Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 med tilføjelser ABA

Indhold

INDLEDNING

Nærværende ALMINDELIGE BETINGELSER er formuleret som afskrift af ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER af 1992 (AB) i venstre spalte og supplerende bestemmelser, tilføjelser og fravigelser i højre spalte. Alle sådanne sup- plerende bestemmelser, tilføjelser og fravigelser er gældende forud for det i AB 92 anførte. Dansk ret er gældende for såvel til- budsafgivning som kontraktafslutning og arbejdets udførelse.

A. AFTALEGRUNDLAGET § 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal “bygherren” forstås som køberen og “entreprenøren” som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal “bygherren” forstås som hovedentreprenøren og “entre- prenøren” som underentreprenør. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivel- ser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverens- stemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. § 2. Bygherrens udbud
Stk. 1. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at frem- komme med tilbud.
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og såle- des udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og ind- hold.	2.2.1 Følgende dokumenter grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af entreprisen og er i tilfælde af uoverensstemmelse gældende i efterfølgende prioriterede ræk- kefølge: - Udbudsbrev - Tilbudsliste - TAG, Tilbud- og afregningsgrundlag. - SAB, Særlige arbejdsbeskrivelser - Tegninger iht. Tegningsliste. - Bilag iht. Bilagslist. - AAB, Almindelige Arbejdsbetingelser. - ABA, almindelige betingelser for anlægsarbejder (AB92 med til- føjelser). 2.2.2 Måtte nogen angivelse i udbudsmaterialet være uklar for de bydende, skal de senest 4 arbejdsdage før licitationsdagen indhente nærmere oplysninger hos de projekterende, som straks afgiver skriftligt svar til de bydende. Undlader en bydende at ind- hente sådanne oplysninger, kan han ikke senere påberåbe sig eventuelle uklarheder, jfr. dog § 15.
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuel-

le fortidsminder på ejendommen, jfr. § 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmateria- let. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist, skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud.
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de ind- komne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig spe- cifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister.	2.6 Alle poster skal udfyldes. Poster der i tilbuddet er opført med mængde og enhedspris skal forudsættes afregnet med anvendel- se af de i tilbuddet ansatte enhedspriser. Tilbuddet skal være bygherren i hænde senest på det af bygher- ren angivne tidspunkt. Der skal i TBL anføres hvilke eventuelle bi- lag, der er gældende sammen med tilbuddet.
Stk. 7. Skal tilbuddet eller del heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af til- buddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspri- ser. § 3. Entreprenørens tilbud
Stk. 1. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én.	3.1.1 Byder flere i forening, må det med bindende virkning for alle fremgå af tilbuddet, hvem der skal forhandles med og til hvem betaling kan ske. 3.1.2 Såfremt der i de bydendes tilbud indgår forbehold overfor udbudsmaterialets betingelser, skal sådanne forbehold tydeligt fremgå af tilbudslistens forside. 3.1.3 Der skal afgives tilbud på det til bygherrens udbud svaren- de udbudsgrundlag.
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbud.	3.2.1 Arbejdet skal udføres til fast pris og tid. De bestemmelser i Byggestyrelsens seneste cirkulære forud for tilbudsafgivelsen om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som skal være gældende for entreprisen, er indarbejdet i ud- budsmaterialet, og cirkulæret er ikke aftalegrundlag. 3.2.2 Fastprisperioden er 1 år fra licitationsdagen, medmindre andet er fastsat.
Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde en- hedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enheds- priser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i ud- budsmaterialet. Ved bedømmelse af tilbuds indbyrdes række- følge gælder alene det samlede tilbud.
Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hø- rende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenø- ren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise.	3.4.1 Tilbuddet skal indeholde samtlige skrevne og/eller viste ydelser samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbej- dets konditionsmæssige færdiggørelse, selv om udbudsmateria- lets eventuelle mængdeangivelse - herunder tilbudslisten (TBL) - ikke indeholder specifikation af disse. 3.4.2 Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder orien- teret sig om adgangsforhold. Eventuelle forandringer af eksiste-

	rende forhold nødvendiggjort af entreprisens gennemførelse er bygherren uvedkommende, og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudssummen. 3.4.3 De bydende skal forvisse sig om at have modtaget samtlige udbudsdokumenter i overensstemmelse med den i udbudsbre- vet indeholdte oversigt. 3.4.5 Vedståelsesfrist er beskrevet i udbudsvilkår.
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgiver, hvis tilbud ikke antages. § 4. Entrepriseaftalen Stk. 1. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leveran- ce træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.
§ 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Stk. 1. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til af- talen.	5.1 Der kan kun gives transport på det samlede tilgodehavende og alene til bank, sparekasse eller andet anerkendt dansk penge- institut. Anmodningen om transporterede beløb skal bære på- tegning om transport.
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets ud- førelse, forud for andre transporter.
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke over- føre deres forpligtelser til andre.
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udfø- res i underentreprise.	5.4 Navne på evt. underentreprenører skal oplyses på tilbudsli- stens forside.
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jfr. § 10, stk. 4.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING
§ 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse
Stk. 1. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal en- treprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens ind- gåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggen- de måde.	6.1 Sikkerhedsstillelsen må ikke være udstedt med en bestemt udløbsdato, men vil efter arbejdets aflevering blive nedskrevet i h.t. § 6, stk. 2 og 4 og frigives iht. § 6, stk. 5. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som “ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB 92 § 6 med 5-års mangelansvar (byggearbejder m.v.)”, som forefindes bagest i dette hæfte som et bilag. Dersom sikkerhedsstillelsen er stempelpligtig, betaler entrepre- nøren stempelafgiften.
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikker- hed svare til 15% af entreprisesummen. Herefter skal sikkerhe- den svare til 10% af entreprisesummen.
Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10% af købesummen.
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2% af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmin- dre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælp- ning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.
Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sik- kerheden, når manglerne er afhjulpet.
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved af- snitsvis aflevering, jfr. § 28, stk. 4, sidste punktum.
Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stille- de sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entre- prenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er be- rettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav ved- rørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for me- get udbetalt entreprisesum.
§ 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse
Stk. 1. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved priva- te arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stil- le sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser overfor entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden be- tryggende måde.	Bygherre stiller ikke sikkerhed.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbeta- ling - dog mindst 10% af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige eks- traarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det hal- ve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige afta- le.
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det kræ- vede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 ar- bejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden overfor Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om be- slutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbeta- lingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.
§ 8. Forsikring
Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og storm- skadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens an- modning skal denne og eventuelle underentreprenører medta- ges som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsik- ringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsik- rer.
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er an- svar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.
C. ENTREPRISENS UDFØRELSE
§ 9. Arbejdsplan og afsætning
Stk. 1. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med byg- herren udarbejde en arbejdsplan.	9.1 Entreprenørens oplæg til arbejdsplanen skal detaljeret angi- ve varighed af de enkelte aktiviteter, som arbejdet kan splittes op i. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byggemøde.
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmen- de hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning fo- retages af entreprenøren.	9.2.1 Omfanget af de afsætninger og afsætningsdata som byg- herren leverer, vil fremgå af SAB. 9.2.2 Entreprenøren har ansvaret for bevarelse af hovedafsæt- ninger, fixpunkter, polygonpunkter, skelafmærkninger og lignen- de. Hvis entreprenøren beskadiger eller ødelægger sådanne mærker, skal entreprenøren dække alle omkostninger ved retab-

	leringen.
§ 10. Entreprenørens ydelse
Stk. 1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvali- tet.	10.1.1 Hvis udbudsmaterialet angiver bestemte fabrikater eller typer af materialer, er entreprenøren forpligtet til at levere det angivne. Er materialer angivet “som” bestemte fabrikater, er an- givelsen at betragte som norm for art og kvalitet. 10.1.2 Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det ud- føres med mindst mulige gener, herunder støj og støvplage for brugere og naboer.
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.
Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indfø- jelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendoms- forbehold. Når de pågældende genstande er leveret på bygge- pladsen, tilhører de bygherren.
Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være le- veret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleverin- gen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leve- randøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangel krav under de i § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfat- tende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdel- sen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen.
§ 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver
Stk. 1. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entre- prenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte an- læg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projekt- gennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentation og prø- verne er et led i entreprenørens ydelse.	11.1 Entreprenøren skal påregne, at skulle deltage i en projekt- gennemgang, før entreprisen opstartes.
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleve- ringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygher- rens udgifter.
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn ad- gang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet	11.3 Entreprenøren har pligt til på bygherrens forlangende, at underrette bygherren inden produktionen påbegyndes og inden

udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen.	materialeleverancer bestilles. Der kan evt. udarbejdes et tids- skema for samtlige materialeleverancer.
Stk. 4. Xxxxxxxxx og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kas- sere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kas- sation skal ske så hurtigt som muligt
Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og røm- ning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra bygge- pladsen.
§ 12. Arbejdets forringelse m.v. - Vedligeholdelse
Stk. 1. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller de- le af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen reg- ning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til en- treprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i ti- den fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets af- levering.	12.1 Entreprenøren har pligt til inden anvendelsen og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen overfor bygherren at påtale, hvis de af bygherren leverede materialer er behæftet med synlige fejl eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl eller mangler overgår heref- ter til entreprenøren. Er fejl påvist, må entreprenøren ikke uden særlig tilladelse fra bygherren anvende materialerne. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af evt. em- ballage påhviler entreprenøren.
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbej- de, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.	12.2 Når en entreprenør forvolder skade på en anden entrepre- nørs arbejde, skal bygherren være berettiget til at kræve, at den skadelidte entreprenør udbedrer skaden for skadevolders xxx- xxxx.
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde ind- til afleveringen.
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleve- ringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.
§ 13. Forhold til myndigheder
Stk. 1. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilla- delser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.
§ 14. Xxxxxxxxx i arbejdet
Stk. 1. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og om- fang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af æn- dringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændrin- gen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbej- dets udførelse.	14.2 Intet ekstraarbejde må udføres før der foreligger en udtryk- kelig aftale.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder en-

hedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstem- melse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jfr. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for + 15% af entreprisesummen og inden for + 100% af de enkelte poster i tilbudslisten.

14.3 Afvigelser fra de angivne reguleringsintervaller vil fremgå af

TAG

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbej- der som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

14.4 Såfremt det påvises, at tilbudslisten ikke rummer relevante enhedspriser eller andre priser, hvorefter ekstraydelsen kan af- regnes, kan bygherren forlange ændringer og ekstraarbejder i til- slutning til entreprisen udført som regningsarbejde for nedenstå- ende betaling:

a) De arbejdstimer, der er brugt til arbejdet multipliceret med en brutto timeløn, der er oplyst i tilbuddet.

b) Beløb, som entreprenøren har udbetalt for materialer, der indgår blivende i bygværket, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes i entreprenørens tilgodehavende. Det forudsættes at materialer, forbrugsgods etc. indkøbes bedst muligt af entreprenøren i for- nødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med faktu- rapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, mens kontantrabatter, årsbonus og lignende tilfalder entrepre- nøren. Desuden betales entreprenørens faktiske udgifter til kør- sel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. eksklusiv moms, lægges et salær på 7%.

c) Godtgørelse af rene regningsbeløb fra underentreprenør med et salær på 5%. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den en- kelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underen- treprenør for dette.

Af de ovennævnte salærer samt den under a) nævnte bruttoløn afholder entreprenøren alle udgifter til al arbejdsledelse m.v., til forsikringer, administration samt tillæg for værktøj og mindre materiel med nyværdi mindre end kr. 5.000,00 pr. enhed.

d) For Større materiel, for hvilket der ikke er angivet enhedspri- ser i TBL, ydes der entreprenøren lejegodtgørelse for maskintid efter nærmere aftale. Til en sådan lejebetaling lægges intet sa- lær.

Arbejdssedler (dagsrapporter) med angivelse af materiel, materi- aler og mandskab vedrørende regningsarbejder skal løbende af- leveres til bygherren til godkendelse og påtegning senest 3 ar- bejdsdage efter hver arbejdsdag på det pågældende regningsar- bejde.

Entreprenøren skal månedsvis fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumenta- tion af afholdte udgifter. Før ændringer og ekstraarbejder iværk- sættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt byg- herren finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, ufor- bindende overslag.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenø- ren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde ha- ve været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jfr. stk. 3, skal dette dog kun ske i det om-

fang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formind-

skes med mere end 15%.
§ 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
Stk. 1. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.
Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenø- ren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvis- ninger.
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vankeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entrepre- nøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.	15.3.1 Inden entreprenøren påbegynder egne arbejder, har han pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved tidligere udfør- te arbejder, som kan få indflydelse på hans egne arbejder. 15.3.2 Uoverensstemmelser mellem de på tegningerne ind- skrevne mål og de mål der tages på stedet, skal straks forelægges tilsynet.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om fore- tagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsfor- hold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsma- terialet ikke indeholder fyldestgørelse oplysninger om hindrin- ger, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved beta- les som ekstraarbejde.	15.4 Hindringer eller ulemper, som ikke forekommer i større om- fang end sædvanligt for et arbejde i de aktuelle jordarter, skal være indeholdt i tilbuddet.
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgel- ser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grun- dens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byr- defuld fof bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke en- treprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider.
§ 16. Fortidsminder
Stk. 1. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste for- tidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsmin- der på havbunden.
§ 17. Bygherrens tilsyn
Stk. 1. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtil- syn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren.
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på ar- bejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren overfor en- treprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø- relse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende ar- bejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskelli- ge entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.
Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.
§ 18. Entreprenørens arbejdsledelse
Stk. 1. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant overfor bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.	18.1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Denne arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne. Arbejdslede- ren skal være fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder og skal have det fornødne antal medarbejdere og mate- riel til rådighed. Ledende personale må ikke udskiftes uden byg- herrens samtykke. Bygherrens godkendelse af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for organisationens kapacitet og virke.
Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til- stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.
§ 19. Byggemøder
Stk. 1. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og ud- arbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entre- prenører, bygherren har kontraheret med.	19.1 Indsigelse mod referaternes indhold skal ske snarest og se- nest ved det næstfølgende byggemøde, idet referatet ellers be- tragtes som godkendt og bindende for parterne.
Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder delta- ge i byggemøderne.
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.	19.3 Den påberåbte årsag til spilddagene skal dokumenteres. Hvorvidt spilddagene kan give anledning til tidsfristforlængelse, kan kun afgøres, når en periode kan vurderes samlet og en even- tuel anmodning om fristforlængelse behandles efter § 24, stk. 1.
§ 20. Samvirke med andre entreprenører
Stk. 1. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenører- ne undgås.
§ 21. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet.‌
Stk. 1. Bygherren og entreprenøren skal overfor hinanden angi- ve, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågæl-

dende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts veg- ne kan føres med bindende virkning.
D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE
§ 22. Betaling
Stk. 1. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Byg- herren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodnin- gen, jfr. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.	22.1.1 Begæring om ácontoudbetaling skal nummereres og ved- lægges opgørelse over udførte arbejder, refererende til tilbudsli- stens enkelte poster. 22.1.2 Opgørelse af udført arbejde skal være udformet pr. må- nedsskiftet. 22.1.3 Materialer, som er leveret på byggepladsen, men endnu ikke indføjet i byggeriet/anlægget, kan kun medtages på áconto- begæringen i det omfang, det er rimeligt og sædvanligt. 22.1.4 Betalingsfristen for Vejle Spildevand fastsættes til 20 ar- bejdsdage fra betalingsbegæringens fremkomst.
Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af en- treprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontrakt- mæssig levering, jfr. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede beta- ling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer.	22.2 Der vil ikke blive ydet betaling for materialer m.v. som er købt af entreprenøren, men endnu ikke leveret på byggepladsen.
Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.	22.3 Paragraf 22, stk. 3 i AB 92 udgår og erstattes af følgende: Forudbetaling finder kun sted, såfremt dette er krævet i tilbudet med en konkret angivelse af de emner, der ønskes forudbetaling på, samt i hvilken takt forudbetalingen ønskes og under forud- sætning af efterfølgende accept af bygherren.
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidspla- nen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tids- punkter for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal regu- leres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.	22.6.1 Reguleres entreprisesummen i henhold til et angivet in- deks, finder reguleringen sted i henhold til det seneste kendte indeks. Afregning for indekseringen optages derefter på den førstkommende ácontobegæring og ledsages af fornøden doku- mentation. Udgangspunktet for regulering er indeks 6 måneder efter tilbudsdagen.

Endelig fastsættelse af indekseringen finder sted, når alle for in-

dekseringen relevante indeks kendes.

22.6.2 Ud over kontraktsummen ydes der entreprenøren godt- gørelse for dokumenterede udgifter, når disse er forårsaget af sådanne statslige pålæg, som har særligt indgribende virkninger for bygge- og anlægsvirksomhed, og medfører en væsentlig mer- udgift for arbejdets udførelse, og som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning ved tilbudets afgivelse. Bestemmelsen omfat- ter ikke udgiftsforøgelse, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

Der ydes desuden entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre disse prisstigninger godtgøres i henhold til ovennævnte bestemmelse.

Der kan kun ydes godtgørelse på det færdige materiale i den form, hvori det skal indgå i anlægget, og ikke på delmaterialer isoleret, som for eksempel bitumen og cement.

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen.

Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. Det skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5% for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og ind- købstidspunktet. Prisstigninger, der indtræder efter det tids- punkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sæd- vane skal indkøbes, kan ikke medregnes.

Det er desuden en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at den samlede sum af godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af kontraktsummen.

Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentrepre- nør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af byg- herren uanset foranstående regel om godtgørelsesbeløbets stør- relse i forhold til kontraktsummen.

Godtgørelse i henhold til ovenstående bestemmelser vil kun blive ydet, såfremt prisstigningerne ikke dækkes af anden regulering.

Ovennævnte bestemmelser anvendes tilsvarende ved prisfald.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderli- gere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbe- hold om i slutopgørelsen.

22.7 Entreprenørens slutregning, der er at opfatte som saldo- kvittering, fremsendes til bygherren bilagt de afsluttende opgø- relser.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbej- der, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 ar- bejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser dog senest

35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset

22.8 Ved anlægsarbejder skal slutopgørelsen fremsendes til byg- herren senest 20 arbejdsdage efter afleveringen.

fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftlig kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstrarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstignin- ger.
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 ar- bejdsdage fra modtagelsen.	22.10 Bygherrens betalingsfrist for endelig og fuldstændig opgø- relse er 30 arbejdsdage. Beløbet forrentes først herefter.
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfalds- dagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.	22.11.1 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende forrentes dette efter tilsvarende regler. 22.11.2 Ingen af de anførte betalingsfrister er løbedage. Ved for- sinket betaling regnes renten fra betalingsfristens udløb.
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det.
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.
§ 23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet
Stk. 1. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved beta- lingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftlig varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åb- nes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomi- ske forhold iøvrigt viser sig at være sådanne, at denne må anta- ges at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entre- prenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.
E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE
§ 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
Stk. 1. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af: 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af xxxxxx- xxx, jfr. § 14,	24.1.1 En ændring inden for de i § 14, stk. 3 anførte grænser be- rettiger ikke til tidsfristforlængelse, forudsat at ændringen er varslet i tide. Sammenhold i øvrigt 24.2.

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvil- ke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige na- turbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig fore- kommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenø- rens egne forhold.	24.1.2 Ad. § 24, stk. 1 nr. 4): Der godkendes ikke mindre spildtid end en halv arbejdsdag. Entreprenøren foranlediger at der på grundlag af daglige målin- ger af nedbør og temperatur på pladsen samt af vind fra nærme- ste meteorologiske instituts målestation, udføres vejrapporter. På hvert byggemøde gennemgås vejrapporten for den forudgå- ende periode, og antallet af vejrligsdage for det pågældende ar- bejde opgøres. 24.1.3 I tidsplanen er der taget hensyn til spildtid og spilddage i perioder med vejrlig, som er uhensigtsmæssig for arbejdets udfø- relse. I udbudstidsplanen er der regnet med følgende effektive arbejdsdage: December, januar, februar: 3½ dag pr. uge. Marts, april, oktober, november: 4 dage pr. uge. Maj, juni, juli, august, september: 4½ dag pr. uge. Der gives således kun tidsfristforlængelse, hvis der på grund af vejret bliver færre effektive arbejdsdage til en aktivitet end for- udsat.
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.	24.2 De i AB 92 § 24, stk. 1 nr. 1 til og med § 24, stk. 1 nr. 5 nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt forandringen i tidsmæssig henseende ligger på den kriti- ske vej i tidsplanen.
Stk. 3 Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entre- prenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsin- kelse skyldes det påberåbte forhold.
§ 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfrist- forlængelse, er ansvarspådragende.
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktions- bestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.	25.2.1 Overskridelse af slutterminer eller sanktionsbehæftede start- og mellemterminer medfører, at entreprenøren ifalder en dagbod svarende til det som tidsfristen uretsmæssigt overskri- des. Overskridelse af slutterminen medfører, at entreprenøren ifalder en dagbod på 0,5 o/oo af den samlede entreprisesum excl. moms, dog mindst 2.000,- kr., for hver påbegyndt arbejdsdag, tidsfristen uretmæssigt overskrides. Overskridelse af start- og mellemterminer medfører, at entre- prenøren ifalder en dagbod på 0,1 o/oo af den samlede entrepri- sesum excl. moms, dog mindst 1.000,- kr., for hver påbegyndt ar- bejdsdag, tidsfristen uretmæssigt overskrides. Bod kan fra overskridelsestidspunktet blive tilbageholdt i betalin- gen og/eller udbetalt i henhold til den stillede sikkerhed. Opgørelse af de efter arbejdsplanen konstaterede forsinkelser foretages af byggeledelsen og de beregnede dagbøder modreg- nes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring. 25.2.2 Erlæggelse af dagbod har ingen indflydelse på entrepre- nørens pligt til at betale dagbod for overskridelse af en senere liggende tidsfrist. Ovennævnte indebærer en pligt for entrepre- nøren til at indhente forsinkelsen, så den aftalte tidsplan over- holdes.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktions- bestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almin- delige erstatningsregler.
§ 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
Stk. 1. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsin- kelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden en- treprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller be- grænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Xxxxxx- xxx skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
§ 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
Stk. 1. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes: 1) bygherrens forhold, jfr. § 24, stk. 1, nr. 2 og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jfr. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsin- kelse.	27.1.1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkel- se skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 24, stk. 3 omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse og er- statningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest mu- ligt. 27.1.2 I punkt 27.1.1 finder tilsvarende anvendelse ved krav om godtgørelse.
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til for- sinkelsen kan henføres til: 1) § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 eller 2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende be- stemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregåen- de tab.
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godt- gørelse.
F. ARBEJDETS AFLEVERING
§ 28. Afleveringsforretningen
Stk. 1. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entre- prenøren give bygherren skriflig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entrepre- nøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jfr. dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleverings- forretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleverings- forretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig med- delelse om, at manglerne er afhjulpet, jfr. stk. 1.	28.2.1 En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen hindrer eller vanskeliggør opstart eller fremdrift af anden entre- prise eller ibrugtagning af den del af anlægget, som entreprisen omfatter. Om en mangel er væsentlig afgøres af bygherren. 28.2.2 Også et stort antal i sig selv uvæsentlige mangler kan sta- tuere væsentlighed.
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleverings- forretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entre- priser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleve- ringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af om- stændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.
Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.
§ 29. Afleveringsprotokol
Stk. 1. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (af- leveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbej- det og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknyt- ning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Par- ternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenø- ren.
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforret- ningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennem- førelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.
G. MANGLER VED ARBEJDET
§ 30. Mangelbegrebet
Stk. 1. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.	30.1.1 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entre- prenøren for at levere kontraktmæssig ydelse. 30.1.2 Sammenhold i øvrigt tilføjelserne til § 10, stk. 1.
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jfr. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke: 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaf- fes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materia-

ler, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at frem- skaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning.

I tilfælde 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståelse eller mulige hindringer, jfr. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet li- der af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konsta- teres eller er skjulte.

§ 31. Mangler påvist ved afleveringen

Stk. 1. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensynta- gen til manglernes art og omfang samt forholdene iøvrigt. En- treprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når mang- lerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - el- ler efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpningen har fundet sted - mener, at manglerne ikke er af- hjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entre- prenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jfr. § 34.

§ 32. Mangler påvist efter afleveringen

Stk. 1. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gæl- der dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft ufor- svarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensynta- gen til manglernes art og omfang samt forholdene iøvrigt. En- treprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når mang- lerne er afhjulpet.

Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at ud-

skydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygher- ren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jfr. § 34.
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold.	32.5 Som mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, anses altid mangler, der hindrer, sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af andre entrepriser eller ibrugtagning af den af entre- prisen omfattede del af anlægget.
§ 33. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v.
Stk. 1. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jfr. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med ufor- holdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Byg- herren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jfr. § 34.
§ 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
Stk. 1. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4 og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade mang- lerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i en- treprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entre- prisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand, 2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40.
§ 35. Entreprenørens ansvar for følgeskader
Stk. 1. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne an- går egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avanceret eller andet indirekte tab.

§ 36. Mangelansvarets ophør
Stk. 1. Ved byggearbejder og anlægsarbejde i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Be- stemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvil- ke det gælder: 1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenø- rens side.
Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangel- sansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører. 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar. 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jfr. § 32, stk. 1, ændres til 1 år. 4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anven- delse.	36.3 § 36, stk. 3 udgår. Mangelansvaret for anlægsarbejder op- hører efter 5 år.
H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN
§ 37. 1-års eftersyn
Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.
§ 38. 5-års eftersyn
Stk. 1. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejds- dage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jfr. dog § 36, stk. 3, nr. 4.
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan en- treprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.
§ 39. Fælles regler for eftersyn
Stk. 1. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 - arbejdsdages varsel.
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (ef-

tersynskontrol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger.
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenø- ren.
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig un- derretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynskontrollen.
I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE
§ 40. Bygherrens hæveret
Stk. 1. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen. 1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væ- sentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller 2) hvis der fra entreprenørens side iøvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrække- ligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller 3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygher- ren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.	40.1 Ud over det i § 40, stk. 1 anførte har bygherren ret til at fo- retage delvis ophævelse af entreprisen, såfremt der under arbej- dets gang indtræder sådanne ansvarspådragende forsinkelser, at der er betydelig risiko for, at en væsentlig termin ikke overhol- des, og en delvis ophævelse af entreprisen muliggør, at forsinkel- sen undgås eller mindskes ved overførelse af dele af arbejdet til anden entreprenør.
§ 41. Entreprenørens hæveret
Stk. 1. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgø- rende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gen- nem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.
§ 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.
Stk. 1. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve af- talen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor.
Stk. 2. hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af kon- kurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstands-

ning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold iøvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepri- seaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stil- let - eller på anden parts opfordring ikke straks stiller - betryg- gende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jfr. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Er- hvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anven- delse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er tilstede, eller hvis parten stiller fuld- stændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

§ 43. En parts død

Stk. 1. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendel- se.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaf- talen, jfr. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jfr. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige be- tinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

§ 44. Fælles regler om ophævelse

Stk. 1. Ophævelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver afta- len, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforret- ning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Med- mindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tid- ligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesbeskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et do- kument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jfr. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsente- ret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest

muligt give den anden part skriftlig underretning om registrerin-

gens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anven- delsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

J. TVISTER

§ 45. Syn og skøn

Stk. 1. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parter- ne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse par- ters adresse og telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skøns- mandens erklæring ønskes (skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og

5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt ge- byr ønskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Vold- giftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skøns- mænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønsker.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jfr. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om sup- plerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller an- den skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforret- ning, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkost- ninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens hono- rar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forhol- det mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leveran- dører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes

forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Vold-

giftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.

Stk. 1. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikker- hed, jfr. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parter- nes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig an- ledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sag- kyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyn- dige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstil- lelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikker- hedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikker- hedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgifts- nævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og an- lægsvirksomhed.

§ 47. Voldgift

Stk. 1. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er en- delige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klage- skrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse par- ters adresse og telefonnummer,

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsger-

ninger, hvorpå påstanden støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jfr. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 med- lem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets for- mand, dels 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpe- ges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets for- mand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal funge- re som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderlige- re 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsret- tens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af en part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de reg- ler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk- somhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forhol- det mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leveran- dører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes

forhold mellem de pågældende parter.

Document Metadata

Table of Contents

Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 med tilføjelser ABA

Document Metadata