Common use of ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Clause in Contracts

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Сторони відповідають за невиконання та за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, відповідно до діючого законодавства і умов цього Договору. Підрядник несе повну відповідальність за виконання та завершення Робіт відповідно до умов цього Договору. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збитки, що виникають через невиконання або неналежне виконання Робіт за цим Договором. Підрядник сплачує будь-які штрафи, накладені на Підрядника, а також Підрядник компенсує Замовникові будь-які штрафи, накладені на Замовника, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договором, або витрати, понесені Замовником у результаті недотримання або порушення Підрядником будь-яких законів, норм, будівельних і будь-яких інших правил, обов'язкових для дотримання. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які несе відповідна Сторона, якщо інше прямо не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник несе відповідальність за шкоду життю й здоров'ю, заподіяну працівникам Підрядника (субпідрядників), Замовника, й третім особам на будівельному майданчику, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті виконання Робіт територіям загального користування, дорогам, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мереж. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліків, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періоду, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору за кожний день прострочення до моменту виконання робіт та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченням, вивезенням бруду або сміття й т.п.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилися, що суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов цього Договору, та збитків, завданих Замовнику та/або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкції, строк платежу який не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Сторони відповідають Відповідальність за невиконання та за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, відповідно до діючого законодавства і умов цього Договору. Підрядник несе повну відповідальність за виконання та завершення Робіт відповідно до умов цього Договору. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збиткишкоду, що виникають через невиконання або неналежне виконання Робіт заподіяна життю, здоров'ю і майну третіх осіб у результаті експлуатації орендованого Автомобіля понад суми, що встановлена умовами (правилами) страхування, несе Замовник. Замовник самостійно, за цим Договором. Підрядник сплачує будь-які штрафисвій рахунок і в повному обсязі несе витрати, накладені на Підрядникапов'язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров'ю, а також Підрядник компенсує Замовникові життю і здоров'ю пасажирів, що знаходилися в Автомобілі в період його експлуатації Замовником. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за будь-які штрафиякий збиток, накладені заподіяний Автомобілю, тому у випадку настання страхового випадку Замовник бере на Замовникасебе зобов’язання відшкодувати Виконавцю: xxxxxxxx xxxxxxxx: при втраті Транспортного засобу - 15 (п'ятнадцять) % від дійсної вартостї ТЗ, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договоромвсіма іншими страховими випадками - 5 (п’ять) % від дійсної вартості ТЗ) витрати на транспортування до СТО компенсацію за зниження вартості Автомобіля, або витратиа також суми не отриманого доходу впродовж всього часу, понесені Замовником у результаті недотримання або порушення Підрядником будь-яких законівдоки Автомобіль не стане придатним для використання Виконавцем. Замовник самостійно, норм, будівельних за свій рахунок і будь-яких інших правил, обов'язкових для дотримання. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які несе відповідна Сторона, якщо інше прямо не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник повному обсязі несе відповідальність за шкоду життю й здоров'юзбиток, заподіяну працівникам Підрядника (субпідрядників)заподіяний багажу, Замовникащо належить йому чи пасажирам на праві власності чи перебували у них в користуванні та знаходилися в Автомобілі в період його експлуатації Замовником. За залишення комплекту документів на Автомобіль та/або ключів від нього, й третім особам Замовник відшкодовує Виконавцю повну вартість отриманого в прокат за даним Договором Автомобіля в разі його викрадення. Замовник несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Замовником правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на будівельному майданчикуперіод дії договору прокату з таким Замовником, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю підлягає оплаті порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями. Виконавець у випадку отримання постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Xxxxxxxxx разом із договором прокату для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні дії по доведенню факту, що в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті виконання Робіт територіям загального користування, дорогам, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мережмомент правопорушення автомобілем керував Замовник. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліківоформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періодузафіксовані не в автоматичному режимі, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію Замовник зобов’язаний передати в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору за кожний день прострочення повернення автомобіля відповідні протоколи Виконавцю та сплатити штраф. У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Замовником про місцезнаходження автомобіля Виконавець має право заявити про викрадення автомобіля до моменту виконання робіт та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченням, вивезенням бруду або сміття й т.пкомпетентних органів.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилися, що суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов цього Договору, та збитків, завданих Замовнику та/або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкції, строк платежу який не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Сторони відповідають за невиконання та за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, відповідно до діючого законодавства і умов цього Договору. Підрядник несе повну відповідальність за виконання та завершення Робіт відповідно до умов цього Договору. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збитки, що виникають через невиконання або неналежне виконання Робіт за цим Договором. Підрядник сплачує будь-які штрафи, накладені на Підрядника, а також Підрядник компенсує Замовникові будь-які штрафи, накладені на Замовника, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договором, або витрати, понесені Замовником у результаті недотримання або порушення Підрядником будь-яких законів, норм, будівельних і будь-яких інших правил, обов'язкових для дотримання. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які несе відповідна Сторона, якщо інше прямо не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони Xxxxxxx від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник несе відповідальність за шкоду життю й здоров'ю, заподіяну працівникам Підрядника (субпідрядників), Замовника, й третім особам на будівельному майданчику, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті виконання Робіт територіям загального користування, дорогам, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мереж. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліків, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періоду, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору за кожний день прострочення до моменту виконання робіт та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченням, вивезенням бруду або сміття й т.п.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилися, що суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов цього Договору, та збитків, завданих Замовнику та/або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкції, строк платежу який не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Сторони відповідають Відповідальність за невиконання та за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, відповідно до діючого законодавства і умов цього Договору. Підрядник несе повну відповідальність за виконання та завершення Робіт відповідно до умов цього Договору. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збиткишкоду, що виникають через невиконання або неналежне виконання Робіт заподіяна життю, здоров'ю і майну третіх осіб у результаті експлуатації орендованого Автомобіля понад суми, що встановлена умовами (правилами) страхування, несе Замовник. Замовник самостійно, за цим Договором. Підрядник сплачує будь-які штрафисвій рахунок і в повному обсязі несе витрати, накладені на Підрядникапов'язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров'ю, а також Підрядник компенсує Замовникові життю і здоров'ю пасажирів, що знаходилися в Автомобілі в період його експлуатації Замовником. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за будь-які штрафиякий збиток, накладені заподіяний Автомобілю, тому у випадку настання страхового випадку Замовник бере на Замовникасебе зобов’язання відшкодувати Виконавцю: страхову франшизу: при втраті Транспортного засобу - 15 (п'ятнадцять) % від дійсної вартостї ТЗ, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договоромвсіма іншими страховими випадками - 5 (п’ять) % від дійсної вартості ТЗ) витрати на транспортування до СТО компенсацію за зниження вартості Автомобіля, або витратиа також суми не отриманого доходу впродовж всього часу, понесені Замовником у результаті недотримання або порушення Підрядником будь-яких законівдоки Автомобіль не стане придатним для використання Виконавцем. Замовник самостійно, норм, будівельних за свій рахунок і будь-яких інших правил, обов'язкових для дотримання. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які несе відповідна Сторона, якщо інше прямо не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник повному обсязі несе відповідальність за шкоду життю й здоров'юзбиток, заподіяну працівникам Підрядника (субпідрядників)заподіяний багажу, Замовникащо належить йому чи пасажирам на праві власності чи перебували у них в користуванні та знаходилися в Автомобілі в період його експлуатації Замовником. За залишення комплекту документів на Автомобіль та/або ключів від нього, й третім особам Замовник відшкодовує Виконавцю повну вартість отриманого в прокат за даним Договором Автомобіля в разі його викрадення. Замовник несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Замовником правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на будівельному майданчикуперіод дії договору прокату з таким Замовником, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю підлягає оплаті порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями. Виконавець у випадку отримання постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Замовника разом із договором прокату для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні дії по доведенню факту, що в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті виконання Робіт територіям загального користування, дорогам, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мережмомент правопорушення автомобілем керував Замовник. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліківоформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періодузафіксовані не в автоматичному режимі, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію Замовник зобов’язаний передати в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору за кожний день прострочення повернення автомобіля відповідні протоколи Виконавцю та сплатити штраф. У випадку закінчення строку прокату та неповідомлення Замовником про місцезнаходження автомобіля Виконавець має право заявити про викрадення автомобіля до моменту виконання робіт та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченням, вивезенням бруду або сміття й т.пкомпетентних органів.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилися, що суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов цього Договору, та збитків, завданих Замовнику та/або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкції, строк платежу який не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Сторони відповідають Виконавець несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків, передбачених п. 3.1, та за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язаньнесвоєчасне надання звіту, якщо тільки така затримка не викликана невиконанням зобов’язань або незабезпеченням належної взаємодії Замовником відповідно до діючого законодавства і умов цього Договоруп. Підрядник несе повну відповідальність за виконання та завершення Робіт відповідно до умов цього Договору3.2. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збиткиXxxxxxxxx, перед Замовником обмежується реальними збитками, що виникають через невиконання виникли внаслідок неправомірної дії або неналежне виконання Робіт бездіяльності Виконавця в ході надання послуг за цим Договором. Підрядник сплачує будьОскільки в українському законодавстві і особливо у податковому законодавстві, існують положення які можуть тлумачитися по-які штрафи, накладені на Підрядникарізному, а також Підрядник компенсує виходячи з практики, яка встановилася у загалом нестабільному оточенні, за якої податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, включаючи класифікацію діяльності підприємства, у випадках, коли нормативна база для такого рішення є недостатньою, Сторони погоджуються з тим, що думка Xxxxxxxxx щодо господарської діяльності Xxxxxxxxx може не співпадати з оцінкою цієї ж діяльності податковими органами. Відповідальність за збереження активів, за попередження та виявлення зловживань, помилок та порушень чинного законодавства несе керівництво Замовника. Проте Виконавець плануватиме свою роботу таким чином, щоб отримати достатню ймовірність виявлення суттєвих викривлень у окремій фінансовій звітності, консолідованій фінансовій звітності, фінансовій інформації, що є результатом зловживань, помилок та порушень відповідних законів і положень. Однак Xxxxxxxxxx не може надати абсолютну гарантію, що відсутні суттєві помилки у окремій фінансовій звітності, консолідованій фінансовій звітності та фінансовій інформації. Виконавець надає широкий спектр послуг великій кількості замовників і може опинитися в ситуації, коли надані ним послуги організаціям і компаніям можуть розглядатися Замовником як потенційний конфлікт інтересів. Незважаючи на те, що Xxxxxxxxxx розробив і запровадив процедури для виявлення таких ситуацій, він не може бути впевненим у тому, що зможе виявити вже існуючі конфлікти або ті з них, що можуть виникнути в майбутньому. Причиною цього, значною мірою, є неможливість передбачити, що саме Замовник може сприймати як конфлікт інтересів. Виконавець пропонує Xxxxxxxxxxx повідомляти його про кожну конфліктну ситуацію, що стосується Договору. У разі виявлення вищезазначених ситуацій, якщо Xxxxxxxxxx вважає, що він зможе захистити інтереси Xxxxxxxxx, вживши відповідних заходів, то Виконавець обговорить і погодить із Замовником такі заходи. Це дасть можливість зберегти конфіденційність і надати Замовникові впевненості в тому, що висновки та рекомендації, які Замовник отримує від Виконавця, є повністю незалежними. Аудиторський звіт Xxxxxxxxx призначено тим особам, яким його адресовано. Аудит не плануватиметься та не виконуватиметься з метою того, щоб будь-яка третя сторона посилалася на нього чи на будь-яку конкретну операцію. Отже, статті, які штрафиможуть цікавити треті сторони, накладені на Замовникане розглядатимуться окремо, і можуть існувати питання, яким третя сторона може дати іншу оцінку, можливо, у зв’язку з конкретною операцією. У ході надання послуг Сторони, час від часу, можуть спілкуватись за допомогою електронного зв’язку. Проте, не існує жодних гарантій того, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договором, електронна передача інформації є безпечним засобом або витрати, понесені Замовником у результаті недотримання або порушення Підрядником що ця інформація не буде містити будь-яких помилок, а також що цю інформацію не буде перехоплено, зіпсовано, втрачено, зруйновано, отримано із запізненням або в неповному обсязі чи ще яким-небудь чином пошкоджено та зроблено небезпечною для використання. Відповідно, оскільки Виконавець використовуватиме прийнятні процедури для перевірки найбільш загальновідомих вірусів до того, як надіслати інформацію за допомогою електронного зв’язку, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, яка виникає в результаті або у зв’язку з передачею Замовнику інформації за допомогою електронного зв’язку. Замовник не буде покладати відповідальність на Виконавця за недотримання термінів, яке сталося в результаті виникнення проблем, які Виконавець, виходячи з нормального перебігу подій, не міг передбачити. У випадку затримання платежів Виконавцю, до заборгованої суми застосовується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за весь період затримки. Жодна із Сторін не може нести відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у зв'язку із факторами, що знаходяться поза контролем цієї Сторони, які не можна передбачити або яким не можна запобігти, такими як стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус, тощо), соціальні конфлікти (страйки, громадянська війна, тощо), прийняття законів, нормщо суттєво ускладнюють, будівельних і обмежують або забороняють надання послуг, передбачених Договором. Сторони зобов'язані інформувати одна одну протягом 10 календарних днів в письмовому вигляді про виникнення будь-яких інших правилобставин, обов'язкових для дотримання. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які несе відповідна Сторона, якщо інше прямо не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник несе відповідальність за шкоду життю й здоров'ю, заподіяну працівникам Підрядника (субпідрядників), Замовника, й третім особам на будівельному майданчику, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті виконання Робіт територіям загального користування, дорогам, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мережтаких як зазначені вище. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліківвиникнення вищезазначених обставин Сторони можуть припинити діяльність або негайно анулювати Договір. Передчасне припинення або анулювання Договору не звільняє Xxxxxxxxx від його зобов'язань згідно розділу 4 Договору стосовно оплати за послуги, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періоду, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору за кожний день прострочення до моменту виконання робіт та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченням, вивезенням бруду або сміття й т.пнадані Виконавцем на той час.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилися, що суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов цього Договору, та збитків, завданих Замовнику та/або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкції, строк платежу який не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  9.1 У випадку не виконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, що передбачені даною Офертою, Сторони відповідають несуть відповідальність у відповідності з законодавством України та умовами цієї Оферти.  9.2 Відповідальність Виконавця перед Замовником обмежується функцією організації та здійснення взаємодії Організатором і покупцем з метою продажу (реалізації) Квитка (Електронного квитка) на Захід, тобто послугами, що надаються безпосередньо Виконавцем - оформлення/оплати/отримання Квитка (Електронного квитка) на Захід.  9.3 Виконавець не несе відповідальності за невиконання відміну/заміну/перенесення/відкладення Заходу, інших підстав, за яких Захід не відбувся в дату, час та місці, що були зазначені на WEB-сайті Виконавця. Виконавець не є зобов’язаною особою, як і не є стороною за неналежне виконання прийнятих договором, що укладений між Організатором Заходу і Замовником у зв’язку з придбанням останнім Квитка (Електронного квитка) на себе Захід.  9.4 Виконавець не несе відповідальності за цим Договором зобов'язаньневідповідність наданих Організатором Заходу послуг очікуванням Замовника та/або його суб’єктивної оцінки. Поради, відповідно до діючого законодавства інформація та рекомендації надані Замовнику та/або опубліковані на WEB-сайті Виконавця чи надані в Точках продажу не можуть розглядатись як гарантії.  9.5 Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації щодо Заходу, оскільки, уся інформація про Захід публікується на WEB-сайті Виконавця Організатором Заходу, які підтверджують і умов цього Договору. Підрядник несе гарантують наявність у них відповідних прав і які несуть повну відповідальність за виконання наявність у них відповідних договорів з виконавцями, власниками приміщень, власниками авторських і суміжних прав, наявність можливостей, ресурсів, відповідність дійсності та завершення Робіт відповідно до умов цього Договоруправдивість інформації, тощо щодо проведення Заходу. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збитки, що виникають через невиконання або неналежне виконання Робіт за цим Договором. Підрядник сплачує будь-які штрафи, накладені  9.6 Замовник приймає на Підрядника, а також Підрядник компенсує Замовникові будь-які штрафи, накладені на Замовникасебе всі можливі ризики, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договором, його діями (бездіяльністю) з допущенням помилок та/або витрати, понесені Замовником у результаті недотримання неточностей в наданих ним своїх даних або порушення Підрядником будь-яких законів, норм, будівельних і будь-яких інших правил, обов'язкових для дотриманняданих третіх осіб при отриманні послуг визначених даною Офертою. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які  9.7 Виконавець не несе відповідна Сторона, якщо інше прямо не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник несе відповідальність за шкоду життю й здоров'ю, заподіяну працівникам Підрядника (субпідрядників), Замовника, й третім особам на будівельному майданчику, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку які збитки та/або моральну шкоду, заподіяну завдану Замовнику в результаті виконання Робіт територіям загального користуваннянаслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати, дорогама також отримання і користування послугами, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мережзмісту положень даної Оферти. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліків, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періоду, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору  9.8 Виконавець не несе відповідальності за кожний день прострочення до моменту виконання робіт схоронність та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченням, вивезенням бруду або сміття й т.п.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилисязахист Електронного квитка, що суми штрафних санкційотриманий Замовником від Виконавця у відповідності до умов даної Оферти, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов від копіювання, викрадення, знищення тощо.  9.9 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання положень цього Договору, та збитківякщо це невиконання відбулося в наслідок дії обставин непереборної сили, завданих Замовнику та/тобто, надзвичайних або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником невідворотних обставин, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються збої, пошкодження, аварії в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій телекомунікаційних та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкціїенергетичних мережах тощо, строк платежу який але не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозіобмежуються ними.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Сторони відповідають Виконавець несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків, передбачених п. 3.1, та за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язаньнесвоєчасне надання звіту, якщо тільки така затримка не викликана невиконанням зобов’язань або незабезпеченням належної взаємодії Замовником відповідно до діючого законодавства і умов цього Договоруп. Підрядник несе повну відповідальність за виконання та завершення Робіт відповідно до умов цього Договору3.2. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збиткиВиконавця, перед Замовником обмежується реальними збитками, що виникають через невиконання виникли внаслідок неправомірної дії або неналежне виконання Робіт бездіяльності Виконавця в ході надання послуг за цим Договором. Підрядник сплачує будьОскільки в українському законодавстві і особливо у податковому законодавстві, існують положення які можуть тлумачитися по-які штрафи, накладені на Підрядникарізному, а також Підрядник компенсує виходячи з практики, яка встановилася у загалом нестабільному оточенні, за якої податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, включаючи класифікацію діяльності підприємства, у випадках, коли нормативна база для такого рішення є недостатньою, Сторони погоджуються з тим, що думка Виконавця щодо господарської діяльності Замовника може не співпадати з оцінкою цієї ж діяльності податковими органами. Відповідальність за збереження активів, за попередження та виявлення зловживань, помилок та порушень чинного законодавства несе керівництво Замовника. Проте Виконавець плануватиме свою роботу таким чином, щоб отримати достатню ймовірність виявлення суттєвих викривлень у окремій фінансовій звітності, консолідованій фінансовій звітності, фінансовій інформації, що є результатом зловживань, помилок та порушень відповідних законів і положень. Однак Виконавець не може надати абсолютну гарантію, що відсутні суттєві помилки у окремій фінансовій звітності, консолідованій фінансовій звітності та фінансовій інформації. Виконавець надає широкий спектр послуг великій кількості замовників і може опинитися в ситуації, коли надані ним послуги організаціям і компаніям можуть розглядатися Замовником як потенційний конфлікт інтересів. Незважаючи на те, що Виконавець розробив і запровадив процедури для виявлення таких ситуацій, він не може бути впевненим у тому, що зможе виявити вже існуючі конфлікти або ті з них, що можуть виникнути в майбутньому. Причиною цього, значною мірою, є неможливість передбачити, що саме Замовник може сприймати як конфлікт інтересів. Виконавець пропонує Замовникові повідомляти його про кожну конфліктну ситуацію, що стосується Договору. У разі виявлення вищезазначених ситуацій, якщо Виконавець вважає, що він зможе захистити інтереси Замовника, вживши відповідних заходів, то Виконавець обговорить і погодить із Замовником такі заходи. Це дасть можливість зберегти конфіденційність і надати Замовникові впевненості в тому, що висновки та рекомендації, які Замовник отримує від Виконавця, є повністю незалежними. Аудиторський звіт Виконавця призначено тим особам, яким його адресовано. Аудит не плануватиметься та не виконуватиметься з метою того, щоб будь-яка третя сторона посилалася на нього чи на будь-яку конкретну операцію. Отже, статті, які штрафиможуть цікавити треті сторони, накладені на Замовникане розглядатимуться окремо, і можуть існувати питання, яким третя сторона може дати іншу оцінку, можливо, у зв’язку з конкретною операцією. У ході надання послуг Сторони, час від часу, можуть спілкуватись за допомогою електронного зв’язку. Проте, не існує жодних гарантій того, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договором, електронна передача інформації є безпечним засобом або витрати, понесені Замовником у результаті недотримання або порушення Підрядником що ця інформація не буде містити будь-яких помилок, а також що цю інформацію не буде перехоплено, зіпсовано, втрачено, зруйновано, отримано із запізненням або в неповному обсязі чи ще яким-небудь чином пошкоджено та зроблено небезпечною для використання. Відповідно, оскільки Виконавець використовуватиме прийнятні процедури для перевірки найбільш загальновідомих вірусів до того, як надіслати інформацію за допомогою електронного зв’язку, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником, яка виникає в результаті або у зв’язку з передачею Замовнику інформації за допомогою електронного зв’язку. Замовник не буде покладати відповідальність на Виконавця за недотримання термінів, яке сталося в результаті виникнення проблем, які Виконавець, виходячи з нормального перебігу подій, не міг передбачити. У випадку затримання платежів Виконавцю, до заборгованої суми застосовується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за весь період затримки. Жодна із Сторін не може нести відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у зв'язку із факторами, що знаходяться поза контролем цієї Сторони, які не можна передбачити або яким не можна запобігти, такими як стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус, тощо), соціальні конфлікти (страйки, громадянська війна, тощо), прийняття законів, нормщо суттєво ускладнюють, будівельних і обмежують або забороняють надання послуг, передбачених Договором. Сторони зобов'язані інформувати одна одну протягом 10 календарних днів в письмовому вигляді про виникнення будь-яких інших правилобставин, обов'язкових для дотримання. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які несе відповідна Сторона, якщо інше прямо не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник несе відповідальність за шкоду життю й здоров'ю, заподіяну працівникам Підрядника (субпідрядників), Замовника, й третім особам на будівельному майданчику, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті виконання Робіт територіям загального користування, дорогам, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мережтаких як зазначені вище. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліківвиникнення вищезазначених обставин Сторони можуть припинити діяльність або негайно анулювати Договір. Передчасне припинення або анулювання Договору не звільняє Замовника від його зобов'язань згідно розділу 4 Договору стосовно оплати за послуги, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періоду, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору за кожний день прострочення до моменту виконання робіт та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченням, вивезенням бруду або сміття й т.пнадані Виконавцем на той час.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилися, що суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов цього Договору, та збитків, завданих Замовнику та/або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкції, строк платежу який не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Сторони відповідають У випадку невиконання Замовником обов’язку, передбаченого пунктами 5.2., 5.3., 5.6. цього Додатку до Договору у належний спосіб та / або строки, недостатності коштів на особовому рахунку Замовника, відмови від вагонів – Замовник зобов’язаний сплатити Перевізнику штраф у розмірі, який розраховується як плата за невиконання три доби використання вагонів Перевізника з розрахунку за кожен вагон окремо за ставками плати за використання вагонів Перевізника, що визначені у відповідному протоколі електронних торгів. У випадку невиконання, неповного виконання Замовником – Переможцем електронних торгів (аукціонів) щодо продажу послуг із використання вагонів Перевізника при перевезеннях вантажів маршрутами відправника або аукціонів з гарантованим резервуванням обсягу перевезення, обов’язку, передбаченого пунктами 5.2., 5.3 цього Додатку до Договору, штраф у вказаному вище розмірі сплачується з розрахунку за кількість вагонів, на які не було узгоджене місячне замовлення, непроставлене та / або неузгоджене електронну заявку на подачу порожніх вагонів. Такий штраф зараховується Перевізником в першу чергу із сум грошових коштів, перерахованих Замовником для виконання грошового зобов’язання за неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язаньДоговором. Штраф не нараховується у випадку, якщо виключається можливість використання Замовником вагонів під перевезення вантажу внаслідок їх технічної непридатності, що підтверджується відповідним документом (акт форм ВУ-23). У випадку не подачі вагонів відповідно до діючого законодавства і умов цього належним чином оформленої Замовником – Переможцем електронних торгів (аукціону) заявки, Перевізник сплачує Замовнику – Переможцю електронних торгів (аукціону) штраф, який розраховується як плата за дві доби використання вагонів Перевізника з розрахунку за кожен вагон за ставкою плати за використання вагонів Перевізника, що визначена умовами Договору. Підрядник несе повну відповідальність за виконання та завершення Робіт відповідно до умов цього Договору. Відповідальність Підрядника охоплює обов’язок відшкодувати Замовникові прямі збитки, що виникають через невиконання або неналежне виконання Робіт за цим Договором. Підрядник сплачує будь-які штрафи, накладені на Підрядника, а також Підрядник компенсує Замовникові будь-які штрафи, накладені на Замовника, що пов’язані з виконанням Підрядником Робіт за Договором, або витрати, понесені Замовником у результаті недотримання або порушення Підрядником будь-яких законів, норм, будівельних і будь-яких інших правил, обов'язкових для дотримання. Неустойки, штрафи стягуються додатково до сум збитків, які несе відповідна Сторона, якщо інше прямо Перевізник не зазначено в Договорі. Сплата неустойки, штрафів і застосування іншої відповідальності не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань у рамках цього Договору. Підрядник несе відповідальність за шкоду життю й здоров'юнеможливість надати послугу на умовах, заподіяну працівникам Підрядника передбачених цим Додатком до Договору, у випадку, якщо обраний Замовником – Переможцем електронних торгів (субпідрядників)аукціону) маршрут має обмеження, Замовника, й третім особам на будівельному майданчику, включаючи без обмежень заподіяння шкоди життю й здоров'ю в результаті порушення правил охорони праці та техніки безпеки. Підрядник зобов'язується компенсувати шкоду в порядку й у розмірах, установлених чинним законодавством. Підрядник відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті виконання Робіт територіям загального користування, дорогам, вулицям, тротуарам, каналізаційним системам, електролініям, телеграфним або телефонним ланцюгам, трубопроводам або іншим конструкціям комунальних мереж. У випадку невчасного виконання робіт по усуненню недоліків, виявлених при прийманні - передачі Робіт або протягом Гарантійного періоду, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію в розмірі 0,2% (нуль цілих два десятих відсотка) від Ціни Договору за кожний день прострочення до моменту виконання робіт та їх прийняття відповідно до даного Договору. Підрядник несе повну відповідальність за будь яку шкоду екології, заподіяну Підрядником або субпідрядниками (в тому числі у зв’язку з скупченнямтехнічні або технологічні обмеження, вивезенням бруду або сміття й т.п.), і самостійно відповідальний за виправлення будь-яких порушень і сплату будь-яких штрафів за свій рахунок. Сторони домовилисяобмеження внаслідок обставин непереборної сили, що суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Підрядником при порушенні умов цього зазначено в розд. 6 Договору, та збитківконвенційні заборони, завданих Замовнику та/або Одержувачу внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником зобов’язань за Договором, за заявою Замовника зараховуються обмеження в рахунок зобов'язання по сплаті вартості виконаних Підрядником робіт за цим Договором. Надіслання Підряднику письмового повідомлення роботі станцій (заяви) Замовника про зарахування сум штрафних санкцій та завданих збитків тягне за собою автоматичне зменшення сум до виплати Підряднику. Якщо відповідно до цього Договору Підрядник повинен сплатити Замовнику будь-яку суму відшкодування або компенсації або штрафні санкції, строк платежу який не визначено Договором і Сторони не можуть дійти згоди про строк здійснення такого платежу, відповідний платіж, та/або відшкодування та/або компенсація, та/або штрафна санкція повинна бути сплачена Підрядником Замовнику протягом десяти робочих днів з дати отримання Підрядником відповідної письмової вимоги Замовника щодо здійснення відповідного платежу на банківський рахунок Замовника, що буде зазначений у такій вимозізакриті станції).