Common use of A vállalkozói díj Clause in Contracts

A vállalkozói díj. 5.1. A Vállalkozót szerződésszerű, hiánytalan, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű vállalkozói díj illeti meg. 5.2. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat és annak feltételei szerint, a vállalkozói díj a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozik, és tartalmazza mind a munkadíjat, mind pedig az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését. 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése által biztosított forrásból kívánja biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elnyert támogatási forrásból a vállalkozói díjat megfizeti. 5.7. Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen megrendelői kifizetés).

A vállalkozói díj. 5.13.1. A Vállalkozót szerződésszerű, hiánytalan, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű a Szerződésben meghatározott építési munkák megvalósításért 32 550 000,- Ft + ÁFA (harminckettőmillió-ötszázötvenezer forint + 25% áfa) vállalkozói díj (a továbbiakban: „vállalkozói díj”) illeti meg. A vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. 5.23.2. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású A vállalkozói díjért a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat Vállalkozó teljes körűen és annak feltételei szerint, hiánytalanul vállalkozik a Szerződés tárgyának a megvalósítására. A vállalkozói díj átalányösszeg, amelyet a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozik, és tartalmazza mind a munkadíjat, mind pedig az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadásátMegrendelő igényei alapján állapított meg. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését. 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése által biztosított forrásból kívánja biztosítanidíjat a létesítményeknek, a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. Megrendelő vállalja, hogy A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elnyert támogatási forrásból a vállalkozói díjat megfizetidíjba megfelelő tartalékot kalkulált az esetleg előre nem látható ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza. 5.73.3. Megrendelő az ellenértéket A vállalkozói díj a szabályszerűen kiállított Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A vállalkozói díj magában foglalja valamennyi anyag- és igazolt számla ellenében munkadíjköltséget, és a szerződésben meghatározott módon vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történikminden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a finanszírozás módja: utófinanszírozás biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, az ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségeit, stb.), függetlenül azok jogcímétől. 3.4. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni. 3.5. A Vállalkozó köteles minden esetben elvégezni a többletmunkát és a Megrendelő által elrendelt pótmunkát. A Vállalkozó az elvégzett többletmunka után sem a teljesítési határidő módosítására nem jogosult, sem a vállalkozói díj módosítását nem követelheti, a többletmunka után semmilyen más ellenértéket nem követelhet. Pótmunkának minősül minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a jelen Szerződés tárgykörében, sem pedig a vállalkozói díjban, illetve annak részletezésében nem szerepel, és amelyeket a Megrendelő külön rendel el. A Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni a Kbt. 125. § (közvetlen megrendelői kifizetés3) a) pontja figyelembevételével (a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján).

A vállalkozói díj. 5.13.1. A Vállalkozót szerződésszerűa Szerződésben meghatározott építési munkák megvalósításért, hiánytalan, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű a használatba vételi eljáráshoz kapcsolódó engedélyek beszerzésében való közreműködésért 88.766.969,- Ft + ÁFA vállalkozói díj (a továbbiakban: „vállalkozói díj”) illeti meg. 5.23.2. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat és annak feltételei szerint, a A vállalkozói díj átalányösszeg, amelyet a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozik, és tartalmazza mind a munkadíjat, mind pedig az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadásátMegrendelő igényei alapján állapított meg. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését. 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a létesítményeknek, a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A Vállalkozó a vállalkozói díjba megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleg előre nem látható többletmunkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra. A vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza. 3.3. A Vállalkozó köteles minden esetben elvégezni a többletmunkát és a Megrendelő által biztosított forrásból kívánja biztosítanielrendelt pótmunkát. A Vállalkozó az elvégzett többletmunka után sem a teljesítési határidő módosítására nem jogosult, sem a vállalkozói díj módosítását nem követelheti, a többletmunka után semmilyen más ellenértéket nem követelhet. Pótmunkának minősül minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a jelen Szerződés tárgykörében, sem pedig a vállalkozói díjban, illetve annak részletezésében nem szerepel, és amelyeket a Megrendelő vállaljakülön rendel el. A Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével (a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján). A Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által elvégzett pótmunkák után a Vállalkozó a műszaki ellenőr által igazolt ellenértékre jogosult. A pótmunka elvégzésének feltétele, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a VÁTI Kht. írásban engedélyezze az elnyert támogatási forrásból elvégzendő munkát, illetve a vállalkozói díjat megfizetiKbt. rendelkezései figyelembevételre kerüljenek. 5.73.4. Megrendelő az ellenértéket A vállalkozói díjért a szabályszerűen kiállított Vállalkozó teljes körűen és igazolt számla ellenében hiánytalanul vállalkozik a szerződésben meghatározott módon Szerződés tárgyának a megvalósítására. 3.5. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A vállalkozói díj magában foglalja valamennyi anyag- és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történikmunkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen megrendelői kifizetésbiztosítás, az engedélyeztetés, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, az ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségeit, stb.), függetlenül azok jogcímétől. 3.6. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.

A vállalkozói díj. 5.1. A Vállalkozót szerződésszerű, hiánytalan, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű vállalkozói díj illeti megszerződés végösszege: ..-Ft (fordított ÁFA) azaz forint. 5.2. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat díj átalányáras vállalkozási díjnak minősül és annak feltételei szerint, a benne foglaltatik minden olyan vállalkozói díj és megvalósítási költség, amely a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozik, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges és tartalmazza mind a munkadíjat, mind pedig az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadásátalapján pótmunka jogcímén vállalkozói díj emelést Megrendelőtől nem igényelhet. A szerződő Xxxxx rögzítikSzerződő Felek kijelentik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó vállalkozási szerződés vállalkozói díja az építési engedélyben meghatározott, építési engedélyköteles építési tevékenységek esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá, míg a nem jogosultépítési engedélyköteles tevékenységek esetében az Áfa tv. 138. §-a szerinti általános forgalmi adózás (normál Áfa) hatálya alá esik. Nyertes ajánlattevő a részszámláit valamint végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése vállalkozói díj tartalmazza a rendeltetésszerű használatra alkalmas építési munkák megvalósításának valamennyi költségét, úgymint például: - A vállalkozás tárgyát képező munkák elvégzéséhez és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget és pótlékot, úgymint adó-, illeték, telefon, környezet- megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az ideiglenes energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének és a használatának költségeit. - A közművekre való végleges rácsatlakozások, felbővítések költségét, beleértve minden ellenőrző mérés, felülvizsgálat, szakfelügyelet, minden vezeték, kábel és mérő költségét. - Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit. Garanciális költségeket. - Építéshelyi információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak megtartását az építés teljes időtartamára. Az építési tábla tartalma: Létesítmény megnevezése, a Munkák tartalma, határidői, a Megrendelő, a Tervező, a Lebonyolító, a Vállalkozó megnevezése. - A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának költségeit. - A Létesítmény kivitelezésének időtartamára a szükséges ideiglenes mellék- létesítmények kialakításának, fenntartásának és elbontásának költségeit. A kivitelezés időtartama alatt az egyes fázisok munkaterületének elkerítéséhez szükséges ideiglenes kerítések megépítésének, illetve a munkák befejezésekor annak elbontásának, áthelyezésének költségeit. - A szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet ős az ítélet végrehajtásának költségeit. - Vállalkozó által közvetlenül alkalmazott alvállalkozók munkájának lebonyolítási díját és ezeknek az alvállalkozóknak biztosítandó felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények költségét, valamint a Felek munkaterület biztosítás és a kapcsolódó teljesítések (szakipari, szerelőipari csatlakozások, gépészeti és elektromos felszerelés ős bekötés, felvonulási ős belső anyagmozgatási szolgáltatások, rakodás, beemelés, átmeneti tárolás, stb.), illetve ezen vállalkozók koordinációjának költségeit. - Átadás előtti takarítás költségét. - Építési törmelék, csomagolóanyag folyamatos elszállítása hatóságilag kijelölt lerakóhelyre. - A szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások használati jogainak megszerzéséért fizetendő díjat. - A műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapjánátadás-átvétel során szükséges műszaki dokumentáció (pl. Nyilatkozatok- kivitelezői nyilatkozat, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését.megfelelősségi nyilatkozatok a beépített termékekről;jótállási jegyek; Jegyzőkönyvek-nyomáspróba, vízvizsgálati jegyzőkönyvek, fűtési rendszer üzembe helyezési jegyzőkönyve; Megvalósulási terv; Energetikai tanusítvány, Oktatási naplók) átadása 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosultajánlati áron felül változatlan műszaki tartalom esetén semmilyen jogcímen nem érvényesíthet többletköltségeket, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállniez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is. 5.5. Felek megállapodnakA vállalkozói díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló hibára, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekoridőjárás viszontagságaira, műszaki átadás-átvétel szükségszerűségre, tervezési hibákra vagy vám- és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállításáraadóelőírásokra, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájárainflációs árváltozásokra stb.). 5.6. A Megrendelő kijelentiáltal kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó ajánlatához benyújtott tételes költségvetés egységárai képezik (egyösszegű árengedmény esetén arányosítással számolt egységárak) mind az elmaradó, hogy mind a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése által biztosított forrásból kívánja biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elnyert támogatási forrásból a vállalkozói díjat megfizetipótmunkák tekintetében. 5.7. Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a munkák műszaki tartalmára vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, megértette és azokat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésékre bocsátott költségvetési kiírásokat szintén ellenőrizte és ahol szükségesnek ítélte, az ellenértéket azokban foglalt mennyiségeket saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a szabályszerűen kiállított és igazolt Szerződés végrehajtása során felelősséget vállal. A számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból átutalással, forintban (HUF) történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen megrendelői kifizetés)pályázati forrásból finanszírozott rész tekintetében a támogatói okirat feltételei szerint.

A vállalkozói díj. 5.13 3.1. A Vállalkozót szerződésszerű, hiánytalan, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a következők szerinti vállalkozói díj (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) illeti meg: 3.1.1. Nettó: ,-Ft 3.1.2. 27% ÁFA: ,-Ft 3.1.3. Bruttó: ,-Ft 3.1.4. Nettó tartalékkeret (0 %): ,-Ft 3.1.5. Tartalékkeret ÁFA: ,-Ft 3.1.6. Bruttó ,-Ft 3.1.7. (3.1.3.+3.1.6) 3.2. A 3.1.7. szerinti vállalkozói díj 0 % tartalékkeretet tartalmaz. 5.23.3. Jelen vállalkozási Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység építési hatósági engedélyköteles, ezért fordított áfa fizetési kötelezettség hatálya alá tartozik. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat Megrendelő részére nettó módon kell kiállítani. A bruttó összegek a szerződés átalánydíjas elszámolású aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁ-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat és annak feltételei szerintteljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 3.4. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár. Felek az átalányár jogi tartalmával tisztában vannak. Vállalkozó a vállalkozói díj alapját képező ajánlati árát a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozik, és közbeszerzési eljárás dokumentációjában lévő árazatlan (tételes) költségvetési kiírás alapján készítette el. A vállalkozói díj tartalmazza mind a munkadíjat, mind pedig az anyagköltségeket191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat, így a műszaki tartalom megvalósításához tartozó építési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, adót, illetéket, biztosítási díjat, bérleti díjakat (gépek, stb.), a felvonulási, vagyonvédelmi költségeket, az esetlegesen felmerülő károk vagy bevizsgálások megtérítésének költségeit. A munka során keletkező hulladékok – a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerinti – elszállítása (elszállíttatása), kezelése a Vállalkozó feladata, melynek költségét szintén tartalmazza a vállalkozói díj. A Vállalkozó feladata az esetleges közterület-foglalási engedélyek beszerzése, 4 melynek költségét a fenti ár szintén tartalmazza. 3.5. Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését. 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, továbbá kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése által biztosított forrásból kívánja biztosítani. Megrendelő vállaljavalamennyi, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elnyert támogatási forrásból a vállalkozói díjat megfizeti. 5.7. Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, stb.) fedezetet nyújt, így többletigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesítivisszavonhatatlanul lemond. 3.6. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történikMinden, a finanszírozás módja: utófinanszírozás Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. A pótmunka megrendelése csak írásban történhet. Elszámolása a költségvetésben azonos tétel esetében a Vállalkozó ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket az ÉMIR (közvetlen megrendelői kifizetésÉpítőipari Műszaki Iránynormák) normái alapján kell előirányozni és Megrendelővel – a Kbt. vonatkozó szabályait figyelembe véve – jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a Vállalkozó ajánlatában alkalmazott, költségvetésben szereplő egységárakat kell alapul venni. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kérésére végezhető el. Elszámolása nem lehetséges abban az esetben, ha a pótmunka elvégzése a vállalkozási szerződés tárgyát képező mű rendeltetés szerű használatához szükséges lsd (II.2.3-as pont) 3.7. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a kivitelezési tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő is egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül. 3.8. A munkaterület őrzése a szerződés teljes hatálya alatt Vállalkozó feladata.

A vállalkozói díj. 5.13.1. A Vállalkozót szerződésszerű, hiánytalan, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításért 42.357.050,- Ft + ÁFA vállalkozói díj (a továbbiakban: „vállalkozói díj”) illeti meg. 5.23.2. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat és annak feltételei szerint, a A vállalkozói díj átalányösszeg, amelyet a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozik, és tartalmazza mind a munkadíjat, mind pedig az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadásátMegrendelő igényei alapján állapított meg. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését. 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A Vállalkozó a vállalkozói díjba megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleg előre nem látható többletmunkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra. A vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza. 3.3. A Vállalkozó köteles minden esetben elvégezni a többletmunkát és a Megrendelő által biztosított forrásból kívánja biztosítanielrendelt pótmunkát. A Vállalkozó az elvégzett többletmunka után sem a teljesítési határidő módosítására nem jogosult, sem a vállalkozói díj módosítását nem követelheti, a többletmunka után semmilyen más ellenértéket nem követelhet. Pótmunkának minősül minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a jelen Szerződés tárgykörében, sem pedig a vállalkozói díjban, illetve annak részletezésében nem szerepel, és amelyeket a Megrendelő vállaljakülön rendel el. A Vállalkozó pótmunkát csak a Megrendelő előzetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni a Kbt. 125. § (3) a) pontja figyelembevételével (a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján). A Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által elvégzett pótmunkák után a Vállalkozó a műszaki ellenőr által igazolt ellenértékre jogosult. A pótmunka elvégzésének feltétele, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Közreműködő Szervezet írásban engedélyezze az elnyert támogatási forrásból elvégzendő munkát, illetve a vállalkozói díjat megfizetiKbt. rendelkezései figyelembevételre kerüljenek. 5.73.4. Megrendelő az ellenértéket A vállalkozói díjért a szabályszerűen kiállított Vállalkozó teljes körűen és igazolt számla ellenében hiánytalanul vállalkozik a szerződésben meghatározott módon Szerződés tárgyának a megvalósítására. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A vállalkozói díj magában foglalja valamennyi anyag- és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesítimunkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a kivitelezési munkák időtartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények - kerítés, ideiglenes kapu stb. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történik- létesítésének és elbontásának költségei, munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen megrendelői kifizetésbiztosítás, szavatossági és jótállási költségek, az engedélyeztetés, előre nem látható események és jogdíjak költségei, stb.), függetlenül azok jogcímétől. 3.5. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.

A vállalkozói díj. 5.13.1. Vállalkozó a Megrendelő szerződésben kijelölt képviselője által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani. A Vállalkozót szerződésszerűhatályos jogszabályoknak alakilag és tartalmilag megfelelő, hiánytalanaz Egyedi Szerződés szerződésszámát meghivatkozó számlát a Szerencsejáték Zrt. 0000 Xxxxxxxx, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű vállalkozói díj illeti megXxxxxxxxx xxxx 00-00. xxxx alatti székhelyére, vagy az elektronikus számlát a megadott elektronikus címére kell megküldeni. A Megrendelő a számla ellenértékét a kézhezvételtől számított 30 napon belül banki átutalással teljesíti a Vállalkozó által megadott, magyar pénzügyi intézménynél vezetett bankszámlaszámra. A pénzügyi teljesítés napja a Megrendelő bankszámlájának terhelési napja. 5.23.2. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású A Megrendelő kizárólag magyarországi pénzügyi intézménynél vezetett bankszámlát fogad el teljesítési helyként, külföldi bankszámlára fizetést nem teljesít. 3.3. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval szemben az Egyedi Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe azt beszámítani, és erről a Vállalkozót egyidejűleg köteles tájékoztatni. 3.4. A Vállalkozó a Szerencsejáték Zrt-vel szemben fennálló követelését csak a Szerencsejáték Zrt. hozzájárulásával jogosult engedményezni harmadik személyre. 3.5. A Vállalkozói díj magában foglalja, az Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes járulékos költséget. 3.6. A Vállalkozó kizárólag a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat 3. pontban foglaltaknak megfelelően és annak feltételei szerint, a vállalkozói díj a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozik, az Egyedi Szerződésben meghatározott időben és tartalmazza mind a munkadíjat, mind pedig az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosultfeltételek mellett jogosult számlát kiállítani. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését. 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése által biztosított forrásból kívánja biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elnyert támogatási forrásból a vállalkozói díjat megfizeti. 5.7. Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen megrendelői kifizetés).

A vállalkozói díj. 5.1A szerződés tárgyát képező munkák nettó vállalkozói díja: Munkanem Munkadíj nettó Ft Tiszalöki vízmű telepen építendő szűrőtartály alap és zárkamra építése során földmunka, beto- nozás, dúcolás, zsaluzás és vízzáró vakolat készí- tése. azaz nettó: …. Forint A vállalkozói díj fix végösszegű, átalányáras elszámolású. A Vállalkozót szerződésszerű, hiánytalan, határidőben történő és I. osztályú teljesítése esetén adó összegű vállalkozói díj illeti meg2007. évi CXXVII. Tv 142 § (1) b pontja alapján az áfa fizetésére a megrendelő kötelezett. 5.21. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású Az átalánydíj tartalmazza az összes, a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat és annak feltételei szerintSzerződés 1. pontja szerinti szerződési alkotóré- szekben foglalt kivitelezési munkákat, a vállalkozói díj valamint azon szolgáltatásokat is, amelyek nem kerül- tek külön nevesítésre, de a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozikfeladatainak elvégzéséhez szükségesek. Mindenfajta utólagos követelés, amely az anyagárak vagy a bérköltségek rendkívüli emelkedésével függ össze, kizárt. Az átalánydíj minden egyéb szolgáltatást és szállítást tartalmaz, amely a teljes és megfelelő teljesítéshez szükséges, akkor is, ha a szerződési alkotórészekben, vagy a szerző- désben nem kerülnek egyenként felsorolásra. A meghatározott átalánydíj és a Vállalkozói ol- dalon ténylegesen felmerült költségek esetleges eltéréséből eredő kockázatot kizárólag a Vál- lalkozó viseli. 2. Vállalkozónak lehetősége volt jelen Szerződés megkötése előtt az építési munka által érintett ingatlan tényleges viszonyairól meggyőződni. Utólagos követelés ennek tulajdonságai, vala- mint az egyéb keretfeltételek miatt kizártak. 3. Vállalkozó ajánlatát úgy adta, hogy az építési projekt mennyiségeit és műszaki tartalmát rész- letesen leellenőrizte, és tartalmazza mind a munkadíjatszükséges kiegészítéseket, mind pedig az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosultmódosításokat megtette. 5.34. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása Egyéb felmerülő munkanemek csak kölcsönös megegyezés alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését. 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától kiegészí- tésével számolhatók el. 5. A Vállalkozó jogosult korábban is teljesíteni Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén. 6. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképte- lenné válik, csődbe jut, felszámolják, stb. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződéssze- rűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy Megrendelő felmon- dástól számított 8 (nyolc) banki 30 napon belül megfizetni az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítikrészéről szerződésszegés is történt, hogy Vállalkozó akkor a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése által biztosított forrásból kívánja biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elnyert támogatási forrásból a vállalkozói díjat megfizeti. 5.7. Megrendelő az ellenértéket elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen megrendelői kifizetés)szerződésszegésből eredő jogait is.

A vállalkozói díj. 5.1. A Vállalkozót szerződésszerűjelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja: Nettó vállalkozói díj: …………………………..Ft, hiánytalanazaz, határidőben ………………………………………………………………… forint + ÁFA. A vállalkozói díjon felüli tartalékkeret alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 5%, az összege: ……………………………Ft+Áfa, azaz forint+Áfa. Tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ában írtakra Felek rögzítik, hogy a fentiekben rögzített tartalékkeret a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során felmerülő pótmunkák fedezetéül szolgál. A teljesítés során felmerülő pótmunkák szükségességét Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóba történő bejegyzéssel jelzi. A pótmunkák elrendelése azok tételes felmérése alapján, a jelen szerződés alapján képező, Vállalkozó által tett ajánlat szerinti árazott költségvetésben szereplő egységárakon (anyagár és I. osztályú teljesítése díjtétel), abban nem szereplő tételek esetén adó összegű annak megfelelő árszínvonalon tett vállalkozói díj illeti megajánlat Megrendelő képviselője által történő elfogadása után lehetséges. A tartalékkeret terhére a pótmunkát az építési naplóban a Megrendelő képviselőjének jóváhagyása mellett a műszaki ellenőr rendeli el. A jelen szerződés keretében elrendelt pótmunkák vállalkozói díja a tartalékkeret összegét nem lépheti túl. 5.2. Jelen vállalkozási szerződés átalánydíjas elszámolású Az általános forgalmi adó megfizetése a jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező árajánlat és annak feltételei szerintmindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, a vállalkozói díj a Vállalkozó I. osztályú teljesítésére vonatkozikfigyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra. Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és tartalmazza mind a munkadíjattovábbá nincs olyan jogállása, mind pedig mely alapján tőle az anyagköltségeket, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosultadó megfizetése ne lenne követelhető. 5.3. A mellékletben nem szereplő tételekre vonatkozó pótmunka igény felmerülése esetén Vállalkozó összesen 2 számlát nyújthat be a Felek műszaki tartalomra és árazásra vonatkozó egyedi megállapodása alapján, Megrendelő írásos megrendelése után vállalja azok elvégzését.következők szerint: 5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Árajánlatban szereplő Anyag összegéről előlegszámla kiállítására jogosult, melyet felek megállapodása alapján Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkakezdést megelőzően, jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) banki napon belül megfizetni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás útján. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat mindaddig nem köteles megkezdeni, amíg a vállalkozói díjelőleg jelen pont szerinti összege bankszámláján jóváírásra nem kerül. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési kötelezettségének 5 (öt) munkanapot meghaladó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. 5.5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult a munka 50 %-os készültségekor I. rész-számla, 75 %-os készültségekor II1. rész-számla, 100 %-os készültségekor, műszaki átadás-átvétel és : 50%-os készültségnél a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiadása után végszámla kiállítására, mely számlák összegét Megrendelő 8 (nyolc) napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó elszámolási számlájára. 5.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése által biztosított forrásból kívánja biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén az elnyert támogatási forrásból a vállalkozói díjat megfizeti. 5.7. Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése önkormányzati költségvetési forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen megrendelői kifizetés).teljes ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő forintösszeg;