CONTRAT DE CO-TRAITANCE
Partie 1 : Conditions particulières
Dans l’hypothèse où le montant cumulé des marchés de travaux de bâtiment conclus afin de réaliser l’opération est inférieur à 100.000 euros HT, il convient de remplir les mentions figurant dans le cadre suivant (cadre 1), mentions obligatoires dans le cadre de la cotraitance, article du CCH L.111-3-2.
1 – Eléments d’information relatifs à la cotraitance (CCH, art. L.111-3-2) | ||
Les travaux de bâtiment envisagés par le maître de l’ouvrage au titre de la présente opération sont réalisés en co-traitance. | ||
Le maître de l’ouvrage est : | ||
Les entreprises qui interviendront en co-traitance au titre des travaux de bâtiment et prestations de service sont listées ci-dessous. Chacune de ces entreprises doit signer avec le maitre d’ouvrage un contrat de co-traitance. | ||
Entreprise (Nom, adresse et RCS s’il y a lieu, à défaut numéro SIRET) | Lot concerné (Nature des travaux réalisés) | Montant du marché HT |
Une solidarité juridique est convenue entre les co-traitants (entourer l’option retenue) : OUI - NON | ||
Le mandataire commun des co-traitants est : | ||
1 bis – Missions du mandataire commun des co-traitants | ||
La ou les missions confiées au mandataire des co-traitants est (ou sont) : | ||
Il est rappelé que : - la mission confiée au mandataire commun consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier ; - la ou les missions confiées ne sauraient porter sur des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre. | ||
2 - Entre le "Maître d’ouvrage", commanditaire des travaux | |||
Raison sociale si SCI : | |||
Nom et prénom : | |||
Adresse du domicile : | |||
Code postal et Ville : | Pays : | ||
N° de Téléphone : | e-mail : | ||
3 - Et l'Entrepreneur, réalisateur des travaux | |||
Raison sociale : | |||
Représentée par : (Nom, prénom) | |||
N° RCS ou RM : (Registre du Commerce et des Sociétés ou Registre des Métiers) | |||
Adresse : | |||
Code postal et Ville : | Pays : | ||
N° de Téléphone : | e-mail : | ||
4 - Assurances de l'Entrepreneur | ||
Responsabilité Civile Professionnelle | Décennale | |
Société d’assurance : | ||
N° de contrat : | ||
5 - Auteur des plans | |
Dessinateur des plans : (nom, adresse, ville) | |
6 - Caractéristiques générales des travaux | ||||
Nature de l'opération : (extension, rénovation, surélévation …) | ||||
Coût total de l’opération projetée (ensemble des marchés de travaux et prestations de services) : | ||||
Cochez les lots de travaux confiés à l’entreprise désignée à l’article 3 ci-dessus : | ||||
Maîtrise d’oeuvre Terrassement Maçonnerie Ossature bois | Charpente Toiture (couverture, étanchéité) Menuiseries extérieures | Enduit Isolation / Cloison Plomberie sanitaire | Electricité /Chauffage Revêtement de sol VRD /Assainissement | |
Usage du bâtiment : (habitation, professionnel, mixte, commercial…) | ||||
Date prévisionnelle de début des travaux : | Durée: (en mois) | |||
Adresse des travaux : | ||||
Code postal et Ville : | ||||
7 - Prix convenu forfaitaire du contrat avec l’entreprise désignée à l’article 3 : | ||||
Caractéristique du prix convenu | Révisable | |||
forfaitaire : | Comme suit : | |||
(Cochez la mention concernée) | | Non | révisable | ……………………………………………………… |
……………………………………………………… | ||||
……………………………………………………… | ||||
Montant du prix convenu forfaitaire : Taux TVA 20 % | HT | TTC (TVA 20 %) | ||
Montant du prix convenu forfaitaire : Taux réduit TVA … % | HT | TTC (TVA …%) | ||
Prix convenu total : | HT | TTC |
8 - Modalités de paiement du prix convenu avec l’entreprise désignée à l’article 3 : | |||
Montant du 1er acompte versé à la signature du contrat (TTC) * : | Date de règlement : | ||
Garantie de remboursement par : (Cochez la mention concernée) | Caution bancaire Nom de la Banque et ville de l’agence :…………………………………… ………………………………………………… | Consignation Référence du compte : …………… …………………………………………………… | |
Modalités de règlement : (Cochez la mention concernée) | Mois | Semaines | |
Autres modalités de règlement : | ……………%............................................................. ……………%............................................................. ……………%............................................................. ……………%............................................................. | ||
9 - Garantie financière d’achèvement | |
Société d’assurance : | |
N° de contrat : | |
10 - Financement de l’opération | ||
Le maître d’ouvrage déclare : (Cochez la mention concernée) | Recourir à un emprunt bancaire | Ne pas recourir à un emprunt bancaire* |
*Mention manuscrite à recopier ci-dessous si le Maître d’ouvrage n’entend pas recourir à un emprunt bancaire : « Je déclare que le prix convenu sera payé sans l’aide d’aucun prêt, et je reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir des dispositions de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 »
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
Partie 2 : Conditions Générales
AVERTISSEMENT :
Ce document a été rédigé dans un but informatif et pédagogique, il ne peut engager la responsabilité de son rédacteur.
Ce contrat constitue une base de négociation « a minima », entre les intervenants au contrat (client et entreprise). Il reste adaptable à différents types d’opération. Néanmoins, cette adaptation ne doit pas se traduire par l’insertion de clauses abusives. Au moindre doute, il est préférable de consulter le site de la Commission des clauses abusives : xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx.
Il est vivement conseillé aux lecteurs de faire appel à un professionnel pour rédiger un document parfaitement adapté à son opération de construction. Des contrats types sont édités et diffusés par les organisations professionnelles du bâtiment. FFB, CAPEB, UMF, FFC etc.
Ce contrat peut être utilisé dans le cadre de travaux portant sur la création d’un bâtiment neuf ou la rénovation, l’extension la surélévation d’un ouvrage existant. Ce contrat ne peut se substituer à un contrat de construction de maison individuelle Le contrat se compose de :
- conditions générales (texte invariable)
- conditions particulières (particularités de l’opération)
- devis descriptif détaillé
Vous pouvez exiger de votre entrepreneur une garantie financière d’achèvement délivrée par un établissement financier agréé. Cette garantie est considérée comme impérative si l’entrepreneur a participé directement ou indirectement à la fourniture des plans de l’opération.
Table des matières – Conditions Générales
Art. 2. –LE MAITRE D’OUVRAGE ET L’ENTREPRENEUR 6
Art. 3 - CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 6
Art. 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS CONSTITUANT LE CONTRAT 7
Art. 5 – DETAIL DU PRIX CONVENU AU CONTRAT 7
Art. 6 - DELAI DE RETRACTATION 8
Art. 7 - MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX CONVENU 8 Art. 8 - MODALITES DE REVISION DU PRIX CONVENU 9
Art. 9 - DEROULEMENT DES TRAVAUX - DEBUT 9
Art. 00 - XXXXXXXXXXX DES TRAVAUX – DELAI D’EXECUTION - PENALITES 10
Art. 14 – ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE 11
Art. 15 – ASSURANCE DE L’ENTREPRENEUR 11
Art. 16 – ASSURANCE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 12
Art. 17 - DEROULEMENT DES TRAVAUX - RECEPTION DES TRAVAUX 12 Art. 18 – RESILIATION DU CONTRAT 13
Art. 1. –OBJET DU CONTRAT
L’entrepreneur s’engage à réaliser les travaux en se conformant aux règles de l’art et plus particulièrement aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés (DTU).
Commentaires
Un certain nombre d’activités sont exclues de ce dispositif contractuel :
Vente d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement ou de rénovation ;
Vente de marchandises constituant tout ou partie d’un kit destiné à être monté par le client dans le but de réaliser un ouvrage immobilier ;
Vente de terrain destiné à recevoir un bien immobilier ;
Tous travaux de construction réalisés hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer ; Réalisation d’une prestation exclusivement intellectuelle ;
Prêt de main d’œuvre ou de moyens de manutention ;
Maintenance d’éléments d’équipement.
Art. 2. –LE MAITRE D’OUVRAGE ET L’ENTREPRENEUR
Le commanditaire des travaux est le « Maître d’ouvrage » alors que la personne chargée des travaux de construction a la qualité d’« Entrepreneur ». L’intervention d’une personne chargée notamment de la surveillance, direction et coordination, peut être prévue. Celle-ci a la qualité de « Maître d’œuvre ». Les rapports entre le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage font l’objet d’un contrat distinct qui précise l’étendue de la mission qui est confiée.
Les identifications des personnes (Maître d’ouvrage et entrepreneur) participant au contrat sont indiquées aux conditions particulières.
Commentaires
Un certain nombre de personnes ne peuvent être partie dans ce type de contrat, un contrat particulier doit être signé avec ces personnes :
Commerciaux chargés de recruter la clientèle pour le compte d’une des personnes partie au contrat ;
Vendeurs de matériaux ou éléments d’équipement. ;
Tâcherons et plus généralement toute personne qui travaille sous le contrôle direct et la direction du Maître d’ouvrage ;
Art. 3 - CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Les principales caractéristiques des travaux de construction de l’ouvrage immobilier sont indiquées à la rubrique « Caractéristiques générales des travaux » des conditions particulières.
Ces caractéristiques générales sont complétées par :
Un devis descriptif, détaillant la nature des travaux et prestations, joint en annexe et qui fait partie intégrante du contrat ;
Le jeu de plans joint au contrat ;
L’éventuel planning d’avancement des travaux ;
L’Entrepreneur déclare avoir pris connaissance des lieux et sujétions qu'ils entraînent ainsi que de la nature et de l'importance des travaux. L’Entrepreneur s'engage sans réserve envers le Maître d'Ouvrage à exécuter les travaux dont les caractéristiques sont définies ci-dessus moyennant le
paiement du prix convenu figurant à la rubrique « prix convenu du contrat » des conditions particulières. Le manque de prévision de l’Entrepreneur ne remet pas en cause le caractère forfaitaire du prix convenu.
Si l’environnement et l’opération le nécessitent, l’Entrepreneur pourra demander au Maître d’ouvrage un plan de bornage ou à défaut en demander la réalisation par un géomètre.
Commentaires
L’Entrepreneur s’engage vis-à-vis du client à réaliser une construction immobilière définie par des caractéristiques
générales, des plans, une notice descriptive et des normes en vigueur. L’Entrepreneur s’engage avec une obligation de résultat.
Le catalogue des Documents Techniques Unifiés (DTU) est publié par le CSTB xxx.xxxx.xx.
L’erreur de calcul du prix n’est ni une cause de nullité du contrat, ni une cause de redressement du prix convenu.
L’Entrepreneur est responsable des dommages survenant sur la construction. L’Entrepreneur peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure (évènement irrésistible, imprévisible et extérieur) ou en cas de cause extérieure comme la faute d’un tiers.
Les travaux en supplément ou en réduction par rapport au présent contrat devront obligatoirement faire l’objet d’avenants signés par les parties spécifiant les modifications du prix convenu et du délai d’exécution.
Art. 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS CONSTITUANT LE CONTRAT
L’accord des parties résulte du présent contrat et des documents arrêtés qui lui sont annexés. Ces documents prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre suivant :
1. Le présent contrat. :
a. Conditions générales
b. Conditions particulières
2. Le descriptif, rédigé par l’Entrepreneur.
3. Les plans de l’ouvrage à réaliser.
Tout travail supplémentaire doit obligatoirement faire l’objet d’un ordre écrit. A défaut il ne pourra donner lieu à facturation.
Commentaires
En cas de litige, les éléments composant le contrat ainsi que ses annexes sont les pièces qui ont valeur de preuve. Toutes les pièces n’ont pas la même force de preuve ce qui explique l’ordre défini ci-dessus. Toutes les pièces doivent être signées par les parties (plus visas sur chaque page et à côté de chaque rature ou modification) et datées.
Tout document qui semble important doit être communiqué et faire l’objet d’une copie datée et signée par les deux
parties.
Art. 5 – DETAIL DU PRIX CONVENU AU CONTRAT
Le prix convenu est, toutes sujétions comprises, en rémunération des travaux définis par le présent contrat à la rubrique « prix convenu au contrat » des conditions particulières, auquel s’appliquent les taxes en vigueur. Le prix comprend, les frais d’étude, le coût des garanties et les frais de coordination et de suivi par l’Entrepreneur.
Le prix a un caractère global et forfaitaire. Il est inclus dans ce prix notamment le nettoyage des ouvrages de l’Entrepreneur ainsi que les locaux et abords qu’il a utilisés.
Commentaires
En cas d’application erronée d’un taux de TVA réduit, la responsabilité en incombe à l’Entrepreneur.
Art. 6 - DELAI DE RETRACTATION
Le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de sept jours pour se rétracter sans avoir à justifier de motif ni à payer de pénalité. Ce délai débute le jour où il accuse réception du présent contrat à l’Entrepreneur qui lui en a fait l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour être valable cette rétractation doit être effectuée dans ce délai de sept jours par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. 7 - MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX CONVENU
Art 7-1 - Avant le commencement des travaux, le Maître d’ouvrage peut effectuer un premier versement d’acompte dont le montant est mentionné à la rubrique « Modalités de paiement du contrat » des conditions particulières.
L’Entrepreneur peut demander au Maître d’ouvrage une avance ou acompte en dépôt de garantie. Ce dépôt sera déduit du montant du prix convenu. En contrepartie de ce versement le Maître d’ouvrage est en droit de bénéficier d’une garantie de remboursement constituée par :
une garantie de remboursement délivrée par un établissement financier habilité à cet effet. Cette garantie sera matérialisée par une attestation délivrée par l’établissement, elle fera partie du contrat.
OU
un dépôt en consignation de cette somme sur un compte spécial ouvert au nom du Maître d’ouvrage auprès d’un organisme habilité.
Le montant de l’acompte sera restitué au Maître d’ouvrage, sans retenue ni pénalité, si les conditions suspensives prévues ne sont pas réalisées et que le Maître d’ouvrage a entendu soulever la caducité dudit contrat.
La garantie de remboursement ou la consignation prend fin au début des travaux comme défini à l’article 11.
Commentaires
La garantie de remboursement n’est pas obligatoire pour des marchés de travaux privés. Cette garantie est importante notamment quand un délai important sépare la commande des travaux de leur réalisation effective.
La pratique du chèque « non encaissé » ne constitue pas une garantie de remboursement.
Art 7-2 - Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, sur présentation de situation de travaux, des versements seront effectués par le Maître d’ouvrage dans la limite des travaux réellement exécutés. Dans le cas où un professionnel est chargé de la direction et de la surveillance du chantier, il reçoit les situations émises par l’Entrepreneur, en vérifie la justification et les transmet au « Maître d’œuvre » avec son approbation sur la demande de paiement sous huit jours, faute d’engager sa responsabilité.
Le solde du prix convenu est payé à la réception des travaux sans réserves ou à la levée des réserves. Un solde de 5% du prix convenu est retenu en garantie et est consigné jusqu’à la levée des réserves à la réception conformément aux dispositions de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (Voir Réception des travaux).
Lorsque des réserves sont formulées, une somme, proportionnée à celles-ci, sera consignée par le Maître d’ouvrage sur un compte bancaire ouvert à cet effet sans que cette réserve de garantie puisse excéder 5 % du montant du prix convenu. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution bancaire de l’Entrepreneur d’un montant égal.
Commentaires
Le versement d’acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux n’a pas pour effet de transférer la propriété des matériaux au Maître d’ouvrage. Les approvisionnements du chantier demeurent la propriété de l’Entrepreneur qui en assume les risques.
Le Maître d’ouvrage ne peut s’opposer au remplacement de la retenue de garantie par une caution bancaire. En cas
de défaillance de l’Entrepreneur le Maître d’ouvrage peut se retourner directement contre la Banque caution.
Art.7-3 - Délai de règlement : Les sommes non payées par le Maître d’ouvrage dans un délai de 45 jours produiront intérêt au profit de l’Entrepreneur à compter de leur éligibilité, au taux légal.
L’entrepreneur sera en droit d’interrompre le chantier lorsque ses demandes de paiement sont restées infructueuses et après un délai de quinze jours suivant la réception par le Maître d’ouvrage d’une lettre recommandée de mise en demeure.
Art. 7-4 - Garantie de paiement : En application de l’article 1799-1 c civ qui édicte que « le Maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État ». Dans le cas où le client Maître d’ouvrage a recours à un crédit spécifique, l’Entrepreneur dispose d’un paiement direct contre le Banquier. Ce paiement direct impose un écrit du Maître d’ouvrage pour chaque paiement. La mention de ce recours à l’emprunt doit figurer à la rubrique « Financement » des conditions particulières.
Si aucune garantie de paiement n’est prévue aux conditions particulières, l’Entrepreneur et le Maître d’ouvrage stipulent que les travaux réalisés restent la propriété de l’Entrepreneur tant qu’il ne sera pas payé.
Commentaires
La garantie de paiement des sommes dues à l’Entrepreneur est obligatoire pour les contrats dont le prix convenu est supérieur à 12.000 x.XX (Décret 99-658 du 30-7-1999)
Ne jamais signer de délégation de paiement « en blanc ». Chaque délégation doit être signée au moment de la réception de l’échéance et ne peut être anticipée.
Les paiements sont toujours effectués par la Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur ; jamais à l’ordre du Maître d’œuvre et jamais entre les mains d’un intermédiaire. La pratique est de remettre, au Maître d’œuvre, le cas échéant, un
chèque à l’ordre de l’entreprise.
Art. 8 - MODALITES DE REVISION DU PRIX CONVENU
Les conditions particulières du contrat définissent les modalités selon lesquelles le prix sera, suivant le cas, révisable selon l’indice BT01 ou non révisable.
L’indice de base est le dernier indice connu au jour de la signature du contrat, la variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement.
Commentaires
L’indice BT01 est l’indice national du bâtiment tous corps d’état créé par les pouvoirs publics. Il est le reflet de la variation des coûts salariaux, des matériaux, leur transport etc. Il est publié chaque mois au journal officiel et
repris dans de nombreux périodiques spécialisés ainsi que sur : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/
Art. 9 - DEROULEMENT DES TRAVAUX - DEBUT
Les travaux pourront commencer dès l’obtention des autorisations administratives, après la levée des conditions suspensives et de la faculté de rétractation du Maître d’ouvrage.
La date de début des travaux fera l’objet d’un ordre de service qui sera signé par le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et le cas échéant par le maître d’œuvre.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) sera obligatoirement signée par le Maître d’ouvrage.
Commentaires
La date précise de début des travaux est très importante, elle doit pouvoir être prouvée. La DROC doit correspondre à la date effective d’ouverture du chantier. CE DOCUMENT EST TRES IMPORTANT.
A cette date :
Débute la durée des travaux et le décompte des éventuelles pénalités de retard ; La garantie dommages ouvrage doit être souscrite ;
La validité de l’assurance de l’Entrepreneur doit-être acquise.
A toutes fins utiles adressez copie de la « déclaration réglementaire d’ouverture de chantier » (DROC) à votre assureur Dommages ouvrage et au garant en cas de caution financière d’achèvement.
Art. 00 - XXXXXXXXXXX DES TRAVAUX – DELAI D’EXECUTION - PENALITES
Les travaux débutent à la date d’ouverture de chantier (DROC). L’Entrepreneur a une obligation de résultat, le fait de ne pas tenir le délai engage sa responsabilité sauf en cas de force majeure.
Le Maître d’ouvrage dispose sous sa propre responsabilité d’un accès au chantier. Il s’interdit d’intervenir auprès des personnes placées sous l’autorité de l’Entrepreneur. Il sera convié aux réunions de chantier.
Commentaires
La date précise de début de fermeture de l’entreprise pour congés payés et de fin de congés doit être clairement indiquée et ne pas prêter à interprétation. L’interprétation se fait au bénéfice exclusif du Maître d’ouvrage.
Le délai de réalisation des travaux est suspendu dans les cas de force majeure.
Art. 10-1 – Pénalités pour retard d’exécution
En cas de retard dans la réalisation des travaux, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1.000 du montant de l'ensemble du marché.
Le montant de la pénalité journalière, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à trois cents euro (300,00 €), sera déterminé par rapport au montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, et augmenté, s’il y a lieu, des révisions de prix. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre, et sans qu'il y ait lieu, par voie de conséquence, pour le maître de l'ouvrage et/ou le maître d'œuvre, d'adresser une mise en demeure préalable à l'entrepreneur.
Les pénalités sont susceptibles d’être appliquées par le Maître de l’ouvrage jusqu’au décompte général définitif.
Commentaires
Le montant des pénalités de retard est la réparation forfaitaire du préjudice qui vous est causé dans le cas où l’Entrepreneur ne respecte pas le délai de réalisation prévu. (Exemple : 0/0000xxx xx xx xxxxxx totale de l’ouvrage par jour soit 100 € pour une construction de 100.000 €)
En cas de fraude, tromperie, de faute volontaire ou impardonnable de l’Entrepreneur, manœuvre frauduleuse, dissimulation, le Maître d’ouvrage doit en apporter la preuve et peut demander, au tribunal, des dommages et
intérêts supérieurs à ces pénalités contractuelles.
Art. 11 – GARANTIE FINANCIERE D’ACHEVEMENT
L’Entrepreneur pourra justifier d’une garantie financière d’achèvement constituée par une caution solidaire d’un garant, établissement agréé : société d’assurances ou établissement financier. Le Garant s’oblige en cas de défaillance de l’Entrepreneur à prendre en charge les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux en cas de défaillance de l’Entrepreneur.
La garantie fait l’objet d’un acte de cautionnement délivré par l’établissement garant, faisant référence précisément au présent contrat. Il appartient au Maître d’ouvrage de réclamer l’acte afin d’en avoir possession avant le début des travaux.
Art. 12 – TRAVAUX DONNES EN SOUS-TRAITANCE
L’Entrepreneur s’engage à traiter directement les travaux sans faire appel à la sous-traitance. Dans le cas où une sous-traitance exceptionnelle est nécessaire, l’Entrepreneur doit obtenir l’autorisation expresse du Maître d’ouvrage, il doit faire accepter le ou les sous-traitants et justifier d’une garantie au profit du sous-traitant, laquelle doit être agréée par le Maître d’ouvrage. Celle-ci consiste soit en une délégation de paiement soit une caution solidaire obtenue d’un organisme bancaire agréé.
Art. 13 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Le présent contrat est conclu sous les conditions suspensives suivantes :
Art. 13-1 Obtention de prêts
Le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts, à compter de la signature du contrat.
Art. 13-2 Autorisation administrative
Le Maître d’ouvrage communiquera à l’Entrepreneur la ou les autorisations de construire et ou démolir, dès que sa délivrance lui aura été notifiée. Cette autorisation sera annexée au présent contrat et en fera partie intégrante.
L’obtention de l’autorisation administrative constitue une condition suspensive. Si l’autorisation n’est pas obtenue, le contrat est caduc, les sommes versées par le Maître d’ouvrage lui sont intégralement remboursées (voir article 7).
L’Entrepreneur ne peut entreprendre les travaux sans être en possession de l’autorisation administrative sous peine de sanctions pénales.
L’Entrepreneur est chargé, sous sa responsabilité, d’afficher sur le terrain un panneau de chantier selon les normes établies par le code de l’urbanisme. Cet affichage doit être maintenu pendant toute la durée du chantier.
Art. 14 – ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
Le Maître d’ouvrage est dans l’obligation de souscrire une garantie Dommages ouvrage dans le cadre de l’opération de construction objet du présent contrat. Dans le cas où par la faute de l’Entrepreneur la souscription de cette garantie s’avère impossible ou entraîne des surcoûts de prime suite à notamment : absence d’assurance de l’Entrepreneur, travaux de technique non courante etc., le Maître d’ouvrage aura la possibilité de renoncer à son opération et d’obtenir le remboursement des sommes versées sans pénalité ni indemnité.
Art. 15 – ASSURANCE DE L’ENTREPRENEUR
L’Entrepreneur déclare être régulièrement assuré pour couvrir l’ensemble des risques découlant de sa responsabilité civile professionnelle tant pour les dommages aux personnes, que pour ceux (y compris
par incendie) causés à son propre ouvrage et à ceux des autres intervenants sur le chantier ainsi qu’aux biens appartenant au Maître d’ouvrage. Les références de ces polices d’assurance sont mentionnées aux conditions particulières.
L’Entrepreneur s’engage à fournir au Maître d’ouvrage les attestations originales de garanties (en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et pendant toute la durée du chantier) correspondant à ces assurances avant son intervention sur le chantier. Ces attestations, rédigées par la compagnie d’assurances ou son représentant dûment mandaté, devront préciser clairement les activités garanties et la date de validité.
Les parties conviennent que la non présentation de ces attestations ou la présentation d’attestations non valides peut donner lieu à résiliation unilatérale et sans frais du présent contrat par le Maître d’ouvrage. L’entrepreneur défaillant sera tenu d’une indemnité forfaitaire de 10.000 euros, indemnité n’interdisant pas au maître de l’ouvrage de solliciter des tribunaux l’indemnisation de son préjudice réel.
Commentaires
L’Entrepreneur est dans l’obligation, faute d’engager sa responsabilité pénale, de s’assurer notamment pour :
Sa responsabilité civile dite chef d’entreprise (dommages causés au tiers par lui-même, son personnel, son matériel), assurance RC professionnelle ;
Sa responsabilité de constructeur (assurance décennale art. 1792 et 2270 du code civil, garanties facultatives, notamment garantie biennale de bon fonctionnement et dommages immatériels consécutifs) ;
L’attestation d’assurance doit préciser clairement les activités professionnelles assurées et correspondre aux travaux objet du contrat. L’attestation doit être en cours de validité au jour de début des travaux.
L’Entrepreneur s’engage à remettre au Maître de l’ouvrage, comme en dispose le code du travail (art. L 324-14 et R 324-2) :
Copie de son inscription au registre du commerce ou de son inscription au répertoire des métiers.
Copie de l’attestation de fourniture de déclaration à l’URSSAF datant de moins de un an.
Une attestation sur l’honneur que ses salariés sont employés régulièrement au regard des obligations du code du travail et notamment des articles L 143.3, L 143.5 et L 620.3.
Art. 16 – ASSURANCE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le Maître d’ouvrage est parfaitement informé de son obligation, conformément à l’article L 242-1 du Code des Assurances, de souscrire pour son compte et celui des propriétaires successifs du bâtiment une assurance de Dommages à l’ouvrage. Le Maître d’ouvrage déclare faire son affaire personnelle de la souscription de cette garantie. (Voir Art. 14 Assurance Dommages ouvrage)
Commentaires
L’assurance Dommages ouvrage est obligatoire pour toute personne qui agissant en tant que propriétaire, de vendeur…, fait réaliser des travaux de construction.
La garantie bénéficie aux propriétaires successifs du bâtiment.
La non souscription est assortie d’une lourde sanction pénale, sauf pour la personne qui fait construire pour son propre usage.
Art. 00 - XXXXXXXXXXX DES TRAVAUX - RECEPTION DES TRAVAUX
L’Entrepreneur avisera, par courrier, le moment venu, le Maître d’ouvrage et s’il y a lieu le maître d’œuvre de la date à laquelle les travaux seront terminés. Après convocation de l’ensemble des constructeurs, une visite du chantier en présence des parties sera réalisée sous l’égide du maître d’œuvre s’il y a lieu. Après les opérations de réception, sera établi un procès-verbal de réception en deux exemplaires qui sera daté et signé par les deux parties.
Le Maître d’ouvrage peut se faire assister par tout professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
La date de cette réception est le point de départ des garanties des constructeurs (responsabilité décennale, garantie biennale de bon fonctionnement, responsabilité contractuelle après réception, garantie de parfait achèvement) couvrant l’ouvrage.
Commentaires
La réception est l’acte par lequel l’Entrepreneur livre son ouvrage, que le Maître d’ouvrage reçoit. Elle est constatée par un acte contradictoire, le « procès-verbal de réception ». Par ce procès-verbal, l’entrepreneur livre les travaux, le Maître d’ouvrage les accepte avec ou sans réserves (non finition, non-conformité, malfaçon). La réception peut
être refusée si le Maître d’ouvrage estime les travaux incomplets ou non-conformes à sa commande.
Art. 18 – RESILIATION DU CONTRAT
Si la non réalisation de l’une des conditions suspensives est imputable au Maître d’ouvrage le contrat sera réputé résilié à ses torts (art. 1178 du code civil).
Le Maître d’ouvrage peut, même si l’entrepreneur n’a pas commis de faute, résilier le contrat dans les conditions de l’article 1794 du Code civil.
Les litiges seront portés devant les tribunaux du lieu de domicile du Maître de l’ouvrage.
Fait en trois exemplaires originaux à : le :
Le Maître d’ouvrage L’Entrepreneur
(Mention « lu et approuvé » et signature) (Mention « lu et approuvé » et signature)