Dato 14. august 2019
Dato 14. august 2019
X.xx. 157697
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og an- lægsvirksomhed (AB 18)
A. Aftalegrundlaget Herning Kommunes ændringer/tilføjelser
Anvendelse
§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.
Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske.
Definitioner
§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som købe- ren og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved under- entrepriseforhold forstås ”bygherren” som entre- prenøren og ”entreprenøren” som underentrepre- nøren.
Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens levering af materialer mv., uanset om entreprenø- ren som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre en leverance.
Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som entreprenøren skal udføre, og ved ”underen- treprise” og ”underentreprenører” også
teknisk rådgivning og rådgivere antaget af entre- prenøren til at bistå med denne projektering.
Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås den del af et arbejde, der grænser op til et andet arbejde og er afhængig af eller har betydning for dettes udformning, således at der er behov for
X.xx. 157697-Xxxxxx Xxxx
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger eller anlæg kan også udgøre en grænse- flade.
Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes byg- geledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, som er særligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller skal
foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan bygherren overlade dette til tilsynet eller an- den repræsentant for bygherren.
Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til formål at forebygge mangler i et bygge- ri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udførelse.
Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en sammenhængende og systematisk gennemgang af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer.
Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.
Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaf- tensdag.
Lovvalg
§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.
Bygherrens udbud
§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive tilbud.
§ 4 stk. 1 tilføjes, at: ”De bydende skal inden afgivelsen af tilbud gøre sig bekendt med arbejds- vilkårene på stedet og de lokale forhold og selv foretage de besigtigelser, der er nødvendige for tilbudsgivningen. Ekstrakrav på grund af manglen-
de kendskab til arbejdsvilkårene på stedet og de lokale forhold vil ikke blive honoreret”.
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være entydigt formuleret. Afhængigt af mate- rialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenør- projektering skal det være udformet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår.
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal udføre projekte- ring, og i givet fald i hvilket omfang.
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hoved- tidsplan, der skal angive
a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,
b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens arbejde (mellemfrister),
c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indreg- net i hovedtidsplanen på grund af vejrlig,
d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, herunder koordinering med andre entrepriser, byg- herreleverancer og ibrugtagning inden aflevering,
e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenø- rens udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,
f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, sikkerhedskoordinering og førgen- nemgang, samt
g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, færdiggørelse af projektering, entreprenørprojek- tering og projektoptimering,
hvis disse aktiviteter er aftalt.
Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet til- budssum skal give tilbud på enhedspriser, skal ud- budsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives for en anslået mængde, og tilbudslisten
§ 4 Stk. 4-6 tilføjes, at: ”Bestemmelserne kan i udbudsbetingelserne fraviges i nødvendigt omfang for så vidt angår udbud med konkurrence om tids- plan og udbud af rammeaftaler”.
skal i så fald for hver post angive enhed og mæng- de, således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum for posten.
Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om andre forhold, der må anses for at være af betydning for entreprenørens tilbud.
Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug.
Entreprenørens tilbud
§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren.
Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angi- vet som hørende til entreprisen på tegninger og modeller, herunder digitale modeller, der er udle- veret til entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågælden- de entreprise. Tilbuddet indeholder også alle nød- vendige fagmæssige biydelser til arbejdets færdig- gørelse, jf. § 12, stk. 2.
Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og sam- let af tilbuddet.
Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vin- terforanstaltninger betales derimod som ekstraar- bejder.
Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejds- dage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens ud-
§ 5 stk. 1 tilføjes, at ”I tilfælde af uoverensstem- melse mellem den samlede tilbudssum og enheds- priserne, er den samlede tilbudssum gældende”.
§ 5, stk. 4, 2. pkt. ændres til, at: ”Vejrligsbe- stemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud, og at de derfor ikke hono- reres særskilt som ekstraarbejder”.
xxx er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 ar- bejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i ud- buddet.
Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give medde- lelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.
Entrepriseaftalen
§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en entreprisekontrakt.
Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan.
Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenter- nes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:
a) Entrepriseaftalen.
b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller til- budsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.
c) Entreprenørens tilbud.
d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.
e) Bygherrens udbudsmateriale.
f) AB 18.
Overdragelse
§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i for- bindelse med arbejdets udførelse, forud for andre
§ 5, stk. 5 ændres til, at: ”Vedståelsesfristen er 60 dage fra tilbuddets datering, eller hvis udbud er sendt til flere tilbudsgivere, fra tilbudsfristen i udbuddet, medmindre andet fremgår af udbuds- materialet”.
§ 7 tilføjes, at: ”Transport i entreprisesummen kan kun ske samlet for hele entreprisesummen til ét anerkendt pengeinstitut”.
transporter.
Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre uden den anden parts samtykke.
Underentreprise
§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise, kan entre- prenøren overlade arbejdets udførelse, herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af entreprenøren selv eller en bestemt underentre- prenør, således at det kræver bygherrens godken- delse, hvis entreprenøren ønsker at overlade udfø- relsen til andre.
Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrun- det i den udpegede underentreprenørs forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om god- kendelse eller afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning om udpegning af en underentreprenør og om un- derentreprenørens forhold.
Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbe- gyndelse har antaget en underentreprenør til at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse bygher- ren om det, inden entreprenøren påbegynder ar- bejdet. Hvis entreprenøren senere antager eller udskifter en underentreprenør, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden underentreprenø- ren påbegynder sit arbejde. På bygherrens anmod- ning skal entreprenøren snarest muligt fremsende dokumentation for, at der er indgået en aftale med en underentreprenør, og for at underentreprenøren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en under-
entreprenør overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende mod underentreprenøren i overensstemmelse med stk. 4 og 5. | |
Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygher- ren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gen- nemføre et krav vedrørende mangler mod entre- prenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens un- derentreprenører og leverandører, hvis deres ydel- se har samme mangel. | |
Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der følger af kontraktforholdene både mellem bygherren og entreprenøren og mel- lem entreprenøren og underentreprenøren og leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og - begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod underentreprenører og leverandører på er- statning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. | § 8, stk. 5 tilføjes, at: ”Bygherren har ret til på anmodning herom at få udleveret underentrepre- nørernes og leverandørernes ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i forhold til entreprenøren og til, senest 8 arbejdsdage efter at have modtaget nævnte oplysninger, at afvise en underentreprenør eller leverandør, der begrænser sit ansvar ud over, hvad der gælder for entreprenøren i forhold til bygherren”. |
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en underentreprenør eller en leverandør over- lader arbejdets udførelse til andre. | |
Entreprenørens sikkerhedsstillelse § 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyl- delse af sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgå- et, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er min- dre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i | § 9. stk. 1 tilføjes, at: ”Såfremt entreprenøren ikke stiller sikkerhed efter bestemmelsen, er byg- herren berettiget til at hæve entrepriseaftalen uden yderligere varsel. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens garantiformular af 6. december 2018, jf. dog bemærkningerne til § 9 |
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kauti- onsforsikring eller på anden betryggende måde. | stk. 3”. |
Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftalefor- holdet, herunder krav vedrørende eventuelle eks- traarbejder og tilbagebetaling af for meget udbe- talt entreprisesum. | |
Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesum- men uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang byg- herren anmoder om det i afleveringsprotokollen. | § 9, stk. 3 tilføjes, at: ”Sikkerheden må først ned- skrives til 10 %, når entreprenøren har afhjulpet de på afleveringsforretningen påberåbte mangler, og arbejderne er godkendt af bygherren. Entre- prenøren er forpligtet til at sørge for, at dette fremgår af garantivilkårene mellem entreprenøren og dennes eventuelle garantistiller, kautionist eller lign. Entreprisesummen efter stk. 3, 2. pkt. – 10 % ga- rantien - skal opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder. Opgørelsen udarbej- des, når entreprenøren har fremsendt slutopgørel- sen til bygherren, jf. § 36 stk. 5-7. Garantien kan kræves forhøjet, så den svarer til 10 % af entrepri- sesummen med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder”. |
Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesum- men uden moms. | |
Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. | |
Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleverings- tidspunktet, medmindre bygherren forinden skrift- ligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. | |
Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af |
selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan fore- komme mangler efter afleveringen.
Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseafta- len, ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens berettigelse.
Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere afleve- ring, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret.
Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholds- mæssigt efter omfanget af den afleverede etape.
Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbe- talingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis entrepre- nøren er erklæret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen.
Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af entreprenørens konkurs
tillige garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.
Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet
§ 9, stk. 10 ændres til, at: ”Sikkerheden nedskri- ves samlet ved afleveringen af den sidste etape”.
under den verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.
Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.
Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgå- et, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende må- de.
Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som entreprenøren har i anledning af aftale- forholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.
Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gen- nemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af entreprise- summen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. Bygherren kan kræve sikkerhe- den nedsat, hvis sikkerheden overstiger den ubetal- te del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.
Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldest- gjorte krav.
Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Det
krævede beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis byg- herren er erklæret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. | |
Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikker- heden, kan hver part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. | |
Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet for anmodning om be- slutning om stillet sikkerhed. | |
Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accep- teret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. | |
§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbe- gyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleve- ringen, er afhjulpet. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrø- rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dæk- ke skade på dette arbejde og på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. | § 11, stk. 1 sidste pkt. tilføjes, at: ”Såfremt byg- herren vælger at tegne en sædvanlig all risk for- sikring, dækkes selvrisikoen af entreprenøren”. |
Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som selvforsikrer. |
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentre- prenører skal have sædvanlig erhvervs- og produkt- ansvarsforsikring. | § 11 stk. 3 tilføjes, at: ”Entreprenørens ansvars- og produktansvarsforsikring skal være gældende i udførelsesperioden og frem til det tidspunkt, hvor mangler påvist ved afleveringen er afhjulpet. Forsikringen skal have en dækningssum på mini- mum 10 mio. kr. pr. skade for person- og tingska- de. Entreprenøren skal sikre, at underentreprenø- rer har en selvstændig ansvars- og produktansvars- forsikring med en dækning pr. skade på mindst 5 mio. kr. ved personskade og mindst 2 mio. kr. ved tingskade. Såfremt det er aftalt, at entreprenøren skal udfø- re projektering, jf. § 17, kan bygherren stille krav om, at entreprenøren tegner en projektansvarsfor- sikring. Kravene til forsikringsdækningen vil frem- gå af udbudsbetingelserne”. |
Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft. | |
Entreprenørens ydelse § 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overens- stemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses be- skaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. | § 12, stk. 1 tilføjes, at: ”Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren, eventuelle underentreprenører og leverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, er omfattet af danske arbejdsretlige regler. Bygherren har ret til med respekt af xxx- xxxxx om persondatabeskyttelse at få fuld indsigt i ansættelsesvilkårene for de ansatte, som entre- prenøren og eventuelle underentreprenører og leverandører anvender til at udføre arbejdet”. |
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørel- se af arbejdet. | |
Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygher- ren om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder om eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskre- vet af bygherren. |
Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er be- stemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af en- treprenøren uden ejendomsforbehold. Når de på- gældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren.
Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod leverandø- ren efter § 8, stk. 4 og 5.
Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde be- stemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre betyde- lig merudgift for denne eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leve- rancer vil være besværligt at kontrollere overhol- delsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væ- sentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leverandøren er indhentet.
Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage opryd- ning og rømning og omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.
Arbejds- og detailtidsplan
§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens arbejde og tage højde for parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne.
§ 12, stk. 4 tilføjes, at: ”Materialer m.v., der ikke er leveret på byggepladsen, men som er bygher- rens ejendom, f.eks. fordi der er betalt for dem, skal tydeligt mærkes som sådan. Derudover skal entreprenøren stille garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af § 36 stk. 2 på formular udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 6. december 2018”.
§ 12, stk. 6, 2 pkt. ændres til, at: ”Undladelse kan dog kun finde sted med bygherrens forudgåen- de skriftlige godkendelse”.
Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entrepre- nører, skal bygherren i samarbejde med disse ud- arbejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes.
Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af arbejderne.
Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skrift- ligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen.
Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen.
Opdatering af arbejds- og tidsplaner
§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist.
Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den pågældendes arbejdsplan i nødven- digt omfang og lade den indgå i
detailtidsplanen.
Afsætning og byggeplads
§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende hoved- linjer og højder (koter), mens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren.
Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nød- vendigt omfang for etablering af stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme frem til byggeplad- sen.
Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbi-
§ 15 stk. 2 ændres til, at: ”Entreprenøren sørger for i nødvendigt omfang at etablere stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme frem til bygge- pladsen.”
§ 15 stk. 3 ændres til, at: ”Entreprenøren betaler
drag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, at skure, containere,
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på byg- gepladsen.
Digitale bygningsmodeller mv.
§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved et bygge- og anlægsarbejde, skal det i ud- budsmaterialet fastsættes, til hvad
og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til planlægning og projektering samt under udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som udført model til brug for senere drift og ombygning. Der skal endvidere træffes bestemmelse om, hvilket pro- jektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med andet projektmateria- le.
Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til projektering, mængdeberegning, kollisionstest og udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, om der på det pågældende stade gælder en fravi- gelse af den generelle bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.
Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved aftale med de pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge disse anvisninger. Dette gælder også,
hvis entreprenøren ved byggeriets afslutning skal levere input til en digital som udført-model.
Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne data- formater. Den, der leverer eller indlæser data, skal oplyse, hvilket software dataformaterne er frem-
nødvendige tilslutningsbidrag og afholder eventu- elle afgifter og gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads m.v. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen”.
stillet med.
Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale model, eget input og grænseflader til
andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af modellen, i andres input eller i den standard software, som bruges
til udarbejdelse af modellen.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale byg- ningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på andre digitale data med de fravigelser, der følger af forholdets natur.
Entreprenørprojektering
§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang entrepre- nørens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren udføre den nødvendige projektering herfor. Entreprenørens fremsættelse af forslag, som bygherren implemen- terer, indebærer ikke, at
entreprenøren påtager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget.
Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren udpege en projekteringsleder. Projekte- ringslederen repræsenterer bygherren
over for entreprenøren med hensyn til projekterin- gens tilrettelæggelse og udførelse. Projekterings- lederen kan give og modtage meddelelser vedrø- rende projekteringen samt give
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers projektering i deres indbyrdes forhold.
Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i overens- stemmelse med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger. Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger om projektets forbindel- se med det øvrige projekt i de i aftalen fastlagte
§ 17, stk. 1, 3. pkt. ændres til, at:
”Fremsætter entreprenøren forslag, som bygher- ren implementerer uden, at forslaget er godkendt af bygherrens rådgiver, bærer entreprenøren xxxx- xxxx og ansvaret for sådanne forslag”.
grænseflader. Koordinering af det samlede projekt, herunder fastlæggelse af grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning af det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes grænse- flader til andres projekt. | |
Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt oply- se bygherren om det og om eventuelle risici derved. | § 17, stk. 4 tilføjes, at: ”Entreprenøren må ikke anvende metoder og materialer, der ikke er gen- nemprøvede, før bygherren skriftligt har bekræf- tet modtagelsen af oplysningen herom”. |
Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder da tillige hver fase. | |
Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk. 1. | |
Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse om færdiggørelse af projektet (fær- digmelding) med henblik på bygherrens godkendel- se. Resultatet af entreprenørens kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. | |
Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter færdig- meldingen skriftligt meddele entreprenøren, om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive eventuelle mangler ved det leve- rede eller forbehold for godkendelsen. | |
§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved sin projektering, der påvises ved leve- ringen af de enkelte faser efter § 17 eller senere. | |
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til |
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk.
2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes.
Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller
til afslag i entreprisesummen, jf. § 52.
Projektgennemgang
§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg fra entreprenører og leverandører.
Der skal endvidere gennemføres projektgennem- gang ved senere ændringer i projektet, hvis byg- herren eller entreprenøren vurderer, at der er behov for det.
Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af projektet, og på at give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen ved at på- pege
uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker endvi- dere med henblik på at afdække risici og forberede håndtering heraf samt på at afdække uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved projektgen- nemgangen skal parterne udpege nærmere bestem- te arbejder eller materialer, der skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4.
Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennemgan- gen. Alle parter skal medvirke loyalt ved projekt- gennemgangen.
Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordi- nator og andre rådgivere, der deltager i projekte- rings- og udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager underrådgivere, der har bi- draget til projekteringen. Entreprenøren skal ind- drage valgte underentreprenører og leverandører, der skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til projekteringen.
Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om uhensigtsmæssigheder, uklarheder
og utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme gælder fejl ved projektet, som de bliver opmærksomme på.
Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen med en be- skrivelse af, hvad der har været behandlet, og hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen
skal snarest muligt sendes til bygherren.
Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre nødvendig opretning af deres projekt i overens- stemmelse med redegørelsen.
Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de foranstaltninger til afbødning, der fremgår af rede- gørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.
§ 19, stk. 6, 3 pkt. ændres til, at:
”Bemærkninger til redegørelsen skal snarest mu- ligt – og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen – sendes til bygherren. Såfremt der ikke inden for fristen er modtaget bemærkninger til redegørel- sen, anses den for at være godkendt”.
Forhold til myndigheder
§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Dette gælder tillige den del af projekteringen, der udfø- res af entreprenøren.
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, an- søger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.
Dispensationer kan kun søges efter aftale med byg- herren.
Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om arten og omfanget af prøver, og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for anvend- te materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrol- plan.
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornø- dent mandskab til disposition ved prøvernes udtag- ning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entre- prenøren betale bygherrens udgifter.
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme ydelsen.
Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til
§ 21, stk. 2, sidste pkt. tilføjes, at: ”Entreprenø- ren skal betale bygherrens og egne udgifter.”
tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder eller materialer, der er udpeget efter aftale ved projektgennemgangen, med henblik på en vurde- ring af, om de pågældende ydelser i henseende til nærmere angivne egenskaber er kontraktmæssige eller må kasseres som ikke kontraktmæssige. En- treprenøren og bygherren kan
herudover ved behov anmode om tilsynsgennem- gang efter 1. pkt.
Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennemgan- gen efter stk. 4 have foretaget og på anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved tilsyns- gennemgangen udfærdiges en
tilsynsprotokol, hvori de gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller materialerne anføres med oplysning om godkendelse eller kassation.
Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.
Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke en- treprenøren for selv at føre kontrol.
Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse
§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af arbejdet.
Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbej- det.
Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvis- ninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette.
§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at entre- prenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvali- tet, art eller udførelse skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå. | |
Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en for- langt ændring, medmindre bygherren påviser sær- lige grunde til at lade andre udføre arbejdet, her- under at entreprenørens økonomiske krav for udfø- relsen ikke er rimeligt. | § 23, stk. 2 ændres til, at: ”Entreprenøren har pligt til at afgive et tilbud på at udføre en af byg- herren krævet ændring, hvis der ikke er aftalt enhedspriser for arbejdet, og ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser”. |
Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal frem- sættes skriftligt eller på et byggemøde og skal beskrive ændringen nærmere. | § 23, stk. 3 tilføjes, at: ”Arbejde udført uden forudgående skriftlig aftale, anses for indeholdt i den kontraktmæssige ydelse.” |
§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regule- ring efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle merarbejder sammen, og for min- drearbejder med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle mindrearbejder sam- men. Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder. | |
Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som oversti- ger variationsgrænserne i stk. 1, sker regulering også efter enhedspris, medmindre det godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen ikke er til stede. |
Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og
2 sker regulering efter enhedspris, udføres æn- dringsarbejde som regningsarbejde, medmindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4.
Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i reg- ning skal regningen opgøres med nærmere specifi- kation af arbejdstimer, materialer og materiel.
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i entrepri- seaftalen. Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entre- prisesummen formindskes med mere end 10 %.
Pris, tid og sikkerhed efter en ændring
§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en ændring i arbejdet eller i forudsætnin- ger for dets udførelse skal snarest muligt fremsæt- tes skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder en parts krav om forandringer i aftalen som følge af et godkendt forslag fra entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser for en ændring i arbejdet, selv om forslaget eller anvisningen ikke angiver at inde- bære en ændring.
Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den an- den part snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, der medfører krav om forandringer i afta- len med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entrepre- nøren er ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret.
Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part snarest muligt
skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde dette.
Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægs- aftale om en ændring efter § 23 og om deraf føl- gende forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke arbejdets udførelse.
Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodnin- ger og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i bygherrens registrering, skal entreprenøren sna- rest muligt meddele bygherren dette.
Hindringer
§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette og følge dennes anvisninger.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entreprenøren finder, at der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredje- mand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygher- rens anvisninger, skal entreprenøren –
mod betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister
– bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette.
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysnin- ger om foretagne undersøgelser vedrørende grund- vands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindrin- gerne, skal foranstaltningerne herimod og ulem- perne herved betales som ekstraarbejder.
Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersø- gelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karak- ter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der medfører, at arbejdets viderefø- relse hindres eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entre- prenøren mister ved ikke at fuldføre arbejdet.
Risikoens overgang
§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risi- koen for skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det samme gælder materialer, som bygherren har leveret, når disse er kommet i entreprenørens besiddelse.
Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som følge af bygherrens for- hold. Det samme gælder for følger af udefra kom- mende ekstraordinære begivenheder, som entreprenøren ikke har indflydelse på (force maje- ure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder.
Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er byg- herren uvedkommende.
Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.
Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygher- ren gennemføre en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.
Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i til- slutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 om entreprenørens risiko for skade kun skade forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokalite- ten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.
Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, der ikke skal udføre nogen form for montage, for- arbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret er kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens besiddelse.
Bygherrens tilsyn
§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræ- senterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og
udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelel- ser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyr- des forhold.
Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på bygher- rens vegne at forlange eller indgå aftale om æn- dring i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og en fristforlængelse på højst 5 arbejds- dage for hver ændring. Hvis bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet
legitimeret i samme omfang.
Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.
§ 28, stk.1 ændres til, at: ”Bygherrens tilsyn er kun legitimeret til at indgå aftaler på bygherrens vegne i det omfang, det fremgår af referat af møde om projektgennemgang, jf. § 19”.
Entreprenørens repræsentant
§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der repræsenterer entreprenøren over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og modtage meddelelser herom.
Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.
Projekteringsmøder
§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmø- der med entreprenøren, hvis entreprenøren skal udføre projektering.
Byggemøder
§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med entreprenøren.
Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne
a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,
b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tidspla- ner, jf. § 14, og
c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille (spilddage), samt deres
§ 29, stk. 1 tilføjes og ændres til, at: ”På 1. byg- gemøde meddeler entreprenøren bygherren, hvem der er entreprenørens repræsentant og bemyndi- get til på entreprenørens vegne at indgå bindende aftaler af teknisk og økonomisk art.
Entreprenørens medarbejderne skal være kvalifi- cerede til udføre de med entreprisens art og om- fang forbundne opgaver. Kravene til kvalifikatio- ner fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens viden og samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion ikke er kvalificeret beman- det, skal den pågældende funktion suppleres med kvalificeret personale. Hvis bygherren under en- treprisens udførelse ikke finder, at samarbejdet med entreprenørens repræsentant er tilfredsstil- lende, kan denne anmode om, at der udpeges en anden repræsentant”.
§ 30 tilføjes, at: ”Projekteringsmøder afholdes hver 2. uge, medmindre andet er aftalt i entrepri- seaftalen”.
§ 31, stk. 1 tilføjes, at: ”Byggemøder afholdes hver 2. uge, medmindre andet er aftalt i entrepri- seaftalen”.
årsag, og om de er indeholdt i spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overføres ikke til senere perioder.
Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkom- mende byggemøde. Det samme
gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens re- præsentant.
Fælles regler om projekterings- og byggemøder
§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant deltage i møderne.
Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til entre- prenøren. Entreprenøren har ret til at få indført indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og skal gengives i referatet for det følgende møde.
Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet.
Samarbejds- og loyalitetspligt
§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, så- ledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet.
D. Betaling
Pris og indeksregulering
§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra til- budsdagen (fastprisperioden).
§ 32, stk. 2 tilføjes, at: ”Indsigelse mod et punkt i et referat af et møde skal fremsendes til bygher- ren inden det førstkommende byggemøde, idet referatets indhold i modsat fald anses for at være godkendt”.
§ 34, stk. 1- 3 ændres til, at: ”Entreprisesummen er fast i hele udførelsesperioden. Entreprenøren kan således ikke i perioden fra tilbudsafgivelsen til
Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for at være midten af den periode, hvori de berør- te arbejder er udført, idet indekset på de nævnte tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær interpolation.
Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren.
Ekstraordinære reguleringer
§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.
Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgø- relse for ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet, medmindre den godtgøres efter stk. 1.
Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal
a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft,
b) være generelt forekommende, og
c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.
Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den pris- stigning, der overstiger 10 % af prisen på det på- gældende materiale eller brændstof på tilbudsda- gen. Til denne procentsats lægges 0,5
det i tidsplanen fastsatte tidspunkt for aflevering af byggeriet fremsætte krav om regulering af en- treprisesummen, herunder om indeksregulering, medmindre andet fremgår af kontrakten, eller forsinkelsen kan henføres til bygherrens forhold, jf. § 43 stk. 1 litra a)-b) og § 43 stk. 2 litra a)-d).
I så fald finder § 34 stk. 2-3 anvendelse med de ændringer, der følger af forholdets natur”.
procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Pris- stigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes. | |
Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse efter stk. 2, at summen af de beregne- de reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af entrepri- sesummen. | |
Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentre- prenør godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af byg- herren, uanset reglen i stk. 5. | |
Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindel- se med betalingen for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en do- kumenteret opgørelse fra entreprenøren. | |
§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren to gange hver måned ret til betaling for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. | § 36 stk. 1 ændres til, at: ”Entreprenøren har en gang månedligt ret til betaling for kontraktmæssi- ge arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. Inden anmodningen om betaling fremsendes til bygherren, skal aconto begæringen være godkendt af tilsynet. Tilsynet har 5 arbejdsdage til at godkende denne. Aconto begæringen skal vedhæftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til bygherren og indsendes elek- tronisk”. |
Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materia- ler mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kon- traktmæssig levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling – med moms – for de ikke- leverede materialer. | § 36, stk. 2 tilføjes, at: ”Entreprenøren kan ikke uden særskilt aftale med bygherren kræve beta- ling for materialer m.v. mere end to måned før, materialer, som er indkøbt af entreprenøren, men som endnu ikke er leveret på byggepladsen, skal anvendes på pladsen i henhold til den aftalte ho- vedtidsplan”. |
Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen skal følge den aftalte hovedtids- plan og fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår,
er præsteret.
Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraar- bejde ikke er aftalt, kan entreprenøren kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige forhold gør, at det ikke er muligt at afregne dem.
Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, herunder over tilgodehavender for alle ekstraar- bejder. Efter at bygherren har modtaget slutopgø- relsen, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget konkret forbehold
om i slutopgørelsen.
Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved ho- vedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.
Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
§ 36, stk. 3 tilføjes, at: ”Såfremt det er aftalt, at betaling skal ske efter en betalingsplan, skal en- treprenøren udarbejde et udkast til denne med angivelse af på hvilke stadier og med hvilke beløb, entreprisesummen eller dele heraf skal betales. Tilsynet har 5 arbejdsdage til at godkende, at der er udført arbejde svarende til anmodningen om betaling i henhold til betalingsplanen.
Faktura skal vedhæftes tilsynets godkendelse ved fremsendelse til bygherren og indsendes elektro- nisk.
Såfremt arbejdet på pladsen er forsinket i forhold til den aftalte hovedtidsplan, udskydes betaling af raterne i betalingsplanen svarende til forsinkelsen af arbejdet opgjort på tidspunktet for tilsynets godkendelse af arbejdets stade”.
§ 36, stk. 4: tilføjes, at: ”Entreprenøren er for- pligtet til at sende en særskilt faktura for udførte ekstraarbejder og regulering af mer- og mindrear- bejder, idet disse ikke må faktureres sammen med den månedlige aconto begæring, jf. § 36 stk.1. I øvrigt følges fremgangsmåden for fremsendelse af aconto begæringer.
kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som reg- ningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. | |
Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give entreprenøren begrundet meddelelse herom. | |
Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal bygherren betale den del af beløbet, som byg- herren ikke bestrider at skylde. | |
Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal betales til entreprenøren snarest muligt, når mang- lerne er afhjulpet. | |
Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning § 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen. | § 37, stk. 1 ændres til, at: ”Betalingsfristen er 20 arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt og fyl- destgørende elektronisk faktura”. |
Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. | |
Entreprenørens ret til at standse arbejdet § 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenø- ren standse arbejdet efter skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. | |
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller |
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggen- de sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan sik- kerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet.
Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at byg- herren straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af tids- frister, når arbejdets udførelse forsinkes som følge af:
a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23,
b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,
c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvaren- de forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over,
d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større om- fang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller
e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold.
Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgå- et eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil ind- træde forsinkelse, skal entreprenøren snarest mu-
ligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.
Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til for- længelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særli- ge
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.
Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er for- sinket, beregnes den af entreprisesummen uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod
beregnes for tiden, indtil entreprenøren har fær- diggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og for- falder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens færdigmelding.
Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod,
a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af afta- len,
b) hvis der løbende er foretaget notering af over- skridelsen af fristen, således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og
c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive over- skredet, har meddelt, at bygherren vil kræve dag- bod og fra hvilket tidspunkt.
Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræ- ves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørel- se af en aktivitet, der er afgørende for byggepro-
§ 40 stk. 3, 2. pkt. ændres til, at: ”Dagbod bereg- nes for tiden indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet, har færdigmeldt det, og bygherren har godkendt færdiggørelsen, og forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge bygherrens godkendelse af færdiggørelsen.”
cessen eller andre væsentlige forhold.
Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særli- ge sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.
Forcering
§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for force- ring,
a) hvis entreprenøren har udført forceringen i hen- hold til en aftale med bygherren, eller
b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig imod dette.
Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal en- treprenøren – inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som følge af forceringen skal ned- sættes, hvis det må anses for urimeligt.
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfri- ster, når arbejdet forsinkes som følge af
a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23,
b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvaren- de forhold, der opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre over,
c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs egne forhold.
Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.
Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til entreprenøren
om det.
Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængel- se af en frist, skal bygherren snarest muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om den kræve- de tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Entrepre- nøren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes
a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller
b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsin- kelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts an- svarspådragende forsinkelse, skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab.
Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes
a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3,
b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forhol- det er omfattet af stk. 1 eller 3,
c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, xxxxx
d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forhold, skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset
fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videregående tab.
Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes
a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk, eller tilsva- rende forhold, der opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre over, eller
b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenø- rens eller anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den
pågældende årstid og egn,
har entreprenøren ikke ret til erstatning.
F. Aflevering Førgennemgang
§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt var- sel indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden den aftalte aflevering (førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser.
Hvis bygherren ikke gør det, kan entreprenøren indkalde til førgennemgangen.
Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en protokol med angivelse af de påpegede forhold og entreprenørens eventuelle
bemærkninger.
Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det som en mangel.
Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved
førgennemgangen, kan den gennemføres uden en- treprenørens medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til entreprenøren.
Afleveringsforretning
§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig medde- lelse om tidspunktet for færdiggørelsen (færdig- melding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er udskudt til senere aflevering.
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmin- dre der ved denne er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i væ- sentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleve- ret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder
for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. .
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygher- ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af
omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis afle- vering).
Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i til-
slutning til byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.
Afleveringsprotokol
§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger byg- herren en afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, samt entreprenørens
bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres protokol- len.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af protokollen. Protokollen skal underskrives af bygherren og entreprenøren.
Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden dennes medvirken. Den mødende part skal da sna- rest muligt sende protokollen til den fraværende.
G. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.
Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det gælder dog ikke,
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførsels- forbud eller lignende, eller
b) når bygherren har krævet anvendelse af et be- stemt eller tilsvarende materiale, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgåelse.
I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf.
§ 26.
Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er anvendt til, foreligger der dog ikke en man- gel,
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at materialet efter byggetidens viden blev anset som egnet, eller
b) når bygherren har krævet anvendelse af et be- stemt eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har anvendt det
foreskrevne materiale.
Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egen- skaber, som er tilsikret ifølge aftalen.
Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med forpligtelser, der rækker videre end den almindelige mangelhæftelse efter disse almin- delige betingelser, er entreprenøren alene forplig- tet deraf, i det omfang det er muligt for entrepre- nøren at købe materialerne med den krævede ga- ranti, og leverandøren vedstår og
opfylder garantien. Hvis entreprenøren konstate- rer, at materialerne ved væsentlige leverancer ikke kan købes med garantien, skal entreprenøren sna- rest muligt give bygherren meddelelse derom.
Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt er synlige eller skjulte.
Mangler påvist ved afleveringen
§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist
for afhjælpning af påviste mangler under hensyn til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis manglerne først afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren give skriftlig meddelelse, når mang- lerne er afhjulpet.
Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygher- ren anfører sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres uden dennes medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt sende
protokollen til den fraværende.
Mangler påvist efter afleveringen
§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen.
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig med- delelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entrepre- nøren en frist til afhjælpning af påviste mangler.
Fristens længde fastsættes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give byg- herren skriftlig meddelelse, når manglerne er af- hjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en mangel til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års efter- synet, forudsat at manglen ikke forværres ved det,
og udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.
Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret
§ 50. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgan- gen eller i øvrigt
efter udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden
10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes.
Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 1.
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt
§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygher- rens adgang til at foretage udbedring for entrepre- nørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis af- hjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle
tilfælde retten til afslag, jf. § 52.
Afslag i entreprisesummen
§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning
– kræve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprise-
summen, hvis afhjælpning er umulig eller vil med- føre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 51.
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at udbedre mang- lerne.
Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget skøns- mæssigt.
Entreprenørens ansvar for følgeskader og indi- rekte tab
§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis mang- lerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenø- rens side, eller hvis manglerne angår
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsik- ret.
Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for drifts- tab, avancetab eller andet indirekte tab.
Entreprenørens produktansvar
§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset til dækningen ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.
Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for drifts- tab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet.
Mangelansvarets ophør
§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som føl- ge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.
Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, løber der en ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne, således at fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års frist.
Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler angår løsøregenstande og inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år.
Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uan- set stk. 1-3, for mangler, hvor
a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i læn- gere tid,
b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvali- tetssikring har svigtet væsentligt, eller
c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.
H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn
§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter afleveringen.
5-års eftersyn
§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleverin- gen.
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde byg- herren til eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage.
Fælles regler for eftersyn
§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdage.
Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist.
Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved efter- synet, kan den mødende part gennemføre det uden den fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende.
I. Ophævelse Bygherrens hæveret
§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen helt eller delvist,
a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådrag- ende forsinkelse fra entreprenørens side med hen- syn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfø- rer betydelige ulemper for
bygherren,
b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren,
c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entrepre- nøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, eller
d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig mislighol- delse fra entreprenørens side med hensyn til for- hold af afgørende betydning for bygherren.
Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlan- ge, at en underentreprenør eller en leverandør fratages henholdsvis udførelse af arbejde og leve- ring af materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan byg- herren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.
Entreprenørens hæveret
§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve
entrepriseaftalen,
a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af bygherrens forhold eller anden entrepre- nørs forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimeli- ge bestræbelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller
b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenø- ren.
Konkurs og rekonstruktion mv.
§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslo- vens regler ikke er til hinder derfor.
Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet på fore- spørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller –
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10.
Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.
Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldel- se.
En parts død
§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som in- solvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.
Fælles regler om ophævelse
§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en registre- ringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejds- dag efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan stade- forretningen gennemføres ved syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66.
Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet under- skrives af parterne, medmindre registreringen fore- tages ved syn og skøn.
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet møde ved stadeforretningen, kan den mødende part gennemføre den uden den fraværen- des medvirken og skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til den fraværende. Indsi- gelser mod indholdet af protokollen skal fremsæt- tes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget.
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er byg- herren eller den, der færdiggør arbejdet på byg- herrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befin- der sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden ar- bejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt vederlag for
anvendelsen.
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.
J. Tvister
Løsningstrappe
§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektle- dere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2.
Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges forligt ved forhandling mellem par- ternes ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsda- ge efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsen- tanterne inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten.
J. Tvister tilføjes, at: ”Entreprenøren er forplig- tet til med underentreprenører, væsentlige leve- randører og rådgivere at aftale, at tvister skal afgøres ved mediation og mægling, syn og skøn, beslutning om stillet sikkerhed, hurtig afgørelse og voldgift udmeldt af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed i henhold til §§ 65-69. Dette skal på anfordring dokumenteres af entreprenø- ren”.
Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.
Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingspro- ceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemført. Det samme gælder syn og skøn, med- mindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.
Mediation og mægling
§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator med henblik på at løse en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der behandler den pågældende
tvist.
Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediati- on.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage.
Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et media- tionsmøde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.
Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet.
Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når
a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå forlig.
Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.
Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres ind- byrdes forhold.
Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på mægling.
Syn og skøn
§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en part syn og skøn med henblik på at sikre bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om beslutning om stillet sikker- hed eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før sagen om be- slutning om stillet sikkerhed eller om hurtig afgø- relse er afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er at sikre bevis.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring af parterne – en eller flere skønsmænd og træffer afgørelse om skønstemaets indhold.
Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil.
Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges voldgiftssag om skønsforretningens em- ner, fortsætter skønsforretningen som syn og skøn under voldgiftssagen. Parter i
skønsforretningen, der ikke er parter i voldgiftssa- gen, fortsætter som skønsadciterede.
Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.
Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres ind- byrdes forhold.
Beslutning om stillet sikkerhed
§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet sikker- hed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og
6, medmindre der forinden er truffet afgørelse derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sag- kyndige efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.
Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 ar- bejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.
Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt
5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.
Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.
Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyn- dige har modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og
materiale og har gennemført en eventuel besigti- gelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal imødekommes, og hvem der skal betale udgifterne ved sagens
behandling.
Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der
ikke er en offentlig bygherre eller en almen bolig- organisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør.
Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i ste- det for at træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter § 69.
Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales se- nest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.
Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger ef- ter, at den er truffet. Beslutningen kan indbringes for
voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver beslutningen herefter ende- lig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre beslutningen angår nedskriv- ning eller ophør af stillet sikkerhed, og voldgifts- retten træffer anden bestemmelse.
Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikker- hed gælder de regler, som er fastsat af Voldgifts- nævnet.
Hurtig afgørelse
§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om
a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens beta-
lingskrav,
b) bygherrens ret til at forlange ændringer og en- treprenørens ret til at udføre sådanne ændringer,
c) entreprenørens ret til ekstra betaling for æn- dringer og bygherrens ret til godskrivning for be- sparelse ved ændringer,
d) entreprenørens ret til regulering af entreprise- summen,
e) udformningen af detailtidsplan,
f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristfor- længelse,
g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller materialer,
h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde,
i) afslag på godkendelse af en udpeget underentre- prenør,
j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og
k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.
Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværk- sættes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere op- mænd efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.
Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvister ind under sagen. Senest samtidig med afgi- velse af svar, kan modparten(/erne) inddrage yder- ligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive svar senest 10 ar- bejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens ind- læg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side.
Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.
Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejds- dage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen.
Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det sidste indlæg og eventuelle sup- plerende oplysninger og materiale og har gennem- ført en eventuel besigtigelse, træffer
opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens behandling.
Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediati- on eller mægling efter § 65 eller til at anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørel- se.
Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftsken- delse bindende virkning for sagens parter. Afgørel- sen skal opfyldes senest 8 uger
efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse.
Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.
Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold.
Voldgift
§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnævnet.
Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke an- lægges, hvis der verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stil- let sikkerhed angående samme tvist.
Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for for- enklet voldgiftsbehandling.
Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbehandling, hvis
a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er højst 1 mio. kr.
Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmin- dre parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbe- handling sættes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvi- des til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, der udpeges af Voldgifts- nævnet, eller juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. Ud- pegning sker i alle tilfælde efter høring af parter- ne.
Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet.
Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes forhold.