Common use of Účinnost smlouvy Clause in Contracts

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněním.

Appears in 3 contracts

Samples: Metodický Návod, Metodický Návod, Metodický Návod

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (ve správném formátu a včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže)smlouvy, zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku OZ platí, že smlouva strany zavazuje (§ 1759 občanského zákoníkuOZ). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníkuOZ, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy Účinnost smlouvy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníkuOZ) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníkuOZ). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (napřsmlouvy. rozsudek Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3033/2005)3033/2005 ústavněprávní princip zákazu zpětné účinnosti zavazuje zákonodárce pouze v legislativním procesu. V oblasti občanského práva je však smluvní retroaktivita nejen známá, ale i přípustná. Jde o důsledek plynoucí ze zásadní smluvní autonomie. Je totiž na účastnících smlouvy, aby posoudili a rozhodli, od kterého okamžiku založí účinnost smlouvy. Tak je tomu typicky v případech, kdy smlouva podle výslovného a nepochybného projevu vůle účastníků má vstoupit do účinnosti po datu uzavření smlouvy. Nelze však vyloučit, aby účastníci založili účinnost smlouvy přede dnem jejího uzavření. Uvedený postup je přípustný tehdy, nestanoví-li zákon jako podmínku vzniku a účinnosti další okolnost. Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že v § 6 podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněním.

Appears in 3 contracts

Samples: Metodický Návod, Metodický Návod, Metodický Návod

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv4.1. Tato smlouva nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po jejím uzavření, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1pokud během této lhůty dojde ke splnění všech podmínek podle bodu 4.4. 4.2. 7Pokud však ke splnění všech podmínek podle bodu 4.4. 2017dojde přede dnem stanoveným v bodu 4.1., je podmínění nabývá smlouva účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním již dnem, ke kterému podle rozhodnutí zakladatele dojde k vyjmutí privatizovaného majetku (včetně příslušných metadat) v registru smluvčl. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. nížeVI.), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvya tím i k přechodu privatizovaného majetku na kupujícího, pokud k tomuto dni budou již splněny podmínky uvedené v bodu 4.4., písm. Obecně podle občanského zákoníku platía) a b). 4.3. V případě, že smlouva zavazuje do konce lhůty podle bodu 4.1. nenabude účinnosti, zaniká. Tím nejsou dotčeny nároky některé ze smluvních stran na již vzniklý úrok z prodlení do doby zániku smlouvy, na smluvní pokutu a na náhradu škody; rovněž tím nejsou dotčena ustanovení upravující řešení sporů z této smlouvy a ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy, zejména ve vztahu k zaplacené kauci. 4.4. Podmínkami nabytí účinnosti smlouvy jsou: a) složení částky odpovídající doplatku kupní ceny na účet prodávajícího, a b) vydání souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (§ 1759 občanského zákoníku)dále jen „Úřad“) podle čl. Jde o legislativní vyjádření zásadyV. bod 5.5., v případě, že se na kupujícího v důsledku podpisu smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení vztahuje ustanovení § 3 odst13 zákona č. 2 písm. d) občanského zákoníku143/2001 Sb., kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnosto ochraně hospodářské soutěže, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tímv platném znění anebo prohlášení kupujícího, že budou plněnyse na něho v důsledku podpisu smlouvy toto ustanovení nevztahuje, a c) vydání rozhodnutí zakladatele o vyjmutí privatizovaného majetku (čl. Jde o vyjádření právní jistoty VI.). 4.5. Privatizovaný majetek přejde z prodávajícího na kupujícího dnem nabytí účinnosti této smlouvy, k tomuto dni přechází na kupujícího i vlastnické právo k nemovitým a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státumovitým věcem, které jsou předmětem privatizace. 4.6. SkutečnostKe dni nabytí účinnosti smlouvy přecházejí na kupujícího i práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům privatizovaného majetku, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění jakož i jiná práva a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímzávazky náležející k privatizovanému majetku.

Appears in 3 contracts

Samples: Smlouva O Prodeji Majetku, Smlouva O Prodeji Majetku, Smlouva O Prodeji Majetku

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem 19.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od ne však dříve než 1. 7června 2018. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (Xxxxxxx se uzavírá na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnostdobu 48 měsíců ode dne její účinnosti. 19.2 Účinnost Smlouvy zaniká výhradně: 19.2.1 uplynutím doby, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné kterou byla uzavřena; 19.2.2 dohodou smluvních stran odložitstran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek; 19.2.3 výpovědí ze strany Objednatele s výpovědní lhůtou 3 kalendářní měsíce, a to buď odkládací podmínkou v případě legislativní změny, která bude měnit úkoly či postavení Objednatele ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy nebo z důvodu ztráty či omezení schopnosti financovat další činnosti dle této Smlouvy na straně Objednatele. Výpovědní doba započne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi; 19.2.4 písemným odstoupením od Smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy jednou ze smluvních stran podstatným způsobem, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 19.3 Porušením smluvní povinnosti dle této Smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním závazků podle této Smlouvy po dobu delší než třicet (§ 548 30) dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí byla první smluvní stranou poskytnuta na základě písemné výzvy ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy. 19.4 Za porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy podstatným způsobem ze strany Poskytovatele se považuje též: 19.4.1 nedosažení sjednané úrovně u jedné a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněním.téže Služby údržby a podpory ve dvou

Appears in 2 contracts

Samples: Smlouva O Modernizaci, Smlouva O Modernizaci

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv4.1. Tato smlouva nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po jejím uzavření, byť pokud během této lhůty dojde ke splnění všech podmínek podle bodu 4.4. 4.2. Pokud však ke splnění všech podmínek podle bodu 4.4. dojde přede dnem stanoveným v bodu 4.1., nabývá smlouva účinnosti již dnem, ke kterému podle rozhodnutí zakladatele dojde k vyjmutí části podniku Státní veterinární správa, kterou tvoří Tři garáže bez čp/če s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1pozemky, pozemky p.č. 772/8 a 72/9 v k.ú. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním Dolní Libchava (včetně příslušných metadat) v registru smluvčl. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. nížeVI.), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvya tím i k přechodu podniku na prodávajícího, pokud k tomuto dni budou již splněny podmínky uvedené v bodu 4.4., písm. Obecně podle občanského zákoníku platía) a b). 4.3. V případě, že smlouva zavazuje do konce lhůty podle bodu 4.1. nenabude účinnosti, smlouva tím zaniká. Tím nejsou dotčeny nároky některé ze smluvních stran na již vzniklý úrok z prodlení do doby zániku smlouvy, na smluvní pokutu a na náhradu škody; rovněž tím nejsou dotčena ustanovení upravující řešení sporů z této smlouvy a ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy, zejména ve vztahu k zaplacené kauci. 4.4. Podmínkami nabytí účinnosti smlouvy jsou: a) složení částky odpovídající doplatku kupní ceny řádně a včas; a b) vydání souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (§ 1759 občanského zákoníku)dále jen “Úřad”) podle čl. Jde o legislativní vyjádření zásadyV., bod 5.5., v případě, že se na kupujícího v důsledku podpisu smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tímnebo prohlášení kupujícího, že budou plněnyse na něho v důsledku podpisu smlouvy toto ustanovení nevztahuje; a c) vydání rozhodnutí zakladatele o vyjmutí části podniku Státní veterinární správa, kterou tvoří Tři garáže bez čp/če s pozemky, pozemky p.č. Jde o vyjádření právní jistoty 72/8 a ochrany důvěry stran závazku 72/9 v k.ú. Dolní Libchava (čl. VI.). 4.5. Podnik přejde z prodávajícího na kupujícího dnem nabytí účinnosti této smlouvy, k tomuto dni přechází na kupujícího i vlastnické právo jakožto definičních znaků právního státuk věcem, které jsou součástí podniku. 4.6. SkutečnostKe dni nabytí účinnosti smlouvy přecházejí na kupujícího i práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům podniku, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění jakož i jiná práva a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímzávazky související s podnikem.

Appears in 2 contracts

Samples: Smlouva O Prodeji Části Podniku, Contract for Sale of Business Assets

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem Smlouva se stává účinnou dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ust. § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany činí nesporným, že v období od 1. 72. 20172018 do okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy byly ze strany Poskytovatele zajištěny služby, které jsou předmětem této Smlouvy, a za jejichž zajištění bude Poskytovateli ze strany Zadavatele uhrazena odpovídající částka. Zadavatel je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření Xxxxxxx, zaslat Xxxxxxx správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ačkoli tedy zákon o Pokud Zadavatel v této lhůtě Xxxxxxx správci registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže)smluv nezašle, zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřenapovinen Smlouvu bez zbytečného odkladu zaslat správci registru smluv k uveřejnění Poskytovatel. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku bude v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímuveřejněna pod číslem jednacím Zadavatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

Appears in 1 contract

Samples: Smlouva Na Poskytování Služeb Kivs KTS

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem 8.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této Smlouvy ve smyslu předchozí věty provede Certifikační orgán. 8.2 Tato Xxxxxxx se uzavírá na dobu určitou, byť jejímž posledním dnem je den zániku Xxxxxxx podle Xx. VIII odst. 8.6 Smlouvy. 8.3 Certifikační orgán je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět: a) je-li Subjekt v prodlení s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané úhradou faktury po dobu delší než 14 (čtrnáct) dní ode dne splatnosti příslušné faktury; b) neposkytne-li Subjekt přes předchozí opakované upozornění ve lhůtě stanovené Certifikačním orgánem vyžádané dokumenty nebo informace nebo jinou součinnost nutnou k provedení Certifikačních činností podle Čl. III Smlouvy; c) pozbude-li Subjekt oprávnění k činnostem podle Čl. II odst. 2.2 Smlouvy. 8.4 Subjekt je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, ztratí-li zájem na udržování certifikace. 8.5 Výpovědní doba činí jeden měsíc od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platídoručení výpovědi druhé Smluvní straně. 8.6 Smluvní strany se dále dohodly, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde tato Smlouva automaticky zanikne dnem následujícím po dni, v němž nastane některá z následujících skutečností: a) poslední den platnosti certifikace; b) uzavření navazující smlouvy o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servandarecertifikaci mezi Smluvními stranami; c) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde marné uplynutí lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) zamítnutí nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněním.zrušení certifikace;

Appears in 1 contract

Samples: Smlouva O Certifikaci

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) dnem uveřejnění v registru smluv. Ačkoli tedy Účinnost smlouvy lze předčasně ukončit: − písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, − písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než třicet (30) dní, popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než třicet (30) dní. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinnosti odstoupení). Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IVMěsto Mělník. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímsmluv.

Appears in 1 contract

Samples: Licensing Agreement

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro ). Zaslání smlouvy uzavírané od 1do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. 7. 2017, je podmínění Tato smlouva nabývá účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (Tato smlouva se uzavírá na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IVdobu určitou v trvání 36 měsíců ode dne podpisu Zápisu dle čl. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené III. odst. 3. této smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platíUtajované a důvěrné skutečnosti Smluvní strany se zavazují, že smlouva zavazuje při realizaci předmětu této smlouvy a jejich dodatků budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti (§ 1759 občanského zákoníkudále jen „chráněné informace“). Jde o legislativní vyjádření zásadyZa chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoli smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně označila. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejich dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 nedojde k vyzrazení chráněných informací. Za třetí osoby podle tohoto ustanovení, nejsou považování určení zaměstnanci smluvních stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které si jedna ze smluvních stran písemně určí. Povinnost objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není ustanovením odst. 2 písm1 tohoto článku dotčena. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty Závazek k ochraně a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímutajení trvá po celou dobu existence chráněných informací.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) dnem uveřejnění v registru smluv. Ačkoli tedy Účinnost smlouvy lze předčasně ukončit: − písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, − písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než třicet (30) dní, popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než třicet (30) dní. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinnosti odstoupení). Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IVMěsto Sušice. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímsmluv.

Appears in 1 contract

Samples: Licensing Agreement

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 2. Smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti teprve dnem, kdy objednatel oznámí písemně zhotoviteli, že došlo ke schválení žádosti 3. Pokud nedojde ke schválení dotace k předmětnému projektu, v rámci dotace z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510 - Subtitul 133512, sjednávají smluvní strany pro tento případ, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozvazovací podmínku, kdy v takovém případě se tato smlouva se zrušuje. Pokud by došlo ke zrušení smlouvy ze shora uvedeného důvodu, zhotovitel se výslovně vzdává svého práva na náhradu škody, která mu může tímto případně vzniknout. 4. Objednatel se zavazuje sdělit písemně zhotoviteli informace rozhodné pro nabytí účinnosti smlouvy nebo pro její případné zrušení nejpozději do 22.07.2016. 5. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že objednatel může trvat na zhotovení díla i v případě, že předmětná dotace nebude objednatelem získána a objednatel přesto sdělí zhotoviteli, že na zhotovení díla trvá a smlouva tak nabude účinnosti. 6. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce. 7. 2017Pokud rozsah provedení díla není v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných metadat) termínů, jež jsou v registru smluvčasovém harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a termínu dokončení díla. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na Vymezení rozsahu provedení díla, není-li totožný s rozsahem uvedeným v časovém harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava termínů provedení díla, vyžaduje písemnou formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené a bude zpracována jako číslovaná změna smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněním.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena14.1. Smlouva je právní skutečnost, se vztahuje také k vydání pravomocného rozhodnutí nebo jiného opatření o povolení provést a umístit stavbu na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřenímdotčených pozemcích příslušným stavebním nebo jiným úřadem. 14.2. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvními stranami stanovena na dobu 5 let ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou. 14.3. Smlouva j e účinná, pokud v době do 5 let ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, budoucí oprávněný prokazatelně zažádá na základě této smlouvy příslušný stavební nebo jiný úřad o vydání rozhodnutí nebo jiného opatření o povolení provést a umístit stavbu na dotčených pozemcích a následně stavba bude na základě této žádosti povolena. Závazek smluvních stran odložituzavřít vlastní smlouvu o zřízení VB zůstává zachován. V jiném případě smlouva pozbývá uplynutím doby účinností a stavbu nelze na základě této smlouvy realizovat. 14.4. Pokud budoucí oprávněný bude porušovat ustanovení této smlouvy i po písemném upozornění budoucího povinného, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a náslmůže budoucí povinný od této smlouvy odstoupit. občanského zákoníku) Oprávněným odstoupením od smlouvy ze strany budoucího povinného nevzniká budoucímu oprávněnému nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku)jím pověřeným osobám nárok na náhradu škody tímto vzniklou. 14.5. Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tímSmlouva zaniká v případě, že podmiňuje účinnost při realizaci stavby nedojde k omezení dotčených pozemků dle této smlouvy. 14.6. K ukončení smlouvy jejím uveřejněnímdojde také po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 14.7. Ukončením smlouvy nejsou ustanovení uvedená ve čl. 13 dotčena. Práva a povinnosti dle čl. 12 se použijí v případě ukončení smlouvy přiměřeně.

Appears in 1 contract

Samples: Věcné Břemeno (Servitude)

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena14.1. Smlouva je právní skutečnost, se vztahuje také k vydání pravomocného rozhodnutí nebo jiného opatření o povolení provést a umístit stavbu na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřenímdotčených pozemcích příslušným stavebním nebo jiným úřadem. 14.2. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvními stranami stanovena na dobu 5 let ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou. 14.3. Smlouva je účinná, pokud v době do 5 let ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, budoucí oprávněný prokazatelně zažádá na základě této smlouvy příslušný stavební nebo jiný úřad o vydání rozhodnutí nebo jiného opatření o povolení provést a umístit stavbu na dotčených pozemcích a následně stavba bude na základě této žádosti povolena. Závazek smluvních stran odložituzavřít vlastní smlouvu o zřízení VB zůstává zachován. V jiném případě smlouva pozbývá uplynutím doby účinnosti a stavbu nelze na základě této smlouvy realizovat. 14.4. Pokud budoucí oprávněný bude porušovat ustanovení této smlouvy i po písemném upozornění budoucího povinného, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a náslmůže budoucí povinný od této smlouvy odstoupit. občanského zákoníku) Oprávněným odstoupením od smlouvy ze strany budoucího povinného nevzniká budoucímu oprávněnému nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku)jím pověřeným osobám nárok na náhradu škody tímto vzniklou. 14.5. Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tímSmlouva zaniká v případě, že podmiňuje účinnost pří realizaci stavby nedojde k omezení dotčených oozemků dle této smlouvy. 14.6. K ukončení smlouvy jejím uveřejněnímdojde také po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 14.7. Ukončením smlouvy nejsou ustanovení uvedená ve čl. 13 dotčena. Práva a povinnosti dle čl. 12 se použijí v případě ukončení smlouvy přiměřeně.

Appears in 1 contract

Samples: Future Agreement on the Establishment of a Real Burden

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 2 let (včetně příslušných metadat24 měsíců) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy na dodávky zařízení a na dobu 4 let (48 měsíců) na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložitdodávku nadefinovaného spotřebního materiálu, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 po dobu výrobcem uvedené životnosti tiskáren, minimálně však po dobu 2 let po datu poslední dodávky. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon nároků ze smluvních pokut, ustanovení o registru smluv právě tímochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že podmiňuje účinnost mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícího. Odstoupení od Xxxxxxx nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinnosti dle odst. 16.3 Smlouvy se považuje zejména: prodlení prodávajícího s plněním Smlouvy nebo objednávky po dobu delší než dvacet (20) dní, prohlášení prodávajícího dle odst. 1.2. této Smlouvy se stane nepravdivým, vyjde najevo, že prodávající není z jakéhokoliv důvodu neležícího na straně kupujícího nebo pověřujícího zadavatele prokazatelně schopen plnit dál své závazky z této Xxxxxxx, prodávající třikrát dodá zboží s vadami, prodávající se ocitne v prodlení s plněním povinnosti podle čl. 11. 4 po dobu více než deseti (10) pracovních dní, prodávající poruší povinnost mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy jejím uveřejněnímsjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, prodávající poruší opakovaně povinnost mlčenlivosti. Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení kupujícího, nebo pověřujícího zadavatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů, pokud kupující nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu prodávající poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Účinky odstoupení od Xxxxxxx nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Plnění podle objednávek potvrzených prodávajícím přede dnem zániku platnosti a účinnosti této Smlouvy se dokončí podle této Smlouvy.

Appears in 1 contract

Samples: Rámcová Dohoda Na Nákup Tiskáren a Spotřebního Materiálu

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o 8.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem vložení do registru smluv. 8.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, byť do dne 30. 11. 2018. Tím není dotčena povinnost smluvních stran vypořádat po skončení platnosti této smlouvy v souladu s odloženou účinností až pro touto smlouvou veškerá práva a povinnosti z této smlouvy uzavírané vyplývající. 8.3 Před uplynutím doby dle čl. 9.2 této smlouvy lze tuto smlouvu ukončit: a) písemnou dohodou smluvních stran; b) písemným odstoupením od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních učiněným dle podmínek uzavření této smlouvy. 8.4 Odstoupení od smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platí, že smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že musí být provedeno doporučeným dopisem doručeným druhé smluvní straně. 8.5 Podstatným porušením smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delším než 5 kalendářních dnů, popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 5 kalendářních dní. Dále pak se podstatným porušením smlouvy rozumí provádění Díla dle této smlouvy v rozporu s touto smlouvou. 8.6 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, ochrany informací, vzájemné komunikace a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímřešení sporů.

Appears in 1 contract

Samples: Smlouva O Dílo

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona o registru smluv, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané od 1. 7. 2017, je podmínění Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) dnem uveřejnění v registru smluv. Ačkoli tedy Účinnost smlouvy lze předčasně ukončit: − písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, − písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než třicet (30) dní, popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než třicet (30) dní. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinnosti odstoupení). Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy (Město Přelouč. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platívědomí, že nebude-li smlouva zavazuje (§ 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásadyzveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány následujícím dnem zrušena od počátku s tím, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímúčinky případného bezdůvodného obohacení.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Účinnost smlouvy. Zásadním dopadem zákona 19.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Xxxxxxx se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2014. 19.2 Účinnost Smlouvy zaniká výhradně: 19.2.1 dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i zajištění poskytování Plnění a Podpory a vypořádání veškerých vzájemných závazků a pohledávek; 19.2.2 písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o registru smluvodstoupení druhé smluvní straně; nebo 19.2.3 písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v případě nepředvídatelných okolností souvisejících s nemožností další realizace Projektu NDK. Takovéto odstoupení od Xxxxxxx je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Poskytovateli. 19.3 Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním závazků podle Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, byť s odloženou účinností až pro smlouvy uzavírané pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí byla první smluvní stranou poskytnuta na základě písemné výzvy ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) dnů od 1. 7. 2017, je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním (včetně příslušných metadat) v registru smluv. Ačkoli tedy zákon o registru přímo nezasahuje do materiálních podmínek uzavření smlouvy (na rozdíl od požadavků na formu – viz bod IV. níže), zasahuje do otázky účinků uzavřené smlouvy. Obecně podle občanského zákoníku platídoručení takovéto výzvy. 19.4 Smluvní strany se dohodly, že smlouva zavazuje při odstoupení od Xxxxxxx je Objednatel ve lhůtě jednoho (1) měsíce oprávněn určit, které poskytnuté plnění (a adekvátní poskytnuté protiplnění) si mají smluvní strany navzájem vrátit. Nebude-li v oznámení dle předchozí věty uvedeno výslovně jinak, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1759 občanského zákoníku). Jde o legislativní vyjádření zásady, že smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a provedení § 3 351 odst. 2 písmObchodního zákoníku a zánikem účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Poskytovatele. d) občanského zákoníku, kde je tato zásada vyjádřena. Smlouva je právní skutečnost, na jejímž základě vzniká závazek. Smlouvy jsou uzavírány s tímPro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že budou plněny. Jde o vyjádření právní jistoty ustanovení předchozí věty se použijí i ve vztahu k licencím uděleným dle této Smlouvy. 19.5 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací a ochrany důvěry stran závazku v právo jakožto definičních znaků právního státu. Skutečnost, že smlouva strany zavazuje, má několik projevů. V prvé řadě jde o to, že účinností smlouvy vzniká závazek, oprávněná strana má právo na plnění a povinná strana má povinnost plnit. Podle dosavadní právní úpravy nastává účinnost smlouvy standardně jejím uzavřením. Účinnost smlouvy je též možné dohodou smluvních stran odložit, a to buď odkládací podmínkou (§ 548 a násl. občanského zákoníku) nebo doložením času (§ 550 občanského zákoníku). Podle judikatury českých soudů je možné sjednat i zpětnou účinnost uzavřené smlouvy (např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3033/2005). Do těchto ustálených pravidel pro účinnost smluv zasahuje zákon o registru smluv právě tím, že podmiňuje účinnost smlouvy jejím uveřejněnímřešení sporů.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement