Contract
1 INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA PONUDNIKOM
1.1. NAROČNIK IN PONUDNIK
NAROČNIK | Mestna občina Ljubljana, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxxxx |
KONTAKTNI PODATKI | Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx; tel. Številka 00 000 00 00; elektronski naslov |
PONUDNIK | Na javni razpis se lahko prijavij pravna in/ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (priloga 2) navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. |
1.2 PRAVNA PODLAGA
VRSTA POSTOPKA | Postopek zbiranja ponudb po prehodni objavi skladno s 30. členom ZJN -2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11 in 43/12, Xxx.XX: U-I-211/11-26, 90/12; v nadaljevanju: ZJN-2) |
1.3. UPRAVNE INFORMACIJE
ROK ZA DODATNA POJASNILA | Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil RS - do vključno 14.2. 2013. |
ROK ZA PREJEM PONUDBE IN NASLOV | Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 18.2. 2013 do 9.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, tajništvo,soba 215. Naročnik določa za prevzemnika ponudb Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka oddaje ponudb. Osebno se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure. |
Javno odpiranje ponudb se prične 18.2. 2013 ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Službe za javna naročila Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 223/II. |
Odpiranje bo vodila strokovna komisija. Predstavniki gospodarskih subjektov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstravniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. O odpiranju ponudb se piše zapisnik. Pri javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi. | |
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih. | |
MINIMALNI ČASOVNI OKVIR , V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE | 120 dni. V primeru, da v roku veljavnosti ponudbe, pogodba še ni podpisana, lahko naročnik zahteva od ponudnika, da podaljša rok veljavnosti ponudbe, kar se mora zahtevati pisno. |
1.4. DOPOLNILNE INFORMACIJE
PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE | Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane. Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka. Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. |
Gospodarski subjekt mora zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Vsi dokumenti, ki jo sestavljajo morajo biti povezani tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, zamenjati ali naknadno vložiti brez vidne poškodbe listov oz. pečata. Na ovojnici mora biti zapisano »NE ODPIRAJ PONUDBA JN 7560-12- 210088« in naziv ponudnika. Ponudnik lahko uporabi tudi priložen obrazec »OZNAČBA PONUDBE« v prilogi F, razpisne dokumentacije, ki ga nalepi na ovojnico. Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve. | |
Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov naročnika, naveden v prejšnji točki, prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 0000-00-000000– z oznako UMIK / SPREMEBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, |
spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe. V primeru umika ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb bo naročnik ravnal v skladu s 1. odstavkom 74. a člena ZJN-2. Gospodarski subjekti lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki prispe pred pretekom roka za oddajo ponudb. V tem primeru bo prvotna ponudba neodprta vrnjena gospodarskemu subjektu. | |
V primeru formalne nepopolnosti ponudbe bo naročnik- pooblaščenec postopal v skladu z 78. členom ZJN-2. | |
Xxxxxxxx sme, izključno ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. | |
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom. Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila. Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo. | |
Postopek s pogajanji po predhodni objavi predvideva izvedbo pogajanj. Predmet pogajanj bo ponudbena cena. Da se ponudnik lahko udeleži pogajanj mora izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Na pogajanjih se bo vodil zapisnik, ki bo vročen vsem ponudnikom, ki so se udeležili pogajanj. O poteku pogajanj bodo ponudniki obveščeni pisno. Predstavnik ponudnika, ki bo sodeloval na pogajanjih, mora imeti pisno pooblastilo. |
Merilo je najnižja cena. Ponudnik bo vrednost storitve nadzor nad izvajanjem del in notranjo opremo oblikoval v odstotku (%) od ocenjene vrednosti del, ki je 4.400.000,00 EUR brez DDV. | |
Naročnik bo preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi navedel neresnične in zavajajoče podatke oz. dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka. O tem bo obvestil tudi ministrstvo pristojno za finance, ki vodi evidenco o ponudnikih z negativnimi referencami. | |
1.9. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA | |
Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja. | |
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb ter izvedenih pogajanjih najkasneje v roku 45 dni sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi, katero obrazloži in navede ugotovitve in razloge zanjo. | |
Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa. V skladu z ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za |
revizijo vplačati takso v višini 750,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 13145-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta). Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. |
2.2. DODATNO JAVNO NAROČILO
DODATNO JAVNO NAROČILO | Za morebitno dodatno delo si naročnik pridržuje pravico, da ga odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave (6. odstavek 29. člena ZJN-2) Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi. |
2.3. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
PRILOGA A | Vzorčna pogodba |
PRILOGA B | Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe |
PRILOGA C | Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
PRILOGA D | Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku |
PRILOGA E | Označba ponudbe |
2.4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce v vrstnem redu kot so navedeni:
ŠT. PRILOGE | IME PRILOGE | NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV |
PRILOGA 1 | Prijava | Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
PRILOGA 2 | Ponudba | Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner. Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v večih ponudbah. |
PRILOGA 3 | Izjava | Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
PRILOGA 4 | Izjava za pravne osebe | Xxxxxxxx obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa |
vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. | ||
PRILOGA 5 | Izjava zakonitega zastopnika – fizična oseba | Xxxxxxxx obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa za vsakega zakonitega zastopnika. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
PRILOGA 6 IN 6/1 | Referenčna tabela | Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana priporočila. |
PRILOGA 7 | Seznam kadrov, ki bodo dela vodili | Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |
PRILOGA 6/1 | Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov | Ponudnik priloži zahtevana priporočila. |
PRILOGA 8 ALI 8A | Bonitetna potrdila | Ponudnik mora priložiti BON obrazec: S.BON 1/P za pravne osebe (gospodarske družbe) ali S.BON 1/SP za samostojne podjetnike. BON obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik, ki ima sedež v državi, katere pristojni organi ali institucije ne izdajajo tega dokumenta, lahko predloži drug ustrezen dokument, iz katerega bo razvidna njegova bonitetna ocena oziroma posledično izpolnjevanje tega pogoja. |
PRILOGA 9 | Časovni plan in finančni plan izvajanja storitev | Ponudnik mora priložiti časovni plan del za izvedbo storitve in finančni plan del. |
PRILOGA 10 | Priloge za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce | V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 2) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti: - obrazec Udeležba podizvajalcev, - obrazec Podatki o podizvajalcu, - sporazum o medsebojnem sodelovanju, - izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in - pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem. Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati: - podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), - predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del, - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca). V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v |
skladu z ZJN-2 obvezna. Podizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku. Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ob soglasju naročnika in v skladu z ZJN- 2. | ||
PRILOGA 11 | Skupna ponudba | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi. Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 13. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, neglede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa. |
2 PREDMET JAVNEGA RAZPISA
OPIS | STROKOVNI NADZOR GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJE OŠ VIDE PREGARC |
VRSTA NAROČILA IN MESTO STORITVE | Storitve , Območje Mestne občine Ljubljana |
RAZDELITEV NA SKLOPE | NE |
VARIANTNE PONUDBE | NE |
KOLIČINA IN OBSEG NAROČILA | Količina in obseg naročila sta razvidna iz priložene pogodbe Število predvidenih ur strokovnega nadzora znaša 624 ur v obdobju dveh let (104 tedne x 6 ur) Vrednost projektantskega predračuna za GOI dela in opremo znaša 4.400.000,00 EUR brez DDV. |
TRAJANJE JAVNEGA NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK | Ponudnik bo vse razpisane storitve izvedel najkasneje do pridobitve uporabnega dovoljenja. Rok izvedbe je najkasneje do 31.5. 2015. |
PONUDBENA CENA IN NAČIN PLAČILA | Cene v ponudbi mora biti izražene EUR. Davek na dodano vrednost (DDV 20%) in morebitni popust morata biti prikazana posebej. Cene za enoto so fiksne vse čas izvedbe. Naročnika bosta račun plačala 30 dni od dneva prejema računa. |
Za predmetno javno naročilo je izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI št. 09472-00, oktober 2012, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt, d.d., Cesta Krških žrtev 59, 8270 Krško, Projektna dokumentacija je na voljo za vpogled na spletni strani http:xxx.xxxxxxxxx.xx. Ogled lokacije je možen skladno z dogovorom z g. Mirom Oberstarjem, vsak dan, po predhodni najavi na tel. št. 00 000 0000 ali po e-mailu: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. |
3 PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v členih od 42 do 45 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.
Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.
Naročnik - pooblaščenec bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku - pooblaščencu ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik - pooblaščenec njegovo ponudbo izločil.
Kot to določata trinajsti in štirinajsti odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika- pooblaščenca, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikoma, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev izpolnjevati vse pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju:
POGOJ | DOKAZILO | PRILOGA | IZPOLNJEVANJE POGOJA | |
1 | Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. | Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom | (priloga 4) (priloga 5) | Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. |
Ponudnik ni v postopku | Ponudnik izpolnjuje | |||
prisilne poravnave ali zanj ni | pogoj sam in s | |||
bil podan predlog za začetek | Izjava, dana pod kazensko | (priloga 3) | podizvajalci. V primeru | |
postopka prisilne poravnave | in materialno odgovornostjo | skupne ponudbe mora | ||
in sodišče o tem predlogu še | pogoj izpolnjevati vsak | |||
ni odločilo. | izmed partnerjev v | |||
Ponudnik ni v stečajnem | skupni ponudbi. | |||
postopku ali zanj ni bil podan | ||||
predlog za začetek stečajnega | ||||
postopka in sodišče o tem | ||||
predlogu še ni odločilo. | ||||
2 | Ponudnik ni v postopku | |||
prisilnega prenehanja ali zanj | ||||
ni bil podan predlog za | ||||
začetek postopka prisilnega | ||||
prenehanja in sodišče o tem | ||||
predlogu še ni odločilo, z | ||||
njegovimi posli iz drugih | ||||
razlogov ne upravlja sodišče | ||||
ali ponudnik ni opustil | ||||
poslovne dejavnosti ali ni v | ||||
kateremkoli podobnem | ||||
položaju. | ||||
Ponudnik izpolnjuje | ||||
Ponudnik nima na dan, ko je | Izjava, dana pod kazensko | (priloga 3) | pogoj sam in s | |
bila oddana ponudba, v | in materialno odgovornostjo | podizvajalci. V primeru | ||
skladu s predpisi države, v | skupne ponudbe mora | |||
kateri ima sedež ali v skladu s | pogoj izpolnjevati vsak | |||
3 | predpisi države naročnika | izmed partnerjev v | ||
zapadle, neplačane | skupni ponudbi. | |||
obveznosti v zvezi s plačili | ||||
prispekov za socialno varnost | ||||
ali v zvezi s plačili davkov v | ||||
vrednosti 50 eur ali več. |
POGOJ | DOKAZILO | PRILOGA | IZPOLNJEVANJE POGOJA | |
Ponudnik izpolnjuje | ||||
Ponudnik mora biti | Izjava, dana pod kazensko in | (priloga 3) | pogoj sam in s | |
registriran za dejavnost, ki je | materialno odgovornostjo | podizvajalci. V primeru | ||
4 | skupne ponudbe pogoj | |||
izpolnuje vsak izmed | ||||
partnerjev s skupni | ||||
ponudbi. | ||||
Ponudnik ni bil s | Ponudnik izpolnjuje | |||
pravnomočno sodbo v | Izjava, dana pod kazensko in | (priloga 3) | pogoj sam in s | |
5 | katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim | materialno odgovornostjo | podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora | |
poklicnim ravnanjem | pogoj izpolnjevati vsak | |||
izmed partnerjev v | ||||
skupni ponudbi. | ||||
Ponudnik ni nikoli storil | Ponudnik izpolnjuje | |||
velike strokovne napake | Izjava, dana pod kazensko in | (priloga 3) | pogoj sam in s | |
6 | oziroma ni huje kršil poklicnih pravil | materialno odgovornostjo | podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora | |
pogoj izpolnjevati vsak | ||||
izmed partnerjev v | ||||
skupni ponudbi. | ||||
Ponudnik izpolnjuje | ||||
informacij, zahtevanih v | Izjava, dana pod kazensko in | (priloga 3) | pogoj sam in s | |
skladu z določbami 41. do 49. | materialno odgovornostjo | podizvajalci. V primeru | ||
7 | člena Zakona o javnem | skupne ponudbe mora | ||
naročanju (ZJN-2) v tem ali | pogoj izpolnjevati vsak | |||
predhodnih postopkih ni | izmed partnerjev v | |||
namerno podal zavajajoče | skupni ponudbi. | |||
razlage ali teh informacij ni | ||||
zagotovil | ||||
Ponudnik na dan, ko se izteče | Ponudnik izpolnjuje | |||
rok za oddajo ponudb ne sme | Izjava, dana pod kazensko in | (priloga 3) | pogoj sam. V primeru | |
biti izločen iz postopkov | materialno odgovornostjo | skupne ponudbe mora | ||
8 | oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco | pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v | ||
ponudnikov z negativnimi | skupni ponudbi. | |||
referencami iz 77. a člena | ||||
ZJN-2, 81. člena ZJNVETPS | ||||
oz. 73. člena ZJNPOV. |
POGOJ | DOKAZILO | PRILOGA | IZPOLNJEVANJE POGOJA | |
9 | Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu. V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. | Dokazilo: - za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P; - za samostojne podjetnike BON 1/SP | (priloga 9 ali 9a) | Ponudnik mora izpolnjevati pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. |
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. | ||||
Ponudnik mora imeti | Ponudnik mora | |||
plačane vse zapadle | Izjava ponudnika, dana pod | izpolnjevati pogoj sam. | ||
obveznosti do podizvajalcev | kazensko in materialno | (priloga 3) | V primeru skupne | |
v predhodnih postopkih | odgovornostjo | ponudbe mora pogoj | ||
javnega naročanja | izpolnjevati vsak izmed | |||
Naročnik si pridržuje pravico, | partnerjev v skupni | |||
10 | da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega | ponudbi. | ||
revizorja, izpisek stanja odprtih | ||||
obveznosti do dobaviteljev na | ||||
dan oddaje ponudbe, potrdilo | ||||
poslovne banke ali drugo | ||||
dokazilo, iz katerega je | ||||
razvidno izpolnjevanje pogoja |
POGOJ | DOKAZILO | PRILOGA | IZPOLNJEVANJE POGOJA | |
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 60.000,00 EUR z DDV za posamezen posel | Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci. | |||
11 | Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. | (priloga 6 in 6/1) | ||
Ponudnik mora zagotoviti, | V primeru skupne | |||
da bo spoštoval vse | Izjava, dana pod kazensko in | ponudbe pogoj | ||
12 | predpise, pravilnike in navodila v zvezi z | materialno odgovornostjo | (priloga 3) | izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj. |
ravnanjem odpadkov | ||||
(varstvo okolja) | ||||
.Ponudnik mora imenovati | Xxxxxx xxxxxx, ki bodo dela vodili in referenčna tabela za | Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali | ||
nadzornika in njegovega namestnika, ki morata | te kadre | skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni | ||
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi | ponudbi. | |||
objektov in se lahko | ||||
izkažeta z vsaj eno reference | ||||
istovrstnega posla. Vsak | ||||
izmed zahtevanih kadrov | ||||
13 | mora predložiti: -dokazilo o pridobljeni izobrazbi; | (priloga 7 in 7/1) | ||
- o opravljenem | ||||
strokovnem izpitu pri | ||||
pristojni poklicni zbornici | ||||
in | ||||
- o vpisu v imenik pri tej | ||||
zbornici) | ||||
14 | Ponudnik mora predložiti | Časovni in finančni načrt | (priloga | V primeru skupne |
časovni načrt izvedbe storitev in finančni načrt. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 104 tedne od uvedbe v delo. | gradnje izdela ponudnik. | 9) | ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. |
16 | Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnikov, naročnikoma predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja, morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. | Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikoma bo le- ta unovčil bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 5.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo. | (vzorec – priloga B) | Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj. |
Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, nižji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik- pooblaščenec ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene). Če ponudnik predloži garancijo tuje banke bo naročnik-pooblaščenec obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj »A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. | Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb. | Ponudnik jo priloži skupaj s ponudbo! | ||
17 | Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C) Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku- pooblaščencu bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe. Naročnik- pooblaščenec jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo. | (vzorec – priloga C) | Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj. Ponudnik predloži garancijo v 10 dneh od podpisa pogodbe. | |
Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti. |
PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Vzorčna pogodba (PRILOGA A)
Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (PRILOGA B)
Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (PRILOGA C) Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (PRILOGA D) Označba ponudbe (PRILOGA E)
PRILOGA A
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxxxx matična številka: 5874025000
identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: naročnik)
in
................................, ……………….., …………………., ki ga zastopa .........................(navesti funcijo in ime ter priimek osebe, pooblaščene za zastopanje)
xxxxxxx xxxxxxxx: ..................
identifikacijska številka za DDV: ..........................
(v nadaljevanju: izvajalec) skleneta naslednjo
POGODBO
O IZVEDBI STORITEV SVETOVANJA IN NADZORA NAD GRADBENO OBRTNIŠKIMI IN INŠTALACIJSKIMI DELI TER NOTRANJO OPREMO ZA PROJEKT
»Osnovna šola Vide Pregarc – protipotresna sanacija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov«
Uvodne določbe
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana predvidena rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc - protipotresna sanacija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov, vodena pod NRP št. 165- rebalans 2012-II;
- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. US in 90/12);
- da ima naročnik predvidena sredstva v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 in Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014, na proračunski postavki 091299, podkonto 4208 01, NRP 0000-00-0000.
Predmet pogodbe
2. člen
Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzame izvedbo storitev svetovanja in nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter dobavo, vgradnjo in montažo notranje opreme za projekt ''OŠ Vide Pregarc- protipotresna sanacija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov''.
Obseg pogodbenih storitev
3. člen
Pogodbene storitve obsegajo: svetovanje in nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo, vgradnjo in montažo notranje opreme, sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbene storitve v skladu s ponudbo številka z dne
...................... in na osnovi naslednjih dokumentov:
- gradbene pogodbe št. …. z dne ……,
- gradbenega dovoljenja št. 351-1218/2012-10 z dne 24.9.2012, ki ga je izdala ………
- projektne dokumentacije PGD in PZI št.09472-00 oktober 2012, ki jo je izdelalo podjetje SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
Pogodbene storitve, ki so predmet te pogodbe, obsegajo:
A. Svetovanje pri izvedbi gradbeno obrtniških in instalacijskih del :
- pregled projektne dokumentacije;
- usklajevanje izvedbe pogodbenih del s pristojnimi službami in drugimi pristojnimi organizacijami v fazi pripravljalnih del;
- sodelovanje pri pripravi terminskega plana aktivnosti za izvedbo projekta;
- organizacija in sodelovanje na sestankih med izvajalcem, projektantom in naročnikom;
- obveščanje naročnika o sklicanih sestankih ter zastopanje njegovih interesov na sestankih;
- pripravo zapisnikov o opravljenih koordinacijah ter seznanjanje naročnika z njimi;
- predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, odpravo pomanjkljivosti in uskladitev odstopanj s ciljem preprečevanja tveganj za naročnika;
- izdelavo posebnih poročil na zahtevo naročnika;
- organiziranje in sodelovanje na sestankih med naročnikom in izdelovalci projekta PZI;
- pregled skladnosti projekta PZI s projektom PGD in o tem pravočasno podati naročniku zaključno poročilo, ki mora vsebovati tudi strokovno mnenje izvajalca (pred izvajanjem del);
- organizacija in sodelovanje na sestankih med naročnikom in izdelovalci morebitnih sprememb projektne dokumentacije v času gradnje;
- po potrebi zagotovitev poročil o kakovosti vgrajenih materialov;
- preveritev ocene stroškov za posamezne storitve ali dela oziroma za eventualna dodatna dela;
- priprava ustreznih rešitev, da se lahko poleg izvajalca, ki izvaja gradbena dela in nad katerim se izvaja gradbeni nadzor po tej pogodbi, vključijo tudi drugi izvajalci;
- po dokončanju del spremljanje izdelave projekta PID;
- priprava dokumentacije za predajo objektov in naprav drugim upravljavcem;
- vsa potrebna strokovno svetovalna opravila, ki so v neposredni zvezi s popolnim dokončanjem pogodbenih del (funkcioniranjem objekta).
B. Nadzor nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli:
- nadzor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri uvedbi v posel in vodenju vse potrebne dokumentacije ob začetku gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in med samo gradnjo;
- nadzor nad kvaliteto in količino izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjeno pogodbo med naročnikom in izvajalcem gradbeno obrtniških del;
- nadzor nad izvajalcem gradbeno obrtniških del, da izvaja gradnjo po potrjeni projektni dokumentaciji – PGD in PZI ter tehničnih normativih, predpisih in standardih, ki veljajo za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela;
- nadzor izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav katerih kvaliteta mora biti dokumentirana z atesti in certifikati kvalitete;
- nadzor izvajalca pri vgrajevanju opreme, katere kvaliteta mora biti dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete;
- pregledovanje in potrjevanje dnevnika o izvajanju del na podlagi opravljenih del posameznih izvajalcev, preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenega dnevnika ter knjige obračunskih izmer, izjav in dokazil o zmogljivosti objekta po zakonu o graditvi objektov;
- pregledovanje in potrjevanje situacij ter posredovanje le-teh naročniku v izplačilo;
- izvajanje finančnega nadzora glede na sklenjene pogodbe za izvajanje investicije: opravljanje količinskih in vsebinskih pregledov mesečnih situacij in računov na osnovi pogodbenih predračunov ter posredovanje potrjenih situacij in računov naročniku v izplačilo;
- spremljanje napredovanja del ter poročanje naročniku;
- pojasnjevanje izvajalcu gradbeno obrtniških del o vseh nejasnostih v zvezi s projektno dokumentacijo, če to ne sodi v projektantski nadzor;
- organiziranje in izdelava predloga končnega obračuna med naročnikom in izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del;
- sistematičen pregled in zbiranje atestov, poročil in drugih listin o skladnosti, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale, po potrebi naročanje dodatnih atestov ter ukrepanje v zvezi s tem;
- vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije, ki je naročniku v času izvajanja del na vpogled in se mu ob zaključku del tudi izroči (gradbeni dnevnik, projekti izvedenih del, finančna dokumentacija).
C. Tehnični pregled in uporabno dovoljenje:
- prijavo in organiziranje priprave vseh potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehničnega pregleda (objekta);
- pregled in preverjanje potrebnih dokumentov atestov, certifikatov za opremo, vgrajene izdelke in materiale, dokazila o pregledih in meritvah;
- udeležbo na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradbeno obrtniških in inštalacijskih del komisiji;
- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnem pregledu;
- organiziranje in vodenje kakovostnega in količinskega pregleda in prevzema ter izvedba obračuna izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta (primopredaja);
- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda gradbenih del;
- pregled in potrditev projekta izvedenih del;
- spremljanje investicije (objekta) v garancijskem roku, organizacija odprave pomanjkljivosti, nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, ugotavljanje škode in sestava terjatev do škodnih zavezancev.
D. Nadzor nad dobavo, vgradnjo in montažo notranje opreme.
Cena pogodbenih storitev
4. člen
Cena pogodbenih storitev, ki so predmet te pogodbe, je določena na osnovi izvajalčevega ponudbenega predračuna številka ………… z dne in znaša:
....................... EUR brez DDV
DDV 20% EUR
tako, da znaša skupaj EUR
(z besedo: .............................. evrov /100).
Cena pogodbenih storitev je fiksna do dokončanja vseh pogodbenih del..
V pogodbeni ceni so upoštevani vsi stroški, davki in prispevki ter druge obveznosti izvajalca, ki so potrebni za popolno dokončanje pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe.
Podizvajalci
5. člen
Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodb pa se ustrezno preštevilči.)
Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka.
…………………………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ,
transakcijski račun …………, bo izvedel (navesti vsako vrsto in količino storitev,
ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh storitev znaša …………. EUR. Podizvajalec bo storitve izvedel
………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od ………… .
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.
Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvrši plačilo neposredno podizvajalcu.
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno obvestiti in mu predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je le-ta bil zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do naročnikov izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo storitve Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
Način plačila pogodbenih storitev
6. člen
Opravljene storitve po tej pogodbi bo izvajalec obračunal mesečno v sorazmernem deležu z dejansko opravljenimi deli, za katera izvaja svetovanje in nadzor po tej pogodbi.
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.
Izvajalec izstavlja račune za svetovanje in strokovni nadzor, mesečno za pretekli mesec, sorazmerno glede na dinamiko plačila izvajalcu del, za katera izvaja svetovanje in nadzor po tej pogodbi.
Pri izstavitvi računa se mora sklicevati na finančno številko pogodbe 0000-00-000000, sicer se račun lahko zavrne.
7. člen
Izvajalec je dolžan do vsakega 20. dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev račun, ki bo vseboval izvršene obračunane storitve. Zadnji račun izstavi izvajalec po pridobitvi uporabnega dovoljenja za dela, za katera izvajalec izvaja svetovanje in nadzor po tej pogodbi.
Izvajalec mora pošiljati račune za opravljeno delo naročniku na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, za Službo za razvojne projekte in investicije, Ljubljana.
Naročnik je dolžan račun s specifikacijo opravljenih storitev pregledati v roku 15 dni od dneva prejema in jo potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.
Plačilni rok je 30. (trideseti) dan po prejemu računa.
Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.
V kolikor naročnik zamudi s plačilom nespornega zneska računa, lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.
Naročnik bo storitve plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ......................... pri ................
Na računu mora biti navedena finančna številka pogodbe 0000-00-000000, sicer se račun lahko zavrne.
VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci.)
Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev račun, ki bo vseboval izvršene obračunane storitve. Zadnji račun izstavi izvajalec po pridobitvi uporabnega dovoljenja za dela, nad katerimi izvajalec po tej pogodbi izvaja strokovni nadzor.
Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu računov, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljene storitve, račun pregledati in potrditi oziroma v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenega računa podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.
Potrjene račune podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku skupaj s svojim računom do 20. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu.
Izvajalec mora pošiljati račune za opravljeno delo naročniku na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, za Službo za razvojne projekte in investicije, Ljubljana. Na računu mora biti navedena finančna številka pogodbe 0000-00-000000, sicer se račun lahko zavrne.
Naročnik je dolžan račune izvajalca in podizvajalcev pregledati v roku 15 dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni po prejemu računov niti ne potrdi niti jih ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so računi potrjeni.
Plačilni rok je 30. (trideseti) dan po prejemu računa.
Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.
Naročnik bo potrjene račune izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka
…………………..odprt pri ……………..
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njihov transakcijski račun:
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ,
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….
Roki za izvedbo pogodbenih storitev
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih storitev takoj po sklenitvi te pogodbe.
Rok izvajanja in dokončanja storitev je skladen z obsegom in dinamiko rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc in pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Rok dokončanja storitev se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo storitev in jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega storitev oziroma v primeru prekinitve izvajanja storitev na zahtevo naročnika. Rok izvedbe je najkasneje do 31.5.2015.
Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z utemeljitvijo najkasneje v 15 dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer nima pravice do podaljšanja roka.
Naročnik si pridružuje pravico in to pravico mu izvajalec prizna, da lahko posamezne pogodbene roke v okviru terminskega plana spremeni sporazumno z izvajalcem storitev. Sporazum mora biti dogovorjen v pisni obliki in ne vpliva na končni rok izvedbe storitev po tej pogodbi.
Obveznosti naročnika
9. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
- pred začetkom izvajanja storitev izvajalcu predložil vso dokumentacijo in podatke, s katerimi razpolaga in so potrebni za izvedbo del po tej pogodbi ;
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in mu v dogovorjenih rokih dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi;
- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih storitev in po potrebi potrjeval predlagane spremembe.
Obveznosti izvajalca
10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
- vse storitve opravil pravočasno, vestno, po načelu dobre vere in poštenja ter bo vseskozi varoval interes naročnika in mu pri tem nudil vsa svoja znanja, izkušnje in sposobnosti;
- izvajal storitve po tej pogodbi v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi in standardi, kot dober strokovnjak;
- naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upošteval njegova navodila in omogočil ustrezen nadzor naročnika;
- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti in predajal v potrditev redna mesečna pisna poročila o napredovanju del, po potrebi pa naročnika sproti obveščal o stanju in eventualnih spremembah;
- zastopal in ščitil interese naročnika v skladu s poslovnimi odločitvami;
- sprejemal odločitve o spremembah le s seznanitvijo in odobritvijo naročnika;
- tolmačil naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;
- izvršil pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika;
- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec gradbeno obrtniških in inštalacijskih del opravil prevzete storitve pomanjkljivo;
- pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti gradnje ter kasnejše uporabe objekta;
- pri izvajanju strokovnega nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in notranjo opremo izvajal naloge odgovornega nadzornika v skladu z veljavnim zakonom o graditvi objektov, zagotovil prisotnost vseh potrebnih nadzornikov na gradbišču oz. vpis v gradbeni dnevnik;
- si bo ves čas izvajanja pogodbenih storitev po svojih močeh prizadeval, da bodo storitve zaključene v predvidenem roku;
- odgovarjal za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti;
- v kolikor bo naročnik uspel pridobiti nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, se izvajalec obvezuje, da bo v sodelovanju z izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del posebej skrbno spremljal izvedbo del, ki se bodo nanašala na nepovratna sredstva, in potrjeval finančne zahtevke za črpanje teh sredstev, vse v skladu z zahtevami za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zavarovanje pred odgovornostjo
11. člen
Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokazuje s kopijo zavarovalne police, ki je kot priloga št. 2 te pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku pravočasno predložil kopijo zavarovalne police o ustreznem podaljšanju
zavarovanja svoje odgovornosti za škodo v času trajanja te pogodbe.
Pogodbena kazen
12. člen
V primeru zamude pri izvajanju nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli po tej pogodbi, nastalih po krivdi izvajalca, je naročnik upravičen za vsak koledarski dan zamude obračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od skupne pogodbene vrednosti te pogodbe, vendar največ do višine 10 % skupne pogodbene vrednosti te pogodbe.
Pogodbena kazen se obračuna takoj po nastanku zamude v računu.
Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do polne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih storitev.
Odstop od pogodbe
13. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo storitev v roku, določenem s to pogodbo niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.
V kolikor pride do odstopanj od terminskega plana po krivdi izvajalca, ki so daljša od 25 dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje del nad katerimi izvaja storitve nadzora, lahko naročnik odpove pogodbene storitve v celoti ali delno za tiste storitve, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih storitev.
Naročnik v takem primeru odda tiste storitve, ki ogrožajo izvedbo storitev v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa tudi odstopi od pogodbe.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, če izvajalec ne izvrši pogodbenih obveznosti kvalitetno in na način, določen v tej pogodbi ali če ne varuje naročnikovih interesov ali deluje v nasprotju z njimi.
Varstvo podatkov
14. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.
Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank
15. člen
Za izvajanje te pogodbe so odgovorni naslednji pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank:
- pooblaščen predstavnik naročnika: Xxxx Xxxxxxxx, ki je skrbnik te pogodbe.
Izvajalec določi za odgovornega nadzornika in pomočnike odgovornega nadzornika -
odgovorni nadzorniki posameznih del:
- za gradbena in obrtniška dela : .......................
- za električne inštalacije : .......................
- za strojne inštalacije : ......................
- za dobavo in montažo notranje opreme: ……………….
Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.
Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki.
Protikorupcijska klavzula
16. člen
V primeru, da je pri izboru izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali Obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Spremembe pogodbe
17. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.
Reševanje sporov
18. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
Končne določbe
19. člen
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
20. člen
Ta pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva (2) izvoda.
Številka: | Številka: 430-972/2012-3 |
Datum: | Datum: |
IZVAJALEC | NAROČNIK |
........................ | Mestna občina Ljubljana |
……………… | Župan |
...................... | Xxxxx Xxxxxxxx |
Naziv banke: Kraj in datum:
BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
PRILOGA B
Upravičenec (naročnik javnega naročila):
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Garancija št.
V skladu z javnim razpisom, številka objave , z dne , za posel: 1.
za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. / .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do , ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Banka (žig in podpis)
PRILOGA C
BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Garancija št.
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencema in izvajalcem za posel v višini 10 % pogodbene vrednosti vrednosti EUR, je izvajalec obvezan opraviti:
1.
v skupni vrednosti EUR (z besedo ), v roku (datum, dni, mesecev) v količini ali kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.
Na zahtevo upravičencev se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičencev za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. / .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bosta upravičenca kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjala, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencema in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Banka (žig in podpis)
PRILOGA D
O Z N A Č B A P O N U D B E
POŠILJATELJ (ponudnik): | PREJEM PONUDBE: OSEBNO PO POŠTI Datum: Ura: Številka: 430-972/2012- Zaporedna številka: |
PREJEMNIK:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana
OZNAKA PONUDBE:
»NE ODPIRAJ
PONUDBA JN –0000-00-000000– STROKOVNI NADZOR GOI DELA IN NOTRANJO OPREMO ZA IZGRADNJO PRIZIDKA IN REKONSTRUKCIJE OŠ VIDE PREGARC«
Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« lahko izpolnite in nalepite na kuverto.
PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Prijava (PRILOGA 1)
Ponudba (PRILOGA 2)
Izjava (PRILOGA 3)
Izjava pravne osebe (PRILOGA 4)
Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (PRILOGA 5)
Referenča tabela (PRILOGA 6)
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov (PRILOGA 6/1)
Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (PRILOGA 7)
Bonitetna potrdila (PRILOGA 8 ali 8a)
Časovni in finančni plan del – priloži ponudnik (PRILOGA9)
Priloga za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce – izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci (PRILOGA 10)
Skupna ponudba (PRILOGA 11)
PRILOGA 1
PRIJAVA
1. Ponudnik ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
se prijavljamo na vaš razpis »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka in rekonstrukcijo OŠ Vide Pregarc«,
2. Podatki o ponudniku:
- Naziv in naslov ponudnika:……………………………………………………………
- Matična številka firme: ……………………………
- Identifikacijska številka za DDV: …………………………………….
- Telefon: ……………………. Telefaks: ……………………
- Xxxxxxxxxxx banka: ...............................................................................................
in poslovni računi: ………………………………………………………………………..
- Ime podpisnika pogodbe:
.............................................................................................................................................................- Ime
odgovornega nosilca za izvedbo del po pogodbi:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Naziv, telefon, fax in email osebe, ki bo dajala tolmačenja v zvezi s ponudbo
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Datum: Žig: Podpis:
PRILOGA 2
PONUDNIK:
ki ga zastopa direktor |
dajem naslednjo |
PONUDBO
Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite) Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov
Cena pogodbenih del
Cena v EUR | ||
Investicijska vrednost | 4.400.000,00 brez DDV | |
izvajanje nadzora % | ||
Ponudbena cena brez DDV | ||
DDV 20% | ||
Skupaj z DDV |
Ponudba velja do vključno 120 dni od datuma odpiranja ponudb.
Datum:
Žig:
Podpis:
PONUDNIK:
..................................
..................................
I Z J A V A
PRILOGA 3
V zvezi z javnim naročilom za »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka in
rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc«, objavljenem na portalu javnih naročil po oznako
, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
1. da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo.
2. da:
z dne
- nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2);
- nismo v postopku prisilne poravnave ali za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo;
- nismo v stečajnem postopku ali za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- nismo v postopku prisilnega prenehanja ali za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v kateremkoli podobnem položaju;
- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali v skladu s predpisi državne naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
- smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41.-49. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
- nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;
- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil;
- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
- da v zadnji šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti;
- da razpolagamo s primerno tehnično opremo, s katero bomo zagotovili kvalitetno in pravočasno dobavo in montažo opreme;
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);
- da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
3. da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe.
4. da prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Datum: Žig: Podpis:
PRILOGA 4
Ponudnik:
I Z J A V A PRAVNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.
Polno ime pravne osebe |
Sedež pravne osebe |
Občina sedeža pravne osebe |
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |
Matična številka pravni osebe |
(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).
Datum:
Žig:
Podpis:
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
PRILOGA 5
PONUDNIK:
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka in rekonstrukcijo OŠ Vide Pregarc«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.
Ime in priimek: |
EMŠO (obvezen podatek): |
Datum rojstva: |
Kraj rojstva: |
Občina rojstva: |
Država rojstva: |
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |
ulica in hišna številka: |
Številka pošte in pošta: |
Državljanstvo: |
Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo: |
(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).
Datum:
Žig:
Podpis:
V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
PRILOGA 6
REFERENČNA TABELA
PONUDNIK:
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj EUR z DDV za posamezen
posel.
Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla | Predmet referenčnega posla – kratek opis del | Datum začetka in končanja posla | Vrednost posla |
Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih treh let.
Datum:
Žig:
Podpis:
Obrazec se po potrebi fotokopira.
PRILOGA 6/1
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
……………………………………………………………………….................………....…..............
....................................................................................................………............………..............
za ponudbo na javni razpis za “Strokovni nazdor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc”
POTRJUJEMO
da nam je ponudnik
izvedel…………………………………………………………………………………………………………
(opišite storitve)
Izdelane storitve ocenjujemo kot kvalitetne v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vse storitve brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti , upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh storitev in doseganja planiranega roka izvedbe storitev
Naziv objekta: |
Lokacija objekta: |
Vrednost opravljenih storitev: |
Datum začetka posla: |
Datum končanja posla: |
Naziv in naslov naročnika:
...…………….....................................................…………................................................…........
...........…………....................................................................................................…………........
Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:
……………………………………….…………………………………………………...………………
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.
Kraj:.............................
Datum:......................... Podpis odgovorne osebe naročnika
PRILOGA 7
SEZNAM KADROV, KI BODO STORITVE VODILI
PONUDNIK:
Zap. št. | Funkcija pri projektu | Ime in priimek | Izobrazba | Delovna doba (v letih) | Strokovni izpit (št. potrdila) |
1 | ODGOVORNI GRADBENI NADZORNIK | ||||
2 | NAMESTNIK ODGOVORNEGA GRADBENEGA NADZORNIKA |
Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1B.
Datum:
Žig:
Podpis:
Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:
- potrdilo o izobrazbi
- potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici
- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici;
- vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih treh letih Obrazec se po potrebi fotokopira.
PRILOGA 7/1
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
…………………………………………………………………................………....…..............
....................................................................................................………............………..............
za ponudbo na javni razpis za »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc«
POTRJUJEMO
da je bil | (ime in priimek) |
- odgovorni gradbeni nadzornik | |
- namestnik odgovornega gradbenega nadzornika | |
(ustrezno obkroži) | |
na objektu | (naziv in lokacija objekta) |
Obdobje sodelovanja (velja za obdobje zadnjih 3 let):
od …………………………… do ……….…………………….…
Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.
Naziv in naslov naročnika:
...…………….....................................................…………................................................…........
...........…………....................................................................................................…………........
Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:
…………………………….…………………………………………………...………………
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.
Kraj:.............................
Datum:......................... Podpis odgovorne osebe naročnika:
.........................................................
Obrazec se po potrebi fotokopira.
PRILOGA 8
BONITETNA POTRDILA
(xxxxxxx xxxxxxxx)
S.BON 1/P za pravne osebe (gospodarske družbe) (PRILOGA 9)
ali
S.BON 1/SP za samostojne podjetnike (PRILOGA 9a)
PRILOGA 8a
PRILOGA 9
ČASOVNI IN FINANČNI PLAN IZVEDBE STORITEV
(xxxxxxx xxxxxxxx)
45
MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 0000-00-000000
PRILOGA 10
Priloge za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.
PRILOGE ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV NAROČNIKA ZA PODIZVAJALCE
1. udeležba podizvajalcev
2. osnovni podatki o podizvajalcih
3. podpisan sporazum o medsebojnem sodelovanju med ponudnikom in podizvajalci
4. izjava o izpolnjevanju pogojev
5. izjava zakonitega zastopnika pravne osebe
1. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:
Podizvajalec | (naziv) |
bo izvedel | (vrsta del) |
v količini |
|
v vrednosti | EUR brez DDV |
kraj izvedbe | rok izvedbe del podizvajalca |
Podizvajalec | (naziv) |
bo izvedel | (vrsta del) |
v količini |
|
v vrednosti | EUR brez DDV |
kraj izvedbe | rok izvedbe del podizvajalca |
Podizvajalec | (naziv) |
bo izvedel | (vrsta del) |
v količini |
|
v vrednosti | EUR brez DDV |
kraj izvedbe | rok izvedbe del podizvajalca |
Kraj in datum: | Ponudnik: |
Žig in podpis: |
Ponudnik mora izpolniti vse rubrike.
Obrazec se po potrebi fotokopira.
2. PODATKI O PODIZVAJALCU
PODIZVAJALEC | |
NASLOV | |
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA | |
TELEFON | |
FAKS | |
ELEKTRONSKI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA | |
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI |
3. SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
(med ponudnikom in podizvajalci – xxxxxxx xxxxxxxx)
PODIZVAJALEC:
4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
V zvezi z javnim naročilom »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka OŠ Vide Pregarc«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;
- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;
- da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več;
- da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in o tem predlogu sodišče še ni odločilo;
- da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali da z našimi posli ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju;
- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil
- da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
- da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
- da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki;
- da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
- da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri podizvajalcu, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Datum:
Žig:
Podpis:
Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.
PODIZVAJALEC:
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Strokovni nadzor GOI dela in notranjo opremo za izgradnjo prizidka OŠ Vide Pregarc«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št.
…………….. z dne , izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanaj iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.
Ime in priimek: |
EMŠO (obvezen podatek): |
Datum rojstva: |
Kraj rojstva: |
Občina rojstva: |
Država rojstva: |
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |
ulica in hišna številka: |
številka pošte in pošta: |
Državljanstvo: |
Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo: |
(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).
Datum:
Žig:
Podpis:
V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
Datum:
5. SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajalec:
,
(polni naziv podizvajalca)
,
(naslov podizvajalca)
,
(matična št. podizvajalca),
(davčna št. podizvajalca)
ki ga zastopa:
(odgovorna oseba podizvajalca in njena funkcija),
soglašam, skladno z 2. alinejo šestega odstavka 71. člena ZJN-2, da naročnik Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana poravna mojo terjatev do glavnega izvajalca meni (tj. zgoraj navedenemu podizvajalcu).
(podpis odgovorne osebe podizvajalca)
PRILOGA 11
SKUPNA PONUDBA
(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)
- seznam ponudnikov v skupni ponudbi
- sporazum o medsebojnem sodelovanju in
- naslednja ponudbena dokumentacija:
POSAMIČNO (vsak ponudnik) | • Prijavni obrazec (priloga 1) • Izjava (priloga 2) • Izjava pravne osebe (priloga 4) • Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 5) • Bonitetno potrdilo (priloga 8) |
SKUPNO (vsi ponudniki) | • Ponudba (priloga 2) • Referenčna tabela (priloga 6) • Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (priloga 7) • Časovni in finančni načrt gradnje (priloga 9) • Bančna garancija za resnost ponudbe (priloga B) |
Seznam ponudnikov v skupni ponudbi:
Naziv ponudnika | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. |
SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU MED PONUDNIKI
(priloži skupina ponudnikov v skupni ponudbi)