Tilaajan laadunvalvonta Mallilausekkeet

Tilaajan laadunvalvonta. Tilaaja valvoo palveluntuottajan työsuoritusta ja työn lopputulosta. Tilaajalla ei ole työnjohto-oikeutta toimeksisaajan työntekijöihin. Tilaajan laadunvalvonta ei vähennä toimeksisaajan vastuuta. Laatuvaatimusten vastaisesta lopputuloksesta reklamoidaan toimeksisaajalle.

Tilaajan laadunvalvonta. Tilaajalla on oikeus valvoa sekä suunnittelua ja rakentamista. Valvontaa suoritta- vat tilaajan edustajat. Heillä on oikeus valvoa, että sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Suunnitelmien tarkastusta varten on tilaajalle varattava tarkastusaikaa riittävästi, kuitenkin lopullisten pääpiirustusten ja työselitysten osalta vähintään kaksi viik- koa. Suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle riittävän aikaisin huomioiden sen, että jos tilaaja haluaa tehdä korjauksia suunnitelmiin, niin urakoitsija on jo etukäteen varannut aikaa mahdollista suunnitelmien korjaamista varten siten, että raken- nustyön aikataulu ei myöhästy. Vastuu suunnitelmien korjauttamisesta aiheutu- neesta rakennustöiden viivästymisestä on KVR-urakoitsijalla. Mitään työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin työvaihetta koskevat suunnitelmat on hyväksytty tilaa- jan taholta. Kun tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle, että tarkastettavaksi jätetyt suunni- telmat on hyväksytty, tilaaja hyväksyy suunnitelmien yleisratkaisun ja laatutason, kuten esimerkiksi tilojen päämitat ja sijoittelun, materiaalit ja näitä vastaavat sei- kat. Vastuu siitä, että kyseessä olevat ratkaisut täyttävät urakkasopimusasiakir- joissa määritellyt kaikki vaatimukset, on kuitenkin KVR-urakoitsijalla. Kunkin työ- vaiheen osalta on sitä koskevat suunnitelmat hyväksytettävä tilaajalla ennen töi- den aloittamista. Suunnittelukokouksia pidetään vähintään kerran kuukaudessa tilaajan ja KVR- urakoitsijan yhdessä sopimina ajankohtina. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoitta- maan ennakolta kokouksissa esille otettavat asiat niin hyvissä ajoin, että sopija- puolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kaksi työpäivää ennen ko- kouksia. Em. tilaisuuksissa puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edus- tajat. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja xxx- xxxxx sekä tilaajan ja KVR-urakoitsijan edustajat allekirjoittavat. Urakoitsijan tulee esittää pöytäkirjaan kohdistuvat perustellut vastalauseet kirjallisesti viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan saatuaan. Rakennusaikana tilaaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakir- jojen mukaiset. Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoeli- met yms. varusteet kytkettynä. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tule...