РАЗДЕЛ I – Описание на предмета на поръчката. РАЗДЕЛ II – Срок и място на изпълнение на поръчката. Гаранционен срок. РАЗДЕЛ III – Срок на валидност на офертите РАЗДЕЛ IV – Прогнозна стойност РАЗДЕЛ V – Оглед на обекта

„Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДП РВД

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОкС)

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДП РВД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

name, number and term for performing the specifically

assigned task)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

София, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I – Описание на предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ II – Срок и място на изпълнение на поръчката. Гаранционен срок.

РАЗДЕЛ III – Срок на валидност на офертите

РАЗДЕЛ IV – Прогнозна стойност

РАЗДЕЛ V – Оглед на обекта

РАЗДЕЛ VI – Изисквания към участниците в процедурата

РАЗДЕЛ VII – Подизпълнители

РАЗДЕЛ VIII – Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Други указания за попълване на еЕЕДОП

РАЗДЕЛ IX – Указания за изготвяне и подаване на офертата

РАЗДЕЛ X – Разглеждане, оценка и класиране на офертите

РАЗДЕЛ ХI – Гаранция за изпълнение на договора. Сключване на договор

РАЗДЕЛ ХII – Разяснения на условията. Обмен на информация.

РАЗДЕЛ ХIII - Проект на договор

РАЗДЕЛ ХIV - Критерий за възлагане на поръчката

РАЗДЕЛ ХV – Технически изисквания

РАЗДЕЛ ХVI – Образци

РАЗДЕЛ I

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Предметът на обществената поръчка се състои в доставка и монтаж на 2 (два) броя прецизни климатизатори, всеки с 40 kW мин. хладилна мощност, доставка и монтаж на 2 (два) броя прецизни климатизатори, всеки с 16 kW мин. хладилна мощност, доставка и монтаж на управляващ/и дисплей-контролер/и, наричани за краткост Оборудване, както и демонтаж на 2 (два) броя действащи прецизни климатизатори с 16 kW хладилна мощност и провеждане на обучение на 5 (пет) служители на Възложителя за работа с новото оборудване. Техническите и количествени спецификации са подробно описани в Раздел XV „Технически изисквания“.

РАЗДЕЛ II

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

2.1. Доставката, монтажа (вкл. демонтажа) и пускането в експлоатация на Оборудването следва да бъде изпълнено в срок не повече от 80 (осемдесет) календарни дни от сключване на договора и след подписване на протокол за предаване на Оборудването от Възложителя на Изпълнителя.

2.2. Доставката, монтажа (вкл. демонтажа) и пускането в експлоатация на Оборудването следва да се извърши в ЕЦ за УВД София.

2.3. Гаранционния срок за предложеното Оборудване следва да бъде не по-малко от 24 (двадесет и четири месеца) от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на задълженията по договора.

РАЗДЕЛ III

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

3.1. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Същият е посочен в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

3.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок.

3.3. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

РАЗДЕЛ IV

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

4.1. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лева без ДДС.

4.2. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, осигурен от Възложителя. При наличие на оферта, която надхвърля посочената прогнозна стойност, същата ще бъде отстранена от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ V

ОГЛЕД НА ОБЕКТА

5.1.1. С цел запознаване с особеностите за изпълнение на поръчката Възложителят ще организира оглед на обекта (ЕЦ за УВД София) за всички заинтересовани лица.

5.1.3. Огледи ще бъдат провеждани до изтичане на срока за получаване на оферти. Конкретната дата и час за оглед се координира от заинтересованото лице със служители на Възложителя: – Xxxxxx Xxxxxx – тел. 02/000 0000; e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx;

РАЗДЕЛ VI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

6.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

6.1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено и, което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

6.1.2. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение/сдружение.

6.1.3. Не се допуска представяне на варианти в офертата. При наличието на варианти на офертата същата не се разглежда и се предлага за отстраняване.

6.1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта.

6.1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

6.1.6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6.1.7. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

6.1.8. Участниците се представляват в настоящата процедура от лицата, представляващи ги по закон или по пълномощие.

6.1.9. В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо

6.1.9.1. участникът следва да представи заверено от него копие от документ –

6.1.9.2. Възложителят изисква в договора/споразумението/акта за създаване на обединение страните да:

6.2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

6.2.1. Основания за отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП

6.2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

6.2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 6.2.1.1., в друга държава членка или трета страна;

6.2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

6.2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

6.2.1.5. е установено, че:

6.2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

6.2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

6.2.2. Основанията по т. 6.2.1.1., т. 6.2.1.2. и т. 6.2.1.7. се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

6.2.3. В случаите по т. 6.2.2., когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 6.2.1.1., т. 6.2.1.2. и т. 6.2.1.7. се отнасят и за това физическо лице.

6.2.4. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

6.2.5. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 6.2.1., може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

6.2.6. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

6.2.6.1. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 6.2.1.1. и т. 6.2.1.2. се попълва в еЕЕДОП, както следва:

6.2.6.1.1. В Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ на еЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

НК.

6.2.6.1.2. В Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за

изключване“ на еЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно липсата или наличието на присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от НК и/или за присъди за престъпления, аналогични на изброените в друга държава членка или трета страна.

6.2.6.2. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 6.2.1.3. се попълва в Част ІІІ, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на еЕЕДОП;

6.2.6.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата:

6.2.6.4. В Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на еЕЕДОП участникът следва да предостави информация по т. 6.2.1.6. относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ.

6.2.7. За доказване липсата на основания за отстраняване участникът, избран за Изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

6.2.8. Други основания за отстраняване, извън посочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

6.2.8.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

6.2.8.2. участник, който е представил xxxxxx, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

6.2.8.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от Закона за обществените поръчки;

6.2.8.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

6.2.8.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП;

6.2.8.6. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок;

6.2.8.7. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;

6.2.8.8. участник, за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКЛДС).

6.2.8.9. участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) обстоятелства.

6.3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ

6.3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионален и търговски регистри

6.3.1.1. Кратко описание на критерия за подбор:

6.3.1.2. Доказване на съответствие с критерия за подбор на етап оферта:

6.3.1.2.1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП, като попълва съответното поле на в Част ІV

6.3.1.2.2. Доказателство във връзка с поставеното изискване:

6.3.2. Икономическо и финансово състояние

6.3.3. Технически и професионални способности

РАЗДЕЛ VII

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Когато участникът ще ползва подизпълнител/и, чиито капацитет няма да ползва по отношение на поставените от възложителя критерии за подбор, посочва списък с конкретните подизпълнители в Част ІІ „Информация за икономическия оператор“, Раздел Г

7.2. По отношение на подизпълнителите, чиито капацитет участникът ще ползва във връзка с поставените критерии за подбор, участниците посочват в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“ от eЕЕДОП конкретните

7.3. По отношение на всички подизпълнители (по т. 7.1. и по т. 7.2.) не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.

7.4. При използването на подизпълнители участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

7.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществената поръчка е на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ VIII

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР. ДРУГИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП

8.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни или публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.

8.1.1. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по т. 6.2.1.1., т. 6.2.1.2. и т. 6.2.1.6. от Раздел VI (вж. Лично състояние на участниците) еЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

8.1.2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по т. 6.2.1.1., т. 6.2.1.2. и т. 6.2.1.7. от Раздел VI се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от съответното лице.

8.1.3. В еЕЕДОП по т. 8.1.1. могат да се съдържат и обстоятелствата по т. 6.2.1.3. – т.

8.2. По отношение на участник-обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства по т. 6.2.1.3. – т. 6.2.1.6. от Раздел VI, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства.

8.3. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в еЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

8.5. В Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел X

„Информация за икономическия оператор“ от еЕЕДОП участниците посочват съответната идентифицираща информация. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в Част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга). В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

8.6. В Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ от еЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, представляващи участника по закон съгласно чл. 40 от ППЗОП и ако е приложимо и лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т участника за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ IX

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

9.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

9.1.1. При изготвяне на документите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

9.1.2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в обявлението и настоящата документация. С подаването на оферта се счита, че участникът се съгласява с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

9.1.3. Офертата трябва да бъде изготвена на български език на хартиен носител. При наличие на документи на чужд език, същите следва да бъдат представени в превод на български език.

9.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата трябва да е попълнена без поправки по нея. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. Документи с поправки не се разглеждат.

9.1.5. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл. 102 и чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

9.1.6. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.

9.2. ОПИСАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

9.2.1. Опис на представените документи - съгласно Образец № 2;

9.2.2. еЕЕДОП в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на Възложителя – съгласно Образец № 1.

9.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е

приложимо.

9.2.4. Документът за участници-обединения по т. 6.1.9.1. и 6.1.9.2. от Раздел VI на настоящата документация, когато е приложимо.

9.2.5. Оферта, която включва:

9.2.5.1. „Техническо предложение“, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите и количествени спецификации, приложенията към тях и изискванията на Възложителя, изготвено съгласно Образец № 3;

9.2.5.2. „Ценово предложение“ съгласно Образец № 4. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, предметът на процедурата и наименованието на участника.

9.3. ПОДАВАНЕ И КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

9.3.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

„Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”

9.3.2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: 0000 Xxxxx, xxx. „Брюксел“ № 1, в срока, посочен в обявлението за поръчката.

9.3.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на документите за участие в процедурата от Възложителя. Ако участникът изпраща документите си за участие чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да ги изпрати така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за получаването им. Рискът от забава или загубване на документите е за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на документите на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия, като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

9.3.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си/някой от останалите документи за участие. Допълнението и промяната трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта/документи за участие, като върху опаковката бъде отбелязан и текст

9.4. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ

8.4.1. За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

9.4.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

9.4.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или в прозрачна опаковка. Тези оферти се връщат незабавно на участниците, като обстоятелствата се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

РАЗДЕЛ X

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

10.1. На отварянето на офертите за участие и на отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

10.2. Представител на участник се допуска на публичното заседание след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно (в случай че не се явява законен представител). Представителите на средствата за масово осведомяване се допускат след удостоверяване на самоличността им и представителството на средствата за масово осведомяване.

10.3. Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявяват от комисията в профила на купувача чрез съобщение, публикувано не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения.

10.4. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват по реда на чл. 53 - чл. 60 от ППЗОП от комисия, назначена със заповед на Възложителя.

10.5. Определянето на Изпълнител на обществената поръчка се извършва при условията на чл. 109 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ХI

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

11.1. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

11.1.1. Съгласно чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП при подписването на договора, участникът, определен за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

11.1.2. Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена в една от следните форми:

11.1.3. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията, предоставена във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

11.1.4. Разходите по сключването на застрахователния договор като гаранция и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

11.1.5. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията в проекта на договор.

11.1.6. Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

11.1.7. Гаранцията по т.11.1.2., букви а) и б) може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

11.1.8. Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

11.1.9. Приложеният към настоящата документация образец на банкова гаранция за изпълнение на договора е примерен, като предоставеният от избрания за Изпълнител участник следва да съдържат всички реквизити на образеца.

11.2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

11.2.1. Сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП.

11.2.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, приложен към настоящата документация, като към него ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител на поръчката и които съответстват на изискванията за Възложителя.

11.2.4. При подписване на договора определеният за Изпълнител трябва да представи:

11.2.4.1. Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

11.2.4.2 Гаранция за изпълнение на договора при условията на т. 11.1 от настоящия раздел.

11.2.5. Съгласно ПМС № 181/2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, ДП РВД е стратегически обект. За изпълнение на дейностите, които са предмет на настоящата обществена поръчка, е необходимо получаване на разрешение за достъп до обектите на ДП РВД. За целите на проучването, определеният за Изпълнител, в срок до 3 (три) дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител в процедурата, трябва да представи писмо с искане за проучване за надеждност на лицата, чрез които ще обезпечава услугите в обектите на Възложителя. Към писмото се прилагат:

РАЗДЕЛ ХII

РАЗЯСНЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА

12.1.1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията, които се съдържат в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

12.1.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

12.1.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 12.1.1.

12.1.4. Разясненията се предоставят чрез профила на купувача.

12.2. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

12.2.1. При промяна в посочения в офертата адрес, вкл. електронен и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа от настъпване на промяната надлежно да уведомят Възложителя.

12.2.2. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се изпращат по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ XIII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано г-н Xxxxxx Xxxxxx Xxxx - генерален директор , наричано в текста „Възложител“, от една страна, и

I. Предмет на договора

II. Срок за изпълнение

III. Ред и начини за приемане на изпълнението

3.1. Приемането на изпълнения предмет на договора, включително доставка, СМР и непредвидени допълнително възложени работи, се осъществява с двустранно подписани протоколи за действително възложени и извършени работи след извършване на проверки, огледи и измервания на място от двете страни по договора.

3.3. Възложителят се задължава в срок до 5 (пет) работни дни след успешното провеждане на 72-часовите пробни изпитания по т. 3.2. и проведеното обучение да организира приемане изпълнението на договора.

3.4. Подписването на протокола по т. 3.3.2 не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното оборудване и извършените дейности по СМР.

ІV. Цени и начин на плащане

4.1. Крайната цена за изпълнение предмета на договора, определена в съответствие с Приложение № 3 от договора – Ценово предложение на Изпълнителя не може да надвишава

4.2. Крайната цена по т. 4.1. включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

4.3. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката на ДДС бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в съответствие с нормативно определения размер.

4.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:

4.5. Единичните цени без ДДС, посочени в Приложение № 3 от договора, са неизменни за срока на действие на договора.

4.6. В случай, че при изпълнението на договора се наложат непредвидени СМР, техният вид, количество и стойност се определят в двустранно подписан протокол. Допустимият размер на стойността на тези СМР не може да бъде повече от 10 % (десет процента) от цената на предвидените СМР в Количествено-стойностната сметка, Приложение № 2 към договора и следва да се изплаща от средствата за непредвидени разходи, включени в цената по т. 4.1.3 от договора.

4.7. Ценообразуването на непредвидените СМР се извършва по цените, посочени в Приложение № 3 от договора. В случай че в Приложение № 3 липсват подобни цени, ценообразуването ще се извършва по следния начин:

4.8. Плащанията по договора се извършват само за възложени и действително извършени работи.

4.9. В случай, че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на този договор.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора с грижата на добър търговец и в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него.

5.2. Изпълнителят е длъжен в срок от 3 (три) работни дни след приключване на дейностите по изпълнение на предмета на договора да уведоми писмено Възложителя за готовността за провеждане на 72-часови проби на оборудването, като представя и протоколи за единични изпитания, издадени, когато е необходимо от акредитиран орган за контрол.

5.3. Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите по монтаж и приемни изпитания да ползва лица, които притежават необходимата професионална квалификация и опит.

5.4. Изпълнителят се задължава до достави оборудване, което е ново, неупотребявано и произведено не по-рано от м. януари 2018 година.

5.5. Изпълнителят се задължава при доставка на Оборудването да представи на Възложителя и необходимата техническа документация, включваща и инструкции за експлоатация от производителя на български език.

5.6. Преди влагането в обекта на основните материали и изделия, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя протоколи за одобрение на материали и изделия, съгласно Приложение №4 към договора, като прилага декларации за съответствие придружени с мостри, сертификати, каталози и други документи, доказващи вида, качеството им и техните производители.

5.7. Изпълнителят се задължава да транспортира за собствена сметка демонтираното оборудване до Централен склад на ДП РВД в гр. София.

5.8. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да спазва общите условия на ДП РВД за осигуряване на управление на въздействието върху околната среда (ОкС) - Приложение № 5 към настоящия договор.

5.9. В случаите, когато Изпълнителят ползва подизпълнители, същият поема ангажимент да ги информира за Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци.

5.10. Изпълнителят се задължава стриктно да спазва пропускателния режим и правилата за вътрешния ред в района на обектите.

5.11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора.

5.12. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

5.13. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и трети лица, в резултат на свои и/или на негови служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива) действия или бездействия при или по повод изпълнение на договора.

5.14. Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да предостави копие на същия/те на Възложителя. Копието на договора/ите се представя с придружително писмо в деловодството на Възложителя;

5.15. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

5.17. В случай, че се приема работа, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, работата се приема в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя, като подизпълнителят подписва протокола за тези дейности, за които той отговаря.

5.18. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

5.19. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички появили се недостатъци през гаранционния срок, за които е уведомен от Възложителя съгласно клаузите на договора.

5.20. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.21. Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор.

5.22. При добросъвестно изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

VІ. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него.

6.2. Възложителят има право да откаже приемане на доставка, в случай че Оборудването не отговаря на уговореното в договора.

6.3. Възложителят има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, количествата, етапите на изпълнение, техническите параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6.4. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договорите за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата му.

6.5. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

6.6. Възложителят се задължава да осигури свои представители, които да присъстват при извършване на дейностите по монтаж и приемни изпитания.

6.7. Възложителят има право да възлага допълнително в писмен вид непредвидени СМР, които се изплащат от средствата за непредвидени разходи, включени в цената по т. 4.1.3 от договора.

6.8. Възложителят има право да дава на Изпълнителя допълнителни указания, необходими за изпълнението на договора.

6.9. При констатиране на некачествено изпълнение на СМР, Възложителят има право във всеки момент да спре изпълнението им и да изисква Изпълнителят да ги поправи за своя сметка.

6.10. Възложителят одобрява всички материали, които ще бъдат влагани в строително- ремонтните работи.

6.11. Възложителят има право да избира от отделни доставки и материали мостри.

6.12. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.

6.13. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с охранително-пропускателния режим в ДП РВД.

6.14. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

6.17. Във всички хипотези на т. 6.15. и т. 6.16., Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

6.18. Възложителят не носи отговорност за действията или бездействията на Изпълнителя, неговите служители, работници и подизпълнители (в случай, че ползва такива), в резултат на които са настъпили имуществени и/или неимуществени вреди за други лица вследствие на изпълнение на договора.

VII. Гаранционни срокове

7.1. Гаранционните срокове за изпълнените работи по договора са, както следва:

7.2. Гаранционните срокове по т. 7.1 започват да текат след приемане на изпълнението и подписването на протокола по т. 3.3.2.

7.3. В случай, че в гаранционния срок се открият неизправности по оборудването и/или повреди в изпълнените СМР, Възложителят е длъжен да отправи писмена покана до Изпълнителя за отстраняването им.

7.5. В гаранционните срокове не се включва времето, през което оборудването и/или извършените СМР или част от тях не могат да се ползват по предназначение, поради недостатъци и/или повреди.

7.6. Повреди, причинени от неправилна експлоатация, съхранение или опит за отстраняване на повредите от неупълномощени от Изпълнителя лица, се отстраняват за сметка на Възложителя.

7.7. След изтичане на гаранционния срок на оборудването се съставя протокол между страните, с който се удостоверява приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения за поддръжка на доставеното оборудване.

VIII. Отговорности и неустойки

8.1. В случай на забавено изпълнение от страна на Изпълнителя, той се задължава да заплати на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от крайната цена по т. 4.1. без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % тази цена.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от 20% от размера на забавеното плащане.

8.3. При прекратяване на договора при условията на т. 9.2., освен неустойката по т. 8.1., Изпълнителят е длъжен незабавно да възстанови на Възложителя получените плащания по договора ведно със законната лихва, като Възложителят не дължи на Изпълнителя никакви компенсации и обезщетения.

8.4. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.5. Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер в случаите, в които едностранно прекрати предсрочно договора поради пълно

8.6. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

8.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.8. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина, дължи и законната лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.

IX. Прекратяване на договора

9.1. Настоящият договор се прекратява :

9.1.1. с окончателното изпълнение на задълженията, поети от страните в договора;

9.1.2. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;

9.1.3. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

9.1.4. поръчката не е следвало да бъде възложена на Изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

9.2. Възложителя прекратява договора едностранно, без предизвестие, в случай че се установи, че по отношение на Изпълнителят въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

9.3. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:

9.3.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

9.3.2. от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

9.3.3. от Възложителя без предизвестие в случай на частично или пълно неизпълнение на задълженията за доставка от Изпълнителя с повече от 20 дни;

9.3.4. от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие при открито производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

10.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнението на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс или по електронен път, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени в извънработно време, ще се считат за получени в следващия работен ден.

10.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.

10.5. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

10.6. Неразделна част от този договор e следното приложение:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Xxxxxx Xxxx

Приложение № 4 (към проекта на договор)

Възложител: ДП РВД, ГР. СОФИЯ

Изпълнител: ...........................................................

Обект: „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”

Договор № ....................... 20. г.

ПРОТОКОЛ № ...........

(чертеж, проспект, мостра, декларация за съответствие, сертификат и др.)

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

....................... ............................ (подпис)

Приложение № 5

ОБРАЗЕЦ № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛОЯЛНОСТ

Аз, долуподписаният:

……………………………………., с документ за самоличност № , в качеството си

на:

на ……………………………………., със седалище и адрес на управление,

……………………………………., ЕИК ………………, представлявано от:

……………………………….., , с качеството на:

по Договор № …………………………. / ,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Дата: ..................... Декларатор: ...............................

РАЗДЕЛ XVI – ОБРАЗЦИ

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Образец № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

2. Предлаганият от нас гаранционен срок на предложеното оборудване е ……….

3. Предлаганият от нас гаранционен срок на СМР да е години

4. В случай, че бъда определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка се задължавам след извършения монтаж на оборудването да проведа обучение на 5 (пет) служители от обслужващия персонал на Възложителя за работа с новото оборудване по предварително съгласувана от Възложителя програма.

5. Представляваният от мен участник притежава договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предложеното оборудване или от официални представители, даващ ни право да извършвам продажба, монтаж и сервизна дейност на територията на Република България.

6. Декларираме, че предложеното оборудване е ново, неупотребявано, заводски окомплектовано с оригинални компоненти и включено в продуктовата листа на производителите и произведено не по-рано от м. януари 2018 г.

7. Декларираме, че предложеното оборудване ще бъде придружено с техническа документация и инструкции за експлоатация.

8. Декларираме, че предложеното оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост и вибрации, както и че работят с екологично чист фреон, съгласно Регламент № 1005/2009 на Европейския парламент и притежава CE маркировка.

9. Описание на предложеното оборудване е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, както следва:

10. Описание на предложените дейности са както следва:

11. Техническа информация за предложеното оборудване:

13. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за Изпълнител ще изпълним дейностите по демонтаж (вкл. транспорт на демонтираните съоръжения до склад на EЦ за УВД в гр. София ), доставка и монтаж на предложените климатизатори в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Документацията.

14. В случай, че бъдем определени за изпълнител при сключване на договора ще представим документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и всички други, посочени в документацията за обществената поръчка документи.

15. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, се задължаваме при подписването на договора да представим гаранция за изпълнение на договора, съобразно изискванията на Възложителя, определени в документацията за обществената поръчка.

Образец № 4

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

Приложения:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

I.

II.A

II.Б

III.

IV.

Образец № 5

Образец № 6

ДО

ДП РВД

...........................................

На вниманието на: …………………..

Копие до: …………………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГЛЕД

Уважаеми господа,

Дата: ....................20.... г. С уважение: …………………

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ

„Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”

Декларатори:

За ДП РВД:

*Забележка: Настоящата декларация се подписва в два екземпляра – един за Възложителя и един за съответното заинтересовано лице, извършило огледа.

Образец № 8

I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО - ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ/ DETAILS OF THE PERSON - SUBJECT OF THE VETTING

Настоящ адрес/Current address

адрес/Address

V. ПОЛУЧАВАЛИ ЛИ СТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ИЛИ ЗОНИ,

СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ?

HAVE YOU EVER BEEN GRANTED A WORK PERMIT FOR OTHER STRATEGIC ZONES OF STRATEGIC SITES OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF STRATEGIC ACTIVITIES?

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

ОФЕРТА

Име/Name

Място на раждане/ Place of birth

Гражданство/ citizenship

Постоянен адрес/ Permanent address

(e-mail / факс / адрес)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

6.1. Общи изисквания;

6.2. Лично състояние на участниците;

6.3. Критерии за подбор на участниците и документи за доказване

9.1. Изисквания към документите;

9.2. Описание на документите за участие;

9.3. Подаване и комплектуване на документи и на оферта за участие;

9.4. Приемане на оферти

11.1 Размер и условия на гаранциите за изпълнение на договора;

11.2. Сключване на договор

12.1. Разяснения на условията;

12.2. Обмен на информация

Образец № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) във формат PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка);

Образец № 2 – Опис на представените документи;

Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

Образец № 4 – Ценово предложение

Образец № 5 – Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка; Образец № 6 – Заявление за оглед;

Образец № 7 – Декларация за оглед;

Образец № 8 – Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност.

2.3.1. Гаранционен срок на СМР следва да бъде не по-кратък от 5 (пет) години), считано от датата на подписване на окончателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане на изпълнението на дейностите по договора.

5.1.2. Огледът на обекта е задължителен за всеки от участниците в обществената поръчка. Участник, който не извърши оглед на обекта, на които ще се извършват дейностите по изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от процедурата.

– Xxxxxx Xxxxxxxxx – тел. 02/000 0000; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;

5.1.4. След координиране на огледа по реда на т. 5.1.3. и преди извършване на огледа, всяко заинтересовано лице представя заявление за оглед, съдържащо наименование на заинтересованото лице и списък с трите имена, XXX, адрес, мобилен телефон и длъжност на лицата, които ще участват при огледа на обекта на Възложителя. Заявлението за оглед се изготвя по образец № 6 към документацията и трябва да бъде получено по един от следните начини:

- по електронната поща на лицето за контакти, посочено в обявлението и на лицето/лицата, с което/които е координиран съответния оглед или

- чрез факс на номер 02/980 3864 или

- в деловодството на Възложителя на адреса, посочен в обявлението.

5.1.5. Участникът и лицата, които са участвали при огледа на обекта, нямат право да разпространяват информация, която им е станала известна при и по повод огледа на обекта на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

5.1.6. При огледа представителите на заинтересованите лица и на Възложителя подписват Декларация за извършен оглед и запознаване с обекта, изготвена по Образец № 7 към документацията. Декларацията се подписва в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за съответното заинтересовано лице.

лице:

учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

а) определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка;

б) са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка, когато xxxxxx не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

в) са уговорили срокът на обединението да е най-малко за времето, за което поръчката следва да се изпълнява.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата, когато:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (еЕЕДОП – Образец № 1 към настоящата документация), който се попълва, както следва:

а) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;

б) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;

в) Измама – по чл. 209-213 от НК;

г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;

д) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, чл. 253а, или чл.

е) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или чл. 159а - 159г от

- по т. 6.2.1.1. и т. 6.2.1.2. за присъди за престъпления по чл. 172, чл. 255б и чл. 352 – 353е от НК и

- по т. 6.2.1.5., т. 6.2.1.6. (за обстоятелствата по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ), както и по т. 6.2.1.4. (неравнопоставеност) и т. 6.2.1.7. (конфликт на интереси) от документацията

се попълва в Част ІІІ, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на еЕЕДОП на съответното място.

Забележка: Информация относно наличието на обстоятелства по т. 6.2.1.6. за нарушения по ч л. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на

т руда се представя само, когато нарушенията са извършени след влизането в сила на

Закона за пазарите на финансови инструменти.

Възложителят отстранява и:

Забележки: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ: „Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице“.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ: „Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност“.

Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т.6.2.8.5., т.

6.2.8.7. и т. 6.2.8.9. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на еЕЕДОП. В случай че за участник се прилага някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС, съгласно т. 6.2.8.7. или че по отношение на участник е налице някое от визираните в т. 6.2.8.9. обстоятелства, участникът следва изрично да посочи релевантното за него изключение/обстоятелство.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват писмено Възложителя за всички обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП в 3- дневен срок от настъпването им.

С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участник в процедурата може да бъде лице притежаващо правоспособност (сертификат) за извършване на дейностите съгласно чл. 17б, ал. 1, т. 3 (когато участникът е физическо лице) или по чл. 17б, ал. 2 (когато участникът е юридическо лице) от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и вписано в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5 от ЗЧАВ на Българската браншова камара по машиностроене или в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

„Критерии за подбор“, раздел А „Годност“.

Копие на документ за правоспособност (сертификат) за извършване на дейностите по чл. 17б, ал. 1, т. 3 (за участник физическо лице) или чл. 17б, ал. 2 от ЗЧАВ (за участник юридическо лице), отговарящ на изискванията на чл. 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) №

517/2014, издаден при условията на чл. 10, параграфи 5 и 7 от регламента, и на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуор съдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуор съдържащи парникови газове, издадена от Министъра на околната среда и водите и Министъра на вътрешните работи (по-долу само Наредба № 1/17.02.2017 г. на МОСВ и МВР).

За юридическите лица към документа се представя и списък на персонала от физически лица по чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1/17.02.2017 г. на МОСВ и МВР.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител преди сключването на договора за обществената поръчка и в хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Забележки:

- Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за този член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

- Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

- По отношение на документа (сертификат) за годност/правоспособност, в случай, че участникът притежава документ, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на поръчката, то той следва да започне своевременно процедура по подновяване му в нормативно установения срок.

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.

„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ от eЕЕДОП и попълва в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“ вида и дела (процентно изражение) от поръчката, която възнамерява да възложи на всеки. За всеки подизпълнител се представя отделен еЕЕДОП, в който се посочва информацията по раздел А „Информация за икономическия оператор“ и раздел Б „Информация за представителите на икономическия операторна“ от Част II и цялата Част III „Основания за изключване“ от еЕЕДОП.

В случай, че подизпълнителят ще изпълнява дейности от предмета на поръчката, по отношение на които Възложителят е предвидил критерий/и за подбор, в ЕЕДОПа на подизпълнителя следва да се попълни съответната информация по част IV „Критерии за подбор“ от eЕЕДОП, съобразно вида и дела от поръчката, който подизпълнителят ще изпълнява.

подизпълнители, вида и дела (процентно изражение) от поръчката, който ще възложат на всеки един, ако възнамеряват да използват такива. За всеки подизпълнител се представя отделен eЕЕДОП, в който се посочва информацията по раздел А „Информация за икономическия оператор“ и раздел Б „Информация за представителите на икономическия операторна“ от Част II „Информация за икономическия оператор“ и цялата Част III

„Основания за изключване“. Подизпълнителите попълват съответната информацията по част IV „Критерии за подбор“ от eЕЕДОП, съобразно:

- вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и

- капацитета им, който участникът ще ползва във връзка с поставените критерии за подбор.

6.2.1.6. от Раздел VI, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

8.4. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да

води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Всеки участник трябва да представи следния набор от документи:

Образецът на еЕЕДОП е създаден като е използвана безплатната услуга на Европейската комисия чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия. Електронният вид на Единния европейски документ за обществени поръчки е достъпен във формат PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютьрна обработка) на

електронната страница на ДП РВД, секция „Профил на купувача”, наред с останалата документация за обществената поръчка.

Връзка към системата за еЕЕДОП – xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxx-xxx/xxxxxx?xxxxxxx.

Участникът следва да изтегли от профила на купувача на Възложителя Образец № 1 в XML формат, да го зареди в системата xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxx-xxx/xxxxxx?xxxxxxx и да попълни необходимите данни съгласно поставените изисквания на Възложителя в документацията за обществената поръчка. Попълненият еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Същият се прилага към пакета с документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ оптичен носител.

Забележка: Допълнителна информация, свързана с предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, е налична на адрес: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx0/xxxx/Xxxx/xx/xxxxxxxx/XX0_0000.xxx (Методическо указание на АОП с изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г.).

Забележка:

- Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. Основание за отстраняване са и всички аритметични и технически грешки в ценовото предложение, чието коригиране води до промяна на предложените от участника

цени.

- Адрес: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“

гр. София, бул. „Брюксел“ № 1;

- наименованието на участника, включително и на участниците в обединението (когато е приложимо);

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, както следва:

…………………………………………………………………………………...………………………………….

(наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)

………………………………………………………………………………………………………

(адрес за кореспонденция)

………………….………………………………………………………………………………..……

(лице за контакт, телефон)

……………………………………………………………………………………………………………………

(по възможност - факс и електронен адрес)

за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

До

ДП „Ръководство на въздушното движение“ бул. „Брюксел“ № 1

град София 1540

„Допълнение/Промяна на оферта“ с вх. № “.

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

а) парична сума, преведена по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000;

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образец № 5 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок;

в) оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, със застрахователна сума в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, която трябва да отговаря на следните изисквания:

- да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

- да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок..

11.2.3. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

а) Списък с трите имена на лицата и идентифициращи данни от документа за самоличност (единен граждански номер, номер на лична карта, дата на раждане и адрес на лицето), както и длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява;

б) Свидетелство за съдимост за всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора;

в) Документ за липса на образувани досъдебни или съдебни производства за умишлени престъпления от общ характер (от Национална /окръжна/ следствена служба) за всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора;

г) Удостоверителен документ за липса на психични заболявания за всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора;

д) Въпросник-декларация съгласно Образец № 8 към настоящата документация, попълнен от всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора. В случай че някое от лицата, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката,

не получи разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обекти, определеният за Изпълнител участник трябва в срок до 3 (три) дни от уведомяване за отказа да предложи друго лице, което ще извършва дейностите по изпълнение на договора и да представи съответните данни и документи за него.

(проект)

№........./. 2019 г.

Днес, 2019 г., между:

.................................................................................., регистрирано по фирмено дело № /

............ г. в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление

................... ................................., телефон ...................., xxxx , представлявано от

........................................, наричано по-долу в текста „Изпълнител“, от друга страна,

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение №

………………… г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”, се състави и подписа настоящият договор за следното:

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане доставка и монтаж на 2 (два) броя прецизни климатизатори, всеки с 40 kW мин. хладилна мощност, доставка и монтаж на 2 (два) броя прецизни климатизатори, всеки с 16 kW мин. хладилна мощност, доставка и монтаж на управляващ/и дисплей-контролер/и, демонтаж на 2 (два) броя действащи прецизни климатизатори с 16 kW хладилна мощност, както и проведе обучение на 5 (пет) служители на Възложителя за работа с новото оборудване, съгласно Приложение № 1 – Техническа спецификация и Приложение

№ 2 – Техническо предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

2.1. Срокът за изпълнение на договора е ..................... (......................... с думи) календарни дни (не повече от 80 календарни дни), считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

2.1.1. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т. 3.2. от договора до подписване на протокола по т. 3.3.2.

2.1.2. В случай, че е съставен констативен протокол по т. 3.3.1., срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т.

3.2. от договора до подписване на констативния протокол по т. 3.3.1. и продължава да тече от момента на връчване на протокола на Изпълнителя.

2.1.3. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето за изпълнение на непредвидените допълнително възложени СМР, когато такива са възложени в съответствие с договора.

2.1.4. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето, през което не могат да се извършват СМР поради лоши метеорологични условия, съобразно предписанията на производителя за неблагоприятни условия за монтаж. Дните, в които не се извършват СМР, се отбелязват в двустранно подписан протокол.

3.2. Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за окончателното приключване на дейностите по изпълнение на предмета на договора и готовността за провеждане на 72-часови пробни изпитания в експлоатационни условия на прецизните климатизатори.

3.3.1. Ако при приемане на работата след получаване на уведомителното писмо по т.

3.2. Възложителят установи, че Изпълнителят не е изпълнил качествено и/или в пълен обем дейностите по доставка и СМР в съответствие с договора, съставя констативен протокол за установеното неизпълнение, който се връчва на Изпълнителя.

3.3.2. Изпълнението на договора се приема с двустранно подписан приемателен протокол между страните.

....................... (............................................... с думи) лева без ДДС съответно .......................

(. с думи) лева с включен ДДС, в която са включени:

4.1.1. Цена за доставка на 2 (два) бр. прецизни климатизатори с мин. хладилна мощност 16kW, 2 (два) бр. прецизни климатизатори с мин. хладилна мощност 40kW и (1 (един)

или 2 (два) бр. в зависимост от техническото предложение на участника) управляващ/и дисплей-контролер/и (наричани навсякъде „оборудване“) - .................. (. с

думи) лева с включен ДДС.

4.1.2. Цена за СМР (монтаж на 4 бр. нови прецизни климатизатори и (1 (един)

или 2 (два) в зависимост от техническото предложение на участника) управляващ/и дисплей-контролер/и и връзка на управлението на климатизаторите, контрол и визуализация през изградената BMS за ЕЦ за УВД и демонтаж на 2 бр. действащи стари климатизатора) -

.................. ( с думи) лева с включен ДДС;

4.1.3. Цена на непредвидените СМР – 10% (десет процента) от цената за СМР по т. 4.1.2 с включен ДДС, а именно .................. (. с думи) лева с включен ДДС

само за реално възложени и изпълнени работи.

4.1.3. Цена за обучение на 5 (пет) служители от обслужващия персонал на Възложителя за работа с новото оборудване по предварително съгласувана от Възложителя програма – .................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно .......................

(. с думи) лева с включен ДДС

4.4.1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от цената на договора по т. 4.1.1. и т. 4.1.2. с ДДС в срок до 5 (пет) работни дни след представяне от Изпълнителя на:

а) проформа фактура и

б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово предоставените средства за размера на аванса с ДДС (съгласно образец Приложение № 7. Приложеният към настоящият договор образец на банкова гаранция за авансово плащане е примерен, като предоставеният от избрания за изпълнител участник следва да съдържа всички реквизити на образеца.), със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за доставка, демонтаж и монтаж на Оборудването и извършване на обучението или

- застраховка за обезпечаване на авансово предоставените средства чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, със застрахователна сума за размера на аванса с ДДС и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за доставка, демонтаж и монтаж на Оборудването и извършване на обучението, като застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на полицата.

4.4.1.1. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на плащането, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинална фактура за стойността на извършеното авансово плащане.

4.4.2. Окончателно плащане на действително извършените работи в срок до десет работни дни след подписване на протокола по т. 3.3.2 срещу представена фактура за 100% от стойността по т. 4.1. за реално изпълнените работи, като се приспадне направеното авансово плащане.

4.7.1. Разходните норми за труд и механизация се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове СМР липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя.

4.7.2. Часовите ставки за труд с допълнителните разходи върху труда, определени в Приложение № 3 към договора.

4.7.3. Единичните цени на машиносмените за механизация с включени допълнителни разходи, определени в Приложение № 3 от договора, а ако там липсва подобен вид механизация, те се доказват допълнително.

4.7.4. Разходните норми за материали се определят по УСН. Ако за някои видове работи липсват такива норми се определя временна норма за съответния вид материал, която се одобрява от Възложителя.

4.7.5. Цените на използваните материали се определят по цени без ДДС въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в размер на %.

4.7.6. Върху определената стойност за труд по т. 4.7.2., за материали с включени доставно-складови разходи и за механизация се начислява печалба от %

(. процента).

4.9.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими и протокола по т. 3.3.2.

4.9.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 4.9.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

5.15.1. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.15.2. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.15.1.

5.16. да не разпространява информация, която му е станала известна при и/или по повод изпълнение на договора, като това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива), както и да спазва Общи условия на ДП РВД за осигуряване на сигурността на информацията и защитата на личните данни – Приложение № 6.

6.15. При изпълнение на задълженията за доставка и СМР в съответствие с договореното от страна на Изпълнителя, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване протокола/ите по т. 3.3.2., Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД или

б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за редуциране на размера на застрахователната сума с 60% (шестдесет процента) от първоначалната и стойност, когато гаранцията е представена под формата на застраховка, като останалата част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на Оборудването.

6.16. след изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на доставеното оборудване в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 7.7 за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения за поддръжка на доставеното оборудване, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) да поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

7.1.1. За оборудването месеца (не по-малко от 24 месеца);

7.1.2. За строително-монтажните работи години (не по-малко от 5 години).

7.4. В рамките на гаранционния период, Изпълнителят се задължава да отстрани всички неизправности на доставеното и монтирано оборудване и/или повреди в изпълнените СМР в срок от (не повече от 72 часа) часа от уведомяването на Възложителя.

7.4.1. Работата по отстраняване на повредата трябва да започне в срок, както следва: а) когато уведомлението за повреда е получено до 13:00 часа – в рамките на същия

работен ден;

б) когато уведомлението за повреда е получено след 13:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора от Изпълнителя с повече от 20 (двадесет) дни, или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

8.5.1. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

З а Възложителя: За Изпълнителя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1 адрес: гр. ………….., ул. ..........

лице за контакти: …………………… лице за контакти: ...............

тел. …… тел. ......................................

e-mail: ………………………… e-mail: ..................................

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;

- Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 4 – Протокол за утвърждаване на материали и изделия;

- Приложение № 5 - Общи условия на ДП РВД за осигуряване управлението върху околната среда (ОкС).

- Приложение № 6 - Общи условия на ДП РВД за осигуряване на сигурността на информацията и защитата на личните данни;

- Приложение № 7 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

............................. ............................

Одобрявам:

/......................................./

...................... 20. г.

За утвърждаване на материали и изделия

1. Вид на материала (изделието):................................................................................................

2. Опис на материала (изделието):..............................................................................................

..................................................................................................................................................

Производител:...........................................................................................................................

4. Произведен по:..........................................................................................................................

Доставчик:.................................................................................................................................

6. Материалът (изделието) е представено чрез:.........................................................................

- писмо вх. № ..................... 20..... г. и

.....................................................................................................

7. Основание за утвърждаване на материала - т...... от Договор № .........................20.....

г.

за изпълнение на „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност)

към Договор…………………………………..:

Приложимо	1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
☒	1.1. Настоящото Приложение урежда взаимоотношенията между ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) и ……………………………………………... (Изпълнител), свързани с управление на въздействието върху ОкС, в съответствие с изискванията на клауза 8.1 от EN ISO 14001:2015.
☒	1.2. Настоящото Приложение цели да осигури в максимална степен намаляване на негативния ефект от изпълнение на договора върху ОкС.
☒	1.3. Настоящото Приложение се прилага, доколкото не противоречи на приложимото законодателство.
☒	1.4. Доколкото приложимостта на отделна клауза не е посочена изрично, същата е неприложима по отношение на Договора.
☒	1.5. Нищожността по т. 1.3 и неприложимостта по т. 1.4 на една или повече клаузи от това Приложение не влече нищожност и/или неприложимост на останалите клаузи.
	2. ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, МЕТОДИ ЗА ДОСТЪПВАНЕТО Й И ДОКУМЕНТИРАНЕ
☒	2.1. За целите на изпълнението на Договора, Изпълнителят има право да получава или достъпва следната категория информация на ДП РВД: ☒ общодостъпна – Политика по ОкС на ДП РВД; ☐ за вътрешно ползване (вътрешни документи – процедури, инструкции и правила); ☐ (друго, ако е приложимо).
☒	2.2. Начините за достъп на Изпълнителя до посочените в т. 3.1 документи, са както следва (може да е комбинация от по-долу изброените): ☒ свободен достъп до интернет страницата на ДП РВД; ☒ електронна поща; ☐ осигурен достъп на Изпълнителя до интранет страницата на ДП РВД; ☐ предоставени актуални неконтролируеми хартиени копия; ☐ (друго, ако е приложимо).
☐	2.3. В срок не по късно от 10 календарни дни, считано от влизането на Договора в сила, отговорното лице, от страна на Изпълнителя, следва да осигури запознаване на служителите, които ще участват в изпълнението на съответните дейности, предмет на Договора, с посочените в т. 3.1 документи, срещу подпис. Копие на протокола от проведения инструктаж следва да бъде предаден на отговорника за изпълнение на Договора, от страна на Възложителя.
	3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

☐	3.1. В хода на изпълнение на Договора, Страните се задължават да спазват в допълнение към изискванията на приложимото законодателство, по отношение опазване на ОкС, действащите в предприятието документи, съдържащи правила за управление на въздействието върху ОкС, приложими за предмета на Договора, както следва: 3.1.1 Политика по ОкС на ДП РВД .; 3.1.2 ……………………………………………………….. (Посочват се конкретни документи, които предметът на Договора изисква да се прилагат, обхващащи посочените в т.2.1 категории.)
	4. ОТГОВОРНОСТИ
☒	4.1. Изпълнителят, за периода на изпълнение на предмета на Договора, е длъжен да поддържа актуален/действащ: ☐ разрешителен документ за управление на отпадъците, съгласно чл. 35 от ЗУО; ☐ договор с лицензирана/сертифицирана фирма, съгласно изискванията на …………………………… (напр. Закон за управление на отпадъците, ISO 17025 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, и др.), за изпълнение на част от възложените дейности; ☐ сертификат за внедрена система за управление на ОкС, в съответствие с изискванията на ISO 14001 или еквивалентен; ☐ лиценз за извършване на …………………… (посочва се вида услуга – напр. осигуряването на пожарна безопасност, монтаж и поддръжка на климатични системи и др.), съгласно изискванията на ; ☒ документ за правоспособност (сертификат), на основание чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), съгласно изискванията на чл. 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 517/2014, издаден при условията на чл. 10, параграфи 5 и 7 от регламента (друго, ако е приложимо). Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя копие от посочения/те документ/и, заверено/и за вярно с оригинала.
☒	4.2. Изпълнителят е длъжен да разполага с: ☒ необходимия персонал, който отговаря на специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС и да притежава необходимата правоспособност и квалификация за извършване на услугите, предмет на Договора, свързани с управление на въздействието върху ОкС; ☒ съответния технически ресурс (оборудване, инструменти и др.), съгласно специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС.
☐	4.3. Изпълнителят е длъжен да: ☐ събира, транспортира и депонира образуваните отпадъци: ……………………… (тонеркасети, акумулаторни батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), утайка от каломаслоуловителя, нефтопродукти или др.), с код на отпадъка ……………, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (посочва се утвърдения за ДП РВД, в зависимост от обекта, код на отпадъка); ☐ изготви и предостави за подпис от Възложителя приемо- предавателен протокол за вида, по съответния код, обект на Договора

	и количеството на взетия отпадък, в срок до 5 календарни дни от извозването; ☐ води на строителния обект транспортен дневник за образуваните и предадени строителни отпадъци, като определи конкретен свой служител за отговорник; ☐ предостави на Възложителя копие от първичните счетоводни и др. документи, доказващи законосъобразното управление отпадъците; ☐ осигури безвъзмездно, за срока на изпълнение на Договора, необходимите по вид и обем съдове за събиране на отпадъци.
☒	4.4. Изпълнителят отговаря за всяко нарушаване на нормативно изискване и/или замърсяване на ОкС, причинено в резултат на свои действия или бездействия и/или действия или бездействия на негови служители/подизпълнители и отстранява вредите от същите за своя сметка.
☐	4.5. Изпълнителят на СМР се задължава да: 4.5.1. изготви и изпълнява План за управление на строителните отпадъци, в изпълнение на разпоредбите и спецификата на чл. 11 и чл. 40 от ЗУО, както и в съответствие с изискванията на чл.8 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 4.5.2. изготви отчет за изпълнение на плана за управление на СО, в съответствие с чл. 9 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 4.5.3. предостави на отговорника по Договора, от страна на Възложителя, копие на отчета по т.4.5.2.
☐	4.6. Изпълнителят на СМР/ремонтни дейности се задължава да осигури събирането, транспортирането и третирането на генерираните от дейността му строителни отпадъци, в съответствие с изискванията на чл.чл. 8 и 10 от ЗУО, както и с изискванията на подзаконовите му актове.
	5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
☒	5.1. Изпълнителят се задължава при възникване на извънредна ситуация, при изпълнение на дейности, свързани с предмета на договора (напр. разлив на химикали/гориво-смазочни материали, пожар и др.), която ще доведе до неблагоприятно въздействие върху околната среда, незабавно да предприеме съответните действия за отстраняване на причините и смекчаване на последствията. След овладяване на възникналата ситуация, Изпълнителят се задължава писменно да информира Възложителя и опише предприетите действия.
	6. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ
☒	6.1. Изпълнителят или неговите подизпълнители се задължават да доставят продукти/услуги, които не увреждат ОкС или стриктно следят за управление на тяхното въздействие върху ОкС, съгласно специфичните изисквания на обществената поръчка.
☐	6.2. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя информационни листове за безопасност (ИЛБ), за доставените продукти.
	7. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
☐	7.1. При приемането на обект, след извършени СМР/ремонтни дейности, в приемателния протокол се вписват и проверените обстоятелства, по отношение изискванията за опазване на ОкС и управление на генерираните отпадъци, и се описват предоставените от Изпълнителя копия на първичните счетоводни и др. документи, съгласно посочените в чл.9, ал. 1

	и ал. 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, доказващи законосъобразното управление на генерираните в процеса на изпълнение на Договора строителни отпадъци (транспортен дневник, кантарни бележки, приемо- предавателни протоколи и др.).
	8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
☒	8.1. Настоящото Приложение е приложимо както по отношение на Изпълнителя, така и по отношение на неговите подизпълнители, в рамките на обхвата на дейностите, изпълнявани от последните.
☒	8.2. Изменението на изисквания по отношение на опазване на ОкС и управлението на отпадъците се осъществява при необходимост по общия ред за изменение на Договора и при спазване на приложимото законодателство.
☒	8.3. Всички спорове между страните по отношение на управлението на въздействието върху ОкС при изпълнението на предмета на Договора се разрешават по начина, указан в последния.

Приложение № 6 към Договор…………………………………..:

ПРИЛОЖИМО	1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
☒	1.1. Настоящото Приложение урежда взаимоотношенията между ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) и ……………………………………………... (Изпълнител), свързани със сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на точка А.15 от ISO/IEC 27001:2013.
☒	1.2. Настоящото Приложение цели да осигури защита на информационните активи на ДП РВД, които са достъпни за Изпълнителя.
☒	1.3. Настоящото Приложение урежда и взаимоотношенията между ДП РВД и Изпълнителя, свързани със защитата на личните данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
☒	1.4.Настоящото Приложение се прилага, доколкото не противоречи на приложимото законодателство.
☒	1.5. Доколкото приложимостта на отделна клауза не е посочена изрично, същата е неприложима по отношение на Договора.
☒	1.6. Нищожността по т. 1.4 и неприложимостта по т. 1.5 на една или повече клаузи от това Приложение, не влече нищожност и/или неприложимост на останалите клаузи.
☒	1.7. Настоящото Приложение е приложимо както по отношение на Изпълнителя, така и по отношение на неговите подизпълнители и/или поддоставчици, в рамките на обхвата на дейностите изпълнявани от последните.
☐	2. ОПИСАНИЕ НА ДОСТЪПВАНЕТО Й	ИНФОРМАЦИЯТА	И	МЕТОДИ	ЗА
☐	2.1. За целите на изпълнението на Договора, Изпълнителят има право да получава или достъпва следната категория информация на ДП РВД: (Посочва се категорията, съгласно СУСИ „Управление на активите, класификация на информацията и работа с информационни носители“ и се прецизира вида на информацията) ☐ общодостъпна ☐ за вътрешно ползване (… ) ☐ за ограничено ползване (… )
☐	2.2. В срок не по късно от …….. (дни) считано от влизането на Договора в сила, Страните се задължават да съгласуват Схемата за категоризиране на ДП РВД с тази на Изпълнителя, като приоритет при съгласуването има схемата на ДП РВД.
☐	2.3. Методите за обмяна на информацията между ДП РВД и Изпълнителя са както следва:

електронна поща;

☐ споделено пространство от инфраструктурата на Изпълнителя;

☐ споделено пространство от инфраструктурата на ДП РВД;

☐ криптиран външен носител;

☐ криптирани файлове по електронна поща с (описва се

начина за криптиране, xxxx. 0-xxx, AS256), паролата се изпраща по отделен канал;

☐ (друго, ако е приложимо)

☐

2.4. Методи за достъп до информационни активи на ДП РВД от Изпълнителя са както следва (може да е комбинация от по-долу изброените):

☐ достъп на място до системи от неоперативния сегмент на мрежата;

☐ достъп на място до системи от оперативния сегмент на мрежата;

☐ осъществяване на отдалечена сесия чрез VPN за първоначално конфигуриране и настройване на системата за период от календарни

дни;

☐ по време на гаранционната поддръжка, осъществяване на достъп чрез Webex или Skype for Business/Lync под контрол на отговорния служител от ДП РВД, за отстраняване на технически откази и решаване на

проблеми. В този случай сесията може да бъде записвана от отговорния ДП РВД.

☐

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

☐

3.1. В хода на изпълнение на Договора, Страните се задължават да изпълняват стриктно изискванията на приложимото законодателство по отношение на защитата на информацията, включително и за защита на личните данни и правата

на интелектуалната собственост.

☐

3.2. В частност, при изпълнение на договорните си задължения Изпълнителят следва стриктно да прилага следните документи:

3.2.1. ………………………………..

3.2.2. ………………………………..

(Посочват се конкретни документи, различни от нормативни актове, които предметът на Договора изисква да бъдат прилагат)

☐

3.3. Софтуерът трябва да притежава следният сертификат за оценка на ниво на надеждност (Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL)):

☐ EAL 2 или по-висок;

☐ EAL 3 или по-висок;

☐ EAL …

☐

4. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

☐

4.1. Изпълнителят приема за производствена и търговска тайна на ДП РВД пълният обем от информация и/или данни предоставени или узнати при и по

повод изпълнението на Договора.

☐

4.2. Изпълнителят се задължава да не уврежда и да не създава опасност от увреждане на сигурността на информацията на ДП РВД и се задължава да

използва производствените и търговски тайни по т. 4.1., единствено за изпълнение на задълженията му по Договора.

☐

4.3. Изпълнителят има право да предоставя информацията по т. 4.1. само на трети лица (подизпълнители, поддоставчици), пряко ангажирани с изпълнението на договора, освен в случаите когато задълженията за това предоставяне

произтичат от закон или друг нормативен акт.

☐

4.4. За гарантиране изпълнението на задълженията си по тази т. 4, в срок до 3

(три) дни, считано от датата на влизане на Договора в сила, Изпълнителят се

задължава да предостави на ДП РВД списък на партньорите, служителите и лицата за контакт по отношение на сигурността на информацията, придружен от саморъчно попълнени и подписани Декларации за конфиденциалност (съгласно Oбразец № 1), от всички физически лица, които ще имат, или на които ще бъде

предоставен достъп до информацията по т. 4.1.

☐

4.5. Изменения на списъка по т. 4.4. се осъществяват по реда на този раздел.

☐

4.6. В зависимост от категорията информация по т. 2.1. ДП РВД има право да изисква допълнителни документи удостоверяващи правото на лицата да имат достъп и ползват информацията по т. 4.1

☐

4.7. ДП РВД има право да извършва проверка на документи и да отказва

писмено на Изпълнителя достъп до информацията по т. 4.1.

☐

4.8. ДП РВД има право без предварително уведомление да отнеме правото на достъп до информация по т. 4.1. на всяко лице, което:

4.8.1. е нарушило клаузите на Договора, свързани със сигурността на информацията;

4.8.2. е предизвикало или създало опасност за възникване на инцидент, свързан със сигурността на информацията на ДП РВД;

4.8.3. е изгубило право, необходимо за предоставяне на информация.

☐

4.9. В случаите по т. 4.7. и т. 4.8. Изпълнителят се задължава в срок до 3 (три) дни, считано от получаване на отказа или уведомлението за отнето право, да предложи друго лице, отговарящо на нормативните изисквания и/или

критериите на ДП РВД.

☐

4.10. Изпълнителят се задължава да не извършва действия и да не прави

изявления, които биха увредили доброто име и търговския престиж на ДП РВД.

☐

4.11. Изпълнителят се задължава да пази информацията по т. 4.1. в тайна за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане на Договора в сила,

като по отношение на физическите лица, този срок се прилага включително и след прекратяване на трудовите или договорните им отношения с Изпълнителя.

☐

4.12. При придобиване на информационни системи, които мониторират/одитират други инфраструктурни компоненти от инфраструктурата на ДП РВД, Изпълнителят се задължава да предостави на ДП РВД декларация от съответния производител, че предложения програмен продукт не съдържа нерегламентирани средства за събиране и препредаване на

конфиденциална информация, (т.нар. „backdoor“ механизъм)

☐

4.13. При тестове за откриване на уязвимости (пен тестове) от страна на доставчика, се описва процедура за почистване след тестовете, описваща къде ще се съхранява придобитата по време на тестовете информация, как ще бъде унищожена след тестовете, как системите ще бъдат възстановени до нивото преди теста (премахване на тестови акаунти, връщане към първоначални

конфигурации и др.).

☐

4.14. Задълженията на Изпълнителя по тази т. 4 се отнасят в пълен обем и за

неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители.

☐

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

☐

5.1. Изпълнителят има право да използва предоставената или достъпвана

информация на ДП РВД единствено за цeлите на изпълнението на договора.

☐

5.2. Изпълнителят няма право да предоставя на трети лица предоставената или достъпвана информация на ДП РВД, освен в случаите, когато е длъжен да направи това по силата на нормативен акт или решение на компетентен орган. В

тези случаи, Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно ДП РВД.

☐

5.3. Извън описаните в предходната точка случаи, освен ако не е уговорено предварително, Изпълнителят има право да предоставя на трети лица предоставената или достъпвана информация на ДП РВД само с писменото

разрешение на ДП РВД.

☐

5.4. Всяко използване на информацията на ДП РВД, различно от уговореното

тук или в Договора, е недопустимо.

☐

5.5. Задълженията на Изпълнителя по тази т. 5 се отнасят в пълен обем и за

неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители.

☐

6. МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ И ОДИТ

☐

6.1. ДП РВД има право да контролира по всяко време и да осъществява периодичен и инцидентен мониторинг на използването или достъпването на информацията от страна на Изпълнителя, неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители, както и да води дневници за това,

включително и електронни.

☐

6.2. За целите на контрола на използването на информацията ДП РВД има

право да извършва периодичен и инцидентен одит на Изпълнителя.

☐

6.3. За целите на одита, ДП РВД определя едно или повече лица, отговорни за

осъществяването му и информира Изпълнителя за това.

☐

6.4. ДП РВД се задължава да пази като производствената и търговска тайна на Изпълнителя пълният обем от информация и/или данни предоставени или узнати при и по повод осъществяването на одита. За тази цел, лицата по т. 6.3. подписват

декларация, съгласно Образец №2.

☐

6.5. Изпълнителят, неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители, се задължават да съдействат на лицата по т. 6.3 за изпълнение на поставените им задачи и да не възпрепятстват по какъвто

и да било начин осъществяването на мониторинг и одити.

☐

6.6. ДП РВД информира писмено Изпълнителя за резултатите от мониторинга и/или одита и при необходимост предоставя на последния предписания за

отстраняване на констатирани нередности.

☐

6.7. Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстранява всички

нередности в срока, посочен от ДП РВД в съответните предписания по т. 6.6.

☐

6.8. Задълженията на Изпълнителя по тази т. 6 се отнасят в пълен обем и за неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните

служители.

☐

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНЦИДЕНТИ

☐

7.1. Изпълнителят е длъжен през целия срок на договора да поддържа и

съгласува с ДП РВД план за управление на инциденти, свързани със сигурността на информацията (включително технически откази).

☐

7.2. Изпълнителят се задължава при установяване, поискване от ДП РВД, или периодично при условията съгласувани в плана по т. 7.1., да докладва на последния за предполагаема и/или установена слабост в сигурността на достъпвани системи на ДП РВД и предоставяни услуги на последния, в това число, но не само:

☐ Неоторизиран достъп до системи;

☐ Компрометирана информация;

☐ Нарушаване на интегритета на информацията;

☐ Невъзможност за предаване или обработка на информация;

☐ Технически откази.

☐

7.3. Планът по т. 7.1. съдържа мерки и процедури за предотвратяване,

докладване и отстраняване на последиците от инциденти, свързани със

сигурността на информацията, както и мерки за съхраняване на интегритета,

наличността и конфиденциалността на информацията.

☐

7.4. Изпълнението на плана по т. 7.1., включително и действията по отстраняване на последиците от инциденти/технически откази, за които

Изпълнителят отговаря е за сметка на последния.

☐

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

☐

8.1. Изпълнителят, неговите подизпълнители и поддоставчици се задължават да спазват стриктно изискванията за сигурност на информацията, които се прилагат при придобиването от ДП РВД на продукт или услуга на информационни и комуникационни технологии, посочени в съответните

технически приложения към Договора.

☐

8.2. При закупуване на компоненти от лица, различни от Изпълнителя, планът по т. 7.1. включва описание и на всички практики за сигурност по веригата на

доставки.

☐

8.3. Доказването на съответствието на продуктите или услугите на информационни и комуникационни технологии с изискванията за сигурност се осъществява при приемане на изпълнението на Договора, съгласно указаните в

същия методи.

☐

8.4. ДП РВД има право по реда на Раздел 6 да контролира по всяко време и да осъществява периодичен и инцидентен мониторинг на съответствието на продуктите или услугите на информационни и комуникационни технологии с

изискванията за сигурност.

☐

8.5. В срок указан в договора, Изпълнителят се задължава да предостави на ДП РВД списък на компонентите на продуктите на информационни и комуникационни технологии, които са критични за поддържането на

функционалността им

☐

8.6. Изпълнителят се задължава да предоставя на ДП РВД възможност за

проследяване на произхода на критичните компоненти по т. 8.5. по веригата на доставки.

☐

8.7. Изпълнителят се задължава да осигурява наличност на критичните за

осигуряване на жизнения цикъл на продуктите на информационни и комуникационни технологии компоненти, за сроковете, посочени в Договора.

☐

8.8. Изпълнителят задължава да осигурява спазването на изискванията на ДП

РВД по този раздел по веригата на доставките.

☐

9. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

☐

9.1. ДП РВД има право да осъществява текущ и нерегулярен мониторинг на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по отношение на

информационната сигурност, през целия жизнен цикъл на взаимоотношенията с последния.

☐

9.2. Планът по т. 7.1 съдържа процес за докладване и управление на инциденти със сигурността на информацията (нарушаване на цялостност, интегритет, наличност) или докладване на технически откази на доставената система

(софтуер/хардуер).

☐

9.3. Процесът по т. 9.2. осигурява:

☐ наблюдение на нивата на предоставяне на услугата за целите на проверка на изпълнението на Договора от доставчика, спрямо ключовите индикатори на изпълнението заложени от ДП РВД;

☐ преглед на докладите за изпълнение на услугата и периодични срещи за оценка на изпълнението;

☐ процес за отстраняване на идентифицирани проблеми;

☐ процес за управление на промени;

☐ преглед на аспектите на сигурността на информацията по веригата на доставките;

☐ осигуряване на непрекъснатостта на услугата.

☐

9.4. Освен чрез плана по т. 7.1., ДП РВД има право по реда на Раздел 6 да одитира Изпълнителя по отношение на недостатъци при предоставяне на услугата и инциденти със сигурността на информацията на Изпълнителя, което може да включва преглед записите на събития, оперативни проблеми, откази,

проследяване на неизправности и откази и други недостатъци при предоставяне на услугата.

☐

10. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

☐

10.1. При приключване на отношенията с Изпълнителя, независимо от причините за това, ДП РВД незабавно прекратява достъпа на доставчика до информация, до помещения или информационни активи

☐

10.2. В срок не по късно от три работни дни, считано от датата на приемане на окончателното изпълнение на Договора, доставчикът е длъжен да

☐ върне или

☐ върне подлежащата на връщане и унищожи неподлежащата на връщане информация, предоставена при и по повод на изпълнението на Договора.

☐

11. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА И САНКЦИИ

☐

11.1. Изпълнителят носи отговорност за сигурността на информацията получена от ДП РВД при изпълнение на задълженията му или по друг повод, независимо от това дали ДП РВД или трето лице е собственик на тази

информация.

☐

11.2. Изпълнителят е длъжен да поправи всички вреди, нанесени на ДП РВД

и/или на трети лица, възникнали при и по повод на изпълнението на този Договор.

☐

11.3. Независимо от т. 11.2, Изпълнителят подлежи на санкции съгласно

уговореното в Договора.

☐

11.4. Изпълнителят е солидарно отговорен за действията и/или бездействията на своите служители, подизпълнители, поддоставчици или служители на последните свързани със сигурността на информацията, получена от ДП РВД, независимо от това дали ДП РВД или трето лице е собственик на тази

информация.

☒

12. ОТГОВОРНОСТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ

☐

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

☒

12.1. За срока на договора, Възложителят (в качеството си на администратор на лични данни) предоставя на Изпълнителя (в качеството си на обработващ) следните категории лични данни на своите служители и/или за трети лица, а именно:

☒ Имена;

☐ ЕГН;

☐ Постоянен адрес;

☒други индивидуализиращи данни по договора

☒

12.2. Данните по т. 12.1.се предоставят единствено с цел изпълнение на предмета на договора.

☒

12.3. Изпълнителят по настоящия договор, като обработващ лични данни,

предоставени от Възложителя, се задължава:

☒ 12.3.1. при обработването на личните данни да действа само въз основа на писмените указания на Възложителя, освен ако законът не изисква друго;

☒ 12.3.2. да гарантира, че обработва предоставените лични данни в условията на пълна конфиденциалност;

☒ 12.3.3. да предприеме подходящи технологични и организационни мерки, за да гарантира сигурността на обработваните данни;

☒ 12.3.4. да възлага обработването на личните данни на други обработващи само след изричното писмено съгласие от страна на Възложителя;

☒ 12.3.5. да съдейства на Възложителя при осигуряване на възможност за упражняване правата на субектите на лични данни, като право на достъп, информация, коригиране, възражение, изтриване и др.;

☒ 12.3.6. да съдейства на Възложителя за изпълнение на задълженията му, свързани с осигуряване сигурността на обработката, уведомяването при нарушение на сигурността, изготвянето на оценки на въздействието върху защитата на данните;

☒ 12.3.7. да изтрие или предостави всички лични данни на Възложителя при прекратяване на договора или когато данните бъдат заличени при Възложителя;

☒ 12.3.8. в случай на проверка от надзорните органи, да предостави на Възложителя цялостна и пълна информация, необходима за доказване на съответствието със законовите изисквания по отношение на защитата на лични данни;

☒ 12.3.9. в случай на констатирано нарушение на сигурността

/инцидент/ на лични данни, което води до разкриване, унищожаване, подмяна, недостъпност или незаконна обработка да уведоми в срок от 72 часа компетентния надзорен орган и Длъжностното лице по защита

на данните на Възложителя.

☒

12.4. Изпълнителят по настоящия договор се задължава да поддържа регистър

на дейностите по обработване, както и при нужда да осигури длъжностно лице по защита на личните данни.

☒

12.5. Изпълнителят носи пълна отговорност в случай на неизпълнение на

задълженията си като обработващ лични данни или при неспазване вменените му задължения от страна на Възложителя.

☒

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

☒

12.6. За срока на договора, Изпълнителят предоставя на Възложителя следните категории лични данни на своите служители, включително подизпълнители, а именно:

☒ Имена;

☒ ЕГН;

☒ Лични данни, съдържащи се в автобиографии;

☒ Лични данни съдържащи се в дипломи за висше образование;

☒ Лични данни, съдържащи се в свидетелства за съдимост;

☒ Лични данни, съдържащи се в свидетелства за психично здраве;

☒ Лични данни, съдържащи се в удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и

повдигнати обвинения по реда на чл.147, ал.1, т.1, б.“г“ от Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;

☒ Лични данни, съдържащи се в попълнени въпросници във връзка с проучване и издаване на разрешение за работа в стратегически зони;

☐ ………………….

☒

12.7. Данните по т. 12.6.се събират единствено с цел изпълнение на предмета на

договора.

☒

12.8. Данните, част от досието на обществената поръчка се съхраняват в рамките на 5 години след приключване на изпълнението на договора и

преминал одит.

☒

12.9. Данните, които се събират във връзка с проучване и издаване на

разрешение за работа в стратегически зони се съхраняват в срок от 5 години.

☒

12.10. Данните, които не влизат в категориите, описани в т.12.8 и т. 12.9 се

съхраняват в рамките на сроковете определени в договора.

☒

12.11. Възложителят по настоящия договор, като обработващ лични данни, предоставени от Изпълнителя, се задължава:

☒ 12.11.1. при обработването на личните данни да действа само въз основа на писмените указания на Изпълнителя, освен ако законът не изисква друго;

☒ 12.11.2. да гарантира, че обработва предоставените лични данни в условията на пълна конфиденциалност;

☒ 12.11.3. да предприеме подходящи технологични и организационни мерки, за да гарантира сигурността на обработваните данни;

☒ 12.11.4. да съдейства на Изпълнителя при осигуряване на възможност за упражняване правата на субектите на лични данни, като право на достъп, информация, коригиране, възражение, изтриване и др.;

☒ 12.11.5. да съдейства на Изпълнителя за изпълнение на задълженията му, свързани с осигуряване сигурността на обработката, уведомяването при нарушение на сигурността, изготвянето на оценки на въздействието върху защитата на данните;

☒ 12.11.6. да изтрие/унищожи по сигурен начин всички лични данни на Изпълнителя в сроковете дефинирани в договора и/или в т.12.8 и 12.9.

☒ 12.11.7. в случай на констатирано нарушение на сигурността

/инцидент/ на лични данни, което води до разкриване, унищожаване, подмяна, недостъпност или незаконна обработка, да уведоми в срок от

72 часа компетентния надзорен орган и Длъжностното лице по защита на данните на Изпълнителя.

☒

12.12. Възложителят по настоящия договор при необходимост осигурява

длъжностно лице по защита на личните данни предоставени от Изпълнителя.

☒

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

☒

13.1. Изменението на изисквания по отношение на сигурността на информацията на Договора се осъществява при необходимост по начина, указан

в същия и при спазване на приложимото законодателство.

☒

13.2. Всички спорове между страните по отношение на сигурността на

информацията се разрешават по начина, указан в Договора.

 представляващ

 служител

 Изпълнител (Доставчик)

 Подизпълнител

 Поддоставчик

1. Приемам за производствена и търговска тайна на ДП „Ръководство на въздушното движение” пълният обем от информация и/или данни (в писмена, електронна или устна форма) предоставени ми или узнати по Договора.

2. За да не създам опасност от увреждане на стопанските интереси на страните ще използвам производствените и търговски тайни по т. 1, които съм узнал/а по силата на договорните си отношения с ДП „Ръководство на въздушното движение” или Изпълнителя на договора, единствено за изпълнение на поставените ми задачи и няма да ги разгласявам пред трети лица, освен в случаите когато задълженията за това произтичат от закон или друг нормативен акт.

3. След изпълнение на поставените ми задачи ще върна цялата предоставена информация и/или данни, без да задържам копия на същите, независимо от формата им.

4. Ще пазя производствените и търговски тайни по т. 1, за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на настоящата Декларация, включително и след прекратяване на трудовите или договорните ми отношения с юридическото лице посочено в тази декларация.

5. Няма да извършвам действия и няма да правя изявления, с които бих увредил доброто име и търговския престиж на ДП „Ръководство на въздушното движение”.

(подпис)

Приложение № 7 към Договор…………………………………..:

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	„Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, 20% (двадесет процента) от цената на договора с ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	< ДАТА на валидност: 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за доставка, монтаж и демонаж на Оборудването и провеждане на обучението
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото се задължаваме да гарантираме безусловно и неотменяемо изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искането за плащане може да бъде представено и чрез съобщение по SWIFT. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА	<подпис и печат >

Образец № 2

№	Наименование на документа	Вид на документа (оригинал или заверено копие)
1.
2.
3.
4.
5.

Дата: ….....................

………………................................................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(наименование на участника)

От участник: ………………………………......................................................................

(посочва се наименованието на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващо лице и данни за кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД” правим следното обвързващо предложение:

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да изпълним поръчката в срок до ...................(........................ с думи) календарни дни (не по-дълъг от 80 (осемдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

(с думи ........................., но не по-малко от 24) месеца от датата на подписване на приемо- предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на задълженията по договора.

2.1. Гаранционното обслужване ще включва и отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на предложеното оборудване и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

2.2. Предлаганият от нас срок за отстраняване на възникнала повреда на предложеното оборудване в рамките на гаранционния срок е …….... (с думи не

повече от 72 часа) часа от получаването на уведомлението за повредата.

2.2.1. Работата по отстраняване на повредата ще започне в срок, както следва:

- когато уведомлението за повреда е получено до 13:00 часа – в рамките на същия работен ден;

- когато уведомлението за повреда е получено след 13:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

(. с думи) (не по-кратък от 5 (пет) години), считано от датата на подписване на

окончателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане на изпълнението на дейностите по договора.

№

Вид оборудване

Марка/модел и производител на предлаганите прецизни климатизатори

попълва се от участника

Мярка

Количест во

Доставка на прецизен климатизатор с мин. хладилна мощност 16 kW; засмукване

отгоре - подаване отдолу

бр.

Доставка на прецизен климатизатор с мин. хладилна мощност 40 kW; засмукване

отгоре - подаване отдолу

бр.

Доставка на съвместим/и с предлаганите прецизни климатизатори управляващ/и дисплей-контролер/и, позволяващ/и работа им в една обща група или в две групи по два климатизатора, както и визуализация на нормален режим на работа, звукова и светлинна индикация за аларми и предупреждения, следене и запис на работните параметри и архивиране на минали събития.

бр.

1 или 2*

*Участникът следва да укаже дали предлага 1 (един) брой управляващ дисплей- контролер, позволяващ работа на предложените прецизни климатизатори в една обща група или предлага 2 (два) броя управляващи дисплей-контролери, позволяващи работа на предложените прецизни климатизатори в две групи по два климатизатора.

№	Вид дейност	Мярка	Количест во
1	Монтаж на доставения прецизен климатизатор с мин. хладилна мощност 16 kW	бр.	2
2	Демонтаж на прецизен климатизатор с мин. хладилна мощност 16 kW	бр.	2
3	Монтаж на доставения прецизен климатизатор с мин. хладилна мощност 40 kW	бр.	2

Монтаж на доставения управляващ дисплей-контролер в група с доставените прецизни климатизатори, като се осигури визуализация на нормален режим на работа, звукова и светлинна индикация за аларми и предупреждения, следене и запис на работните параметри и архивиране на минали събития, както и осъществяване на връзка на управлението на климатизаторите с контрол и визуализация през изградената BMS за ЕЦ за УВД.

бр.

1 или 2*

Обучение на 5 (пет) служители от обслужващия персонал на Възложителя за работа с новото оборудване по предварително съгласувана от Възложителя програма.

бр.

** Участникът следва да избере относимото, в зависимост от това дали предлага управлението на предложените прецизни климатизатори да се извършва с един или два броя управляващи дисплей-контролер.

11.1. Техническа информация за предложеното от нас оборудване е достъпна на следния интернет адрес: ……………………………………. (посочва се точна препратка (линк) към официалния сайт на производителя на предложеното оборудване, където се съдържа техническата информация за тях).

И / ИЛИ

11.2. Представяме следните документи, съдържащи техническа информация за предложените от нас климатизатори - каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали на производителя, протоколи от изпитване на предложените климатизатори от лаборатории за изпитване или други документи (документите, които са на чужд език се представят придружени от превод на български език).

Приложение № 1 – Оторизиращ документ съгласно т. 5 по-горе;

(копие от договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предложените климатизатори или от негови официални представители, даващ ни право за извършване продажба, монтаж и сервизна дейност на територията на Република България. (с надпис “Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

Дата: …....................

………………................................................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(наименование на участника)

Подписаният ............................................................................................................, XXX

............................, л.к. № ................................, изд. от МВР, гр. на

........................ г., в качеството си на ............................................................ на участника

..............................................................................., с XXX , представям на

Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката, определена в съответствие с приложената Количествено-стойностна сметка (КСС) - Приложение №1, е

……………………........................ (............................................... с думи) лева без ДДС

съответно ....................... (..................................... с думи) лева с включен ДДС, в която са включени:

1.1. Цена за доставка на 2 (два) бр. прецизни климатизатори с мин. хладилна мощност 16kW, 2 (два) бр. прецизни климатизатори с мин. хладилна мощност 40kW и (1 (един)

или 2 (два) бр. в зависимост от техническото предложение на участника) управляващ/и дисплей-контролер/и – .................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно

....................... ( с думи) лева с включен ДДС;

1.2. Цена за СМР (монтаж на 4 бр. нови прецизни климатизатори, (1 (един) или

2 (два) в зависимост от техническото предложение на участника) управляващ/и дисплей-

контролер/и и връзка на управлението на климатизаторите, контрол и визуализация през изградената BMS за ЕЦ за УВД и демонтаж на 2 бр. действащи стари климатизатори) –

.................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно .......................

(. с думи) лева с включен ДДС;

1.3. Цена на непредвидените СМР - 10 % (десет процента) от цената за СМР по т. 1.2, а именно .................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно .......................

(. с думи) лева с включен ДДС;

1.4. Цена за обучение на 5 (пет) служители от обслужващия персонал на Възложителя за работа с новото оборудване по предварително съгласувана от Възложителя програма –

.................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно .......................

(. с думи) лева с включен ДДС.

2. Ценообразуването на непредвидените СМР се извършва по цените, посочени в Количествено-стойностна сметка. В случай, че в нея липсват подобни цени, ценообразуването ще се извършва по следния начин:

а) разходните норми за труд и механизация се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове СМР липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя;

б) часова ставка за труд с допълнителните разходи върху труда – …………………

лева на час без ДДС, съответно лева на час с ДДС;

в) часова ставка за механизация с включени допълнителни разходи – …………………

лева на машиносмяна без ДДС, съответно …............... лева на машиносмяна с ДДС (ако участникът предвижда повече от един тип механизация за изпълнение на поръчката, предлага съответни цени за всеки тип механизация);

г) цените на използваните материали се определят по цени без ДДС въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в размер на %

(. процента);

д) върху определената стойност за труд, за материали с включени доставно- складовите разходи и за механизация се начислява печалба от .......... % (.....................

процента).

Общата цена по т. 1. за изпълнение на поръчката включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, включително всички данъци, такси, акцизи, печалба и е валидна за срока за изпълнение на договора.

№ 1 - Количествено-стойностна сметка;

№ 2 - Количествено-стойностни сметки за дейностите, които ще се изпълняват

от подизпълнители и дела на тяхното участие с изчисляване процента от общата цена за частта на всеки подизпълнител и общо за всички подизпълнители (представя се в

случай, че участникът ще ползва подизпълнители).

Дата: …..................... ………................................................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

.………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………

(наименование на участника)

Приложение №1 към Образец №4

№	Вид оборудване Марка/модел и производител на предлаганите прецизни климатизатори комплектувани с управляващ/и дисплей- контролер/и (попълва се от участника)	Мярка	Количество	Ед. цена (в лева, без ДДС)	Стойност (в лева, без ДДС)
1	Доставка на прецизен климатизатор ………………………(производител, продуктов номер)	бр.	2
2	Доставка на прецизен климатизатор ………………………(производител, продуктов номер)	бр.	2
3	Доставка на управляващ дисплей- контролер	бр.	1 или 2*
Общo за доставка без ДДС

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ДОСТАВКА С ДДС:

* В зависимост от техническото предложение на участника

№	Вид на работите	Мярка	Количество	Ед. цена (в лева, без ДДС)	Стойност (в лева, без ДДС)
1.	Монтаж на прецизен климатизатор ………………………(производител, продуктов номер)	бр.	2
2.	Демонтаж на прецизен климатизатор с мин. хладилна мощност 16 kW.	бр.	2
3.	Монтаж на прецизен климатизатор ………………………(производител, продуктов номер)	бр.	2
4.	Монтаж на управляващ дисплей- контролер (производител, продуктов номер), като се осигури визуализация на нормален режим на работа, звукова и светлинна индикация за аларми и предупреждения, следене и запис на работните параметри и архивиране на	бр.	1 или 2**

	минали събития, както и осъществяване на връзка на управлението на климатизаторите с контрол и визуализация през изградената BMS за ЕЦ за УВД.
Общo за СМР без ДДС

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА СМР С ДДС:

** Участникът посочва относимото в зависимост от техническото си предложение

10% НЕПРЕДВИДЕНИ СМР без ДДС:
10% НЕПРЕДВИДЕНИ СМР с ДДС:

№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена (в лева, без ДДС)	Стойност (в лева, без ДДС)
1	Обучение на 5 (пет) служители от обслужващия персонал на Възложителя за работа с новото оборудване по предварително съгласувана от Възложителя програма.	бр.	1
Общo без ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ С ДДС:

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ДОСТАВКА С ДДС:
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА СМР С ДДС:
10% НЕПРЕДВИДЕНИ СМР с ДДС:
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ С ДДС:
ОБЩАТА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ДДС:

Подпис:

(име, длъжност)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, бул. „Брюксел“ № 1
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	„Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	……………………… лева без ДДС
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора в размер на ………... (……) лева без ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок >
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас ДП РВД, като Възложител и <……………. фирма, ........……… адрес, ...…….................., ЕИК> като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме безусловно и неотменимо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искането за плащане може да бъде представено и чрез съобщение по SWIFT. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА		<подпис и печат>

Забележка: Образецът на банкова гаранция за изпълнение на договора е примерен, като предоставената банкова гаранция от избрания за Изпълнител участник следва да съдържа всички реквизити на образеца.

от

...............................................

(име на заинтересованото лице)

Във връзка с намерението на да

(име на заинтересованото лице)

участва в обявената от ДП РВД обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на прецизни климатизатори за Техническа зала в ЕЦ за УВД”, с настоящото Ви представям списък на лицата, които да извършат оглед на обекта, на които ще се изпълняват дейностите от предмета на поръчката:

/подпис/

………………………………..

/имена и длъжност/

За оглед на обекта, на които ще се извършват дейностите по изпълнение на предмета на поръчката

Долуподписаните:

1. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН и

0. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН .............................

Представители на …................................................................. (посочва се наименованието на участника), ЕИК …………………………..

Във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

посетихме следния обект на ДП РВД и сме се информирани за спецификата на този обект, на който ще се извършват дейностите по изпълнение предмета на поръчката.

Задължаваме се да не разпространяваме информация, която ни е станала известна при и по повод огледа на обекта на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

2. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

Дата: ....................... 20. г.

гр. .......................

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

В Ъ П Р О С Н И К/ QUESTIONNAIRE

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

FOR ISSUING A WORK PERMIT FOR STRATEGIC ZONES OF A STRATEGIC SITE OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF

A STRATEGIC ACTIVITY

(стратегически обект или зона, в която ще се извършва стратегическа дейност/

strategic site or zone related to the performance of a strategic activity )

(наименование, номер и срок на договора при извършване на конкретно възложена задача/

(собствено, бащино и фамилно име/ first, father’s name and

surname)

Дата на раждане Date of birth

ЕГН/ЛНЧ

Personal №

	Община/ Municipality
	Населено място/ Location

Държава/Country Област/Region

друго гражданство/ another citizenship

Държава/Country							улица/Street
Област/Region							ж.к., бл./ Residence district, bl.
гр. (с.) /City							вх., ап./entr. app.
п. код/ Postal code							телефон/ Tel.
eл. поща/email

ЛК/Паспорт/ ID

Card/Passport

№

Издаден/а на Date of issue

от/by

Мxxxxxxxxxx/ Occupation

БУЛСТАТ

Наименование на предприятието/ Business entity name

Заемана длъжност/ Position

Образование/ Education
ІІ. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН? HAVE YOU BEEN SENTENCED OF A CRIME?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” - кога и за какво престъпление/ if „YES” – when and

for what crime)

ІІІ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? ARE YOU PRESENTLY CHARGED WITH ANY CRIMES?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” да се посочи органа, който води делото/а, и неговия/те номер/а/ if „YES” put down the authority in charge of the case and the number of the case)

ІV. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?

DO YOU OR HAVE YOU EVER SUFFERED FROM A MENTAL DISEASE?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” какво е заболяването, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на лекуващия лекар/

if „YES” what is the disease, in what periods of time, in which hospital, name of the physician)

НЕ/NO

ДА/YES

Период/period от/from......до/to......	наименование на обекта/ Name of the site	сфера на дейност/ Activity

Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно, че всяко умишлено укриване на истина или потвърждаване на неистина може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности, които са от значение за националната сигурност.

I certify hereby that I have personally completed the questionnaire according to what I know and I am informed that any deliberate concealment of the truth or confirmation of untruth can serve as grounds for the refusal for issuing a work permit for strategic zones of strategic sites or for zones related to the performance of strategic activities of importance to the national security.

Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани само за целите на проверката във връзка с издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на

стратегически дейности.

I agree my personal data contained in this questionnaire to be collected, processed and stored only for vetting purposes in connection to the issuance of work permits for the strategic zones of a strategic site or for zones related to the performance of strategic activities.

Прилагам/ Enclosed please find:

1. Свидетелство за съдимост/Criminal record certificate;

2. Документ за липса/наличие на психични заболявания/Certificate for the absence or presence of any mental disease;

3. Документ за липса/наличие на водени срещу мен досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер/ Official certificate for the absence or presence of pre- trial or court criminal proceedings.

Град/City

дата/Date

............................................................

(подпис на лицето/ signature)

В сички полета във въпросника са задължителни за попълване.

All fields in the questionnaire are mandatory.

Три имена на лицето

Мобилен
телефон

Ще извърши
оглед на обект