Common use of Відповідальність Clause in Contracts

Відповідальність. 16.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.15.1. За порушення умов цього Договору Сторони невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором або Правилами Xxxxxxx несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів відповідальність згідно з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування». 5.2. У випадку порушення Позичальником зобов’язань по Договору або по Правилам, він зобов’язаний відшкодувати Банку збитки відповідно до чинного законодавства України, а також сплатити інші видатки, понесені Банком за Договором або за Правилами. 5.3. Відповідальність Позичальника у разі настання Події припинення: 5.3.1. З дня настання Події припинення вся заборгованість Позичальника щодо погашення суми кредиту, нарахованих процентів та комісій вважається простроченою, а Позичальник зобов’язаний повернути її та сплатити проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника у відповідності до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України на умовах цих Правил. У випадку неповернення при настанні Події припинення всієї заборгованості, Позичальник зобов’язаний сплатити на користь Банка проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника (за умовикредитом, за нарахованими процентами, за комісіями), які у відповідності до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах та дорівнюють 50,00% річних, розрахованих від суми такої простроченої заборгованості Позичальника за весь період прострочення. 5.3.2. Сторони визначили, що днем настання Події припинення і днем визнання заборгованості Позичальника (за кредитом, за нарахованими процентами, за комісіями) простроченою є: 5.3.2.1. закінчення строку кредитування – наступний календарний день після кінцевої дати строку кредитування визначеної в 1.3.1 Договору; 5.3.2.2. пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення кредиту – дата зазначена в такому письмовому повідомленні Банку; 5.3.2.3. звернення Банку з позовом про дострокове стягнення кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на заставлене майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення позовної заяви Банку до відповідача(-чів). 5.3.3. При розрахунку розміру платежу Позичальника на користь Банку згідно п.5.3.1. цих Правил використовується метод "факт/факт", враховуючи день настання Події припинення та не враховуючи день коли прострочена заборгованість Позичальника (за кредитом, за нарахованими процентами, за комісіями) була повністю погашена. 5.4. Збитками є неодержані доходи (втрачена вигода), які Сторона мала право одержати у разі належного виконання зобов’язань за Договором або за Правилами другою Стороною (нараховані проценти за користування кредитними коштами); витрати, здійснені Сторонами за Договором або за Правилами; заборгованість за Договором або Правилами в повному розмірі (сума кредиту, проценти за користування кредитними коштами, комісія, будь-яка інша заборгованість Позичальника за Договором або Правилами). 5.5. Позичальник не відповідає за порушення зобов’язання, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 доведе, що це порушення сталося внаслідок дії непереборної сили (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізаціїобставин форс-мажору), визначену Додатком А до цього Договорувизначених цим розділом. 16.65.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником У випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили), що не залежать від волі Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за своєчасністьчасткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору або Правил на період дії зазначених обставин. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор), правильність оформлення в рамках цих Правил, розуміються обставини зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, та реєстрації податкових накладних які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани і т.д.), лиха техногенного та/або антропогенного походження (пожежі, перебої в енергозабезпеченні і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, страйки, суспільні безлади і т.д.), несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем Банку, комп'ютерних мереж Банку, тощо а також дії органів державної влади або місцевого самоврядування, в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціямиякі забороняють, що здійснюються на підставі обмежують чи будь-яким іншим чином унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7Цей перелік не є вичерпним. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язанийПро настання форс-мажорних обставин Сторона, на вимогу Замовникаяку вплинули такі форс- мажорні обставини, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 7-ми (десятисеми) календарних днів з дня моменту виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавствомтаких обставин. 16.95.7. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий відповідними компетентними органами/організаціями. Обов’язки по доказуванню форс-мажорних обставин покладаються на Сторону, яка через настання таких обставин не може виконувати зобов’язання за договором, що тягне Договором та за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний Правилами належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством Україничином. 16.105.8. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, Виникнення форс-мажорних обставин продовжує термін виконання взаємних зобов’язань Сторін по Договору та по Правилам на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення період тривалості дії таких обставин без відшкодування збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригуванняобох Сторін. 16.115.9. Підрядник Строк позовної давності за Договором та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу за Правилами встановлюється у 3 (три) роки, у тому числі вимоги по поверненню: процентів за користування кредитними коштами та суми заборгованості по кредиту з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, комісій та всіх видатків, понесених Банком під час виконання умов Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору)або Правил. 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.1. За порушення умов Порушенням цього Договору Сторони несуть відповідальністьз боку Ліцензіата вважається: 4.1. Надання неправдивих відомостей про неможливість виконання замовлень споживачів, передбачену чинним законодавством України та цим Договоромщо були отримані Ліцензіатом з метою уникнення виплати винагороди (фактичне виконання замовлення Ліцензіатом в обхід Програми HUBBER з одночасним повідомленням Ліцензіара про неможливість виконання замовлення). 16.24.2. За порушення строків початку та/Несплата або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/несвоєчасна або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушеннянеповна оплата Ліцензіатом суми винагороди Ліцензіара. 16.34.3. Використання об’єктів інтелектуальної власності Ліцензіара, його комерційного найменування з метою, не пов’язаною з виконанням даного Договору. 4.4. Недотримання Ліцензіатом Правил Користувача HUBBER. 4.5. Інші підстави, визначені законодавством України. 4.6. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) дніввиявлення обставин, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати що зазначені у п. 16.34.1. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору, Ліцензіат сплачує Ліцензіару штраф у розмірі 200% вартості відповідного замовлення. 16.44.7. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому У випадку прострочення виконання Ліцензіатом своїх платіжних зобов’язань він сплачує Ліцензіару пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ від суми виставленого, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми але не сплаченого рахунку за кожен день простроченняпрострочення оплати, до дати фактичної оплати. 16.54.8. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього ДоговоруУ випадку допущення Ліцензіатом порушень, Підрядник має право визначених у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії п. 2.3, 2.8. цього Договору Ліцензіар утримує з Ліцензіата суму, 1000,00 (одна тисяча) гривень за кожен виявлений випадок порушення, у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договорувипадку надходження обґрунтованої скарги від споживача. 16.64.9. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасністьУ випадку порушення Ліцензіатом прав інтелектуальної власності Ліцензіара, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціямиа саме використання об’єктів права інтелектуальної власності у спосіб, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за передбачений цим договором, що тягне Ліцензіат сплачує Ліцензіару штраф у розмірі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством Україникожен виявлений випадок такого порушення. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.18.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим ДоговоромДоговором винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 16.28.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення Виконавець не несе відповідальність за технічний стан мереж зв’язку (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийв т.ч. телефонних), на вимогу до яких підключено Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години)крім випадків, який нараховується за кожен день такого порушенняколи такі мережі належать Виконавцю на праві власності. 16.38.3. У Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. порушення іншою Стороною умов цього Договору. 16.48.4. За Замовник несе відповідальність за порушення строків Оплати Робіт Замовникним чинного законодавства України при використанні послуги/послуг, на вимогу Підрядникаа також за дії, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Україниякі є небезпечними для функціонування мережі Інтернет або порушують Правила, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день простроченнявчинені самим Замовником або з використанням його мережевих реквізитів. 16.58.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього ДоговоруЗамовник бере на себе відповідальність перед третіми особами в разі виникнення у таких осіб заперечень, Підрядник претензій або позовних вимог, пов’язаних із використанням Замовником послуги/послуг. 8.6. Виконавець ні в який спосіб не контролює зміст інформації, що передається від/до Замовника до/з мережі Інтернет та не несе відповідальність за зміст такої інформації. 8.7. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Замовник. Виконавець не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальність за будь- які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнав Замовник чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх використання. 8.8. Оскільки Інтернет є всесвітньою інформаційною системою загального доступу, що базується на добровільному об’єднанні різних мереж, Виконавець не несе відповідальності за нестабільне функціонування або недоступність окремих сегментів Інтернет. Виконавець не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Інтернет. 8.9. Будь-якою інформацією, отриманою із мережі Інтернет, Замовник користується на власний ризик. 8.10. У випадку втрати, пошкодження, знищення або крадіжки обладнання Виконавця, встановленого у Замовника, Замовник сплачує Виконавцю штраф у сумі, узгодженій Сторонами в акті про передачу Замовнику обладнання. 8.11. Виконавець має право зараховувати кошти отримані від Замовника в рахунок погашення / компенсації затрат Виконавця, як то затрати на формування, переформування, зміну каналу передачі даних або на інші послуги / роботи замовлені Виконавцем у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством Українитретьої особи, які пов’язані з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до виконанням цього Договору. 16.68.12. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасністьВиконавець має беззастережне право робити висновки, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціямиприймати рішення, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну здійснювати пропозиції та/або розрахунок коригування вчиняти дії по відношенню до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладноюЗамовника під час використання послуг в межах протиправних дій або дій, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядникасуперечать інтересам національної безпеки, останній зобов’язанийоборони та охорони правопорядку, на вимогу Замовникарозсилання спаму, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника нанесення шкоди окремим елементам та/або в цілому телекомунікаційній мережі оператора, на якій надаються послуги, нанесення шкоди окремим елементам та/або мережі Інтернет в цілому, з метою недопущення таких дій зі сторони Замовника або здійснюваних з використанням його мережевих реквізитів. Сторони дійшли згоди, що для визначення підстав для висновків, рішень, пропозицій, санкцій чи дій Виконавця по відношенню до Замовника згідно цього пункту Договору, будуть використовуватись дані та інформація надана Виконавцем, показники технічних засобів Виконавця. 8.13. Виконавець не контролює та не несе відповідальність за стан, використання, функціонування, наявність програмного забезпечення та зміст інформації і даних на обладнанні, яке використовує Замовник для отримання послуг за цим Договором. При цьому, Виконавець в будь-якому виді не надає таке програмне забезпечення, не здійснює його встановлення (інсталяцію) та налаштування, не надає та не розміщує таку інформацію і дані. 8.14. Надання послуг припиняється у випадку передачі Замовником прав та обов’язків за цим Договором третій особі без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф попередньої письмової згоди Виконавця. 8.15. За цим Договором відшкодуванню підлягають виключно прямі (дійсні) документально підтвердженні збитки. Шкода нанесена діловій репутації, особиста шкода (моральні збитки), упущена вигода (недоотриманий дохід) - відшкодуванню не підлягають. 8.16. Відповідальність Виконавця обмежується вартістю послуг, сплаченою Замовником за розрахунковий період (відповідний календарний місяць) в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)межах цього Договору.

Відповідальність. 16.19.1. За порушення умов цього Договору Сторони С торони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором відповідно до його положень та цим Договоромчинного законодавства. 16.29.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийЖ 9.3. С понсор відповідає за якість тієї частини результатів виконання проектних робіт та тієї частини проектної документації, на вимогу Замовникаяка, сплатити штраф відповідно, була виконана та розроблена ним в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години)результаті виконання проектних робіт, який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника а будь-яких санкцій Підрядникомякі претензії щодо них Набувачта Засновник Набувача зобов’язані пред’являти безпосередньо до Спонсора та надсилати їх на його адресу, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику вказану в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. Розділі 16 цього Договору. 16.49.4. За порушення строків Оплати Робіт ЗамовникЗ а невиконання Набувачем або Засновником Набувача обов’язків, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5передбачених п. Незалежно від визначеного іншими положеннями 4.1 цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт Набувач або вимагати припинення Засновник Набувача відповідно, сплачує Спонсору штраф в розмірі суми коштів, витраченої Спонсором на спонсорську підтримку за цим Договором, станом на момент невиконання. 9.5. У разі виключення Набувачем впродовж строку дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством Україниіз назви зоопарку слова «Рошен» або із вхідної групи зоологічного парку знаку для товарів і послуг Спонсора, з підстав та вказаного в п. 4.1.2, Набувач сплачує Спонсору штраф в розмірі суми коштів, витраченої Спонсором на спонсорську підтримку за умовицим Договором, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договорув момент виключення. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.99.6. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромвиключення Власником Набувачавпродовж строку дії цього Договору із найменування Набувача слова «Рошен», що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити Власник Набувача сплачує Спонсору штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)суми коштів, витраченої Спонсором на спонсорську підтримку за цим Договором, в момент виключення.

Відповідальність. 16.110.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договоромвідповідальність відповідно до законодавства України. 16.210.2. За порушення строків початку Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним в Платіжному дорученні при ініціюванні Платіжної операції через Сайт, у тому числі за достовірність платіжних реквізитів Державної казначейської служби України. 10.3. Всі спори та претензії Клієнта до неналежного отримувача щодо повернення коштів та/або максимальних строків відшкодування завданих збитків вирішуються Клієнтом самостійно власними силами та за власний рахунок. 10.4. Банк та Організація не несуть відповідальності перед Клієнтом за будь-які наслідки проведення помилкових та неналежних переказів, що не залежить від Банку та Організації (завершення) Мобілізації за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок Державної казначейської служби України, за відмову або затримки в поверненні коштів Державною казначейською службою України тощо). 10.5. Банк не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмних та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціямиапаратних засобів, що здійснюються забезпечують сплату Платежу на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладноюСайті, які виникли з причин, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредитзалежать від Банку. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.18.1. За порушення умов невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору Сторони несуть відповідальністьабо пов’язані із ним, передбачену чинним законодавством України та цим Договоромвирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 16.28.3. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийЯкщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, на вимогу Замовника, сплатити штраф він вирішується в розмірі Ставки судовому порядку за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день встановленою підвідомчістю та підсудністю такого порушенняспору відповідно до чинного в Україні законодавства. 16.38.4. У Ціни на послуги, що надаються Салоном краси, зазначені на сайті Салону краси, можуть змінюватися Салоном краси і підлягають уточненню Клієнтом в Салоні краси. Салон краси не несе будь- якої відповідальності за зміну цін на послуги Салону та будь-які наслідки і збитки, що виникли у Клієнта у зв’язку з цим. 8.5. Клієнт приймає, розуміє та повністю погоджується з тим, що у випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш скасування ним запису до Салону краси пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на 5 послугу або у випадку відсутності Клієнта протягом 15 (п’ятьп’ятнадцяти) днівхвилин після настання часу запису на послугу, Замовник перерахований ним розмір передплати не повертається, а зараховується Салону краси в якості упущеної вигоди або Салон краси має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику послуги/послугу в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днівменшому обсязі. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи вибір між зарахуванням передплати в якості упущеної вигоди та вартість Демобілізаціївідмовою в наданні послуги/послуг або надання послуги в меншому обсязі є безумовним правом Салону краси, визначену Додатком А до цього Договоруз чим Клієнт беззаперечно погоджується. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.18.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим ДоговоромДоговором винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 16.28.2. За порушення строків початку та/Провайдер не несе відповідальність за якість лінії зв'язку, якщо їх організували треті особи або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийорганізації, т.ч. у випадку організації «останньої милі» третіми особами. В такому випадку, точкою демаркації відповідальності Провайдера за Послугу, є порт на вимогу Замовникаобладнанні Провайдера, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушеннядо якого підключена лінії зв'язку третіх осіб. 16.38.3. Провайдер не гарантує, що видима якість Послуг не залежить від справності та технічних характеристик (можливостей) конкретного апаратного обладнання та програмного забезпечення Споживача. 8.4. Провайдер не зобов'язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать Споживачу, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг. 8.5. Провайдер не несе відповідальність за роботи, необхідні для реалізації підключення, виконувані Споживачем без контролю і керівництва Провайдера, а також за ушкодження, викликані діями, недоглядом чи порушенням даного Договору уповноваженими особами Провайдера. 8.6. Провайдер не несе відповідальності за будь-які затримки, збої або тимчасове припинення в наданні Послуг, що виникли внаслідок існування прямих або опосередкованих обставин, які знаходяться поза зоною контролю Провайдера, включаючи збої електропостачання, інших видів комунікації. 8.7. Споживач відповідає за зміст інформації, що передається в мережі під мережевими реквізитами Споживача. 8.8. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днівразі несвоєчасної оплати наданих Послуг Споживач сплачує пеню, Замовник має право відмовитись яка обчислюється залежно від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню суми неоплачених Послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка що діяла в період, за який стягується нараховується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен кожний день простроченняпрострочення оплати. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.98.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромвиявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що тягне сталося з вини Споживача, усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі недотриманий прибуток) покладаються на Споживача. 8.10. У разі не виконання або неналежного виконання Провайдером своїх зобов’язань за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства Договором Провайдер несе відповідальність у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахунок коригування до податкової накладноїщо діяла в період, за який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладнійнараховується пеня, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством Україниза кожний день прострочення оплати. 16.108.11. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником Кошти авансового/их платежів Споживача можуть бути зараховані Провайдером в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ рахунок погашення/компенсації збитків останнього, як то збитки Провайдера на формування, підтримання переформування, зміну каналу зв’язку або інші послуги\роботи замовлені Провайдером у третьої сторони, які пов’язані з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів виконанням цього Договору та Споживач цим пунктом погоджується з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригуваннятаким правом Провайдера. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.18.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору xxxxx Xxxxxxx несе відповідальність згідно чинного законодавства України. 8.2. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальністьтермінів оплати Поклажодавець сплачує Зерновому складу пеню у розмiрi подвійної облікової ставки НБУ, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення нарахованої на несплачену суму в річному розрахунку (завершеннявідсотків річних) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушенняпрострочення та штраф у розмірі 25% від несплаченої суми. 16.38.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись Сплата пені не звільняє сторону від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13договірних зобов'язань. Сторони домовились, що у випадкустрок позовної давності за цим Договором становить три роки. 8.4. Зерновий склад несе відповідальність за кількісне та якісне збереження Товару з врахуванням умов цього Договору. 8.5. Сторони цього договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх обов'язків, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт таке невиконання чи неналежне виконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, катастрофи, аварії, диверсії, військових дій, пожежі, громадських безпорядків, заколоту, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на свердловині без проведення ним пускової конференцію виконання обов'язків згідно договору. Доказом наявності вказаних обставин є довідки, що видаються Торгово-промисловою палатою України. 8.6. При настанні вказаних в п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.28.5. обставин одна iз Сторін повинна в найкоротший строк попередити в письмовій формі іншу сторону з доданням відповідних документів. 8.7. У випадку наявності на зберіганні Товару та не укладення Поклажодавцем, до закінчення строку зберігання Товару із Зерновим складом додаткової угоди до Договору на продовження строку зберігання Товару, послуги зберігання надаються за тарифами, в 5-1.18ть разів вищими, ніж вказані в п.3.2 цього Договору 8.8. У випадку порушення вимог п.5.5. цього Договору, Поклажодавець зобов’язується сплатити для Зернового складу штраф у розмірі 10 000 грн. за кожну добу простою вагонів Поклажодавця на під’їзних коліях Зернового складу та відшкодувати будь-82) в присутності представників Замовника яку шкоду та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)збитки, спричиненні таким порушенням.

Відповідальність. 16.15.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 5.2. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальністьщодо якості надання Послуг, передбачену чинним законодавством України та цим ДоговоромВиконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 10 % неякісно наданих Послуг. 16.25.3. За порушення строків початку надання Послуг, стягується пеня у розмірі 0,1% вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) % вказаної вартості. 5.4. У випадку невиконання та/або максимальних неналежного виконання Виконавцем обов’язків покладених на нього цим Договором, в тому числі, але не обмежуючись, недотримання встановленого законодавством порядку та строків проведення (завершення) Мобілізації пред’явлення та розгляду претензій, позовів, подання скарг, тощо, реалізації Виконавцем прав, наданих Договором, на шкоду Замовнику, якщо такими діями та/або Демобілізації бездіяльністю Виконавця заподіяно збитків Замовнику та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийдержаві, на вимогу ЗамовникаВиконавець зобов’язаний відшкодувати такі збитки у встановленому чинним законодавством порядку у повному обсязі. Якщо Замовником або його посадовими особами буде відшкодовано збитки, сплатити штраф в нанесені третім особам та/або державі невиконанням та/або не належним виконанням обов’язків Виконавцем, Замовник або його посадові особи мають право зворотньої вимоги (регресу) до Виконавця у розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушеннявиплаченого відшкодування. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.45.5. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому несвоєчасну оплату наданих юридичних послуг Замовник сплачує пеню у розмірі вигляді подвійної облікової ставки Національного банку ставки, встановленої Національним банком України, яка діяла в що діє у період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми нараховується пеня за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.37.1. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днівпорушення Покупцем строку оплати вартості отриманого Товару /п.5.1./, Замовник має право відмовитись строків, визначених п.п. 5.З., 10.7., Продавець звільняється від прийняття робіт по проведенню Мобілізації тазобов’язання здійснити продаж наступної партії Товару до виконання Покупцем відповідних зобов’язань. При недодержанні Покупцем умов п. 6.2. Продавець вправі не здійснювати продаж Товару Покупцеві до моменту надання ним зазначеної в п. 6.2. інформації. 7.2. У випадку порушення Покупцем строку здійснення розрахунків за отриманий Товар, а також порушення умов п. 5.3. Продавець вправі без додаткового погодження з Покупцем встановлювати для Покупця ціну згідно з діючим прайс-листом з меншою знижкою, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядникомврахування знижки взагалі або з нарахуванням націнки, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж а також вправі в односторонньому порядку позбавити Покупця наданого йому права здійснювати розрахунки за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього ДоговоруТовар на умові відстрочки платежу. 16.47.3. За порушення строків Оплати Робіт ЗамовникУ випадку неможливості здійснення Покупцем повного розрахунку за отриманий Товар Сторони можуть дійти згоди здійснити повернення неоплачених залишків Товару по цінах згідно з накладними, якими було оформлено прийом-передачу даного Товару, або домовитися про передачу Продавцю належного Покупцеві на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню праві власності майна відповідної вартості. Повернення Товару та передача майна проводяться Сторонами у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5передбаченому законодавством порядку та оформляються відповідними документами. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціямиПоверненню підлягає лише Товар, що здійснюються на підставі цього Договорувідповідає всім вимогам якості, пакування, маркування та строк реалізації якого не закінчився. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування Аналогічні вимоги щодо якості висуваються до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладноюналежного Покупцеві майна, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредитпередається Продавцю. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.25.1. За порушення строків початку повернення Банку коштів, сплачених Банком за Гарантією/сплати процентів, комісій та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийінших платежів за цим Договором, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись Принципал сплачує Банку пеню від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню суми заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниУкраїни за кожен день прострочки, яка що діяла в період, за який стягується нараховується пеня. За порушення строків надання документів, визначених п.4.3.6. цього Договору, Принципал сплачує штраф у розмірі 30% (тридцять) відсотків від невчасно оплаченої суми Гарантії, зазначеної у п.1.2 цього Договору. Оплата штрафних санкцій (штрафу, пені) здійснюється у національній валюті України. За порушення умов п.п. 4.3.18. Принципал сплачує штраф на користь Банку в розмірі 0,5% від суми гарантії за кожен день простроченнямісяць / 1,5% від суми гарантій за кожен квартал невиконання умов (зазначається в разі наявності в договорі п.п. 4.3.18.). 16.55.2. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договорусплати неустойки (штрафу, Підрядник має право пені, тощо) Принципал також зобов'язаний відшкодувати Банку нанесені збитки в строк та в сумі визначених Банком у будь-який час припинити відповідній вимозі. 5.3. Принципал не може бути звільнений від виконання Робіт зобов'язань та/або вимагати припинення дії цього Договору відповідальності за цим Договором ні при яких обставинах, у порядку передбаченому тому числі навіть тих, що не залежать від Принципала. 5.4. Штрафні санкції можуть пред’являтися Банком та підлягають сплаті за письмовою вимогою Банку. Сплата пені та штрафу не звільняє Принципала від належного виконання зобов’язань за цим Договором. 5.5. Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 5.6. Керуючись частиною 1 статті 259 Цивільного кодексу України, з підстав Сторони погодили, що строк позовної давності, який застосовуватиметься до стягнення штрафних санкцій (неустойки, пені, штрафу) за цим Договором, складатиме 3 (три) роки. Сторони дійшли згоди, що штрафні санкції за цим Договором нараховуються без обмеження шестимісячним строком встановленим частиною шостою ст. 232 Господарського кодексу України та за умовипідлягають стягненню у межах строку, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до встановленого першим абзацом даного пункту цього Договору. 16.65.7. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником Повернення грошових коштів, сплата процентів за своєчасністькористування грошовими коштами, правильність оформлення сплата пені та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість штрафу відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по цього Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) здійснюється в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).наступній послідовності:

Відповідальність. 16.17.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальністьвимог законодавства щодо порядку отримання послуг Споживач несе відповідальність згідно із законом. Оператор зв’язку не несе відповідальності перед Споживачем за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання Послуг в разі несправності кінцевого обладнання Споживача, передбачену чинним законодавством України у разі відсутності документів про підтвердження відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів в сфері телекомунікацій, пошкодження майна та цим Договоромобладнання телекомунікаційних мереж з вини Споживача, унаслідок викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором зв’язку. 16.27.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийСпоживач відповідає за зміст інформації, на вимогу Замовника, сплатити штраф що передається в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушеннямережі під мережевими реквізитами Споживача. 16.37.3. Оператор зв’язку не гарантує, що видима якість Послуг не залежить від справності та технічних характеристик (можливостей) конкретного апаратного обладнання та програмного забезпечення Споживача. Оператор зв’язку не зобов’язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать Споживачу, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг. 7.4. Оператор зв’язку не несе відповідальність за роботи, необхідні для реалізації підключення, виконувані Споживачем без контролю і керівництва Оператора зв’язку, а також за ушкодження, викликані діями, недоглядом чи порушенням даного Договору уповноваженими особами Споживача. 7.5. Оператор зв’язку не несе відповідальності за будь-які затримки, збої або тимчасове припинення в наданні Послуг, що виникли внаслідок існування прямих або опосередкованих обставин, які знаходяться поза зоною контролю Оператора зв’язку, включаючи збої електропостачання, збої в роботі міської та міжміської телекомунікаційних мереж, інших видів комунікації. 7.6. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днівразі несвоєчасної оплати наданих Послуг Споживач сплачує пеню, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка що діяла в період, за який стягується нараховується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен кожний день простроченняпрострочення оплати. 16.57.7. Незалежно Сплата Споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення переліку Послуг не звільняє Споживача від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договоруобов’язку оплатити надані йому Послуги. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.97.8. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромвиявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що тягне сталося з вини Споживача, усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Споживача. 7.9. Оператор зв’язку несе перед Споживачем за собою зміну розміру ПДВ (збільшення ненадання або зменшення)неналежне надання Послуг таку майнову відповідальність: 7.9.1. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення. 7.10. Сплата штрафних санкцій, або необхідність внесення змін до податкової накладноївизначених у п. 7.9 Договору, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування Споживачу суми до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договорусплати). 16.137.11. Сторони домовилисьФакт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Споживача оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Оператора зв’язку та Споживача, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Споживача від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора зв’язку. 7.12. Оператор зв’язку не несе жодної відповідальності та не проводить перерахунку вартості Послуг, якщо Споживачем завчасно не було надано в абонентський відділ заяви про зміну або скорочення Послуг в наслідок того, що у випадкуСпоживач не цікавився, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)не знав про наявність інших, більш вигідних для нього тарифних планів чи послуг, які надаються Оператором зв’язку.

Відповідальність. 16.15.1. За Сторони несуть відповідальність за порушення умов даного договору відповідно до вимог діючого в Україні законодавства. 5.2. При невиконанні або неналежному виконанні обов’язків за даним договором однією із сторін, друга сторона має право вимагати відшкодування витрат або інших збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань. 5.3. У разі несвоєчасного виконання послуг з надання дистанційного (віддаленого) доступу до програми АРМ «Торгівля КТЗ», Виконавець сплачує на користь Замовника пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми невиконаної послуги за кожен день затримки. 5.4. У разі несвоєчасної оплати Замовником вартості наданих йому Виконавцем послуг, він сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми невиконаної оплати за кожен день затримки. Крім того, Виконавець залишає за собою право без повідомлення Замовника, в односторонньому порядку заблокувати доступ до АРМ «Торгівля КТЗ» для її використання. В даних випадках Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності, та не відшкодовує витрати та інші збитки, що може понести Замовник в разі припинення надання вищевказаних послуг. Відновлювання доступу до АРМ «Торгівля КТЗ» для її використання здійснюється Виконавцем на платній основі на умовах, викладених в Додатку №2 до Договору. 5.5. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору. 5.6. Сторони не мають права передавати інформацію, що стосується іншої Сторони у межах цього Договору Сторони несуть відповідальністьтретім особам, передбачену окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та України. Передача інформації третім особам можлива тільки на підставі письмового дозволу другої Сторони за цим Договором. 16.25.7. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийВиконавець не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у випадку збоїв програмного забезпечення чи обладнання, на вимогу Замовникаякі не належать Виконавцеві і не перебувають під його управлінням, сплатити штраф а також перерви в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години)наданні Послуг, який нараховується за кожен день такого порушеннявикликані відмовою електроживлення. 16.35.8. У випадку якщо Підрядник порушить строк Виконавець не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, які виникли у зв'язку з проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності та розвитку мережі, за умови повідомлення Замовника та проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днівробіт у межах строків, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договорувказаних у повідомленні. 16.45.9. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, Виконавець не несе відповідальності за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення)понесені Замовником, або необхідність внесення змін до податкової накладноїтретьою особою збитки, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти пов'язані з користуванням Замовником Послугами, у тому числі у випадку впливу комп'ютерних вірусів або надходження спаму. Замовник зобов'язаний самостійно вживати всі необхідні дії для антивірусного захисту та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством Українизахисту від спаму. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.15.1. За Сторони несуть відповідальність за порушення умов даного договору відповідно до вимог діючого в Україні законодавства. 5.2. При невиконанні або неналежному виконанні обов’язків за даним договором однією із сторін, друга сторона має право вимагати відшкодування витрат або інших збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов’язань. 5.3. У разі несвоєчасного виконання послуг з надання дистанційного (віддаленого) доступу до програми АРМ «Торгівля КТЗ», Виконавець сплачує на користь Замовника пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми невиконаної послуги за кожен день затримки. 5.4. У разі несвоєчасної оплати Замовником вартості наданих йому Виконавцем послуг, він сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми невиконаної оплати за кожен день затримки. Крім того, Виконавець залишає за собою право без повідомлення Замовника, в односторонньому порядку заблокувати доступ до АРМ «Торгівля КТЗ» для її використання. В даних випадках Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності, та не відшкодовує витрати та інші збитки, що може понести Замовник в разі припинення надання вищевказаних послуг. Відновлювання доступу до АРМ «Торгівля КТЗ» для її використання здійснюється Виконавцем на платній основі на умовах, викладених в Додатку №2 до Договору. 5.5. Сплата пені не звільняє Xxxxxxx від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору. 5.6. Сторони не мають права передавати інформацію, що стосується іншої Сторони у межах цього Договору Сторони несуть відповідальністьтретім особам, передбачену окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та України. Передача інформації третім особам можлива тільки на підставі письмового дозволу другої Сторони за цим Договором. 16.25.7. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийВиконавець не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у випадку збоїв програмного забезпечення чи обладнання, на вимогу Замовникаякі не належать Виконавцеві і не перебувають під його управлінням, сплатити штраф а також перерви в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години)наданні Послуг, який нараховується за кожен день такого порушеннявикликані відмовою електроживлення. 16.35.8. У випадку якщо Підрядник порушить строк Виконавець не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, які виникли у зв'язку з проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності та розвитку мережі, за умови повідомлення Замовника та проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днівробіт у межах строків, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договорувказаних у повідомленні. 16.45.9. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, Виконавець не несе відповідальності за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення)понесені Замовником, або необхідність внесення змін до податкової накладноїтретьою особою збитки, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти пов'язані з користуванням Замовником Послугами, у тому числі у випадку впливу комп'ютерних вірусів або надходження спаму. Замовник зобов'язаний самостійно вживати всі необхідні дії для антивірусного захисту та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством Українизахисту від спаму. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.25.1. За порушення строків початку повернення Банку коштів, сплачених Банком за Гарантією/сплати процентів, комісій та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийінших платежів за цим Договором, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись Принципал сплачує Банку пеню від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню суми заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниУкраїни за кожен день прострочки, яка що діяла в період, за який стягується нараховується пеня. За порушення строків надання документів, визначених п.4.3.6. цього Договору, Принципал сплачує штраф у розмірі 30% (тридцять) процентів від невчасно оплаченої суми Гарантії, зазначеної у п.1.2 цього Договору. Оплата штрафних санкцій (штрафу, пені) здійснюється у національній валюті України. За порушення умов п.п. 4.3.18. Принципал сплачує штраф на користь Банку в розмірі 0,5% від суми гарантії за кожен день простроченнямісяць / 1,5% від суми гарантій за кожен квартал невиконання умов (зазначається в разі наявності в договорі п.п. 4.3.18.). 16.55.2. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договорусплати неустойки (штрафу, Підрядник має право пені, тощо) Принципал також зобов'язаний відшкодувати Банку нанесені збитки в строк та в сумі визначених Банком у будь-який час припинити відповідній вимозі. 5.3. Принципал не може бути звільнений від виконання Робіт зобов'язань та/або вимагати припинення дії цього Договору відповідальності за цим Договором ні при яких обставинах, у порядку передбаченому тому числі навіть тих, що не залежать від Принципала. 5.4. Штрафні санкції можуть пред’являтися Банком та підлягають сплаті за письмовою вимогою Банку. Сплата пені та штрафу не звільняє Принципала від належного виконання зобов’язань за цим Договором. 5.5. Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 5.6. Керуючись частиною 1 статті 259 Цивільного кодексу України, з підстав Сторони погодили, що строк позовної давності, який застосовуватиметься до стягнення штрафних санкцій (неустойки, пені, штрафу) за цим Договором, складатиме 3 (три) роки. Сторони дійшли згоди, що штрафні санкції за цим Договором нараховуються без обмеження шестимісячним строком встановленим частиною шостою ст. 232 Господарського кодексу України та за умовипідлягають стягненню у межах строку, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до встановленого першим абзацом даного пункту цього Договору. 16.65.7. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником Повернення грошових коштів, сплата процентів за своєчасністькористування грошовими коштами, правильність оформлення сплата пені та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість штрафу відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по цього Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) здійснюється в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).наступній послідовності:

Відповідальність. 16.14.1. У випадку порушення Позичальником зобов’язань за Договором про надання мікрокредиту, Банк має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань, при цьому Позичальник зобов’язаний відшкодувати Банку збитки, а також сплатити штрафи, пеню та інші видатки, понесені Xxxxxx за Договором про надання мікрокредиту. 4.2. Під збитками Xxxxxxx розуміють неодержані доходи (втрачену вигоду), які Сторона мала право одержати у разі належного виконання зобов’язань за Договором про надання мікрокредиту другою Стороною: нараховані проценти за користування кредитними коштами; комісії, визначені Тарифами; заборгованість за основним боргом за Договором про надання мікрокредиту в повному обсязі; витрати, здійснені Сторонами за Договором про надання мікрокредиту. 4.3. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.2. За порушення визначених в Договорі про надання мікрокредиту строків початку повернення Xxxxxxx та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації сплати процентів за користування кредитними коштами та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийкомісій, на вимогу ЗамовникаПозичальник зобов’язаний сплатити Банку пеню, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години)яка обчислюється від суми простроченої заборгованості, який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка що діяла в період, у період за який стягується сплачується пеня. Пеня сплачується в національній валюті на рахунок, від невчасно оплаченої суми про який Банк повідомляє Позичальника. У відповідності до ч.6 ст.232 Господарського кодексу України Сторони домовились про те, що розрахунок пені за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив прострочення виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десятьщодо строків (визначених Договорі про надання мікрокредиту) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну повернення Кредиту та/або розрахунок коригування до податкової накладноїсплати процентів та/або комісій за користування кредитними коштами) припиняється через один рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 16.74.4. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит Сплата пені, штрафів за податковою накладноюДоговором про надання мікрокредиту не звільняє Позичальника від відшкодування збитків, завданих Банку, в повному обсязі. 4.5. Сторони погодилися, що оформлена належним чином у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили), що не залежать від волі Сторін, такі як: війни, військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії держави, , пожежі, повені, інші стихійні лиха або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУсезонні природні явища тощо, що створюють неможливість виконання Стороною(ами) своїх зобов’язань, Xxxxxxx звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з вини Підрядника, останній зобов’язаний, положень цих Правил на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредитперіод дії зазначених обставин. 16.84.6. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий відповідними компетентними органами/ організаціями, в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством тому числі Торгово-промисловою палатою України. 16.104.7. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строк виконання взаємних зобов’язань Сторін за Договором про надання мікрокредиту на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення період тривалості дії таких обставин без відшкодування збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригуванняобох Сторін. 16.114.8. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно Повернення Кредиту, сплата процентів за користування кредитними коштами, комісій, пені, штрафів за Договором про надання мікрокредиту може здійснюватись третіми особами у відповідності до податкового чинного законодавства України. 16.124.9. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно Сторони домовились встановити строк позовної давності за Договором про надання мікрокредиту у п’ять років, у т.ч. до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту вимог про стягнення неустойки (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договорупені). 16.134.10. Сторони домовилисьНадання Позичальником відповідно до положень цих Правил будь-якої недостовірної інформації або підтверджень розцінюються як факти надання свідомо неправдивої інформації з метою отримання Кредиту, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)та тягнуть за собою відповідальність Позичальника та його посадових осіб відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальність. 16.16.1. За порушення умов цього Позикодавець несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену згідно з чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 16.26.2. За порушення У разі прострочення Позичальником строків початку сплати Позики та/або максимальних строків проведення Плати за користування Позикою (завершеннячергового платежу) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф останній сплачує Позикодавцю пеню в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу 0,0 % (24 години)нуль цілих нуль десятих відсотка) від несвоєчасно сплаченої суми чергового платежу, який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3зазначеного в п. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії 3.13. Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником При цьому, нарахована сума пені не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, яка що діяла в у період, за який стягується сплачується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.56.3. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього ДоговоруСторони домовились що Позикодавець, Підрядник у випадку порушення Позичальником грошових зобов’язань, має право у будь-який час в односторонньому порядку припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну нарахування процентів та/або розрахунок коригування до податкової накладноїкомісій за даним Договором, прийнявши самостійно відповідне рішення. 16.76.4. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму Сплата штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредитне звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких встановлений штраф та/або пеня. 16.86.5. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавствомПозичальник повинен сплатити штрафні санкції за Договором за першою вимогою Позикодавця. 16.96.6. Позичальник особисто несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за достовірність наданої інформації та документів за цим Договором. 6.7. У разі зміни прострочення Позичальником строків сплати Позики та/або Плати за користування Позикою (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшеннячергового платежу), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну останній сплачує Позикодавцю штраф у розмірі 500 грн 00 коп. (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договоруп’ятсот гривень 00 копійок). 16.136.8. Сторони домовилисьСторона договору, яка порушила зобов’язання звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що у випадкуце порушення сталося внаслідок випадку форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2що засвідчуються Торгово-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово- промисловими палатами.

Відповідальність. 16.16.1. За порушення умов цього Позикодавець несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену згідно з чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 16.26.2. За порушення У разі прострочення Позичальником строків початку сплати Позики та/або максимальних строків проведення Плати за користування Позикою (завершеннячергового платежу) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф останній сплачує Позикодавцю пеню в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу 0,0 % (24 години)нуль цілих нуль десятих відсотка) від несвоєчасно сплаченої суми чергового платежу, який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3зазначеного в п. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії 3.13. Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником При цьому, нарахована сума пені не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, яка що діяла в у період, за який стягується сплачується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.56.3. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього ДоговоруСторони домовились що Позикодавець, Підрядник у випадку порушення Позичальником грошових зобов’язань, має право у будь-який час в односторонньому порядку припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну нарахування процентів та/або розрахунок коригування до податкової накладноїкомісій за даним Договором, прийнявши самостійно відповідне рішення. 16.76.4. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму Сплата штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредитне звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких встановлений штраф та/або пеня. 16.86.5. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавствомПозичальник повинен сплатити штрафні санкції за Договором за першою вимогою Позикодавця. 16.96.6. Позичальник особисто несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за достовірність наданої інформації та документів за цим Договором. 6.7. У разі зміни прострочення Позичальником строків сплати Позики та/або Плати за користування Позикою (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшеннячергового платежу), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну останній сплачує Позикодавцю штраф у розмірі 500 грн 00 коп. (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договоруп’ятсот гривень 00 копійок). 16.136.8. Сторони домовилисьСторона договору, яка порушила зобов’язання звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що у випадкуце порушення сталося внаслідок випадку форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2що засвідчуються Торгово-1.18промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)промисловими палатами.

Відповідальність. 16.14.1. За Замовник несе повну матеріальну відповідальність за порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальністьправ власності, передбачену чинним законодавством авторських прав, а також прав третіх осіб на надані їм для користування оригінал-макети та вихідні матеріали, а також за порушення вимог Закону України та цим Договором«Про рекламу». 16.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.34.2. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж накладення на 5 (п’ять) днівПідрядника яких-небудь санкцій, стягнення збитків за позовами названих третіх осіб чи/або рішенням державних органів, що спричинено порушенням Замовником гарантій, визначених п.п. З.9., 4.1. Договору, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати повністю відш кодовуй Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів всі пов’язані з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договоруцим збитки. 16.44.3. За порушення При порушенні строків Оплати Робіт Замовникздійснення платежів, на вимогу Підрядникавизначених даним Договором, Замовник виплачує останньому Підряднику пеню у в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку УкраїниНБУ, яка діяла в період, за який стягується нараховується пеня, від невчасно оплаченої суми вартості простроченого платежу за кожен календарний день прострочення. 16.54.4. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього ДоговоруУ випадку несвоєчасного виготовлення Продукції, якщо порушення строку відбулося за наявності вини Підрядника, Підрядник має право у будь-виплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який час припинити нараховується пеня, від вартості своєчасно не виготовленої Продукції за кожен календарний день прострочення. 4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну сторону від виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього своїх обов’язків по даному Договору. 16.64.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасністьзобов’язується не допускати розповсюдження чи передачі третім особам оригінал- макету Продукції, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладноїпереданого йому Замовником. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.18.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим ДоговоромДоговором xxxxx Xxxxxxx несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 16.28.2. За порушення строків початку та/Провайдер не несе відповідальність за якість лінії зв'язку, якщо їх організували треті особи або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язанийорганізації, т.ч. у випадку організації «останньої милі» третіми особами. В такому випадку, точкою демаркації відповідальності Провайдера за Послугу, є порт на вимогу Замовникаобладнанні Провайдера, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушеннядо якого підключена лінії зв'язку третіх осіб. 16.38.3. Провайдер не гарантує, що видима якість Послуг не залежить від справності та технічних характеристик (можливостей) конкретного апаратного обладнання та програмного забезпечення Споживача. 8.4. Провайдер не зобов'язаний надавати технічний супровід, обслуговувати або ремонтувати технічні та програмні засоби, що належать Споживачу, та не відповідає за їх придатність або оптимальність для використання Послуг. 8.5. Провайдер не несе відповідальність за роботи, необхідні для реалізації підключення, виконувані Споживачем без контролю і керівництва Провайдера, а також за ушкодження, викликані діями, недоглядом чи порушенням даного Договору уповноваженими особами Провайдера. 8.6. Провайдер не несе відповідальності за будь-які затримки, збої або тимчасове припинення в наданні Послуг, що виникли внаслідок існування прямих або опосередкованих обставин, які знаходяться поза зоною контролю Провайдера, включаючи збої електропостачання, інших видів комунікації. 8.7. Споживач відповідає за зміст інформації, що передається в мережі під мережевими реквізитами Споживача. 8.8. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днівразі несвоєчасної оплати наданих Послуг Споживач сплачує пеню, Замовник має право відмовитись яка обчислюється залежно від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню суми неоплачених Послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка що діяла в період, за який стягується нараховується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен кожний день простроченняпрострочення оплати. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.98.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договоромвиявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що тягне сталося з вини Споживача, усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі недотриманий прибуток) покладаються на Споживача. 8.10. У разі не виконання або неналежного виконання Провайдером своїх зобов’язань за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства Договором Провайдер несе відповідальність у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахунок коригування до податкової накладноїщо діяла в період, за який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладнійнараховується пеня, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством Україниза кожний день прострочення оплати. 16.108.11. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником Кошти авансового/их платежів Споживача можуть бути зараховані Провайдером в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ рахунок погашення/компенсації збитків останнього, як то збитки Провайдера на формування, підтримання переформування, зміну каналу зв’язку або інші послуги\роботи замовлені Провайдером у третьої сторони, які пов’язані з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів виконанням цього Договору та Споживач цим пунктом погоджується з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригуваннятаким правом Провайдера. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).

Відповідальність. 16.18.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України. 8.2. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальністьтермінів оплати Поклажодавець сплачує Зерновому складу пеню у розмiрi подвійної облікової ставки НБУ, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 16.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення нарахованої на несплачену суму в річному розрахунку (завершеннявідсотків річних) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушенняпрострочення та штраф у розмірі 25% від несплаченої суми. 16.38.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись Сплата пені не звільняє сторону від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13договірних зобов'язань. Сторони домовились, що у випадкустрок позовної давності за цим Договором становить три роки. 8.4. Зерновий склад несе відповідальність за кількісне та якісне збереження Товару з врахуванням умов цього Договору. 8.5. Сторони цього договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх обов'язків, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт таке невиконання чи неналежне виконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, катастрофи, аварії, диверсії, військових дій, пожежі, громадських безпорядків, заколоту, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на свердловині без проведення ним пускової конференцію виконання обов'язків згідно договору. Доказом наявності вказаних обставин є довідки, що видаються Торгово-промисловою палатою України. 8.6. При настанні вказаних в п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.28.5. обставин одна iз Сторін повинна в найкоротший строк попередити в письмовій формі іншу сторону з доданням відповідних документів. 8.7. У випадку наявності на зберіганні Товару та не укладення Поклажодавцем, до закінчення строку зберігання Товару із Зерновим складом додаткової угоди до Договору на продовження строку зберігання Товару, послуги зберігання надаються за тарифами, в 5-1.18ть разів вищими, ніж вказані в п.3.2 цього Договору 8.8. У випадку порушення вимог п.5.5. цього Договору, Поклажодавець зобов’язується сплатити для Зернового складу штраф у розмірі 10 000 грн. за кожну добу простою вагонів Поклажодавця на під’їзних коліях Зернового складу та відшкодувати будь-82) в присутності представників Замовника яку шкоду та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень)збитки, спричиненні таким порушенням.

Відповідальність. 16.19.1. Обставини непереборної сили звільняють сторін від відповідальності за порушення умов договору. Сторона, котра потрапила під вплив цих обставин, повинна повідомити іншу сторону протягом трьох днів з моменту їх настання. 9.2. Сторона несе відповідальність за дійсну шкоду, спричинену іншій стороні внаслідок діяльності або бездіяльності їх працівників за даним договором. 9.3. Виконавець компенсує Замовнику штрафні санкції, сплаченні останнім згідно актів перевірок та рішень контролюючих органів (а у випадку якщо виноситься рішення суду, то згідно рішення суду), якщо такі санкції викликані некваліфікованими діями працівників Виконавця, вчиненими на виконання даного договору. 9.4. Виконавець не несе відповідальності за документи, що були оформлені самостійно Замовником або іншими юридичними чи фізичними особами. 9.5. Виконавець не несе відповідальності за кадрові рішення, що були прийняті самостійно Замовником. Наприклад, не створення робочих місць для інвалідів, як того вимагає законодавство, не своєчасна або не в повному обсязі виплата заробітної плати, не виплата компенсацій за невикористану відпустку при звільненні тощо. 9.6. Виконавець не несе відповідальності, якщо кадрові документи не були оформлені через відмову Замовника від оформлення таких документів або ж відмови Замовника оплатити послуги з оформлення документів за даним договором. 9.7. У випадку невиконання Замовником вимог п. 10.1 та 10.4 протягом 1 (одного) тижня Виконавець має право призупинити надання послуг з абонентного ведення кадрового обліку. 9.8. Якщо Замовник в обумовлений строк не надасть необхідні документи, Виконавець звільняється від відповідальності за пов’язані з цим порушення норм ведення кадрового обліку. 9.9. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальністьвимог п. 3.4.11 договору, передбачену чинним законодавством України та цим ДоговоромЗамовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 10 середньомісячних розмірів оплати за даним договором. 16.29.10. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення. 16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати вимог п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору. 16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник3.2.6 договору, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, 10 середньомісячних розмірів оплати за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день простроченняданим договором. 16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору. 16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної. 16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ) з вини Підрядника, останній зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати Замовнику збитки в сумі податкового кредиту за такою податковою накладною, та, крім того, суму штрафних санкцій що підлягають застосуванню податковими органами до Замовника через використання такої податкової накладної. В такому разі Замовник має право утримати з наступних платежів на користь Підрядника суму грошових коштів що дорівнює сумі втраченого права на податковий кредит. 16.8. Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику податкову накладну в електронному вигляді згідно вимог ПКУ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення податкового зобов’язання, та зареєструвати податкову накладну в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації податкової накладної, встановленої законодавством. 16.9. У разі зміни (збільшення або зменшення) вартості або зміни інших характеристик господарської операції за договором, що тягне за собою зміну розміру ПДВ (збільшення або зменшення), або необхідність внесення змін до податкової накладної, Підрядник зобов’язаний належним чином скласти та надати Замовнику в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зміну (зменшення або збільшення) зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування до податкової накладної в обов’язковому порядку має бути зареєстрований в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних не пізніше кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України. 16.10. В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Замовником в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Замовника, останній зобов’язаний, на вимогу Підрядника, відшкодувати Підряднику збитки в сумі такого зменшення податкового зобов’язання. В разі якщо протягом 10 календарних днів з кінцевої дати реєстрації розрахунку коригування, встановленої законодавством, Підрядник не направить Замовника письмових обґрунтованих заперечень щодо своєчасності його оформлення, Підрядник позбавляється права на стягнення збитків в сумі зменшення податкового зобов’язання і відповідно Замовник не несе договірну відповідальність в сумі зменшення податкового зобов’язання згідно до такого розрахунку коригування. 16.11. Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно цього розділу Договору в разі запровадження та дії електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до податкового законодавства України 16.12. Підрядник та Замовник підтверджують свою спроможність електронного адміністрування ПДВ відповідно до податкового законодавства України. В разі отримання запиту Сторони по Договору щодо підтвердження можливості іншої Сторони по договору здійснювати електронне адміністрування ПДВ, інша Сторона повинна підтвердити можливість здійснення електронного адміністрування ПДВ протягом робочого дня, наступного за днем отримання такого запиту (здійснення запиту та надання відповіді може здійснюватися за допомогою електронної пошти, що вказана у реквізитах Сторін до цього договору). 16.13. Сторони домовились, що у випадку, якщо Підрядник розпочне Виконання робіт на свердловині без проведення ним пускової конференцію згідно п. 4.5 Єдиних Технічних Правил (НПАОП 11.2-1.18-82) в присутності представників Замовника та/або без отримання ним письмового дозволу від Замовника на таке Виконання робіт на свердловині то Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника сплатити штраф в розмірі 1 000 000 грн. (одного мільйона гривень).