РАЗДЕЛ I

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура с предмет:

„Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“

София, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I – ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ II – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ III – ИЗИСКВАНИЯ И ОПИСАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ПОДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ IV – РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ V – ГАРАНЦИИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ VI – РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация с приложения

2. Приложение № 2 - Критерий за възлагане на поръчката. Методика за оценка на офертите

3. Приложение от № 3.1. до № 3.4. – Проект на договор за съответната обособена позиция

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Образец № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП)

във формат PDF (подходящ за преглед) и във формат XML (подходящ за компютърна обработка)

Образец от № 2.1. до № 2.4. – Предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция

Образец № 3 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП Образец № 4 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП Образец № 5 – Декларация за извършен оглед

Образец от № 6.1. до № 6.4. – Ценово предложение за съответната обособена позиция Образец № 7 – Банкова гаранция за изпълнение на договора

Образец № 8 – Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност

РАЗДЕЛ I

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ при следните условия:

1. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва:

2.1. Обособена позиция № 1 – „Подмяна на елементи от пожароизвестителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“, която включва препроектиране на база съществуващия проект и общи ремонтни работи, свързани с подмяна на елементи на наличната пожароизвестителна система в Единен център за Управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД), демонтаж на старо и доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожароизвестителната система, обучение на персонала на Възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение № 1 към техническата спецификация.

2.2. Обособена позиция № 2 – „Подмяна на елементи от пожарогасителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“, която включва препроектиране на база съществуващия проект и общи ремонтни работи, свързани с подмяна на елементи на наличната пожарогасителна система в ЕЦ за УВД, демонтаж на старо и доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожарогасителната система, интеграция на пожарогасителната система със Системата за управление на сградата (СУС), базирана на софтуерна платформа Enterprise Buildings Integrator (EBI), обучение на персонала на Възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение

№ 2 към техническата спецификация.

2.3. Обособена позиция № 3 – „Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Горна Оряховица“, която включва проектиране и изграждане на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Горна Оряховица, в т. ч. доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на изградената пожарогасителна система, обучение на персонала на Възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение № 3 към техническата спецификация.

2.4. Обособена позиция № 4 – „Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Варна“, която включва проектиране и изграждане на пожарогасителна система в ЛЦ за ОВД – гр. Варна, в т. ч. доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на изградената пожарогасителна система, обучение на персонала на Възложителя и др. дейности, подробно описани в Приложение № 4 към техническата спецификация.

3. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

3.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-кратък от 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на съответната оферта. Това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до сключване на договор за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция.

3.2. Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения в т. 3.1. или който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ – общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 697 000 /шестстотин деветдесет и седем хиляди/ лева без ДДС.

Прогнозната стойност на отделните обособени позиции е както следва:

4.1. Обособена позиция № 1 – 450 000 /четиристотин и петдесет хиляди/ лева без ДДС.

4.2. Обособена позиция № 2 – 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева без ДДС.

4.3. Обособена позиция № 3 – 68 000 /шестдесет и осем хиляди/ лева без ДДС.

4.4. Обособена позиция № 4 – 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева без ДДС.

4.5. Посочената по всяка обособена позиция прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, осигурен от Възложителя за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката. При наличие на оферта, която надхвърля посочената прогнозна стойност, същата ще бъде отстранена от участие в процедурата.

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Възложителят публикува документацията за участие на своя профил на купувача на посочения в Обявлението за поръчката интернет адрес, на който документацията е достъпна безплатно и неограничено в електронен вид.

6. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ

6.1. С цел запознаване с особеностите за изпълнение на поръчката всеки участник преди изготвяне и подаване на офертата си е длъжен да извърши оглед на обекта от обособената позиция, за която участва. Огледите за всички обекти ще се провеждат до изтичане на срока за получаване на оферти.

Всеки оглед се координира предварително със следните лица:

- за ЕЦ за УВД, гр. София – Xxxxxxx Xxxxxxx - ръководител сектор СУС, тел. 02/000 0000, e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx

- за ЛЦ за ОВД, гр. Горна Оряховица - Xxxxx Xxxxxx – ръководител сектор ЕМО, тел. 0000 00 000, e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx

- за ЛЦ за ОВД, гр. Варна - Киркор Нигохозов - Авиоинженер ЕМС, тел. 052/500910 5441, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

С посочените служители се уточняват датата, часът и лицата (не повече от двама представители), които ще извършват огледа.

6.2. Преди извършване на огледа се представя списък, подписан от представител на заинтересованото лице, съдържащ трите имена, ЕГН, адрес, мобилен телефон и длъжност на лицата, които ще участват при огледа. Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс на номер 02/980 3864, с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до лицето за контакти, посочено в обявлението за поръчката и до съответното/ите лице/лица, с което/които се координира/т огледите съгласно т. 6.1.

6.3. При поискване от участниците в огледа на обектите по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 може да им бъде предоставен проектът на съществуващата пожароизвестителна/пожарогасителна система на съответния обект в електронен вариант.

6.4. Участникът и лицата, които ще участват при огледа на обектите, нямат право да разпространяват информация, която им е станала известна при или по повод огледа на обектите на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

6.5. При огледа представителите на участниците и на Възложителя подписват Декларация за извършен оглед съгласно Образец № 5 в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за участника. Огледът на обекта е задължителен за участниците в поръчката и неизвършването му е основание за отстраняване от обособената позиция, за която е подадена офертата.

РАЗДЕЛ II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставките и свързаните с тях услуги, предмет на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в Обявлението за поръчката и документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

1.2. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение/сдружение.

1.3. Не се допуска представяне на варианти в офертата. При наличието на варианти на офертата същата не се разглежда и се предлага за отстраняване.

1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта, за една, няколко или за всички обособени позиции.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

1.8. Условията по т. 1.5. – 1.7. се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

1.9. Участниците се представляват в настоящата процедура от лицата, представляващи ги по закон или от изрично упълномощени лица, което се доказва с пълномощно, представено към офертата.

1.10. В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1.10.1. участникът следва да представи заверено от него копие на документ – учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да са видни следните обстоятелства във връзка с конкретната обществена поръчка:

а) правата и задълженията на участниците в обединението;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

1.10.2. Възложителят изисква в договора/споразумението/акта за създаване на обединение страните да:

а) определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка;

б) са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка, когато xxxxxx не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

в) са уговорили срокът на обединението да е най-малко за времето, за което поръчката следва да се изпълнява.

2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Основания за отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

Забележка: Във връзка с § 25 от ПЗР към Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с който се изменя ЗОП, считано от 16.02.2018 г., отстраняването по т. 2.1.5. за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда се прилага, само когато нарушенията са извършени след влизането в сила на ЗПФИ (обн. ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.).

2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.2. Основанията по т. 2.1.1., т. 2.1.2. и т. 2.1.6. се отнасят за:

2.2.1. лицата, които представляват участника;

2.2.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

2.2.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорни органи.

Забележки:

1. Лицата по т. 2.2.1. и т. 2.2.2. за различните видове търговци са посочени в чл. 40,

ал. 2 от ППЗОП.

2. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, за когото Възложителят установи наличие на описаните в т. 2.1. от настоящия раздел обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата.

2.3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

2.4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 2.1., може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

2.5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (еЕЕДОП – Образец № 1 към настоящата документация), който се попълва, както следва:

2.5.1. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. и т. 2.1.2.

се попълва в еЕЕДОП, както следва:

2.5.1.1. В Част III, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ на еЕЕДОП

участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления: а) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;

б) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;

в) Измама – по чл. 209-213 от НК;

г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;

д) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, чл. 253а, или чл. 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

е) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или чл. 159а - 159г от НК.

2.5.1.2. В Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на еЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно липсата или наличието на присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а, чл. 256

- 260 от НК и/или за присъди за престъпления, аналогични на изброените в друга държава членка или трета страна.

2.5.2. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се попълва в Част ІІІ, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на еЕЕДОП;

2.5.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата:

- по т. 2.1.1. и т. 2.1.2. за присъди за престъпления по чл. 172, чл. 255б и чл. 352 – 353е от

НК и

- по т. 2.1.4., т. 2.1.5. (за обстоятелствата по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ)

и т. 2.1.6. от документацията

се попълва в Част ІІІ, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на еЕЕДОП на съответното място.

2.5.4. В Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на еЕЕДОП участникът следва да предостави информация по т. 2.1.5. относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ.

Забележка: Информация относно наличието на обстоятелства по т. 2.1.5. за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда се представя само, когато нарушенията са извършени след влизането в сила на Закона за пазарите на финансови инструменти.

2.6. За доказване липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител по съответната обособена позиция, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

2.7. Други основания за отстраняване, извън посочените в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

Възложителят отстранява от процедурата и:

2.7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2.7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.7.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от Закона за обществените поръчки;

2.7.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

2.7.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП;

2.7.6. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;

2.7.7. участник, за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКЛДС).

2.7.8. участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) обстоятелства.

Забележки: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ: „Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице“.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ: „Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност“.

Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по т. 2.7.5., т. 2.7.6. и т. 2.7.8. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ на еЕЕДОП. В случай че за участник се прилага някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС, съгласно т. 2.7.6. или че по отношение на участник е налице някое от визираните в т. 2.7.8. обстоятелства, участникът следва изрично да посочи релевантното за него изключение/обстоятелство.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват писмено Възложителя при настъпване на промяна в някое от изброените по настоящия раздел обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ

С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката и същите са валидни за всяка една от включените в нея обособени позиции.

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

3.1.1. Участниците следва да притежават документ за правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 или по чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и да са вписани в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5 от ЗЧАВ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД „ПБЗН“).

При участие на чуждестранно лице същото следва да притежава еквивалентен документ и да е вписано в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор по т. 3.1.1., като попълва в еЕЕДОП Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, поле

„Вписване в съответен професионален регистър“.

3.1.2. За доказване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът представя:

- заверено копие от документа за правоспособност (сертификата) по чл. 17б, ал. 1 от ЗЧАВ, издаден при условията на чл. 10, параграфи 3-5 и 7 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и на Наредба

№ 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, наричана по-долу само Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. или

- заверено копие от документа за правоспособност (сертификата) по чл. 17б, ал. 2 от ЗЧАВ съгласно изискванията на чл. 10, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 517/2014, издаден при условията на чл. 10, параграфи 5 и 7 от регламента и на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.

За юридическите лица към документа се представя и списък на персонала от физически лица по чл. 14, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.

Всички документи за доказване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност се представят от избрания за изпълнител участник преди сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната обособена позиция (чл. 67, ал. 6 от ЗОП) и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Забележки:

- Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за този член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

- Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

- По отношение на документа (сертификат) за годност/правоспособност, в случай че участникът притежава документ, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на поръчката, то той следва да започне своевременно процедура по подновяване му в нормативно установения срок.

3.2. Икономическо и финансово състояние – не се изисква.

3.3. Технически и професионални способности – не се изисква.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. Когато участникът ще ползва подизпълнител/и, чийто капацитет няма да ползва по отношение на поставените от възложителя критерии за подбор, посочва списък с конкретните подизпълнители в еЕЕДОП, Част ІІ „Информация за икономическия оператор“, Раздел Г

„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ и попълва в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“ вида и дела (процентно изражение) от поръчката, която възнамерява да възложи на всеки. За всеки подизпълнител се представя отделен еЕЕДОП, в който се посочва информацията по раздел А

„Информация за икономическия оператор“ и раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ от Част II и цялата Част III „Основания за изключване“ на еЕЕДОП.

4.2. По отношение на подизпълнителите, чийто капацитет участникът ще ползва във връзка с поставените критерии за подбор, участниците посочват в еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение“ конкретните подизпълнители, вида и дела (процентно изражение) от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. За всеки подизпълнител се представя отделен еЕЕДОП, в който се посочва информацията по раздел А

„Информация за икономическия оператор“ и раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ от Част II „Информация за икономическия оператор“ и цялата Част III

„Основания за изключване“, както и съответната информацията по част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който участникът ще използва.

4.3. По отношение на подизпълнителите (по т. 4.1. и т. 4.2.) не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители самият участник също винаги трябва да отговаря на изискването за годност (правоспособност) по т. 3.1. и отговорността за изпълнение на договора за обществената поръчка е на изпълнителя.

4.5. Участникът, избран за изпълнител по съответната обособена позиция, трябва да представи преди сключване на договора за възлагане на поръчката доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

4.6. Когато участникът има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на

Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща съответната цена за тази част на подизпълнителя, съобразно условията, посочени в проекта на договор.

5. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР. ДРУГИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП

5.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни или публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.

5.2. Когато изискванията по т. 2.1.1., т. 2.1.2. и т. 2.1.6. от настоящия раздел (вж. Лично състояние на участниците) се отнасят за повече от едно лице, всички тези лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в декларираните от всяко лице обстоятелства, свързани с личното състояние, информацията по посочените точки се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един еЕЕДОП от няколко лица, но във връзка с участието на един и същи стопански субект, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се декларират еднократно само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

5.3. По отношение на участник-обединение, което не е юридическо лице, освен еЕЕДОП от самия участник, се представя отделен еЕЕДОП съгласно изискванията на т. 5.1. и т. 5.2. и за всеки един от участниците в обединението.

5.4. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците доказателства във връзка със заявените от тях в еЕЕДОП обстоятелства.

5.5. В Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А „Информация за икономическия оператор“ от еЕЕДОП участниците посочват съответната идентифицираща информация. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в Част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга). В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

5.6. В Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ от еЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, представляващи участника по закон съгласно чл. 40 от ППЗОП и ако е приложимо и лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т участника за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

5.7. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

РАЗДЕЛ III

ИЗИСКВАНИЯ И ОПИСАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ПОДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1.1. При изготвяне на документите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да спазва изискванията на чл. 40-47 от ППЗОП.

1.2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в обявлението и настоящата документация.

1.3. Офертата трябва да бъде изготвена на български език на хартиен носител.

1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за една, няколко или за всички обособени позиции. Офертата трябва да е попълнена без поправки по нея. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. Документи с поправки не се разглеждат.

1.5. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл. 102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

1.6. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.

2. ОПИСАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник трябва да представи следния комплект от документи:

2.1. Опис на представените документи.

2.2. еЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, а когато е приложимо – еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – съгласно Образец № 1.

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (еЕЕДОП – Образец № 1 към настоящата документация).

Образецът на еЕЕДОП е създаден като е използвана безплатната услуга на Европейската комисия чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия. Електронният вид на Единния европейски документ за обществени поръчки е достъпен във формат PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютьрна обработка) на електронната страница на ДП РВД, секция „Профил на купувача”, наред с останалата документация за обществената поръчка.

Връзка към системата за еЕЕДОП - xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx.

Участникът следва да изтегли от профила на купувача на Възложителя съответният образец в XML формат, да го зареди в системата xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx и да попълни необходимите данни съгласно поставените изисквания на Възложителя в документацията за обществената поръчка. Попълненият еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Същият се прилага към пакета с документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ оптичен носител.

Забележка: Допълнителна информация, свързана с предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, е налична на адрес: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx0/xxxx/Xxxx/xx/xxxxxxxx/XX0_0000.xxx (Методическо указание на АОП с изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г.).

В случай че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то той следва да подаде отделен еЕЕДОП за всяка от тях.

2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

2.4. Документите за участници-обединения по т. 1.10.1. и 1.10.2. от Раздел II на настоящата документация, когато е приложимо.

2.5. Оферта, която включва:

2.5.1. „Техническо предложение“, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, приложенията към нея и изискванията на Възложителя, изготвено съгласно Образец от № 2.1. до

№ 2.4. (в зависимост от обособената позиция). В техническото предложение участникът представя описание на вида на предлаганото от него оборудване, включващо данни, като: модел, марка, технически параметри. Описанието следва да дава възможност да се установи съответствието с техническата спецификация, приложенията към нея и изискванията на Възложителя по съответната обособена позиция.

Към предложението за изпълнение на поръчката участникът прилага и описаните във всеки от образците за съответната позиция приложения, в т. ч.:

- заверено копие на оторизационно писмо или други относими документи, от които е видно, че участникът е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване да извършва дейностите по доставка, монтаж и сервизно обслужване на територията на страната;

- копия на документи, съдържащи информация относно техническите параметри на предлаганото оборудване (в т.ч. каталози, брошури, проспекти и/или други печатни материали), от които е видно, че същото съответства на техническата спецификация, приложенията към нея и изискванията на Възложителя;

- изготвени количествени спецификации за обособени позиции № 3 и № 4.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – съгласно Образец

№ 3 за съответната/ите обособена/и позиция/и;

г) декларация за срока на валидност на офертата – съгласно Образец № 4 за съответната/ите обособена/и позиция/и.

2.5.2. „Ценово предложение“ съгласно Образец от № 6.1. до № 6.4. (в зависимост от обособената позиция). Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, посочва се позицията, за която се отнася и наименованието на участника.

Забележка: Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Основание за отстраняване са и всички аритметични и технически грешки в ценовото предложение, чието коригиране води до промяна на предложените от участника цени.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по т. 2.5.1. и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят.

3. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

3.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Адрес: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“

гр. София, бул. „Брюксел“ № 1;

- наименование на участника, включително и на участниците в обединението (когато е приложимо);

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименование на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

3.2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, в срока, посочен в обявлението за поръчката.

3.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на документите за участие в процедурата от Възложителя. Ако участникът изпраща офертата си чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за получаването й. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на документите на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия, като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

3.4. До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението или промяната трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта с вх. № “.

4. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ

4.1. За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

4.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или в прозрачна опаковка. Тези оферти се връщат незабавно на участниците, като обстоятелствата се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

РАЗДЕЛ IV

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. Представител на участник се допуска на публичното заседание след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно (в случай че не се явява законен представител). Представителите на средствата за масово осведомяване се допускат след удостоверяване на самоличността им и представителството на средствата за масово осведомяване.

3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията присъствен лист, удостоверяващ тяхното присъствие.

4. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват по реда на чл. 53 - чл. 60 от ППЗОП от комисия, назначена със заповед на Възложителя.

5. Определянето на изпълнител на обществената поръчка по всяка обособена позиция се извършва при условията на чл. 109 от ЗОП.

РАЗДЕЛ V

ГАРАНЦИИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НА ГАРАНЦИЯТА ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА

1.1. Съгласно чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП при подписването на договора участникът, определен за изпълнител по съответната обособена позиция, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

1.2. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, преведена по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000;

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образец № 7 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на уговорения гаранционен срок на оборудването;

в) оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, със застрахователна сума в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, която трябва да отговаря на следните изисквания:

- да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

- да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на уговорения гаранционен срок на оборудването;

- застрахователната премия да бъде платена еднократно при сключване на полицата.

1.3. Изпълнителят на обществената поръчка по обособена позиция № 1 има право на авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора при условията на проекта на договор – Приложение № 3.1. към документацията срещу представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства до размера на тези средства. Гаранцията може да се представи в една от изброените в чл. 111, ал. 5 от ЗОП форми.

1.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на всяка от предвидените гаранции, предоставени във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на изпълнителя.

1.5. Разходите по сключването на застрахователния договор като гаранция и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на изпълнителя.

1.6. Гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставените средства се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекта на договор.

1.7. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на тази за авансово предоставените средства по обособена позиция № 1.

1.8. Гаранциите по чл. 111, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

1.9. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.10. Приложените към настоящата документация образци на банкови гаранции за изпълнение на договора и за авансово предоставените средства са примерни, като предоставените

от избрания за изпълнител участник следва да съдържат всички реквизити на образците.

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. Сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП поотделно за всяка обособена позиция.

2.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор за съответната обособена позиция, приложен към настоящата документация, като към него ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител на поръчката и които съответстват на изискванията за Възложителя.

2.3. Когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

2.4. При подписване на договора определеният за Изпълнител трябва да представи следните документи:

2.4.1. Документите съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 58 от ЗОП и посочени в настоящата документация във връзка с изпълнението на критерия за подбор и изискванията за лично състояние на участниците.

2.4.2. Гаранция за изпълнение на договора при условията на т. 1 от настоящия раздел.

2.5. Съгласно ПМС № 181/2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, ДП РВД е стратегически обект. В част от обектите, в които ще се извършват дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, с изключение на обекта по обособена позиция № 4, се намират стратегически зони по смисъла на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ППЗДАНС). В този смисъл за изпълнение на дейностите, които са предмет на настоящата обществена поръчка, е необходимо получаване на разрешение за достъп до обектите на ДП РВД. За целите на проучването, определеният за изпълнител, в срок до 3 (три) дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в процедурата, трябва да представи писмо с искане за проучване за надеждност на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора. Към писмото се прилагат:

а) Подписан от представляващото участника лице списък с трите имена на лицата и идентифициращи данни от документа за самоличност (единен граждански номер, номер на лична карта, дата на раждане и адрес на лицето), както и длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява;

б) Свидетелство за съдимост за всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора (оригинал или нотариално заверено копие);

в) Документ за липса на образувани досъдебни или съдебни производства за умишлени престъпления от общ характер (от Национална /окръжна/ следствена служба) за всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора (оригинал или нотариално заверено копие);

г) Удостоверителен документ за липса на психични заболявания за всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора (оригинал или нотариално заверено копие);

д) Въпросник-декларация съгласно Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1 от ППЗДАНС (образец

№ 8 към настоящата документация), попълнен от всяко от лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на договора (оригинал или нотариално заверено копие).

В случай че някое от лицата, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, не получи разрешение за работа в стратегически обекти на Възложителя, определеният за

изпълнител участник следва да предложи друго лице в срок от 5 (пет) календарни дни от получаване на уведомлението за отказ.

РАЗДЕЛ VI

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

1. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА

1.1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

1.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

1.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 1.1.

1.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

2. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. При промяна на посочения в офертата адрес, вкл. електронен и факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа от настъпване на промяната надлежно да уведомят Възложителя.

2.2. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се изпращат по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Приложение № 3.1.

Д О Г О В О Р

(проект)

№ .............../ 2018 г.

Днес, 2018 г., между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx - генерален директор, наричано в текста „Възложител“, от една страна, и

...................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ г.

в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление ...................

................................., телефон ...................., xxxx .….................., представлявано от

........................................, наричано по-долу в текста „Изпълнител“, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение

№ ………..…/…………… г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 1 „Подмяна на елементи от пожароизвестителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“, се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане препроектиране въз основа на съществуващ проект и общи ремонтни работи, свързани с подмяна на елементи на наличната пожароизвестителна система (наричана по-долу за краткост „Оборудването“) в Единен център за Управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД), в т. ч. демонтаж на старо и доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожароизвестителната система, обучение на персонала на Възложителя и др. дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към настоящия договор.

II. Срок и място на изпълнение

2.1. Отделните срокове за изпълнение на договора са както следва:

2.1.1. За препроектиране - ….…….……… (………………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 20 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (в зависимост от

предложението на Изпълнителя, но не повече от 60 календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя съгласно т. 4.2. от договора.

2.1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на Оборудването и обучение -

….…………….……… (………………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 80 календарни дни), считано от датата на приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2.2. Отделните срокове за изпълнение по т. 2.1. не включват времето:

2.2.1. през което поради производствена необходимост или друга причина, дължаща се на Възложителя, не е възможен достъп до обекта и/или монтаж на Оборудването, като дните, в които не се извършват дейностите, предмет на договора, се отбелязват в двустранно подписан между страните протокол. В тази връзка не се включва и времето:

2.2.2. от предаването на проекта по реда на x. 4.1. до писменото му утвърждаване или даването на писмени указания по него от страна на Възложителя до Изпълнителя съгласно т. 4.2.;

2.2.3. от подписването на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване до писменото одобряване на графика за монтажа по т. 5.2.5.1. от Възложителя;

2.2.4. от писменото уведомяване на Възложителя от Изпълнителя съгласно т. 4.6.1. за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания и готовността му за провеждане на 72-часова проба до определената от Възложителя начална дата и час за провеждането й.

2.3. Мястото на изпълнение на поръчката е Единен център за Управление на въздушното движение, находящ се в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

ІІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. Крайната цена на договора е в размер на .................. (....................................... с думи)

лева без ДДС, съответно .................. ( с думи) лева с включен ДДС.

3.2. Крайната цена включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на Оборудването (в т.ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти, както и всички необходими комуникационни модули/интерфейси и други хардуерни и софтуерни елементи), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на Изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

3.3. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

3.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по банковата сметка, посочена от Изпълнителя, както следва:

3.4.1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от цената по т. 3.1. с вкл. ДДС в срок до 5 (пет) работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура и гаранция за размера на авансово предоставените средства в една от изброените в чл. 111, ал. 5 от ЗОП форми, както следва:

а) Парична сума – тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, клон - „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

б) Банкова гаранция – оригинален екземпляр на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (с реквизити съгласно примерния образец – Приложение № 4 към договора) и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока по т. 2.1.3. от договора.

в) Застраховка - оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по

т. 2.1.3. от договора. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключването на застрахователната полица.

3.4.1.1. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за авансово предоставените средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

3.4.1.2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката с покритие в размера на авансово предоставените средства, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

3.4.1.3. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на плащането по т. 3.4.1. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинал на фактура за стойността на авансовото плащане.

3.4.1.4. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава от Възложителя до три дни след връщане или усвояване на аванса.

3.4.2. Окончателно плащане в размер на 80% (осемдесет процента) от цената по т. 3.1. в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на оригинал на фактура заедно с подписан окончателен протокол по т. 4.7. за приемане на дейностите по договора.

3.5. В случай че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на този договор.

3.5.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 3.5.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. В срока по т. 2.1.1. Изпълнителят изготвя нов проект на пожароизвестителна система в ЕЦ за УВД, който трябва да включва обяснителна част, чертежи и обща блокова схема. Изпълнителят предава проекта на Възложителя, за което се съставя двустранно подписан предавателен протокол.

4.2. В срок от 5 (пет) календарни дни от подписване на протокола по т. 4.1. Възложителят утвърждава писмено проекта или дава писмени указания и насоки за преработването му.

4.3. В случай че Възложителят е дал писмени указания и насоки за преработването на проекта, Изпълнителят отразява същите в петдневен срок и предава преработения проект на Възложителя с предавателен протокол, като последният следва писмено да утвърди проекта или да даде нови указания за преработката му по реда на т. 4.2.

4.3.1. При необходимост от повторна преработка на проекта от страна на Изпълнителя, същият не се освобождава от отговорността за забава, в случай че такава е налице съобразно уговорения по т. 2.1.1. срок.

4.4. В срока по т. 2.1.2. Изпълнителят извършва доставката на Оборудването. Приемането на доставката на Оборудването се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора.

4.5. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, изпълнението на доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващото и/или несъответстващото Оборудване.

4.6. В срока по т. 2.1.3. Изпълнителят извършва дейностите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания и седемдесет и две часова проба на доставеното и монтирано

Оборудване, които се удостоверяват с двустранно подписан протокол за успешно проведена 72-

часова проба.

4.6.1. Експлоатационната проба на Оборудването, с продължителност 72 часа, се извършва в съответствие с техническите изисквания за експлоатация на Оборудването. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания, с искане за определяне на начална дата и час за провеждането на 72-часовата проба, като предлага методика за провеждането ú и посочва имената на лицата, предоставени предварително за проучване и одобрени от Възложителя, за осъществяването ú.

4.6.2. В случай че първоначалната 72-часова проба се окаже неуспешна или бъдат констатирани отклонения в работата на Оборудването, страните съставят констативен протокол, в който се посочват отклоненията и се определя срок за отстраняване на недостатъците и насрочване на повторна 72-часова проба.

4.6.3. Последващите 72-часови пробни изпитвания се извършват за сметка на Изпълнителя и не го освобождават от дължимите неустойки за забава, в случай че такава е налице спрямо определения срок за изпълнение по т. 2.1.3. от договора.

4.7. Окончателното приемане и надлежното изпълнение на всички дейности, предмет на договора, се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни по договора. В този протокол се отразява и проведеното обучение на персонала на Възложителя, което трябва да се проведе в рамките на срока по т. 2.1.3, в обекта по местоизпълнението, във време и място, предварително съгласувани с Възложителя.

4.8. След изтичане на уговорения гаранционен срок на Оборудването страните подписват двустранен протокол за изпълнението на гаранционните задължения на Изпълнителя в съответствие с договора.

4.9. Всички протоколи се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра и се подписват от упълномощените по договора представители на двете страни.

4.10. Подписването на протоколите по настоящия раздел не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване и на извършените дейности по изпълнение предмета на договора, включително за скрити недостатъци.

4.11. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на приемо-предавателния протокол за доставката по т. 4.4., с изключение на периода от време, през който Оборудването е във фактическата власт на Изпълнителя за извършване на дейностите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания и седемдесет и две часови проби на Оборудването, когато рискът се носи от последния. Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя с окончателното заплащане на цената за него.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

5.1.2. Да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнението на договора, ако е необходимо.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. Да изпълни договора с грижата на добър търговец, в съответствие с условията на договора и приложенията към него, съставляващи неразделна част от същия, както и при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

5.2.2. Да изготви проекта по т. 2.1.1. в съответствие с клаузите на договора, приложенията към него и действащото законодателство.

5.2.3. Да достави в определения срок и на уговореното място Оборудването, предвидено в утвърдения от Възложителя проект, което е неупотребявано и ново, произведено не по-рано от 2017 г.

5.2.4. Да достави Оборудване, отговарящо на техническите спецификации, стандарти и изисквания, съгласно приложенията към договора, осигуряващо като минимум съществуващата функционалност на системата, както и окомплектовано с техническа документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език. Заедно с Оборудването Изпълнителят трябва да достави и всички свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи и др., необходими за неговия монтаж компоненти, както и всички комуникационни модули/интерфейси и други хардуерни и софтуерни елементи, необходими за неговата експлоатация.

5.2.5. Да извърши демонтаж на елементите на съществуващото и монтаж на новото Оборудване в съответствие с клаузите на договора и утвърдения проект. Подмяната на елементите трябва да става поетапно, съгласно предварително одобрен от Възложителя график и по начин, който няма да доведе до нарушаване на пожарната, техническата и оперативна безопасност на обекта.

5.2.5.1. Графикът се представя от Изпълнителя с подписване на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване и се одобрява от Възложителя писмено в тридневен срок от получаването му.

5.2.6. Да извърши настройка, единични приемни изпитвания, 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване и обучение на персонала на Възложителя за работа с Оборудването.

5.2.7. По време на срока на договора Изпълнителят е длъжен да отговаря на законовото изискване за изпълнение на предмета на договора, поставено от Възложителя като критерий за годност за изпълнение на поръчката, въз основа на който офертата на Изпълнителя е била допусната до оценка, а именно - да притежава правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 или по чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (по-долу само ЗЧАВ) и да е вписан в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5 от ЗЧАВ, както и да изпълнява договора чрез лица, които отговарят на съответните нормативни изисквания.

5.2.7.1. При необходимост от промяна в списъка на персонала, притежаващ необходимата професионална компетентност и ангажиран с изпълнението на задълженията по договора, представен от избрания за Изпълнител като доказателство за съответствие с критерия за годност (правоспособност) (когато е приложимо), същата е допустима, в случай че промененият персонален състав притежава същата професионална компетентност и отговаря на същите изисквания като предходния.

5.2.7.2. Промяна се извършва след изричното писмено уведомяване на Възложителя за необходимостта от промяна и представянето на нов списък.

5.2.8. Да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители, ако има такива.

5.2.9. Да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия на Оборудването с изискванията по този договор или появили се повреди и/или недостатъци през гаранционния срок, за които Изпълнителят бъде уведомен от Възложителя, съгласно клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието.

5.2.10. Да уведоми писмено Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, преустановяване дейността му или започване на процедура по преобразуване, а за Изпълнител – чуждестранно лице относно изпадане в подобно положение

на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен, в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.2.11. Да носи отговорност за действията/бездействията на своите служители и/или подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

5.2.12. Да отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и на трети лица, в резултат на действия или бездействия на негови служители и/или подизпълнители, възникнали при или по повод изпълнение на договора.

5.2.12.1. При причиняване на вреди по предходната точка Изпълнителят се задължава да ги възстанови или да заплати левовата равностойност на причинените вреди на увреденото лице в срока, посочен от Възложителя.

5.2.13. Да не допуска увреждане на инженерната инфраструктура и на околната среда в границите на обекта на Възложителя и извън него във връзка с изпълнение на договора. В случай че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка в срок, съгласуван с Възложителя, но не по-дълъг от изтичане на срока по т. 2.1.3. от договора. При неотстраняване на вредите в срок Възложителят има право да извърши прихващане на левовата им равностойност, определена по тяхната относителна стойност1, от дължимото към Изпълнителя плащане или да удържи тази стойност от предоставената гаранция за изпълнение.

5.2.13.1. Видът и размерът на вредите се определя след извършен оглед на място от двете страни по договора, в рамките на двустранно подписан констативен протокол. При отказ на Изпълнителя да се яви или да подпише констативния протокол, същият се подписва от Възложителя едностранно и се връчва на Изпълнителя.

5.2.14. При изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които Възложителят прилага, включително и приложените към настоящия договор „Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху околната среда (ОкС)“ (Приложение № 6 към договора), приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и на всички други действащи в областта законови и подзаконови нормативни актове.

5.2.15. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да предостави копие/я от същия/те или копие от допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Договорът/ите се представя/т с придружително писмо в деловодството на Възложителя.

5.2.15.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата (ако е посочил такива). Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

5.2.15.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

1 Стойността на причинената вреда, която е необходима, за да се възстанови увреденото имуществено благо от същия вид по действителната му пазарна стойност към момента на откриването на вредата.

5.2.15.3. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.2.15.2.

5.2.16. Изпълнителят и неговите подизпълнители, ако ползва такива, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредбите на международното екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

5.2.17. При изпълнението на договора да спазва охранително-пропускателния режим в ДП РВД или отделни негови обекти.

5.2.18. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора, като се задължава да спазва приложимите разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ (Приложение № 5 към договора).

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. Да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него, като изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, направено с офертата.

6.1.2. Да откаже приемане на доставка и/или приемането на някоя от другите дейности, предмет на договора, в случай че тяхното изпълнение и/или Оборудването не отговарят на уговореното в договора, включително за скрити недостатъци.

6.1.3. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, количествата, етапите на изпълнение, техническите параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6.1.4. Да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт или техническа поддръжка на Оборудването по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите за сметка на Изпълнителя.

6.1.5. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в този договор.

6.1.6. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е приложимо).

6.1.7. Изготвената проектна документация след заплащане на цената по договора става собственост на Възложителя, който разполага с всички права на интелектуалната собственост съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) без да дължи допълнително възнаграждение.

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да заплати на Изпълнителя договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

6.2.2. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.

6.2.3. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

6.2.4. Да осигури свои представители, които да присъстват при извършване на дейностите по демонтаж, монтаж на доставеното Оборудване, настройки, единични приемни изпитвания и 72-часова проба на Оборудването.

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на Оборудването е …..….. (с думи ) месеца (в

съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.2. Гаранционният срок за отделните видове строително-монтажни работи, предмет на договора, е в размер на …….. (с думи ………………………) години (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.3. Гаранционният срок се отнася за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, неправилно монтиране, настройване или други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация.

7.4. В случай че в гаранционния срок се открият дефекти, недостатъци и/или повреди по Оборудването или недостатъци/отклонения при изпълнението на СМР, Възложителят отправя уведомление за отстраняването им чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на обекта в определения от Възложителя ден и час за съставяне на констативен протокол, в който се фиксира необходимото време за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди.

7.5. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се недостатъци и/или повреди чрез ремонт или замяна на повреденото оборудване не по-късно от

…………… (………… с думи) календарни дни (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не повече от 7 календарни дни), считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя.

7.6. При невъзможност да бъде отстранена появилата се повреда в срока по т. 7.5. Изпълнителят се задължава в същия срок да подмени повреденото оборудване с ново, със същите или с по-високи технически параметри.

7.7. В случай че Изпълнителят не изпълни гаранционните си задължения, Възложителят може да отстрани появилите се недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.8. Всички разходи за отстраняване на появили се недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.9. При изчисляване на гаранционния срок не се включва времето, през което Оборудването или част от него не могат да се ползват по предназначение поради недостатъци и/или повреди. В този случай гаранционният срок се удължава пропорционално на времето, през което Оборудването не е могло да се ползва по предназначение.

VIII. Гаранция за изпълнение. Отговорности и неустойки

8.1. При подписване на настоящия договор Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, а именно: ……………….. ( с думи) лева, която служи за обезпечаване изпълнението на

задълженията на Изпълнителя по договора.

8.2. При изпълнение на задълженията, предмет на договора, в съответствие с договореното от страна на Изпълнителя, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на окончателния протокол по т. 4.7., удостоверяващ приемането и надлежното изпълнение на дейностите, предмет на договора, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД или

б) поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за редуциране на размера на застрахователната сума с 60% (шестдесет процента) от първоначалната й стойност, когато гаранцията е представена под формата на застраховка,

като останалата част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на Оборудването.

8.3. След надлежно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на Оборудването в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 4.8. за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

8.4. Във всички хипотези на т. 8.2. и т. 8.3. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата по гаранцията за изпълнение законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

8.5. Гаранцията за изпълнение или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задължения на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.6. Възложителят има право да задържи съответна част или да се удовлетвори изцяло от гаранцията за изпълнение, или да извърши прихващане от стойността на дължимото към Изпълнителя плащане, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение/дължимото плащане, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

8.7. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

а/ при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките на оборудване не отговарят на изискванията на Възложителя и е налице разваляне на договора от страна на Възложителя на това основание или

б/ при прекратяване на дейността на Изпълнителя, преобразуването му без правоприемство на правата и задълженията или при откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя преди същият окончателно да е изпълнил задълженията си по договора, а за Изпълнител – чуждестранно лице при изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

8.8. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

8.9. В случай че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение съгласно договореното, същият дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети от процента) от стойността на договора по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойката не може да надвишава 20% от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.10. В случай че по вина на Възложителя не бъде спазен договорения срок за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% от размера на забавеното плащане.

8.11. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

ІХ. Непреодолима сила

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

X. Прекратяване на договора

10.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие:

10.2.1. от изправната страна при виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна по договора;

10.2.2. от Възложителя, когато в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на т. 27 от § 2 на ДР на ЗОП, същият не е в състояние да изпълни своите задължения по договора;

10.2.3. от Възложителя, когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

10.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.3.1. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.3.2. използва подизпълнител/и без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

10.3.3. бъде прекратена търговската дейност на Изпълнителя, преобразува се без правоприемство на правата и задълженията или когато за Изпълнителя се открие производство по несъстоятелност или за обявяване в ликвидация, а за Изпълнител – чуждестранно лице относно изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

10.4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73,

т. 1 от ППЗОП при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.

10.5. Възложителят прекратява договора едностранно, без предизвестие, в случай че се установи, че по отношение на Изпълнителя въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

XІ. Заключителни разпоредби

11.1. Всички съобщения, уведомления или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.2. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна в петдневен срок при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора.

11.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд в Република България.

11.5. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.6. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя: За Изпълнителя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 адрес: гр. …………, ул. ………..

тел. ………… тел. ………….

e-mail: ………………… e-mail: …………………

11.7. Неразделна част от този договор са следните приложения: Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо Количествено- стойностна сметка;

Приложение № 4 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане;

Приложение № 5 – Споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

Приложение № 6 - Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху Околната Среда (ОкС).

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................... ...............................

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Приложение № 4 (Образец)

към проекта на договор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ № 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	„Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 1
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 20 % (двадесет процента) от цената по т. 3.1. от договора с включен ДДС.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	30 (тридесет) дни след изтичане срока за изпълнение по т. 2.1.3. от договора
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме неотменяемо и безусловно изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА	<подпис и печат >

Забележка: Образецът е примерен, като предоставената банкова гаранция от изпълнителя по договора следва да съдържа всички реквизити на образеца.

Приложение № ……

към проектите на договор

(валидно за всички обособени позиции)

СПОРАЗУМЕНИЕ

№ …………../……………

Днес, …………..201….. г. в гр. София,

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД), регистрирано по ф. дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон 0000000; факс 9800043, ЕИК 000697179, представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста Възложител, от една страна,

и

………………………………………, със седалище и адрес на управление

………………………….., телефон …………………………….., факс

…………………………, ЕИК …………………………………., представлявано от

………………………., наричано накратко „Изпълнител“, от друга страна, а всички заедно „Страните“.

Като взеха предвид, че:

На ………………. г. между ДП РВД и …………….. е сключен Договор № от

…………. г. (наричан за краткост „Договора“) с предмет „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № и дейностите, свързани с предмета на договора, се

осъществяват в обект на ДП РВД и с цел спазване на изискването по чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се споразумяха за следното:

1. Възложителят се задължава да:

1.1. Запознае Изпълнителя с внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;

1.2. Съдейства при необходимост на Изпълнителя при провеждането на начален инструктаж;

1.3. Организира съвместно с Изпълнителя провеждането на извънреден инструктаж, когато обстоятелствата налагат това;

1.4. Предостави на Изпълнителя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове.

2. Възложителят има право да извършва проверки по всички нормативни актове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и да извършва ежедневни инструктажи по ЗБР.

3. Изпълнителят, в качеството си на работодател, се задължава да:

3.1. Спазва здравословните и безопасни условия на труд на обекта на Възложителя и внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;

3.2. Допуска до работа на строителната площадка само обезопасени и изправни машини и съоръжения, инструменти и др.;

3.3. Провежда своевременно и когато е необходимо предвидените в чл. 10, ал. 2 от Наредба № РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд инструктажи на работниците и служителите, като предоставя на Възложителя заверени копия от книга за инструктажи и удостовери, че персоналът е преминал начален инструктаж и е запознат със специфичните за обектите на Възложителя правила и внедрената Система за управление на здравето и безопасността при работа в ДП РВД;

3.4. Прилага и всички други разпореждания на Наредба № РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

3.5. Осигурява на своите работещи лични предпазни средства съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и необходимата сигнализация (светлинна, звукова, сигналисти) за маневрите на машините;

3.6. Предоставя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове;

3.7. Организира провеждането на обучения на работниците и служителите си по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

3.8. Изпълнява други задължения, вменени от нормативните актове, установяващи правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и от приетите или утвърдени въз основа на тях подзаконови нормативни актове /наредби, инструкции, правилници и др./ и вътрешни актове на Възложителя.

4. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всички констатации на контролните органи.

5. Ежедневните инструктажи по т. 2 ще се извършват от длъжностни лица на Възложителя и ще се удостоверяват в книга за ежедневен инструктаж.

Споразумението се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните, влиза в сила от датата на подписването му и има действие съобразно срока на изпълнение на договор № …..…/ г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................... ...............................

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Приложение № ……

към проектите на договор

(валидно за всички обособени позиции)

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДП РВД

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОкС)

Приложимо	1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
☒	1.1. Настоящото Приложение урежда взаимоотношенията между ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) и ……………………………………………... (Изпълнител), свързани с управление на въздействието върху ОкС, в съответствие с изискванията на клауза 8.1 от EN ISO 14001:2015.
☒	1.2. Настоящото Приложение цели да осигури в максимална степен намаляване на негативния ефект от изпълнение на договора върху ОкС.
☒	1.3. Настоящото Приложение се прилага, доколкото не противоречи на приложимото законодателство.
☒	1.4. Доколкото приложимостта на отделна клауза не е посочена изрично, същата е неприложима по отношение на Договора.
☒	1.5. Нищожността по т. 1.3. и неприложимостта по т. 1.4. на една или повече клаузи от това Приложение не влече нищожност и/или неприложимост на останалите клаузи.
	2. ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, МЕТОДИ ЗА ДОСТЪПВАНЕТО Й И ДОКУМЕНТИРАНЕ
☒	2.1. За целите на изпълнението на Договора, Изпълнителят има право да получава или достъпва следната категория информация на ДП РВД: ☒ общодостъпна – Политика по ОкС на ДП РВД; ☐ за вътрешно ползване (вътрешни документи – процедури, инструкции и правила); ☐ (друго, ако е приложимо).
☒	2.2. Начините за достъп на Изпълнителя до посочените в т. 2.1 документи са както следва (може да е комбинация от по-долу изброените): ☒ свободен достъп до интернет страницата на ДП РВД; ☒ електронна поща; ☐ осигурен достъп на Изпълнителя до интранет страницата на ДП РВД; ☐ предоставени актуални неконтролируеми хартиени копия; ☐ (друго, ако е приложимо).
☒	2.3. В срок не по късно от 10 календарни дни, считано от влизането на Договора в сила, отговорното лице от страна на Изпълнителя следва да осигури запознаване на служителите, които ще участват в изпълнението на съответните дейности, предмет на Договора, с посочените в т. 3.1 документи, срещу подпис. Копие на протокола от проведения инструктаж следва да бъде предаден на отговорника за изпълнение на Договора от страна на Възложителя.

	3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
☒	3.1. В хода на изпълнение на Договора Страните се задължават да спазват в допълнение към изискванията на приложимото законодателство по отношение опазване на ОкС, действащите в предприятието документи, съдържащи правила за управление на въздействието върху ОкС, приложими за предмета на Договора, както следва: 3.1.1 Политика по ОкС на ДП РВД; 3.1.2 ……………………………………………………….. (Посочват се конкретни документи, които предметът на Договора изисква да се прилагат, обхващащи посочените в т.2.1. категории.)
	4. ОТГОВОРНОСТИ
☒	4.1. Изпълнителят, за периода на изпълнение на предмета на Договора е длъжен да поддържа актуален/действащ: ☐ разрешителен документ за управление на отпадъците, съгласно чл. 35 от ЗУО; ☐ договор с лицензирана/сертифицирана фирма, съгласно изискванията на …………………………… (напр. Закон за управление на отпадъците, ISO 17025 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране и др.) за изпълнение на част от възложените дейности; ☐ сертификат за внедрена система за управление на ОкС, в съответствие с изискванията на ISO 14001 или еквивалентен; ☐ лиценз за извършване на (посочва се вида услуга – напр. осигуряването на пожарна безопасност, монтаж и поддръжка на климатични системи и др.), съгласно изискванията на ; ☒ документ за правоспособност (сертификат), на основание чл. 17б, ал. 1 или чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (друго, ако е приложимо). Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя копие от посочения/те документ/и, заверено/и за вярно с оригинала.
☒	4.2. Изпълнителят е длъжен да разполага с: ☒ необходимия персонал, който отговаря на специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС и да притежава необходимата правоспособност и квалификация за извършване на услугите, предмет на Договора, свързани с управление на въздействието върху ОкС; ☒ съответния технически ресурс (оборудване, инструменти и др.), съгласно специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС.
☐	4.3. Изпълнителят е длъжен да: ☐ събира, транспортира и депонира образуваните отпадъци: ……………………… (тонер касети, акумулаторни батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), утайка от каломаслоуловителя, нефтопродукти или др.), с код на отпадъка ……………, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците (посочва се утвърдения за ДП РВД, в зависимост от обекта, код на отпадъка);

	☐ изготви и предостави за подпис от Възложителя приемо- предавателен протокол за вида, по съответния код, обект на Договора и количеството на взетия отпадък, в срок до 5 календарни дни от извозването; ☐ води на строителния обект транспортен дневник за образуваните и предадени строителни отпадъци, като определи конкретен свой служител за отговорник; ☐ предостави на Възложителя копие от първичните счетоводни и др. документи, доказващи законосъобразното управление на отпадъците; ☐ осигури безвъзмездно, за срока на изпълнение на Договора, необходимите по вид и обем съдове за събиране на отпадъци.
☒	4.4. Изпълнителят отговаря за всяко нарушаване на нормативно изискване и/или замърсяване на ОкС, причинено в резултат на свои действия или бездействия и/или действия или бездействия на негови служители/подизпълнители и отстранява вредите от същите за своя сметка.
☐	4.5. Изпълнителят на СМР се задължава да: 4.5.1. изготви и изпълнява План за управление на строителните отпадъци, в изпълнение на разпоредбите и спецификата на чл. 11 и чл. 40 от ЗУО, както и в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 4.5.2. изготви отчет за изпълнение на плана за управление на СО, в съответствие с чл. 10 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 4.5.3. предостави на отговорника по Договора от страна на Възложителя копие на отчета по т. 4.5.2.
☒	4.6. Изпълнителят на СМР/ремонтни дейности се задължава да осигури събирането, транспортирането и третирането на генерираните от дейността му строителни отпадъци, в съответствие с изискванията на чл. 8 и 10 от ЗУО, както и с изискванията на подзаконовите му актове.
	5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
☒	5.1. Изпълнителят се задължава при възникване на извънредна ситуация, при изпълнение на дейности, свързани с предмета на договора (напр. разлив на химикали/гориво-смазочни материали, пожар и др.), която ще доведе до неблагоприятно въздействие върху околната среда, незабавно да предприеме съответните действия за отстраняване на причините и смекчаване на последствията. След овладяване на възникналата ситуация, Изпълнителят се задължава писмено да информира Възложителя и опише предприетите действия.
	6. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ
☒	6.1. Изпълнителят или неговите подизпълнители се задължават да доставят продукти/услуги, които не увреждат ОкС или стриктно следят за управление на тяхното въздействие върху ОкС, съгласно специфичните изисквания на обществената поръчка.
☐	6.2. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя информационни листове за безопасност (ИЛБ) за доставените продукти.
	7. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

☐	7.1. При приемането на обект, след извършени СМР/ремонтни дейности, в приемателния протокол се вписват и проверените обстоятелства, по отношение изискванията за опазване на ОкС и управление на генерираните отпадъци, и се описват предоставените от Изпълнителя копия на първичните счетоводни и др. документи, съгласно посочените в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, доказващи законосъобразното управление на генерираните в процеса на изпълнение на Договора строителни отпадъци (транспортен дневник, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи и др.).
	8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
☒	8.1. Настоящото Приложение е приложимо както по отношение на Изпълнителя, така и по отношение на неговите подизпълнители, в рамките на обхвата на дейностите, изпълнявани от последните.
☒	8.2. Изменението на изисквания по отношение на опазване на ОкС и управлението на отпадъците се осъществява при необходимост по общия ред за изменение на Договора и при спазване на приложимото законодателство.
☒	8.3. Всички спорове между страните по отношение на управлението на въздействието върху ОкС при изпълнението на предмета на Договора се разрешават по начина, указан в последния.

Приложение № 3.2.

Д О Г О В О Р

(проект)

№ .............../ 2018 г.

Днес, 2018 г., между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx - генерален директор, наричано в текста „Възложител“, от една страна, и

...................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ г.

в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление ...................

................................., телефон ...................., xxxx .….................., представлявано от

........................................, наричано по-долу в текста „Изпълнител“, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение

№ ………..…/…………… г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 2 „Подмяна на елементи от пожарогасителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“, се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане препроектиране на база съществуващ проект и общи ремонтни работи, свързани с подмяна на елементи на наличната пожарогасителна система (наричана по-долу за краткост „Оборудването“) в Единен център за Управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД), в т. ч. демонтаж на старо и доставка и монтаж на ново оборудване, настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожарогасителната система, интеграция на Оборудването със Системата за управление на сградата (СУС), базирана на софтуерна платформа Enterprise Buildings Integrator (EBI), обучение на персонала на Възложителя и др. дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към настоящия договор.

II. Срок и място на изпълнение

2.1. Отделните срокове за изпълнение на договора са както следва:

2.1.1. За препроектиране - ….…….……… (………………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 20 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (в зависимост от

предложението на Изпълнителя, но не повече от 60 календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя съгласно т. 4.2. от договора.

2.1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на Оборудването, интеграция на Оборудването със СУС и обучение - ….………… (…………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 50 календарни дни), считано от датата на приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2.2. Отделните срокове за изпълнение по т. 2.1. не включват времето:

2.2.1. през което поради производствена необходимост или друга причина, дължаща се на Възложителя, не е възможен достъп до обекта и/или монтаж на Оборудването, като дните, в които не се извършват дейностите, предмет на договора, се отбелязват в двустранно подписан между страните протокол. В тази връзка не се включва и времето:

2.2.2. от предаването на проекта по реда на x. 4.1. до писменото му утвърждаване или даването на писмени указания по него от страна на Възложителя до Изпълнителя съгласно т. 4.2.;

2.2.3. от подписването на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване до писменото одобряване на графика за монтажа по т. 5.2.6.1. от Възложителя;

2.2.4. от писменото уведомяване на Възложителя от Изпълнителя съгласно т. 4.6.1. за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания и готовността му за провеждане на 72-часова проба до определената от Възложителя начална дата и час за провеждането й.

2.3. Мястото на изпълнение на поръчката е Единен център за Управление на въздушното движение, находящ се в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

ІІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. Крайната цена на договора е в размер на .................. ( с думи) лева без

ДДС, съответно .................. ( с думи) лева с включен ДДС.

3.2. Крайната цена включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на Оборудването (в т. ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти, както и всички комуникационни модули/интерфейси и други хардуерни и софтуерни елементи, необходими за интеграция със съществуващата СУС в ЕЦ за УВД), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на Изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

3.3. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

3.4. Плащането на цената по договора се извършва еднократно в лева, чрез банков превод по банковата сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на окончателния протокол по т. 4.7. за приемане на дейностите по договора и срещу представена оригинална фактура.

3.5. В случай че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на този договор.

3.5.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 3.5.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. В срока по т. 2.1.1. Изпълнителят изготвя нов проект на пожарогасителна система в ЕЦ за УВД, който трябва да включва обяснителна част, чертежи и обща блокова схема. Изпълнителят предава проекта на Възложителя, за което се съставя двустранно подписан предавателен протокол.

4.2. В срок от 5 (пет) календарни дни от подписване на протокола по т. 4.1. Възложителят утвърждава писмено проекта или дава писмени указания и насоки за преработването му.

4.3. В случай че Възложителят е дал писмени указания и насоки за преработването на проекта, Изпълнителят отразява същите в петдневен срок и предава преработения проект на Възложителя с предавателен протокол, като последният следва писмено да утвърди проекта или да даде нови указания за преработката му по реда на т. 4.2.

4.3.1. При необходимост от повторна преработка на проекта от страна на Изпълнителя, същият не се освобождава от отговорността за забава, в случай че такава е налице съобразно уговорения по т. 2.1.1. срок.

4.4. В срока по т. 2.1.2. Изпълнителят извършва доставката на Оборудването. Приемането на доставката на Оборудването се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора.

4.5. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, изпълнението на доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващото и/или несъответстващото Оборудване.

4.6. В срока по т. 2.1.3. Изпълнителят извършва дейностите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания, интеграция на Оборудването със СУС и седемдесет и две часова проба на доставеното и монтирано Оборудване, които се удостоверяват с двустранно подписан протокол за успешно проведена 72-часова проба.

4.6.1. Експлоатационната проба на Оборудването, с продължителност 72 часа, се извършва в съответствие с техническите изисквания за експлоатация на Оборудването. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания, с искане за определяне на начална дата и час за провеждането на 72-часовата проба, като предлага методика за провеждането ú и посочва имената на лицата, предоставени предварително за проучване и одобрени от Възложителя, за осъществяването ú.

4.6.2. В случай че първоначалната 72-часова проба се окаже неуспешна или бъдат констатирани отклонения в работата на Оборудването, страните съставят констативен протокол, в който се посочват отклоненията и се определя срок за отстраняване на недостатъците и насрочване на повторна 72-часова проба.

4.6.3. Последващите 72-часови пробни изпитвания се извършват за сметка на Изпълнителя и не го освобождават от дължимите неустойки за забава, в случай че такава е налице спрямо определения срок за изпълнение по т. 2.1.3. от договора.

4.7. Окончателното приемане и надлежното изпълнение на всички дейности, предмет на договора, се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни по договора. В този протокол се отразява и проведеното обучение на персонала на Възложителя, което трябва да се проведе в рамките на срока по т. 2.1.3., в обекта по местоизпълнението, във време и място, предварително съгласувани с Възложителя.

4.8. След изтичане на уговорения гаранционен срок на Оборудването страните подписват двустранен протокол за изпълнението на гаранционните задължения на Изпълнителя в съответствие с договора.

4.9. Всички протоколи се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра и се подписват от упълномощените по договора представители на двете страни.

4.10. Подписването на протоколите по настоящия раздел не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване и на извършените дейности по изпълнение предмета на договора, включително за скрити недостатъци.

4.11. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на приемо-предавателния протокол за доставката по т. 4.4., с изключение на периода от време, през който Оборудването е във фактическата власт на Изпълнителя за извършване на дейностите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания и седемдесет и две часови проби на Оборудването, когато рискът се носи от последния. Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя с окончателното заплащане на цената за него.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

5.1.2. Да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнението на договора, ако е необходимо.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. Да изпълни договора с грижата на добър търговец, в съответствие с условията на договора и приложенията към него, съставляващи неразделна част от същия, както и при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

5.2.2. Да изготви проекта по т. 2.1.1. в съответствие с клаузите на договора, приложенията към него и действащото законодателство.

5.2.3. Да достави в определения срок и на уговореното място Оборудването, предвидено в утвърдения от Възложителя проект, което е неупотребявано и ново, произведено не по-рано от 2017 г.

5.2.4. Да достави Оборудване, отговарящо на техническите спецификации, стандарти и изисквания, съгласно приложенията към договора, осигуряващо като минимум съществуващата функционалност на системата, както и окомплектовано с техническа документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език. Заедно с Оборудването Изпълнителят трябва да достави и всички свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи и др., необходими за неговия монтаж, както и всички комуникационни модули/интерфейси и други хардуерни и софтуерни елементи, необходими за неговата експлоатация и интеграция със съществуващата СУС.

5.2.5. Да достави централи и детектори, които имат сертификати по VdS (Vertraunen durch sicherheit) или еквивалент.

5.2.6. Да извърши демонтаж на елементите на съществуващото и монтаж на новото Оборудване в съответствие с клаузите на договора и утвърдения проект. Подмяната на елементите трябва да става поетапно, съгласно предварително одобрен от Възложителя график, и по начин, който няма да доведе до нарушаване на пожарната, техническата и оперативна безопасност на обекта.

5.2.6.1. Графикът се представя от Изпълнителя с подписване на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване и се одобрява от Възложителя писмено в тридневен срок от получаването му.

5.2.7. Да извърши настройка, единични приемни изпитвания, интеграция на Оборудването със СУС, 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване и обучение на персонала на Възложителя за работа с Оборудването.

5.2.8. По време на срока на договора Изпълнителят е длъжен да отговаря на законовото изискване за изпълнение на предмета на договора, поставено от Възложителя като критерий за годност за изпълнение на поръчката, въз основа на който офертата на Изпълнителя е била

допусната до оценка, а именно - да притежава правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 или по чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (по-долу само ЗЧАВ) и да е вписан в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5 от ЗЧАВ, както и да изпълнява договора чрез лица, които отговарят на съответните нормативни изисквания.

5.2.8.1. При необходимост от промяна в списъка на персонала, притежаващ необходимата професионална компетентност и ангажиран с изпълнението на задълженията по договора, представен от избрания за Изпълнител като доказателство за съответствие с критерия за годност (правоспособност) (когато е приложимо), същата е допустима, в случай че промененият персонален състав притежава същата професионална компетентност и отговаря на същите изисквания като предходния.

5.2.8.2. Промяна се извършва след изричното писмено уведомяване на Възложителя за необходимостта от промяна и представянето на нов списък.

5.2.9. Да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод на изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители, ако има такива.

5.2.10. Да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия на Оборудването с изискванията по този договор или появили се повреди и/или недостатъци през гаранционния срок, за които Изпълнителят бъде уведомен от Възложителя, съгласно клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието.

5.2.11. Да уведоми писмено Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, преустановяване дейността му или започване на процедура по преобразуване, а за Изпълнител – чуждестранно лице относно изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен, в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.2.12. Да носи отговорност за действията/бездействията на своите служители и/или подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

5.2.13. Да отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и на трети лица, в резултат на действия или бездействия на негови служители и/или подизпълнители, възникнали при или по повод изпълнение на договора.

5.2.13.1. При причиняване на вреди по предходната точка Изпълнителят се задължава да ги възстанови или да заплати левовата равностойност на причинените вреди на увреденото лице в срока, посочен от Възложителя.

5.2.14. Да не допуска увреждане на инженерната инфраструктура и на околната среда в границите на обекта на Възложителя и извън него във връзка с изпълнение на договора. В случай че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка в срок, съгласуван с Възложителя, но не по-дълъг от изтичане на срока по т. 2.1.3. от договора. При неотстраняване на вредите в срок Възложителят има право да извърши прихващане на левовата им равностойност, определена по тяхната относителна стойност1, от дължимото към Изпълнителя плащане или да удържи тази стойност от предоставената гаранция за изпълнение.

5.2.14.1. Видът и размерът на вредите се определя след извършен оглед на място от двете страни по договора, в рамките на двустранно подписан констативен протокол. При отказ на Изпълнителя да се яви или да подпише констативния протокол, същият се подписва от Възложителя едностранно и се връчва на Изпълнителя.

5.2.15. При изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които Възложителят прилага, включително и приложените към настоящия договор „Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието

1 Стойността на причинената вреда, която е необходима, за да се възстанови увреденото имуществено благо от същия вид по действителната му пазарна стойност към момента на откриването на вредата.

върху околната среда (ОкС)“ (Приложение № 5 към договора), приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и на всички други действащи в областта законови и подзаконови нормативни актове.

5.2.16. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да предостави копие/я от същия/те или копие от допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Договорът/ите се представя/т с придружително писмо в деловодството на Възложителя.

5.2.16.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата (ако е посочил такива). Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

5.2.16.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.2.16.3. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.2.16.2.

5.2.17. Изпълнителят и неговите подизпълнители, ако ползва такива, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредбите на международното екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

5.2.18. При изпълнението на договора да спазва охранително-пропускателния режим в ДП РВД или отделни негови обекти.

5.2.19. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора, като се задължава да спазва приложимите разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ (Приложение № 4 към договора).

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. Да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него, като изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, направено с офертата.

6.1.2. Да откаже приемане на доставка и/или приемането на някоя от другите дейности, предмет на договора, в случай че тяхното изпълнение и/или Оборудването не отговарят на уговореното в договора, включително за скрити недостатъци.

6.1.3. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, количествата, етапите на изпълнение, техническите параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6.1.4. Да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт или техническа поддръжка на Оборудването по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите за сметка на Изпълнителя.

6.1.5. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в този договор.

6.1.6. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е приложимо).

6.1.7. Изготвената проектна документация след заплащане на цената по договора става собственост на Възложителя, който разполага с всички права на интелектуалната собственост съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) без да дължи допълнително възнаграждение.

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да заплати на Изпълнителя договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

6.2.2. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.

6.2.3. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

6.2.4. Да осигури свои представители, които да присъстват при извършване на дейностите по демонтаж, монтаж на доставеното Оборудване, настройки, единични приемни изпитвания на Оборудването, интеграцията му със СУС и провеждането на 72-часова проба на Оборудването.

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на Оборудването е …..….. (с думи ) месеца (в

съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.2. Гаранционният срок за отделните видове строително-монтажни работи, предмет на договора, е в размер на ……………. (с думи ………………………) години (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.3. Гаранционният срок се отнася за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, неправилно монтиране, настройване или други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация.

7.4. В случай че в гаранционния срок се открият дефекти, недостатъци и/или повреди по Оборудването или недостатъци/отклонения при изпълнението на СМР, Възложителят отправя уведомление за отстраняването им чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на обекта в определения от Възложителя ден и час за съставяне на констативен протокол, в който се фиксира необходимото време за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди.

7.5. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се недостатъци и/или повреди чрез ремонт или замяна на повреденото оборудване не по-късно от

…………… (………… с думи) календарни дни (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не повече от 7 календарни дни), считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя.

7.6. При невъзможност да бъде отстранена появилата се повреда в срока по т. 7.5. Изпълнителят се задължава в същия срок да подмени повреденото оборудване с ново, със същите или с по-високи технически параметри.

7.7. В случай че Изпълнителят не изпълни гаранционните си задължения, Възложителят може да отстрани появилите се недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.8. Всички разходи за отстраняване на появили се недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.9. При изчисляване на гаранционния срок не се включва времето, през което Оборудването или част от него не могат да се ползват по предназначение поради недостатъци и/или повреди. В този случай гаранционният срок се удължава пропорционално на времето, през което Оборудването не е могло да се ползва по предназначение.

VIII. Гаранция за изпълнение. Отговорности и неустойки

8.1. При подписване на настоящия договор Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, а именно: ……………….. ( с думи) лева, която служи за обезпечаване изпълнението на

задълженията на Изпълнителя по договора.

8.2. При изпълнение на задълженията, предмет на договора, в съответствие с договореното от страна на Изпълнителя, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 4.7., удостоверяващ приемането и надлежното изпълнение на дейностите, предмет на договора, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД или

б) поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за редуциране на размера на застрахователната сума с 60% (шестдесет процента) от първоначалната й стойност, когато гаранцията е представена под формата на застраховка,

като останалата част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на Оборудването.

8.3. След надлежно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на Оборудването в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 4.8. за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

8.4. Във всички хипотези на т. 8.2. и т. 8.3. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата по гаранцията за изпълнение законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

8.5. Гаранцията за изпълнение или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно

неизпълнение на задължения на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.6. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори изцяло от гаранцията за изпълнение, или да извърши прихващане от стойността на дължимото към Изпълнителя плащане, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение/дължимото плащане, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

8.7. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

а/ при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките на оборудване не отговарят на изискванията на Възложителя и е налице разваляне на договора от страна на Възложителя на това основание или

б/ при прекратяване на дейността на Изпълнителя, преобразуването му без правоприемство на правата и задълженията или при откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя преди същият окончателно да е изпълнил задълженията си по договора, а за Изпълнител – чуждестранно лице при изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

8.8. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

8.9. В случай че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение съгласно договореното, същият дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети от процента) от стойността на договора по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойката не може да надвишава 20% от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.10. В случай че по вина на Възложителя не бъде спазен договорения срок за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% от размера на забавеното плащане.

8.11. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

ІХ. Непреодолима сила

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

X. Прекратяване на договора

10.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие:

10.2.1. от изправната страна при виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна по договора;

10.2.2. от Възложителя, когато в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на т. 27 от § 2 на ДР на ЗОП, същият не е в състояние да изпълни своите задължения по договора;

10.2.3. от Възложителя, когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

10.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.3.1. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.3.2. използва подизпълнител/и без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

10.3.3. бъде прекратена търговската дейност на Изпълнителя, преобразува се без правоприемство на правата и задълженията или когато за Изпълнителя се открие производство по несъстоятелност или за обявяване в ликвидация, а за Изпълнител – чуждестранно лице при изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

10.4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73,

т. 1 от ППЗОП при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.

10.5. Възложителят прекратява договора едностранно, без предизвестие, в случай че се установи, че по отношение на Изпълнителя въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

XІ. Заключителни разпоредби

11.1. Всички съобщения, уведомления или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.2. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна в петдневен срок при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора.

11.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд в Република България.

11.5. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.6. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя: За Изпълнителя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 адрес: гр. …………, ул. ………..

тел. ………… тел. ………….

e-mail: ………………… e-mail: …………………

11.7. Неразделна част от този договор са следните приложения: Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо Количествено- стойностна сметка;

Приложение № 4 – Споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

Приложение № 5 - Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху Околната Среда (ОкС).

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................... ...............................

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Приложение № 3.3.

Д О Г О В О Р

(проект)

№ .............../ 2018 г.

Днес, 2018 г., между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx - генерален директор, наричано в текста „Възложител“, от една страна, и

...................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ г.

в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление ...................

................................., телефон ...................., фxxx .….................., представлявано от

........................................, наричано по-долу в текста „Изпълнител“, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение

№ ………..…/…………… г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 3 „Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Горна Оряховица“, се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система (наричана по-долу за краткост „Оборудването“) в Летищен център за Обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Горна Оряховица, в т. ч. настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожарогасителната система, обучение на персонала на Възложителя и др. дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към настоящия договор.

II. Срок и място на изпълнение

2.1. Отделните срокове за изпълнение на договора са както следва:

2.1.1. За проектиране - ….…….……… (………………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 15 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (в зависимост от

предложението на Изпълнителя, но не повече от 60 календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя съгласно т. 4.2. от договора.

2.1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на Оборудването и обучение -

….…………….……… (………………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 30 календарни дни), считано от датата на

приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2.2. Отделните срокове за изпълнение по т. 2.1. не включват времето:

2.2.1. през което поради производствена необходимост или друга причина, дължаща се на Възложителя, не е възможен достъп до обекта и/или монтаж на Оборудването, като дните, в които не се извършват дейностите, предмет на договора, се отбелязват в двустранно подписан между страните протокол. В тази връзка не се включва и времето:

2.2.2. от предаването на проекта по реда на т. 4.1. до писменото му утвърждаване или даването на писмени указания по него от страна на Възложителя до Изпълнителя съгласно т. 4.2.;

2.2.3. от подписването на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване до писменото одобряване на графика за монтажа по т. 5.2.5.1. от Възложителя;

2.2.4. от писменото уведомяване на Възложителя от Изпълнителя съгласно т. 4.6.1. за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания и готовността му за провеждане на 72-часова проба до определената от Възложителя начална дата и час за провеждането й.

2.3. Мястото на изпълнение на поръчката е Летищен център за Обслужване на въздушното движение, гр. Горна Оряховица.

ІІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. Крайната цена на договора е в размер на .................. (....................................... с думи)

лева без ДДС, съответно .................. ( с думи) лева с включен ДДС.

3.2. Крайната цена включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на Оборудването (в т.ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на Изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

3.3. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

3.4. Плащането на цената по договора се извършва еднократно в лева, чрез банков превод по банковата сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на окончателния протокол по т. 4.7. за приемане на дейностите по договора и срещу представена оригинална фактура.

3.5. В случай че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на този договор.

3.5.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 3.5.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. В срока по т. 2.1.1. Изпълнителят изготвя проект на пожарогасителна система за ЛЦ за ОВД, гр. Горна Оряховица, който трябва да включва обяснителна част, чертежи и обща блокова схема. Изпълнителят предава проекта на Възложителя, за което се съставя двустранно подписан предавателен протокол.

4.2. В срок от 5 (пет) календарни дни от подписване на протокола по т. 4.1. Възложителят утвърждава проекта или дава писмени указания и насоки за преработването му.

4.3. В случай че Възложителят е дал писмени указания и насоки за преработването на проекта, Изпълнителят отразява същите в петдневен срок и предава преработения проект на Възложителя с предавателен протокол, като последният следва писмено да утвърди проекта или да даде нови указания за преработката му по реда на т. 4.2.

4.3.1. При необходимост от повторна преработка на проекта от страна на Изпълнителя, същият не се освобождава от отговорността за забава, в случай че такава е налице съобразно уговорения по т. 2.1.1. срок.

4.4. В срока по т. 2.1.2. Изпълнителят извършва доставката на Оборудването. Приемането на доставката на Оборудването се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора.

4.5. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, изпълнението на доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващото и/или несъответстващото Оборудване.

4.6. В срока по т. 2.1.3. Изпълнителят извършва дейностите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания и седемдесет и две часова проба на доставеното и монтирано Оборудване, които се удостоверяват с двустранно подписан протокол за успешно проведена 72- часова проба.

4.6.1. Експлоатационната проба на Оборудването, с продължителност 72 часа, се извършва в съответствие с техническите изисквания за експлоатация на Оборудването. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания, с искане за определяне на начална дата и час за провеждането на 72-часовата проба, като предлага методика за провеждането ú и посочва имената на лицата, предоставени предварително за проучване и одобрени от Възложителя, за осъществяването ú.

4.6.2. В случай че първоначалната 72-часова проба се окаже неуспешна или бъдат констатирани отклонения в работата на Оборудването, страните съставят констативен протокол, в който се посочват отклоненията и се определя срок за отстраняване на недостатъците и насрочване на повторна 72-часова проба.

4.6.3. Последващите 72-часови пробни изпитвания се извършват за сметка на Изпълнителя и не го освобождават от дължимите неустойки за забава, в случай че такава е налице спрямо определения срок за изпълнение по т. 2.1.3. от договора.

4.7. Окончателното приемане и надлежното изпълнение на всички дейности, предмет на договора, се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни по договора. В този протокол се отразява и проведеното обучение на персонала на Възложителя, което трябва да се проведе в рамките на срока по т. 2.1.3., в обекта по местоизпълнението, във време и място, предварително съгласувани с Възложителя.

4.8. След изтичане на уговорения гаранционен срок на Оборудването страните подписват двустранен протокол за изпълнението на гаранционните задължения на Изпълнителя в съответствие с договора.

4.9. Всички протоколи се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра и се подписват от упълномощените по договора представители на двете страни.

4.10. Подписването на протоколите по настоящия раздел не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване и на извършените дейности по изпълнение предмета на договора, включително за скрити недостатъци.

4.11. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на приемо-предавателния протокол за доставката по т. 4.4., с изключение на периода от време, през който Оборудването е във фактическата власт на Изпълнителя за извършване на дейноитите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания и седемдесет и две часови проби на Оборудването, когато рискът се носи от последния.

Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя с окончателното заплащане на цената за него.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

5.1.2. Да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнението на договора, ако е необходимо.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. Да изпълни договора с грижата на добър търговец, в съответствие с условията на договора и приложенията към него, съставляващи неразделна част от същия, както и при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

5.2.2. Да изготви проекта по т. 2.1.1. в съответствие с клаузите на договора, приложенията към него и действащото законодателство.

5.2.3. Да достави в определения срок и на уговореното място Оборудването, предвидено в утвърдения от Възложителя проект, което е неупотребявано и ново, произведено не по-рано от 2017 г.

5.2.4. Да достави Оборудване, отговарящо на техническите спецификации, стандарти и изисквания, съгласно приложенията към договора, окомплектовано с техническа документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език. Заедно с Оборудването Изпълнителят трябва да достави и всички свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи и др., необходими за неговия монтаж компоненти.

5.2.5. Да извърши монтаж на новото Оборудване в съответствие с клаузите на договора и утвърдения проект. Дейностите по монтажа се извършват съгласно предварително одобрен от Възложителя график и по начин, който няма да доведе до нарушаване на пожарната, техническата и оперативна безопасност на обекта.

5.2.5.1. Графикът се представя от Изпълнителя с подписване на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване и се одобрява от Възложителя писмено в тридневен срок от получаването му.

5.2.6. Да извърши настройка, единични приемни изпитвания, 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване и обучение на персонала на Възложителя за работа с Оборудването.

5.2.7. По време на срока на договора Изпълнителят е длъжен да отговаря на законовото изискване за изпълнение на предмета на договора, поставено от Възложителя като критерий за годност за изпълнение на поръчката, въз основа на който офертата на Изпълнителя е била допусната до оценка, а именно - да притежава правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 или по чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (по-долу само ЗЧАВ) и да е вписан в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5 от ЗЧАВ, както и да изпълнява договора чрез лица, които отговарят на съответните нормативни изисквания.

5.2.7.1. При необходимост от промяна в списъка на персонала, притежаващ необходимата професионална компетентност и ангажиран с изпълнението на задълженията по договора, представен от избрания за Изпълнител като доказателство за съответствие с критерия за годност (правоспособност) (когато е приложимо), същата е допустима, в случай че промененият персонален състав притежава същата професионална компетентност и отговаря на същите изисквания като предходния.

5.2.7.2. Промяна се извършва след изричното писмено уведомяване на Възложителя за необходимостта от промяна и представянето на нов списък.

5.2.8. Да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или повод на изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители, ако има такива.

5.2.9. Да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия на Оборудването с изискванията по този договор или появили се повреди и/или недостатъци през гаранционния срок, за които Изпълнителят бъде уведомен от Възложителя, съгласно клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието.

5.2.10. Да уведоми писмено Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, преустановяване дейността му или започване на процедура по преобразуване, а за Изпълнител – чуждестранно лице относно изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен, в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.2.11. Да носи отговорност за действията/бездействията на своите служители и/или подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

5.2.12. Да отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и на трети лица, в резултат на действия или бездействия на негови служители и/или подизпълнители, възникнали при или по повод изпълнение на договора.

5.2.12.1. При причиняване на вреди по предходната точка Изпълнителят се задължава да ги възстанови или да заплати левовата равностойност на причинените вреди на увреденото лице в срока, посочен от Възложителя.

5.2.13. Да не допуска увреждане на инженерната инфраструктура и на околната среда в границите на обекта на Възложителя и извън него във връзка с изпълнение на договора. В случай че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка в срок, съгласуван с Възложителя, но не по-дълъг от изтичане на срока по т. 2.1.3. от договора. При неотстраняване на вредите в срок Възложителят има право да извърши прихващане на левовата им равностойност, определена по тяхната относителна стойност1, от дължимото към Изпълнителя плащане или да удържи тази стойност от предоставената гаранция за изпълнение.

5.2.13.1. Видът и размерът на вредите се определя след извършен оглед на място от двете страни по договора, в рамките на двустранно подписан констативен протокол. При отказ на Изпълнителя да се яви или да подпише констативния протокол, същият се подписва от Възложителя едностранно и се връчва на Изпълнителя.

5.2.14. При изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които Възложителят прилага, включително и приложените към настоящия договор „Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху околната среда (ОкС)“ (Приложение № 5 към договора), приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и на всички други действащи в областта законови и подзаконови нормативни актове.

5.2.15. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да предостави копие/я от същия/те или копие от допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията

1 Стойността на причинената вреда, която е необходима, за да се възстанови увреденото имуществено благо от същия вид по действителната му пазарна стойност към момента на откриването на вредата.

на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Договорът/ите се представя/т с придружително писмо в деловодството на Възложителя.

5.2.15.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата (ако е посочил такива). Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

5.2.15.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.2.15.3. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.2.15.2.

5.2.16. Изпълнителят и неговите подизпълнители, ако ползва такива, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредбите на международното екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

5.2.17. При изпълнението на договора да спазва охранително-пропускателния режим в ДП РВД или отделни негови обекти.

5.2.18. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора, като се задължава да спазва приложимите разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ (Приложение № 4 към договора).

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. Да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него, като изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, направено с офертата.

6.1.2. Да откаже приемане на доставка и/или приемането на някоя от другите дейности, предмет на договора, в случай че тяхното изпълнение и/или Оборудването не отговарят на уговореното в договора, включително за скрити недостатъци.

6.1.3. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, количествата, етапите на изпълнение, техническите параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6.1.4. Да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт или техническа поддръжка на Оборудването по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите за сметка на Изпълнителя.

6.1.5. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в този договор.

6.1.6. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е приложимо).

6.1.7. Изготвената проектна документация след заплащане на цената по договора става собственост на Възложителя, който разполага с всички права на интелектуалната собственост съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) без да дължи допълнително възнаграждение.

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да заплати на Изпълнителя договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

6.2.2. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.

6.2.3. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

6.2.4. Да осигури свои представители, които да присъстват при извършване на дейностите по монтаж на доставеното Оборудване, настройки, единични приемни изпитвания и 72-часова проба на Оборудването.

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на Оборудването е …..….. (с думи ) месеца (в

съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.2. Гаранционният срок за отделните видове строително-монтажни работи, предмет на договора, е в размер на ………. (с думи ………………………) години (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.3. Гаранционният срок се отнася за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, неправилно монтиране, настройване или други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация.

7.4. В случай че в гаранционния срок се открият дефекти, недостатъци и/или повреди по Оборудването или недостатъци/отклонения при изпълнението на СМР, Възложителят отправя уведомление за отстраняването им чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на обекта в определения от Възложителя ден и час за съставяне на констативен протокол, в който се фиксира необходимото време за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди.

7.5. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се недостатъци и/или повреди чрез ремонт или замяна на повреденото оборудване не по-късно от

…………… (………… с думи) календарни дни (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не повече от 7 календарни дни), считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя.

7.6. При невъзможност да бъде отстранена появилата се повреда в срока по т. 7.5. Изпълнителят се задължава в същия срок да подмени повреденото оборудване с ново, със същите или с по-високи технически параметри.

7.7. В случай че Изпълнителят не изпълни гаранционните си задължения, Възложителят може да отстрани появилите се недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.8. Всички разходи за отстраняване на появили се недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.9. При изчисляване на гаранционния срок не се включва времето, през което Оборудването или част от него не могат да се ползват по предназначение поради недостатъци и/или повреди. В този случай гаранционният срок се удължава пропорционално на времето, през което Оборудването не е могло да се ползва по предназначение.

VIII. Гаранция за изпълнение. Отговорности и неустойки

8.1. При подписване на настоящия договор Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, а именно: ……………….. ( с думи) лева, която служи за обезпечаване изпълнението на

задълженията на Изпълнителя по договора.

8.2. При изпълнение на задълженията, предмет на договора, в съответствие с договореното от страна на Изпълнителя, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на окончателния протокол по т. 4.7., удостоверяващ приемането и надлежното изпълнение на дейностите, предмет на договора, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД или

б) поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за редуциране на размера на застрахователната сума с 60% (шестдесет процента) от първоначалната й стойност, когато гаранцията е представена под формата на застраховка,

като останалата част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на Оборудването.

8.3. След надлежно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на Оборудването в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 4.8. за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

8.4. Във всички хипотези на т. 8.2. и т. 8.3. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата по гаранцията за изпълнение законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

8.5. Гаранцията за изпълнение или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задължения на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.6. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори изцяло от гаранцията за изпълнение, или да извърши прихващане от стойността на дължимото към Изпълнителя плащане, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение/дължимото плащане, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

8.7. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

а/ при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките на оборудване не отговарят на изискванията на Възложителя и е налице разваляне на договора от страна на Възложителя на това основание или

б/ при прекратяване на дейността на Изпълнителя, преобразуването му без правоприемство на правата и задълженията или при откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя преди същият окончателно да е изпълнил задълженията си по договора, а за Изпълнител – чуждестранно лице при изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

8.8. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

8.9. В случай че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение съгласно договореното, същият дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети от процента) от стойността на договора по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойката не може да надвишава 20% от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.10. В случай че по вина на Възложителя не бъде спазен договорения срок за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% от размера на забавеното плащане.

8.11. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

ІХ. Непреодолима сила

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

X. Прекратяване на договора

10.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие:

10.2.1. от изправната страна при виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна по договора;

10.2.2. от Възложителя, когато в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на т. 27 от § 2 на ДР на ЗОП, същият не е в състояние да изпълни своите задължения по договора;

10.2.3. от Възложителя, когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

10.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.3.1. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.3.2. използва подизпълнител/и без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

10.3.3. бъде прекратена търговската дейност на Изпълнителя, преобразува се без правоприемство на правата и задълженията или когато за Изпълнителя се открие производство по несъстоятелност или за обявяване в ликвидация, а за Изпълнител – чуждестранно лице относно изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

10.4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73,

т. 1 от ППЗОП при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.

10.5. Възложителят прекратява договора едностранно, без предизвестие, в случай че се установи, че по отношение на Изпълнителя въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

XІ. Заключителни разпоредби

11.1. Всички съобщения, уведомления или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.2. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна в петдневен срок при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора.

11.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд в Република България.

11.5. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.6. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя: За Изпълнителя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 адрес: гр. …………, ул. ………..

тел. ………… тел. ………….

e-mail: ………………… e-mail: …………………

11.7. Неразделна част от този договор са следните приложения: Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо Количествено- стойностна сметка;

Приложение № 4 – Споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

Приложение № 5 - Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху Околната Среда (ОкС).

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................... ...............................

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Приложение № 3.4.

Д О Г О В О Р

(проект)

№ .............../ 2018 г.

Днес, 2018 г., между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx - генерален директор, наричано в текста „Възложител“, от една страна, и

...................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ г.

в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление ...................

................................., телефон ...................., xxxx .….................., представлявано от

........................................, наричано по-долу в текста „Изпълнител“, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение

№ ………..…/…………… г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 4 „Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Варна“, се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система (наричана по-долу за краткост „Оборудването“) в Летищен център за Обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – гр. Варна, в т. ч. настройка и изпитвания (включващи единични такива и 72-часова проба) на пожарогасителната система, обучение на персонала на Възложителя и др. дейности в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към настоящия договор.

II. Срок и място на изпълнение

2.1. Отделните срокове за изпълнение на договора са както следва:

2.1.1. За проектиране - ….…….……… (………………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 15 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (в зависимост от

предложението на Изпълнителя, но не повече от 60 календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя съгласно т. 4.2. от договора.

2.1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на Оборудването и обучение -

….…………….……… (………………… с думи) календарни дни (в зависимост от предложението на Изпълнителя, но не повече от 20 календарни дни), считано от датата на

приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2.2. Отделните срокове за изпълнение по т. 2.1. не включват времето:

2.2.1. през което поради производствена необходимост или друга причина, дължаща се на Възложителя, не е възможен достъп до обекта и/или монтаж на Оборудването, като дните, в които не се извършват дейностите, предмет на договора, се отбелязват в двустранно подписан между страните протокол. В тази връзка не се включва и времето:

2.2.2. от предаването на проекта по реда на x. 4.1. до писменото му утвърждаване или даването на писмени указания по него от страна на Възложителя до Изпълнителя съгласно т. 4.2.;

2.2.3. от подписването на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване до писменото одобряване на графика за монтажа по т. 5.2.5.1. от Възложителя;

2.2.4. от писменото уведомяване на Възложителя от Изпълнителя съгласно т. 4.6.1. за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания и готовността му за провеждане на 72-часова проба до определената от Възложителя начална дата и час за провеждането й.

2.3. Мястото на изпълнение на поръчката е Летищен център за Обслужване на въздушното движение, гр. Варна.

ІІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. Крайната цена на договора е в размер на .................. ( с думи) лева без

ДДС, съответно .................. ( с думи) лева с включен ДДС и включва следните цени:

3.2. Крайната цена включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на Оборудването (в т.ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на Изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

3.3. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

3.4. Плащането на цената по договора се извършва еднократно в лева, чрез банков превод по банковата сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на окончателния протокол по т. 4.7. за приемане на дейностите по договора и срещу представена оригинална фактура.

3.5. В случай че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на този договор.

3.5.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 3.5.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. В срока по т. 2.1.1. Изпълнителят изготвя проект на пожарогасителна система за ЛЦ за ОВД, гр. Варна, който трябва да включва обяснителна част, чертежи и обща блокова схема. Изпълнителят предава проекта на Възложителя, за което се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

4.2. В срок от 5 (пет) календарни дни от подписване на протокола по т. 4.1. Възложителят утвърждава проекта или дава писмени указания и насоки за преработването му.

4.3. В случай че Възложителят е дал писмени указания и насоки за преработването на проекта, Изпълнителят отразява същите в петдневен срок и предава преработения проект на Възложителя с предавателен протокол, като последният следва писмено да утвърди проекта или да даде нови указания за преработката му по реда на т. 4.2.

4.3.1. При необходимост от повторна преработка на проекта от страна на Изпълнителя, същият не се освобождава от отговорността за забава, в случай че такава е налице съобразно уговорения по т. 2.1.1. срок.

4.4. В срока по т. 2.1.2. Изпълнителят извършва доставката на Оборудването. Приемането на доставката на Оборудването се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора.

4.5. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, изпълнението на доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващото и/или несъответстващото Оборудване.

4.6. В срока по т. 2.1.3. Изпълнителят извършва дейностите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания и седемдесет и две часова проба на доставеното и монтирано Оборудване, които се удостоверяват с двустранно подписан протокол за успешно проведена 72- часова проба.

4.6.1. Експлоатационната проба на Оборудването, с продължителност 72 часа, се извършва в съответствие с техническите изисквания за експлоатация на Оборудването. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за завършването на дейностите по монтаж и единичните изпитвания, с искане за определяне на начална дата и час за провеждането на 72-часовата проба, като предлага методика за провеждането ú и посочва имената на лицата, предоставени предварително за проучване и одобрени от Възложителя, за осъществяването ú.

4.6.2. В случай че първоначалната 72-часова проба се окаже неуспешна или бъдат констатирани отклонения в работата на Оборудването, страните съставят констативен протокол, в който се посочват отклоненията и се определя срок за отстраняване на недостатъците и насрочване на повторна 72-часова проба.

4.6.3. Последващите 72-часови пробни изпитвания се извършват за сметка на Изпълнителя и не го освобождават от дължимите неустойки за забава, в случай че такава е налице спрямо определения срок за изпълнение по т. 2.1.3. от договора.

4.7. Окончателното приемане и надлежното изпълнение на всички дейности, предмет на договора, се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни по договора. В този протокол се отразява и проведеното обучение на персонала на Възложителя, което трябва да се проведе в рамките на срока по т. 2.1.3., в обекта по местоизпълнението, във време и място, предварително съгласувани с Възложителя.

4.8. След изтичане на уговорения гаранционен срок на Оборудването страните подписват двустранен протокол за изпълнението на гаранционните задължения на Изпълнителя в съответствие с договора.

4.9. Всички протоколи се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра и се подписват от упълномощените по договора представители на двете страни.

4.10. Подписването на протоколите по настоящия раздел не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване и на извършените дейности по изпълнение предмета на договора, включително за скрити недостатъци.

4.11. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на приемо-предавателния протокол за доставката по т. 4.4., с изключение на периода от време, през който Оборудването е във фактическата власт на Изпълнителя за извършване на дейностите по монтаж, настройка, единични приемни изпитвания и седемдесет и две часови проби на Оборудването, когато рискът се носи от последния.

Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя с окончателното заплащане на цената за него.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

5.1.2. Да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнението на договора, ако е необходимо.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. Да изпълни договора с грижата на добър търговец, в съответствие с условията на договора и приложенията към него, съставляващи неразделна част от същия, както и при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

5.2.2. Да изготви проекта по т. 2.1.1. в съответствие с клаузите на договора, приложенията към него и действащото законодателство.

5.2.3. Да достави в определения срок и на уговореното място Оборудването, предвидено в утвърдения от Възложителя проект, което е неупотребявано и ново, произведено не по-рано от 2017 г.

5.2.4. Да достави Оборудване, отговарящо на техническите спецификации, стандарти и изисквания, съгласно приложенията към договора, окомплектовано с техническа документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език. Заедно с Оборудването Изпълнителят трябва да достави и всички свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи и др., необходими за неговия монтаж компоненти.

5.2.5. Да извърши монтаж на новото Оборудване в съответствие с клаузите на договора и утвърдения проект. Дейностите по монтажа се извършват съгласно предварително одобрен от Възложителя график и по начин, който няма да доведе до нарушаване на пожарната, техническата и оперативна безопасност на обекта.

5.2.5.1. Графикът се представя от Изпълнителя с подписване на протокола по т. 4.4. за приемане на доставеното Оборудване и се одобрява от Възложителя писмено в тридневен срок от получаването му.

5.2.6. Да извърши настройка, единични приемни изпитвания, 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване и обучение на персонала на Възложителя за работа с Оборудването.

5.2.7. По време на срока на договора Изпълнителят е длъжен да отговаря на законовото изискване за изпълнение на предмета на договора, поставено от Възложителя като критерий за годност за изпълнение на поръчката, въз основа на който офертата на Изпълнителя е била допусната до оценка, а именно - да притежава правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 или по чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (по-долу само ЗЧАВ) и да е вписан в информационната база данни по чл. 17б, ал. 5 от ЗЧАВ, както и да изпълнява договора чрез лица, които отговарят на съответните нормативни изисквания.

5.2.7.1. При необходимост от промяна в списъка на персонала, притежаващ необходимата професионална компетентност и ангажиран с изпълнението на задълженията по договора, представен от избрания за Изпълнител като доказателство за съответствие с критерия за годност (правоспособност) (когато е приложимо), същата е допустима, в случай че промененият персонален състав притежава същата професионална компетентност и отговаря на същите изисквания като предходния.

5.2.7.2. Промяна се извършва след изричното писмено уведомяване на Възложителя за необходимостта от промяна и представянето на нов списък.

5.2.8. Да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод на изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители, ако има такива.

5.2.9. Да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия на Оборудването с изискванията по този договор или появили се повреди и/или недостатъци през гаранционния срок, за които Изпълнителят бъде уведомен от Възложителя, съгласно клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието.

5.2.10. Да уведоми писмено Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, преустановяване дейността му или започване на процедура по преобразуване, а за Изпълнител – чуждестранно лице относно изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен, в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.2.11. Да носи отговорност за действията/бездействията на своите служители и/или подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

5.2.12. Да отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и на трети лица, в резултат на действия или бездействия на негови служители и/или подизпълнители, възникнали при или по повод изпълнение на договора.

5.2.12.1. При причиняване на вреди по предходната точка Изпълнителят се задължава да ги възстанови или да заплати левовата равностойност на причинените вреди на увреденото лице в срока, посочен от Възложителя.

5.2.13. Да не допуска увреждане на инженерната инфраструктура и на околната среда в границите на обекта на Възложителя и извън него във връзка с изпълнение на договора. В случай че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка в срок, съгласуван с Възложителя, но не по-дълъг от изтичане на срока по т. 2.1.3. от договора. При неотстраняване на вредите в срок, Възложителят има право да извърши прихващане на левовата им равностойност, определена по тяхната относителна стойност1, от дължимото към Изпълнителя плащане или да удържи тази стойност от предоставената гаранция за изпълнение.

5.2.13.1. Видът и размерът на вредите се определя след извършен оглед на място от двете страни по договора, в рамките на двустранно подписан констативен протокол. При отказ на Изпълнителя да се яви или да подпише констативния протокол, същият се подписва от Възложителя едностранно и се връчва на Изпълнителя.

5.2.14. При изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които Възложителят прилага, включително и приложените към настоящия договор „Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху околната среда (ОкС)“ (Приложение № 5 към договора), приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и на всички други действащи в областта законови и подзаконови нормативни актове.

5.2.15. Да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да предостави копие/я от същия/те или копие от допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията

1 Стойността на причинената вреда, която е необходима, за да се възстанови увреденото имуществено благо от същия вид по действителната му пазарна стойност към момента на откриването на вредата.

на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Договорът/ите се представя/т с придружително писмо в деловодството на Възложителя.

5.2.15.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата (ако е посочил такива). Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

5.2.15.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.2.15.3. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.2.15.2.

5.2.16. Изпълнителят и неговите подизпълнители, ако ползва такива, са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредбите на международното екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

5.2.17. При изпълнението на договора да спазва охранително-пропускателния режим в ДП РВД или отделни негови обекти.

5.2.18. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора, като се задължава да спазва приложимите разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ (Приложение № 4 към договора).

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. Да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него, като изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, направено с офертата.

6.1.2. Да откаже приемане на доставка и/или приемането на някоя от другите дейности, предмет на договора, в случай че тяхното изпълнение и/или Оборудването не отговарят на уговореното в договора, включително за скрити недостатъци.

6.1.3. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, количествата, етапите на изпълнение, техническите параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6.1.4. Да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт или техническа поддръжка на Оборудването по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите за сметка на Изпълнителя.

6.1.5. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в този договор.

6.1.6. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е приложимо).

6.1.7. Изготвената проектна документация след заплащане на цената по договора става собственост на Възложителя, който разполага с всички права на интелектуалната собственост съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) без да дължи допълнително възнаграждение.

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. При добросъвестно, точно и професионално изпълнение на договора да заплати на Изпълнителя договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

6.2.2. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.

6.2.3. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

6.2.4. Да осигури свои представители, които да присъстват при извършване на дейностите по монтаж на Оборудването, настройки, единични приемни изпитвания и 72-часова проба на Оборудването.

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на Оборудването е …..….. (с думи ) месеца (в

съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.2. Гаранционният срок за отделните видове строително-монтажни работи, предмет на договора, е в размер на ………. (с думи ………………………) години (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола по т. 4.6., удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано Оборудване.

7.3. Гаранционният срок се отнася за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, неправилно монтиране, настройване или други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация.

7.4. В случай че в гаранционния срок се открият дефекти, недостатъци и/или повреди по Оборудването или недостатъци/отклонения при изпълнението на СМР, Възложителят отправя уведомление за отстраняването им чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на обекта в определения от Възложителя ден и час за съставяне на констативен протокол, в който се фиксира необходимото време за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди.

7.5. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се недостатъци и/или повреди чрез ремонт или замяна на повреденото оборудване не по-късно от

…………… (………… с думи) календарни дни (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не повече от 7 календарни дни), считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя.

7.6. При невъзможност да бъде отстранена появилата се повреда в срока по т. 7.5. Изпълнителят се задължава в същия срок да подмени повреденото оборудване с ново със същите или с по-високи технически параметри.

7.7. В случай че Изпълнителят не изпълни гаранционните си задължения, Възложителят може да отстрани появилите се недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.8. Всички разходи за отстраняване на появили се недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.9. При изчисляване на гаранционния срок не се включва времето, през което Оборудването или част от него не могат да се ползват по предназначение поради недостатъци и/или повреди. В този случай гаранционният срок се удължава пропорционално на времето, през което Оборудването не е могло да се ползва по предназначение.

VIII. Гаранция за изпълнение. Отговорности и неустойки

8.1. При подписване на настоящия договор Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, а именно: ……………….. ( с думи) лева, която служи за обезпечаване изпълнението на

задълженията на Изпълнителя по договора.

8.2. При изпълнение на задълженията, предмет на договора, в съответствие с договореното от страна на Изпълнителя, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на окончателния протокол по т. 4.7., удостоверяващ приемането и надлежното изпълнение на дейностите, предмет на договора, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД или

б) поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за редуциране на размера на застрахователната сума с 60% (шестдесет процента) от първоначалната й стойност, когато гаранцията е представена под формата на застраховка,

като останалата част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на Оборудването.

8.3. След надлежно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на Оборудването в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 4.8. за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен да:

а) възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

в) окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

8.4. Във всички хипотези на т. 8.2. и т. 8.3. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата по гаранцията за изпълнение законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

8.5. Гаранцията за изпълнение или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.6. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори изцяло от гаранцията за изпълнение, или да извърши прихващане от стойността на дължимото към Изпълнителя плащане, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение/дължимото плащане, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

8.7. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

а/ при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките на оборудване не отговарят на изискванията на Възложителя и е налице разваляне на договора от страна на Възложителя на това основание или

б/ при прекратяване на дейността на Изпълнителя, преобразуването му без правоприемство на правата и задълженията или при откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя преди същият окончателно да е изпълнил задълженията си по договора, а за Изпълнител – чуждестранно лице при изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

8.8. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

8.9. В случай че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение съгласно договореното, същият дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети от процента) от стойността на договора по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойката не може да надвишава 20% от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.10. В случай че по вина на Възложителя не бъде спазен договорения срок за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% от размера на забавеното плащане.

8.11. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

ІХ. Непреодолима сила

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

X. Прекратяване на договора

10.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие:

10.2.1. от изправната страна при виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна по договора;

10.2.2. от Възложителя, когато в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на т. 27 от § 2 на ДР на ЗОП, същият не е в състояние да изпълни своите задължения по договора;

10.2.3. от Възложителя, когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

10.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.3.1. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.3.2. използва подизпълнител/и без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

10.3.3. бъде прекратена търговската дейност на Изпълнителя, преобразува се без правоприемство на правата и задълженията или когато за Изпълнителя се открие производство по несъстоятелност или за обявяване в ликвидация, а за Изпълнител – чуждестранно лице при изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

10.4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73,

т. 1 от ППЗОП при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.

10.5. Възложителят прекратява договора едностранно, без предизвестие, в случай че се установи, че по отношение на Изпълнителя въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

XІ. Заключителни разпоредби

11.1. Всички съобщения, уведомления или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.2. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна в петдневен срок при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора.

11.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд в Република България.

11.5. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.6. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя: За Изпълнителя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел“ № 1 адрес: гр. …………, ул. ………..

тел. ………… тел. ………….

e-mail: ………………… e-mail: …………………

11.7. Неразделна част от този договор са следните приложения: Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо Количествено- стойностна сметка;

Приложение № 4 – Споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

Приложение № 5 - Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху Околната Среда (ОкС).

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................... ...............................

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Образец № 2.1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: .......……………………………………….........................................................

(посочва се наименованието на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващо лице и данни за кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящото предложение поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 1 - „Подмяна на елементи от пожароизвестителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“ в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация.

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото предложение за изпълнение на поръчката правим следното обвързващо предложение:

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним отделните дейности в срокове, както следва:

1.1. За препроектиране - ….…….……… (………………… с думи) календарни дни (не повече от 20 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (не повече от 60

календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя.

1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на оборудването и обучение - …….………

( с думи) календарни дни (не повече от 80 календарни дни), считано от датата на

приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2. Предлагаме гаранционен срок на оборудването от …………… ( с думи) месеца

(но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

2.1. Гаранционното обслужване ще включва и отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

2.2. Предлаганият от нас срок за отстраняване на възникнала повреда на оборудването в рамките на гаранционния срок е …………. ( с думи) календарни дни (но не повече от 7

календарни дни) от получаването на уведомлението за повредата.

3. Предлагаме гаранционен срок за отделните видове строително-монтажни работи от

…………… (…………. с думи) години (но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

4. Декларираме, че предложеното оборудване е неупотребявано и ново, произведено не по- рано от 2017 г.

5. Декларираме, че предложеното оборудване ще е окомплектовано с техническа

документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език.

6. Описание на предложеното оборудване и дейности в съответствие с техническата спецификация, приложение № 1 към нея и изискванията на Възложителя:

№	Вид оборудване/дейност					Мярка	Количество	Предложение на участника (модел, марка, технически парамерти)
1.	Доставка и монтаж на xxxx-оптични датчици					бр.	1 420
2.	Доставка и монтаж на термични датчици					бр.	10
3.	Доставка и монтаж на ръчни бутони					бр.	260
4.	Доставка и индикатори	монтаж	на	над	вратни	бр.	540
5.	Доставка и монтаж на модул за термичен кабел					бр.	70
6.	Доставка и монтаж на LED лампа и сирена					бр.	150
7.	Доставка и монтаж на линеен датчик					бр.	19
8.	Доставка и монтаж на термо- диференциални датчици, Ех изпълнение					бр.	10
9.	Доставка и монтаж на ръчен бутон, Ех изпълнение					бр.	2
10.	Доставка и монтаж на термо-датчик max					бр.	3
11.	Доставка и монтаж на модули за мониторинг и управление на 390 бр. пожарни клапи					бр.	1
12.	Доставка и монтаж на модули/елементи за управление за 15 бр. ел. табла					бр.	1
13.	Доставка и монтаж на модули/елементи за управление за 17 бр. асансьора					бр.	1
14.	Доставка и монтаж на модули/елементи за управление на 12 бр. групови батерии за евакуация					бр.	1
15.	Доставка, монтаж и програмиране на адресируеми централи					бр.	(посочва се необходимото количество, по преценка на участника на база извършен оглед)
16.	Доставка и монтаж на комуникационна платка за връзка с EBI системата					бр.	1
17.	Доставка, монтаж и програмиране на дайлер за връзка с ПАБ					бр.	1
18.	Доставка и монтаж на свързващ кабел					м	(посочва се необходимото количество, по преценка на участника на

			база извършен оглед)
19.	Препроектиране на база съществуващ проект	дейност	1
20.	Демонтаж на старо оборудване	дейност	1
21.	Настройка и изпитвания на оборудването	дейност	1
22.	Обучение на персонал на Възложителя	дейност	1

7. В случай че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1, при подписване на договора ще представим документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както и всички други, посочени в документацията за участие документи.

8. Към настоящото техническо предложение прилагам:

8.1. Заверено копие на оторизационно писмо или други относими документи, от които е видно, че съм оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или от негов официален представител да извършвам дейностите по доставка, монтаж и сервизно обслужване на територията на страната.

8.2. Копия на документи, съдържащи информация относно техническите параметри на предлаганото оборудване (в т.ч. каталози, брошури, проспекти и/или други печатни материали), от които е видно, че същото съответства на техническата спецификация, приложенията към нея и изискванията на Възложителя.

8.3. Други (по преценка на участника).

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 2.2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: .......……………………………………….........................................................

(посочва се наименованието на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващо лице и данни за кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящото предложение поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 2 - „Подмяна на елементи от пожарогасителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“ в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация.

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото предложение за изпълнение на поръчката правим следното обвързващо предложение:

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним отделните дейности в срокове, както следва:

1.1. За препроектиране - ….…….……… (………………… с думи) календарни дни (не повече от 20 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (не повече от 60

календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя.

1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на оборудването, интеграция на оборудването със СУС и обучение - …….……… (………………… с думи) календарни дни (не повече от 50 календарни дни), считано от датата на приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2. Предлагаме гаранционен срок на оборудването от ……………… (……………. с думи) месеца (но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

2.1. Гаранционното обслужване ще включва и отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

2.2. Предлаганият от нас срок за отстраняване на възникнала повреда на оборудването в рамките на гаранционния срок е …………. ( с думи) календарни дни (но не повече от 7

календарни дни) от получаването на уведомлението за повредата.

3. Предлагаме гаранционен срок за отделните видове строително-монтажни работи от

…………… (…………. с думи) години (но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

4. Декларираме, че предложеното оборудване е неупотребявано и ново, произведено не по- рано от 2017 г.

5. Декларираме, че предложените ПИЦ и детектори са стандартизирани по VdS (Vertraunen

durch sicherheit) или еквивалент.

6. Декларираме, че предложеното оборудване ще е окомплектовано с техническа документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език.

7. Описание на предложеното оборудване и дейности в съответствие с техническата спецификация, приложение № 2 към нея и изискванията на Възложителя:

№	Вид оборудване/дейност	Мярка	Количество	Предложение на участника (модел, марка, технически парамерти)
1.	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа	бр.	(посочва се необходимото количество, по преценка на участника на база извършен оглед)
2.	Доставка и монтаж на оптично-димен детектор	бр.	80
3.	Доставка и монтаж на основа за детектор	бр.	93
4.	Доставка и монтаж на комбиниран детектор - лин. разпределител	бр.	13
5.	Доставка и монтаж на активна система за въздушни проби	бр.	11
6.	Доставка и монтаж на пасивна с-ма за въздушни проби	бр.	27
7.	Доставка и монтаж на изнесен индикатор	бр.	80
8.	Доставка и монтаж на управляващ/информационен панел на пожарогасене	бр.	11
9.	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител, колективен	бр.	11
10.	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител, адресируем	бр.	65
11.	Доставка и монтаж на Modbus устройство за връзка с EBI с-ма	бр.	1
12.	Доставка и монтаж на принтер	бр.	1
13.	Доставка и монтаж на табло пожарна автоматика	бр.	1
14.	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	250
15.	Доставка и монтаж на адресируем релеен изход с обр. връзка	бр.	200
16.	Доставка и монтаж на адресируем вход	бр.	30
17.	Доставка и монтаж на кабел 2х0.8	м	1 000
18.	Доставка и монтаж на кабел 4х2х0.8	м	4 000
19.	Доставка и монтаж на кабел 2х2х0.8	м	2 000
20.	Доставка на монтажни елементи	комплект	20

21.	Доставка и монтаж на тръбна мрежа за въздушни проби	м	60
22.	Доставка и монтаж на светещи табели с надпис ГАЗ	бр.	11
23.	Препроектиране на база съществуващ проект	дейност	1
24.	Демонтаж на старо оборудване	дейност	1
25.	Настройка и изпитвания на оборудването	дейност	1
26.	Инициализация и визуализация към EBI с-ма	дейност	1
27.	Обучение на персонал на Възложителя	дейност	1

8. В случай че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2, при подписване на договора ще представим документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както и всички други, посочени в документацията за участие документи.

9. Към настоящото техническо предложение прилагам:

9.1. Заверено копие на оторизационно писмо или други относими документи, от които е видно, че съм оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или от негов официален представител да извършвам дейностите по доставка, монтаж и сервизно обслужване на територията на страната.

9.2. Копия на документи, съдържащи информация относно техническите параметри на предлаганото оборудване (в т.ч. каталози, брошури, проспекти и/или други печатни материали), от които е видно, че същото съответства на техническата спецификация, приложенията към нея и изискванията на Възложителя.

9.3. Други (по преценка на участника).

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 2.3.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: .......……………………………………….........................................................

(посочва се наименованието на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващо лице и данни за кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящото предложение поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 3 - „Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Горна Оряховица“ в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация.

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото предложение за изпълнение на поръчката правим следното обвързващо предложение:

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним отделните дейности в срокове, както следва:

1.1. За проектиране - ….…….……… ( с думи) календарни дни (не повече

от 15 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (не повече от 60

календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя.

1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на оборудването и обучение - …….………

( с думи) календарни дни (не повече от 30 календарни дни), считано от датата на

приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2. Предлагаме гаранционен срок на оборудването от ……………… (……………. с думи) месеца (но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

2.1. Гаранционното обслужване ще включва и отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

2.2. Предлаганият от нас срок за отстраняване на възникнала повреда на оборудването в рамките на гаранционния срок е …………. ( с думи) календарни дни (но не повече от 7

календарни дни) от получаването на уведомлението за повредата.

3. Предлагаме гаранционен срок за отделните видове строително-монтажни работи от

…………… (…………. с думи) години (но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

4. Декларираме, че предложеното оборудване ще е неупотребявано и ново, произведено не по-рано от 2017 г.

5. Декларираме, че предложеното оборудване ще е окомплектовано с техническа документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език.

6. Описание на необходимото оборудване и дейности в съответствие с техническата спецификация, приложение № 3 към нея и изискванията на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...….. (участникът представя в табличен вид спецификация с посочване на конкретните дейности и вид и количество на оборудването, необходими за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3, в т. ч. модел, марка, технически параметри. Същата се изготвя въз основа на извършения оглед на обекта и представената в техническата спецификация примерна количествена спецификация).

7. В случай че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 3, при подписване на договора ще представим документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както и всички други, посочени в документацията за участие документи.

8. Към настоящото техническо предложение прилагам:

8.1. Заверено копие на оторизационно писмо или други относими документи, от които е видно, че съм оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или от негов официален представител да извършвам дейностите по доставка, монтаж и сервизно обслужване на територията на страната.

8.2. Копия на документи, съдържащи информация относно техническите параметри на предлаганото оборудване (в т.ч. каталози, брошури, проспекти и/или други печатни материали), от които е видно, че същото съответства на техническата спецификация, приложенията към нея и изискванията на Възложителя.

8.3. Други (по преценка на участника).

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 2.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: .......……………………………………….........................................................

(посочва се наименованието на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващо лице и данни за кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящото предложение поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № 4 - „Проектиране, доставка и монтаж на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Варна“ в съответствие с изискванията на документацията и техническата спецификация.

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото предложение за изпълнение на поръчката правим следното обвързващо предложение:

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним отделните дейности в срокове, както следва:

1.1. За проектиране - ….…….……… ( с думи) календарни дни (не повече

от 15 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

1.2. За доставка - ….………… ( с думи) календарни дни (не повече от 60

календарни дни), считано от писменото утвърждаване на проекта от страна на Възложителя.

1.3. За монтаж, настройка, изпитвания на оборудването и обучение - …….………

( с думи) календарни дни (не повече от 20 календарни дни), считано от датата на

приемане на доставката с приемо-предавателен протокол.

2. Предлагаме гаранционен срок на оборудването от ……………… (……………. с думи) месеца (но не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

2.1. Гаранционното обслужване ще включва и отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

2.2. Предлаганият от нас срок за отстраняване на възникнала повреда на оборудването в рамките на гаранционния срок е …………. ( с думи) календарни дни (но не повече от 7

календарни дни) от получаването на уведомлението за повредата.

3. Предлагаме гаранционен срок за отделните видове строително-монтажни работи от

…………… (…………. с думи) години (но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на протокола, удостоверяващ успешно проведена 72-часова проба на доставеното и монтирано оборудване.

4. Декларираме, че предложеното оборудване ще е неупотребявано и ново, произведено не по-рано от 2017 г.

5. Декларираме, че предложеното оборудване ще е окомплектовано с техническа документация за монтаж и пускане в експлоатация и инструкции за поддръжка на български език.

6. Описание на необходимото оборудване и дейности в съответствие с техническата спецификация, приложение № 4 и № 4.1. към нея и изискванията на Възложителя:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...….. (участникът представя в табличен вид спецификация с посочване на конкретните дейности и вид и количество на оборудването, необходими за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4, в т. ч. модел, марка, технически параметри. Същата се изготвя въз основа на извършения оглед на обекта и представената в техническата спецификация примерна количествена спецификация).

7. В случай че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 4, при подписване на договора ще представим документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, както и всички други, посочени в документацията за участие документи.

8. Към настоящото техническо предложение прилагам:

8.1. Заверено копие на оторизационно писмо или други относими документи, от които е видно, че съм оторизиран от производителя на предлаганото оборудване или от негов официален представител да извършвам дейностите по доставка, монтаж и сервизно обслужване на територията на страната.

8.2. Копия на документи, съдържащи информация относно техническите параметри на предлаганото оборудване (в т.ч. каталози, брошури, проспекти и/или други печатни материали), от които е видно, че същото съответства на техническата спецификация, приложенията към нея и изискванията на Възложителя.

8.3. Други (по преценка на участника).

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 39, ал. 3, т. 1в от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за съгласие с клаузите на проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ , с ЕГН

………………………….., притежаващ/а лична карта № ………………………, издадена на

………… от МВР, гр. ………………., адрес: ,

представляващ …………………………………, в качеството си на ,

със седалище …………………………………….…. и адрес на управление:

………………………………………, тел./факс: ……………………………., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ……….., ИН по ЗДДС № ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № и приемам условията на същия.

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 39, ал. 3, т. 1г от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за срока на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ , с ЕГН

………………………….., притежаващ/а лична карта № ………………………, издадена на

………… от МВР, гр. ………………., адрес: ,

представляващ …………………………………, в качеството си на ,

със седалище …………………………………….…. и адрес на управление:

………………………………………, тел./факс: ……………………………., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ……….., ИН по ЗДДС № ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

приемам обявените в документацията условия и ред за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № и съм обвързан/а с настоящата

оферта за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на съответната оферта.

В случай, че представляваният от мен участник бъде класиран на първо или второ място, приемам офертата да ни бъде валидна до датата на сключване на договор за изпълнение на поръчката.

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………..

Подпис, печат: ………………………

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Долуподписаните:

1. ………………………………………………………………………………………………,

живущ в гр. (с.) …………….………….., адрес: ………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………...,

живущ в гр. (с.) …………….………….., адрес: ………………………….

(данните се попълват в зависимост от броя на лицата, извършили огледа)

Представители на участника ……………………………………, с XXX …………………

Декларирам/е, че във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ по обособена позиция № сме посетили обекта и сме се запознали със спецификата му и с

всички условия за изпълнение предмета на поръчката.

Декларирам/е, че няма да предоставям/е на трети лица данни и информация станали ми/ни известни по време на извършения оглед.

Представител/и на Възложителя, Декларатори: присъствали на огледа:

1. ................................ (подпис) 1 (подпис)

…………………….…… …………………………………

(име, фамилия, длъжност) (име, фамилия, длъжност)

2. ................................ (подпис) 2 (подпис)

………………………… ……………………………

(име, фамилия, длъжност) (име, фамилия, длъжност)

Дата 2018 г.

гр. .......................

Образец № 6.1.

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

Подписаният ...................................................................................., ЕГН ............................, x.к.

№ ................................, изд. от МВР, гр. .................................... на г., в качеството си

на .......................................... на участника ................................................................, с ЕИК

…….............................., представям на Вашето внимание ценово предложение по обособена позиция № 1, както следва:

1. Крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на ................ ( с думи)

лева без ДДС, съответно ....................... ( с думи) лева с включен ДДС.

2. Предложената крайна цена включва всички преки и непреки разходи на изпълнителя за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на оборудването (в т. ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти, както и всички необходими комуникационни модули/интерфейси и други хардуерни и софтуерни елементи), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

Приложение: Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 1 - „Подмяна на елементи от пожароизвестителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“.

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

КОЛИЧЕСТВЕНO - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обособена позиция № 1

„Подмяна на елементи от пожароизвестителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“

№	Вид оборудване/дейност	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /в лева без ДДС/	Стойност /в лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
1.	Доставка и монтаж на xxxx-оптични датчици	бр.	1 420
2.	Доставка и монтаж на термични датчици	бр.	10
3.	Доставка и монтаж на ръчни бутони	бр.	260
4.	Доставка и монтаж на над вратни индикатори	бр.	540
5.	Доставка и монтаж на модул за термичен кабел	бр.	70
6.	Доставка и монтаж на LED лампа и сирена	бр.	150
7.	Доставка и монтаж на линеен датчик	бр.	19
8.	Доставка и монтаж на термо- диференциални датчици, Ех изпълнение	бр.	10
9.	Доставка и монтаж на ръчен бутон, Ех изпълнение	бр.	2
10.	Доставка и монтаж на термо-датчик max	бр.	3
11.	Доставка и монтаж на модули за мониторинг и управление на 390 бр. пожарни клапи	бр.	1
12.	Доставка и монтаж на модули/елементи за управление за 15 бр. ел. табла	бр.	1
13.	Доставка и монтаж на модули/елементи за управление за 17 бр. асансьора	бр.	1
14.	Доставка и монтаж на модули/елементи за управление на 12 бр. групови батерии за евакуация	бр.	1
15.	Доставка, монтаж и програмиране на адресируеми централи	бр.	(посочва се необходимото количество, по преценка на участника на база извършен оглед)
16.	Доставка и монтаж на комуникационна платка за връзка с EBI системата	бр.	1

17.	Доставка, монтаж и програмиране на дайлер за връзка с ПАБ	бр.	1
18.	Доставка и монтаж на свързващ кабел	м	(посочва се необходимото количество, по преценка на участника на база извършен оглед)
19.	Препроектиране на база съществуващ проект	дейност	1
20.	Демонтаж на старо оборудване	дейност	1
21.	Настройка и изпитвания на оборудването	дейност	1
22.	Обучение на персонал на Възложителя	дейност	1
Крайна цена без ДДС:
20% ДДС:
Всичко с включен ДДС:

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 6.2.

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

Подписаният ...................................................................................., ЕГН ............................, x.к.

№ ................................, изд. от МВР, гр. .................................... на г., в качеството си

на .......................................... на участника ................................................................, с ЕИК

…….............................., представям на Вашето внимание ценово предложение по обособена позиция № 2, както следва:

1. Крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на ................ (....................... с думи) xxxx xxx ДДС, съответно ....................... ( с думи) лева с включен ДДС.

2. Предложената крайна цена включва всички преки и непреки разходи на изпълнителя за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на оборудването (в т. ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти, както и всички комуникационни модули/интерфейси и други хардуерни и софтуерни елементи, необходими за интеграция със съществуващата СУС в ЕЦ за УВД), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

Приложение: Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 2 - „Подмяна на елементи от пожарогасителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“.

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

КОЛИЧЕСТВЕНO - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обособена позиция № 2

„Подмяна на елементи от пожарогасителната система в Единен център за Управление на въздушното движение“

№	Вид оборудване/дейност	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /в лева без ДДС/	Стойност /в лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
1.	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа	бр.	(посочва се необходимото количество, по преценка на участника на база извършен оглед)
2.	Доставка и монтаж на оптично-димен детектор	бр.	80
3.	Доставка и монтаж на основа за детектор	бр.	93
4.	Доставка и монтаж на комбиниран детектор - лин. разпределител	бр.	13
5.	Доставка и монтаж на активна система за въздушни проби	бр.	11
6.	Доставка и монтаж на пасивна с-ма за въздушни проби	бр.	27
7.	Доставка и монтаж на изнесен индикатор	бр.	80
8.	Доставка и монтаж на управляващ/информационен панел на пожарогасене	бр.	11
9.	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител, колективен	бр.	11
10.	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител, адресируем	бр.	65
11.	Доставка и монтаж на Modbus устройство за връзка с EBI с-ма	бр.	1
12.	Доставка и монтаж на принтер	бр.	1
13.	Доставка и монтаж на табло пожарна автоматика	бр.	1
14.	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	250
15.	Доставка и монтаж на адресируем релеен изход с обр. връзка	бр.	200
16.	Доставка и монтаж на адресируем вход	бр.	30
17.	Доставка и монтаж на кабел 2х0.8	м	1 000
18.	Доставка и монтаж на кабел 4х2х0.8	м	4 000

19.	Доставка и монтаж на кабел 2х2х0.8	м	2 000
20.	Доставка на монтажни елементи	ком- плект	20
21.	Доставка и монтаж на тръбна мрежа за въздушни проби	м	60
22.	Доставка и монтаж на светещи табели с надпис ГАЗ	бр.	11
23.	Препроектиране на база съществуващ проект	дейност	1
24.	Демонтаж на старо оборудване	дейност	1
25.	Настройка и изпитвания на оборудването	дейност	1
26.	Инициализация и визуализация към EBI с-ма	дейност	1
27.	Обучение на персонал на Възложителя	дейност	1
Крайна цена без ДДС:
20% ДДС:
Всичко с включен ДДС:

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 6.3.

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

Подписаният ...................................................................................., ЕГН , x. x.

№ ................................, изд. от МВР, гр. .................................... на г., в качеството си

на .......................................... на участника ................................................................, с ЕИК

…….............................., представям на Вашето внимание ценово предложение по обособена позиция № 3, както следва:

1. Крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на ................ ( с думи)

xxxx xxx ДДС, съответно ....................... (....................... с думи) лева с включен ДДС съобразно приложената количествено-стойностна сметка.

Забележка: Участникът прилага към настоящото ценово предложение попълнена количествено-стойностна сметка, изготвена въз основа на представената от него към техническото предложение количествена спецификация на оборудването и дейностите, необходими за изпълнение на поръчката.

2. Предложената крайна цена включва всички преки и непреки разходи за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на оборудването (в т.ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

Приложение: Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 3 - „Проектиране и изграждане на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Горна Оряховица“.

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 6.4.

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

Подписаният ...................................................................................., ЕГН ............................, x.к.

№ ................................, изд. от МВР, гр. .................................... на г., в качеството си

на .......................................... на участника ................................................................, с ЕИК

…….............................., представям на Вашето внимание ценово предложение по обособена позиция № 4, както следва:

1. Крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на ................ ( с думи)

xxxx xxx ДДС, съответно ....................... (....................... с думи) лева с включен ДДС съобразно приложената количествено-стойностна сметка.

Забележка: Участникът прилага към настоящото ценово предложение попълнена количествено-стойностна сметка, изготвена въз основа на представената от него към техническото предложение количествена спецификация на оборудването и дейностите, необходими за изпълнение на поръчката.

2. Предложената крайна цена включва всички преки и непреки разходи за комплексното изпълнение предмета на договора, включително цената на вложените материали и елементи на оборудването (в т.ч. свързващи кабели, захранващи и крепежни елементи, както и всички др. необходими за монтажа на оборудването компоненти), транспортни разходи, разходи за труд и доставки, данъци, такси, акцизи, както и печалбата на изпълнителя, и е валидна за срока за изпълнение на договора.

Приложение: Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 4 - „Проектиране и изграждане на пожарогасителна система в Летищен център за Обслужване на въздушното движение – гр. Варна“.

Дата: ....................20.... г. Име, длъжност: ……………………...

Подпис, печат: ………………………

Образец № 7

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, бул. Брюксел № 1
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	„Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД“ за обособена позиция № …….
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	……………………… лева без ДДС
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	представляваща 5% (пет процента) от стойността на договора по т. 3.1. в размер на (……) лева без ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност – съгласно условията на обществената поръчка>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас ДП РВД, като Възложител и <……………. фирма, ........……… адрес, , ЕИК> като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме безусловно и неотменимо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА		<подпис и печат>

Забележка: Образецът на банкова гаранция за изпълнение на договора е примерен, като предоставената банкова гаранция от избрания за Изпълнител по съответната обособена позиция участник следва да съдържа всички реквизити на образеца.

В Ъ П Р О С Н И К/ QUESTIONNAIRE

Образец № 8

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

FOR ISSUING A WORK PERMIT FOR STRATEGIC ZONES OF A STRATEGIC SITE OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF

A STRATEGIC ACTIVITY

(стратегически обект или зона, в която ще се извършва стратегическа дейност/

strategic site or zone related to the performance of a strategic activity )

(наименование, номер и срок на договора при извършване на конкретно възложена задача/

name, number and term for performing the specifically assigned

task)

I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО - ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ/ DETAILS OF THE PERSON - SUBJECT OF THE VETTING

Име/Name

(собствено, бащино и фамилно име/ first, father’s name and surname)

Дата на раждане

Date of birth

ЕГН/ЛНЧ

Personal №

Място на раждане/ Place of birth

Държава/Country Община/

Municipality

Област/Region Населено място/

Location

Гражданство/ citizenship

друго гражданство/ another citizenship

Постоянен адрес/ Permanent address

Държава/Country улица/Street

Област/Region гр. (с.)/City

п. код/ Postal code

улица/Street

ж.к., бл./ Residence district, bl.

вх., ап./entr. app.

телефон/ Tel.

Настоящ адрес/Current address

Държава/Country

ж.к., бл./ Residence district, bl.

вх., ап./entr. app.

телефон/ Tel.

Област/Region

гр. (с.) /City

п. код/ Postal code

eл. поща/email

ЛК/Паспорт/ ID

Card/Passport

Издаден/а на

№

Date of issue

от/by

Месторабота/ Occupation

БУЛСТАТ

адрес/Address

Държава/Country

Наименование на предприятието/ Business entity name

улица/Street

сл. тел./ Office tel.

сл. факс/ Office fax

гр. (с.) /City

п. код/ Postal code

eл. поща/email

Заемана длъжност/ Position

Образование/

Education

ІІ. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН? HAVE YOU BEEN SENTENCED OF A CRIME?

НЕ/NO ДА/YES

(При отговор „Да” - кога и за какво престъпление/ if „YES” – when and for what crime)

ІІІ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?

ARE YOU PRESENTLY CHARGED WITH ANY CRIMES?

НЕ/NO ДА/YES

(При отговор „Да” да се посочи органа, който води делото/а, и неговия/те номер/а/ if „YES” put down the authority in charge of the case and the number of the case)

ІV. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?

DO YOU OR HAVE YOU EVER SUFFERED FROM A MENTAL DISEASE?

НЕ/NO ДА/YES

(При отговор „Да” какво е заболяването, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на лекуващия лекар/ if „YES” what is the disease, in what periods of time, in which hospital, name of the physician)

V. ПОЛУЧАВАЛИ ЛИ СТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ИЛИ ЗОНИ, СВЪРЗАНИ

С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ?

HAVE YOU EVER BEEN GRANTED A WORK PERMIT FOR OTHER STRATEGIC ZONES OF STRATEGIC SITES OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF STRATEGIC ACTIVITIES?

НЕ/NO ДА/YES

Период/period от/from......до/to...... наименование на обекта/ Name of the site сфера на дейност/ Activity

Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно, че всяко умишлено укриване на истина или потвърждаване на неистина може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности, които са от значение за националната сигурност.

I certify hereby that I have personally completed the questionnaire according to what I know and I am informed that any deliberate concealment of the truth or confirmation of untruth can serve as grounds for the refusal for issuing a work permit for strategic zones of strategic sites or for zones related to the performance of strategic activities of importance to the national security.

Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани само за целите на проверката във връзка с издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности.

I agree my personal data contained in this questionnaire to be collected, processed and stored only for vetting purposes in connection to the issuance of work permits for the strategic zones of a strategic site or for zones related to the performance of strategic activities.

Прилагам/ Enclosed please find:

1. Свидетелство за съдимост/Criminal record certificate;

2. Документ за липса/наличие на психични заболявания/Certificate for the absence or presence of any mental disease;

3. Документ за липса/наличие на водени срещу мен досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер/ Official certificate for the absence or presence of pre-trial or court criminal proceedings.

Град/City дата/Date

............................................................

(подпис на лицето/ signature)

Всички полета във въпросника са задължителни за попълване. All fields in the questionnaire are mandatory.