DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM SÖZLEŞMESİ
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.
TAŞIMACILIK SİVAS ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞRUDAN TEMİN MAL ALIM SÖZLEŞMESİ
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : …/04/2020
Madde 1: Sözleşmenin tarafları:
Bu sözleşme, bir tarafta TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. SİVAS ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ(bundan sonra ‘‘İdare’ ’olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ………………….. (bundan sonra ‘‘Yüklenici’’ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2: Taraflara İlişkin Bilgiler:
2.1. İdarenin adresi : Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00000/XXXXX
Telefon No : 0000 0000000/71123
Faks No : 0346 2211900
2.2. Yüklenicinin tebligat adresi : ……………
Telefon No : ……………
Faks No : ……………
E-Posta Adresi (Varsa) : ………….... dir.
2.3. Her iki Taraf madde 2,1 ve 2,2’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Madde 3: Sözleşmenin Konusu:
3.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli Teknik şartnamede miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan SAMSUN DEPO MÜDÜRLÜĞÜ VE SAMSUN VAGON BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜKLERİNE 4 ADET TABELA SATIN (MAL) ALIMI İŞİ, şartname ve bu sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.
3.2. Bu Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
Madde 4: Sözleşmenin Türü ve bedeli:
Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli:………..TL(…………..TL)’dir.
Madde 5: Teslim Süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 Takvim Günü içerisinde teslim edilecektir.
Madde 6: Malın / İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı:
6.1. Malın Teslim Edilme/İşin yapılma Yeri: TCDD Taşımacılık A.Ş. Samsun Depo Müdürlüğü ve Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğüdür
.Madde 7: Ödeme Yeri ve Şartları:
7.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım servis Müdürlüğü Mali İşler Şefliği, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, malzemenin muayene ve kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödeme yapılır.
7.2. Bu iş için avans ve fiyat farkı ödenmeyecektir.
Yüklenici, süre uzatımı da dâhil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
Madde 8: Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:
Sözleşme bedeline; xxxxxx, boşaltma, vergi, resim ve harç giderleri dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
Madde 9: Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:
Malzemenin teslim yerine getirilmesi/İşin yapılmasına kadar nakliyesi, bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi v.b. evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları, yükleniciye aittir.
Madde 10: Gecikme Cezası:
İdare tarafından sözleşmenin 11’ inci maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %01 (binde bir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (Yirmi) günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminat (1 Yıl süreli olacaktır)
11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ………….TL.(…………..TL) kesin teminat mektubu olarak vermiştir. Bu kesin teminat mektubunun geçerlilik süresi …./…./…. Tarihine kadardır.
Kesin teminat mektubunun ayırt edici özellikleri:
Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
11.2. Ek kesin teminat
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.4.1. Taahhüdün, sözleşme, Teknik Şartname ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.
11.4.2. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.4.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12: Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:
12.1. Mücbir Sebepler: İdare, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20
(yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilânı ve Gerektiğinde Kurum tarafından belirtilecek benzeri diğer halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
12.2. 11,1’e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatım isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
12.3. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun yükleniciye bildirildiği durumda Yüklenici uzatılan süre içinde teslimatı gerçekleştirir.
Madde 13: Muayene ve Kabul İşlemleri:
13.1. Teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.
13.2. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı anda yapılarak depoya kaydırılacak mallar bunun dışındadır.
Madde 14: Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk:
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 15: Sözleşmede Değişiklik Yapılması:
Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; Malın montaj veya teslim yeri ile Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları
Hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 16: Sözleşmenin Feshi:
4735 sayılı kanunun 3. bölümü geçerlidir.
Madde 17: Anlaşmazlıkların Çözümü:
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde SİVAS mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 18: Garanti Şartları:
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile Yüklenici tarafından teslim edilecek malların (Tabelaların) kabulünden sonra 1 (bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
18.2. Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli YÜKLENİCİYE ait olmak üzere sağlanacaktır.
18.3. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.
18.4. Garanti konusunda diğer hususlarda Teknik Şartname hükümlerine riayet edilecektir.
Madde 19: Diğer Hususlar:
Teknik Şartname hükümlerine uyulmadığı takdirde, her türlü zarar ziyan ve cezai sorumluluk Yüklenici firmaya aittir.
Yapılacak olan tabelaların iç aksamında 30x30 2mm profil kullanılacak, tabelaların yüzeyi kompozit malzeme olacak ve 4 mevsim hava koşullarına dayanıklı olacak. Harflerin ve logonun olduğu kısım oyma olacak plexi içerden yapıştırılacaktır. Aydınlatma modülü enerji tasarrufu için modül led yapılacaktır. Xxxxxlatma için kullanılacak trafolar dış mekân su geçirmez trafo olacaktır. Yazı stili ve renk kodları TCDD Taşımacılık X.X. tarafından bildirilen normlara göre yapılacaktır. Yapılacak tabelalar ve ışıklandırma sistemi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl garantili olacaktır.
19.1. Tabelaların ölçüleri, yapılacak yer ve açıklamaları
Sıra No |
Açıklama |
Ölçüler |
Yapılacak Yer
|
Tabela Yazısı |
1 |
Alın tabelası (ışıklı, duvara montajı yapılacak belirtilen renklerde ve harf stilinde olacak) |
580 x 100mm |
Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü |
Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü |
2 |
Yan alın tabelası (ışıklı, duvara montajı yapılacak belirtilen renklerde ve harf stilinde olacak) |
580 x 100mm |
Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü |
Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü |
3 |
Alın tabelası (ışıklı, duvara montajı yapılacak belirtilen renklerde ve harf stilinde olacak) |
580 x 100mm |
Samsun Depo Müdürlüğü |
Samsun Depo Müdürlüğü |
4 |
Yan alın tabelası (ışıklı, duvara montajı yapılacak belirtilen renklerde ve harf stilinde olacak) |
580 x 100mm |
Samsun Depo Müdürlüğü |
Samsun Depo Müdürlüğü |
19.2. Montaj ve Elektrik bağlantıları:
Tabelaların montajları yüklenici firma tarafından yapılacak olup, elektrik bağlantıları işyerleri tarafından yapılacaktır.
19.3. İşçilik:
Tüm işlemler için işçilik giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır. Çalışacak işçilerin barınma, ssk, yemek, koruyucu giysi vb. haklarını yüklenici firma karşılamak zorundadır.
19.4. Güvenlik tedbirleri:
Yapılacak iş tamamlanıp teslim edilene kadar geçecek sürede çalışma alanındaki iş sağlığı ve güvenliğine dair bütün tedbirlerin alınması ve uygulanması yüklenici firma sorumluluğundadır.
19.5. Yazı stili ve renkler:
Tabela şekilleri, yazı tipi şekli, renkler aşağıda verilen bilgiler dahilinde olacaktır.
Madde 20: Yürürlük:
Bu sözleşme tarafların imzasını müteakip yürürlüğe girer.
Madde 21: İmza:
Bu sözleşme 21 (Yirmi bir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra. …/../2020 tarihinde imza altına alınarak birer nüshası taraflarca (idare ve yüklenicide) alıkonulmuştur.
EK: Teknik Şartname (3 sayfa)
Sıra No |
MALZEMENİN CİNSİ |
MİKTARI |
BİRİM |
TESLİM MÜDDETİ |
1 |
Tabela |
5 Adet |
|
30 Gün |
GENEL TOPLAM |
……..TL |
|||
İ X X X X X Ü K L E N İ C İ
Araç Bakım Servis Müd. V. TCDD Taşımacılık A.Ş.
Sivas Bölge Müd.V.
Sayfa 6 / 6