Common use of A szerződés megszűnése és megszüntetése Clause in Contracts

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.1. A Szerződés – az abban meghatározottak szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létre. 16.2. A határozott idejű Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.4. Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis ha a Szerződés önmagában nem, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja, c) a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. 16.7. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésre, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.1. A Szerződés – az abban meghatározottak szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létre. 16.28.1. A határozott idejű Szerződés időtartamú Szerződést sem a Szolgáltató, sem az Ügyfél nem szüntetheti meg rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződésséfelmondással. 16.38.2. A határozatlan idejű időtartamúvá vált Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 mind Szolgáltató, mind az Ügyfél 30 (kilencvenharminc) napos felmondási idő alkalmazásával idővel, írásban, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntethetibármikor jogosult felmondani. 16.48.3. Amennyiben Az Ügyfél az alábbi esetekben jogosult mind a Szerződés keretjellegű – vagyis ha határozott, mind a Szerződés önmagában nemhatározatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Ügyfél általi rendkívüli felmondás): a) Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásával, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő indításával több mint 12 (tizenkét) óra késedelembe esik; b) Szolgáltató ismételt súlyos szerződésszegését az Ügyfél írásbeli felszólítása ellenére 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja,; c) a Megrendelő Szolgáltató ellen felszámolási, végelszámolási bírósági végzés alapján csőd- vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos felszámolási eljárás indul. 16.78.4. Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult mind a határozott, mind a határozatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Szolgáltató általi rendkívüli felmondás): a) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi; b) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, és a szerződésszegést Szolgáltató erre vonatkozó felhívásától számított 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szoftverének rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Ügyfél eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg, és e szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg; d) az Ügyfél bármilyen jogsértő tartalmat juttat Szolgáltató szoftverébe; e) az Ügyfél a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; f) a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Ügyfél a Szerződés megkötése vagy a Szolgáltatás igénybevétele céljából Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes/cégadatok – vonatkozásában megtévesztette. 8.5. A Felek a Szerződés felmondását írásban, elektronikus úton közlik a másik Féllel. Az Ügyfél felmondási szándékát a Rendszeren keresztül jelezheti Szolgáltató felé. 8.6. A felmondás tartalmazza a felmondás indokát, a felmondási időt és a felmondási idő lejáratának napját. 8.7. Szolgáltató jogosult a Szerződés felmondása helyett korlátozni a Szolgáltatás körét és használatát. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésrekorlátozás okát 3 (három) napon belül nem szünteti meg, a Megrendelő – korlátozás nem akadálya a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni felmondásnak, ha a Szolgáltató részérefelmondás feltételei egyébként fennállnak. 16.88.8. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Ügyfél nem mentesül a felmondás időpontját megelőzően, és az azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat az Ügyfél köteles megfizetni. 8.9. Amennyiben az Ügyfél a határozott időre megkötött Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem rendkívüli felmondással szünteti meg, vagy amennyiben a határozott időre megkötött Szerződést Szolgáltató rendkívüli felmondással szünteti meg, úgy Szolgáltató követelheti a határozott időtartamból még hátralévő időszak után járó díjakat is egy összegben megfizetni. 8.10. Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése megszűnésének napjától, vagy fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésétől számított 180 (száznyolcvan) napig tárolja az Ügyfél adatait, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Az adatok áthelyezésére és szakszerűen elszállítani kinyerésére Szolgáltató felhasználói felületeken lehetőséget biztosít az Ügyfél részére, azonban az adatok áthelyezéséről és további tárolásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia. 180 (száznyolcvan) nap eltelte után az adatok törlésre kerülnek. Az Ügyfélnek az adatok törléséből keletkezett esetleges kára miatt Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Az adatok 180 (száznyolcvan) napon túli tárolásáról az ügyfél a Szolgáltatónál lévő áruitszerződés megszűnését követő 180 (száznyolcvan) napon belül jogosult írásban rendelkezni, rendelkezés hiányában az adatok törlésre kerülnek. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.11. A Szerződésben a Xxxxx foglaló adásában állapodhatnak meg. Ebben az esetben a IX. 2-4. pontjában foglaltak alkalmazandók. 2. A foglaló – szerződéskötést megelőzően ismertetett – jogi természete szerint a felróható nem teljesítés szankciója. Ennek értelmében, ha a foglalót adó félnek (azaz a fizetésre kötelezett Félnek) felróhatóan meghiúsul a Szerződés, a foglaló elvész, ha viszont a foglalót átvevő félnek (vagyis a teljesítésre jogosult Félnek) felróható a nem teljesítés, a foglaló kétszeresen jár vissza. A foglaló szerződésszerű teljesítés esetén a vételárba beleszámít. 3. A fenti jogkövetkezmény alkalmazása helyett a jogosult Fél választhatja a Szerződés teljesítésére kötelezést is: a foglaló kétszeresének megfizetése vagy veszni hagyása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését. 4. A Szerződés meghiúsulása esetén a foglaló összegét meghaladó kár – az abban meghatározottak szerint összegszerűség bizonyítását követően – határozott vagy határozatlan időre jön létrekülön igényként érvényesíthető. 16.25. A határozott idejű Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján Amennyiben a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnika Szerződésben nem kötnek ki foglalót, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik azonban valamelyik Fél a másik Fél részére küldött szerződésszegésére hivatkozással eláll a Szerződéstől, a Szerződés meghiúsulásáért felelős Fél a vételár 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles a másik Félnek felhívásra 8 napon belül megfizetni. 6. A Szerződést a Xxxxx közös megegyezéssel felbonthatják, a jogviszony ilyenkor a megkötésének időpontjára visszaható hatállyal szűnik meg. Ebben az esetben az eredeti állapotot kell helyreállítani, melynek keretén belül a Felek elszámolni kötelesek, a már teljesített szolgáltatások egyidejűleg visszajárnak. 7. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél írásban, indokolási kötelezettség nélkül, 30 napos felmondási idővel, az összes folyamatban lévő jogügylet lezárásával és elszámolásával bármikor felmondhatja. 8. A MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél jogosult a szerződést - a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.4. Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis - azonnali hatállyal felmondani, ha a Szerződés önmagában nemMÜ-GU Kft. súlyos szerződésszegést követ el, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek közöttkülönösen, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő ha az Árut nem veszi át, illetve fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegiszámlában megjelölt határidőre nem tesz eleget, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja, c) a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indulMÜ-GU Kft.-vel szerződő fél által tűzött póthatáridő is eredménytelenül telt el. 16.7. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésre, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.1. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállni, a teljesítés megkezdését követően a Szerződést bármikor felmondani. Mind az elállás, mind a felmondás esetén a Megrendelő a Partner igazolt és elfogadott költségigényének (kárának) megtérítésére köteles, ami azonban – a Megrendelő által Szerződés alapján már teljesített Partneri díjrészletekkel együtt – nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott Partneri díjnak az abban meghatározottak szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létre.elállási, illetve felmondási nyilatkozat kézhezvétele időpontjában elért készültségi fokkal arányos részét. Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén a Partner ezt meghaladó kárigényt nem támaszthat. (Ptk. 6:249.§) 16.2. A határozott idejű Amennyiben a Partner a Szerződést nem vagy nem szerződésszerűen (hibásan) teljesíti, avagy a Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető megegyéb rendelkezéseit megszegi, a szerződésszegésért a Ptk. A határozott idejű Szerződés az abban szabályai és a Szerződésben meghatározott időtartam utolsó napján módon helytállni tartozik. Partner tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben Szerződést részben vagy egészben nem, illetve nem szerződésszerűen teljesíti, úgy a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződésséPartneri Xxxxxx a nem- illetve hibás teljesítéssel arányos részére nem jogosult. 16.3. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik Fél szerződésszegés esetén Megrendelő • a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntethetiszerződést a Szerződésben rögzített szabályok szerint azonnali hatállyal felmondhatja/ a Szerződéstől elállhat; • a Partnerrel szemben kötbért érvényesíthet; • a Partnertől kártérítést követelhet. 16.4. Amennyiben Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult a Partnerhez intézett és az elállás, illetve a felmondás okait felsoroló írásbeli nyilatkozattal Szerződéstől, vagy annak egy részétől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani ha: • a Partner a Szerződés keretjellegű – vagyis ha szerinti kötelezettségének teljesítésével 20 (húsz) naptári napot meghaladó késedelembe esik; • a Partnerrel szemben végelszámolási, csőd- (ide nem értve a fizetési haladék időtartamát) vagy felszámolási eljárás indul; • a Partner hibás teljesítése esetén a hiba kijavítására kapott felszólításban rögzített határidőben a hiba kijavítását nem kezdi meg, vagy megkezdi, de azt ésszerű határidőben nem fejezi be; • a Partner valamely Szolgáltatás nem teljesítése esetén az annak elvégzésére vonatkozó, a Megrendelőtől kapott felszólításban rögzített határidőben annak elvégzését nem kezdi meg, vagy megkezdi, de ésszerű határidőben nem fejezi be; • a Partner a Szerződés önmagában nemszerinti titoktartási kötelezettséget megszegi; • közreműködő Partner általi jogosulatlan igénybevétele esetén; • harmadik személy vagy a Partner a Szerződéssel a Megrendelőre átruházott szellemi alkotások vagy jogok tekintetében jogosultként lép fel, csak • a Szerződés alapján Partner egyéb súlyos szerződésszegése esetén; A Partnernek felróható lehetetlenülés, a Partner által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és/vagy a Partner felróható magatartása miatt a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás Partner kötbérfelelősséggel tartozik. A lehetetlenülési kötbér alapja a Felek közöttszerződéses ár, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződéstmértéke 20 %. 16.5. A Szolgáltatót Amennyiben Partner a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató szerződésszegéssel a Megrendelőnek kárt okoz köteles azt Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja, c) a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely másfoglaltak szerint, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indulkártérítés polgári jogi szabályainak megfelelően megtéríteni. 16.7. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésre, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.19.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megegyezést kizárólag írásban köthetik, és a Felek együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a már teljesített szolgáltatásokat a Vállalkozónak kifizetni, a Vállalkozó pedig köteles a folyamatban lévő szolgáltatást elvégezni. 9.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálya alatt bármely Szerződő Fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a jelen szerződést a másik Szerződő Félhez, írásban intézett egyoldalú és indokolást tartalmazó nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. 9.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül és rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek tekintik, különösen, de nem kizárólagosan: 9.3.1. Vállalkozó részéről: a) ha a Megrendelő érdekeit súlyosan sértő (jó hírnevét, gazdasági érdekeit sértő vagy veszélyeztető) magatartást tanúsít; b) ha a Vállalkozó az általa vállalt szolgáltatásokat írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti; c) hibás teljesítés esetén kitűzött póthatáridő eredménytelen eltelte. 9.3.2. Megrendelő részéről: a) a szükséges dokumentumokat, információkat, adatokat nem bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, b) nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének; c) a Vállalkozási Díjat felszólítás ellenére nem teljesíti. 9.4. Megrendelő a 9.3. pontban foglalt esetekben jogosult a Szerződést olyan, három hónapnál nem későbbi időpontra felmondani, amely alatt a szerződésben vállalt feladatok ellátásáról megfelelően gondoskodni tud 9.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen pontban rögzített Megrendelői felmondásra kerülne a sor, akkor Megrendelő kárainak megtérítésére is jogosult, beleértve a következményi károkat is, különös tekintettel egy esetleges új közbeszerzési eljárás valamennyi költségét. 9.6. Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik és Vállalkozónak a szerződés megszüntetésére vonatkozó figyelmeztetését is tartalmazó, az átvételtől számított 30 (harminc) nap fizetési haladékot adó fizetési felszólítása is eredménytelen marad, Vállalkozó jogosult a szerződést 30 napos felmondási határidővel, írásban, a fizetési késedelemre hivatkozással felmondani. 9.7. A Szerződés megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással. Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített – az abban meghatározottak szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létreilletve Megrendelőnek véleményezésre megküldött - szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 16.29.8. A határozott idejű Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, Megrendelő jogosult és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3. A határozatlan idejű egyben köteles jelen Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.4. Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis ha a Szerződés önmagában nem, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződésthatáridővel felmondani, ha a) a Megrendelő Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 Kbt. 56. § (nyolc1) napon belül sem hagy fel,bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek; vagy b) a Megrendelő bármelyVállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – amely nem felel meg a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 Kbt. 56. § (nyolc1) napon belül sem orvosolja,bekezdés ck) a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indulpontjában meghatározott feltételeknek. 16.79.9. Amennyiben Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződés rendkívüli felmondás jogkövetkezményeit alkalmazni és ezen túlmenően Megrendelő jogosult Vállalkozótól a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésrejogszabálysértésből eredő valamennyi közvetlen és következményi kárának megtérítését is követelni amennyiben a Vállalkozó az 5. pontban foglalt rendelkezések valamelyikét megszegi, illetőleg a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (azaz kettőszázezer forintBtk.) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére310. § -ba ütköző cselekményt követ el. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.11. A Szerződés – az abban meghatározottak szerint – határozott jelen szerződésben meghatározott elállási ok bekövetkezése esetén a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a szerződést, illetve attól elállhat. A Megrendelő felmondás vagy határozatlan időre jön létreelállás esetén a már teljesített munkafolyamatok megfizetésére köteles, egyéb kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat igényt. 16.22. A határozott idejű Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.4. Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis ha a Szerződés önmagában nem, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéstszerződést (elállhat a szerződéstől), ha: a) a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amely a feladat határidőre történő megvalósulását veszélyeztetni, vagy a jogszabályok megsértésével jár); b. Vállalkozó a Megrendelő által adott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltévefelhívásnak, hogy szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen; c. Vállalkozóval szemben felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik; d. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; e. az orvosolható adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő eltelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni. 3. A felmondás a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja,Vállalkozó általi kézhezvétellel válik hatályossá. c) 4. A szerződés felmondása esetén az elkészült munka a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely másfelmondás pillanatáig – arányos ellenszolgáltatás fejében – megilleti a Megrendelőt, a Vállalkozó pedig jogosult a szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák pénzbeli ellenértékére. Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indulmég nem teljesített rész tekintetében meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a szerződés Vállalkozónak felróhatóan szűnt meg. 16.7. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésre, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.85. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés szerződés felmondása vagy más okból történő megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani megszűnéstől számított 15 napon belül a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – szerződés megszűnése nem érinti az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért elszámolási és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek közötttitoktartási kötelezettségeket.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.17.1. A Szerződés – az abban meghatározottak szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létremegszűnésére és megszüntetésére a Ptk. szabályai vonatkoznak a jelen fejezetben írt eltérésekkel. 16.27.2. Jelen Szerződés megkötését követően, és a vevői elvitel jogának gyakorlását megelőzően egyik Fél sem állhat el a szerződéstől; a Felek a Ptk. 6:231. § (3) bekezdésének alkalmazhatóságát kizárják. Elállásra az elvitel jogának gyakorlását követően, csak a hibás teljesítésre vonatkozó törvényi szabályok betartásával van lehetőség. 7.3. Ha a Szerződés teljesítésének lehetetlenné válásáért egyik Fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét, azaz annak az eladói szolgáltatásnak az ellenértékét, hogy a Vevő által lekötött vízmennyiséget rendelkezésre tartja, a Vevő az Ellenszolgáltatás szerződéskötéskor teljesített részének megfizetésével teljesítette, így ebben az esetben sem az Eladót nem terheli pénzvisszafizetési kötelezettség, sem a Vevőt nem terheli további fizetési kötelezettség. 7.4. A határozott idejű Szerződés rendes felmondással Felek megállapodnak, hogy egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés tehető felelőssé a teljesítés késedelméért, lehetetlenné válásáért vagy a teljesítés elmulasztásáért, amennyiben a teljesítés bármilyen, az abban meghatározott időtartam utolsó napján adott fél szándékos magatartásán kívüli, előrelátható vagy előre nem látható okból lehetetlenné, kivitelezhetetlenné válik (ideértve, de nem kizárólagosan háborút, felkelést, zavargásokat, balesetet, katasztrófát, előre nem látható körülményeket, törvényi rendelkezéseket, hatósági cselekményeket, amelyek az adott fél számára lehetetlenné teszik a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.4teljesítést). Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis ha a Szerződés önmagában nem, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek közöttmulasztás, a Szolgáltató késedelem vagy a Megrendelő részére küldött nem-teljesítés kilencven (90) napon túl is folytatódik, úgy bármely Fél saját belátása szerint és felelősségvállalás nélkül jogosult a másik Féllel közölt írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani nyilatkozatával a Szerződést. 16.5Szerződést felmondani. A Szolgáltatót felmondás joghatásaként a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató Vevő által már megfizetett Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja, c) a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely másVevőnek nem jár vissza, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy Xxxxx azonban a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indultovábbi kötelezettségeik alól szabadulnak. 16.7. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésre, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.11. Amennyiben a Doka a teljes, szerződésben rögzített mennyiséget nem tudja a megrendelés- visszaigazolásban meghatározott idő lejártáig a Megrendelőnek átadni és késedelme a 14 napot meghaladja, akkor a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Dokához intézett egyoldalú nyilatkozatával 30 napon belül elállni. Elállási jogát a Megrendelő csak a részére át nem adott zsaluzóanyagokra vonatkozóan gyakorolhatja. 2. A Szerződés – Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Doka jogosult az abban meghatározottak szerint – határozott általa még át nem adott zsaluzóanyagok tekintetében a felek között kötött szerződés teljesítése során, vagy határozatlan időre jön létrea megrendelés visszaigazolása és az írásbeli szerződés megkötése közötti időszakban a szerződéstől elállni, ha gazdálkodásában a megrendelés visszaigazolását követően olyan körülmények következtek be, amelyek miatt a szerződés teljesítése tőle nem elvárható, illetve arra nem képes. A Doka ezen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Megrendelőt kártérítési vagy egyéb megtérítési igény nem illeti meg. 16.23. A határozott idejű Szerződés Megrendelő az egyedi szerződést 14 nap elteltét követően rendes felmondás útján bármikor 8 nap felmondási idővel írásban megszüntetheti, de köteles a bérbe vett zsaluzóanyagokat a Doka részére visszaszállítani. A bérleti jogviszony megszűnésének időpontja az egyes zsaluzóanyagok tekintetében Megrendelő rendes felmondása esetén is az a nap, amikor azok a Doka fent megjelölt székhelyére/telephelyére maradéktalanul és hiánytalanul visszaszállításra kerültek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendkívüli felmondási jogot érvényesen csak úgy gyakorolhat, ha egyidejűleg az általa bérbe vett valamennyi zsaluzóanyagot visszaszolgáltatja a Doka részére. 4. A Doka rendes felmondási jogot nem gyakorolhat, a szerződést egyoldalúan csak rendkívüli felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető szüntetheti meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján rendkívüli felmondás a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3szerződést azonnali hatállyal megszünteti. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos Dokát rendkívüli felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.4. Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis jog illeti meg, ha a Szerződés önmagában nem, csak a Szerződés alapján - a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő valamely ezen szerződés alapján őt terhelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéstteljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, ha a) - a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegibérbe vett zsaluzóanyagokat nem rendeltetésszerűen használja, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) - a Megrendelő bármelya bérbe vett zsaluzóanyagokat a Doka előzetes hozzájárulása nélkül más építkezésre átszállítja és/vagy harmadik személy rendelkezésére bocsátja, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja, c) - a Megrendelő ellen nem biztosítja a Doka számára az építkezésre való bejutást, a használat és a zsaluzóanyagok állapotának ellenőrzését, - a Megrendelővel szemben végrehajtási, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indulcsődeljárást kezdeményeznek. 16.75. Amennyiben a Szerződés Xxxx a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésrerendkívüli felmondási jogával él, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén úgy a Megrendelő köteles haladéktalanul a bérbe vett és szakszerűen elszállítani még vissza nem szállított zsaluzóanyagokat a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10felmondás kézhezvételétől számított 3 napon belül a Dokához megtisztítva és a bérbeadáskori állapotban visszaszállítani. A Szolgáltató – visszaszállítási határidő utolsó napja a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani felmondás postára adásától számított 8. naptári nap, amennyiben a felmondás a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért részére azért nem volt kézbesíthető, mert a küldeményt nem vette át, ott nem ismert vagy az általa megadott címről elköltözött és kezeléséértújabb értesítési címéről a Dokát nem tájékoztatta. Ezen áruk tárolása Amennyiben a Megrendelő a szerződés megszűnésétől számított 8 naptári napon belül ezen visszaszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Doka jogosult a bérbe vett zsaluzóanyagokat Megrendelő felelősségére, veszélyére és kezelése tekintetében jelen ÁSZF költségére visszaszállíttatni, valamint a Szerződés megszűnését követően is érvényesül bérelt zsaluzóanyagok Doka telephelyére történő visszaszállításáig a Felek közöttszerződés megszűnésétől minden megkezdett naptári napra a napi bérleti díj 150%-ának megfelelő mértékű használati díjat felszámítani.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.1. A Szerződés – az abban meghatározottak szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létre. 16.28.1. A határozott idejű Szerződés időtartamú Szerződést sem a Szolgáltató, sem az Ügyfél nem szüntetheti meg rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződésséfelmondással. 16.38.2. A határozatlan idejű időtartamúvá vált Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 mind Szolgáltató, mind az Ügyfél 30 (kilencvenharminc) napos felmondási idő alkalmazásával idővel, írásban, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntethetibármikor jogosult felmondani. 16.48.3. Amennyiben Az Ügyfél az alábbi esetekben jogosult mind a Szerződés keretjellegű – vagyis ha határozott, mind a Szerződés önmagában nemhatározatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Ügyfél általi rendkívüli felmondás): a) Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásával, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő indításával több mint 12 (tizenkét) óra késedelembe esik; b) Szolgáltató ismételt súlyos szerződésszegését az Ügyfél írásbeli felszólítása ellenére 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja,; c) a Megrendelő Szolgáltató ellen felszámolási, végelszámolási bírósági végzés alapján csőd- vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos felszámolási eljárás indul. 16.78.4. Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult mind a határozott, mind a határozatlan idejű Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Szolgáltató általi rendkívüli felmondás): a) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi; b) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, és a szerződésszegést Szolgáltató erre vonatkozó felhívásától számított 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szoftverének rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Ügyfél eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg, és e szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg; d) az Ügyfél bármilyen jogsértő tartalmat juttat Szolgáltató szoftverébe; e) az Ügyfél a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; f) a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Ügyfél a Szerződés megkötése vagy a Szolgáltatás igénybevétele céljából Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes/cégadatok – vonatkozásában megtévesztette. 8.5. A Felek a Szerződés felmondását írásban, elektronikus úton közlik a másik Féllel. Az Ügyfél felmondási szándékát a Rendszeren keresztül jelezheti Szolgáltató felé. 8.6. A felmondás tartalmazza a felmondás indokát, a felmondási időt és a felmondási idő lejáratának napját. 8.7. Szolgáltató jogosult a Szerződés felmondása helyett korlátozni a Szolgáltatás körét és használatát. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésrekorlátozás okát 3 (három) napon belül nem szünteti meg, a Megrendelő – korlátozás nem akadálya a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni felmondásnak, ha a Szolgáltató részérefelmondás feltételei egyébként fennállnak. 16.88.8. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél nem mentesül a felmondás időpontját megelőzően, és az azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat az Ügyfél köteles megfizetni. 8.9. Amennyiben az Ügyfél a határozott időre megkötött Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem rendkívüli felmondással szünteti meg, vagy amennyiben a határozott időre megkötött Szerződést Szolgáltató rendkívüli felmondással szünteti meg, úgy Szolgáltató követelheti a határozott időtartamból még hátralévő időszak után járó díjakat is egy összegben megfizetni. 8.10. Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése megszűnésének napjától, vagy fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésétől számított 180 (száznyolcvan) napig tárolja az Ügyfél adatait, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Az adatok áthelyezésére és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10kinyerésére Szolgáltató felhasználói felületeken lehetőséget biztosít az Ügyfél részére, azonban az adatok áthelyezéséről és további tárolásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – 180 (száznyolcvan) nap eltelte után az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséértadatok törlésre kerülnek. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF Az Ügyfélnek az adatok törléséből keletkezett esetleges kára miatt Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Az adatok 180 (száznyolcvan) napon túli tárolásáról az Ügyfél a Szerződés megszűnését követően követő 180 (száznyolcvan) napon belül jogosult írásban rendelkezni a 11.3. pontban foglaltakra is érvényesül a Felek közöttfigyelemmel, rendelkezés hiányában az adatok törlésre kerülnek.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.11. A Szerződésben a Xxxxx foglaló adásában állapodhatnak meg. Ebben az esetben a IX. 2-4. pontjában foglaltak alkalmazandók. 2. A foglaló – szerződéskötést megelőzően ismertetett – jogi természete szerint a felróható nem teljesítés szankciója. Ennek értelmében, ha a foglalót adó félnek (azaz a fizetésre kötelezett Félnek) felróhatóan meghiúsul a Szerződés, a foglaló elvész, ha viszont a foglalót átvevő félnek (vagyis a teljesítésre jogosult Félnek) felróható a nem teljesítés, a foglaló kétszeresen jár vissza. A foglaló szerződésszerű teljesítés esetén a vételárba beleszámít. 3. A fenti jogkövetkezmény alkalmazása helyett a jogosult Fél választhatja a Szerződés teljesítésére kötelezést is: a foglaló kétszeresének megfizetése vagy veszni hagyása nem jelenti automatikusan a Szerződés megszűnését. 4. A Szerződés meghiúsulása esetén a foglaló összegét meghaladó kár – az abban meghatározottak szerint összegszerűség bizonyítását követően – határozott vagy határozatlan időre jön létrekülön igényként érvényesíthető. 16.25. A határozott idejű Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján Amennyiben a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnika Szerződésben nem kötnek ki foglalót, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik azonban valamelyik Fél a másik Fél részére küldött szerződésszegésére hivatkozással eláll a Szerződéstől, a Szerződés meghiúsulásáért felelős Fél a vételár 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles a másik Félnek felhívásra 8 napon belül megfizetni. 6. A Szerződést a Xxxxx közös megegyezéssel felbonthatják a jogviszony ilyenkor a megkötésének időpontjára visszaható hatállyal szűnik meg. Ebben az esetben az eredeti állapotot kell helyreállítani, melynek keretén belül a Felek elszámolni kötelesek, a már teljesített szolgáltatások egyidejűleg visszajárnak. 7. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél írásban, indokolási kötelezettség nélkül, 30 napos felmondási idővel, az összes folyamatban lévő jogügylet lezárásával és elszámolásával bármikor felmondhatja. 8. A MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél jogosult a szerződést - a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti- azonnali hatállyal felmondani, ha a MÜ-GU Kft. súlyos szerződésszegést követ el, különösen, ha az Árut nem veszi át, illetve fizetési kötelezettségének a számlában megjelölt határidőre nem tesz eleget, és a MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél által tűzött póthatáridő is eredménytelenül telt el. 16.49. A MÜ-GU Kft. jogosult a szerződést - a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal - azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, különösen, ha a megrendelés teljesítésével indokolatlanul – póthatáridő esetén annak lejártától számított -5 naptári napnál nagyobb késedelembe esik. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamely fél teljesítését a szerződés tekintetében valamely fél működési körén kívül eső, előre nem látható és a fél által el nem hárítható erőhatalom (vis maior) akadályozza, ez mindaddig mentesíti a reá hivatkozó szerződő felet a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ameddig a vis maior helyzet ténylegesen akadályozza a szerződés teljesítését. A vis maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben a Szerződés keretjellegű vis maior helyzet a bekövetkezésétől számított 5 napon belül nem szűnne meg, úgy a másik fél – vagyis ha választása szerint- a Szerződés önmagában nemjogkövetkezmények nélkül jogosult a szerződéstől való elállásra. 10. Felek megállapodnak abban, csak hogy amennyiben a Szerződés alapján szerződés hatályban léte alatt a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek közöttMÜ-GU Kft. ellen csőd-, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indulna, erről köteles MÜ-GU Kft.-vel szerződő fél azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. 16.5. A Szolgáltatót a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja, c) a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. 16.7írásban értesíteni. Amennyiben a Szerződés MÜ-GU Kft. a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésrefenti eljárásokat indokoló gazdasági helyzetbe kerül, MÜ-GU Kft.-vel szerződő féljogosult az ezen eljárás(ok)ról való tudomásszerzését követően a Megrendelő – jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül folyamatban lévő ügyek lezárásával és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részéreelszámolásával. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.119.1. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállni, a teljesítés megkezdését követően a Szerződést bármikor felmondani. Mind az elállás, mind a felmondás esetén a Megrendelő a Vállalkozó igazolt és elfogadott költségigényének (kárának) megtérítésére köteles, ami azonban – a Megrendelő által Szerződés alapján már teljesített Vállalkozói díjrészletekkel együtt – nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott Vállalkozói díjnak az abban meghatározottak szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létre.elállási, illetve felmondási nyilatkozat kézhezvétele időpontjában elért készültségi fokkal arányos részét. Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén a Vállalkozó ezt meghaladó kárigényt nem támaszthat. (Ptk. 6:249.§) 16.2. A határozott idejű Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján a Felek minden jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé. 16.3. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik Fél a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.419.2. Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis ha Vállalkozó a Szerződés önmagában szerinti Tevékenységet nem vagy nem szerződésszerűen (hibásan) végzi, vagy a Szerződés egyéb rendelkezéseit megszegi, a szerződésszegésért a Ptk. szabályai és a Szerződésben meghatározott módon helytállni tartozik. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben Szerződés szerinti Tevékenységet részben vagy egészben nem, csak illetve nem szerződésszerűen teljesíti, úgy a Szerződés alapján Vállalkozói Díjnak a nem- illetve hibás teljesítéssel arányos részére nem jogosult. 19.3. A szerződésszegés esetén Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget • a Szolgáltatóra nézve – szerződést a Szerződésben rögzített szabályok szerint azonnali hatállyal felmondhatja/ a Szerződéstől elállhat; • a Vállalkozóval szemben kötbért érvényesíthet; • a Vállalkozótól kártérítést követelhet. 19.4. Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult a Vállalkozóhoz intézett és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás az elállás, illetve a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött felmondás okait felsoroló írásbeli nyilatkozattal jogosult Szerződéstől, vagy annak egy részétől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani ha: • a Szerződést.Vállalkozó a Szerződés szerinti kötelezettségének teljesítésével 20 (húsz) naptári napot meghaladó késedelembe esik; • a Vállalkozóval szemben végelszámolási, csőd- (ide nem értve a fizetési haladék időtartamát) vagy felszámolási eljárás indul; • a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hiba kijavítására kapott felszólításban rögzített határidőben a hiba kijavítását nem kezdi meg, vagy megkezdi, de azt ésszerű határidőben nem fejezi be; • a Vállalkozó a szerződés vagy annak egy részenem teljesítése esetén az elvégzésre vonatkozó, a Megrendelőtől kapott felszólításban rögzített határidőben a Tevékenységet nem kezdi meg, vagy megkezdi, de ésszerű határidőben nem fejezi be; • a Vállalkozó a Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi; • közreműködő Vállalkozó általi jogosulatlan igénybevétele esetén; • harmadik személy vagy a Vállalkozó a Szerződéssel a Megrendelőre átruházott szellemi alkotások vagy jogok tekintetében jogosultként lép fel, • a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegése esetén; 16.519.5. A Szolgáltatót Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató szerződésszegéssel a Megrendelőnek kárt okoz, köteles azt Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a) Szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegi, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem hagy fel, b) a Megrendelő bármely, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja, c) a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indulkártérítés polgári jogi szabályainak megfelelően megtéríteni. 16.7. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésre, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.

A szerződés megszűnése és megszüntetése. 16.112.1. Felek rögzítik, hogy jelen bérleti jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg/szüntethető meg: a 2. pontban foglalt időtartam elteltével. Bérbeadó jogutód nélküli megszűnésével, Bérlő jogutód nélküli megszűnésével, Bírósági vagy hatósági határozat alapján, Rendes felmondással, Rendkívüli felmondással, Közös megegyezéssel. 12.2. A Szerződés – az abban meghatározottak szerződés megszüntethető közös megegyezéssel történő megszüntetéssel, a közös megegyezés szerint – határozott vagy határozatlan időre jön létremegállapított időpontban, továbbá rendes és rendkívüli felmondással. 16.212.3. A határozott idejű Szerződés Felek megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződést Felek egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A határozott idejű Szerződés az abban meghatározott időtartam utolsó napján a Felek minden jognyilatkozata felmondással, 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül automatikusan megszűnik, és semmilyen esetben sem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssémegszüntethetik. 16.312.4. A határozatlan idejű Szerződést bármelyik Fél Bérbeadó jogosult a másik Fél részére küldött írásbeli nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 16.4. Amennyiben a Szerződés keretjellegű – vagyis ha a Szerződés önmagában nem, csak a Szerződés alapján a Megrendelő által külön közölt megbízások keletkeztetnek szolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve – és egybefüggő 3 (három) hónapig nincsen hatályban megbízás a Felek között, a Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha: a SzerződéstBérlő nem a szerződésnek megfelelően, illetve rendeltetésellenesen használja a bérleti szerződés tárgyát képező eszközöket, vagy a fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére – a felszólítás kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül - sem tesz eleget önhibájából; a Bérlő ellen jogerősen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult. 16.512.5. A Szolgáltatót Bérlő jogosult a Megrendelő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén megillető felmondási jogra az ÁSZF 11.8. pontjában foglaltak az irányadók. A fizetési kötelezettség teljesítésének Megrendelő általi elmulasztása súlyosan szerződésszegő magatartásnak minősül. 16.6. A Szolgáltató a Megrendelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéstfelmondani abban az esetben, ha a) : ha a Megrendelő a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megszegiBérbeadó nem biztosítja az eszközök használatát az 5.1. pontban foglalt határidőben, és magatartásával a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon illetve - legfeljebb 3 napos póthatáridőn belül sem hagy fel, b) biztosítja az eszközöket -, illetve nem jelen szerződésnek megfelelően teljesít; az eszközökön harmadik személynek olyan joga van, amely őt a Megrendelő bármelybérelt eszközök használatában korlátozza vagy akadályozza; a Bérbeadó a Bérlő jogkövetkezményekre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére a jelen szerződésben rögzített, Szerződésben tett nyilatkozata valótlannak bizonyul, és illetőleg a Bérlő által meghatározott ésszerű – feltéve, hogy az orvosolható – a Szolgáltatónak ezzel okozott sérelmet a Szolgáltató erre irányuló felszólítását követő 8 (nyolc) napon de legfeljebb 3 napos - póthatáridőn belül sem orvosolja, c) teljesíti a Megrendelő ellen felszámolásijelen szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; Xxxxxxxx által nyújtott műszaki színvonal nem felel meg a szerződésben és annak mellékleteiben előírt követelményeknek és a hibás teljesítés kijavításáról a Bérbeadó nem gondoskodik; a Bérbeadó az együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; Bérbeadóval szemben jogerősen elrendelt felszámolási vagy végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy bármely más, indul (a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló vagy Csőd törvény 11. § h) alpontjában foglalt felmondási korlátozások betartásával);és; Bérbeadóval szemben indult csődeljárás esetében a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indulvonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson Bérbeadó a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; avagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség. 16.7. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt kerül megszüntetésre, a Megrendelő – a napi szerződésszegési kötbértől függetlenül és azon túl – 200.000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) összegű egyszeri szerződésszegési kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére. 16.8. A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén sem tartozik elhelyezési kötelezettséggel a Megrendelő felé. 16.9. A Szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul és szakszerűen elszállítani a Szolgáltatónál lévő áruit. 16.10. A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az Általános Díjszabásban meghatározott díjakat jogosult felszámítani a Megrendelő – Szerződés megszűnését követően is – nála maradó áruinak tárolásáért és kezeléséért. Ezen áruk tárolása és kezelése tekintetében jelen ÁSZF a Szerződés megszűnését követően is érvényesül a Felek között.