Dokumentacija

Številka: 430- 13/2017 (2-03)

Datum: 10.4.2017

Dokumentacija

v zvezi z oddajo javnega naročila

Predmet javnega naročila:	Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)
Vrsta javnega naročila	STORITEV
Oznaka naročila:	Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil RS, številka JN002995/2017-W01 z dne 10.4.2017
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi

Številka: 430- 13/2017 (2-03)

Datum: 10.4.2017

K A Z A L O

1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 4

1.1 Naročnik 4

1.2 Ponudnik 4

1.3 Predmet naročila 4

1.4 Rok za dokončanje del in kraj izvedbe 5

1.5 Kraj oddaje ponudbe 5

1.6 Datum in čas oddaje ponudbe 5

1.7 Način oddaje ponudbe 6

1.8 Umik / sprememba ponudbe 6

1.9 Strošek priprave ponudbe 6

1.10 Javno odpiranje ponudb 6

2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 7

2.1 Splošno 7

2.2 Predmet naročila 7

2.3 Jezik v ponudbi 10

2.4 Objava v uradnih glasilih 10

2.5 Odločitev o oddaji javnega naročila 10

2.5.1 Sprememba odločitve 10

2.5.2 Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila 10

2.6 Prevzem razpisne dokumentacije 11

2.7 Pojasnila, popravki in sprememba razpisne dokumentacije 11

2.8 Javnost in zaupnost podatkov 11

2.9 Pogoji dopustne ponudbe 12

2.10 Ponudnik in vrste ponudb 12

2.10.1 Samostojna ponudba 12

2.10.2 Ponudba s podizvajalci 12

2.10.3 Skupna ponudba 14

2.11 Priprava, vsebina in rok veljavnosti ponudbe 15

2.12 Oddaja, sprememba, dopolnitev in umik ponudb 15

2.13 Javno odpiranje ponudb 16

2.14 Pravno varstvo 16

2.15 Xxxxxx in pogoji 17

2.15.1 Merilo za ocenjevanje ponudb 17

2.15.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti 17

2.16 Finančna zavarovanja 21

2.16.1 Bianco menica za resnost ponudbe 21

2.16.2 Bianco menica za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 22

2.16.3 Zavarovanje za izvajanje del tudi v času trajanja garancijskega roka objekta, ki je predmet

xxxxxxx 00

3 OBRAZCI 23

4 ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 63

Številka: 430- 13/2017 (2-03)

Datum: 10.4.2017

1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, je na Portalu javnih naročil dne 10.4.2017 pod zaporedno številko objave JN002995/2017-W01 objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), za javno naročilo storitev - Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).

1.1 Naročnik

OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

telefon:	01/ 00 00 000
telefaks:	01/ 75 05 158
matična številka:	5883407
ID za DDV:	SI43542204

1.2 Ponudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarski subjekti, ki so pravna ali fizična oseba in izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 75. (razlogi za izključitev) in 76. členu ZJN-3 (ostali pogoji) navedene v nadaljevanju, ter izkažejo interes s tem, da naročniku oddajo ponudbo.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. V tem primeru mora vsak posamezni ponudnik (partner) izpolnjevati vse potrebne pogoje glede sposobnosti, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisni dokumentaciji). Naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora le te navesti v ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije, skupaj s predmetom, količino, vrednostjo ter krajem in rokom izvedbe. Izvajalec ne glede na število podizvajalcev v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

1.3 Predmet naročila

Predmet javnega naročila je Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1). Podrobnejši obseg del je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Storitev se bo izvajala na naslednjih objektih:

Zaporedna številka	Investicija	Ocenjena vrednost investicije	Predviden pričetek izvajanja del	Predviden čas gradnje
1.	Rekonstrukcija mostu čez Ljubijo na LC Verd - Pokojišče	120.000,00 EUR	julij 2017	4 mesece
2.	Rekonstrukcija LC Xxxxxxx – Podlipa, 4. faza	370.00,00 EUR	maj 2017	4 mesece
3.	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana, 2. faza	50.000,00 EUR	julij 2017	2 meseca
4.	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture na LC v Ligojni	422.600,00 EUR	junij 2017	5 mesecev
5.	Sanacija brežin	15.000,00 EUR	maj 2017	2 meseca
6.	Xxxxxxxx Xxxxxxx šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika	788.242,00 EUR	junij 2017	7 mesecev
7.	Ceste KS Zaplana	25.000,00 EUR	maj 2017	2 meseca
8.	Ceste KS Ligojna	70.000,00 EUR	maj, junij 2017	2-3 mesece
9.	Rekonstrukcija LC Bevke – Drenov Grič	60.000,00 EUR	julij 2017	2 meseca

V primeru, da se posamezna investicija ne bo izvajala, se dela za svetovalni inženiring in

strokovni nadzor ne obračuna in ne plača.

1.4 Rok za dokončanje del in kraj izvedbe

Rok za dokončanje del in kraj izvedbe je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije, v vzorcu pogodbe in je vezan na terminski plan izvedbe investicij. V primeru podaljšanja roka izvajanja investicije se pogodba, sklenjena po tem razpisu, podaljša brez doplačila.

Storitve se izvajajo na območju občine Vrhnika.

1.5 Kraj oddaje ponudbe

Ponudnik odda svojo ponudbo osebno ali jo pošlje po pošti na naslov naročnika: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (II. Nadstropje - Glavna pisarna).

1.6 Datum in čas oddaje ponudbe

Ponudba mora biti vročena na gornji naslov - ne glede na način dostave - najkasneje do datuma oddaje ponudbe, to je do srede, 26.4.2017 do 10.00 ure, kar šteje kot pravočasna ponudba. Ponudba, ki bo predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, bo izločena iz nadaljnjega postopka ter bo, po končanem postopku javnega odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.

Številka: 430-13/2017 (2-03)

Datum: 10.4.2017

2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Splošno

Naročnik OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, je na Portalu javnih naročil dne 10.4.2017 pod zaporedno številko objave JN002995/2017-W01, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), za javno naročilo storitev - Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).

2.2 Predmet naročila

Predmet javnega naročila je Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).

Strokovni nadzor pri gradnji in svetovalni inženiring pri izvedbi obsega:

1. Svetovalni inženiring:

− svetovanje pred sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem;

− pregled projektne dokumentacije (projekta - PGD, PZI; oziroma popisa del za izvedbo) in posredovanje pripomb ter morebitnih racionalizacij;

− analiza ustreznosti ponudb za razpisana dela, ki jih je pridobil investitor na razpisu;

− sodelovanje pri pogajanjih s ponudniki oz. izbranim izvajalcem in sodelovanje pri sklepanju gradbene pogodbe;

− uvedba glavnega izvajalca v delo;

− preverjanje izbranih podizvajalcev in usklajevanje le-teh z investitorjem ter uvedba podizvajalcev v delo;

− svetovanje investitorju ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo;

− pregled predračunov za spremenjena ali dodatna dela in reševanje zahtevkov izvajalcev del;

− sodelovanje pri dokončnem obračunu med izvajalcem in investitorjem;

− sodelovanje pri tolmačenju pogodbe v primeru nesoglasij med investitorjem in izvajalcem;

− zastopanje investitorja v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;

− pregled in potrditev ustreznosti dokazil o zanesljivosti;

− sodelovanje z odgovornim projektantom pri iskanju morebitnih racionalnejših rešitev;

− sodelovanje in skrb za odpravo napak v garancijski dobi in izvajanje nadzora nad odpravo le-teh.

2. Organizacijo fizične izgradnje:

− pregled stanja upravnih dovoljenj, projektne dokumentacije, pogodb;

− primopredaja pregledane dokumentacije izvajalcem del;

− analiza terminskega plana izvedbe;

− kontrola porabe finančnih sredstev;

− vodenje vseh operativnih sestankov z izvajalci;

− organizacija in koordinacija odprave vseh pomanjkljivosti, ki so pogoj za uspešen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja oz. za prevzem objekta;

− zastopanje interesov investitorja pri realizaciji celotne investicije;

− razgovori in korespondenca z vsemi soudeleženci pri izgradnji.

3. Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja:

− sodelovanje in pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije;

− pregled popolnosti tabel za tehnični pregled zbranih v Dokazilu o zanesljivosti objekta, ki ga pripravijo izvajalci posameznih del – pogodbeni partnerji z naročnikom;

− pridobitev izjav izvajalcev del po Zakonu o graditvi objektov in Zakonu o varnosti in zdravju pri delu;

− sodelovanje pri tehničnem pregledu;

− organizacija odprave napak in pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu;

− sodelovanje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

4. Strokovni nadzor:

− kontrola nad izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme glede na skladnost s projektno dokumentacijo, pogodbami in predpisanimi materiali, dajanje potrebnih tolmačenj in navodil;

− nadzor in kontrola nad izvajanjem navodil in naročil, danih s strani investitorja;

− nadzor nad izvajanjem terminov za izgradnjo posameznih del;

− organizacija kontrole in prevzema materialov, opreme in del;

− pregled in potrditev gradbenih dnevnikov in knjige obračunskih izmer;

− kontrola popisa vseh za obračun potrebnih izmer izvedenih del;

− pregled in potrditev računov, obračunov in situacij glede na pravilnost in skladnost s pogodbami;

− kontrola nad evidentiranjem sprememb projektov za izvedbo (spremembe vnašajo v projekt glavni izvajalci gradbeno obrtniških in inštalaterskih del, ki jih je potrebno v pogodbi zadolžiti za opravljanje teh storitev);

− pregledovanje atestov, certifikatov, soglasij, dovoljenj ter ostale prevzemne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;

− sodelovanje pri končnem obračunu del izvajalcev in dobaviteljev.

5. Primopredaja in končni obračun:

− kontrola izvedenih del s stališča zadovoljevanja izvedbe vseh predpisanih pogojev gradnje;

− kontrola obsega in pravilnosti vseh vrst formalne dokumentacije (atesti, dovoljenja, soglasja, garancije, itd);

− sestava primopredajnega zapisnika.

6. Končni obračun:

− kontrola formalne in materialne pravilnosti vseh obračunanih del po količini in ceni;

− kontrola in potrditev končne obračunske situacije;

− sestava zapisnika o končnem obračunu;

− sodelovanje pri določitvi pogodbene vrednosti, ki jo investitor pri investiciji objekta zadrži kot varščino za odpravo pomanjkljivosti.

Predmet ponudbe je tudi:

1. opravljanje strokovnih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005, 43/2011) pri investicijah pod zaporednimi številkami od 1 do 4 in od 6 do 9. Pri investicijah pod zaporednimi številkami od 6 do 9 naj ponudba vključuje tudi vključno s pripravo varnostnega načrta. Izbran ponudnik je dolžan poskrbeti za izvedbo navedenih del, ki morajo biti vključena v skupno ceno;

2. pregled investicijske in razpisne dokumentacije, vključno s pripravo popisov za izbor izvajalca, razen pri investiciji pod zaporedno številko 6 - Prizidek Osnovni šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika, kjer je naročnik navedena dela predhodno že izvedel.

3. sodelovanje z naročnikom pri pripravi javnega naročila oz. razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca;, razen pri investiciji pod zaporedno številko 6 - Prizidek Osnovni šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika, kjer je naročnik navedena dela predhodno že izvedel.

4. sodelovanje pri ugotavljanju ustreznosti posameznih ponudb, ogledih, izvedba računske kontrole ponudb;

5. skrb in sodelovanje z naročnikom pri odpravi napak v garancijski dobi zgrajenega objekta, ki je predmet nadzora;

6. pri vseh investicijah, ki so predmet strokovnega svetovanja in nadzora pri gradnji, je predmet ponudbe tudi ogled na terenu in pregled popisa za izvajanje del z racionalnimi rešitvami;

7. 2x tedenska prisotnost izvajalca del pri naročniku ali na gradbišču, na posamezni investiciji;

8. izvajalec del se je dolžan odzvati in nuditi storitev, ki je predmet pogodbe, naročniku v roku 3 ur od poziva.

⮚ Investicije, ki so predmet strokovnega svetovanja in nadzora pri gradnji, so:

Zaporedna številka	Investicija	Ocenjena vrednost investicije	Predviden pričetek izvajanja del	Predviden čas gradnje
1.	Rekonstrukcija mostu čez Ljubijo na LC Verd - Pokojišče	120.000,00 EUR	julij 2017	4 mesece
2.	Rekonstrukcija LC Xxxxxxx – Podlipa, 4. faza	370.00,00 EUR	maj 2017	4 mesece
3.	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana, 2. faza	50.000,00 EUR	julij 2017	2 meseca
4.	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture na LC v Ligojni	422.600,00 EUR	junij 2017	5 mesecev
5.	Sanacija brežin	15.000,00 EUR	maj 2017	2 meseca
6.	Xxxxxxxx Xxxxxxx šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika	788.242,00 EUR	junij 2017	7 mesecev
7.	Ceste KS Zaplana	25.000,00 EUR	maj 2017	2 meseca
8.	Ceste KS Ligojna	70.000,00 EUR	maj, junij 2017	2-3 mesece
9.	Rekonstrukcija LC Bevke – Drenov Grič	60.000,00 EUR	julij 2017	2 meseca

V primeru, da se posamezna investicija ne bo izvajala, se dela za svetovalni inženiring in strokovni nadzor ne obračuna in ne plača.

Za podrobnejše informacije glede investicij zajete pod zaporedno številko 1-5 in za morebiten ogled lokacije, se lahko obrnete na kontaktno osebo: xx. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, telefon št.: 01/ 000-00-00.

Za vpogled v del projektne dokumentacije PGD za prizidek Osnovni šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika in za morebiten ogled lokacije, se lahko obrnete na kontaktno osebo: g. Xxxxx Xxxxxxxx, telefon št. 01/000-00-00.

Za podrobnejše informacije glede investicij zajete pod zaporedno številko 7-8 in za morebiten ogled lokacije, se lahko obrnete na kontaktno osebo: ga. Xxxxxx Xxx Xxxxx, telefon št.: 01/ 000-00-00.

Za podrobnejše informacije glede investicije zajete pod zaporedno številko 9 in za morebiten ogled lokacije, se lahko obrnete na kontaktno osebo: xx. Xxxx Xxxxx, telefon št.: 01/ 755-54- 25.

2.3 Jezik v ponudbi

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi s strani prevajalca prevedeni dokumenti. V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo ponudniki.

2.4 Objava v uradnih glasilih

Javni razpis z razpisno dokumentacijo, vsa pojasnila razpisne dokumentacije, spremembe ali dopolnitve so objavljeni na Portalu javnih naročil (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/).

2.5 Odločitev o oddaji javnega naročila

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na Portalu javnih naročil. Omenjeno odločitev bo naročnik sprejel najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Odločitev bo praviloma vsebovala:

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;

- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika.

V skladu z 90. členom ZJN-3 bo odločitev o oddaji javnega naročila objavljena na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

2.5.1 Sprememba odločitve

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.

2.5.2 Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

2.6 Prevzem razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani Občine Vrhnika (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/?xxxxxxx&xxx000). Razpisna dokumentacija je brezplačna. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za oddajo ponudb.

2.7 Pojasnila, popravki in sprememba razpisne dokumentacije

Če bo naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb spremenil, popravil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo spremembo, popravek oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije v obliki »dopolnila« posredoval na Portal javnih naročil.

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (xxx.xxxxxxxxxx.xx), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do torka, 18.4.2017 do 9:00 ure.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) pri objavi predmetnega javnega naročila, najkasneje do petka, 21.4.2017 do 9:00 ure.

V primeru delne spremembe, popravka ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

2.8 Javnost in zaupnost podatkov

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Naročnik ne bo razkril informacij, ki jih gospodarski subjekti predložijo in označijo kot poslovno skrivnost. Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in

priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB in 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US).

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni ti podatki, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

2.9 Pogoji dopustne ponudbe

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Variantne ali alternativne ponudbe niso dopustne in jih bo naročnik v primeru prejema zavrnil.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasne dostave ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka oddaje javnega naročila kot nedopustne in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

2.10 Ponudnik in vrste ponudb

Ponudnik je lahko katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba je lahko samostojna, skupna in s podizvajalci. Isti gospodarski subjekt lahko kot samostojni ponudnik ali partner v skupini (skupna ponudba) nastopa samo v eni ponudbi, sicer se te ponudbe, v katerih nastopa, izločijo.

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika družbe.

2.10.1 Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

2.10.2 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom

javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

⮚ navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (poleg točke I. še točko III. na obrazcu OBR. 2 - Podatki o ponudniku);

⮚ priložiti podpisano Izjavo podizvajalcev (OBR. 4)

⮚ priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR. 5);

⮚ soglasje podizvajalca (OBR. 6).

⮚ priložiti pooblastilo podizvajalca za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (OBR. 8).

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz tretjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka.

Le če podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Glavni ponudnik mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni ponudnik najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora takšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od prejema predloga.

Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveril ali ta vsebuje vse zahteve in ali je podizvajalec zahteval neposredno plačilo. Če je podizvajalec neposredno plačilo zahteval, mora biti priložena še zahteva podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBR. 5) in soglasje podizvajalca (OBR. 6).

V primeru izvedbe naročila s podizvajalci je obvezna sestavina/priloga pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila:

− vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

− podatki o podizvajalcu/ih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

− predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del (vse tri alineje so vezane na izpolnitev točke III. na obrazcu OBR. 2) in

− če so podizvajalci zahtevali neposredno plačilo, tudi pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (OBR. 5).

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10.3 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter poslovodeči partner. Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas trajanja pogodbe.

Iz akta o skupnem nastopanju mora biti nedvoumno razvidno najmanj naslednje:

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

• obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in

• navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovo osnovno sposobnostjo, pravnim statusom, sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti (to pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila za vsakega od ponudnikov iz skupne ponudbe, kot so zahtevani v poglavju 2.16 Merila in pogoji). Zahteve in pogoje za priznanje za tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Kadar ponudnik nastopa kot skupina, mora izpolniti točko II. na obrazcu OBR. 2 - Podatki o ponudniku in posredovati akt o skupni izvedbi naročila.

2.11 Priprava, vsebina in rok veljavnosti ponudbe

Ponudnik prevzame izvirnik te razpisne dokumentacije na spletni strani Občine Vrhnika (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/?xxxxxxx&xxx000). Ponudba mora biti izpolnjena po navodilih te razpisne dokumentacije, datirana, ožigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika.

Ponudbeni dokumenti morajo biti zloženi v mapi. Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji. Na začetku ponudbe mora biti priloženo kazalo ponudbe. Ponudnik ponudbo zveže z vrvico, ki mora biti dovolj dolga, da omogoča nemoteno obračanje listov v ponudbi in zapečatena na način, da ni mogoče odstranjevati listov brez vidnih poškodb.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Ponudniki morajo predložiti ponudbo na originalnih obrazcih, razen tistih, kjer je dovoljeno drugače.

Ponudba mora biti predložena v enem izvodu z označbo »Original«. Ponudbeni predračun mora biti predložen tudi v elektronski obliki na mediju.

Ponudba mora biti obvezno naslovljena skladno z etiketo te razpisne dokumentacije.

Dopustna ponudba mora v mapi vsebovati vse obrazce, navedene v kazalu ponudbe, zložene po vrstnem redu. Če gre za skupno ponudbo oziroma v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno ustrezne obrazce kot zahteva razpisna dokumentacija, izpolniti tudi zanje.

S predložitvijo ponudbe ponudnik brez kakršnihkoli omejitev ali zadržkov sprejme pogoje tega razpisa in pogoje iz pogodbe, ki bo sklenjena na osnovi tega razpisa.

Veljavnost ponudbe je najmanj 120 (sto dvajset) dni po roku za oddajo ponudb. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo zavrnjena.

2.12 Oddaja, sprememba, dopolnitev in umik ponudb

Ponudba, pripravljena v skladu s to razpisno dokumentacijo, mora biti predložena osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do roka za oddajo ponudb na naslov naročnika: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (II. Nadstropje - Glavna pisarna).

Pred iztekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik kadarkoli v pisni obliki spremeni ali umakne že predloženo ponudbo. Tudi ta mora biti obvezno v enem izvodu (z označbo

»Original«) ter naslovljena z etiketo te razpisne dokumentacije in pripisom »UMIK« ali

»SPREMEMBA«. Le-te bodo pri odpiranju odprte pred ponudbo samo. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni,

popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

2.13 Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

O odpiranju ponudb bo naročnik na podlagi šestega odstavka 88. člena ZJN-3 vodil zapisnik.

Prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (OBR. 17). V primeru, da je na odpiranju prisoten zakoniti zastopnik, mora svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom.

Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju, se pošlje po pošti najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju.

2.14 Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

• ime naročnika,

• oznako javnega naročila,

• predmet javnega naročila,

• očitane kršitve,

• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

• potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun XX00 0000 0000 0000 000 (sklic 16110-7111290-XXXXXX16, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXX/2016).

• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

2.15 Xxxxxx in pogoji

2.15.1 Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo izmed dopustnih ponudb izbral cenovno najugodnejšo (najnižjo) ponudbo.

V primeru, da naročnik prejme več ponudb s popolnoma enako ceno, se kot dodatni kriterij razlikovanja upošteva čas prispetja ponudbe. Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo prispele prej.

2.15.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

2.15.2.1 Pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti – razlogi za izključitev

1. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku

75. člena ZJN-3.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu OBR. 3 – Izjava ponudnika. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu OBR. 4 – Izjava podizvajalca.

2. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima

sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

3. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika:

a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

4. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

5. Pogoj

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi

35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK- UPB2).

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

2.15.2.2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Zahtevano dokazilo: podpisana izjava (OBR. 3 – Izjava ponudnika in OBR. 4 – Izjava podizvajalca).

2.15.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost

1. Pogoj

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih od dneva izdaje potrdila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Zahtevano dokazilo:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

Ponudnik predloži BON 2 za vse transakcijske račune skupaj ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo poslovne banke ali bank za vsak odprti transakcijski račun posebej, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja in ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. BON 2 ali potrdila poslovnih bank se priloži v originalu ali kopiji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Dokazilo o neblokadi računa, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Zahtevano dokazilo: izjava o odprtih transakcijskih računih. (OBR. 10– izjava o odprtih TRR)

2.15.2.4 Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti odgovornega nadzornika, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- pogoje za odgovornega nadzornika skladno z ZGO-1;

- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila je kot odgovorni nadzornik sodeloval pri vsaj dveh (2) istovrstnih poslih, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 6, vrednih vsak najmanj v višini 750.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni prizidava, obnova ali novogradnja šole, knjižnice, vrtca ali podobnih javnih ustanov, pri katerih je bil naročnik pravna oseba javnega prava.

- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila je kot odgovorni nadzornik sodeloval pri vsaj dveh (2) istovrstnih poslih, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 1, vrednih vsak najmanj v višini 120.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni izgradnja ali rekonstrukcija premostitvenega objekta.

- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila je kot nadzornik sodeloval pri vsaj dveh (2) istovrstnih poslih, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 4, vrednih vsak najmanj v višini 400.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni izgradnja pločnika in javne razsvetljave in meteornega odvodnjavanja in vodovoda in kanalizacije. Objekt, ki se predloži kot referenca, mora vključevati vse navedene javne infrastrukture.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe v referenčnih potrdilih preveri ter zahteva dokazila o opravljenem referenčnem delu.

Zahtevana dokazila:

⮚ Vsaj šest (6) referenčnih potrdil za odgovornega nadzornika (OBR. 12 a):

1. Ponudnik za vsa predložena referenčna potrdila predloži potrdilo ustanove, kjer je kot odgovorni nadzornik izvajal predmetno naročilo, iz katerega bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 6, vredna vsak najmanj v višini 750.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

2. Ponudnik za vsa predložena referenčna potrdila predloži potrdilo ustanove, kjer je kot odgovorni nadzornik izvajal predmetno naročilo, iz katerega bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 1, vredna vsak najmanj v višini 120.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

3. Ponudnik za vsa predložena referenčna potrdila predloži potrdilo ustanove, kjer je kot odgovorni nadzornik izvajal predmetno naročilo, iz katerega bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 4, vredna vsak najmanj v višini 400.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

⮚ Kot dokazilo o redni zaposlitvi ponudnik ponudbi priloži obrazec M-1; obrazec se priloži v kopiji. V primeru, da odgovorni nadzornik pri ponudniku ni redno zaposlen, je obvezna priloga pogodba z nadzornikom, iz katere bo izhajalo, da bo le-ta sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila v celotnem času izvajanja; pogodba se priloži v originalu ali kopiji.

2.15.2.5 Reference ponudnika

1. Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 6, vredna vsak najmanj v višini 750.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni prizidava, obnova ali novogradnja šole, knjižnice, vrtca ali podobnih javnih ustanov, pri katerih je bil naročnik pravna oseba javnega prava.

Zahtevana dokazila: Vsaj dve (2) referenčni potrdili (OBR. 12). Ponudnik predloži referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 6, vredna vsak najmanj v višini 750.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

2. Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 1, vredna vsak najmanj v višini 120.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni izgradnja ali rekonstrukcija premostitvenega objekta.

Zahtevana dokazila: Vsaj dve (2) referenčni potrdili (OBR. 12). Ponudnik predloži referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 1, vredna vsak najmanj v višini 120.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

3. Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 4, vredna vsak najmanj v višini 400.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni izgradnja pločnika in javne razsvetljave in meteornega odvodnjavanja in vodovoda in kanalizacije.

Zahtevana dokazila: Vsaj dve (2) referenčni potrdili (OBR. 12). Ponudnik predloži referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 4, vredna vsak najmanj v višini 400.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

2.16 Finančna zavarovanja

2.16.1 Bianco menica za resnost ponudbe

Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 2.000,00 EUR z DDV, z veljavnostjo 120 dni od roka za predložitev ponudb. Pooblastilo za izpolnitev bianco menice se predloži na obrazcu – OBR. 13.

3 OBRAZCI

Ponudnik:

KAZALO PONUDBE

ZAP. ŠT.

OBRAZEC

OPIS

OBR. 1

Ponudba

OBR. 2

Podatki o ponudniku

OBR. 3

Izjava ponudnika

OBR. 4

Izjava podizvajalca

OBR. 5

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

OBR. 6

Soglasje podizvajalca

OBR. 7

Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

OBR. 8

Pooblastilo podizvajalca za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

OBR. 9

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

OBR. 10

Izjava o odprtih transakcijskih računih

OBR. 11

Seznam izvršenih gradenj

OBR. 12

Referenčno potrdilo

12a

OBR. 12 a

Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del

OBR. 13

Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za resnost ponudbe

OBR. 14

Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

OBR. 15

Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

OBR. 16

Vzorec zavarovanja za izvajanje del tudi v času trajanja garancijskega roka objekta, ki je predmet nadzora

OBR. 17

Vzorec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb

OBR. 18

Vzorec pogodbe

OBR. 19

Ponudbeni predračun

Kazalo se uporabi kot opomnik in je sestavni del razpisne mape.

OBR. 1- PONUDBA

Ponudba št.:

Predmet naročila:

Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu

o graditvi objektov (ZGO-1)

Naročnik:

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Ponudnik:

⮚ Ponudbena cena za zgoraj navedeni predmet naročila znaša:

Zaporedna številka	Investicija	Ocenjena vrednost investicije	Vrednost ponudbe brez DDV	Vrednost ponudbe z DDV
1.	Rekonstrukcija mostu čez Ljubijo na LC Verd - Pokojišče	120.000,00 EUR
2.	Rekonstrukcija LC Xxxxxxx – Podlipa, 4. faza	370.00,00 EUR
3.	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana, 2. faza	50.000,00 EUR
4.	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture na LC v Ligojni	422.600,00 EUR
5.	Sanacija brežin	15.000,00 EUR
6.	Xxxxxxxx Xxxxxxx šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika	788.242,00 EUR
7.	Ceste KS Zaplana	25.000,00 EUR
8.	Ceste KS Ligojna	70.000,00 EUR
9.	Rekonstrukcija LC Bevke – Drenov Grič	60.000,00 EUR

V primeru, da se posamezna investicija ne bo izvajala, se dela za svetovalni inženiring in

strokovni nadzor ne obračuna in ne plača.

SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ

DDV

SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV

Z besedo

⮚ Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse postavke in dela našteta v razpisni dokumentaciji.

⮚ Pogodbena cena mora vključevati vse stroške izvedbe naročila, vključno s potnimi, administrativnimi in drugimi stroški. Cena mora biti fiksna za celotno obdobje investicije in morebitne odprave pomanjkljivosti ter vključevati tudi stroške sodelovanja pri morebitni odpravi napak v garancijski dobi.

⮚ Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški dela, morebitne nadure, zagotovitev vse potrebne dokumentacije, zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije, vse popuste in vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.

⮚ Izjavljamo, da je vrednost naše ponudbe fiksna, ne glede na čas trajanja investicije in končno vrednostjo investicije, in se v času izvajanja naročila ne bo spremenila.

⮚ Veljavnost ponudbe je najmanj 120 (sto dvajset) dni po roku za oddajo ponudb.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

OBR. 2 - PODATKI O PONUDNIKU

1. Ponudbo podajamo (ustrezno obkrožiti):

I. samostojno

II. skupaj z drugimi ponudniki – skupna ponudba

III. skupaj s podizvajalci

Ponudnik v nadaljevanju ustrezno izpolni poglavje I, II ali III glede na to, ali nastopa samostojno, v skupni ponudbi oziroma s podizvajalci.

2. Ponudbo podajamo za celotno predmetno javno naročilo:

Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)

I. SAMOSTOJNA PONUDBA

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe - z navedbo funkcije):

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Skrbnik pogodbe:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Transakcijski račun podjetja: , voden pri banki:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja: , davčna izpostava:

Zakoniti zastopniki ponudnika:

II. SKUPNA PONUDBA

_______________________________

VODILNI PARTNER:

1. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba:

Skrbnik pogodbe:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Transakcijski račun podjetja: , voden pri banki:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

PARTNERJI V SKUPINI:

2. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

3. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

Naročnik naj v fazi do morebitnega podpisa pogodbe/okvirnega sporazuma vse dokumente naslavlja na vodilnega partnerja.

Obvezna priloga: akt o skupni izvedbi naročila

III. PONUDBA S PODIZVAJALCI

GLAVNI IZVAJALEC:

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba:

Skrbnik pogodbe:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Transakcijski račun podjetja: , voden pri banki:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

Zakoniti zastopniki ponudnika:

PODIZVAJALEC:

Polni naziv in firma podizvajalca:

Naslov podizvajalca:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Telefax:

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Št. TRR-ja in banka:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z navedbo funkcije):

Zakoniti zastopniki podizvajalca:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Količina del podizvajalca:

Vrednost del podizvajalca (v EUR brez DDV):

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Priloga: Izjava podizvajalca (OBR. 4)

(priloga je obvezna, če glavni ponudnik xxxx xxxxxxx s podizvajalci)

Priloga: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo s strani naročnika (OBR. 5) (priloga je obvezna, če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo tega javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zadostno število tehničnega osebja, drugih strokovnih delavcev, ki so sposobni izvesti predmetno javno naročilo,

- bomo razpisane storitve/dela/dobave izvajali strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenih terminih, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji ter zahtevami naročnika,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- do naročnika ne bomo imeli nikakršnega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične, verodostojne izjave oziroma podatke.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

V primeru večjega števila partnerjev/podizvajalcev se obrazec pod številko XX. xxx XXX. fotokopira.

OBR. 3 – IZJAVA PONUDNIKA

Izjavljamo:

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;

2. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;

3. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

4. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;

5. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

6. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

7. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

8. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

9. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

10. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

11. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

12. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

13. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

⮚ svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

⮚ gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

14. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb;

15. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;

16. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

17. da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo nemoteno in kakovostno izvajanje storitev;

18. da bomo dela izvajali strokovno, skladno z zahtevami predpisov, ki veljajo na področju, ki je predmet naročila;

19. da ponujamo vsa razpisana dela v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji;

20. da bomo dela izvedli v roku skladno z zahtevami naročnika;

21. da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: žig

Navodila za izpolnitev: Ponudnik OBR. 3 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega od ponudnikov v skupini v primeru skupne ponudbe. Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini, ponudnik obrazec lahko fotokopira.

OBR. 4 – IZJAVA PODIZVAJALCA

Izjavljamo:

1. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

2. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več;

3. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

4. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

5. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

6. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

7. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

8. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu podizvajalca pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev.

9. da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: žig

Navodila za izpolnitev: Podizvajalec OBR. 4 izpolni. Zaradi večjega števila podizvajalcev, ponudnik obrazec lahko fotokopira.

OBR. 5 - ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Podizvajalec:

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, na podlagi potrjenega računa/situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:

za javno naročilo »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave JN002995/2017-W01 z dne 10.4.2017.

Kraj in datum:

Žig in podpis podizvajalca:

Navodila za izpolnitev: OBR. 5 izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo.

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec fotokopira.

OBR. 6 - SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

Soglašamo, da naročnik Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, na podlagi pogodbe/okvirnega sporazuma št. ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

poravna našo/e xxxxxxxx/ve do ponudnika/dobavitelja.

Kraj in datum:

Žig in podpis podizvajalca:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec OBR. 6 izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo.

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec kopira.

OBR. 7 - POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Naročniku Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, se s podpisom tega pooblastila zavezujemo, da mu bomo za namene javnega razpisa Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) v primeru, če bo naša ponudba uvrščena v izbirni postopek, predložili podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika in na naše zakonite zastopnike, za namen preverjanja podatkov iz uradnih evidenc in sicer v roku 3 (treh) dni po pozivu naročnika.

1.	Ponudnik (polno ime podjetja oz. ponudnika)
	Sedež podjetja
	Poštna številka in kraj
	Občina sedeža podjetja
	Številka vpisa v sodni register (številka vložka)
	Davčna številka
	Matična številka

2.	Zakoniti zastopnik (ime in priimek)
	Ulica (naslov stalnega bivališča)
	Poštna številka in kraj
	Matična številka (EMŠO)
	Kraj rojstva
	Občina rojstva
	Država rojstva
	Državljanstvo
	Moj prejšnji priimek se je glasil

3.	Zakoniti zastopnik (ime in priimek)
	Ulica (naslov stalnega bivališča)
	Poštna številka in kraj
	Matična številka (EMŠO)
	Kraj rojstva
	Občina rojstva
	Država rojstva
	Državljanstvo
	Moj prejšnji priimek se je glasil

Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

OBR. 8 - POOBLASTILO PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Naročniku Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, se s podpisom tega pooblastila zavezujemo, da mu bomo za namene javnega razpisa Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) v primeru, če bo ponudba, v kateri nastopamo kot podizvajalec, uvrščena v izbirni postopek, predložili podatke za namen preverjanja podatkov iz uradnih evidenc in sicer v roku 3 (treh) dni po pozivu.

1.	Podizvajalec (polno ime podjetja oz. ponudnika)
	Sedež podjetja
	Poštna številka in kraj
	Občina sedeža podjetja
	Številka vpisa v sodni register (številka vložka)
	Davčna številka
	Matična številka

2.	Zakoniti zastopnik podizvajalca (ime in priimek)
	Ulica (naslov stalnega bivališča)
	Poštna številka in kraj
	Matična številka (EMŠO)
	Kraj rojstva
	Občina rojstva
	Država rojstva
	Državljanstvo
	Moj prejšnji priimek se je glasil

3.	Zakoniti zastopnik podizvajalca (ime in priimek)
	Ulica (naslov stalnega bivališča)
	Poštna številka in kraj
	Matična številka (EMŠO)
	Kraj rojstva
	Občina rojstva
	Država rojstva
	Državljanstvo
	Moj prejšnji priimek se je glasil

Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

Kraj in datum:

Žig in podpis podizvajalca:

OBR. 9 - IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik:

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe/okvirnega sporazuma v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, naročniku v osmih dneh od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

Ponudnik:

Naročniku, Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da:

⮚ noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih od dneva izdaje potrdila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Za tem obrazcem prilagamo:

⮚ BON 2 za vse transakcijske račune skupaj ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo poslovne banke ali bank za vsak odprti transakcijski račun posebej, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja in ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. BON 2 ali potrdila poslovnih bank se priloži v originalu ali kopiji.

Smo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in prilagamo:

⮚ Dokazilo o neblokadi računa, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: žig

Navodila za izpolnitev: Ponudnik OBR. 10 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

OBR. 11 - SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ

Ponudnik:

SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ

Izjavljamo, da imamo v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila uspešno zaključena

- vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 6, vredna vsak najmanj v višini 750.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni prizidava, obnova ali novogradnja šole, knjižnice, vrtca ali podobnih javnih ustanov, pri katerih je bil naročnik pravna oseba javnega prava.

- vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 1, vredna vsak najmanj v višini 120.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni izgradnja ali rekonstrukcija premostitvenega objekta.

- vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 4, vredna vsak najmanj v višini 400.000,00 EUR z DDV. Kot istovrstni posel pomeni izgradnja pločnika in javne razsvetljave in meteornega odvodnjavanja in vodovoda in kanalizacije. Objekt, ki se predloži kot referenca, mora vključevati vse navedene javne infrastrukture.

št.	Naročnik	Naslov	Vrsta objekta	Leto	Vrednost

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: žig

Navodila za izpolnitev: Ponudnik izpolni originalni obrazec OBR. 11. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

OBR. 12 - REFERENČNO POTRDILO

Naziv referenčnega dela:

Na prošnjo ponudnika:

(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik

(navesti naziv in naslov ponudnika)

v letu , in sicer od (datum začetka del) do (datum zaključka del)

izvršil naslednje delo v vrednosti: EUR brez DDV.

Gradnja in zaključek del STA BILA / NISTA BILA (OBVEZNO OBKROŽI) izvedena skladno s terminskim načrtom in znotraj roka za dokončanje del.

NAZIV PROJEKTA:

(opomba:vpisati naziv projekta)

Priloga:

- referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 6, vredna vsak najmanj v višini 750.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

- referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 1, vredna vsak najmanj v višini 120.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

- referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla za predmet naročila, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 4, vredna vsak najmanj v višini 400.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: ime in priimek, telefon, elektronska pošta:

kraj: datum:

podpis odgovorne osebe naročnika referenčnega dela

žig

Navodila za izpolnitev: OBR. 12 mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe

naročnika referenčnega dela, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih naredil dela. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira. Ponudnik lahko predloži kopijo reference, ki ni na originalnem obrazcu, vendar mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani na obrazcu 12.

OBR. 12 a - REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA NADZORNIKA

Naziv referenčnega dela:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA NADZORNIKA

Potrjujemo, da je

(navesti ime in priimek odgovornega nadzornika)

v letu , in sicer od (datum začetka del) do (datum zaključka del)

kot odgovorni nadzornik pri projektu:

(opomba:vpisati naziv projekta)

izvršil gradnjo, v vrednosti: EUR brez DDV. Gradnja in zaključek del STA BILA / NISTA BILA (OBVEZNO OBKROŽI) izvedena skladno s terminskim načrtom in znotraj roka za dokončanje del.

Priloga:

- potrdilo ustanove, kjer je kot odgovorni nadzornik izvajal predmetno naročilo, iz katerega bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 6, vredna vsak najmanj v višini 750.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

- potrdilo ustanove, kjer je kot odgovorni nadzornik izvajal predmetno naročilo, iz katerega bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 1, vredna vsak najmanj v višini 120.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

- potrdilo ustanove, kjer je kot odgovorni nadzornik izvajal predmetno naročilo, iz katerega bo razvidno, da sta bila uspešno zaključena vsaj dva (2) istovrstna posla, kot je objekt naveden pod zaporedno številko 4, vredna vsak najmanj v višini 400.000,00 EUR z DDV, v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: ime in priimek, telefon, elektronska pošta: _

kraj: datum:

podpis odgovorne osebe naročnika referenčnega dela

žig

Navodila za izpolnitev: OBR. 12a mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne

osebe naročnika referenčnega dela, za katerega je nadzornik v zadnjih petih letih naredil dela. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira. Ponudnik lahko predloži kopijo reference, ki ni na originalnem obrazcu, vendar mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani na obrazcu 12a.

OBR. 13 - POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV BIANCO MENICE ZA RESNOST PONUDBE

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice

Naročniku, Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)«, izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika, Občino Vrhnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 2.000,00 EUR z DDV in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

a) kot ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

b) kot ponudnik ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi,

c) kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

o zavrnemo sklenitev pogodbe ali ne sklenemo pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

o ne predložimo ali zavrnemo predložitev bianco menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 120 dni po roku za oddajo ponudb oziroma do sklenitve pogodbe.

Kraj:

Datum:

Izdajatelj menice (ponudnik):

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Funkcija:

Podpis:

Priloga: bianco menica

Navodila za izpolnitev: Ponudnik mora OBR. 13 izpolniti. Ponudnik mora priložiti bianco menico.

OBR. 14 - IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Ponudnik:

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Odgovorna oseba ponudnika, ,

(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da:

- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu (Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011);

- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na zaposlovanje in delovne pogoje ter storitve, ki so predmet tega javnega naročila;

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: podpis odgovorne osebe

datum: žig

Navodila za izpolnitev: Ponudnik mora OBR. 14 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov.

OBR. 15 - VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV BIANCO MENICE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice

Naročniku, Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi številka za »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)«, z dne izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika, Občino Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini € (z besedo: ), kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

⮚ Ponudnik ne bo v celoti izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

⮚ Ponudnik svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela/dobave.

⮚ Ponudnik ne nudi del/blaga, ki ga je ponudil v predračunu.

⮚ Ponudnik delno ni izpolnil pogodbenih obveznosti, če opravljena dela/ dobave tudi delno ne zadostujejo pogodbenim obveznostim.

Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):

Bianco menica mora veljati najmanj trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbe oziroma vseh sklenjenih aneksov.

Kraj:

Datum:

Izdajatelj menice (ponudnik):

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Funkcija:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Ponudnik mora OBR. 15 parafirati in žigosati.

OBR. 16 - VZOREC ZAVAROVANJA ZA IZVAJANJE DEL V ČASU TRAJANJA GARANCIJSKEGA ROKA OBJEKTA

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice

Naročniku, Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, kot garancijo za izvajanje del v času trajanja garancijskega roka objekta za »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)«, izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

⮚ ne odzovemo na poziv naročnika v roku 3 (treh) dni in

⮚ ne sodelujemo ter ne skrbimo za odpravo napak v garancijski dobi na objektu, ki je predmet nadzora po tej pogodbi in

⮚ ne izvajamo nadzora nad odpravo napak v garancijski dobi na objektu.

Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 5 let od datuma izdaje

Kraj:

Datum:

Izdajatelj menice (ponudnik):

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Funkcija:

Podpis:

Priloga: bianco menica

Navodila za izpolnitev: Ponudnik mora OBR. 16 parafirati in žigosati.

OBR. 17 - VZOREC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

(sedež oz. ime in prebivališče) ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA:

(ime in priimek)

POOBLAŠČENEC:

(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo za »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)« objavljenem na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002995/2017-W01, ki bo dne

ob uri na Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (sejna soba – kletna etaža).

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

OBR. 18 - VZOREC POGODBE

OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa župan Xxxxxx Xxxxx, univ. dipl. inž. grad., (Identifikacijska številka za DDV: SI43542204, matična številka: 5883407), v nadaljevanju kot naročnik

in

(Identifikacijska številka za DDV : , matična številka: ), v nadaljevanju kot izvajalec

sklepata

Pogodbo št.

za

Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN002995/2017-W01 dne 10.4.2017, se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih za izvedbo javnega naročila »Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)«.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik. Izvajalec bo v skladu s to pogodbo izvedel dela po ponudbi št. ……………………..

Sestavni del te pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbena dokumentacija in splošni pogoji naročnika.

II. OBSEG DEL

2. člen

Strokovni nadzor pri gradnji in svetovalni inženiring pri izvedbi obsega:

1. Svetovalni inženiring:

− svetovanje pred sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem;

− pregled projektne dokumentacije (projekta - PGD, PZI; oziroma popisa del za izvedbo) in posredovanje pripomb ter morebitnih racionalizacij;

− analiza ustreznosti ponudb za razpisana dela, ki jih je pridobil investitor na razpisu;

− sodelovanje pri pogajanjih s ponudniki oz. izbranim izvajalcem in sodelovanje pri sklepanju gradbene pogodbe;

− uvedba glavnega izvajalca v delo;

− preverjanje izbranih podizvajalcev in usklajevanje le-teh z investitorjem ter uvedba podizvajalcev v delo;

− svetovanje investitorju ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo;

− pregled predračunov za spremenjena ali dodatna dela in reševanje zahtevkov izvajalcev del;

− sodelovanje pri dokončnem obračunu med izvajalcem in investitorjem;

− sodelovanje pri tolmačenju pogodbe v primeru nesoglasij med investitorjem in izvajalcem;

− zastopanje investitorja v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja;

− pregled in potrditev ustreznosti dokazil o zanesljivosti;

− sodelovanje z odgovornim projektantom pri iskanju morebitnih racionalnejših rešitev;

− sodelovanje in skrb za odpravo napak v garancijski dobi in izvajanje nadzora nad odpravo le-teh.

2. Organizacijo fizične izgradnje:

− pregled stanja upravnih dovoljenj, projektne dokumentacije, pogodb;

− primopredaja pregledane dokumentacije izvajalcem del;

− analiza terminskega plana izvedbe;

− kontrola porabe finančnih sredstev;

− vodenje vseh operativnih sestankov z izvajalci;

− organizacija in koordinacija odprave vseh pomanjkljivosti, ki so pogoj za uspešen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja oz. za prevzem objekta;

− zastopanje interesov investitorja pri realizaciji celotne investicije;

− razgovori in korespondenca z vsemi soudeleženci pri izgradnji.

3. Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja:

− sodelovanje in pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije;

− pregled popolnosti tabel za tehnični pregled zbranih v Dokazilu o zanesljivosti objekta, ki ga pripravijo izvajalci posameznih del – pogodbeni partnerji z naročnikom;

− pridobitev izjav izvajalcev del po Zakonu o graditvi objektov in Zakonu o varnosti in zdravju pri delu;

− sodelovanje pri tehničnem pregledu;

− organizacija odprave napak in pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu;

− sodelovanje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

4. Strokovni nadzor:

− nadzor in kontrola nad izvajanjem navodil in naročil, danih s strani investitorja;

− nadzor nad izvajanjem terminov za izgradnjo posameznih del;

− organizacija kontrole in prevzema materialov, opreme in del;

− pregled in potrditev gradbenih dnevnikov in knjige obračunskih izmer;

− kontrola popisa vseh za obračun potrebnih izmer izvedenih del;

− pregled in potrditev računov, obračunov in situacij glede na pravilnost in skladnost s pogodbami;

− pregledovanje atestov, certifikatov, soglasij, dovoljenj ter ostale prevzemne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;

− sodelovanje pri končnem obračunu del izvajalcev in dobaviteljev.

5. Primopredaja in končni obračun:

− kontrola izvedenih del s stališča zadovoljevanja izvedbe vseh predpisanih pogojev gradnje;

− kontrola obsega in pravilnosti vseh vrst formalne dokumentacije (atesti, dovoljenja, soglasja, garancije, itd);

− sestava primopredajnega zapisnika.

6. Končni obračun:

− kontrola formalne in materialne pravilnosti vseh obračunanih del po količini in ceni;

− kontrola in potrditev končne obračunske situacije;

− sestava zapisnika o končnem obračunu;

− sodelovanje pri določitvi pogodbene vrednosti, ki jo investitor pri investiciji objekta zadrži kot varščino za odpravo pomanjkljivosti.

Predmet ponudbe pogodbe je tudi:

4. sodelovanje pri ugotavljanju ustreznosti posameznih ponudb, ogledih, izvedba računske kontrole ponudb;

5. skrb in sodelovanje z naročnikom pri odpravi napak v garancijski dobi zgrajenega objekta, ki je predmet nadzora;

6. pri vseh investicijah, ki so predmet strokovnega svetovanja in nadzora pri gradnji, je predmet ponudbe tudi ogled na terenu in pregled popisa za izvajanje del z racionalnimi rešitvami;

7. 2x tedenska prisotnost izvajalca del pri naročniku ali na gradbišču, na posamezni investiciji;

8. izvajalec del se je dolžan odzvati in nuditi storitev, ki je predmet pogodbe, naročniku v roku 3 ur od poziva.

⮚ Investicije, ki so predmet strokovnega svetovanja in nadzora pri gradnji, so:

Zaporedna številka	Investicija	Ocenjena vrednost investicije	Predviden pričetek izvajanja del	Predviden čas gradnje
1.	Rekonstrukcija mostu čez Ljubijo na LC Verd - Pokojišče	120.000,00 EUR	julij 2017	4 mesece
2.	Rekonstrukcija LC Xxxxxxx – Podlipa, 4. faza	370.00,00 EUR	maj 2017	4 mesece
3.	Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana, 2. faza	50.000,00 EUR	julij 2017	2 meseca
4.	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture na LC v Ligojni	422.600,00 EUR	junij 2017	5 mesecev
5.	Sanacija brežin	15.000,00 EUR	maj 2017	2 meseca
6.	Xxxxxxxx Xxxxxxx šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika	788.242,00 EUR	junij 2017	7 mesecev
7.	Ceste KS Zaplana	25.000,00 EUR	maj 2017	2 meseca
8.	Ceste KS Ligojna	70.000,00 EUR	maj, junij 2017	2-3 mesece
9.	Rekonstrukcija LC Bevke – Drenov Grič	60.000,00 EUR	julij 2017	2 meseca

V primeru, da se posamezna investicija ne bo izvajala, se dela za svetovalni inženiring in

strokovni nadzor ne obračuna in ne plača.

III. OBSEG IN KVALITETA DEL

3. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo strokovni nadzor in svetovalni inženiring pri izvedbi projektov iz

2. člena te pogodbe izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in po pravilih stroke ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje nadzora gradenj in predpisi, ki urejajo področje gradenj. Strokovni nadzor pri gradnji bo izvajalec izvajal v skladu z ZGO-1 in v korist investitorja.

4. člen

Strokovno usposobljeni sodelavci morajo imeti dolžnosti in pooblastila kot izhajajo iz te Pogodbe, ZGO-1 in Zakona o varnosti in zdravja pri delu.

5. člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu pred začetkom izvajanja storitve, ki je predmet te pogodbe, izročil vso tehnično in projektno dokumentacijo, ki se nanaša na investicije iz 2.

člena te pogodbe ter vse druge dokumente, ki bi jih utemeljeno in upravičeno zahteval izvajalec in ga seznanil z vsemi podatki, ki lahko vplivajo na izvajanje strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa po tej pogodbi.

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas izvajanja storitve strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa opravljal kvalitetni in strokovni nadzor nad gradnjo in, da bo po potrebi skrbel za koordinacijo med naročnikom, izvajalcem in projektantom.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z dokumentacijo, ki jo potrebuje za nemoteno izvajanje strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa nad investicijami iz 2. člena te pogodbe in da se z dokumentacijo strinja.

Osebe, ki bodo izvajale strokovni nadzor in svetovalni inženiring po tej pogodbi, morajo v primeru ugotovljenih nepravilnosti in odstopanja le-te nemudoma sporočiti osebi, ki je s to pogodbo določena kot predstavnik naročnika. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej Pogodbi predstavljajo obveznost izvajalca, izvajalec odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku.

IV. IZVAJANJE STORITVE STROKOVNEGA NADZORA IN SVETOVALNEGA INŽENIRINGA

7. člen

Izvajalec je dolžan vse storitve strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa do zaključka investicije izvršiti sam in z delavci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

V imenu izvajalca bodo storitev strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa opravljali naslednji delavci:

-odgovorni nadzornik: ;

-odgovorni nadzornik posameznih del – za gradbena dela: ;

-odgovorni nadzornik posameznih del – za strojna dela: ;

-odgovorni nadzornik posameznih del – za elektro dela: ;

-odgovorni koordinator za varnost in zdravje pri delu: ; Pooblaščeni zastopniki s strani naročnika so:

− za investicije zajete pod zaporedno številko 1-5 je kontaktna oseba: xx. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, telefon št.: 01/ 000-00-00.

− za prizidek Osnovni šoli Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Vrhnika je kontaktna oseba:

g. Xxxxx Xxxxxxxx, telefon št. 01/000-00-00.

− za investicije zajete pod zaporedno številko 7-8 je kontaktna oseba: ga. Xxxxxx Xxx Xxxxx, telefon št.: 01/ 000-00-00.

− za investicije zajete pod zaporedno številko 9 je kontaktna oseba: xx. Xxxx Xxxxx, telefon št.: 01/ 000-00-00.

Izvajalec v celoti odgovarja za kvalitetno izvedbo strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa po tej pogodbi.

8. člen

Izvajalec brez predhodnega pisnega obvestila in soglasja naročnika, ne sme zamenjati nadzornikov, ki so navedeni v 7. členu te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec tekom izvajanja storitve zamenjal katerega od odgovornih nadzornikov, se obvezuje, da bo novi odgovorni nadzornik izpolnjeval pogoje za izvajalca strokovnega nadzora.

V. VREDNOST POGODBE IN NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitev strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa, ki je navedena v 2. členu te pogodbe opravil po ceni, ki jo je navedel v svoji ponudbi št.

z dne , na podlagi katere je bil izbran.

10. člen

Skupna pogodbena vrednost strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa, ki je predmet te pogodbe, znaša:

vrednost brez DDV = , DDV ( 22%) = EUR

vrednost z DDV = EUR.

(z besedo: EUR /100).

Pogodbena cena mora vključevati:

⮚ vse stroške izvedbe naročila, vključno s potnimi, administrativnimi in drugimi stroški. Cena mora biti fiksna za celotno obdobje investicije in morebitne odprave pomanjkljivosti ter vključevati tudi stroške sodelovanja pri morebitni odpravi napak v garancijski dobi.

⮚ pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški dela, morebitne nadure, zagotovitev vse potrebne dokumentacije, zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije, vse popuste in vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.

11. člen

Naročnik bo izvajalcu plačal storitev strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa na podlagi mesečno izstavljenih e-računov, ki jih bo izvajalec izstavil do 15. dne v tekočem mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.

Mesečni račun bo izvajalec izstavljal v skladu s ponudbo glede na realizacijo investicije v mesecu, na katerega se bo nanašal račun (v % glede na višino mesečno izstavljene situacije

s strani izvajalca investicije), do višine 90% skupne pogodbene vrednosti nadzora brez DDV iz prvega odstavka 10. člena. Končni račun za izvajanje strokovnega svetovanja in nadzora pri gradnji izstavi izvajalec po izvedenem končnem obračunu s strani izvajalca investicije.

12. člen

Naročnik je dolžan e-račun v roku 8 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik ne pregleda in potrdi e-računa v roku 8 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s potekom tega roka.

Naročnik bo e-račun plačal 30. dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa na račun izvajalca št. .

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Pri izdaji računa se izvajalec sklicuje na naročnikovo številko pogodbe.

VI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

13. člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe,

- dati izvajalcu tehnično in projektno dokumentacijo ter ostalo dokumentacijo, s katero razpolaga,

- sporočiti točen datum začetka gradnje,

- sporočiti vse potrebne podatke o izvajalcu gradnje in odgovornem vodji del na gradbišču.

Izvajalec jamči:

- da se je seznanil z obsegom del pred izdelavo ponudbe,

- da bo dela izvedel strokovno in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in načeli stroke,

- da bo izvajal vsa dela v skladu s to pogodbo,

- da bo naročnika pravočasno pisno in ustno seznanil z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi z gradnjo,

- da bo stalno sodeloval in skrbel za koordinacijo med naročnikom, projektantom in izvajalcem investicije,

- da bo izvajal strokovni nadzor in svetovalni inženiring do končnega prevzema del.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru potrebe sodeloval z naročnikom pri informiranju in obveščanju javnosti o investiciji, ki je predmet te pogodbe.

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsako prejeto obračunsko in končno situacijo skrbno pregledal in jo najpozneje v roku 8 dni izročil naročniku:

- potrjeno v celoti s predlogom za izplačilo,

- v celoti zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija v celoti zavrnjena.

15. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo strokovni nadzor izvajal stalno, ves čas gradnje z rednimi preverjanji stanja na gradbišču.

Brez soglasja naročnika izvajalec ne sme opustiti vsakodnevne prisotnosti pri naročniku ali na gradbišču.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi tehnološko zahtevnih del zagotovil, če bo to potrebno, prisotnost vseh nadzornikov po tej pogodbi na gradbišču.

VII. ODSTOP OD POGODBE

16. člen

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od Pogodbe:

- če izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa skladno s to pogodbo,

- če izvajalec strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

- če brez predhodnega obvestila naročniku zamenja nadzornike, ki opravljajo strokovnega nadzora, svetovalnega inženiringa in so določeni v 7. členu te pogodbe,

- če po prehodnem obvestilu naročniku zamenja nadzornike, ki opravljajo strokovni nadzor z nadzorniki, ki ne izpolnjujejo pogojev skladno z veljavnimi predpisi,

- če izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa kot dober gospodar in v korist naročnika.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če mu naročnik dvakrat zaporedoma brez utemeljenega razloga, ne plača računa za izvedbo strokovnega nadzora.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna.

VIII. POOBLAŠČENE OSEBE

17. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika, ki je tudi skrbnik te pogodbe

. S strani izvajalca je pooblaščena oseba za izvajanje te pogodbe, ki je tudi odgovorna oseba za izvedbo strokovnega nadzora in svetovalnega inženiringa , medtem ko bodo strokovni nadzor vršili nadzorniki navedeni v 7. členu te pogodbe.

IX. POSLOVNA SKRIVNOST

18. člen

Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

19. člen

Vsa dokumentacija, ki jo pridobi in izdela izvajalec v času trajanja te pogodbe in se nanaša na to pogodbo, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

XI. SESTAVNI DELI POGODBE

21. člen

Sestavni del pogodbe je bianco menica z izpolnjenim pooblastilom za izpolnitev bianco menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki ju mora izvajalec predložiti najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Brez navedene bianco menice pogodba ni veljavna.

XII. ZAVAROVANJE ZA IZVAJANJE DEL V ČASU TRAJANJA GARANCIJSKEGA ROKA

22. člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, v primeru uveljavljanja garancije na objektu, ki je predmet nadzora, sodelovati in skrbeti za odpravo napak v garancijski dobi in izvajati nadzor nad odpravo le-teh. V kolikor se izvajalec na naročnikovo zahtevo v roku 3 (treh) dni od poziva ne odzove, bo naročnik ta dela izvedel z drugim izvajalcem na račun pogodbenega izvajalca in ga poplačal z unovčenjem zavarovanja za izvajanje del v času trajanja garancijskega roka objekta.

Za pokritje teh stroškov bo izvajalec izročil naročniku bianco menico s pooblastilom za vnovčenje v vrednosti 2.000,00 EUR po dokončanju del po tej pogodbi, to je ob uspešni primopredaji zadnjega objekta, ki je predmet nadzora po tej pogodbi. Rok trajanja garancije mora biti 5 let od izročitve.

XIII. TRAJANJE POGODBE

Čas izvajanja del po tej pogodbi je od podpisa pogodbe do končanja vseh navedenih del v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in tej pogodbi.

XIV. PODIZVAJALCI

23. člen

Ta člen se uporabi samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo oz. če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov.

Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer:

Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun):

Vrsta del, ki jih bo opravljal: Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del

Izvajalec:

• pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem iz prejšnje točke tega člena;

• izjavlja, da so podizvajalci predložili soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca;

• se zaveže, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

V primeru oddaje pogodbenih del podizvajalcu, mora podizvajalec izpolnjevati pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora za izbranega podizvajalca pridobiti soglasje naročnika.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

⮚ priložiti podpisano Izjavo podizvajalcev (OBR. 4)

⮚ priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR. 5);

⮚ soglasje podizvajalca (OBR. 6)

⮚ priložiti pooblastilo podizvajalca za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za vsakega podizvajalca (OBR. 8)

XV. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Naročnik sme razdreti pogodbo:

• če se izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika xxxxxxx ne odzove in ne začne opravljati del in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

• če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli;

• če ga naročnik že tekom izvajanja del opozori, da dela opravlja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;

• če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo

• vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem. Izvajalec sme razdreti pogodbo:

• če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;

• če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način, določen v predhodnem odstavku, lahko vsaka pogodbena stran sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču.

XVI. DRUGE DOLOČBE

25. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasja naročnika.

26. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

27. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

28. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka te pogodbe.

, dne Vrhnika, dne

izvajalec: naročnik:

OBČINA VRHNIKA

direktor župan

Xxxxxx Xxxxx, univ.dipl.inž.grad.

Navodila za izpolnitev:

Ponudnik mora OBR. 18 parafirati na vsaki strani.

OBR. 19 – PONUDBENI PREDRAČUN

Navodila za izpolnitev: Ponudbeni predračun se poda na priloženi tabeli. Ponudba mora biti priložena v enem izvodu z označbo »Original«.

4 ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

Pošiljatelj:

Naziv:

Naslov:

Prispetje ponudbe (izpolni Glavna pisarna) :

Datum: Ura:

Zap. št.:

Podpis: žig

Javno naročilo: Svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1)

številka: JN002995/2017-W01

Prejemnik :

OBČINA VRHNIKA

Glavna pisarna - II. nadstropje Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

NE ODPIRAJ!!! - □ PONUDBA

- □ SPREMEMBA

- □ UMIK

Document Metadata

Table of Contents

Dokumentacija

Document Metadata