Contract
ДОГОВІР № /МО
про монтаж засобів охоронної сигналізації
м. Дніпро « » 2021
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ», код ЄДРПОУ 41612830, в особі директора Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту та Наказу МВС України № 928 від 15.11.2017 року «Про видачу ліцензій на провадження охоронної діяльності», іменований надалі Виконавець, з одного боку та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
« », код ЄДРПОУ , в особі директора , що діє на підставі Статуту, іменований надалі Замовник, з іншого боку,
надалі разом – Сторони, уклали даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є надання послуг з монтажу та налагодженню охоронної сигналізації на Об’єкті, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вулиця , будинок
, приміщення , площею кв.м.
1.2. Послуги виконується Виконавцем своїми інструментами, устаткуванням та матеріалами.
1.3. Виконавець зобов’язуєтеся надати послуги за завданням Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити надані послуги.
2. ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Послуги з монтажу та налагодженню охоронної сигналізації Виконавець зобов’язаний виконати протягом 30 (тридцяти) робочих днів після підписання даного Договору та внесення Замовником передплати.
2.2. Послуги вважаються виконаними після підписання Акту приймання-передачі наданих послуг (Додаток № 1) уповноваженими представниками Замовника і Виконавця. У разі відсутності у Замовника письмових заперечень щодо якості та обсягу наданих послуг протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання Виконавцем Акту приймання-передачі наданих послуг, вважається, що Замовник прийняв послуги у повному обсязі, з вартістю вказаною в даному договорі, а Акт вважається підписаним. Відсутність претензій по якості та обсягу наданих послуг з боку Замовника у зазначені вище строки вважається їх прийняттям навіть без підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.
2.3. Якщо при здачі-прийманні послуг, виявляються недоліки в якості наданих послуг, які виникли з вини Виконавця, Замовник має право не приймати надані послуги до їх усунення. Зазначені недоліки Виконавець зобов'язаний усунути протягом 10 (десяти) робочих днів з дня виявлення Замовником недоліків та/або відхилень. Замовник за попереднім погодженням з Виконавцем також має право усунути вказані недоліки за свій рахунок.
2.4. Після усунення Виконавцем недоліків якості наданих послуг Виконавець надає Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг для його підписання.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
3.1. Загальна вартість послуг по Договору становить ’ ,0 грн. ( тисяч
гривень коп.) без ПДВ.
3.2. З дня укладання цього Договору Замовник сплачує 100 % попередньої оплати вартості послуг за цим Договором, що сплачується Замовником протягом 3-х банківських днів з моменту пред’явлення Виконавцем Рахунку до сплати.
3.3. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником у гривні у безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється діючим законодавством України.
4.2. За порушення строків оплати, передбачених в розділі 3 Договору, Виконавець має право вимагати від Замовника оплату пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, а Замовник зобов'язується її оплатити.
4.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.
4.3. Гарантія не поширюється на елементи живлення (батареї, акумулятори), якщо інше не обумовлене у паспорті на обладнання, а також на обладнання та матеріали, надані Замовником.
5. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ
5.1. Якість послуг за цим Договором повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством У країни.
5.2. Виконавець надає гарантію на надані ним за цим Договором послуги та обладнання, що входить до складу системи безпеки строком встановленим виробником обладнання з дати Акту приймання-передачі наданих послуг. На окреме обладнання може бути встановлений менший строк гарантії, про що зазначається в паспорті на таке обладнання.
5.3. Гарантійний строк обчислюється з дня прийняття Замовником послуг у Виконавця , а у випадку необґрунтованої відмови Замовника від прийняття послуг - з дня наступного за останнім днем строку, визначеного п.2.2 Договору на прийняття послуг у Виконавця.
5.4. Протягом строку гарантії Виконавець безоплатно усуває недоліки у наданих послугах та здійснює ремонт обладнання системи безпеки, що встановлена ним на об’єкті.
5.5. Гарантійним ремонтом є усунення Виконавцем недоліків, дефектів, неполадок обладнання системи безпеки, які виникли без втручання Виконавця або осіб, які користуються системою безпеки.
5.6. Строк виконання гарантійного ремонту Виконавцем становить 14 календарних днів з дня передачі обладнання Замовником у ремонт.
5.7. Обов'язковою умовою гарантії є наявність у Замовника підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.
5.8. Обладнання або система безпеки в цілому знімається з гарантії у наступних випадках:
а) у випадку порушення правил експлуатації, що викладені в експлуатаційній документації;
б) якщо обладнання або система безпеки в цілому має сліди спроб некваліфікованого ремонту, здійсненого не підприємством Виконавця;
в) якщо виявлені несанкціоновані зміни в конструкції обладнання за винятком випадків, що обумовлені в експлуатаційній документації;
г) якщо виявлені несанкціоновані зміни в системі безпеки, якою обладнаний об’єкт.
5.9. Гарантія не поширюється на наступні несправності:
а) система безпеки або обладнання має механічні пошкодження, що викликані недбалою експлуатацією або наслідками порушення експлуатаційної документації;
б) пошкодження, що викликані потраплянням всередину обладнання сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
в) пошкодження, що викликані стихією, пожежею, побутовими факторами, випадковими, зовнішніми факторами (кидок напруги в електричній мережі, гроза та ін.);
г) пошкодження, що викликані невідповідністю Державним стандартам параметрів мереж електроживлення, телекомунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
5.10. Гарантія не поширюється на елементи живлення (батареї, акумулятори), якщо інше не обумовлене у паспорті на обладнання, а також на обладнання та матеріали, надані Замовником, а також на обладнання та матеріали, надані Замовником.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це зумовлено дією обставин непереборної сили.
6.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного та соціально-політичного характеру, включаючи видання нормативно- правових актів уповноваженими державними органами, що перешкоджають належному виконанню Сторонами зобов’язань, передбачених цим Договором.
6.3. Сторона, яка через зазначені обставини не може виконати свої зобов’язання за Договором, повинна повідомити іншу Сторону про ці обставини протягом п’яти днів з моменту їх настання. В іншому випадку вона не має права на них посилатися. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат, виданий Торгово-Промисловою Палатою України або регіональною ТПП.
6.4. Якщо вищевказані обставини та їх наслідки будуть продовжуватися протягом 2-х місяців, то кожна зі сторін матиме право відмовитися від договору повністю або частково. У цьому випадку жодна зі сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язанні із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю такого пору відповідно до чинного в Україні законодавства.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір укладений на визначений строк з « » 2021 р. по « » 2021 р., а в частині розрахунків – до повного їх завершення.
8.2. Дострокове розірвання договору можливе лише за взаємною згодою сторін.
9. Персональні дані:
9.1. Замовник дає згоду на використання Виконавцем персональних даних, наданих Замовником Виконавцю, з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.
9.2. Замовник повністю розуміє, що вся надана інформація про Замовника і представників Замовника, є персональними даними, тобто, даними, які використовуються для ідентифікації такого Замовника (представників Замовника), який погоджується з тим, що такі дані зберігаються у Виконавця для подальшого використання відповідно до Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між сторонами. Персональні дані Замовника захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
10.2. В разі необхідності внесення в даний Договір змін, доповнень або врегулювання суперечок, після вступу в юридичну силу даного Договору, Сторони письмово узгоджують виниклі питання та обов’язково оформляють відповідну додаткову угоду, яка є невід’ємною частиною даного Договору.
10.3. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.
10.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.
10.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.6. Сторони дійшли згоди, що даний договір, додаткові угоди, додатки та інші документи, в яких є посилання на даний Договір, при підписанні обов’язково скріплюються печатками Сторін.
10.7. Для виконання договірних обов'язків Виконавець має право наймати субпідрядні організації, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за дії Субпідрядника.
10.8. Сторони дійшли згоди, що уся інформація, яка має відношення до даного Договору, є конфіденційною і не підлягає розголосу третім особам за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.9. Підписанням договору, Сторони заявляють та гарантують дотримання та виконання вимог ст. 44, 45, 46 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
У випадку, якщо сума договору перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Сторони станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), така Сторона заявляє та гарантує отримання згоди на його вчинення загальними зборами учасників та надання відповідного протоколу/рішення іншій Стороні.
Сторони заявляють та гарантують, що даний Договір не є правочином, щодо якого є заінтересованість
10.10. Виконавець має статус платника єдиного податку за ставкою 5,0%, 3 група та не платник ПДВ.
10.11. Замовник має статус платника .
АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ТОВ «ОА «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ»
49041, м. Дніпро, проспект Праці, 14
IBAN XX00 000000 00000 00000000000000 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
код ЄДРПОУ 41612830
e-mail: xx00000000@xxxxx.xxx, тел. x00000 000 00 00
Директор
ТОВ «ОА «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ»
ТОВ « »
Місцезнаходження: м. , вул. , буд. ,
IBAN UA 00000 в АТ
« » ЄДРПОУ:
Витяг з Реєстру платників ПДВ № від
e-mail:
Директор ТОВ « »
X.X. Xxxxxxx / /
Додаток №1 від .2021
до Договору про монтаж засобів охоронної сигналізації № /МО від .2021
Попередній кошторис на обладнання та монтаж охоронної сигналізації:
м. Дніпро, вулиця , будинок , приміщення , площею кв.м.
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
ТОВ «ОА «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ»
49041, м. Дніпро, проспект Праці, 14
IBAN XX00 000000 00000 00000000000000 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
код ЄДРПОУ 41612830
e-mail: xx00000000@xxxxx.xxx, тел. x00000 000 00 00
Директор
ТОВ «ОА «КОМПЛЕКС ЗАХИСТ»
ТОВ « »
Місцезнаходження: м. , вул. , буд. ,
IBAN UA 00000 в АТ
« » ЄДРПОУ:
Витяг з Реєстру платників ПДВ № від
e-mail: