Common use of PLIEGO DE CONDICIONES Clause in Contracts

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidades, la localización, la naturaleza, el precio y el costo de transporte de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato.  Mano de obra de la región y del Área de influencia de las obras objeto del Contrato, así como el costo y disponibilidad de la misma.  Fuentes de materiales para explotación y los volúmenes de explotación, vías internas de explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, y el estado de las mismas.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso al sitio de las obras objeto del Contrato y estado de las que existan para tal fin.  Instalaciones que se requieran para la ejecución, oportuna y cabal, de todos los trabajos y obras que son objeto del Contrato.  Condiciones ambientales del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales del Área de influencia de las obras objeto del Contrato.  Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de la Propuesta Económica. Las condiciones sociales de la citada Área de influencia deberán ser tenidas en cuenta por el Proponente para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minorías, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato, así como de los riesgos previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de las obras objeto del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, el Proponente deberá incluir en el análisis de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato a partir de una cuidadosa planeación de los mismos y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismas. PLIEGO DE CONDICIONES El Proponente deberá prever y asumir los costos de la puesta en funcionamiento de un laboratorio completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones xxx Xxxxxx de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio de las obras y por cada frente de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1885 del 17 xx xxxxx de 2015. Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener dos (2) vallas informativas de las obras del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada por INFICALDAS para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño y la ubicación de las vallas, será definido por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución a su xxxxx.

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidadesNinguna persona podrá formar parte de más de un consorcio, sociedad, unión temporal o cualquier tipo de asociación que presente Propuesta para esta Licitación. De la misma manera, tampoco podrá una misma persona presentar más de una Propuesta para esta Licitación o hacer una combinación de estas dos posibilidades - individual y conjuntamente -. En caso de que se incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, INFICALDAS rechazará las Propuestas. Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del Artículo 5º de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo Tercer Inciso se establece: “El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999”. Además, no podrán estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario respectivo, la localizaciónexperiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la naturaleza, el precio cual debe corresponder a MÁXIMO CUATRO (04) CONTRATOS DE OBRA terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por un valor mínimo del cien por ciento (100 %) del PRESUPUESTO OFICIAL ( PO) e x p r e s a d o e n s a l a r i o s mínimos mensuales legales vigentes y el costo de transporte que hayan contenido la ejecución de: San Xxxx - Risaralda 500 1000 5000 NOTA 1: Dentro de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato.  Mano máximo cuatro (04) contratos de obra de válidos aportados, deberá acreditar como mínimo un (1) contrato cuya ejecución corresponda a la región y del Área de influencia de las obras objeto del ContratoCONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, así como el costo y disponibilidad de la misma.  Fuentes de materiales para explotación y los volúmenes de explotación, vías internas de explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, y el estado de las mismas.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso cuyo valor corresponda al sitio de las obras objeto del Contrato y estado de las que existan para tal fin.  Instalaciones que se requieran para la ejecución, oportuna y cabal, de todos los trabajos y obras que son objeto del Contrato.  Condiciones ambientales del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales del Área de influencia de las obras objeto del Contrato.  Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo 50% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación y uno de los contratos aporte el 30% de las cantidades de obra consignadas en la Propuesta Económicatabla anterior. Las condiciones sociales NOTA 2: Para efectos de la citada Área acreditación de influencia deberán ejecución de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS a que se refiere el presente numeral, la experiencia podrá ser tenidas en cuenta por el Proponente para el manejo ambiental del Contratovalidada, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento mediante los documentos establecidos en el cual el Proponente deberá asegurarse presente pliego de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minoríascondiciones, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato, así como de los riesgos previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de las obras objeto del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, el Proponente deberá incluir en el análisis de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato regla general a partir de una cuidadosa planeación las actividades ejecutadas; de los mismos igual manera podrá acreditar la ejecución a partir del objeto contractual, siempre y aplicando buenas prácticas cuando este se enmarque dentro del requerimiento de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismasexperiencia indicado. PLIEGO DE CONDICIONES El Proponente deberá prever Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado única y asumir los costos de la puesta en funcionamiento de un laboratorio completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones xxx Xxxxxx de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio de las obras y por cada frente de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1885 del 17 xx xxxxx de 2015. Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener dos (2) vallas informativas de las obras del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada por INFICALDAS para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño y la ubicación de las vallas, será definido por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución a su xxxxx.exclusivamente a:

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidadesEl pliego de condiciones definitivo se publicará según el cronograma en la página web: xxx.xxxx.xxx.xx Si algún proponente encuentra inconsistencias, la localizaciónerrores u omisiones en el presente proyecto xx xxxxxx de Condiciones o en el definitivo, la naturalezao si requiere aclaración, el precio y el costo modificación o complementación de transporte alguna estipulación contenida en él, podrán en cumplimiento de los materiales necesarios para principios señalados en la ejecución normatividad vigente sobre la materia, solicitar aclaraciones y/o modificaciones a dichos pliegos de condiciones. A tales efectos, se tiene prevista la presentación de observaciones por parte de los trabajos y obras objeto del Contrato.  Mano proponentes, según cronograma radicadas en el Departamento de obra Contratación de la región Uptc, 3° piso Edificio Administrativo de la Sede Central de Tunja o en el correo electrónico xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx La UNIVERSIDAD responderá dentro del término legal y en cumplimiento del Área principio de influencia economía y celeridad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, las solicitudes de aclaración que cumplan con los siguientes requisitos: Que hayan sido radicadas ante la UNIVERSIDAD, en las fechas y horario establecido para el efecto. Que hayan indicado claramente el numeral de las obras objeto del ContratoCondiciones Específicas de Contratación, así como el costo que se pretende sea aclarado y disponibilidad la fundamentación de la mismasolicitud de aclaración.  Fuentes Que hayan indicado claramente el nombre y cédula de materiales para explotación ciudadanía de la persona que las envía, en qué condiciones actúa frente al interesado y los volúmenes su dirección física, electrónica y número de explotación, vías internas fax. Todas y cada una de explotación, vías las observaciones presentadas en término y de acceso acuerdo a las fuentes estipulaciones anteriormente mencionadas, se contestarán ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a través de materialesla Página web xxx.xxxx.xxx.xx en el Link Contratación – Invitaciones Públicas. El ordenador del Gasto, previa recomendación del Comité de Licitaciones y el estado de las mismas.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso al sitio de las obras objeto del Contrato y estado de las que existan para tal fin.  Instalaciones Contratos podrá expedir ADENDAS en la que se requieran para la ejecuciónpueda aclarar, oportuna modificar o adicionar los pliegos de condiciones y cabal, de todos los trabajos y obras que son objeto del Contratoespecificaciones.  Condiciones ambientales del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales del Área de influencia de las obras objeto del Contrato.  Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en En el cálculo del valor de la Propuesta Económica. Las condiciones sociales de la citada Área de influencia deberán ser tenidas en cuenta por el Proponente para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse que se efectúen cambios al presente pliego de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minoríascondiciones, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo éstos serán realizados oficialmente mediante adendas, los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato, así como pasarán a formar parte de los riesgos previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de las obras objeto del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, el Proponente deberá incluir en el análisis de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato a partir de una cuidadosa planeación de los mismos y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismas. PLIEGO DE CONDICIONES El Proponente deberá prever y asumir los costos de la puesta en funcionamiento de un laboratorio completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones xxx Xxxxxx de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio de las obras y por cada frente de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1885 del 17 xx xxxxx de 2015. Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener dos (2) vallas informativas de las obras del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada por INFICALDAS para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño y la ubicación de las vallas, será definido por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución a su xxxxxmismos.

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidades, De la localización, la naturaleza, el precio y el costo de transporte de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato.  Mano de obra realización de la región y del Área mencionada visita se dejará constancia en un “Acta de influencia de las obras objeto del Contrato, así como el costo y disponibilidad de la misma.  Fuentes de materiales para explotación y los volúmenes de explotación, vías internas de explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, y el estado de las mismas.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso visita técnica al sitio de las obras objeto obras”, la cual será elaborada y publicada en el SECOP II por INFICALDAS, y deberá ser suscrita por todos los asistentes a la visita, así como por los respectivos coordinadores de INFICALDAS, los cuales señalarán su nombre, cargo y número de cédula. En la mencionada Acta los asistentes deberán colocar los siguientes datos:  Nombre.  Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y/o matrícula profesional.  Xxxxxxx en la que asiste a la visita: en nombre propio o en representación de un determinado consorcio o unión temporal. La asistencia a la visita NO es obligatoria, sin embargo la no asistencia a esta visita por parte de los distintos Proponentes no servirá de excusa para alegar posteriormente un desconocimiento respecto del Contrato tipo y estado alcance de los trabajos a realizar y las condiciones en que se ejecutaran los mismos. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: (a) asignación de Riesgos, y (b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. El cierre del plazo de esta Licitación tendrá lugar en la fecha y hora señaladas en el Cronograma del mismo. A partir de dicha fecha los Proponentes podrán consultar las Ofertas de las que existan para tal finPropuestas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente – SECOP II.  Instalaciones Las Propuestas que se requieran presenten con posterioridad a la fecha y hora establecidas para el cierre de la ejecuciónLicitación, oportuna y cabalserán rechazadas. La hora oficial prevista en el Cronograma de esta Licitación para el cierre de la misma, de todos los trabajos y obras que son objeto acuerdo con lo previsto por el Numeral 5º del Contrato.  Condiciones ambientales Artículo 20 del sitio en donde Decreto 2153 de 1992, se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales del Área de influencia de las obras objeto del Contrato.  Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir controlará en el cálculo web site: xxxx://xxxxxxxxx.xxx.xxx.xx/. Vencida la referida hora no se aceptarán Propuestas. Se entenderán presentadas dentro del valor término previsto en el Cronograma de la Licitación, todas las Propuestas que se entreguen en la fecha, hora y lugar fijados en el presente pliego de condiciones. La presentación de la Propuesta Económica. Las condiciones sociales constituye un compromiso entre el Proponente e INFICALDAS, conforme el cual dicha Propuesta permanecerá, durante la vigencia de la citada Área Garantía de influencia deberán ser tenidas Seriedad de la Propuesta, disponible para su evaluación y aceptación. En el evento en cuenta por que el Proponente para retire su propuesta INFICALDAS hará efectiva la Garantía presentada, salvo que el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minorías, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato, así retiro se produzca como de los riesgos previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario consecuencia de la presente Licitación, en calidad configuración de Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio una causal de las obras objeto del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. De conformidad con lo establecido en el Pliego artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de Condiciones2015, cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. Por consiguienteLas personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar, el Proponente deberá incluir como garantías, cartas de crédito standby expedidas en el análisis de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato a partir de una cuidadosa planeación de los mismos y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismasexterior. PLIEGO DE CONDICIONES El Proponente deberá prever y asumir En ningún caso INFICALDAS se hará responsable del retardo o del retraso de los costos Proponentes en la entrega de las Propuestas, por lo cual resulta de exclusiva responsabilidad de los Proponentes el | Dentro del término previsto para el efecto en el Cronograma de la puesta en funcionamiento Licitación y de un laboratorio completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones xxx Xxxxxx de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio de las obras y por cada frente de obra, la cual realizará de conformidad acuerdo con lo establecido en la Resolución Noel artículo 2.2.9.1.4. 1885 del 17 xx xxxxx Decreto 1082 de 2015, INFICALDAS, por intermedio de un comité asesor, que podrá estar conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto, verificará que las Propuestas cumplan con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en el Pliego de Condiciones, los cuales constituyen los Requisitos Habilitantes para participar en este proceso licitatorio y además evaluará los requisitos de ponderación INFICALDAS publicará el Informe de Verificación de los Requisitos Habilitantes y de ponderación en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) y en la página web de INFICALDAS xxx.xxxxxxxxxx.xxx, en la oportunidad establecida en el Cronograma de la Licitación. Así mismoDentro del plazo previsto en el Cronograma del proceso, los Proponentes podrán formular por escrito las observaciones que consideren pertinentes al señalado Informe; en ejercicio de esta facultad, aquellos no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus Propuestas. En la fecha fijada en el Cronograma de esta Licitación, INFICALDAS publicará en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) y en la página web de INFICALDAS xxx.xxxxxxxxxx.xxx las respuestas a dichas observaciones. De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo con la información obtenida por INFICALDAS en su deber de análisis que trata el artículo 15 del mismo decreto, el Contratista asumirá los costos requeridos valor de una oferta parece artificialmente bajo, INFICALDAS requerirá al oferente para suministrar que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, efectuara la recomendación que considere pertinente y mantener dos (2) vallas informativas recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las obras ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual INFICALDAS tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada por INFICALDAS para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño oferente y la ubicación de las vallas, será definido por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, INFICALDAS continuará con su xxxxxanálisis en el proceso de evaluación de ofertas.

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidades, la localización, la naturalezaPor último, el precio y Contratista se responsabiliza de hacer los acuerdos pertinentes con UMATAS, ONG´s, alcaldías u otras instancias locales, con el costo objeto de transporte de los materiales necesarios para garantizar que con posterioridad a la ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato.  Mano de obra de la región y del Área de influencia finalización de las obras objeto del Contrato, así como se realicen el costo mantenimiento y disponibilidad cuidado de dichas obras. Para efectos de lo anterior, se levantará un Acta de Compromiso sobre el particular, la cual será suscrita por quien corresponda y por la representación de la misma.  Fuentes de materiales para explotación y los volúmenes de explotación, vías internas de explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, y el estado de las mismas.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso al sitio de las obras objeto del Contrato y estado de las que existan para tal fin.  Instalaciones que se requieran para la ejecución, oportuna y cabal, de todos los trabajos y obras que son objeto del Contrato.  Condiciones ambientales del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales comunidad del Área de influencia de las obras objeto del Contrato.  Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de la Propuesta Económica. Las condiciones sociales de la citada Área de influencia deberán ser tenidas en cuenta por el Proponente para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minorías, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato, así como de los riesgos previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista deberá suministrar y mantener cumplir con lo que se describe a continuación: Durante su permanencia en el sitio de las obras objeto de esta Licitación y del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con lo establecido en el Pliego serán de Condiciones. Por consiguientecargo del Contratista la construcción, el Proponente deberá incluir en mejoramiento y la conservación de todas las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Contrato, tales como:  Vías provisionales.  Vías de accesos y vías internas de explotación a las fuentes de materiales.  Demás que considere necesarias para el análisis buen desarrollo de los precios unitarios trabajos. El Contratista será el responsable de la Propuestaconstrucción xx xxxxxx, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, así como de las obras necesarias para la adecuada protección del medio ambiente y oportuna de propiedades y bienes del departamento xx Xxxxxx, de INFICALDAS o de terceros que puedan verse afectados por razón de la ejecución de los trabajos y las obras objeto del Contrato, y en general de toda obra provisional relacionada con las señaladas obras. El Contratista ejecutará los trabajos y dispondrá de las zonas establecidas para ejecutar las obras objeto del Contrato a partir Contrato, y la obtención de una cuidadosa planeación lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, será por su cuenta y riesgo. Serán de cargo del Contratista todos los mismos y aplicando buenas prácticas trabajos que sean necesarios para no interrumpir el servicio de ingeniería las vías públicas que sean utilizadas u ocupadas por él, o en las vías de acceso cuyo uso comparta con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismas. PLIEGO DE CONDICIONES otros contratistas El Proponente deberá prever tener en cuenta y asumir el costo correspondiente a las estructuras provisionales que se requieran construir, cuando los costos de la puesta en funcionamiento de un laboratorio completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones xxx Xxxxxx de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato crucen o interfieran corrientes de aguas, canales de desagüe, redes o instalaciones de servicios públicos, etc. Durante toda la ejecución del Contrato el Contratista deberá observar las leyes y la conservación los reglamentos del Ministerio de Protección Social relativos al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y tomar todas las precauciones que sean necesarias para efectos de evitar que en los frentes de trabajo se presenten condiciones inseguras e insalubres, así como dotar a su personal de los recursos naturales del Área de influencia medios adecuados para protegerse, en los eventos en que su trabajo implique o presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud. A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista, a la terminación del Contrato. El Proponente , deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio de retirar todas las obras provisionales que haya construido y por cada frente dejar todas las zonas en donde ejecutó trabajos en un muy buen estado de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1885 del 17 xx xxxxx de 2015limpieza y orden. Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener dos (2) vallas informativas de las obras Contratista, a la terminación del Contrato. Dichas vallas no superaran , será el responsable de la dimensión desocupación y limpieza de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada todas las zonas que le fueron suministradas por INFICALDAS para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño las obras provisionales y la ubicación de las vallas, será definido por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución a su xxxxxpermanentes.

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidadesEl fiduciario tendrá a cargo la administración del pago a proveedores, ciñéndose al Plan de Manejo del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. El fiduciario podrá reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido por concepto de pago de nómina operativa, únicamente en el evento en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la localizaciónaprobación del reembolso emitida por la INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN del contrato. En todo caso, la naturalezaINTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del anticipo. En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados serán devueltos a INFICALDAS junto con sus rendimientos financieros. Para cumplir con la obligación expresada anteriormente, el precio y CONTRATISTA deberá constituir la fiducia o el costo de transporte patrimonio autónomo dentro de los materiales necesarios para cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución de los trabajos y obras objeto firma del Contrato.  Mano La fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio autónomo, el CONTRATISTA deberá acreditar a INFICALDAS los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo. La fiduciaria no podrá llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a una pérdida. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situación que deberá ser controlada por la interventoría del Contrato. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la región respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del Área de influencia de las obras objeto valor del Contrato. Sin embargo, así como el costo y disponibilidad Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la mismaobra.  Fuentes El Fiduciario deberá garantizar que estos se destinen de materiales para explotación acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del Anticipo presentado por el CONTRATISTA y los volúmenes de explotación, vías internas de explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, aprobado previamente por la interventoría y el estado de las mismasla supervisión del contrato.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso al sitio La iniciación de las obras objeto del Contrato y estado o el cumplimiento de cualquiera de las que existan para tal finobligaciones previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no están supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo por parte de INFICALDAS.  Instalaciones que se requieran para INFICALDAS, a través de la ejecucióninterventoría, oportuna revisará y cabalaprobará el Programa de inversión del anticipo, de todos los trabajos y obras que son objeto acuerdo con el Manual de Interventoría del ContratoINVIAS – 2016, adoptado mediante la Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016.  Condiciones ambientales del sitio en donde PARÁGRAFO PRIMERO: AMORTIZACIÓN El anticipo se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales del Área de influencia amortizará mediante deducciones de las obras objeto actas mensuales de obra y su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del Contratovencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por el interventor.  Climatología La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del sitio en donde se ejecutarán los trabajos anticipo y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo saldo del valor de la Propuesta Económicaeste CONTRATO. Las condiciones sociales Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. La iniciación de la citada Área de influencia deberán ser tenidas en cuenta por el Proponente para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor ejecución de las señaladas minorías, Obras o evitar su intervención el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto cargo del Contrato, así como de los riesgos previsibles CONTRATISTA no están supeditados a la entrega del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado anticipo por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario parte de la presente Licitación, en calidad de Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de las obras objeto del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, el Proponente deberá incluir en el análisis de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato a partir de una cuidadosa planeación de los mismos y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismasENTIDAD. PLIEGO DE CONDICIONES El Proponente deberá prever y asumir los costos de la puesta La interventoría en funcionamiento de un laboratorio completo, en conjunto con el que contratista deberá realizar todos los ensayos las mediciones y mediciones quecalcular las cantidades de obra ejecutadas, según las especificaciones xxx Xxxxxx cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o período a reconocer al contratista, de acuerdo con las normas y por cada frente especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución Noobra y constituyen el soporte para el pago respectivo. 1885 Será obligación del 17 xx xxxxx de 2015. Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener dos (2) vallas informativas interventor verificar cuales de las obras actividades establecidas para el proyecto no licenciado (PAGA y PMA) y para proyectos licenciados (EIA y PMA) se encuentran incluidas en los ítems de obra de tal manera que estas no sean canceladas con la provisión del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada por INFICALDAS valor del contrato reservado para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño y la ubicación de las vallas, será definido por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución a su xxxxxactividades ambientales.

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidadesPara efectos del presente proceso, la localizaciónEntidad ha calculado el AIU en 32% discriminados de la siguiente manera: Administración 27%, Imprevistos 0% y Utilidad 5%. El Proponente deberá consignar en su Propuesta Económica el A.I.U. y su discriminación detallada en porcentaje, así: (i) Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidad (U). La no incorporación por parte del Proponente del A.I.U. en las condiciones aquí señaladas, generará el rechazo de la naturalezaPropuesta. En todo caso, el precio y porcentaje que el costo Proponente asigne para Imprevistos, no podrá ser diferente al 0%, de transporte lo contrario, se rechazará la Propuesta El valor consignado por el Proponente en la Propuesta Económica deberá incluir la totalidad de los materiales costos directos e indirectos necesarios para la completa y adecuada ejecución de los trabajos las actividades objeto de la presente Licitación y obras objeto del Contrato.  Mano Por ser relevantes, a continuación INFICALDAS relaciona, de obra manera enunciativa únicamente, algunos de los aspectos que el Proponente debe tener cuenta para efectos de determinar el valor de su Propuesta Económica. El Proponente deberá estudiar la región información señalada en la sección IV de este Pliego de Condiciones, con el objeto de que se familiarice con las condiciones técnicas necesarias para efectos de ejecutar las actividades que son objeto de esta Licitación y del Área de influencia de las obras objeto del Contrato, así como el costo y disponibilidad para que tenga conocimiento acerca de la misma.  Fuentes normatividad que habrá de materiales para explotación y los volúmenes de explotación, vías internas de explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, y regir el estado de las mismas.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso al sitio de las obras objeto del Contrato y estado de las que existan para tal fin.  Instalaciones que se requieran para la ejecución, oportuna y cabal, de todos los trabajos y obras que son objeto del Contrato.  Condiciones ambientales del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales del Área de influencia de las obras objeto del Contrato.  Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de la Propuesta Económica. Las condiciones sociales de la citada Área de influencia deberán ser tenidas en cuenta por el Proponente para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minorías, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato, así como de los riesgos previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista deberá suministrar se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes y mantener al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el sitio de cual se desarrollarán las obras objeto del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, el Proponente deberá incluir en el análisis de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. El Contratista ejecutará deberá revisar y ajustar los trabajos programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental al alcance del Contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la Interventoría y remitr a la Supervisión un (1) ejemplar en medio magnético debidamente firmado y avalado. Durante la ejecución de las referidas obras objeto el Contratista deberá acogerse y aplicar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), revisado y aprobado por la interventoría del Contrato y avalado por la entidad competente, en el evento de que esta última exigencia se requiera. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la referida interventoría y avalado por la entidad competente, en caso de que esta última exigencia se requiera. El Contratista presentará a partir de una cuidadosa planeación de los mismos la interventoría del Contrato y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural a INFICALDAS un informe mensual en el que se realizan debe reportar las mismas. PLIEGO DE CONDICIONES El Proponente deberá prever y asumir acciones adelantadas para el cumplimiento de los costos programas del PMA, el estado en el avance de la puesta en funcionamiento de un laboratorio completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones xxx Xxxxxx de Condiciones, aseguren la calidad obtención de los materiales permisos mineros y trabajos objeto del Contrato ambientales, así como el cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos proferidos por parte de la autoridad ambiental competente y la conservación autoridad minera, balance de los recursos naturales indicadores de cada uno de los programas del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en PMA, y el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio pago de las obras y por cada frente de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1885 del 17 xx xxxxx de 2015. Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener dos (2) vallas informativas de las obras del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada por INFICALDAS para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño y la ubicación de las vallas, será definido por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución a su xxxxxregalías mineras.

PLIEGO DE CONDICIONES.  Las cantidadesLa Propuesta, junto con la localizacióntotalidad de documentos que la acompañan, la naturaleza, el precio y el costo de transporte de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y obras objeto debe ser presentada dentro del Contrato.  Mano de obra plazo de la región y del Área de influencia de las obras objeto del Contrato, así como el costo y disponibilidad de la misma.  Fuentes de materiales para explotación y los volúmenes de explotación, vías internas de explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, y el estado de las mismas.  Zonas de botaderos.  Vías de acceso al sitio de las obras objeto del Contrato y estado de las que existan para tal fin.  Instalaciones que se requieran para la ejecución, oportuna y cabal, de todos los trabajos y obras que son objeto del Contrato.  Condiciones ambientales del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras.  Condiciones sociales del Área de influencia de las obras objeto del Contrato.  Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato.  Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de la Propuesta Económica. Las condiciones sociales de la citada Área de influencia deberán ser tenidas en cuenta por el Proponente para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minorías, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 1320 de 1998. El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato, así como de los riesgos previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no será considerado por INFICALDAS como excusa válida para posteriores reclamaciones. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de las obras objeto del Contrato, todo el equipo que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, el Proponente deberá incluir en el análisis de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato a partir de una cuidadosa planeación de los mismos y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía con el entorno natural en el que se realizan las mismas. PLIEGO DE CONDICIONES El Proponente deberá prever y asumir los costos de la puesta en funcionamiento de un laboratorio completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones xxx Xxxxxx de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 xxx Xxxxxx de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2013 – INVIAS y las establecidas en la Resolución No. 0001375 del 26 xx xxxx de 2014, emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de Materiales. El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente Licitación, en calidad de Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio de las obras y por cada frente de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1885 del 17 xx xxxxx de 2015. Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener dos (2) vallas informativas de las obras del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m * 4 m cada una (la dimensión definitiva será informada por INFICALDAS para poder efectuar su fabricación. Los demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño entre la fecha de apertura de la presente Licitación y la ubicación fecha y hora que se señalan en el Cronograma para el cierre de la misma, o en la fecha, hora que se establezca mediante Adenda. En la oferta económica, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto, así como la discriminación del AIU (Formulario No.8). Cualquier costo a cargo del Proponente que sea omitido en la Oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico. El cierre del plazo de esta Licitación tendrá lugar en la fecha y hora señaladas en el Cronograma del mismo. A partir de dicha fecha los Proponentes podrán consultar las Ofertas de las vallasPropuestas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. El proponente deberá presentar a través de la plataforma dispuesta por el SECOP II los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de ponderación (Excepto oferta económica), teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado mediante el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018. Para la presentación del sobre N° 1, el proponente deberá anexar la totalidad de documentos requeridos en el cuestionario dispuesto por SECOP II acorde con las exigencias y requisitos establecidas en el presente pliego. En este sobre el proponente deberá incluir: El proponente deberá tener en cuenta:  El sobre N° 1 Requisitos Habilitantes deberá ser presentado a través de SECOP II. No será definido tenido en cuenta el Sobre que se presente en físico.  El sobre N° 2 Propuesta Económica deberá ser presentado en SECOP II.  El proponente es responsable de presentar los sobres N° 1 y 2 en la forma prevista en el presente pliego de condiciones y de acuerdo al cronograma establecido.  Los documentos y requisitos susceptibles de subsanabilidad, deberán ser presentados a través de la opción dispuesta por INFICALDAS, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su implementación y ejecución a su xxxxxSECOP II.