אחריות מקצועית. 2,000,000 ₪301 328 304 327 332 (12 חודשים) אחר - צמ"ה 309 314 308 313 316 פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'): 007 בניה - עבודות קבלניות גדולות 048 - מעליות – תחזוקה/ שירות/ וחלפים ביטול/שינוי הפוליסה שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. חתימת האישור המבטח: אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור: _____ אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור שם: החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או עיריית ראשון לציון ו/או גופים עירוניים שם: ☐נדל"ן ☒שירותים ☐אספקת מוצרים ☐אחר: ______ ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☐אחר: ______ ח.פ.: ת.ז./ח.פ. מען: מרח' ירושלים 2, ראשון לציון מען: סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' רכוש 309 , 314, 308, 313, 316, 328 צד ג' 4,000,000 ₪ 302, 304, 312, 307, 328, 329
אחריות מקצועית. אחר אובדן תוצאתי ₪ 309 328 פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*: שכירויות והשכרות 096 ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. חתימת האישור המבטח: 1 גבולות האחריות לאישור ביטוח עבודות:
אחריות מקצועית. (בהתאם לטבלה בנספח הביטוח בהסכם ההתקשרות) ₪301 326 303 327 304 328 321
אחריות מקצועית. הסכמתה ו/או אישורה של העירייה לשירותים של מבצע השירותים, אינם משחררים את מבצע השירותים מהאחריות המקצועית הבלעדית להם.
אחריות מקצועית. האמן מצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב העבודות, להגשתן במועד, לתקינות החומרים שיוגשו לגלריה ולכל הקשור לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
אחריות מקצועית. הקבלן ישא באחריות לנזקים הנגרמים כתוצאה מאי עמידתו בדרישות ההסכם ובסטנדרטים המקצועיים הנדרשים מן הקבלן והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את חכ"ר, עובדיה והפועלים מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או של קבלני משנה ו/או הזנחה במילוי חובתו/ם המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ועל כל סכום שיחויבו לשלם בהקשר לכך. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים (10.1)-(10.5) לעיל. הקבלן פוטר את חכ"ר ו/או עיריית ראשון לציון, עובדיהן וכל מי מטעמן מכל אחריות לכל אובדן, נזק, קלקול חבלה, תאונה שהם באחריות הקבלן כאמור בסעיפים (10.1)-(10.5) לעיל. הקבלן מתחייב לבוא בנעלי חכ"ר ו/או בנעלי עיריית ראשון לציון, עובדיהן ו/או שלוחיהן במידה ויתבעו בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים (10.1)-(10.5) לעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, היה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת חכ"ר ועל פי שיקול דעתה המוחלט. הקבלן מצהיר בזאת, כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד חכ"ר ו/או מי מטעמה כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקש על ידי חכ"ר ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר חכ"ר תמצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומם. הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את חכ"ר ו/או את עיריית ראשון לציון, עובדיהן ו/או שלוחיהן בכל סכום אשר יפסק לחובת מי מהן ו/או לחובת מי מהן בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד חכ"ר ו/או עיריית ראשון לציון צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורם הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל. כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החכ"ר ואת עיריית ראשון לציון על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדה ו/או כנגד כל מי מעובדיהן, שלוחיהן ושולחיהן, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפ...