podaljšati rok za dostavo mora naročniku posredovati obrazloženo prošnjo za podaljšanje roka.
5. Naročanje, prevzem materiala, reklamacije
5.1 Po vzpostavitvi sistema daljinskega odčitavanja se dobava blaga izvaja sukcesivno na podlagi sprotnih naročil naročnika. Naročila bo naročnik posredoval dobavitelj po elektronski pošti, telefaksu ali telefonu. 5.2 Prevoz opravi dobavitelj sam ali pa zato pooblasti drugega prevoznika. Prevoz mora potekati v skladu z veljavnimi sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti pošiljke ter varnost manipulacije. 5.3 Dobava se šteje za pravilno izvršeno, ko dobavitelj naročniku izroči predmet naročila, vključno z vso zahtevano dokumentacijo (navodila za montažo, dokazila – ateste, morebitno dokazilo o zdravstveni ustreznosti materialov in pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o uspešnem prevzemu. 5.4 Dobavitelj mora zagotoviti reden in brezplačen prevzem morebitne odpadne embalaže skladno z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z embalažo. 5.5 Dobavitelj mora ob predaji naročniku predložiti prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena vrsta materiala, cena brez davka na dodano vrednost, cena z davkom na dodano vrednost in prevzeta količina. Oseba, pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in kakovostni prevzem. Dejanske količine se morajo ujemati z naročenimi količinami in s količinami, navedenimi v dobavnici. 5.6 Prevzem materiala, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi. 5.7 Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeni material oziroma ga zamenjati. Dobavitelj je dolžan zavrnjeni material zamenjati z ustreznim naslednji delovni dan. V primeru, ko naročnik vrne dobavitelju neustrezen material je upravičen dobavitelju obračunati stroške vračila. 5.8 Če naročnik ob kasnejši uporabi materiala ugotovi skrite napake, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija. V primeru, ko naročnik vrne dobavitelju neustrezen material je upravičen dobavitelju obračunati stroške vračila. 5.9 Postopek reklamacije se prične na podlagi prijave naročnika. Dobavitelj mora reklamacijo rešiti čimprej, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni. Naročnik lahko zahteva, da mi dobavitelj izroči drugo blago brez napake ali da prvega popravi. V primeru nepravočasno rešene reklamacije lahko naročnik odstopi od predmetne pogodbe. 5.10 Vse stroške, povezane z reklamacijami, krije dobavitelj in v nobenem primeru ne bremenijo naročnika. 5.11 Naročnik lahko po lastni presoji preveri kvaliteto dobavljenega materiala pri ustrezno registrirani ustanovi. V kolikor kvaliteta materiala ne ustreza predpisanim zahtevam nosi stroške preverbe dobavitelj, naročnik pa je upoštevajoč točko 14. te pogodbe upravičen odstopiti od te pogodbe. 5.12 V primeru prekoračitve dobavnega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo. |
6.1 Dobavitelj izjavlja, da:
- je v celoti seznanjen z vsemi določili razpisne dokumentacije in
- izpolnjuje vse pogoje za izvedbo predmeta pogodbe.
6.2 Dobavitelj zagotavlja, da bo:
- svoje naloge opravil strokovno, kvalitetno, s skrbnostjo dobrega vestnega dobavitelja, skladno z določili razpisne dokumentacije, morebitnimi tehničnimi specifikacijami, ki jih je priložil ponudbi, veljavnimi predpisi, standardi ter dobrimi običaji,
- dobavljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak, v popolnosti ustreza tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile predložene naročniku,
- bo spoštoval pogodbene roke za dobavo in dobave opravljal tako, da ne bo moten delovni proces naročnika,
- ves čas veljavnosti pogodbe zagotavljal tehnično podporo za vgrajeno blago v delovnem času naročnika in imel organiziran servis za reševanje reklamacij,
- zagotavljal rezervne dele za dobavljeno blago še pet (5) let od zadnje dobave blaga,
- brez obveznosti kakršnegakoli dodatnega plačila ob vzpostavitvi sistema zagotovil izobraževanja osebja naročnika ter nato tudi v preostalem času veljavnosti predmetne pogodbe zagotavljal dodatno izobraževanje osebja naročnika, v kolikor bi naročnik ugotovil, da je to potrebno,
- nemudoma pisno obveščal naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko, vrednostno ali terminsko izvršitev te pogodbe,
6.3 Naročnik se obvezuje:
- dobavitelju pravočasno sporočati potrebne količine materiala,
- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se pogodba izvrši pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- obveščati dobavitelja o ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih,
- spoštovati plačilne obveze, ki izhajajo iz te pogodbe.
7. Obračun, rok in način plačila
7.1 Naročnik plača dejansko dobavljene količine in sicer po potrjenih računih, ki bodo izstavljeni na podlagi potrjenih dobavnic-prevzemnic in cen materiala, kot izhajajo izključno iz cen na enoto, opredeljenih v ponudbi.
7.2 Naročnik bo prejete račune plačal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja št. , odprt pri oziroma na drug transakcijski račun dobavitelja, naveden na računu.
7.3 Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune potrdil ali jim ugovarjal v roku pet (5) dni od dneva njihovega prejema. V primeru reklamacij se plačilo računa zadrži do rešitve reklamacije.
7.4 V kolikor naročnik računa ne potrdi ali zavrne se šteje, da je račun potrdil.
7.5 Račun se posreduje na naslov naročnika. Naročnik poleg klasičnega načina posredovanja računa dobavitelju omogoča posredovanje računa v elektronski obliki.
8. Instrument finančnega zavarovanja
8.1 Dobavitelj se zavezuje v roku petnajst (15) dni po podpisu te pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku instrument zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša EUR z obdobjem veljave enakim obdobju veljave te pogodbe. 8.2 V kolikor dobavitelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnihkoli obveznosti do dobavitelja. 8.3 Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje dobavitelja od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejansko škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti dobavitelja utrpel in zneskom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 8.4 Dobavitelj se zavezuje v roku tridesetih (30) delovnih dni po podpisu te pogodbe izročiti naročniku instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša EUR z obdobjem veljavnosti še najmanj (30) trideset dni po poteku veljavnosti pogodbe. 8.5 Ob izteku veljavnosti pogodbe se dobavitelj zavezuje na poziv naročnika izročiti naročniku dodatni instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za blago, za katerega bo garancijski rok tekel po izteku veljavnosti pogodbe v višini 5% vrednosti navedenega blaga vključno z DDV z obdobjem veljavnosti še najmanj trideset (30) dni po izteku garancijskega roka za zadnje dostavljeno pošiljko blaga. |
9.1 Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal blago, ki ustreza opisu iz tehničnih zahtev razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna, veljavnim predpisom, standardom oziroma ostalim potrdilom ustreznih institucij, ki jih je predložil naročniku ter deklarirani kakovosti na embalaži. 9.2 Dobavitelj daje garancijski rok za brezhibno tehnično delovanje vodomerov in pripadajočih radijskih oddajnikov let, v katerem bo odpravil pomanjkljivosti ali napake. 9.3 Garancijski rok začne teči z dnem vsakokratnega prevzema blaga, to je podpisa zapisnika o uspešnem prevzemu predmeta pogodbe. Dobavitelj zagotavlja, da bo dobavljeno blago v garancijski dobi delovalo brezhibno ob normalni uporabi in v skladu z navodili proizvajalca. 9.4 Poleg splošnih garancijskih pogojev dobavitelj naročniku zagotavlja izrecno jamstvo, da bo predmet pogodbe deloval skladno z opisom in tehničnimi podatki, navedenimi v ponudbi dobavitelja. |
10.1 V primeru, da pride dobavitelj v zamudo glede dobavnega roka in zamuda ni posledica višje sile sme naročnik zaračunati pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) vrednosti neizvršene dobave za vsak koledarski dan zamude, pri čemer sme pogodbe kazen znašati največ deset odstotkov (10 %) vrednosti neizvršene dobave brez DDV. |
11.1 (velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci)
Neposredno plačilu podizvajalcu ni predvideno. Naročnik ob od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v roku 60 dni od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
11.2 (velja v primeru, ko ponudnik ne nastopa s podizvajalcem/ci)
Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za dobavo predmeta pogodbe.
V kolikor bo dobavitelj naknadno vključil podizvajalca, bo vključeni podizvajalec moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora dobavitelj predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k tej pogodbi.
12. Protikorupcijska klavzula in razvezni pogoj
12.1 V kolikor je pri pripravi in/ali sklepanju predmetne pogodbe, kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku pogodbene stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je pogodba nična.
12.1 Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
− če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca,
− če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s:plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
− in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev na način določen v 94. členu ZJN-3 in v skladu z določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
12.2 V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je ta pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.
12.3 Naročnik mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
12.4 Če naročnik roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
13. Veljavnost pogodbe
13.1 Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da dobavitelj izroči naročniku instrument zavarovanja v skladu s točko 8. te pogodbe.
13.2 Pogodba velja za obdobje petih (5) let od sklenitve oziroma glede garancijskih določil vse do izteka zadnjih garancijskih rokov.
14. Odstop od pogodbe
14.1 Naročnik sme brez odpovednega roka odstopiti od te pogodbe v naslednjih primerih:
- če se dobavitelj v času veljavnosti pogodbe ne odzove pravočasno na naročilo naročnika,
- če dobavitelj naročniku v času veljavnosti te pogodbe pravočasno ne dobavi naročene pošiljke,
- če dobavitelj dobavi pošiljko, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti ter ga na zahtevo naročnika ne zamenja v odzivnem času, kot je določen s to pogodbo,
- če dobavitelj ne reši pravočasno reklamacije ali ne zamenja oziroma popravi blago z napako,
- če dobavitelj ne izpolnjuje drugih pomembnih pogodbenih obveznosti ali se zoper njega uveden insolvenčni ali drug postopek z namenom prenehanja obstoja dobavitelja.
14.2 Vsaka izmed pogodbenih strank ima pravico odpovedati to pogodbo s 90 dnevnim odpovednim rokom od dneva prejema pisne odpovedi te pogodbe, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje stranke pogodbe in pod pogojem, da je stranka poravnala svoje obveznosti do druge stranke pogodbe. Dobavitelj se obvezuje v času odpovednega roka dobavljati blago in izvajati storitve do izteka odpovednega roka.
14.3 V primeru odstopa od pogodbe je naročnik dobavitelju dolžan poravnati vse še neporavnane nesporne dobave.
14.4 Xxxxx odpoved se pošlje s priporočeno pošto na naslov pogodbene stranke, ki izhaja iz te pogodbe.
14.5 V kolikor pošiljatelj v roku treh (3) delovnih od dneva odpreme ne prejme potrdila, da je nasprotna pogodbena stranka prejela pisno odpoved, se odpovedni rok šteje od dneva odpreme pisne odpovedi.
15. Predstavnika pogodbenih strank
15.1 Naročnik določa za svojega odgovornega predstavnika in skrbnika pogodbe g. , (tel. št. ; e-pošta: @komunala- xxxxxxx.xx).
15.2 Dobavitelj določa za svojega odgovornega predstavnika in skrbnika pogodbe g. , (tel. št. ; e-pošta: ).
15.3 V kolikor bi pogodbeni stranki spremenili osebi, ki ju s to pogodbo imenujeta za kontaktni osebi, bosta druga drugo o tem pisno obvestili.
16. Končne določbe
16.1 Razpisna dokumentacija ter ponudba sta sestavni del te pogodbe. Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo, predstavljajo celoto in se kot taki interpretirajo. V primeru nasprotij oziroma neskladij glede določenih obveznosti, se za potrebe interpretacije, v kolikor ni drugače dogovorjeno, uporablja naslednji vrstni red: 1. pogodba, 2. ponudba, 3. razpisna dokumentacija.
16.2 V kolikor so ali postanejo posamezna določila te pogodbe v celoti ali delno neveljavna oziroma obstaja v pogodbi praznina, le to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Pogodbeni stranki v takem primeru dogovorita veljavno določilo, ki je najbližje namenu in cilju razveljavljene določbe ter njunim interesom.
16.3 Pogodbeni strani se izrecno dogovorita, da dobavitelj ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli morebitnega dodatka, ki bi bil v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.
16.4 Vse pravice in dolžnosti iz te pogodbe preidejo na pravne naslednike pogodbenih strank. Njuna dolžnost je, da vse obveznosti iz te pogodbe za vse čase preneseta na svoje pravne naslednike.
16.5 Veljavne so le pisne spremembe ali dopolnitve te pogodbe. To velja tudi za spremembo tega določila.
16.6 Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo mogoče rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.
16.7 Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.
16.8 Ponudba je priloga 1 k predmetni pogodbi in njen sestavni del.
Naročnik: KOMUNALA TREBNJE d.o.o. | Dobavitelj: |
Direktor: Xxxxxx Xxxxxxx | Direktor: |
žig Datum: | žig Datum: |
Številka: | Številka: |
PRILOGA B/1
(ponudnik - izdajatelj menice) (kraj in datum)
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
Xxxxxxxxx xxxxx 00
Menična izjava – finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Za zavarovanje za resnost ponudbe v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku »Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje za obdobje petih let« izročamo Komunali Trebnje d.o.o., Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje, eno (1) bianco menico v višini tri odstotke (3%) ponudbene vrednosti z DDV:
(ime in priimek) (podpis pooblaščene osebe)
Komunalo Trebnje d.o.o., Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje, pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini tri odstotke (3%) ponudbene vrednosti in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter vnovči menico v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili ustreznega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.
Pooblaščamo Komunalo Trebnje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, da menico domicilira pri banki: , poslovna enota: , ki vodi naš transakcijski račun št. ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
Ta menična izjava velja do 5.2.2023.
Menična obveznost avtomatično ugasne po izteku zgoraj navedenega roka ne glede na to, ali je instrument zavarovanja vrnjen izdajatelju.
žig (podpis zakonitega zastopnika ponudnika)
Navodilo: Prilogo je potrebno izpolniti ter priložiti bianco menico ter jo posredovati naročniku. Naročnik mora instrument zavarovanja prejeti pred rokom za odpiranje ponudb.
PRILOGA B/2
VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo pomanjkljivosti, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN001040/2018- W01) za (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant (žig in podpis)
Navodilo: Priloge ni potrebno priložiti ponudbi. Ponudnik in subjekti, ki nastopajo v ponudbi z oddajo ponudbe izrecno soglašajo in sprejemajo obveznost predložiti instrument zavarovanja skladen s predmetnim osnutkom v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.
PRILOGA B/3
(ponudnik - izdajatelj menice) (kraj in datum)
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
Xxxxxxxxx xxxxx 00
Menična izjava – finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi po pogodbi št. - , izročamo Komunali Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje, eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:
(ime in priimek) (podpis pooblaščene osebe)
Komunalo Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje, pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 5
% pogodbene vrednosti z DDV in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, če ne bomo svojih pogodbenih obveznosti izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih.
Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.
Pooblaščamo Komunalo Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje, da menico domicilira pri banki:
, poslovna enota: , ki vodi naš transakcijski račun št. ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
Ta menična izjava velja 30 dni več kot je v pogodbi določen garancijski rok, to je do
.
Menična obveznost avtomatično ugasne po izteku zgoraj navedenega roka ne glede na to, ali je instrument zavarovanja vrnjen izdajatelju.
žig (podpis zakonitega zastopnika ponudnika)
Navodilo: Priloge ni potrebno priložiti ponudbi. Ponudnik in subjekti, ki nastopajo v ponudbi z oddajo ponudbe izrecno soglašajo in sprejemajo obveznost predložiti instrument zavarovanja skladen s predmetnim osnutkom v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.