Storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakup mobilne opreme za obdobje štirih let

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, Ur. l. EU, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Ur. l. RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Ur. l. EU, št. 279/19, 279/19, Ur. l. RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE,

152/20 – ZZUOOP, 175/20; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

2. SPLOŠNO

2.1 Naročnik

Družba	PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Skrajšan naziv firme	PLINOVODI d.o.o.
Naslov družbe	Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Matična številka podjetja	1954288000
ID številka za DDV	SI31378285

2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP):

DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Odgovorni predstavnik po pogodbi:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

V , dne

(podpis ponudnika)

2.3 Predmet naročila:

Predmet naročila je izvedba storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakup mobilne opreme za obdobje štirih let, in sicer:

Sklop 1: Storitev mobilne telefonije in nabava mobilnih aparatov, Sklop 2: Storitev prenosa podatkov (3G),

Sklop 3: Storitev prenosa podatkov (DATA in SMS) in Sklop 4: Storitev hitrega prenosa podatkov (LTE/4G).

Sklop 1 zajema storitev mobilne telefonije in nabavo mobilnih aparatov, kjer mora izbrani ponudnik v okviru osnovne naročnine ponuditi brezplačne pogovore znotraj poslovnega omrežja naročnika, najmanj 20 GB prenosa podatkov, neomejeno število minut pogovorov v vsa mobilna in fiksna slovenska omrežja, kot tudi neomejeno število poslanih SMS ali MMS v Republiki Sloveniji ter najmanj 10 GB prenosa podatkov v državah območja EU. Predvideni obseg storitev in blaga obsega približno 200 naročniških razmerij in nabavo cca 200 kosov GSM aparatov srednjega cenovnega razreda v obdobju štirih let. Naročnik ocenjuje, da zaradi zadovoljive razpoložljivosti zveze pri pogovoru in prenosu podatkov do lokacij ob plinovodu, ki praviloma niso na naseljenih območjih, potrebuje 90% pokrivanje območja Republike Slovenije.

Sklop 1 vključuje tudi naslednje storitve:

• MDM upravljanje naprav mobilnih telefonov (MDM – Mobile Device Management) - storitve, ki zajemajo funkcionalnosti, kot so upravljanje nad strojno opremo mobilne naprave, upravljanje z aplikacijami, integracija z MS Outlook klientom, po potrebi - selektivno zaklepanje telefona, po potrebi - brisanje podatkov;

• MTP za zaščito naprav mobilnih telefonov (MTP – Mobile Threat Protection) - storitve, ki zajemajo funkcionalnosti, kot so zaščita mobilnih aplikacij, zaščita pri dostopu do širokopasovnih omrežij, napredna zaščita pred nepooblaščenimi spremembami strojne in programske opreme mobilnih naprav, upravljavska konzola za MTP, integracija s ponujeno MDM rešitvijo;

• storitev zagotavljanja kibernetske varnosti z možnostjo programske rešitve, ki omogoča namensko programsko rešitev za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android in iOS, ter s tem zagotavlja varno in kriptirano komunikacijo za določena naročniška razmerja (varni klici, varna tekstovna sporočila ter multimedijska sporočila z izmenjavo datotek);

• Predvideni obseg storitev MDM z MTP zaščito znaša približno 100 naročniških razmerij;

• storitev VoWiFi (Voice over WiFi), ki omogoča uporabo govornih storitev (klicev) ter SMS sporočil z uporabo brezžičnega omrežja WiFi;

• storitev VoLTE (Voice over LTE), ki omogoča klicanje prek omrežja LTE/4G, kjer potekata govor (klic) in prenos podatkov prek omrežja LTE/4G sočasno in brez prekinitve.

V sklopu 2 je zahtevana storitev prenosa podatkov (3G) za obstoječi sistem rezervnega prenosa podatkov v sistemu za nadzor in upravljanje (sistem SCADA), kjer mora izbrani ponudnik zagotoviti kompatibilnost in zanesljivost delovanja ponujenega prenosa podatkov z obstoječim sistemom. Obstoječi sistem SCADA je produkt podjetja Willowglen (Malezija), izbrani ponudnik mora povsem samostojno sodelovati z omenjenim podjetjem ter vzpostaviti obstoječi sistem rezervnega prenosa podatkov na način, da bo v času prehoda prenosni sistem deloval nemoteno, varno in zanesljivo. Izbrani ponudnik je dolžan zagotavljati neprekinjeno in nemoteno delovanje prenosa podatkov po rezervnih 3G povezavah. Omenjene 3G povezave naročnik uporablja tudi za prenos obračunskih podatkov (sistem Telereading proizvajalca Solvera Lynx) iz merilno-regulacijskih postaj (MRP) v dispečerski center, in sicer kot edino podatkovno zvezo brez redundance. Izbrani ponudnik mora vzpostaviti tudi prenos podatkov v sodelovanju s podjetjem Solvera Lynx. Naročnik bo v okviru sklopa 2 uporabljal storitev prenosa podatkov 3G samo v RS. Predvideni obseg storitev znaša približno 400 naročniških razmerij (predvidena mesečna količina cca. do 300 MB na eno naročniško razmerje) in 60 naročniških razmerij (predvidena mesečna količina cca. do 5 GB na eno naročniško razmerje).

V sklopu 3 je zahtevana storitev prenosa podatkov (SMS in DATA) za obstoječi naročnikov sistem obdelave podatkov o stanju LBC ventilov (sekcijski zaporni ventili) na prenosnem sistemu, kot tudi meritve (napetostnega) potenciala katodne zaščite, in sicer prioritetno preko SMS sporočil ter občasno po DATA. Omenjeni sistem za prenos podatkov preko SMS sporočil pošilja podatke najmanj trikrat na dan, prenos podatkov po DATA – dial up načinu pa se izvaja manj pogosto – enkrat na teden, po eno minuto. Predvideni obseg storitev znaša približno 200.000 SMS sporočil za vsa naročniška razmerja v obdobju štirih let (cca. 300 naročniških razmerij). Naročnik bo v okviru sklopa 3 uporabljal storitev SMS in DATA samo v RS.

V sklopu 4 je zahtevana storitev hitrega prenosa podatkov za neomejene količine z omejitvijo hitrosti nad doseženimi 60 GB podatkov po LTE/4G omrežju, ki ga naročnik potrebuje za povezovanje lastnih mobilnih uporabnikov na terenu do lokalnega računalniškega omrežja na sedežu naročnika. Storitve morajo vključevati tudi naslednje:

• MDM upravljanje naprav mobilnih telefonov (MDM - Mobile Device Management) - storitve, ki zajemajo funkcionalnosti, kot so upravljanje nad strojno opremo mobilne naprave, upravljanje z aplikacijami, integracija z MS Outlook klientom, po potrebi - selektivno zaklepanje telefona, po potrebi - brisanje podatkov;

• Predvideni obseg storitev MDM z MTP zaščito znaša približno za 10 naročniških razmerij;

• Naročnik ocenjuje, da potrebuje pokritost omrežja najmanj 70% v Republiki Sloveniji in ves čas takšno hitrost podatkov, kot jo zagotavlja LTE/4G omrežje (prenos velikih datotek do lokacij, ki praviloma niso na naseljenih območjih). Naročnik bo omenjene povezave uporabljal za IPSEC VPN povezovanje svojih mobilnih uporabnikov na področju Republike Slovenije in zato pričakuje prepustnost ponudnikovega LTE/4G omrežja za IPSEC promet.

Namestitev in nastavitev IPSEC VPN povezav je v domeni naročnika. Predvideni obseg storitev obsega približno 30 naročniških razmerij (predvidene mesečne količine prenosa podatkov znašajo cca. 30 GB na eno naročniško razmerje).

Obseg zahtevanih storitev je razviden iz priloge Minimalne tehnične zahteve (PRILOGA 16). Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. Garancijski rok ponujenih mobilnih aparatov za sklop 1 mora znašati najmanj 12 mesecev od dobave. Naročnik si pridružuje pravico, da vseh sklopov ne odda v celoti ali jih sploh ne odda.

2.4 Ponudnik lahko odda ponudbo za vse sklope skupaj oziroma za vsak sklop posebej.

2.5 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije.

2.6 Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e- JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanji svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanjem.

Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb.

2.7 Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 18.2.2021 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0000 2.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN:

- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec ponudbe (PRILOGA 15) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,

- v razdelek »Izjava–ponudnik« naloži izpolnjeno in podpisano PRILOGO 1 oziroma za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži izpolnjeno in podpisano PRILOGO 1 v razdelek »Izjava–ostali sodelujoči«.

- vse ostale priloge pa naloži v razdelek »Druge – priloge«.

Odpiranje ponudb bo dne 18.2.2021 ob 9.01 uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek

»Predračun«.

2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 8 (osem) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Informativni razgovor:

V kolikor bo potrebno in v kolikor bodo potencialni kandidati – ponudniki izrazili interes, bo naročnik glede vsebine in zahtev naročnika za izvedbo storitev za sklope 2, 3 in 4 na sedežu družbe, oziroma prek video konference organiziral informativni razgovor s potencialnimi kandidati – ponudniki. Datum izvedbe informativnega razgovora bo objavljen na portalu JN.

3. MERILA

Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe (največ doseženih točk). Ponudnik bo vrednotil vsak sklop posebej. Pri tem bo naročnik upošteval naslednja merila:

SKLOP 1:

I. Cena mesečne naročnine za storitev, ki vključuje brezplačne pogovore znotraj poslovnega omrežja naročnika, najmanj 20 GB prenosa podatkov v Republiki Sloveniji (RS), neomejeno število minut pogovorov v vsa slovenska mobilna in fiksna omrežja ter neomejeno število prejetih oz. poslanih SMS/MMS v RS.

Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Skupna cena mesečne naročnine	75
Ta = (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena (skupna vrednost)
Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost)

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Ta) je 75 točk. Način točkovanja:

II. Število lastnih baznih postaj

Pri vrednotenju ponudbe se izračuna količnik med najnižjim številom lastnih baznih postaj ponudnikov in obravnavanim številom lastnih baznih postaj ponudnika, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Število lastnih baznih postaj	15
Tb = (B / B max) x ponder
B – ponudbeno število lastnih baznih postaj
Bmax – najvišje število lastnih baznih postaj

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Tb) je 15 točk. Način točkovanja:

III. Dodatne količine prenosa podatkov

Pri tem merilu (Tc) se bo vrednotila količina prenosa podatkov nad preseženo količino, ki je vključena v mesečno naročnino.

Dodatne količine podatkov, ki jih ponudnik vključi v ceno mesečne naročnine, se kot merilo točkuje tako, da se določijo točke za dodatne količine prenosa podatkov, ki presegajo zahtevano količino 20 GB prenosa podatkov. Za vsak GB dodatne količine nad 20 GB ponudnik po tem merilu pridobi 0,3 točke/GB.

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu je 10 točk. Skupno število točk: T = Ta + Tb + Tc (T je število zbranih točk) Največje možno število zbranih točk je 100 točk.

I. Cena mesečne naročnine za storitev z vključenim najmanj 300 MB prenosa podatkov 3G

Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Skupna cena mesečne naročnine	80
Ta = (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena (skupna vrednost)
Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost)

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Ta) je 80 točk. Način točkovanja:

II. Cena mesečne naročnine za storitev z vključenim najmanj 5 GB prenosa podatkov

Pri tem merilu se bo vrednotila skupna cena prenosa za 5 GB prenosa podatkov. Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Skupna cena za prenos podatkov	20
Tb = (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena (skupna vrednost)
Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost)

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Tb) je 20 točk. Način točkovanja:

Skupno število točk: T = Ta + Tb (T je število zbranih točk) Največje možno število zbranih točk je 100 točk.

I. Cena mesečne naročnine za storitev

Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Skupna cena mesečne naročnine	40
Ta = (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena (skupna vrednost)
Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost)

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Ta) je 40 točk. Način točkovanja:

II. Cena prenosa SMS

Pri tem merilu se bo vrednotila cena za prenos SMS. Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Skupna cena prenosa SMS	40
Tb = (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena (skupna vrednost)
Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost)

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Tb) je 40 točk. Način točkovanja:

III. Cena prenosa podatkov DATA

Pri tem merilu se bo vrednotila cena za prenos podatkov DATA. Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Skupna cena prenosa podatkov DATA	20
Tc = (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena (skupna vrednost)
Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost)

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Tc) je 20 točk. Način točkovanja:

Skupno število točk: T = Ta + Tb + Tc (T je število zbranih točk) Največje možno število zbranih točk je 100 točk.

I. Cena mesečne naročnine za storitev, ki vključuje neomejeno količino podatkov za promet v RS

Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Skupna cena mesečne naročnine	90
Ta = (Cmin / C) x ponder
C – ponudbena cena (skupna vrednost)
Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost)

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Ta) je 90 točk. Način točkovanja:

II. Število lastnih baznih postaj 4G/LTE

Pri vrednotenju ponudbe se izračuna količnik med najnižjim številom 4G/LTE lastnih baznih postaj ponudnikov in obravnavanim številom lastnih baznih postaj ponudnika, ki se pomnoži s ponderjem.

MERILO	PONDER
Število lastnih baznih postaj 4G/LTE	10
Tb = (B / Bmax) x ponder
B – ponudbeno število lastnih 4G/LTE baznih postaj
Bmax – najvišje število lastnih 4G/LTE baznih postaj

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Tb) je 10 točk. Način točkovanja:

Skupno število točk: T = Ta + Tb (T je število zbranih točk) Največje možno število zbranih točk je 100 točk.

4. POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1 Ponudnik mora izpolniti in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniku (gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) v skladu s 75. členom ZJN-3 ne sme biti izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 - popr., 39/09, 55/09 - odl. US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20, 195/20; v nadaljevanju: KZ-1): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko združevanje.

Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Ponudnik ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Ponudnikovih sredstev ali poslovanja ne sme upravljati upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti ne smejo biti začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. (PRILOGA 1)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.3 Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 - skl. US, 43/11, 158/20; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4 Ekonomski – finančni pogoj:

Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2017, 2018 in 2019) mora biti večji od 300.000,00 EUR za sklop 1, večji od 100.000,00 EUR za sklop 2, večji od 100.000,00 EUR za sklop3 in večji od 50.000,00 EUR za sklop 4. (PRILOGA 3)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.5 Tehnični pogoji in reference:

1. Ponudniku mora biti omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi pisne priglasitve Agenciji za elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B, 54/2014 - odl. US, 81/2015, 40/2017, 30/2019 - odl. US, v nadaljevanju ZEKom- 1). Ponudnik mora predložiti fotokopijo priglasitve Agenciji za elektronske komunikacije Republike Slovenije. (PRILOGA 4)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev in fotokopija oziroma skenogram priglasitve Agenciji za elektronske komunikacije Republike Slovenije.

2. Ponudnik mora imeti na dan objave obvestila o naročilu za predmetno naročilo za vsak sklop sklenjene pogodbe, ki so primerljive, tako po obsegu kot tehnični zahtevnosti, in sicer: (PRILOGA 5)

- za sklop 1 najmanj 2 pogodbi oz. z dvema naročnikoma (govorna storitev in aparati) za najmanj 150 naročnin,

- za sklop 2 najmanj 2 pogodbi oz. z dvema naročnikoma (3G povezljivost med terminali) za najmanj 200 naročnin,

- za sklop 3 najmanj 3 pogodbe oz. s tremi naročniki (SMS, data povezljivost) za najmanj 200 naročnin in

- za sklop 4 najmanj 2 pogodbi oz. z dvema naročnikoma (LTE/4G storitev) za najmanj 30 naročnin.

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev in seznam referenc, vključno z navedbo naročnika, predmeta pogodbe, vodje projekta pri ponudniku, vrednosti pogodbe ter veljavnosti pogodbe.

3. Ponudnik mora zagotoviti najmanj 90% pokritost ozemlja Republike Slovenije z GSM in 3G signalom. Za sklop 4 pa mora ponudnik zagotoviti najmanj 70% pokritost ozemlja Republike Slovenije z LTE/4G signalom. (PRILOGA 6)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

4. Povprečni odstotek izgub (nasičenj – zamašitve) in povprečni odstotek prekinjenih zvez v zadnjih treh mesecih leta 2019 ne sme biti večji kot 1%. (PRILOGA 7)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

5. Ponudnik mora imeti sklenjene pogodbe o gostovanju (sledenju, roaming) z Veliko Britanijo, Rusijo in Združenimi državami Amerike. (PRILOGA 8)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

6. Ponudnik mora imeti na voljo najmanj dva delavca – skrbnika s polnim delovnim časom za izvajanje del po pogodbi. Njuna izobrazba mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. (PRILOGA 9)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

7. Ponudnik mora imeti na voljo najmanj dva delavca za vzdrževanje strojne opreme ponudnika s polnim delovnim časom. Njuna izobrazba mora biti najmanj 6. stopnje tehnične smeri. (PRILOGA 10)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

8. Ponudnik mora imeti organizirano lastno servisno službo (oziroma način organizacije, kjer servisno službo v delu ali celoti izvajajo pogodbeni partnerji ponudnika) za odpravljanje napak na opremi ponudnika na mestu vgradnje (predvsem na baznih postajah ob plinovodnem omrežju RS). V času pogodbenega razmerja mora ponudnik napake, prijavljene s strani naročnika, odpraviti v roku, ki ne bo daljši od 24 ur. (PRILOGA 11)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

9. Ponudnik se zavezuje, da v primeru prehoda naročnika na drugega ponudnika vse v zvezi s tem prehodom nastale stroške v celoti krije sam, kot. npr. strošek novega naročniškega razmerja in strošek menjave SIM kartic. Stroški, ki bodo nastali zaradi zamenjave SIM kartic na strani naročnika na oddaljenih modemih na področju plinovodnega sistema RS pri sklopu 2 in sklopu 3, se bodo obračunali ponudniku skladno z uradno objavljenim cenikom storitve naročnika (opravila, kilometrina). (PRILOGA 12)

Dokazilo:

• izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

4.6 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. Tudi za podizvajalca velja zahteva o opravljenem seminarju o izvajanju del pod posebnimi pogoji – možna prisotnost zemeljskega plina.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 13)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 13 kot del razpisne dokumentacije.

4.7 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 14), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 14, kot del razpisne dokumentacije.

4.8 Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 15)

4.9 Ponudnik mora žigosati in podpisati Minimalne tehnične zahteve. (PRILOGA 16)

4.10 Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 17)

4.11 Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 18)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

5. OSTALO

5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Xxxxxxx za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili.

5.5 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno zaprisežen tolmač v Republiki Sloveniji.

V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb.

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja), oziroma vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V koliko naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev spremenila za več kot 15% glede na povprečne cene ob podpisu pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju.

5.7 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predložitev ponudbe.

5.8 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.9 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

5.10 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.11 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14

- ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - XXXXX0000, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

- ime xxxxxxxxx,

- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

V Ljubljani, dne 22.1.2021

Naročnik PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor Xxxxxx Xxxxxxxx

Namestnica glavnega direktorja xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan oddaje ponudbe, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnih naročil izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
….

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
…

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
4.
….

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2017, 2018 in 2019) več od 300.000,00 EUR za sklop 1, več od 100.000,00 EUR za sklop 2, več od 100.000,00 EUR za sklop 3in več od 50.000,00 EUR za sklop 4.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam je omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi pisne priglasitve Agenciji za elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B, 54/2014 - odl. US, 81/2015, 40/2017, 30/2019 - odl. US, v nadaljevanju ZEKom-1).

Hkrati prilagamo fotokopijo oziroma skenogram priglasitve Agenciji za elektronske komunikacije Republike Slovenije.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan objave obvestila o predmetnem naročilu za vsak sklop sklenjene pogodbe, ki so primerljive, tako po obsegu, kot tehnični zahtevnosti, in sicer:

- za sklop 1 najmanj 2 pogodbi oz. z dvema naročnikoma (govorna storitev in mobilni aparati) za najmanj 150 naročnin,

- za sklop 2 najmanj 2 pogodbi oz. z dvema naročnikoma (3G povezljivost med terminali) za najmanj 200 naročnin,

- za sklop 3 najmanj 3 pogodbe oz. s tremi naročniki (SMS, data povezljivost) za najmanj 200 naročnin in

- za sklop 4 najmanj 2 pogodbi oz. z dvema naročnikoma (LTE/4G storitev) za najmanj 30 naročnin.

Če ponudnik ne ponuja posameznega sklopa, ni treba navesti reference za ta sklop.

Ponudnik mora izpolniti naslednjo tabelo (Ponudnik navede zahtevane podatke za sklop/e, za katere je oddal ponudbo):

Zap. št.	Ime naročnika	Predmet pogodbe (primerljivi sklop)	Vodja projekta pri ponudniku	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV	Veljavnost pogodbe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za sklop 1, sklop 2 in sklop 3 zagotavljamo najmanj 90% pokritost ozemlja Republike Slovenije z GSM in 3G signalom.

(Opomba: velja v primeru, ko se ponudnik prijavlja na sklop 1 ali sklop 2 ali sklop 3).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za sklop 4 zagotavljamo najmanj 70% pokritost ozemlja Republike Slovenije z LTE/4G signalom.

(Opomba: velja v primeru, ko se ponudnik prijavlja na sklop 4).

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da povprečni odstotek izgub (nasičenja – zamašitve) in povprečni odstotek prekinjenih zvez v zadnjih treh mesecih leta 2019 ni bil večji kot 1%.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo sklenjene pogodbe o gostovanju (sledenju, roaming) z Veliko Britanijo, Rusijo in Združenimi državami Amerike.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago vsaj dva delavca – skrbnika s polnim delovnim časom za izvajanje del po pogodbi. Njuna izobrazba mora biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago vsaj dva delavca za vzdrževanje strojne opreme ponudnika s polnim delovnim časom. Njuna izobrazba mora biti najmanj 6. stopnje tehnične smeri.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo organizirano lastno servisno službo (oziroma način organizacije, kjer servisno službo v delu ali celoti izvajajo pogodbeni partnerji ponudnika) za odpravljanje napak na naši opremi na mestu vgradnje (predvsem na baznih postajah ob plinovodnem omrežju RS). V času pogodbenega razmerja bomo napake, prijavljene s strani naročnika, odpravili v roku, ki ne bo daljši od 24 ur.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru prehoda naročnika iz drugega ponudnika na nas vse v zvezi s tem prehodom nastale stroške v celoti krili sami, kot npr. strošek novega naročniškega razmerja in strošek menjave SIM kartic. Stroški, ki bodo nastali zaradi zamenjave SIM kartic na strani naročnika na oddaljenih modemih na področju plinovodnega sistema RS pri sklopu 2 in sklopu 3, se bodo obračunali ponudniku skladno z uradno objavljenim cenikom storitve naročnika (opravila, kilometrina).

Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru izbora takoj po podpisu pogodbe pričeli z aktivnostmi za prenos obstoječega sistema prenosa podatkov na sistem naših prenosnih poti.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran):

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu,

• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas,

• xxxx svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 13 kot del razpisne dokumentacije.

V , dne

(podpis ponudnika)

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Tel
E-pošta
Zakoniti zastopnik
TRR
Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV)
Kraj izvedbe
Rok izvedbe
V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži)	DA NE
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

V , dne

(podpis ponudnika)

V , dne

(podpis podizvajalca)

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za vodilnega partnerja. Vodilni partner mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 14, kot del razpisne dokumentacije.

V , dne

(podpis ponudnika)

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE:

Sklop 1: Storitev mobilne telefonije in nabava mobilnih aparatov

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	Opis	EM	Okvirna količina	Vrednost/EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Cena mesečne naročnine za storitev, ki vključuje brezplačne pogovore znotraj poslovnega omrežja naročnika, najmanj 20 GB prenosa podatkov v Republiki Sloveniji (RS), neomejeno število minut pogovorov v vsa slovenska mobilna in fiksna omrežja ter neomejeno število prejetih oz. poslanih SMS/MMS v RS	mesečna naročnina	9.600
2.	MDM rešitev s permanentnimi licencami integrirana z MTP zaščito mobilnih naprav	mesečna naročnina	4.800
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR brez DDV:
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR z DDV:

Opomba:

- ocenjene količine so le informativne,

- naročnik si pridržuje pravico spreminjanja ocenjenih količin,

- dejanske storitve se bodo obračunavale po vrednostih na enoto mere glede na dejansko opravljeni obseg storitev do višine skupne pogodbene vrednosti.

2. Število lastnih baznih postaj: .

3. Ponujeni zakup prenosa podatkov v mesečni naročnini: GB.

4. Plačilni rok: 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

5. Veljavnost ponudbe: 120 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe.

6. Garancijski rok za mobilne aparate znaša mesecev (najmanj 12 mesecev od dobave).

7. Na mobilne aparate, opremo in storitve, ki jih bo naročnik naročal v času veljavnosti pogodbe, bo ponudnik uvrstil naročnika v paket , kjer bo zagotovil % popusta na ponudnikove akcijske cene (vključno z vsemi ponujenimi primerljivimi paketi), ki so javne objavljene.

V , dne

(podpis ponudnika)

Zap. št.	Opis	EM	Okvirna količina	Vrednost/EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Cena mesečne naročnine za storitev, ki vključuje najmanj 300 MB prenosa podatkov 3G	mesečna naročnina	19.200
2.	Cena mesečne naročnine za storitev, ki vključuje najmanj 5 GB prenosa podatkov	mesečna naročnina	2.880
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR brez DDV:
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR z DDV:

Opomba:

- ocenjene količine so le informativne,

- naročnik si pridržuje pravico spreminjanja ocenjenih količin,

- dejanske storitve se bodo obračunavale po vrednostih na enoto mere glede na dejansko opravljeni obseg storitev do višine skupne pogodbene vrednosti.

2. Plačilni rok: 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

3. Veljavnost ponudbe: 120 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe.

4. Na opremo in storitve, ki jih bo naročnik naročal v času veljavnosti pogodbe, bo ponudnik uvrstil naročnika v paket

, kjer bo zagotovil % popusta na ponudnikove akcijske cene (vključno z vsemi ponujenimi primerljivimi paketi), ki so javne objavljene.

V , dne

(podpis ponudnika)

Zap. št.	Opis	EM	Okvirna količina	Vrednost/EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Cena mesečne naročnine za storitev	mesečna naročnina	14.400
2.	Cena prenosa SMS	sporočilo	200.000
3.	Cena prenosa podatkov DATA	minuta	400.000
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR brez DDV:
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR z DDV:

Opomba:

- ocenjene količine so le informativne,

- naročnik si pridržuje pravico spreminjanja ocenjenih količin,

- dejanske storitve se bodo obračunavale po vrednostih na enoto mere glede na dejansko opravljeni obseg storitev do višine skupne pogodbene vrednosti.

2. Plačilni rok: 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

3. Veljavnost ponudbe: 120 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe.

4. Na opremo in storitve, ki jih bo naročnik naročal v času veljavnosti pogodbe, bo ponudnik uvrstil naročnika v paket

, kjer bo zagotovil % popusta na ponudnikove akcijske cene (vključno z vsemi ponujenimi primerljivimi paketi), ki so javne objavljene.

V , dne

(podpis ponudnika)

Zap. št.	Opis	EM	Okvirna količina	Vrednost/EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Cena mesečne naročnine za storitev, v kateri mora biti vključena neomejena količina podatkov pri omejitvi hitrosti 60 GB za promet v Republiki Sloveniji	mesečna naročnina	1.440
2.	MDM rešitev s permanentnimi licencami, integrirana z MTP zaščito mobilnih naprav	mesečna naročnina	480
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR brez DDV:
Predvidena skupna vrednost za obdobje štirih let v EUR z DDV:

Opomba:

- ocenjene količine so le informativne,

- naročnik si pridržuje pravico spreminjanja ocenjenih količin,

- dejanske storitve se bodo obračunavale po vrednostih na enoto mere glede na dejansko opravljeni obseg storitev do višine skupne pogodbene vrednosti za posamezni sklop.

2. Število lastnih baznih postaj: .

3. Plačilni rok: 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

4. Veljavnost ponudbe: 120 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe.

5. Na opremo in storitve, ki jih bo naročnik naročal v času veljavnosti pogodbe, bo ponudnik uvrstil naročnika v paket

, kjer bo zagotovil % popusta na ponudnikove akcijske cene (vključno z vsemi ponujenimi primerljivimi paketi), ki so javne objavljene.

V , dne

(podpis ponudnika)

PRILOGA 16

IZJAVA O SPREJEMANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV

SKLOP 1

1. Splošno

Ponudnik mora v osnovni naročnini ponuditi brezplačne pogovore znotraj poslovnega omrežja naročnika ter najmanj 20 GB prenosa podatkov v Republiki Sloveniji (RS), najmanj 10 GB prenosa podatkov v državah območja EU, neomejeno število minut pogovorov v vsa slovenska mobilna in fiksna omrežja ter neomejeno število SMS/MMS v RS.

Storitve morajo vključevati tudi naslednje:

• storitev VoWiFi (Voice over WiFi), ki omogoča uporabo govornih storitev (klicev) ter SMS sporočil z uporabo brezžičnega omrežja WiFi;

• storitev VoLTE (Voice over LTE), ki omogoča klicanje prek omrežja LTE/4G, kjer potekata govor (klic) in prenos podatkov prek omrežja LTE/4G sočasno in brez prekinitve.

Ponudnik mora zagotavljati najmanj, kar je opisano v teh minimalnih tehničnih zahtevah:

• vzpostavitev povezav in prenos govora v sistemu GSM;

• vzpostavljanje klicev in prenos govora v tuja omrežja, v tujih omrežjih in iz njih (sledenje - roaming);

• posredovanje kratkih sporočil SMS in multimedijskih sporočil MMS;

• podpora uporabnikom 24 ur/dan vse dni v tednu;

• za vzpostavitev povezav v tujini (sledenje – roaming), kjer ima ponudnik več partnerjev, ponudi in predlaga najbolj ugodnega;

• možnost določanja vrednostne omejitve za vsako naročniško razmerje posebej;

• klicne številke na posameznih lokacijah morajo ostati nespremenjene ob menjavi operaterja;

• vsi stroški testiranja in prilagajanja strojne in programske opreme zaradi prehoda na drugega operaterja bremenijo ponudnika.

2. Posebne storitve

Nadzor in omejevanje porabe:

• omogočanje klicanje po kratkih številkah znotraj skupine (naročnik namreč pri svojem poslovanju uporablja na komunikacijski opremi aplikacijo, ki vključuje tudi kratke številke. Vsi uporabniki mobilne telefonije pri naročniku še ne razpolagajo s pametnimi telefoni);

• sprotni (on-line) nadzor za naročniška razmerja (pregled tekoče porabe in pretekle porabe ter administratorske pravice za upravljanje z naročniškimi razmerji preko portala, ki ga lahko izvaja pooblaščena oseba naročnika).

Podatkovne storitve:

• oddaljena sinhronizacija službene e-pošte, koledarja in imenika;

• varna vzpostavitev podatkovne povezave z najmanj 128 bitnim ključem;

• govorne in podatkovne storitve morajo biti omogočene na istem mobilnem aparatu, razen kadar gre za sklop prenosa podatkov ali SMS sporočil, kjer se zahteva SIM kartica samo za prenos podatkov.

Govorne storitve:

• ločeno obračunavanje službene in zasebne porabe nad določenim limitom za posamezno številko;

• preusmeritev klicev;

• čakanje klica;

• vzpostavljanje konferenčnih klicev.

3. Ponudba mobilnih telefonskih aparatov

Ponudnik mora nuditi v času veljavnosti pogodbe možnost dobave oziroma zamenjave najmanj dveh aparatov v enem naročniškem razmerju po akcijski ali redni ceni, zmanjšani za dogovorjeni popust. Naročnik ni dolžan zamenjati mobilnih aparatov in lahko v času trajanja pogodbe pri posameznih naročniških razmerjih zamenja le enega ali nobenega aparata.

Zaradi hitrega razvoja mobilnih aparatov in hitrega spreminjanja vsebine ponudbe na tržišču bo naročnik v večini primerov naročal mobilne aparate in opremo, ki bodo v akciji v takratnem obdobju za pripadajoči paket naročniškega razmerja, v katerega bo naročnik uvrščen.

Splošne tehnične zahteve za mobilne telefonske aparate:

• garancijska doba za posamezni aparat mora biti najmanj 12 mesecev;

• pooblaščen servis v RS, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele;

• pri servisiranju aparata mora ponudnik neposredno ali preko pooblaščenega servisa za ponujeno opremo zagotoviti brezplačni nadomesti mobilni aparat za čas popravila;

• ponudba originalne dodatne opreme, za opremo, kadar proizvajalec aparata eksplicitno zahteva originalno dodatno opremo (v primerih, kadar proizvajalec eksplicitno zahteva originalno dodatno opremo kot npr. AC/DC napajalnike, saj v nasprotnem primeru naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru okvare mobilnega aparata v garancijski dobi);

• nabor funkcij (menu) v slovenskem jeziku.

Minimalne tehnične zahteve mobilnih telefonskih aparatov:

• govorna telefonija;

• možnost sprejemanja in pošiljanja SMS sporočil;

• najmanj 200 vnosov v telefonski imenik aparata;

• možnost vzpostavljanja konferenčnih zvez;

• možnost dostopa na splet;

• možnost povezave aparata z osebnim računalnikom preko podatkovnega kabla ali vsaj ene brezžične povezave (WiFi, Bluetooth ali infrardeča povezava);

• možnost hitrega dostopa 3G in LTE/4G za telefone višjega cenovnega razreda;

• vsaj 64 GB uporabniškega spomina;

• odjemalec e-pošte (POP3, IMAP) z Exchange klientom.

Poleg zgoraj omenjenih specifikacij telefonov mora ponudnik ponuditi najmanj en mobilni telefonski aparat nižjega cenovnega razreda s specifikacijami kot npr. Samsung Galaxy A51 za ceno največ 100 EUR brez DDV in najmanj en mobilni telefonski aparat srednjega cenovnega razreda s specifikacijami kot npr. Samsung Galaxy A71 za ceno največ 160 EUR brez DDV in sicer od priznanih proizvajalcev, ki imajo najmanj 3% svetovni tržni delež pri prodaji mobilnih telefonov.

Zaradi tehničnih težav pri gibanju uporabnika med lastnimi baznimi postajami ponudnika in najetimi baznimi postajami, bo naročnik vrednotil število lastnih baznih postaj ponudnika.

Pri navedbi referenc mora ponudnik upoštevati, da zgoraj opisane tehnične specifikacije vsebujejo najmanj 150 naročniških razmerij.

Za storitve in opremo, ki ni eksplicitno navedena v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik navesti ponujeni paket ali več paketov, po katerem bo naročnik plačeval storitve oziroma opremo.

SKLOP 2

Minimalne tehnične zahteve za prenos podatkov (3G)

Naročnik ima že obstoječi sistem rezervnega prenosa podatkov do sistema SCADA, zato mora ponudnik zagotoviti kompatibilnost in zanesljivost delovanja ponujenega prenosa podatkov z obstoječim. Sistem SCADA je produkt podjetja Willowglen – Malezija. Ponudnik mora za zagotovitev navedenega samostojno sodelovati s firmo Willowglen - Malezija in ob tem ves čas zagotavljati nemoteno delovanje prenosa podatkov po rezervnih 3G povezavah. 3G povezave naročnik uporablja tudi za prenos obračunskih podatkov iz MRP v Dispečerski center (telereading proizvajalca Solvera Lynx) kot edino podatkovno zvezo brez redundance. Izbrani ponudnik mora vzpostaviti tudi prenos podatkov v sodelovanju s podjetjem Solvera Lynx.

Ponujeni sistem za prenos podatkov mora obdržati obstoječe fiksne IP naslove.

Ponudnik mora omogočiti širjenje sistema s fiksnimi IP naslovi. Trenutno je v uporabi 350 IP naslovov, predvidoma se bo sistem širil do največ 400 IP naslovov. Podatkovni promet med ponudnikovo in naročnikovo robno mrežno opremo mora potekati preko IPSEC VPN povezave. Čas posamezne povezave (session) med oddaljenim terminalom in centrom mora biti nastavljiv in trajati najmanj 9 minut, povezava pa mora biti fiksna.

Poleg omenjenih povezav mora ponudnik zagotoviti tudi enak način prenosa podatkov do DRC (Disaster Recovery Center) na lokaciji izven Ljubljane, kjer je postavljen rezervni sistem SCADA. VPN povezava med ponudnikom 3G storitev in obema lokacijama, kjer se nahaja sistem SCADA, mora biti ves čas aktivna.

Ponudnik mora v osnovni naročnini ponuditi mesečno porabo do 300 MB oziroma 5 GB na SIM kartico.

Naročnik bo pred prevzemom storitve zahteval izvedbo prevzemnega testa, ki mora zagotoviti boljše ali enake performanse od obstoječega sistema. Obstoječi sistem naročnika je namenjen nadzoru in upravljanju prenosnega sistema zemeljskega plina. Prevzemni test se bo izvedel na osnovi vzpostavitve testne komunikacije za nadzorni sistem naročnika (modem ponudnika na oddaljeni lokaciji, VPN povezava od ponudnika do požarnega zidu v Ljubljani), pri katerem mora ponudnik dokazati enako ali boljšo odzivnost, razpoložljivost in stabilnost povezave. V ta namen bo moral ponudnik pred pričetkom posega v obstoječi sistem postaviti testni sistem, kjer se bodo opravile meritve vseh parametrov in primerjale s parametri obstoječega sistema. Na prevzemnem testu morajo biti prisotni predstavniki firm Willowglen – Malezija, Solvera Lynx – Ljubljana, S&T Ljubljana in predstavniki naročnika ter ponudnika. Prisotnost je lahko zagotovljena preko video konference oziroma oddaljenega dostopa naročnikovih izvajalcev, kar zagotovi naročnik.

Ponudnik ima za uspešno izvedbo prevzemnega testa na razpolago 20 koledarskih dni od pričetka veljavnosti pogodbe. Dokler prevzemni test ni uspešno opravljen in potrjen s strani naročnika, se v predmetni obstoječi sistem ne sme posegati. V primeru, da naročnik izbere obstoječega ponudnika storitev, obstoječemu ponudniku ni potrebno narediti opisanega testa.

Pri prehodu obstoječega predmetnega sistema na drugega operaterja mora ponudnik organizirati zamenjavo programske in strojne opreme tako, da bo prehod izveden najkasneje v roku 14 dni (dva tedna). Vse stroške testiranja, prilagajanje strojne in programske opreme vključno s stroški, ki jih bodo v zvezi s tem imeli naročnik, predstavniki firm Willowglen, Solvera Lynx, S&T in obstoječi ponudnik storitve, zaradi prehoda na drugega operaterja v celoti bremenijo ponudnika. Naročnik s tem v zvezi ocenjuje skupni znesek stroškov na več kot 30.000 EUR brez DDV.

Ponudnik mora sprejeti zahtevo naročnika, da bo prilagodil svoje vmesnike in protokole zahtevam sistema SCADA in obstoječih čelnih računalnikov tako, da ne bo potrebno na strani sistema SCADA in obstoječih čelnih računalnikov izvajati nobenih prilagoditev zaradi specifikacije ponujene opreme.

Pri navedbi referenc mora ponudnik upoštevati, da zgoraj opisane tehnične specifikacije vsebujejo najmanj 200 naročniških razmerij.

Za storitve, ki niso eksplicitno navedene v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik navesti ponujeni paket ali več paketov, po katerem bo naročnik plačeval storitve.

Obstoječi sistem naročnika je namenjen nadzoru in upravljanju prenosnega sistema zemeljskega plina. Prevzemni test se bo izvedel na osnovi vzpostavitve testne komunikacije za nadzorni sistem naročnika (modem ponudnika na oddaljeni lokaciji, VPN povezava od ponudnika do požarnega zidu v Ljubljani), pri katerem mora ponudnik dokazati enako ali boljšo odzivnost, razpoložljivost in stabilnost povezave.

SKLOP 3

Minimalne tehnične zahteve za prenos podatkov (DATA in SMS)

Naročnik ima sistem za zajemanje podatkov o stanju LBC ventilov in potenciala katodne zaščite plinovoda ter agregatov preko SMS. Sistem za prenos podatkov preko SMS pošilja podatke najmanj trikrat na dan. Prenos podatkov po DATA načinu pa se izvaja enkrat na teden. V normalnih okoliščinah se lahko ocenjena količina prenosa podatkov preko DATA ali SMS poveča maksimalno za 15%.

Naročnik bo pred prevzemom storitve zahteval izvedbo prevzemnega testa, ki mora zagotoviti boljše ali enake performanse od obstoječega sistema. V ta namen se bodo pred pričetkom posega v obstoječi sistem postavilo testni sistem, kjer se bodo opravile meritve vseh parametrov in primerjale s parametri obstoječega sistema. Na prevzemnem testu morajo biti prisotni predstavniki družb AMES – Ljubljana, TRM – Medvode, Minitrans – Nemčija in Metricorr – Danska in predstavniki naročnika ter ponudnika. Ponudnik ima za uspešno izvedbo prevzemnega testa na razpolago 20 koledarskih dni od podpisa pogodbe. Do potrjenega prevzemnega testa se predmetni obstoječi sistem ne spreminja.

Pri prehodu obstoječega predmetnega sistema na drugega operaterja mora ponudnik organizirati zamenjavo programske in strojne opreme tako, da bo prehod izveden najkasneje v roku 14 dni (dva tedna). Klicne številke na posameznih lokacijah morajo ostati nespremenjene. Vsi stroški testiranja, prilagajanja strojne in programske opreme, vključno s stroški, ki jih bodo v zvezi s tem imeli naročnik, predstavniki družb AMES, TRM, Minitrans, Metricorr in obstoječi ponudnik storitve, zaradi prehoda na drugega operaterja v celoti bremenijo ponudnika. Naročnik s tem v zvezi ocenjuje skupni znesek stroškov na več kot 19.000 EUR brez DDV.

Pri navedbi referenc mora ponudnik upoštevati, da zgoraj opisane tehnične specifikacije vsebujejo najmanj 200 naročniških razmerij.

Za storitve, ki v razpisni dokumentaciji niso eksplicitno navedene, mora ponudnik navesti ponujeni paket ali več paketov po katerem bo naročnik plačeval storitve.

SKLOP 4

Minimalne tehnične zahteve za hitri prenos podatkov (LTE/4G)

Naročnik potrebuje za povezovanje lastnih mobilnih uporabnikov na terenu do lokalnega računalniškega omrežja na sedežu družbe hitro podatkovno povezavo z omejitvijo hitrosti nad doseženimi 60 GB podatkov po LTE/4G omrežju. Naročnik ocenjuje, da zaradi zadovoljivega – hitrega prenosa uporabnikovih velikih datotek do lokacij, ki praviloma niso na naseljenih območjih, potrebuje 70% pokrivanje teritorija republike Slovenije in takšno hitrost podatkov, kot jo zagotavlja LTE/4G omrežje. Naročnik bo omenjene LTE/4G povezave uporabljal za IPSEC VPN povezovanje svojih mobilnih uporabnikov na področju Republike Slovenije in zato pričakuje prepustnost ponudnikovega LTE/4G omrežja za IPSEC promet. Namestitev in nastavitev IPSEC VPN povezav je v domeni naročnika.

Storitve morajo vključevati tudi naslednje:

Ponudnik mora na zahtevo naročnika omogočiti vpogled v rezultate pokrivanja z LTE/4G signalom teritorija RS za 70% kraja in časa z upoštevanjem kriterija RSCP nad in vključno z -115 dBm. Z rezultati računalniške simulacije pokrivanja mora ponudnik dokazovati ponujeni odstotek pokrivanja teritorija RS.

Zaradi tehničnih težav pri gibanju uporabnika med lastnimi baznimi postajami ponudnika in najetimi baznimi postajami, bo naročnik vrednotil število baznih postaj.

Uporaba LTE/4G omrežja bo v glavnem na območju Republike Slovenije in se bo le izjemoma uporabljala za gostovanje v drugih omrežjih izven Slovenije.

Naročnik uporablja obstoječo LTE/4G povezavo tudi za povezovanje mobilnih uporabnikov preko VPN povezav do lokalnega (PIS – poslovno informacijskega) omrežja na sedežu družbe in sicer v okviru kapacitet osnovne mesečne porabe.

Pri navedbi referenc mora ponudnik upoštevati, da zgoraj opisane tehnične specifikacije vsebujejo najmanj 30 naročniških razmerij.

Za storitve in opremo, ki ni eksplicitno navedena v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik navesti ponujeni paket ali več paketov, po katerem bo naročnik plačeval storitve oziroma opremo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo navedene minimalne tehnične zahteve in jih bomo v celoti upoštevali.

V , dne

(podpis ponudnika)

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

– da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

– da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

– da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;

– da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

– da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

– da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

– da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

za oddajo naročila storitev po postopku oddaje naročila za izvedbo storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakup mobilne opreme za obdobje štirih let, št. P/JNMV/02/2021/TS-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

V , dne

(podpis ponudnika)

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati vse strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Xxxxxx Xxxxxxxx in namestnica glavnega direktorja xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

- matična številka : 1954288000

- ID številka za DDV : SI31378285 v nadaljnjem besedilu »naročnik«

IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor

- matična številka :

- ID številka za DDV :

v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/SV/ /2021

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za izvedbo storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakupa mobilne opreme za obdobje štirih let, št. P/JNMV/02/2021/TS-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 22.1.2021 ter na podlagi ponudbe št.

z dne .

2. člen

Predmet naročila je izvedba storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakup mobilne opreme za obdobje štirih let, in sicer:

Sklop : ; Sklop : ; Sklop : ; Sklop : .

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe št. z dne in zapisnika pogajanj z dne , ki sta sestavni del pogodbe. Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbi št. z dne

, ki je sestavni del te pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

• prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,

• varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

• v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,

• sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

• ščitil interese naročnika.

Naročnik se obvezuje, da bo:

• sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

• tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.

Splošno:

• morebitne spremembe dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih pogojev pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno,

• v kolikor izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

• med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

• v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 za vsakega novega podizvajalca;

• v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila;

• v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

• v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 - skl. US, 43/11, 158/20; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

6. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi za sklop znaša največ do (vpiše naročnik) EUR (z besedo: 00/100 evrov).

Pogodbena vrednost za storitve in nakup opreme ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga bo naročnik plačal posebej.

Vrednost pogodbenih storitev in nakupa opreme oziroma posamezne vrednosti se obračunavajo v skladu z vrednostjo na enoto, kot je navedeno v obrazcu ponudbe, ki je sestavni del pogodbe. Dejanske storitve in nakup opreme se bodo obračunali po vrednostih na enoto mere in po dejansko opravljenih in priznanih količinah, tako da je končna cena odvisna od dejanskega obsega opravljenih storitev in nakupa opreme, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati storitev in nakupa opreme do celotne pogodbene vrednosti.

Cene so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. V kolikor naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev in opreme spremenila za več kot 15% glede na povprečne cene ob pričetku veljavnosti pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev in opreme uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

Če v času trajanja pogodbe naročnik ugotovi, da so izvajalčeve javno objavljene cene predmetnih storitev in opreme nižje od ponujenih, mora izvajalec naročniku obračunavati storitve in opremo po nižji ceni.

7. člen

Izvajalec bo po uspešno opravljenem prevzemu storitev in opreme izstavil naročniku račun, ki mora biti poslan na naslov naročnika. Račun mora vsebovati specifikacijo, iz katere bo razvidna količina opravljenih storitev po posameznih vrstah storitev in dobavljene opreme.

Naročnik bo plačal izvajalcu mesečno vsoto po tarifnih postavkah navedenih v ponudbeni dokumentaciji po dejansko opravljenem prometu.

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik plačeval po številu delujočih številk – SIM kartic, ustrezno mesečno vsoto tako, da bo poplačal pogodbeno vrednost iz ponudbene dokumentacije za obdobje od datuma vključitve do datuma veljavnosti pogodbe.

Naročnik izvede plačilo v 30 dneh po uradnem prejemu in potrditvi računa na transakcijski račun izvajalca, št.

, odprtem pri (naziv banke).

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,01% za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

8. člen

Garancijski rok dobavljenih mobilnih aparatov znaša najmanj mesecev (najmanj 12 mesecev) od dobave.

9. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

• zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,

• zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

• ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

• za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

• katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

• za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

• za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. april 2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo izvajalec z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Izvajalec kot obdelovalec in naročnik kot upravljalec osebnih podatkov soglašata, da bo obdelovalec v imenu upravljalca obdeloval le tiste osebne podatke ter v obsegu, kot je potrebno za izvajanje te pogodbe, in sicer do izteka veljavnosti pogodbe.

Obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da:

• bo obdeloval osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih upravljavca,

• bo zagotovil, da se osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje poseben zakon,

• bo sprejel vse ukrepe, ki bodo zagotavljali: stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo; zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta; postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave,

• bo pri določanju ustrezne ravni varnosti upošteval zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani,

• katerakoli fizična oseba, ki bo obdelovala osebne podatke kot pod-obdelovalec, ne bo obdelovala osebnih podatkov brez pisnih navodil upravljavca, razen če to od te osebe zahteva pravo Evropske unije ali nacionalno pravo,

• bo upravljavcu podatkov ob upoštevanju narave podatkov pomagal z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve posameznika v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic po določbah GDPR (npr. pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora in pravica do pritožbe),

• po izteku veljavnosti pogodbe izbrisal ali vrnil vse osebne podatke upravljavcu ter uniči obstoječe kopije, razen če je hramba predpisana z veljavnimi predpisi,

• bo dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz tega člena ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogočil izvajanje revizij in pri njih tudi sodeloval. Upravljavec se zavezuje nadzor napovedati vsaj 5 dni pred samo izvedbo revizije,

• zaposlil pod-obdelovalca le, če bo prej pridobil pisno soglasje upravljavca in zagotovil, da veljajo med obdelovalcem in pod-obdelovalcem enake obveznosti kot med upravljavcem in obdelovalcem in da je med njima sklenjena pisna pogodba.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

10. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na kateri strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

11. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

12. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

• g. Xxxx Xxxxxxx, tel.: 00 0000 000, el. pošta: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx .

Predstavnik izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

• g./ga. , tel.: , el. pošta: .

Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe. Morebitne spremembe odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

13. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

14. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba velja za obdobje do 1.6.2021 do 31.5.2025.

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za leto 2022, 2023, 2024 in 2025 ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V , dne V Ljubljani, dne

IZVAJALEC: NAROČNIK:

PLINOVODI d.o.o.

Direktor: Glavni direktor:

Xxxxxx Xxxxxxxx

Namestnica glavnega direktorja: xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

Document Metadata

Table of Contents

Storitev mobilne telefonije in storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter nakup mobilne opreme za obdobje štirih let

Document Metadata