Contract
ДОГОВІР № /
на виконання проектних робіт
м. Славута .ХУІ 2017 р.
Виконавчий комітет Славутської міської ради в особі першого заступника міського голови Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі довіреності
№ 04—31 1724 від 28.12.2015 р. та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Замовник) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГРАНДПРОЕКТБУД» в особі директора Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з другої сторони уклали цей договір про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виготовлення проектної документації по об’єкту: “Капітальний ремонт (утеплення контуру) будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка № 6 "Золота рибка" по вул. Миру, буд. 6 в м. Славута Хмельницької області” на стадії робочий проект.
1.2. Робота за даним Договором виконується у відповідності до узгодженого завдання на
проектування, дефектного акту, технічних, державних будівельних норм, наукових і економічних та інших вимог.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1.1. Своєчасно та якісно надавати визначені цим Договором Роботи, відповідно до календарного плану та здавати надані Роботи Замовнику за відповідними актами.
2.1.2. Здавати Замовнику надані Роботи в порядку та на умовах, передбаченим цим договором.
2.1.3. У разі виникнення необхідності внесення змін в умови виконання Робіт чи їх кошторис узгоджувати ці питання із Замовником.
2.2 ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
2.2.1. Замовник зобов’язується надати Підряднику необхідні для виконання передбачених цим договором Робіт вихідні дані до початку виконання Робіт згідно календарного плану.
2.2.2. Своєчасно оплачувати виконані Роботи на умовах і в порядку передбачених цим договором.
2.2.3. Приймати виконані належним чином Роботи на умовах, передбачених цим договором.
З.ВАРТІСТЬ РОБІТ
3.1. За виконані Роботи згідно п. 1.1. цього договору Замовник перераховує Виконавцю 20 040 (Двадцять тисяч сорок ) грн. 00 коп.
3.2. Розрахунок за виконані Роботи проводиться згідно календарного плану робіт після підписання акту здачі-приймання виконаних Робіт.
3.3. Вказана ціна є динамічною:
3.3.1. При зміні правил визначення вартості Робіт, затверджених Держбудом України, зміни ціни узгоджуються сторонами в письмовому вигляді.
3.4. У випадку припинення виконання Робіт з вини Замовника, останній зобов’язаний сплатити фактично виконаний обсяг Робіт згідно акту припинення Робіт протягом 5 днів після отримання зазначеного акту.
4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ
4.1. Термін виконання робіт визначаються календарним планом робіт, що складає невід’ємну частину даного договору.
4.2. Закінчену роботу' разом з висновком державної експертизи Виконавець передає Замовник- хтя приймання актом здачі-приймання виконаних робіт.
4.3. Замовник зобов’язаний прийняти і підписати акт здачі-приймання виконаних робіт : остаточно розрахуватись за роботи, виконані якісно та в повному обсязі. У випадку віщ і ї :: Замовника від приймання робіт за даним Договором, складається двосторонній акт
перерахуванням необхідних доробок і термінів їх виконання.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За порушення Виконавцем умов зобов’язання щодо якості робіт з нього стягується шті_ відсотків вартості неякісних робіт.
5.2. За порушення строків виконання зобов’язання робіт з Виконавця стягується пеня у розмір ОД відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, а за прострочення виконання понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
5.4. У випадку невиконання чи неналежного виконання замовником умов даного договору, а саме: виплати авансу, остаточного розрахунку за виконану роботу Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості на кожний день прострочення включаючи день оплати.
5.3. Застосування штрафних санкцій не позбавляє від виконання обов’язку в натурі.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Замовник і Виконавець не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у тому випадку, якщо таке невиконання мало місце в результаті війни, або всякого роду воєнних дій, громадянських хвилювань, блокади, ембарго, стихійного лиха, актів уряду або інших органів влади, або іншого роду обставин непереборні сили, що знаходяться поза контролем Сторін і підтверджені свідоцтвом, виданим Торгово-промисловою палатою України.
6.2. У цьому випадку виконання зобов’язань Замовника і Виконавця за даним Договором продовжується на термін дії вищевказаних обставин та їх наслідків.
6.3. Повідомлення про виникнення обставин непереборної сили повинно бути надано не пізніше
5 календарних днів з моменту виникнення та підтверджене довідкою Торгово-промислової палати України.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Термін дії Договору: цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31.12.2017, але в будь якому випадку до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.
8.0С0БЛИВІ УМОВИ
8.1. Якщо в процесі проектування виявиться недоцільність подальшого проведення роботи, або відсутність коштів, Виконавець припиняє роботу. У цьому випадку сторони зобов’язані у 15- денний строк з дня припинення роботи скласти акт здачі - приймання проектних робіт на виконану частину роботи.
8.2. У разі змінення технічних умов і вихідних даних Замовник зобов’язаний протягом 10 днів повідомити про це Виконавця. При цьому в разі необхідності Сторони оформляють додаткову угоду до Договору з уточненням строків виконання робіт і їх вартості.
8.3. Якщо в будь-який період виконання Договору, Виконавець зіткнеться з обставинами, що перешкоджають своєчасному виконанню робіт Виконавець на протязі 5(п’яти) днів повідомляє Замовника в письмовій формі про факт затримки, її можливу тривалість та причину. Після одержання повідомлення Виконавця, Замовник оцінює ситуацію і може на свій розсуд продовжити час виконання Виконавцем Договору, в цьому випадку продовження терміну Договору затверджується сторонами шляхом внесення поправок до Договору.
8.4. Замовник може, письмовим повідомленням про невиконання зобов’язань, надісланим Виконавцю зупинити дію Договору повністю або частково без відшкодування будь-яких компенсацій:
а) якщо Виконавець не зміг виконати будь-які або усі роботи протягом періоду часу зазначеного в Договорі, або протягом продовженого терміну дозволеного Замовником;
б) якщо Виконавець не зміг виконати будь-які інші зобов’язання за Договором.
8.5. Виконавець може передавати частково, свої зобов’язання за Договором субпідряднику, лише у випадку одержання попередньої письмової згоди Замовника.
8.6. При необхідності Виконавець має право залучати до роботи субпідрядні організації (лише
резидентів).
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. В процесі виконання Договору Сторони за взаємним погодженням можуть змшкмап умови шляхом підписання додаткових угод до даного Договору, які стають ваго шимі* частиною.
9.2. Всі спірні питання, що виникають між Сторонами і не можуть бути вирішені нн взаємною згодою розглядаються в Господарському суді.
10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.
До цього Договору додаються додатки як його невід'ємна частина:
1. Завдання на проектування.
2. Кошторис.
3. Календарний план робіт.
4. Протокол погодження договірної ціни.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
а) Замовника б) Виконавця
Виконавчий комітет Славутської міської ради Хмельницької області
30000, Хмельницька обл. м. Славута, вул. Соборності, 7
Р/Р
ГУДКСУ у Хмельницькій області
МФО 815013
код ЄДРПОУ 23563639 ІПН 235636322144
Ном. св. плата. ПДВ 31683989
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГРАНДПРОЕКТБУД»
33018, м. Рівне, вул. Студентська, 8 гурт. р/р 26005054722174 в ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» Рівненська філія МФО 333391
ЕДРГІОУ 40328891 Тел.(0362)43-00-01
Платник єдиного податку 5%
Лист погодження
до договору на виконання проектних робіт № від « » 2017 року
між Замовником - Виконавчим комітетом Славутської міської ради та Виконавцем - ТОВ «ГРАНДПРОЕКТ»
Перший заступник міського голови
Начальник відділу капітального будівництва
X. X. Xxxxxxxxxxx
X. X. Xxxxxxxxx
Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку
Головний спеціаліст юридичного відділу
Начальник відділу з питань регуляторної політики та підприємництва управління економічного розвитку
(дата)
ОМ Ж ^Г
(дата)
X. X. Xxxxxxxxx X. X. Xxxxxxxxxxx
X. X. Xxxxx