Ostalo. Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti: POGLAVJE 1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE POGLAVJE 2 POGODBA POGLAVJE 3 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE POGLAVJE 4 PONUDBENI PREDRAČUN POGLAVJE 5 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, VKLJUČNO Z NAČRTI Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika. S spoštovanjem,
Ostalo. Razpisno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika. S spoštovanjem, OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem
Ostalo. 12 2.16 Zaupnost 13
Ostalo. Izvajalec pranja se obvezuje, da bo v primeru okvar ali drugih ovir v pranju perila zagotovil nemoteno oskrbo s perilom Izvajalec pranja perila se obvezuje za naročnika redno pripravljati mesečna poročila o obsegu opravljenih storitev, glede na zahtevo naročnika ter na zahtevo naročnika pripraviti tudi točen popis količinskega obsega pranja za potrebe javnih naročil. Izvajalec pranja bo naročniku omogočil dostop v prostore pralnice pranja ter mu omogočil vpogled v tehnologijo pranja perila. Izvajalec se obvezuje, da bo po izbiri novega izvajalca pranja, ki ga bo naročnik izbral na podlagi javnega razpisa, predal naročniku vse perilo, ki se nahaja pri izvajalcu in s svojimi dejanji ne bo motil normalnega procesa pranja ali povzročal škode naročniku. Skrbnik sporazuma s strani naročnika je Xxxxxxx Xxxxxxxx, s strani izvajalca _____________________.
Ostalo. 10.1 Storitve izvajalca iz te pogodbe se plačajo v skladu s pravilnikom o nadomestilu stroškov, opredeljenim v glavni pogodbi.
10.2 Če so osebni podatki naročnika pri izvajalcu ogroženi zaradi ukrepov tretjih oseb (na primer zaplembe ali zasega), zaradi stečajnega postopka ali postopka poravnave ali zaradi drugih podobnih dogodkov, izvajalec to nemudoma sporoči naročniku.
10.3 Če so posamezna določila te pogodbe neveljavna ali postanejo neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil. Stranki se v primeru neveljavnosti katere od klavzul dogovorita o nadomestni ureditvi, ki je z vsebinskega in gospodarskega vidika usklajena z namenom pogodbe.
10.4 V primeru izstopa Velike Britanije iz Evropske unije se izvajalec že zdaj zavezuje, da bo sklenil vse dogovore in izvedel vse ukrepe, potrebne za to, da bo obdelava podatkov, ki je predmet te pogodbe, v Veliki Britaniji po izstopu potekala v skladu s pravili o varstvu podatkov. Če v času izstopa Evropska komisija še ne bo sprejela nikakršne pozitivne odločbe o ustreznosti, so to z današnjega vidika zlasti standardna določila o varstvu podatkov v skladu z odstavkom 2c člena 46 za posredovanje osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, v katerih ni zagotovljena ustrezna raven zaščite. Če izvajalec teh obveznosti ne izpolni, ima naročnik po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije od izvajalca pravico zahtevati, da zadevne storitve izvede povezano podjetje oz. del podjetja s stalnim sedežem na ozemlju Evropske unije, ne da bi pri tem za naročnika nastale dodatne obremenitve ali dodatni stroški.
10.5 Ta pogodba o obdelavi podatkov obstaja v 18 jezikovnih različicah, pri čemer ima v primeru odstopanj prednost originalna različica v nemškem jeziku.
10.6 Osnova tej pogodbi je pravo Zvezne republike Nemčije brez konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Izključno pristojno sodišče je sodišče v Münchnu.
10.7 Spodnji prilogi sta sestavni del pogodbe: Priloga 1 – Opis obdelave podatkov Priloga 2 – Tehnični in organizacijski ukrepi
Ostalo. Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. Izbrani ponudnik - izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi morebitna poznejša dodatno naročena dela. Morebitna poznejša dela, ki jih bo naročnik naročil, se bodo obračunavala na osnovi kalkulacijskih elementov primerljivih POSTAVK iz ponudbe izvajalca. Potrjene enotne cene za poznejša dela mora naročnik najprej potrditi in skleniti dodatek k pogodbi po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-3. Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 z vsemi spremembami) in priložiti ustrezen sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 z vsemi spremembami). Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, v desnem zgornjem kotu označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in podpis osebe, ki je podpisnik ponudbe. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb, oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Javni podatki so specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano. VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
Ostalo. Višina največ 1U LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) protocol CDPv2 protokol Garancija Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala MREŽNO XXXXXXX XXX – 24 PORTNO 1GBPS/10GBPS x 10 kos Porti vsaj 24x 10/100/1000Base-T vmesnik vsaj 4x 1G/10G vmesnik z uporabo SFP/SFP+ modulov USB-C vmesnik za upravljanje (konzola) USB-A vmesnik Spomin in procesor Vsaj 1016 Mhz CPU Vsaj 4GB DDR3 Vsaj 16GB flash Medpomnilnik za pakete vsaj 12MB Performanse Kapaciteta preklapljanja vsaj 128 Gbps Propustnost stikala vsaj 95,2 Mpps IPv4 host tabela vsaj 1024 IPv6 host tabela vsaj 512 Tabela MAC naslovov vsaj 8.192 Podpora za “Jumbo frames” do 9198 bytov Napajanje priključenih naprav (POE) Do 370W Class 4 PoE moči L2 funkcionalnosti - preklapljanje vsaj 512 sočasnih VLAN omrežij (4094 VLANov) tuneliranje BPDU protokola RPVST+, RSTP in MSTP protokoli MVRP protokol IGMP protokol Zrcaljenje omrežnih portov L3 funkcionalnosti - storitve ARP (Address Resolution Protocol) protokol DNS (Domain Name System ) protokol L3 funkcionalnosti - usmerjanje Statično IPv4 usmerjanje Statično IPv6 usmerjanje “Dual IP stack” za IPv4 in IPv6 Visoka razpoložljivost LACP (Link Aggregation Control Protokol) podpora za vsaj 8 LAG skupin in 8 portov po skupini Možnost nastavitve LACP hash algoritma UDLD (Unidirectional link detection) protokol Kvaliteta storitve (QoS) SP (Strict Priority) čakalne vrste Prioritizacija prometa za klasifikacijo v realnem času Omejevanje prometa po vmesniku Varnost ACL (Access Control List) funkcionalnost za IPv4 in IPv6 na nivoju vmesnikov in VLANov RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) protokol TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System) protokol SSHv2 (Secure Shell) protokol za potrebe upravljanja HTTPS Upravljanje REST API vmesnik za potrebe upravljanja Upravljanje preko CLI in spletnega vmesnika Kontrola nad vmesniki za upravljanje Varno upravljanje – omejitev uporabe kritičnih ukazov Več nivojev privilegijev upravljanja SNMP v2c/v3 protokol RMON (Remote monitoring) protokol TFTP, SFTP funkcionalnost NTP (Network Time Protocol) protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokol Možnost uporabe dveh verzije programske opreme (Dual flash images) Možnost shranjevanje več verzij konfiguracije
Ostalo. 20 % Prodajne cene
Ostalo. Predstavnik naročnika, ki skrbi za izvajanje te pogodbe, je . Njegov kontakt je (elektronski naslov) oz. (telefonska številka). Kontaktna oseba za izvajalca je Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Ostalo. Premium Skupina d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice. V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave.