Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ki jo zastopa županja mag. Romana Lesjak matična številka: 5883679000, davčna številka: SI 44743548 bančni račun številka: SI56 0110 0010 0007 227 odprt pri UJP (v nadaljevanju: naročnik) ter...
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
ki jo zastopa županja xxx. Xxxxxx Xxxxxx
matična številka: 5883679000,
davčna številka: SI 44743548
bančni račun številka: XX00 0000 0000 0000 000 odprt pri UJP
(v nadaljevanju: naročnik)
ter
[NAZIV IZVAJALCA],
ki jo/ga zastopa [IME XXXXXXX ZAKONITEGA ZASTOPNIKA],
(v nadaljevanju: izvajalec)
matična številka: [številka]
davčna številka: SI[številka]
bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]
(v nadaljevanju izvajalec)
sta dogovorila in sklenila naslednjo pogodbo
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU REKE MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po odprtem postopku naročanja skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _________________________ z dne __________; ki je postala pravnomočna dne ________________;
se predmet pogodbe iz 2. člena izvede na podlagi popisa del in obračuna del, ki je bil priložen ponudbi izvajalca v postopku javnega naročanja (prilogi 2 in 2/1);
je sestavni del te pogodbe tudi vsa razpisna in ponudbena dokumentacija;
izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da je seznanjen z razpisanimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del;
(v primeru skupne ponudbe): je izvajalec kot vodilni partner pooblaščen za sklenitev te pogodbe v imenu in za račun vseh partnerjev v skupini po skupni ponudbi z dne ________________, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po tej pogodbi;
želita s to pogodbo urediti medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila za Sklop __;
imajo v tej pogodbi besede in izrazi iste pomene, kot so jim dodeljeni v posebnih in splošnih pogojih pogodbe FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, prva izdaja 1999, Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC – rdeča knjiga (v nadaljevanju: Splošni pogoji pogodb), ki se v nadaljevanju omenjajo;
se operacija izvaja v okviru Operativnega programa operativnega programa evropskih strukturnih in investicijskih skladov kohezijske politike za 2014-2020 in Ministrstva za okolje in prostor, Xxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
člen
Predmet pogodbe je izvedba del, ki so bila izvajalcu oddana v postopku javnega naročanja »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU REKE MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM«, pod št. objave _________ in sicer za sklop____________________________.
Vrsta in obseg pogodbeno dogovorjenih del obsega vsa dela navedena v razpisni dokumentaciji ter popisu del, ki je bil priložen ponudbi izvajalca v postopku javnega naročanja (prilogi 2 in 2/1). Ponudba izvajalca s popisom del ter celotna razpisna dokumentacija so sestavni del te pogodbe.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel vsa dela v obsegu skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena in drugimi določbami te pogodbe in sicer vse do popolne izvedbe pogodbenih del.
Dela se bodo izvajala na lokaciji: občine Črna na Koroškem.
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od razpisne in projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje oziroma izvedbe del.
člen
Naslednji dokumenti se štejejo kot sestavni del te pogodbe:
a) ponudba izvajalca številka ___________ z dne ___________,
b) posebni pogoji pogodbe - poglavje 3,
c) splošni pogoji pogodb FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, prva izdaja 1999, Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC – rdeča knjiga,
č) projektna dokumentacija številka ___________ z dne ___________,
d) popisi del s cenami številka ___________ z dne ___________,
e) razpisna dokumentacija številka ___________ z dne ___________ z vsemi prilogami in dokumenti, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
g) shema zaporedja glavnih dogodkov in aktivnosti .
V primeru navzkrižnih določb veljajo določila obrazca pogodbe, nato pa priloge pogodbe po vrstnem redu, kot so naštete zgoraj.
člen
Cena pogodbenih del v trenutku oddaje ter sprejetja ponudbe, glede na predvidene cene po ponudbi izvajalca znaša:
|
Pogodbena cena (v EUR brez DDV) |
Pogodbena cena (v EUR z DDV) |
Sklop 1: tehnološka in strojna oprema čistilne naprave
|
|
|
Sklop 2: izgradnja mostu in ceste |
|
|
Sklop 3: izgradnja kanalizacije |
|
|
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 velja za dela, ki so predmet te pogodbe, obrnjeno davčno breme, tako da je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost naročnik.
Končna cena se oblikuje po načelu: »fiksna cena na enoto mere«, kar pomeni, da se dela obračunajo na podlagi podpisanih stvarno izvršenih količin v gradbeni knjigi izvajalca s strani nadzornika ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen/enoto iz popisa del izvajalca.
Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za izvedbo pogodbenih del predvidenih z razpisno dokumentacijo in to pogodbo. Pogodbena cena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, cest in infrastrukture, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, začasne priključke, porabo energentov, (u)porabo komunalnih storitev, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže, stroške vezane na odvoz odpadkov ne glede na oddaljenost deponije ter vse stroške, vezane na koordinacijo med izvajalcem, podizvajalci, naročnikom, projektantom in nadzorom ter vse ostale stroške navedene v Prilogi 2/1 razpisne dokumentacije. Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena vrednost iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.
Cene na enoto so nespremenljive oziroma fiksne do konca izvedbe vseh del.
Izvajalec jamči, da je ponudbeno ceno sestavil tako, da je predvidel vse okoliščine, ki bi se lahko pojavile ob gradnji in da se cena del po tej pogodbi ne more spremeniti, razen v primeru, če so se pojavile okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob skrbnem pregledu projektne dokumentacije, popisov del, prostorov, materiala in lokacije v skladu s to pogodbo, kar mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo, materialnimi dokazi in poročilom.
člen
SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE (dodatna, nepredvidena dela in spremenjene okoliščine)
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, je potrebno skleniti pisni aneks k tej pogodbi. Dela in material, ki ni naveden v popisu del/ponudbenem predračunu izvajalca, naročnik prizna le na podlagi predhodnega sklenjenega pisnega aneksa k pogodbi in vpisa v gradbeni dnevnik, po vnaprej dogovorjenih cenah.
Pogodbeni stranki soglašata, da za vsa dela iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo cena in kvaliteta, navedena v 4. členu te pogodbe, oziroma če niso zajete v ponudbi, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Če je izvajalec v popisu del/predračunu podal eventualni popust, velja ta popust pri obračunu začasnih mesečnih situacij in končne situacije ter tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.
O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika ter mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.
Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, nova) pozneje naročena dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe in presegajo vrednost 30 % vrednosti predmetne pogodbe, lahko naročnik v skladu in pod pogoji ZJN-3 spremeni pogodbo ali odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem se sklene pisni aneks k tej pogodbi ali pa nova pogodba.
Če naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.
Pogodba se ob izpolnjevanju pogojev lahko spremeni tudi v primeru drugih okoliščin, ki jih določa ZJN-3.
člen
Izvršena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij. Situacije se izstavljajo na podlagi izdelane in potrjene knjige obračunskih izmer v skladu z napredovanjem del in terminskim načrtom in morajo biti potrjene s strani nadzornika. Situacija oziroma račun mora vsebovati poročilo o poteku del ter s strani izvajalca potrjene situacije podizvajalcev, skupaj s specifikacijo plačil po konkretni situaciji.
Izvajalec mora nadzoru predložiti predlog situacije skupaj s knjigo obračunskih izmer najkasneje do 25. dne v tekočem mesecu. Nadzor je dolžan izvajalcu potrditi situacijo v roku 5 dni od njenega prejema. Potrditev izvedenih del s strani odgovornega nadzornika (inženirja) je pogoj za plačilo posamezne situacije.
Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku potrjeno situacijo s strani nadzora do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Situacija se naročniku vroči osebno (v sprejemni pisarni naročnika) ali po pošti.
Na vsaki izstavljeni situaciji mora izvajalec poleg obveznih elementov navesti ustrezen naziv operacije, vse dokumente mora opremiti v skladu z Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 – 2020. Izvajalec mora situacije predložiti v številu izvodov, ki ga naknadno zaradi potreb po poročanju opredeli naročnik pred prvo predložitvijo situacije.
Situacija oziroma račun mora, kot je primerno, vsebovati postavke iz točke 14.3 Splošnih pogojev pogodbe (skladno s spremembami iz posebnih pogojev), ki so izražene v EUR.
Naročnik lahko situacijo, potrjeno s strani nadzora, v roku 15 dni od prejema delno zavrne in v plačilnem roku izvajalcu plača samo nesporni del situacije. V primeru, da naročnik v 15 dneh situacije ne zavrne, se smatra za potrjeno z dnem njenega prejema in jo je naročnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne prejema.
Končno situacijo bo izvajalec izdal na podlagi dokončnega obračuna del po dokončanju pogodbenih del. V primeru, da bo izvajalec v zamudi z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.
Nesporni znesek mesečne(ih) začasne(ih) situacij(e) bo nakazan na transakcijski račun izvajalca.
Naročnik vsako situacijo plača v višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v višini 10% vsake izstavljene situacije brez DDV se zadrži do izdaje potrdila o izvedbi del.
V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonske zamudne obresti.
člen
Rok za dokončanje razpisanih del čistilne naprave in kanalizacije je 31. 12. 2018. Točen terminski plan po posameznih sklopih bo opredeljenem v terminskem planu, ki ga izvajalec predloži v roku 5 dni po ob podpisu pogodbe. Za začetek del se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje 8 dan od dneva podpisa pogodbe.
Izdaja potrdila o prevzemu del za prvi sklop je pogojena z uspešno zaključenim poskusnim obratovanjem vezanim na tehnološko in strojno opremo. Poskusno obratovanje vezano na tehnološko in strojno opremo se izvaja v obdobju enega leta od zaključka izvedbenih del. Po zaključku poskusnega obratovanja so izpolnjeni pogoji za izdajo Potrdila o prevzemu, temu sledi odprava reklamacij v dobi šestih mesecev od izdaje Potrdila o prevzemu. Po uspešni odpravi reklamacij so ob izpolnitvi ostalih pogodbenih obveznosti izpolnjeni pogoji za izdajo Potrdila o izvedbi.
Potrdilo o izvedbi mora biti izdano najkasneje šest mesecev od izdaje Xxxxxxxx o prevzemu, ko izvajalec inženirju dostavi vse zahtevane in predpisane dokumente, finančna zavarovanja in dokonča ter preskusi vsa dela, vključno z odpravo vseh napak.
Za sklop št. 1 mora ponudnik ob zaključku poskusnega obratovanja obvezno s strani inženirja pridobiti Potrdilo o prevzemu, ob zaključku odprave reklamacij pa Potrdilo o izvedbi.
Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:
dogodki, ki so posledica višje sile;
prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;
če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami;
zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.
Če vsa dodatno naročena dela ne presegajo 10 % pogodbene vrednosti z DDV, izvajalec nima pravice uveljavljati podaljšanja roka, rok pa se lahko kljub temu po presoji in s soglasjem naročnika podaljša.
Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.
Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:
dokončanje vseh gradbenih in obrtniških del, ki so predmet pogodbe,
uspešno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo navedenih del,
odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitativnega in kvantitativnega pregleda,
predana vsa zahtevana projektna (PID dokumentacija) in tehnična dokumentacija, listine, atesti, meritve, elaborati, vse potrebne izjave o skladnosti in zanesljivosti in funkcionalnosti vgrajenih naprav in opreme z navodili o uporabi,
uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom o končnem prevzemu in pridobitvi uporabnega dovoljenja oz. z izdajo Potrdila o izvedbi, ki učinkuje pod odložnim pogojem, da izvajalec v pogodbenem roku predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,
ter po pridobitvi Xxxxxxxx o izvedbi, ki ga izvajalec pridobi po odpravi vseh reklamacij po uspešno zaključenem obdobju poskusnega obratovanja z izdanim Potrdilom o prevzemu.
Izvajalec je dolžan v roku 20 dni po prejemu zapisniških pripomb oziroma nepravilnosti, ugotovljenih na kvalitativnem in kvantitativnem pregledu objekta, vse ugotovljene nepravilnosti odpraviti. Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenih rokov. Naročnik si pridržuje pravico podaljšati rok za odpravo napak ugotovljenih na kvalitativnem in kvantitativnem pregledu.
Člen
Obveznosti naročnika so:
ob uvedbi v delo izvajalcu predložiti projektno dokumentacijo in ostale podatke in dokumentacijo, potrebno za realizacijo predmeta pogodbe;
sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z razpisno dokumentacijo;
tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in potrjevati predlagane, s strani nadzornika usklajene spremembe;
zagotoviti finančna sredstva, potrebna za realizacijo predmeta pogodbe;
zagotoviti nadzor izvajalca v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1).
člen
Izvajalec se zavezuje, da bo:
za naročnika opravil dela iz 2. člena te pogodbe s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke, v skladu z navodili naročnika in v skladno s predloženim terminskim planom;
prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno ter v roku, v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi in gradbenimi normativi ter razpisno dokumentacijo;
v primeru morebitnre škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo prevzel breme nastanka škode;
pisno obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del;
vgrajeval material, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter si zanje priskrbel ustrezne certifikate in ateste. Po zaključku del mora izvajalec naročniku predati vso izvajalsko dokumentacijo potrebno za tehnični pregled in primopredajo;
pred pričetkom del naročnika opozoril na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehnične dokumentacije, načrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteval navodila;
pred začetkom izgradnje zapisniško in s TV kamero ugotovil in dokumentiral obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hranil najmanj do konca garancijskega obdobja,
pred začetkom del izdelal in naročniku predložil varnostni načrt gradbišča in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom, če je izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi obvezna;
prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je le-ta potrebna glede na veljavno zakonodajo;
označil gradbišče skladno s predpisi, če je to potrebno glede na veljavno zakonodajo;
takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;
omogočal ustrezen nadzor naročniku;
v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo takoj obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika;
uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
na svoje stroške poskrbel za svoje kadre in osebje na objektu;
zagotovil obvezno prisotnost ogovornega vodje del v času izvedbe del, ter na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;
sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na gradbišču;
strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
spoštoval predpisane in dogovorjene ukrepe s področja požarne varnosti;
samostojno skrbel za vse potrebne ukrepe iz varstva in zdravja pri delu. Za posledice njihove morebitne opustitve prevzema izvajalec polno odgovornost;
v času trajanja del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja, ki so zahtevane z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja so vsebovani v pogodbeni ceni;
izvajal kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…);
sprotne geodetske meritve in kontrole izvedenih objektov;
naročniku predložiti v odobritev podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del,
zagotovil ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje izvedbe del ter po opravljenih delih prostore temeljito očistil ter saniral morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del;
na svoje stroške zagotovil priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitnih drugih energentov;
po končanih delih vzpostavil uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpravil vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih cestah, poteh in pridobil pisna potrdila lastnikov zemljišč, da so zemljišča povrnjena v prvotno stanje;
v primeru če ob izgradnji novih cevovodov pride do poškodovanja obstoječega omrežja (zaradi malomarnosti), takšne okvare / poškodbe saniral;
zagotovil dnevno prisotnost odgovornega vodje del;
takoj po podpisu pogodbe na objektu preveril dejanske mere in z njimi uskladil mere naročene opreme. Naročnik dobavitelju ne bo priznal dodatnih stroškov morebitnega naknadnega prilagajanja opreme dejanskim meram;
varoval poslovno tajnost naročnika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to naročnik posebej zahteva.
Terminski plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 5 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu.
Do končnega prevzema del naročnik ne odgovarja za hrambo in morebitne poškodbe opreme.
člen
Zamenjava izvajalca ali partnerja v skupini ponudnikov je mogoča le ob predhodnem soglasju naročnika. Novi gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse v razpisni dokumentaciji določene pogoje za sodelovanje.
člen
V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.
Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije, ki so tudi sestavni del te pogodbe:
obrazec Udeležba podizvajalcev, z navedbo podizvajalcev in vrsto, obsegom in deležem del, ki jih bo opravljal posamezni podizvajalec (priloga 4/1),
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 4/2) skupaj z izjavo ali zahteva neposredno plačilo in ESPD obrazec za podizvajalca,
pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 4/3)
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.
Izvajalec mora v predlogu za zamenjavo ali vključitvi novega podizvajalca predložiti zgoraj navedene dokumente in naročniku o njem posredovati zahtevane podatke, kot so npr. podatki o njegovi usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, o preteklih izkušnjah pri opravljanju istovrstnih prevzetih delih, ipd.
V roku 10 dneh od prejema predloga, mora naročnik izvajalca pisno obvestiti o odobritvi ali zavrnitvi predloga za zamenjavo ali vključitvi novega podizvajalca.
Novi podizvajalec pred potrditvijo s strani naročnika ne sme pričeti z opravljanjem del. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Podizvajalec mora naročniku pred uvedbo v dela predložiti finančna zavarovanje za zavarovanje gradbene odgovornosti izvajalca del s kritjem škod nastalih naročniku ali tretjim osebam, kot posledica strokovne napake z zavarovalnim kritjem na novem gradbišču in obstoječih objektih s podaljšanim jamstvom za čas garancije in kritjem ekoloških škod sorazmerno z višino vrednosti prevzetega posla po pogodbi.
Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.
Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določeni v tej razpisni dokumentaciji ter v skladu z določbami ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1, v nadaljevanju OZ). V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Če izvajalec po sklenitvi pogodbe z naročnikom sklene pogodbo z novim podizvajalcem, to ne sme biti gospodarski subjekt, ki je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal samostojno ponudbo ali je sodeloval kot partner v skupni ponudbi in je bila njegova ponudbena cena nižja od cene izvajalca. V primeru menjave podizvajalca, vrednost del novega podizvajalca ne sme biti višja od vrednosti del, ki jih je po pogodbi prevzel prvotni podizvajalec, brez predhodne pisne odobritve naročnika.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca. Pri izvajanju del po tej pogodbi bo izvajalec sodeloval z naslednjimi podizvajalci navedenimi v Prilogi I.
V tem členu navedene obveznosti ne veljajo za javno naročilo blaga in za nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške skleniti zavarovanje pri zavarovalnici, ki jo odobri naročnik, in mora naročniku predložiti polico za gradbeno zavarovanje s kritjem v višini sprejetega pogodbenega zneska. Zavarovalna polica za gradbeno zavarovanje mora vsebovati kritja za naslednje zavarovalne vrste:
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec zrakoplova, manifestacije ali demonstracije, izliv vode, zmrzal, led in sneg, snežni plaz, dež, utrganje in zrušenje zemljišča, posedanje tal, gradbene nezgode, vlomne tatvine, poplave, visoke vode, talne vode in stroške čiščenja do 3% sprejetega pogodbenega zneska.
Izvajalec mora prav tako predložiti polico za zavarovanje gradbene odgovornosti izvajalca del s kritjem škod nastalih naročniku ali tretjim osebam, kot posledica strokovne napake izvajalca z zavarovalnim kritjem na novem gradbišču in obstoječih objektih s podaljšanim jamstvom za čas garancije in kritjem ekoloških škod. Zavarovalna vsota za osebne in materialne škode mora biti 500.000€ v minimalno 2x letnem agregatu in maksimalno odbitno franšizo 10.000€ po škodnem primeru. V primeru, da zavarovalna polica vsebuje odbitno franšizo, se znesek odbitne franšize zavaruje iz naslova finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izvajalec bo v roku 15 dni od podpisa pogodbe predložil kopijo zavarovalne police in potrdilo o plačilu celotne premije (fotokopijo – original pa na vpogled).
Predložitev zavarovalnih polic in dokazila o plačilu celotne premije predstavlja pogoj za veljavnost pogodbe.
člen
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti si bo naročnik zadržal znesek vsake mesečno izdane gradbene situacije v višini 10% (z DDV) od vrednosti izdane situacije. Pri tem se zadržani znesek ne obrestuje.
Naročnik bo denarna sredstva skupaj v višini 10% vrednosti pogodbenih oz. izvedenih del (z DDV), izplačal po predaji projekta izvedenih del in dokumentacije za tehnični pregled, uspešno opravljenem tehničnem pregledu in odpravi morebitnih napak, ugotovljenih na tehničnem pregledu, pridobitvi uporabnega dovoljenja ter prejemu končne situacije ter ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku oz. v primeru poskusnega obratovanja po izdaji potrdila o izvedbi.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Izvajalec se za tak primer odpoveduje zahtevku za povrnitev stroškov iz naslova neupravičene obogatitve.
člen
GARANCIJA IN FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika. Za pomanjkljivosti in napake vgrajene opreme, materialov v konstrukciji, izvedbi gradbenih del in kakovosti naprav daje izvajalec garancijo za dobo, kot je navedena v tej pogodbi.
Izvajalec daje za vodotesnost hidroizolacije in konstrukcije ter vodotesnost kanalizacije garancijo za dobo 10 let, za ostala dela garancijo za dobo 5 let, za opremo 3 leta.
Za zavarovanje svoje odgovornosti iz naslova kakovosti izvedenih del, materiala, naprav ter opreme in solidnosti gradnje, se izvajalec kot pogoj za pridobitev Potrdila o izvedbi zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v roku 15 dni po primopredaji pogodbenih del (sklenitvi zapisnika o končnem prevzemu).
Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki ga daje izvajalec. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na lastne stroške, ki mora biti veljavno še 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.
Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da končen prevzem del po pogodbi ni izvršen in naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku se izvajalec nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo v primeru napake ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki zmanjšuje možnost uporabe izvedenih del, opreme ali naprave v garancijskem roku, nemudoma in na lastne stroške kvalitetno odpravil napake, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje. V času garancije izvajalec naredi vse redne letne preglede naprav in sistemov (vključen ves potrošni material, potni stroški, drobni material).
Izvajalec se obvezuje rešiti reklamacije naročnika na kvaliteto opravljene storitve takoj po prejemu njegovega pisnega zahtevka. Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je dva (2) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst (15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo.
Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu opreme ponovi trikrat zaporedoma, je potrebno element zamenjati.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi lahko naročnik unovči zlasti:
če izvajalec v času garancije ne bo izvajal svojih garancijskih obveznosti,
če izvajalec v primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja za ves čas odprave napake + 15 dni.
člen
Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil v skladu s terminskim planom, najkasneje do 31. 12. 2018.
V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti s strani izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni in sicer za vsak koledarski dan v višini 0,5 % (pet desetin odstotka), vendar skupno največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene brez DDV.
Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih del.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.
Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.
člen
SPREJEM IN IZROČITEV DEL, DOKONČEN OBRAČUN
Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so pogodbena dela končana. V roku 3 dni po prejemu izvajalčevega pisnega obvestila o dokončanju del bodo naročnik, izvajalec in nadzorni organ skupaj opravili kvalitativni in kvantitativni pregled izvedenih del.
Ob kvalitativnem in kvantitativnem pregledu se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:
ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,
ali kakovost del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
izročena dokazila glede izpolnjevanja temeljnih okoljskih zahtev,
o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov, zahtevane projektne in tehnične dokumentacije, listin, meritev, elaboratov,
rok za izročitev manjkajočih dokumentov,
datum sestave zapisnika o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del.
Če je v zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti. Če izvajalec ne izvede teh del v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun in za to unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Končni prevzem pogodbenih del se izvede pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 7. člena te pogodbe za dokončanje del, zlasti, da so pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, oziroma ob morebitnem pregledu objekta zaradi ugotovitve odprave napak, ugotovljenih v zapisniku o kvalitativnem in kvantitativnem pregledu del. O končnem prevzemu se sestavi Zapisnik o končnem prevzemu, ki ga podpišejo vse pogodbene stranke, v katerem se ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji te pogodbe za dokončanje del in naročnik izda Xxxxxxxx o prevzemu del. Pod pogojem, da je v roku 15 dni po podpisu zapisnika o končnem prevzemu predloženo ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, se dan sestave zapisnika o končnem prevzemu šteje kot dan dokončanja pogodbenih obveznosti, od takrat dalje pa začnejo teči garancijski roki.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po sestavi zapisnika o končnem prevzemu začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 30 (tridesetih) dneh od dneva končnega prevzema. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka.
Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vštevši nepredvidena in poznejša dela, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami.
Končna situacija se izda na podlagi izdelanega dokončnega obračuna.
člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV
Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
Izvajalec mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) šteje, da so z njim povezane družbe.
člen
Spremembe te pogodbe so mogoče v skladu z določili ZJN-3. Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.
Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe enostransko, s pisno izjavo zmanjša obseg pogodbenih del ali spremeni dinamiko izvajanja del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge in brez obveznosti do izvajalca. Če naročnik zmanjša obseg storitev ali spremeni dinamiko del, izvajalcu ni dolžan povrniti nobenih stroškov oziroma škode iz tega naslova, razen plačila že opravljenih del (t.j. del, ki so bila opravljena pred prejemom obvestila naročnika o zmanjšanju obsega ali spremembi dinamike del), potrjenih s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. V primeru zmanjšanja obsega del se dana finančna zavarovanja za dobro izvedbo in odpravo napak v garancijski dobi zmanjšajo sorazmerno glede na novo vrednost pogodbenih del. V primeru spremembe dinamike del mora izbrani izvajalec na zahtevo in po odobritvi naročnika, temu primerno spremeniti tudi trajanje veljavnosti finančnih zavarovanj.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe z enostransko pisno izjavo, če:
izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku za pričetek del, ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
izvajalec zamuja z deli več kot 30 dni;
nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno, v nasprotju s pravili stroke ali s pogodbo ter izvajalec napak ne odpravi;
izvajalec v postavljenem roku naročniku ne izroči zahtevanih potrdil/dokazil o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja ali iz predloženih dokazil izhaja, da je bila v postopku izbire izvajalca podana neresnična izjava ali ponarejena listina;
izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali pri izvedbi pogodbenih obveznosti sodelujejo podizvajalci, ki jih izvajalec ni sporočil naročniku;
izvajalec na zahtevo naročnika v pogodbenem roku ne predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci;
je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;
če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe;
izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz razpisne dokumentacije v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju;
v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali razpisno dokumentacijo.
V primeru odstopa od pogodbe lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotni višini.
Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.
V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi jim nastala zaradi razveze. Izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške, povezane z novo objavo in izborom novega izvajalca kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.
V primeru odstopa pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.
člen
Osebe, ki jih imenuje naročnik:
Pooblaščeni predstavnik naročnika |
|
Ime, priimek: |
|
Naslov: |
|
Telefon: |
|
e-pošta: |
|
Pooblaščeni nadzornik |
|
Ime, priimek: |
|
Naslov: |
|
Telefon: |
|
e-pošta: |
|
Osebe, ki jih imenuje izvajalec:
Pooblaščeni predstavnik izvajalca |
|
Ime, priimek: |
|
Naslov: |
|
Telefon: |
|
e-pošta: |
|
Odgovorni vodja del |
|
Ime, priimek: |
|
Naslov: |
|
Telefon: |
|
e-pošta: |
|
Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe. Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.
V primeru sprememb zgoraj navedenih kontaktnih podatkov, morajo pogodbene stranke obvestiti druga drugo v roku 3 delovnih dni po spremembi, sicer odgovarjajo za škodo, ki z opustitvijo nastane drugi stranki.
Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščeno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ……………………………………………………..
Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ……………………………………………………….
člen
POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.
Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.
Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.
člen
Pogodba je sestavljena v osmih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri, Ministrstvo za okolje in prostor dva ter izvajalec dva izvoda.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec v zahtevanem roku predloži kopije zavarovalne police in potrdilo o plačilu celotne zavarovalne premije. Za datum sklenitve se šteje zadnji podpisani datum.
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana samo v primeru, da bo naročnik pridobil financiranje. Naročnik zaradi tega ne prevzema nobenih stroškov iz tega naslova oziroma pribitkov. V primeru zmanjšanja obsega del se bosta naročnik in izvajalec dogovorila za vrsto in obseg del, ki se bodo izvedla.
Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.
|
NAROČNIK |
|
|
|
Občina Črna na Koroškem |
V/na , dne Številka: |
|
V/na , dne Številka: |
Ime in priimek: |
|
Ime in priimek: Xxxxxx Xxxxxx, županja |
Žig in podpis: |
|
Žig in podpis: |
Priloga I
SEZNAM PODIZVAJALCEV:
Podizvajalec 1:
Naziv:
Polni naslov:
ID št. za DDV:
Matična številka:
Poslovni račun:
Zakoniti zastopnik:
Dela, ki jih prevzema podizvajalec (predmet):
Količina:
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV:
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec z DDV:
Kraj izvedbe del:
Rok izvedbe del:
Podizvajalec 2:
Naziv:
Polni naslov:
ID št. za DDV:
Matična številka:
Poslovni račun:
Zakoniti zastopnik:
Dela, ki jih prevzema podizvajalec (predmet):
Količina:
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV:
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec z DDV:
Kraj izvedbe del:
Rok izvedbe del:
19