A Szerződés megszüntetése. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai kódexében foglaltakat, vagy - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy megsérti a megrendelőre irányadó egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) előírásokat, vagy - a szállító megsérti titoktartási kötelezettségét, vagy - a szállító nyilatkozatával, magatartásával, eljárásával megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy - a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési határidőt, illetve, amennyiben a megrendelő póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy - a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy - a szállító fizetésképtelenné válik, ,vagy felszámolási eljárás ndul ellene. - a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Szállítónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.
Appears in 2 contracts
A Szerződés megszüntetése. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése eseténFelek rögzítik, amennyiben hogy a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállíthatóMegrendelő hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult a Szerződést rendes felmondással, 30 napos határidővel írásban, indokolás nélkül, a Megrendelő jogosult Vállalkozóhoz címzett nyilatkozattal megszüntetni. Felek a szerződéstől Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak írásban, azonnali hatállyalhatállyal felmondani, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül illetve attól elállni vagy amennyiben (rendkívüli felmondás), feltéve, ha a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyreSzerződést megszegő Fél, a jogkövetkezményekre történő írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem orvosolja a szerződésszegést. A rendkívüli felmondás a Szerződést a felmondás igazolt átvételének napjával szünteti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben: figyelmen kívül hagyja a Megrendelő jogosult által megfogalmazott jogos igényeket; előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a szerződést akár azonnali hatállyal isSzerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét); a Vállalkozó és/vagy közreműködője, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai kódexében foglaltakatilletve munkavállalói szándékos, vagy - súlyos gondatlansággal a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy megsérti a megrendelőre irányadó egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) előírásokat, vagy - a szállító megsérti Megrendelőnek kárt okoz(nak); titoktartási kötelezettségét, vagy - a szállító nyilatkozatával, magatartásával, eljárásával megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy - a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési határidőt, illetve, amennyiben a megrendelő póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy - a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy - a szállító fizetésképtelenné válik, ,vagy felszámolási eljárás ndul ellene. - a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fennmegsérti; végelszámolási eljárást indított, vagy a MOL-csoport tagokkal Vállalkozó ellen indított csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárást jogerősen elrendelték; tevékenységét a jogi személlyel szemben fennálló alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény szerint az illetékes bíróság a Szerződés tárgyát érintően jogerősen korlátozta; működését az illetékes bíróság felfüggesztette vagy a Vállalkozó működése más módon felfüggesztésre került; adószáma törlésre került; nem minősül átlátható szervezetnek; valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozatot tett, vagy a nyilatkozatában feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem értesítette a Megrendelőt haladéktalanul. A Szerződés jogszerű felmondása esetén – figyelemmel a 7.12. és a 7.15. pontokban foglaltak kivételekre – a Vállalkozó kizárólag a felmondás pillanatáig teljesített feladatok ellenértékére jogosult. Felek vállalják, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén egymással 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, napon belül elszámolnak. A Szerződés megszűnése nem érinti az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), Az elállástelszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Szállítónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot isfennállását.
Appears in 2 contracts
Samples: Vállalkozási Szerződés, Vállalkozási Szerződés
A Szerződés megszüntetése. a szerződés egyoldalúan történő rendes felmondással nem szüntethető meg, • a szerződést a Xxxxx közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, • a Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben, • rendkívüli felmondással, bármely fél súlyos szerződésszegése esetén. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: • Eladó részéről a földgáz átadásának jogellenes megszakítása, illetőleg indokolatlan vagy a megengedett mértéket meghaladó szüneteltetése, amennyiben az az Eladónak felróható, • Amennyiben bármely fél fizetésképtelenségét bíróság megállapítja, illetőleg valamely fél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás lefolytatását a bíróság elrendeli, továbbá az érintett Fél általános fizetésképtelenségét írásban elismeri, vagy a Fél legfőbb szerve elhatározza a végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnést. • Amennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel meg a valóságnak. • Amennyiben bármely Fél Vis Maior esemény révén a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól több mint hatvan (60) egymást követő napig, vagy egy Gázéven belül több mint kilencven (90) napig mentesül. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése eseténSzerződést bármelyik Fél írásban jogosult a másik Félhez címzett rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállíthatómásik Fél jelen Szerződésben foglalt fentiek szerint részletezett lényegesnek illetve, egyéb másik Fél által lényegesnek minősített kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül nem tesz eleget. A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés Szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai kódexében foglaltakat, vagy - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy megsérti a megrendelőre irányadó egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) előírásokat, vagy - a szállító megsérti titoktartási kötelezettségét, vagy - a szállító nyilatkozatával, magatartásával, eljárásával megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy - a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési határidőt, illetve, amennyiben a megrendelő póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy - a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy - a szállító fizetésképtelenné haladéktalanul esedékessé válik, ,vagy felszámolási eljárás ndul ellene. - a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Szállítónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.
Appears in 1 contract
Samples: Földgázellátási Szerződés (Tervezet)
A Szerződés megszüntetése. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése eseténFelek rögzítik, amennyiben hogy a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállíthatóMegrendelő hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult a Szerződést rendes felmondással, 30 napos határidővel írásban, indokolás nélkül, a Megrendelő jogosult Vállalkozóhoz címzett nyilatkozattal megszüntetni. Felek a szerződéstől Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak írásban, azonnali hatállyalhatállyal felmondani, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül illetve attól elállni vagy amennyiben (rendkívüli felmondás), feltéve, ha a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyreSzerződést megszegő Fél, a jogkövetkezményekre történő írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem orvosolja a szerződésszegést. A rendkívüli felmondás a Szerződést a felmondás igazolt átvételének napjával szünteti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben: figyelmen kívül hagyja a Megrendelő jogosult által megfogalmazott jogos igényeket; előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a szerződést akár azonnali hatállyal isSzerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét); a Vállalkozó és/vagy közreműködője, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai kódexében foglaltakatilletve munkavállalói szándékos, vagy - súlyos gondatlansággal a szállító vagy Megrendelőnek kárt okoz(nak); olyan személyt alkalmaz a képviseletében eljáró bármely személy megsérti Szerződés teljesítésére, akivel szemben a megrendelőre irányadó egészségvédelmiMegrendelőnek kifogása merült fel, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) előírásokat, vagy - erről írásban értesítette a szállító megsérti Vállalkozót; titoktartási kötelezettségét, vagy - a szállító nyilatkozatával, magatartásával, eljárásával megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy - a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési határidőt, illetve, amennyiben a megrendelő póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy - a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy - a szállító fizetésképtelenné válik, ,vagy felszámolási eljárás ndul ellene. - a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fennmegsérti; végelszámolási eljárást indított, vagy a MOL-csoport tagokkal Vállalkozó ellen indított csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárást jogerősen elrendelték; tevékenységét a jogi személlyel szemben fennálló alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény szerint az illetékes bíróság a Szerződés tárgyát érintően jogerősen korlátozta; működését az illetékes bíróság felfüggesztette vagy a Vállalkozó működése más módon felfüggesztésre került; adószáma törlésre került; nem minősül átlátható szervezetnek; valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozatot tett, vagy a nyilatkozatában feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem értesítette a Megrendelőt haladéktalanul. A Szerződés jogszerű felmondása esetén – figyelemmel a 7.20. és a 7.23. pontokban foglaltak kivételekre – a Vállalkozó kizárólag a felmondás pillanatáig teljesített feladatok ellenértékére jogosult. Felek vállalják, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén egymással 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, napon belül elszámolnak. A Szerződés megszűnése nem érinti az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), Az elállástelszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Szállítónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot isfennállását.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
A Szerződés megszüntetése. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése eseténAz SMS küldési egyéni szerződés az aláírás napján lép érvénybe és – függetlenül attól, amennyiben hogy az Partner a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállíthatószolgáltatásokat használja- e vagy sem – mindaddig fennáll, amíg a Megrendelő jogosult Partner írásban nem tájékoztatja a szerződéstől Szolgáltatót az ellenkezőjéről. A Szolgáltató részéről 30 nap a szerződés rendes felmondási ideje. A szerződés megszűnik, ha a szerződő felek közösen ebben állapodnak meg. A Partner az SMS Küldési Egyéni Szerződést harminc (30) napos felmondási idővel írásban bármikor felmondhatja. A szerződés megszűnésének napja az a nap, amikor az írásbeli felmondás a Szolgáltatóhoz megérkezik vagy a Partner által megjelölt későbbi időpont. A partner ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi esedékes- illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni. Az azonnali hatályú felmondás feltétele: szerződésszegés valamely fél részéről. A Szolgáltató jelen Szerződést azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot következő esetekben mondhatja fel: • ha az Partner díjfizetési kötelezettségének határidőn belül nem állítható helyretesz eleget és ezt a mulasztását a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja; • ha az Partner a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja, és ezt a tevékenységét nem függeszti fel a szolgáltató által írásban biztosított határidőn belül; • ha az Partner, a Megrendelő jogosult Szolgáltató által biztosított Szolgáltatásokban a szerződést akár azonnali hatállyal isjelen Szerződésben foglalt feltételeket megszegve kárt okoz és a kár összegét nem téríti meg Szolgáltató által írásban biztosított határidőn belül; vagy • ha az Partnerrel szemben végelszámolási, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai kódexében foglaltakatcsőd-, vagy - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy megsérti a megrendelőre irányadó egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) előírásokat, vagy - a szállító megsérti titoktartási kötelezettségét, vagy - a szállító nyilatkozatával, magatartásával, eljárásával megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy - a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési határidőt, illetve, amennyiben a megrendelő póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy - a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy - a szállító fizetésképtelenné válik, ,vagy felszámolási eljárás ndul ellene. - a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fennindul, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fennSzolgáltató tudomására jut, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra)hogy kifizetéseit megszüntette. Valamennyi értesítést és levelezést írásban kell rögzíteni, Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, kézbesíteni vagy tértivevényes levél postai küldeményként, e-mail útján kell továbbítani. Ezen értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, ha: • a Szállítónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása küldeményt személyesen kézbesítették, és a címzett átvette vagy „nem kereste” vagy „az átvételt megtagadta” feljegyzéssel kézbesíti vissza a Posta az iratot; • normál postai továbbítás esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és feladástól számított harmadik nap elteltével vagy • e-mail útján küldött levelezést a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot isrendszer által rögzített időpontban.
Appears in 1 contract
Samples: www.healzz2.hu
A Szerződés megszüntetése. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén12. 1.Rendes felmondás A Felhasználási Szerződést annak hatálya alatt a másik Félhez intézett, amennyiben egyoldalú, emailben, vagy írásban tett nyilatkozatával, indoklási kötelezettség nélkül, rendes felmondással bármelyik Fél legkésőbb a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, tárgyhó 15. (tizenötödik) napjáig a Megrendelő tárgyhónap végére szóló felmondással mondhatja fel. A fenti határidő betartásával közölt felmondás esetén a Felek közötti Felhasználási Szerződést az adott tárgyhónap utolsó napján megszűntnek kell tekinteni. 12.2.A Szolgáltató rendkívüli felmondása A Szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyalFelhasználási Szerződést a Felhasználóhoz intézett egyoldalú, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni e-mailben vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyremás írásos formában tett rendkívüli felmondással, a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondanifelmondani a következő esetekben: - • ha a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai kódexében foglaltakatFelhasználónak 30 (harminc) napot meghaladóan lejárt számlatartozása van vele szemben, vagy - • ha a szállító vagy Felhasználó a képviseletében eljáró bármely személy megsérti a megrendelőre irányadó egészségvédelmijelen ÁSZF rendelkezéseit megszegve, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) előírásokatsúlyos szerződésszegést követ el, vagy - • ha a szállító megsérti titoktartási kötelezettségétFelhasználó a kiszolgáló erőforrásokat az engedélyezettet meghaladó mértékben foglalja, vagy - az okozott terhelés a szállító nyilatkozatávalszolgáltatások folyamatos biztosítását veszélyezteti, magatartásával, eljárásával megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességétés ezzel felszólítás ellenére sem hagy fel, vagy - a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési határidőt• ha Felhasználó által Szolgáltató szerverein elhelyezett tartalom, illetve, amennyiben a megrendelő póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy - a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy - a szállító fizetésképtelenné válik, ,vagy felszámolási eljárás ndul ellene. - a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fennFelhasználó által folytatott tevékenység, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja közvetetten azok által kiváltott, más internetfelhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, • ha a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fennFelhasználó nem tesz eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), Az elállást, illetve • ha a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárralFelhasználó a szolgáltatás igénybevételével kárt okoz, vagy tértivevényes levél útján kell • a Szállítónak kézbesíteniFelhasználóval szemben felszámolási-, avagy csődeljárás indult. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő Szolgáltató jogszerű rendkívüli felmondása esetén a Felek Felhasználó által az aktuális időszakra már kifizetett licenc díj nem jár vissza. A Felhasználó jogosult a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szerződés megszűnésével a Felhasználónak megszűnik a Szolgáltató szoftvereit, és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot isMDD virtuális szerver bérlését érintő mindennemű felhasználási joga.
Appears in 1 contract
Samples: mdd2002.hu
A Szerződés megszüntetése. a szerződés egyoldalúan történő rendes felmondással nem szüntethető meg, • a szerződést a Xxxxx közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, • a Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben, • rendkívüli felmondással, bármely fél súlyos szerződésszegése esetén. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: • Eladó részéről a földgáz átadásának jogellenes megszakítása, illetőleg indokolatlan vagy a megengedett mértéket meghaladó szüneteltetése, • Amennyiben bármely fél fizetésképtelenségét bíróság megállapítja, illetőleg valamely fél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás lefolytatását a bíróság elrendeli, továbbá az érintett Fél általános fizetésképtelenségét írásban elismeri, vagy a Fél legfőbb szerve elhatározza a végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnést. • Amennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel meg a valóságnak. • Amennyiben bármely Fél Vis Maior esemény révén a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése alól több mint hatvan (60) egymást követő napig, vagy egy Gázéven belül több mint kilencven (90) napig mentesül. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése eseténSzerződést bármelyik Fél írásban jogosult a másik Félhez címzett rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállíthatómásik Fél jelen Szerződésben foglalt fentiek szerint részletezett lényegesnek illetve, egyéb másik Fél által lényegesnek minősített kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül nem tesz eleget. A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés Szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai kódexében foglaltakat, vagy - a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely személy megsérti a megrendelőre irányadó egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) előírásokat, vagy - a szállító megsérti titoktartási kötelezettségét, vagy - a szállító nyilatkozatával, magatartásával, eljárásával megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy - a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési határidőt, illetve, amennyiben a megrendelő póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy - a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy - a szállító fizetésképtelenné haladéktalanul esedékessé válik, ,vagy felszámolási eljárás ndul ellene. - a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Szállítónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni. Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.
Appears in 1 contract
Samples: Földgázellátási Szerződés (Tervezet)