Common use of A vállalkozói díj Clause in Contracts

A vállalkozói díj. 2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj megállapítására során az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól (Ptk. 8:1. § (1) 4. pont) elvárható legmagasabb gondossággal járt, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatást, megtekintette az építés helyszínét; és egyúttal a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel volt. Az 1. pontban foglalt kivitelezés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj a következők szerint alakul: ……………….. Ft, azaz nettó ……………………………………………………………… Forint. + ÁFA 2.2. A 2.1 pont szerinti vállalkozói díj a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi költséget tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely a Közbeszerzési dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg. 2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.

A vállalkozói díj. 2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj megállapítására során az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól (Ptk. 8:1. § (1) 4. pont) elvárható legmagasabb gondossággal járt, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatást, megtekintette az építés helyszínét; és egyúttal a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel volt. Az 1. pontban foglalt kivitelezés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj a következők szerint alakul: ……………….. Ft, azaz nettó ……………………………………………………………… Forint. + ÁFA 2.24.1. A 2.1 pont szerinti vállalkozói díj a Vállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségben történő teljesítéséért illeti meg, beleértve a jótállási és a szavatossági kötelezettségek teljesítését is. 4.2. Vállalkozó a vállalkozói díjat a Szerződés feltételeinek, a feladatnak, a helyszínnek és az egyéb körülményeknek ismeretében, az ellentmondások és az esetleges tervezési hiányosságok kiküszöbölésével határozta meg, és tévedésre, megtévesztésre, a körülmények megváltozására, számítási hibára stb. hivatkozással nem módosíthatja. 4.3. A vállalkozói díj teljes körűen magában foglalja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi tételt és – a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – tartalmazza a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden közvetlen és közvetett költséget tartalmazza(beleértve az anyag- és az organizációs költségeket is), vállalkozói nyereséget, ár- és árfolyamváltozásokat, inflációt, adókat, vámokat és egyéb közterheket, még akkor is, ha ezek a Szerződésben nincsenek feltüntetve, vagy részletezve. A vállalkozói díj teljes körű fedezetet biztosít bármely, a Szerződés megkötését követően elfogadott/kihirdetett/hatályon kívül helyezett/módosított jogszabály, vagy a Szerződés megkötését követően támasztott hatósági kikötések/előírások következtében a Vállalkozónál felmerült valamennyi többletköltségre és teherre. A vállalkozói díj növelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Vállalkozó az erre vonatkozó igényét a Szerződésben meghatározott határidőn belül és módon bejelenti a Megrendelő számára, továbbá azt az Építtető a Megrendelő felé elismerte és megfizette. 4.4. Az időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel. Vállalkozót az el nem végzett munka díja nem illeti meg. 4.5. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely a Közbeszerzési dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte megpénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.

A vállalkozói díj. 2.15.1. Vállalkozó kijelentiA szerződés végösszege: ..-Ft + ÁFA azaz forint + 27 % ÁFA 5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási díj átalányáras vállalkozási díjnak minősül és benne foglaltatik minden olyan vállalkozói díj megállapítására során és megvalósítási költség, amely a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó jelen szerződés alapján pótmunka jogcímén vállalkozói díj emelést Megrendelőtől nem igényelhet. Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés vállalkozói díja az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól építési engedélyben meghatározott, építési engedélyköteles építési tevékenységek esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Ptk. 8:1a továbbiakban Áfa tv.) 142. § (1) 4bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá, míg a nem építési engedélyköteles tevékenységek esetében az Áfa tv. pont138. §-a szerinti általános forgalmi adózás (normál Áfa) elvárható legmagasabb gondossággal járthatálya alá esik. Nyertes ajánlattevő a részszámláit valamint végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani. 5.3. A vállalkozói díj tartalmazza a rendeltetésszerű használatra alkalmas építési munkák megvalósításának valamennyi költségét, ennek körében úgymint például: - többek között A kivitelezéshez szükséges technológiai és esetleges gyártmánytervezés költségét. - részletesen áttanulmányozta a kiviteli tervdokumentáció részét A vállalkozás tárgyát képező árazatlan költségvetési kiírástmunkák elvégzéséhez és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget és pótlékot, úgymint adó-, illeték, telefon, környezet-megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az ideiglenes energia, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatástvíz- ős csatornarákötések, megtekintette telefon vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének ős a használatának költségeit. - A közművekre való végleges rácsatlakozások, felbővítések költségét, beleértve minden ellenőrző mérés, felülvizsgálat, szakfelügyelet, minden vezetők, kábel és mérő költségét. - Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit. Garanciális költségeket. - Építéshelyi információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak megtartását az építés helyszínét; teljes időtartamára. Az építési tábla tartalma: Létesítmény megnevezése, a Munkák tartalma, határidői, a Megrendelő, a Tervező, a Lebonyolító, a Vállalkozó megnevezése. - A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának költségeit. - A Létesítmény kivitelezésének időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények kialakításának, fenntartásának ős elbontásának költségeit. A kivitelezés időtartama alatt az egyes fázisok munkaterületének elkerítéséhez szükséges ideiglenes kerítések megépítésének, illetve a munkák befejezésekor annak elbontásának, áthelyezésének költségeit. - A szomszéd ingatlanokban és egyúttal a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet ős az ítélet végrehajtásának költségeit. - Vállalkozó által közvetlenül alkalmazott alvállalkozók munkájának lebonyolítási díját ős ezeknek az alvállalkozóknak biztosítandó felvonulási ős ideiglenes melléklétesítmények költségét, valamint a munkaterület biztosítás és a kapcsolódó teljesítések (szakipari, szerelőipari csatlakozások, gépészeti és elektromos felszerelés ős bekötés, felvonulási ős belső anyagmozgatási szolgáltatások, rakodás, beemelés, átmeneti tárolás, stb.), illetve ezen vállalkozók koordinációjának költségeit. - Átadás előtti takarítás költségét. - Építési törmelék, csomagolóanyag folyamatos elszállítása hatóságilag kijelölt lerakóhelyre. - A szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások használati jogainak megszerzéséért fizetendő díjat. 5.4. Vállalkozó az ajánlati áron felül változatlan műszaki tartalom esetén semmilyen jogcímen nem érvényesíthet többletköltségeket, ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is. 5.5. A vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel volt. Az 1. pontban foglalt kivitelezés szerződésszerű teljesítése esetén nem változtatható meg a vállalkozási díj Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a következők szerint alakul: ……………….. FtVállalkozó ajánlatában előforduló hibára, azaz nettó ……………………………………………………………… Forint. + ÁFAidőjárás viszontagságaira, műszaki szükségszerűségre, tervezési hibákra vagy vám- és adóelőírásokra, inflációs árváltozásokra stb.). 2.25.6. A 2.1 pont szerinti vállalkozói díj Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a 191/2009. Vállalkozó ajánlatához benyújtott tételes költségvetés egységárai képezik (IX.15egyösszegű árengedmény esetén arányosítással számolt egységárak) mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi költséget tartalmazza 5.7. Vállalkozó kijelentia Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgálómunkák műszaki tartalmára vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, megértette és azokat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésékre bocsátott költségvetési kiírásokat szintén ellenőrizte és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés végrehajtása során felelősséget vállal. A számla kifizetése átutalással, forintban (HUF) történik, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely pályázati forrásból finanszírozott rész tekintetében a Közbeszerzési dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte megtámogatói okirat feltételei szerint. 2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.

A vállalkozói díj. 2.13.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a A vállalkozói díj megállapítására során az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól a Megrendelő által kiadott műszaki dokumentáció és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlata részét képező árazott költségvetés alapján került sor. 3.2. A vállalkozói díj nem tartalmazza a tartalékkeret összegét, amely a nettó vállalkozói díj (Ptk. 8:1. § (1) 43.3. pont) elvárható legmagasabb gondossággal járt8 %-a. A tartalékkeret kizárólag pótmunka elszámolására használható fel, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatást, megtekintette az építés helyszínét; és egyúttal a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel voltkülön megrendelésre – előzetes ármegállapodás alapján – szerződésmódosítás nélkül. 3.3. Az 1. pontban foglalt kivitelezés feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj a következők szerint alakulvállalkozói díja - nettó: ……………….. Ft, azaz nettó ……………………………………………………………… Forintforint, - ÁFA: %, azaz Ft, - bruttó: Ft, azaz forint. + ÁFA 2.2a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerint. A 2.1 pont szerinti vállalkozói díj Megrendelő ezúton nyilatkozik – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3142. § (53) bekezdése szerinti valamennyi költséget tartalmazza. Vállalkozó kijelentibekezdésére –, hogy a jelen Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany; a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, ezért a fordított adózás hatálya alá esik. 3.4. A vállalkozói díj végleges, a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű, fix átalányár, amely tartalmazza különösen a műszaki tartalom megvalósításához tartozó kivitelezési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), biztosítási díjat, az átadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció készítésének költségét, bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi, munka és balesetvédelmi, költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit. 3.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy e szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 3.6. 1A Vállalkozó a nettó vállalkozói díj alapjául szolgáló, 10%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely a Közbeszerzési dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meglévő előzetes számlázási ütemtervében meghatározottak szerint. 2.33.7. Amennyiben Az előleg kifizetésére a kivitelezés során Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30.§ szerint kerülhet sor. Az előleget a Vállalkozó – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből az előlegbekérő okirat benyújtásával – valamely, igényelheti a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel Megrendelőnél. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő egyetértrészéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül folyósítja a Vállalkozó részére. 3.8. Az előleg elszámolására az 1. részszámlában2 kerül sor, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerülazaz annak összegét az 1. részszámlából kell levonni.

A vállalkozói díj. 2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy Felek a vállalkozói díj megállapítására során munkák egyösszegű átalányáras ellenértékét ajánlattevő ajánlata szerint az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól (Ptk. 8:1. § (1) 4. pont) elvárható legmagasabb gondossággal járt, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta alábbiakban rögzítik a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatást, megtekintette az építés helyszínét; és egyúttal a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel volt. Az 1. 2.2 pontban foglalt kivitelezés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj a következők szerint alakul: ……………….. Ft, azaz rögzített alapmennyiség keretében megvalósítandó munkák ellenértéke nettó ………………….,- + Áfa, vagyis bruttó ………………,- Ft, azaz ……………………………………………………… Forint. .. forint, a 2.3 pontban rögíztett opciós mennyiség keretében megvalósítandó munkák összértéke nettó ………………….,- + ÁFA 2.2Áfa, vagyis bruttó ………………,- Ft. A 2.1 pont 3.1. alpont szerinti vállalkozói díj összegek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt és részletezett, valamint az elfogatott ajánlat szerinti kifogástalan minőségben elvégzett munkákra vonatkozik, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget tartalmazzaesetleges költség fedezetét is. Vállalkozó kijelenti– feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő az opciós mennyiség megrendelés esetén nem köteles a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden teljes opciós mennyiséget megrendelni. Megrendelő jogosult az opciós jogát hőközpontonként érvényesíteni. Ebben az esetben az elszámolás alapja az ajánlata szerint az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely a Közbeszerzési dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meghőközpontra adott vállalási ár. 2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.

A vállalkozói díj. 2.11. A Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg: 2. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a vállalkozói díj megállapítására során szerződés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az építésiáltalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól (Ptkt a Megrendelő fizeti meg. 3. 8:1. § (1) Szerződő Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 4. pont) elvárható legmagasabb gondossággal jártMegrendelő kijelenti, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatást, megtekintette az építés helyszínét; és egyúttal a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel volt. Az 1. pontban foglalt kivitelezés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj hogy a következők szerint alakulrendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével: ……………….. FtMegrendelő az ellenszolgáltatást az Európai Unió támogatásából (Támogatási szerződés azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003) a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti utófinanszírozás keretében, azaz nettó ……………………………………………………………… Forint. + ÁFA 2.2valamint saját forrásból biztosítja. A 2.1 pont szerinti támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható költségének 99,96 %. A vállalkozói díj kifizetése a 191/2009272/2014. (IX.15XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (szerinti utófinanszírozás szabályai szerint történik. 5) bekezdése szerinti valamennyi költséget tartalmazza. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzített teljes műszaki tartalom megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy: a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta a Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési ajánlattétel során; b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció részeként kapott árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat helyesnek és pontosnak találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van a projekt terjedelmével; c) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a jelen szerződésben meghatározott szerződéskötéskor teljes mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díj alapjául szolgálódíjat befolyásolhatta; d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás korrigendumait) tökéletesen alkalmasak arra a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését célra, amelyre készültek és ajánlatában való szerepeltetését megelőzőenazok alapján az általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni; e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa készítendő „műszakit dokumentációval” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és kötelezettségét; f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és szolgáltatást, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vettamelyet a szerződés számára előír. 6. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a Közbeszerzési tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vállalkozó a műszaki dokumentáció részét képező és hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, hogy valamely tétel az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte megárazott költségvetésből kimaradt. 2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.

A vállalkozói díj. 2.15.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj megállapítására során az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól (Ptk. 8:1. § (1) 4. pont) elvárható legmagasabb gondossággal járt, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatást, megtekintette az építés helyszínét; és egyúttal a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel volt. Az 1. pontban A jelen vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj a következők szerint alakulmunka Vállalkozói díja: ……………….. Ft, azaz nettó ……………………………………………………………… Forint. …..HUF, azaz forint + ÁFA 2.2. A 2.1 pont Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül a terv szerinti vállalkozói díj megvalósításhoz egyéb költséget, díjat. ellenértéket semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Megrendelő nyilatkozik, hogy a 191/2009szerződés hatályba lépésekor a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott építési beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltak figyelembe vételével a fordított ÁFA hatálya alá tartozik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja. 5.2. A Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfatv.) foglaltaknak. 5.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján legfeljebb a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti, amelynek igénybevételéről Vállalkozó az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatban nyilatkozik. Megrendelő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (IX.15X.30.) Korm. rendelet 330. § (51) bekezdése bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. 5.4. Vállalkozónak az esetleges előlegszámla benyújtásán túlmenően - a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően - legalább 4 db részszámla benyújtására van lehetősége, az adott részszámla szerinti valamennyi költséget tartalmazzanettó ellenszolgáltatás nem lehet kevesebb, mint az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10 %-a. Vállalkozó kijelenti, hogy Az első részszámla benyújtására legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén kell sorra kerülnie. Az előleg és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgálórészszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70 %-ánál. Az adott részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a benyújtásra kerülő utolsó részszámlában (végszámlában) kerül elszámolásra. Az elvégzett munkák százalékos mértékét a Megrendelő és műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden Vállalkozó által tett ajánlat árazott költségvetéséből kiindulva. A Vállalkozónak a számlákhoz az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely árazott költségvetésnek megfelelően számlarészletezőt kell benyújtania. A Megrendelő részéről a Közbeszerzési dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg. 2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.teljesítés igazolására jogosult személy: ………………………..

A vállalkozói díj. 2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj megállapítására során az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól (Ptk. 8:1. § (1) 4. pont) elvárható legmagasabb gondossággal járt, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatást, megtekintette az építés helyszínét; és egyúttal a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel volt. Az 1. A Vállalkozót a I. pontban foglalt kivitelezés szerződésszerű meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén a vállalkozási díj a következők szerint alakulaz alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg: ……………….. Ft, azaz nettó Nettó ……………………………………………………………… Forint. + ÁFA..,-Ft (azaz forint). 2.22. A 2.1 pont szerinti vállalkozói díj a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően az általános szabályok szerint történik. 3. Szerződő Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 4. Megrendelő a 191/2009. (IX.15IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára figyelemmel kijelenti, hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével: A beruházás európai uniós forrásból támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási intenzitás: a projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a. A projekt azonosító száma: TOP- 3.2.2-15-FE1-2018-00006 5. A vállalkozói díj kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) bekezdése Korm. rendelet szerinti valamennyi költséget tartalmazzautófinanszírozás szabályai szerint történik. 6. Vállalkozó a beszerzési eljárás dokumentumaiban rögzített teljes műszaki tartalom megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy: a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a beszerzési ajánlattétel során; b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a beszerzési dokumentáció részeként kapott árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat helyesnek és pontosnak találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van a projekt terjedelmével; c) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díjat befolyásolhatta; d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás módosításait) tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni; e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa készítendő „műszakit dokumentációval” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és kötelezettségét; f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír. 7. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vállalkozó a műszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, hogy valamely tétel az árazott költségvetésből kimaradt. 8. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott beszerzési eljárásban megajánlott vállalkozói díjat a beszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott beszerzési dokumentumok – így különösen az eljárást megindító felhívás, kiegészítő tájékoztatás(ok), a műszaki dokumentáció, az árazatlan költségvetési kiírás – és azok esetleges módosításai, valamint a kivitelezés helyszínének és az elvégzendő munka műszaki tartalmának teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó egyúttal a vállalkozói díj alapjául szolgálómeghatározása során figyelemmel volt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozó részeiben foglaltakra, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, figyelembe vett minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vettközvetlen költséget, fedezetet, anyagot, amely a Közbeszerzési dokumentáció részét képező hiba és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található hiánymentes megvalósításhoz szükséges. A vállalkozói díj ennek megfelelően tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan felmerülő minden feladatra vonatkozikközvetlen és közvetett díjat, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és költséget (ideértve az esetlegesen előkerülő a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, bérletet, illetéket, járulékot, az átadás- átvételi eljárás, a birtokbaadás, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljárások költségét amennyiben azok szükségessé válnak, a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági és egyeztetések költségét, díját, a hibajavítás(ok) költségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, a szükséges vizsgálatok elvégzését, az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az összes anyagmozgatási, felvonulási és munkaterület őrzési költséget, a takarítás, az építési törmelék, hulladék, veszélyes hulladékokat hulladék elhelyezésének és anyagokattárolásának, valamint elszállításának költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte megfelvonulási költséget, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik, azaz a létesítmény „kulcsrakész” megvalósításának teljes díját. 2.39. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során fenti vállalkozói díjon felül – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből a vonatkozó jogszabályban levő esetek kivételével – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése semmilyen címen többletköltséget nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerülérvényesíthet.

A vállalkozói díj. 2.14.1. A Vállalkozói Díj a Vállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba-és hiánymentes, I. osztályú minőségben történő teljesítéséért illeti meg, beleértve a jótállási és a szavatossági kötelezettségek teljesítését is. 4.2. A Vállalkozói Díj vagy a költségvetésben beállított egység-, illetve átalányár, mint fix ár a vállalás hiánytalan teljesítéséig érvényes. A Vállalkozó a fenti vállalkozási díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. Az átalánydíj a szerződés szerinti átadásig változatlan. 4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj megállapítására során az építési-szerelési tevékenységet végző vállalkozástól (Ptk. 8:1. § (1) 4. pont) elvárható legmagasabb gondossággal járt, ennek körében - többek között - részletesen áttanulmányozta Vállalkozói Díjat a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírástSzerződés feltételeinek, a közbeszerzési eljárásban kiadott kiegészítő tájékoztatástfeladatnak, megtekintette a helyszínnek és minden egyéb körülmény ismeretében, az építés helyszínét; ellentmondások és egyúttal az esetleges tervezési hiányosságok kiküszöbölésével határozta meg, és tévedésre, megtévesztésre, a vállalkozói díj megajánlása során mindezekre figyelemmel voltkörülmények megváltozására, számítási hibára stb. Az 1. pontban foglalt kivitelezés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj a következők szerint alakul: ……………….. Ft, azaz nettó ……………………………………………………………… Forint. + ÁFAhivatkozással nem módosíthatja. 2.24.4. A 2.1 pont szerinti vállalkozói díj a Vállalkozói Díj teljes körűen magában foglalja az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi tételt és – a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában –tartalmazza a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden közvetlen és közvetett költséget tartalmazza(beleértve az anyag-és az organizációs költségeket is), vállalkozói nyereséget, ár-és árfolyamváltozásokat, inflációt, adókat, vámokat és egyéb közterheket, még akkor is, ha ezek a Szerződésben nincsenek feltüntetve, vagy részletezve. A Vállalkozói Díj teljes körű fedezetet biztosít bármely, a Szerződés megkötését követően elfogadott/kihirdetett/hatályon kívül helyezett/módosított jogszabály, vagy a Szerződés megkötését követően támasztott hatósági kikötések/előírások következtében a Vállalkozónál felmerült valamennyi többletköltségre és teherre. 4.5. Az időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár, az ezzel járó többletköltségeket Vállalkozó a Vállalkozói Díjában kalkulálta. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel. Vállalkozót az el nem végzett munka díja nem illeti meg. 4.6. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely a Közbeszerzési dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott Közbeszerzési dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart szerkezet, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte megVállalkozói Díj pénzügyi fedezete rendelkezésreáll. 2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.