Contract

ДОГОВІР № 70

м. Біла Церква "Л 2019 р.

Комунальне некомерційне підприємство БМР "Міський центр первинної медико- санітарної допомоги №2", в особі головного лікаря Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони (надалі іменується «Замовник»), та Товариство з обмеженою відповідальністю «МПК-ЕНЕРГО» особі директора Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, (надалі іменується -

«Виконавець»), разом іменуються Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує на свій ризик відповідно до завдання Замовника та умов Договору провести профілактичні лабораторно-вимірювальні роботи електрообладнання 0,4 кВ, яке знаходиться на балансі у Замовника.

1.2. Адреса розташування об’єкта: Амбулаторії за адресеми: ву. Шевченка, 69., вул. Леваневського,56 а., вул. Леваневського,63., вул. Xxxxxxxxx 30., вул. Xxxxxxxxx, 80., Вернадського, 10., Я. Мудрого,49., вул. І.Кожедуба,155., Біла Церква, Київська обл., 09100

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією, яка є невід’ємною частиною даного Договору. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва з дотриманням умов даного Договору.

2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід'ємною частиною даного Договору, є твердою, і складає 8463 гри. 83 коп. (Вісім тисяч чотириста шістдесят три грн. 37 коп.) в т.ч. ПДВ 1410 грн. 64 коп. Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін за винятком випадків, передбачених даним Договором.

2.2. Тверда договірна ціна за вимогою будь-якої із Сторін має бути переглянута у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до кошторисної документації;

- виникнення непередбачених кошторисною документацією робіт, які мають бути виконані Підрядником для закінчення робіт;

- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

- істотного зростання після укладення Договору підряду цін на ресурси, які забезпечує Підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами, інфляції,дефолту тощо.

2.3. Уточнення твердої договірної ціни здійснюється у відповідності до Державних будівельних норм та на тих же принципах, що використовувалися при складанні кошторису.

2.4. Підрядник може розірвати Договір підряду в разі відмови Замовника від підвищення твердої договірної ціни, якщо для такого підвищення є підстави, передбачені даним Договором. У цьому разі Замовник повинен прийняти та оплатити вже виконані роботи на умовах даного Договору.

Замовник теж має право відмовитися від Договору підряду, якщо він не погоджується на перевищення кошторису. У цьому разі Замовник повинен прийняти та оплатити вже виконані роботи на умовах даного Договору.

3. Зобов’язання та права Підрядника

3.1. Для виконання робіт по Договору Підрядник зобов’язується:

- виконати у встановлені строки роботи відповідно до кошторисної документації;

- поставити на будівельний майданчик необхідне обладнання та будівельну техніку;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені роботи;

- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;

Сторінка 1 з 5

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- забезпечити виконання на будівельному майданчику необхідних заходів по техніці безпеки та охороні навколишнього середовища;

- виконати в повному обсязі всі свої зобов’язання, передбачені даним Договором.

3.2. Для виконання робіт по справжньому Договору Підрядник має право:

- залучати до виконання Договору підряду третіх осіб (субпідрядників) на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед Замовником за результати їх роботи;

- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

- вимагати від Замовника підвищення договірної ціни у разі істотного зростання після укладення Договору підряду цін на ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на Підрядника, а також цін на послуги, що надаються йому третіми особами, а у разі відмови Замовника - розірвати Договір підряду в установленому порядку;

- на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору підряду;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду;

- використовувати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством.

4. Зобов’язання та права Замовника

4.1. Для виконання справжнього Договору Замовник зобов’язується:

- надати Підряднику фронт робіт протягом двох днів з дати підписання договору, передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору підряду;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

- виконати в повному обсязі всі свої зобов’язання, передбачені в інших статтях даного Договору.

4.2. Для виконання справжнього Договору Замовник має право:

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- вносити зміни у кошторисну документацію;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

- відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором підряду, стає неможливим;

- відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду;

- використовувати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством.

5. Строки виконання робіт

5.1. Підрядник повинен розпочати виконання робіт протягом 10 (десяти) днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання фронту робіт.

5.2. Підрядник може здійснити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх»* Замовнику.

5.3. Строки виконання робіт на вимогу Сторін мають бути змінені в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (несвоєчасне надання фронту робіт тощо);

- внесення змін до кошторисної документації;

Сторінка 2 з 5 Ч

- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

6. Забезпечення виконання зобов’язань Сторін за Договором

6.1. Виконання зобов’язань Підрядника за Договором забезпечується пенею та іншими штрафними санкціями згідно умов даного Договору та вимог законодавчих актів.

6.2. Виконання зобов’язань Замовника за Договором забезпечується пенею та іншими штрафними санкціями згідно умов даного Договору та вимог законодавчих актів.

7. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

7.1. Забезпечення робіт механізмами та устаткуванням здійснює Підрядник.

8. Приймання-передача закінчених робіт

8.1. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання. Протягом трьох днів після дати отримання Замовником повідомлення Підрядника про їх готовність Замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до Договору підряду, або в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору чи поданих Замовником на затвердження актів виконаних робіт або виявленні інших недоліків негайно заявити про них Підрядникові.

8.2. Підрядник за взаємною згодою Сторін може передавати Замовнику до приймання закінчені відповідно до Договору підряду роботи по частинам.

8.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений сторонами строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

9. Проведення розрахунків за виконані роботи

9.1. Перед початком робіт Замовник сплачує Підряднику авансовий платіж згідно Постанови КМУ №117 від 23 квітня 2014 року, пункт 3 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" в розмірі 100% від договірної ціни, вказаної в п. 2.1. даного Договору.

9.2. Платежі здійснюються в безготівковій формі.

9.3. Величина заготівельно-складських витрат при розрахунках визначається за усередненими процентними показниками, визначеними державними будівельними нормами.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по даному Договору, якщо воно стало наслідком природних явищ, несприятливих погодних умов, дій об’єктивних зовнішніх факторів та інших обставин непереборної сили та якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

Обставини непереборної сили повинні бути підтверджені у встановленому порядку.

Строк виконання зобов’язань по даному Договору відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, несприятливих погодних умов а також наслідки, що були визвані цими обставинами.

11. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків

11.1. Підрядник гарантує:

- якість виконання всіх робіт у відповідності з кошторисною документацією та діючими нормами.

11.2. Підрядник відповідає за недоліки, виявлені в закінчених роботах, якщо він не доведе, що:

- недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

Сторінка 3 з 5

11.3. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

12. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання спорів

12.1. Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, внесення змін в умови Договору тощо.

12.2. Підрядник несе відповідальність за порушення таких зобов’язань за Договором і в таких сумах:

- за порушення зі своєї вини строків закінчення виконання робіт сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних вчасно робіт за кожний день затримки виконання, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

12.3. Замовник несе відповідальність за порушення таких зобов’язань за Договором і в таких сумах:

- за порушення грошових зобов’язань (несвоєчасну оплату виконаних робіт тощо) сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,5% від невиплаченої (недоплаченої) суми за кожний день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ;

- за затримку прийняття виконаного комплексу робіт чи окремих видів робіт без відповідного обгрунтування сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,2% вартості цих робіт за кожний день затримки.

12.4. Нарахування пені, вказаної в п. 12.2. та 12.3. Договору, здійснюється за весь термін прострочення виконання зобовязання.

12.5. Крім сплати штрафних санкцій сторони компенсують одна одній збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань по Договору.

13. Внесення змін у Договір підряду та його розірвання

13.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, а також в судовому порядку. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

13.2. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення робіт;

- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;

- якщо Підрядник не розпочав виконання робіт протягом пяти днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання.

13.3. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі:

- якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань щодо строків передачі фронту робіт, кошторисної документації і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;

- не оплачує згідно умов даного Договору вже виконані роботи;

- не бажає переглянути строки виконання робіт якщо для цього є підстави, визначені даним Договором.

14. Строк дії Договору

14.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до 31 грудня 2019р.. За умови виконання Сторонами умов даного Договору.

14.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Сторінка 4 з 5

15. Інші умови

15.1. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові обставини, не передбачені справжнім Договором, повинна бути підтверджена Сторонами у вигляді додаткової угоди.

15.2. При виконанні даного Договору Сторони керуються нормами чинного українського законодавства. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

15.3. Підрядник є платником єдиного податку 3% з ПДВ.

15.4. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (один примірник для Підрядника та один - для Замовника).

15.5. СТОРОНАМИ погоджено, що письмове повідомлення вважається врученим СТОРОНІ належним чином тоді, коли воно:

- або вручено уповноваженому представнику СТОРОНИ під розписку - з дати написання розписки;

- або надіслано СТОРОНІ цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення (далі - Лист) на адресу СТОРОНИ, що вказана в даному Договорі (або в іншому останньому офіційному документі, що одержаний іншою СТОРОНОЮ):

1) якщо СТОРОНА отримала Листа - з дати отримання Листа, що зазначена в повідомленні про вручення;

2) якщо СТОРОНА з будь-яких причин не отримав Листа - дата отримання буде вважатися дата, яка настає через 5 (п'ять) календарних днів, що відраховується з дати відправлення Листа на адресу СТОРОНИ.

15.6. СТОРОНИ домовились вважати документи, складені щодо виконання цього Договору, та передані засобами факсимільного зв’язку офіційними документами СТОРІН, до моменту їх заміни оригіналами.

16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ « МПК-ЕНЕРГО»

ЗАМОВНИК:

КНП БМР МЦПМСД №2

Юридична адреса: 09108 Київська обл. м. Біла Церква, вул. Тімірязєва, 8, кв. 9 Код за СДРПОУ: 39909617

Р/рахунок: № 26005492127

в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ,

МФО 380805

тел./факс: 000-000-00-00

Юридична адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква,вул. Шевченка,69

Код за СДРПОУ: 01994600

Р/р 26003053031610 ПАТ КБ Приватбанк МФО 321842

тел./факс: