RAZPISNA
RAZPISNA
DOKUMENTACIJA
z d o d a t n o i n f o r m a c i j o v 1 6 . č l . N a v o d i l
Naročnik: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH JUROVSKI DOL 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Predmet javnega naročila: Izgradnja mreže malih čistilnih naprav
Vrsta postopka za oddajo javnega
naročila: Odprti postopek
Št. javnega naročila: 354-41/2007
Javni razpis je bil objavljen na portalu
javnih naročil JN 6747/2008 in JN 6873/2008
Datum objave: 07.08.2008 in 12.08.2008
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
1. Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2)
3. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
4. Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznostih do podizvajalcev (OBR - 4)
5. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke)
6. Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 5)
7. Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 6)
8. Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 7)
9. Izjava o istovrstnih delih (OBR - 8)
10. Potrdilo (OBR – 9/I)
11. Potrdilo (OBR – 9/II)
12. Potrdilo (OBR – 9/III)
13. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -10)
14. Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 11)
15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla (OBR - 12)
16. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-13)
17. Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-14)
18. Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
19. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 16)
20. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
IV. OBRAZEC ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Izgradnja mreže malih čistilnih naprav
Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja in dveh čistilnih naprav, velikosti 400 PE, ki se bo v nadaljnji fazi povečevala.
3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del!
4. VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku.
5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:
Rok izvedbe del je naslednji:
➢ pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma v drugi polovici septembra 2008,
➢ izvedba del s primopredajo do 30. septembra 2009.
6. KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA:
Samo KRISTL Tel: 02/000 00 00
E-pošta: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah Xxxxx Xxxxxx
Župan
II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Naročnik je na portalu e-naročanje objavil javni razpis po odprtem postopku, predmet javnega razpisa: »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«. Predmet naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Jurovskem Dolu v Občini Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah. Obseg zahtevanih del je razviden iz specifikacije oz. popisa del.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. člen
Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
4. člen
Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tem členu navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:
1. Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2)
3. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
4. Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznostih do podizvajalcev (OBR - 4)
5. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke)
6. Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 5)
7. Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 6)
8. Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 7)
9. Izjava o istovrstnih delih (OBR - 8)
10. Potrdilo (OBR – 9/I)
11. Potrdilo (OBR – 9/II)
12. Potrdilo (OBR – 9/III)
13. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -10)
14. Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 11)
15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla (OBR - 12)
16. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-13)
17. Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-14)
18. Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
19. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 16)
20. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
5. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati pisno, po faksu (02/729 52 55) ali e- mail pošti kontaktne osebe (xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx).
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 6. člena navodil zainteresiranim gospodarskim subjektom. Morebitni odgovori na vprašanja se bodo nahajali na spletni strani xxx.xxxxxxxxxxx.xx, Javni razpisi, označeni kot Odgovori na vprašanja.
Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
6. člen
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo posredovana na spletni strani občine. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete za nepravilne in bodo izločene.
7. člen
Gospodarski subjekt mora ponuditi izgradnjo in celotno opremo po izdelani projektni dokumentaciji in popisu del naročnika.
8. člen
Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti ter pranje denarja.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
B. Poklicna sposobnost:
5. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Osnovno in poklicno sposobnost ponudnik dokazuje z izpolnjenim obrazcem Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR - 2).
Ponudnik prav tako Občini Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah z izjavo dovoljuje oz. soglaša, da lahko le-ta za namene javnega razpisa, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje (OBR 3).
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
7. Da ima gospodarski subjekt plačane zapadle obveznosti do podizavjalcev v prehodnih postopkih javnega naročanja (OBR - 4).
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa, kar ponudnik dokazuje s potrdilom poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo prijave ( potrdilo banke).
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok. Izjava gospodarskega subjekta (OBR-5).
D. Tehnični pogoji
10. Ponudnik poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo (OBR - 6).
11. Da je ponudnik usposobljen vsaj 80 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju. (OBR - 7).
12. Ponudnik mora izkazati najmanj 3 kvalitetno in pravočasno opravljena istovrstna gradbena dela, zaključena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v znesku nad 600.000,00 € brez DDV. (OBR – 8). Svoje reference ponudnik dokazuje s potrdili, ki mu jih izpolnijo pretekli investitorji (OBR 9/I, 9/II, 9/III).
13. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika, da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del in da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev (OBR - 10).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.
9. člen
Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
10. člen
Gospodarski subjekt mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena, davek in morebitne popuste. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega predračuna. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.
Če naročnik ne bo dobil nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, po postopal v skladu z 28.
čl. Zakona o javnem naročanju.
11. člen
Finančna zavarovanja:
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe ponudnik predloži k ponudbi. Višina garancije za resnost ponudbe je 5% ponudbene vrednosti. Trajanje garancije je tri mesece od dneva odpiranja ponudb (OBR - 11).
Naročnik sme unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe, če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če umakne ponudbo ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti), ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika.
2. Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru pridobitve posla
K ponudbi ponudnik priloži originalno izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru pridobitve posla, v višini 10% pogodbene vrednosti. Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbran ponudnik predložil naročniku najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo posla mora biti še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Dokončna izvedba posla pomeni 30.09.2009 (OBR - 12).
Naročnik sme unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvajanje oz. jih bo izvajalec prenehal izvajati.
3. Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi
K ponudbi ponudnik priloži originalno izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ponudnik izroči naročniku ob prevzemu del, in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti. Brez predložene bančne garancije prevzem ni opravljen. Rok trajanja bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi je za 30 dni daljši, kot je določen garancijski rok v pogodbi (OBR - 13).
Garancijski roki za izvedena dela v pogodbi so:
- 3 leta za kakovost izvedenih del;
- 10 let za solidnost gradnje;
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne smejo biti krajši od 2 let.
12. člen
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) oziroma navesti vse predlagane podizvajalce (OBR-14).
Naročnik bo v pogodbo z izbranim ponudnikom vnesel določilo, da izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
V primeru, da ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci podpiše alternativno izjavo (OBR -14).
13. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 06. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
14. člen
Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
Dopustne dopolnitve ponudb
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku 7 (sedem) dni takšno ponudbo dopolni.
Računske napake, ki jih med pregledom odkrije naročnik, bodo popravljene v soglasju s ponudnikom na sledeči način:
• če obstaja razlika med zneski izraženimi v številkah in zneski izraženimi z besedami, so merodajni zneski izraženi z besedami,
• če naročnik ugotovi računsko napako v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna cena na enoto in se popravi skupna vsota, razen kjer je po mnenju naročnika očitna napaka v postavitvi decimalne vejice za ceno na enoto. V takem primeru je merodajen zmnožek in bo naročnik ustrezno popravil ceno na enoto.
Po popravku računskih napak, bosta naročnik in ponudnik popravila ponudbeno ceno, ki je navedena v obrazcu za ponudbo.
V primeru, da ponudnik ne soglaša s popravkom, ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka.
15. člen
Ponudba mora vsebovati izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazec predračuna in popis del.
(OBR - 15).
16. člen
Gospodarski subjekt mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati
(OBR - 16).
Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena in podpisana potem, ko bo podpisana pogodba o sofinanciranju med občino in Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
17. člen
V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
18. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
19. člen
Naročnik bo po potrebi pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
20. člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
21. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA – »Izgradnja mreže malih
čistilnih naprav« Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 17.09.2008 do
10.00 ure.
22. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 17.09.2008, ob
10. 30, v prostorih Občine Sv. Xxxxx x Xxxx. xxxxxxx, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila neodprte ponudnikom.
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena s popusti).
O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) dneh po odpiranju ponudb.
23. člen
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.
24. člen
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 80.
členom ZJN-2.
V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.
25. člen
Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.
Zahtevek za revizijo postopka se lahko vloži na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB-5, Ur. l. RS, 94/2007), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski podračun JFP, št. 01100-1000358802-Ministrstvo za finance.
Žig: Odgovorna oseba naročnika:
Xxxxx Xxxxxx Župan
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
1. Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2)
3. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
4. Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznostih do podizvajalcev (OBR - 4)
5. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke)
6. Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 5)
7. Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 6)
8. Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 7)
9. Izjava o istovrstnih delih (OBR - 8)
10. Potrdilo (OBR – 9/I)
11. Potrdilo (OBR – 9/II)
12. Potrdilo (OBR – 9/III)
13. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -10)
14. Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 11)
15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla (OBR - 12)
16. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-13)
17. Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-14)
18. Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
19. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 16)
20. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
Razpisni obrazec št. 1
PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o gospodarskem subjektu
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 2
Ponudnik:
I Z J A V A
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.
Izjavljamo,
A) OSNOVNA SPOSOBNOST
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. čl. ZJN2 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
B) POKLICNA SPOSOBNOST Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS, enota v
, številka .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano pri
, dne .
Smo člani naslednje organizacije: .
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C, ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
➢ da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
➢ da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 3 Ponudnik:
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujemo naročniku Občini Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah, da lahko za namene javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
Ime in priimek:
Ime in priimek:
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 4 Ponudnik:
IZJAVA O PLAČANIH VSEH ZAPADLIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
▪ da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 5 Ponudnik:
IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo,
▪ da nudimo 60 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani naročnika;
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 6
Ponudnik:
I Z J A V A
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
1. izdelali varnostni načrt,
2. izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci in
3. izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču,
4. priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali njegove stroške,
5. ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
6. kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev;
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 7 Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI
Izjavljamo, da smo sposobni % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.
Na dan smo imeli v rednem delovnem razmerju delavcev.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 8 Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
I Z J A V O
Izjavljamo, da smo v zadnjih letih že izvajali istovrstna dela izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Priloga: Potrjena referenca, 3x.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 9/I
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednjo gradnjo:
v vrednosti
v obdobju od do
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila
Razpisni obrazec št. 9/II
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednjo gradnjo:
v vrednosti
v obdobju od do
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila
Razpisni obrazec št. 9/III
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednjo gradnjo:
v vrednosti
v obdobju od do
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila
Razpisni obrazec št. 10 Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
I Z J A V O
O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV
o izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;
o da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
o da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« objavljen na Portalu javnih naročil z dne
, pod št. objave .
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 11
VZOREC
GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke (zavarovalnice): .......................................
Kraj in datum: .....................................
Upravičenec: .......................................
Garancija št. .......................
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave , z
dne..............., za izvedbo naročila ..........................
za potrebe naročnika , je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem
razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 10 % (odstotkov) ponudbene vrednosti naročila, kar znaša EUR.
Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:
1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……../……..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ................
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.
Banka (zavarovalnica) (žig in podpis)
Razpisni obrazec št. 12
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« objavljen na Portalu javnih naročil z dne
, pod št. objave ;
(ponudbena vrednost EUR ),
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Datum: Žig in podpis banke:
Razpisni obrazec št. 13
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« objavljen na Portalu javnih naročil z dne
, pod št. objave ;
(ponudbena vrednost EUR ),
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Datum: Žig in podpis banke:
Razpisni obrazec št. 14 Ponudnik:
IZJAVA
ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
➢ odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del;
➢ zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem xxxxx, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;
➢ priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.
➢ izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti
➢ kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje za
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«, pri izvedbi del vključili naslednje podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe:
Udeleženec (podizvajalec, kooperant) | Dela, ki jih bo opravljal | EUR | Delež |
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
ALI
V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila gradenj po odprtem postopku
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«
izjavljamo,
da ne nastopamo s podizvajalci.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazce št. 15
Ponudnik:
P R E D R A Č U N št.
Opis: »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«
Preddela €
Zemeljska dela €
Gradbena in montažna dela €
Zaključna in ostala dela € Popust €
DDV €
Skupaj z DDV €
KONČNA CENA €
Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Priloga: Popis del
Popis del | |||||||
Kanalizacija in čistilna naprava Jurovski dol | |||||||
enota | količina | cena/enoto v € | cena skupaj v € | ||||
PREDDELA | |||||||
Zakoličba območja ČN (jaški, cevovodi,elektrika,kabli,... navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | in | ČN) | z | višinsko | |||
kos | 1,00 | ||||||
Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem | |||||||
m | 3.780,00 | ||||||
Zakoličba kanalizacijskih jaškov | |||||||
kos | 105 | ||||||
Zakoličba ceste z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
kos 1,00
Začasni prehodi za pešce v skladu s pravili iz varstva pri delu
kos 5
Rušenje asfaltnih površin voziščne konstrukcije deb.9 cm,nakaladanje in odvoz na trajno deponijo
m3 10
Ostala dela kot so: zakoličba in prestavitev komunalnih vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnin, priprava gradbišča in druga nepredvidena dela
ocena 5% vseh pripravljalnih del
PREDDELA SKUPAJ
ZEMELJSKA DELA
Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije in območju ČN deb. 20cm z odrivom do 10 m
m3 1.978,00
Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo.
m3 2.608,00
Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III.kategorija) z odmetom 1 m od roba izkopa
m3 8.420,00
Strojni izkop tamponskega nasutja deb.40 cm in odvoz na trajno deponijo - upoštevani stroški deponije
m3 38,00
Strojni izkop v terenu III. ktg. z nakladanjem in transportom do začasne deponije v oddaljenosti do 200m.
m3 719,00
Zasipanje za objekti in izdelava nasipa z materialom iz začasne deponije z utrjevanjem v slojih do 20cm planiranjem in transportom do 200m
m3 585,00
Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3cm in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | |
m2 | 83,00 |
Dobava, transport vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski sloj pod objekte. | |
m3 | 41,00 |
Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje | |
ur | 80,00 |
Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbenega jarka s komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP za cevovode,kablovode,… | |
m2 | 3.830,00 |
Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP za cevovode, kablovode,… | |
m3 | 536,00 |
Zasip cevi v coni cevovoda, kablovoda z materialom granulacije 16 mm do 32 mm za zasip v coni cevi v plasteh 15 cm s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP | |
m3 | 2.110,00 |
Zasip cevi z materialom od izkopa nad cono cevovoda v plasteh 20 cm s komprimacijo do naravne zbitosti tal | |
m3 | 10.244,00 |
Planiranje in humusiranje in zatravitev površin ob trasi kanalizacije in ob ČN v deb. 20cm s humuznim materialom od izkopa | |
m2 | 530,00 |
Nabava in montaža aluminijaste ograje tip Montal 20/1/60 višine 225cm z drsnimi vrati enake višine ter na motorni pogon. Vključno z vsemi deli (izkopi za temelje, temelj iz MB 20, globine 0,80m) ter transportnimi stroški. | |
m | 130,00 |
Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za cesto in plato ČN | |
m2 | 830,00 |
Dobava,transport in vgrajevanje nasutja-tampon za izvedbo nosilne plasti do predpisane zbitosti
m3 287,00
Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin z ustreznim vzdolžnim in prečnim naklonom v slojih:
-bitumenski beton BB 11s - 3 cm m2
-bitumenski drobljenec BD 32s - 6 cm m2
Razna nepredvidena in ostala zemeljska dela: ročni izkop pri križanju
komunalnih vodov, podpiranje vodov pri križanjih, križanja vodov,.. obračun po porabljenem času in materialu
ocena (3% vseh zemeljskih del)
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
660,00
660,00
GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
Enostranski opaž temeljne plošče- beton ni viden
m2 27,00
Dobava in vgrajevanje podložnega betona MB 10. Prerez konstrukcije do 0.12m3m2.
m3 9,00
Dobava in vgrajevanje betona MB 10 za zapolnitev med dvema bazenoma
m3 9,00
Dobava in vgrajevanje armiranega betona za samostojne temeljne plošče MB 30
m3 25,00
Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona MB 30 za zatesnitev stika med talno ploščo in AB konstrukcijo bazenov
m3 7,00
Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih kosov z zalivno malto
kos 20,00
Železokrivska dela:
- do fi12 RA 400/500-2
kg 480
-armaturne mreže MA 500/560
kg 1920
Izdelava pasovnih temeljev in plošče za objekte iz betona MB 20
m3 10,00
Dobava in montaža PVC cevi DN160 - cevno omrežje za ČN vključno s fazonskimi kosi
m | 45,00 |
Dobava in montaža PVC cevi DN200 - cevno omrežje za ČN in izpust vključno s fazonskimi kosi | |
m | 30,00 |
Dobava in montaža polipropilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 250 SN8 | |
m | 2.583,00 |
Dobava in montaža polipropilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 300 SN8 | |
m | 1.197,00 |
Dobava in montaža PP jaška DN1000 globine do 2,5 m z betonskim obročem | |
kos | 111 |
Dobava in montaža okvirja in pokrova iz nodularne litine DN 600 po EN 124 C250 z zaklepom | |
kos | 111 |
Izdelava hišnega priključka iz polietilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN150 SN8 vključno z odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom
kom 44
Izdelava hišnega priključka iz polietilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 200 SN8 vključno z odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom l=5
kom | 44 |
Izdelava požiralniškega priključka iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi DN200 SN8 vključnoz odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom | |
kom | 31 |
Dobava in montaža PP požiralnika-peskolova DN500 globine do 1.5 m z betonskim obročem, okvirjem in rešetko iz nodularne litine 400x400 po EN 124 C250 | |
kos | 31 |
Dobava in montaža kompletnega tipskega razbremenilnika DN1500 h= 3 m z vsemi potrebnimi deli in materialom | |
kos | 2 |
Dobava in montaža kompletnega tipskega koalescentnega lovilca olj po SIST EN858 SEPARAT TXK 70/7000-BP ali podobno za Q 70 l/s, Qmax 350 l/s, 5 kratni bypass, volumen usedalnika 7000 l, z vsemi potrebni deli in materialom
kos 1
Dobava in montaža kompletnega tipskega koalescentnega lovilca olj po SIST EN858 SEPARAT TXK 40/4000-BP ali podobno za Q 40 l/s, Qmax 200 l/s, 5 kratni bypass, volumen usedalnika 4000 l, z vsemi potrebni deli in materialom
kos 1
Izvedba betonske izpustne glave premera 20cm z vsemi deli in materiali, vključno z utrjevanjem brežine z lomljencem debeline 20 do 30 cm v širini 2,5 m in dolžini ca 5 m.
kos 1
Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami ter peščenim ležiščem. Cevi za elektroinstalacije.
m 140
Izvedba elekro instalacij za ČN in črpališče . Zajeta so vsa potrebna dela, oprema in materiali.
kos 1
Dobava in montaža vstopnih jaškov in pokrovov za čistilno napravo, pokrovi izdelani po meri
kos 24
Dobava in montaža kompletnega tipskega vhodnega črpališča za neprečiščene odpadne vode SEPARAT IDRO CMS 244 ali podobno, z vgrajenima dvema črpalkama, Q/h črpalke -7 l/s, Hgeo=5 m, komplet z akumulacijskim armirano- betonskim bazenom, vso interno tehnološko opremo (ventili, stikala, notranji razvodi), kompletno armaturo, elektro dovodnim kablom, elektro-krmilno omarico z alarmom in pokrovom ter ostala manjša potrebna dela. Iz črpališča je potrebno speljati odduh iz PVC cevi DN110.
kos 1
Dobava, vgradnja, tehnološka montaža, polnjenje z vodo in zagon prefabricirane čistilne naprave (ČN) komunalnih odpadnih vod, tipa ŠARŽNI BIOLOŠKI REAKTOR v armirano-betonski izvedbi, za 800 PE, v dveh ločenih linijah (vsaka linija po 400PE (ki zajema: predčiščenje-čistilno rešeto, mehanska stopnja - primarni Imhoff AB usedalnik, biološka stopnja - 2x paralelno povezan šaržni biološki reaktor z 5 stopnjami čiščenja) z skupno končno dezinfekcijo prečiščene vode), vključno z kompletno tehnološko elektro-krmilno in pnevmatsko opremo, za popolnoma samodejno delovanje celotnega postrojenja ČN, naprava mora biti sposobna prenašati neenakomerne hidravlične in snovne obremenitve, zajeto mora biti spremljanje delovanja v poskusnem obratovanju šestih mesecev, izvedba prvega monitoringa čiščenja odpadnih vod, zagotovljeno dolgoročno vzdrževanje, poslovnik za upravljanje, vzdrževanje, obratovalni dnevnik, izjave o skladnosti, garancijski list, kvaliteta prečiščene vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, možnost kasnejše nadgradnje za 100,200,300 ali 400 PE, zagon ČN po montaži, predložitev gradbenih predlog in navodil za vgradnjo :
A/ Linija 1: Kompletno postrojenje ČN Separat – IDRO VIMRO-SBR 400 za 400PE ali podobno, ki jo sestavlja:
1. Čistilno rešeto tip Separat IDRO PGOTM 100 ali podobno - Predčiščenje komunalne odpadne vode / izločanje trdnih delcev iz odpadne vode; AB izvedba, dimenzij 1 x 1 x 1,1m, rešeto iz nerjavečega jekla.
2. Primarni Imhoff usedalnik tip Separat IDRO VIMRO 100 ali podobno - Primarno čiščenje / mehanska stopnja: dve coni - vršenje egalizacije dotoka ter odstranjevanje lahko usedljivih in plavajočih snovi iz odpadne vode; vodotesni AB bazen dimenzij 5,6 x 2,3 x 2,5m, teža 21t.
3. Šaržna biološka reaktorja tip Separat IDRO SBR 400 ali podobno – Biološka stopnja / sekvenčno čiščenje odpadne vode v petih stopnjah (samodejno polnjenje, reakcija, posedanje, praznjenje, prosti tek), za učinkovito znižanje vsebnosti BPK, izvajanje procesa nitrifikacije in denitrifikacije ter eliminacije fosforja. Reaktorja sta paralelno povezana, vsak kapacitete 200PE, bazena sta v vodotesni AB izvedbi, vsak dimenzij 8,6 x 2,3 x 2,5m, teže 27t, vključujoč vso predmontirano tehnološko opremo.
4. Tehnološka oprema postrojenja: 2x puhalo 1,5kW/380V, 2x potopna črpalka 1,5kW/380V, 4x stikalo za izmenično vklapljanje črpalk, 2x potopno mešalo 0,75kW/380V, 56 membranskih difuzorjev, 2x avtomatski ventil za doziranje dotoka odp.vode, elektro-krmilna omarica napetosti 380V z zvočnim in svetlobnim alarmom za javljanje morebitnih okvar, preostala elektro-krmilna in pnevmatska oprema.
B/ Linija 2: Kompletno postrojenje ČN Separat – IDRO VIMRO-SBR 400 za 400PE ali podobno, ki jo sestavlja:
1. Čistilno rešeto tip Separat IDRO PGOTM 100 ali podobno - Predčiščenje komunalne odpadne vode / izločanje trdnih delcev iz odpadne vode; AB izvedba, dimenzij 1 x 1 x 1,1m, rešeto iz nerjavečega jekla.
2. Primarni Imhoff usedalnik tip Separat IDRO VIMRO 100 ali podobno - Primarno čiščenje / mehanska stopnja: dve coni - vršenje egalizacije dotoka ter odstranjevanje lahko usedljivih in plavajočih snovi iz odpadne vode; vodotesni AB bazen dimenzij 5,6 x 2,3 x 2,5m, teža 21t.
3. Šaržna biološka reaktorja tip Separat IDRO SBR 400 – Biološka stopnja / sekvenčno čiščenje odpadne vode v petih stopnjah (samodejno polnjenje, reakcija, posedanje, praznjenje, prosti tek), za učinkovito znižanje vsebnosti BPK, izvajanje procesa nitrifikacije in denitrifikacije ter eliminacije fosforja. Reaktorja sta paralelno povezana, vsak kapacitete 200PE, bazena sta v vodotesni AB izvedbi, vsak dimenzij 8,6 x 2,3 x 2,5m, teže 27t, vključujoč vso predmontirano tehnološko opremo.
4. Tehnološka oprema postrojenja: 2x puhalo 1,5kW/380V, 2x potopna črpalka 1,5kW/380V, 4x stikalo za izmenično vklapljanje črpalk, 2x potopno mešalo 0,75kW/380V, 56 membranskih difuzorjev, 2x avtomatski ventil za doziranje dotoka odp.vode, elektro-krmilna omarica napetosti 380V z zvočnim in svetlobnim alarmom za javljanje morebitnih okvar, preostala elektro-krmilna in pnevmatska oprema.
C/Skupna končna dezinfekcija čiščene odpadne vode za 800 PE z doziranjem dezinfekcijskih sredstev in mešanjem le-teh z čiščeno odpadno vodo – tip Separat IDRO CLM 0840 ali podobno, vodotesni AB bazen dimenzij 2,25 x 2,4 x 2m, teža 7,5t.
kos 1
Kompletna izvedba montažnega objekta kontejnerskega tipa ali zidanega objekta za kompresorsko postajo 6m x 2m
kos 1
Razna nepredvidena dela, obračun po porabljenem času in materialu
ocena (3% vseh gradbenih in montažnih del).
GRADBENA DELA SKUPAJ
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
Čiščenje kanala in gradbišča po končanih delih
m 3.780,00
Izvedba geodetskega posnetka in projekta izvedenih del
kos 1,00
Preizkus tesnosti kanalizacijskih cevovodov
m 3.855,00
Preizkus tesnosti jaškov | ||
kom | 111 | |
Projektantski nadzor | ||
ura | 250 | |
Ostala nepredvidena in dodatna dela. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo obračunskih izmer. | ||
(ocena 3% zaključnih in ostalih del) | ||
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: | ||
REKAPITULACIJA | ||
PREDDELA | EUR | |
ZEMELJSKA DELA | EUR | |
GRADBENA IN MONTAŽNA DELA | EUR | |
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA | EUR |
skupaj brez DDV EUR
DDV 20 % EUR
skupaj z DDV EUR
Razpisni obrazec št. 16
Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. xxxxxxx, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ki jo zastopa župan, Xxxxx Xxxxxx, matična št. 2242477, davčna št. SI 58481435, v nadaljevanju naročnik
in
, s sedežem v , ki ga zastopa , matična št.: , davčna št.: , v nadaljevanju izvajalec,
skleneta naslednjo
POGODBO
o izgradnji mreže malih čistilnih naprav
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je naročnik izvedel javno naročilo po odprtem postopku za izgradnjo mreže malih
čistilnih naprav v Občini Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah;
- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu gradenj, objavljenem na portalu javnih naročil, dne , pod št. objave:
.
PREDMET POGODBE IN OBSEG DEL
2. člen
Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izgradnjo mreže malih čistilnih naprav, po projektu, ki ga je izdelalo podjetje in po ponudbi št. , z dne , ki je sestavni del te pogodbe.
Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 126/07) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih predpisov.
3. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke, v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi
soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili nadzora tako, da ne bo ovir za izvedbo tehničnega pregleda in izdajo uporabnega dovoljenja.
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi (v primeru izvedbe dela s podizvajalci). Seznam podizvajalcev je sestavni del te pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev, mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Naročnik si pridržuje pravico projektno dokumentacijo in obseg del med gradnjo spreminjati. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe del bosta pogodbeni stranki določili pred začetkom izvedbe del, ki so posledica spremenjene projektne dokumentacije oz. obsega del, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
POGODBENA CENA
4. člen
Vrednost del po tej pogodbi znaša na dan podpisa EUR ( z besedo: evrov /100).
V vrednosti iz prejšnjega odstavka je upoštevan _ % DDV.
Enotne cene iz ponudbe št. , z dne so fiksne ves čas trajanja pogodbe.
Izvajalec bo izvedel pogodbena dela po sistemu obračuna del po enoti mere po popisu in projektu za fiksno in nesprejemljivo ceno do zaključka del.
Pogodbena vrednost iz 1. odst. tega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščite sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov.
OBRAČUN IN PLAČILA
5. člen
Pogodbeno obveznost bo naročnik plačeval po, s strani inženirja, potrjenih začasnih mesečnih situacijah in končni situaciji, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko izvršenih količinah – knjige obračunskih izmer, izvršenih v obračunskem mesecu in enotnih cen iz ponudbe št. , z dne .
Začasne mesečne situacije mora izvajalec najmanj v treh izvodih dostaviti naročniku do 5. dne tekočega meseca za v preteklem mesecu opravljena dela. Pred predložitvijo situacije naročniku mora biti le-ta pregledana in potrjena s strani inženirja.
Izvajalec obračuna 100% vseh izvedenih pogodbenih del v posameznem mesecu, pri sestavi začasnih mesečnih situacij pa odšteje 10% zadržani znesek, ki ga izvajalcu plača po uspešni primopredaji in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ter po pridobitvi uporabnega dovoljenja, in predaji celotne tehnične dokumentacije. Zadržani znesek se ne obrestuje.
Naročnik bo pregledal situacijo, potrjeno s strani inženirja in potrjen izvod vrnil izvajalcu v nadaljnjih petih dneh. V primeru da ne bo soglašal z njeno višino ali s posameznimi postavkami, jo bo potrdil v nesporni višini.
Navedeni pregled pa ne izključuje pravice naročnika do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.
Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št.
, odprt pri banki 60. dan do dneva uradnega prejema pravilno izstavljene obračunske situacije.
S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da sme izvesti neposredno plačilo podizvajalcu oz. podizvajalcem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
FINANCIRANJE PROJEKTA
6. člen
Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi ter javnega razpisa za izbor operacij Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Delež sofinanciranja znaša največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.
Izvajalec je obvezan, da pri informiranju in obveščanju javnosti o poteku pogodbenih del striktno upošteva Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.
POGODBENI ROKI
7. člen
Izvajalec se zavezuje začeti z deli takoj, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, to je po vstopitvi pogodbe v veljavo ter jih dokončati najkasneje do 30.09.2009 .
8. člen
Izvajalec mora gradbišče urediti in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del oz. jih ni povzročil izvajalec.
ZAVAROVANJE POGODBE
9. člen
Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti z naročnikom. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).
Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Rok dokončne izvedbe posla je 30.09.2009. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi dodatek k obstoječi garanciji z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del oz. dodatek h garanciji s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:
- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,
- da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,
- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oz. za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.
-
POGODBENA KAZEN
10. člen
Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ od pogodbene vrednosti.
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta ne zadostuje, mora izvajalce plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
JAMSTVA IN GARANCIJE
11. člen
Za vgrajene gradbene proizvode, material, opremo in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oz. inženirju v potrditev veljavno atestno dokumentacijo, tehnične podatke, specifikacije za opremo.
12. člen
Napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik oz. inženir med izvajanjem ali pri prevzemu del oz. v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.
13. člen
Garancijski rok za izvedena dela so:
- 3 leta za kakovost izvedenih del;
- 10 let za solidnost gradnje;
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne smejo biti krajši od 2 let.
Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, tehnično pregledana in ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.
V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom.
Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oz. servisiranje vgrajenih naprav in opreme.
PREVZEM OBJEKTA
14. člen
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da se dela po pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela po pogojem, da so ta kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja. O prevzemu se sestavi zapisnik.
15. člen
Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančna garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot splošni garancijski rok, kot je določeno v 13. členu te pogodbe. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.
Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
16. člen
Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešnem prevzemu del.
POGODBENI PREDSTAVNIKI
17. člen
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Samo Kristl.
Predstavnik izvajalca je . Gradbeni nadzor bo izvajal .
DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
18. člen
Izvajalec je dolžan:
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,
- ščititi interese naročnika.
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oz. gradbenih proizvodov ali odstopanje od detaljnga terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati pogodbo.
Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrnit vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.
Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
19. člen
Izvajalec je dolžan:
- označiti gradbišče s tablo v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 in Pravilnika o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08), voditi z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer);
- izdelati tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema:
• izdelavo projekta izvedenih del (PID),
• izdelavo projekta za obratovanje in vzdrževanje z garancijskimi listi (PVO),
• izdelavo projekta za vpis v uradne evidence (PVE).
- priskrbeti druge zahtevane dokumente za tehnični pregled, zlasti pa geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta in izjavo nadzornika o skladnosti.
Vse navedeno je vkalkulirano v pogodbeni ceni.
20. člen
Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih na gradbišču hraniti ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.
Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.
OSTALA DOLOČILA
21. člen
Spremembe pogodbe se dogovorijo v pisni obliki kot aneks k pogodbi.
22. člen
Vse spore iz pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.
23. člen
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.
Zadeva: 354-41/2007
Datum: Datum:
Naročnik: Izvajalec:
Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah
Xxxxx Xxxxxx
Župan
IV. OBRAZEC ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«
IZLOČITVENI POGOJ | ŠT.OBR. | USTREZA | ||
1. | Ponudnik je podal ponudbo | OBR - 1 | DA | NE |
2. »*« | Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil | OBR - 2 | DA | NE |
3. | Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc | OBR - 3 | DA | NE |
4. | Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznostih do podizvajalcev | OBR - 4 | DA | NE |
5. | Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke) | Banka | ||
6. | Izjava o plačilnih pogojih | OBR - 5 | DA | NE |
7. | Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila | OBR - 6 | ||
8. | Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci | OBR – 7 | DA | NE |
9. | Izjava o istovrstnih delih | OBR – 8 | DA | NE |
10. | Potrdilo | OBR - 9/I | ||
11. | Potrdilo | OBR - 9/II | ||
12. | Potrdilo | OBR – 9/III | DA | NE |
13. | Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov | OBR - 10 | DA | NE |
14. | Bančna garancijo za resnost ponudbe | OBR - 11 | DA | NE |
15. | Izjava banke o izdaj bančne garancije za dobro izvedbo posla | OBR - 12 | DA | NE |
16. | Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi | OBR - 13 | DA | NE |
17. | Izjava ponudnika po 5. čl. Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov | OBR - 14 | DA | NE |
18. | Predračun s prilogo-popis del | OBR - 15 | DA | NE |
19. | Parafiran in žigosan vzorec pogodbe | OBR - 16 | DA | NE |
20. | Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov - opcija | DA | NE |