Common use of Práva z duševního vlastnictví Clause in Contracts

Práva z duševního vlastnictví. Veškeré informace, know-how, technická dokumentace a její části včetně elektronických souborů, výkresy, technická řešení, specifikace, fotografie, vzorky, modely, zápustky, nástroje a další informace Společnosti týkající se výroby, k nimž Dodavatel získal přístup v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním, zůstávají ve výhradním vlastnictví Společnosti a budou po dobu trvání Smlouvy a ještě po dobu dalších 20 let po jejím ukončení považovány za přísně důvěrné, přičemž nesmí být používány k jinému účelu nežli pro plnění Smlouvy a Dodavatel není oprávněn tyto informace zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či je využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby či ve svůj prospěch (s výjimkou uvedenými ve Xxxxxxx). Kopie těchto informací mohou být zhotovovány pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. 8.1. Nejpozději do tří pracovních po splnění Smlouvy je Dodavatel povinen vrátit Společnosti veškeré nosiče informací uvedených v předchozím odstavci, včetně všech jejich kopií (aniž by si 8.2. Bude-li proti Společnosti vznesen jakýkoliv nárok vzniklý v důsledku výroby, užití, prodeje, pronájmu nebo jiného nakládání se Zbožím, k nimž došlo v důsledku porušení autorského práva, registrovaného patentu nebo dalších práv duševního vlastnictví ze strany Dodavatele, odškodní Dodavatel Společnost za veškeré vzniklé škody, ztráty, náklady nebo výdaje, které byly jakýmkoliv způsobem důsledkem vznešení takového nároku či žaloby. 8.3. Je-li předmětem plnění dodaného podle Smlouvy hmotný výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového vlastnictví, poskytuje Dodavatel Společnosti uzavřením Smlouvy časově a územně neomezené a převoditelné oprávnění k výkonu práva užít takový hmotný výsledek činnosti (Zboží) k jakémukoliv účelu. Dodavatel uděluje Společnosti všechna odpovídající práva, která jsou potřebná k užívání dodaného Zboží, zejména práva duševního vlastnictví, patenty, a všechna práva, která jsou spojena s průmyslovými vzory. Dodavatel souhlasí s tím, že dodané Zboží bude Společností (po zpracování) prodáváno třetím osobám a zaručuje se, že tímto postupem nebudou porušena žádná práva z duševního vlastnictví.

Práva z duševního vlastnictví. Veškeré informace4. Podpisem tohoto Memoranda Příjemce potvrzuje a bere na vědomí, know-howže veškeré informace poskytnuté Příjemci Poskytovatelem během jednání o možné obchodní spolupráci, technická dokumentace a její části včetně elektronických souborů, výkresy, technická řešení, specifikace, fotografie, vzorky, modely, zápustky, nástroje a další informace Společnosti týkající se výroby, k nimž Dodavatel získal přístup v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním, zůstávají ve výhradním vlastnictví Společnosti a budou po dobu trvání Smlouvy a ještě po dobu dalších 20 let po jejím ukončení považovány za přísně důvěrné, přičemž nesmí být používány k jinému účelu nežli pro plnění Smlouvy a Dodavatel není oprávněn tyto informace zveřejnit jsou vlastnictvím Poskytovatele či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či je využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby či ve svůj prospěch (s výjimkou uvedenými ve Xxxxxxx). Kopie těchto informací mohou být zhotovovány pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. 8.1. Nejpozději do tří pracovních po splnění Smlouvy je Dodavatel povinen vrátit Společnosti veškeré nosiče informací uvedených v předchozím odstavci, včetně všech jejich kopií (aniž by si 8.2. Bude-li proti Společnosti vznesen jakýkoliv nárok vzniklý v důsledku výroby, užití, prodeje, pronájmu nebo jiného nakládání se Zbožím, k nimž došlo v důsledku porušení autorského práva, registrovaného patentu nebo dalších práv duševního vlastnictví ze strany Dodavatele, odškodní Dodavatel Společnost za veškeré vzniklé škody, ztráty, náklady nebo výdaje, které byly jakýmkoliv způsobem důsledkem vznešení takového nároku či žaloby. 8.3. Je-li předmětem plnění dodaného podle Smlouvy hmotný výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového vlastnictví, poskytuje Dodavatel Společnosti uzavřením Smlouvy časově a územně neomezené a převoditelné oprávnění k výkonu práva užít takový hmotný výsledek výsledkem duševní tvůrčí činnosti (Zboží) k jakémukoliv účelu. Dodavatel uděluje Společnosti všechna odpovídající práva, která jsou potřebná k užívání dodaného Zboží, zejména práva duševního vlastnictví, patentyPoskytovatele, a všechna právatvoří výlučně jeho majetek, která jsou spojena s průmyslovými vzory. Dodavatel souhlasí s tím, že dodané Zboží bude Společností (po zpracování) prodáváno třetím osobám a zaručuje se, že tímto postupem nebudou porušena žádná práva nebo jen Poskytovateli výlučně náleží právo z duševního vlastnictví. 5. Jakékoliv případné výstupy a závěry, vzešlé či jiné plnění nebo majetkové hodnoty vzniklé ze vzájemných jednání Stran o možné obchodní spolupráci mezi Příjemcem a Poskytovatelem, budou výlučným vlastnictvím Poskytovatele. 6. V případě, že by výsledkem vzájemných jednání byl vznik práv z duševního vlastnictví, zejména autorských děl jakékoliv podoby, poskytuje, resp. se podpisem tohoto Memoranda Příjemce zavazuje poskytnout, Poskytovateli licenci ke všem takovýmto případným předmětům (dále jen „Licence“). Licence opravňuje Poskytovatele užívat tyto předměty duševního vlastnictví vzešlé ze vzájemného jednání o obchodní spolupráci Stran, a to v souladu s jejich účelem, na území České republiky i mimo něj (tzn. celosvětově). Licence je či bude udělena jako množstevně, časově a územně neomezená. V rámci Licence je Poskytovatel oprávněn předměty upravit, zpracovat, změnit, dále vyvíjet, rozmnožovat, zařadit do jakéhokoliv díla či upravit a jinak změnit název těchto předmětů. Licence je poskytnuta jako výlučná, tedy Příjemce se zavazuje, že stejnou licenci jako je Licence dle tohoto Memoranda neudělení ani na území České republiky, ani mimo něj, žádné třetí osobě po dobu, kdy tato Licence trvá. Licence je udělována bez ohledu na případnou obchodní spolupráci, aí už mezi Xxxxxxxx bude realizována či nikoliv.

Práva z duševního vlastnictví. Veškeré informace1. Dojde-li při plnění k vytvoření díla Xxxxxxxxxxxx, které je předmětem autorskoprávní ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, získává jeho vytvořením Objednatel k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem neodvolatelnou, časově neomezenou a nevýhradní licenci dílo užít. Odměna za licenci je obsažena v ceně plnění. 2. Vznikne-li během plnění této Smlouvy a v souvislosti s plněním této Smlouvy vynález, nápad, know-howhow nebo technický postup, technická dokumentace který je předmětem patentu, bude se s ním zacházet následujícím způsobem: bude-li vytvořen zaměstnanci Objednatele, bude vlastnictvím Objednatele. Užívání tohoto patentu bude předmětem zvláštní dohody mezi Smluvními stranami, bude-li vytvořen zaměstnanci Zhotovitele nebo subdodavatele, bude vlastnictvím Zhotovitele. Zhotovitel udělí Objednateli nevýhradní neodvolatelnou celosvětovou a její části včetně elektronických souborůvyplacenou licenci na užívání tohoto patentu; bude-li vytvořen společně zaměstnanci Xxxxxxxxxxx či subdodavatele a Objednatele, výkresybude patent vlastněn těmito stranami společně bez zúčtování. Každá ze stran bude mít právo udílet licence třetím stranám nebo přidělovat svá práva v té věci bez souhlasu druhé strany, technická řešenívšechny licence udělené jedné nebo druhé straně budou obsahovat právo vytvářet, specifikaceužívat, fotografiepronajímat, vzorkyprodávat nebo jinak převádět předmět licence a bude obsahovat právo udílet přímo či nepřímo odvolatelné nebo neodvolatelné sublicence příbuzným společnostem takové strany. Žádné ustanovení v této Smlouvě však nebude považováno za oprávnění poskytovat licence k jiným patentům nebo nápadům, modelykteré jsou přihlášeny jako patent, zápustky, nástroje a další informace Společnosti týkající se výroby, k nimž Dodavatel získal přístup vznikly jinak než v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním, zůstávají ve výhradním vlastnictví Společnosti a budou po dobu trvání Smlouvy a ještě po dobu dalších 20 let po jejím ukončení považovány za přísně důvěrné, přičemž nesmí být používány k jinému účelu nežli pro plnění Smlouvy a Dodavatel není oprávněn tyto informace zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či je využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby či ve svůj prospěch (s výjimkou uvedenými ve Xxxxxxx). Kopie těchto informací mohou být zhotovovány pouze s předchozím písemným souhlasem Společnostitouto Smlouvou. 8.1. Nejpozději do tří pracovních po splnění Smlouvy je Dodavatel povinen vrátit Společnosti veškeré nosiče informací uvedených v předchozím odstavci, včetně všech jejich kopií (aniž by si 8.2. Bude-li proti Společnosti vznesen jakýkoliv nárok vzniklý v důsledku výroby, užití, prodeje, pronájmu nebo jiného nakládání se Zbožím, k nimž došlo v důsledku porušení autorského práva, registrovaného patentu nebo dalších práv duševního vlastnictví ze strany Dodavatele, odškodní Dodavatel Společnost za veškeré vzniklé škody, ztráty, náklady nebo výdaje, které byly jakýmkoliv způsobem důsledkem vznešení takového nároku či žaloby. 8.3. Je-li předmětem plnění dodaného podle Smlouvy hmotný výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového vlastnictví, poskytuje Dodavatel Společnosti uzavřením Smlouvy časově a územně neomezené a převoditelné oprávnění k výkonu práva užít takový hmotný výsledek činnosti (Zboží) k jakémukoliv účelu. Dodavatel uděluje Společnosti všechna odpovídající práva, která jsou potřebná k užívání dodaného Zboží, zejména práva duševního vlastnictví, patenty, a všechna práva, která jsou spojena s průmyslovými vzory. Dodavatel souhlasí s tím, že dodané Zboží bude Společností (po zpracování) prodáváno třetím osobám a zaručuje se, že tímto postupem nebudou porušena žádná práva z duševního vlastnictví.

Práva z duševního vlastnictví. Veškeré informace12.1 Dodavatel odpovídá za to, know-howže dodávané zboží nebude zatíženo jakýmikoliv právy z duševního vlastnictví třetích osob, technická dokumentace které by omezovaly objednatele v použití těchto výrobků v souladu se smlouvou a její části včetně elektronických souborů, výkresy, technická řešení, specifikace, fotografie, vzorky, modely, zápustky, nástroje a další informace Společnosti týkající se výroby, k nimž Dodavatel získal přístup které by jakkoliv omezovaly práva odběratelů objednatele v souvislosti možnosti nakládat s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním, zůstávají ve výhradním vlastnictví Společnosti a budou po dobu trvání Smlouvy a ještě po dobu dalších 20 let po jejím ukončení považovány za přísně důvěrné, přičemž nesmí být používány k jinému účelu nežli pro plnění Smlouvy a Dodavatel není oprávněn tyto informace zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či je využít ve prospěch jakékoliv třetí osoby či ve svůj prospěch (s výjimkou uvedenými ve Xxxxxxx). Kopie těchto informací mohou být zhotovovány pouze s předchozím písemným souhlasem Společnostidodávaným zbožím. 8.1. Nejpozději do tří pracovních po splnění Smlouvy je Dodavatel povinen vrátit Společnosti veškeré nosiče informací uvedených v předchozím odstavci, včetně všech jejich kopií (aniž by si 8.2. Bude-li proti Společnosti vznesen jakýkoliv nárok vzniklý v důsledku výroby, užití, prodeje, pronájmu nebo jiného nakládání se Zbožím, k nimž došlo v důsledku porušení autorského práva, registrovaného patentu nebo dalších 12.2 Veškeré nároky z práv duševního vlastnictví ze třetích osob dle předchozího bodu těchto podmínek, a to jak vůči objednateli, tak vůči jeho zákazníkům, je dodavatel povinen vypořádat. To neplatí v případě, že dodavatel vyrobil zboží podle plánů, výkresů, instrukcí či jiných pokladů dodaných objednatelem a dodavatel neví a nemusí vědět, že tím porušuje práva duševního vlastnictví jiné osoby. 12.3 Smluvní strany Dodavatelese zavazují, odškodní že se budou neprodleně informovat, pokud se dozví o existujícím riziku porušení a údajných případech porušení práv uvedených v tomto článku obchodních podmínek a že si vzájemně poskytnout možnost takovým nárokům po vzájemné dohodě čelit. 12.4 Dodavatel Společnost za veškeré vzniklé škodyje na žádost objednatele povinen informovat jej o právech z duševního vlastnictví, ztrátykterá se vztahují na dodávané zboží. Dodavatel je na žádost objednatele povinen informovat objednatele jak o majetkových právech z duševního vlastnictví, náklady nebo výdajezveřejněných či nezveřejněných, tak o právech z duševního vlastnictví chráněných licencí či zápisem v příslušném registru a o právech z duševního vlastnictví, které byly jakýmkoliv způsobem důsledkem vznešení takového nároku či žalobyjsou předmětem přihlášky. 8.3. 12.5 Je-li předmětem plnění dodaného podle Smlouvy hmotný výsledek činnostizboží dodávané objednateli vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), který je chráněn právem z průmyslového vlastnictvíplatí, že dodavatel poskytuje Dodavatel Společnosti uzavřením Smlouvy časově a územně neomezené a převoditelné objednateli společně s dílem také oprávnění k výkonu práva dílo užít takový hmotný výsledek činnosti (Zboží) k jakémukoliv účeludále jen „licence“). Právem užít se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání díla po celou dobu autorské ochrany díla. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně zboží. Dodavatel uděluje Společnosti všechna odpovídající právaposkytuje objednateli licenci jako výhradní neomezenou licenci, která jsou potřebná k užívání dodaného Zbožíúzemně a časově neomezenou, zejména práva duševního vlastnictvív neomezeném množstevním rozsahu a ke všem způsobům užití. Objednatel je oprávněn licenci jakýmkoliv způsobem postoupit, patentypřenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně nebo trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetím osobám, a všechna právato bez jakéhokoli omezení nebo souhlasu dodavatele. Objednatel je oprávněn do díla zasahovat nebo jej měnit či upravovat způsobem, která jsou spojena který uzná za vhodné, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s průmyslovými vzoryjinými autorskými díly. Objednatel není povinen licenci využít. Výslovně se uvádí, že práva o povinnosti vyplývající z tohoto ujednání smlouvy přecházejí na právní nástupce resp. dědice smluvních stran. Dodavatel souhlasí s tímprohlašuje, že dodané Zboží bude Společností (po zpracování) prodáváno třetím osobám mu náleží právo k užití díla, které je tímto ustanovením převáděno, a zaručuje se, že tímto postupem nebudou porušena žádná práva z duševního vlastnictvímá oprávnění poskytnout výhradní licenci k tomuto dílu.