Pénzügyi ütemterv. A Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díj Megbízási díj %-a összesen:
Pénzügyi ütemterv. Árazatlan költségvetés beárazott formában Mintairatok Iratanyag megnevezése Oldalszám Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem Aláírási címpéldány Elektronikus irat – CD melléklet Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben Egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott irat Fordítás (adott esetben) Nyilatkozat fordításról (adott esetben) A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok (amennyiben az ajánlat során nyújtja be Ajánlattevő)
Pénzügyi ütemterv. Árazatlan költségvetés beárazott formában Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem Aláírási címpéldány Elektronikus irat – CD melléklet Az egyenértékű termékek igazoló dokumentumok - adott esetben Egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott irat Fordítás (adott esetben) Nyilatkozat fordításról (adott esetben) Mintairatok Iratanyag megnevezése A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó iratok 27. sz. mintairat Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján 28. sz. mintairat Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat
Pénzügyi ütemterv. A megajánlott vállalási árat alátámasztó tételes költségvetés A szakmai ajánlat kötelező részeivel kapcsolatos tartalmi követelmények:
Pénzügyi ütemterv. A megajánlatott ellenszolgáltatásnak megfelelően Ajánlattevő csatoljon pénzügyi ütemtervet. A pénzügyi ütemterv tartalmazza a dokumentáció részét képező szerződéstervezet 4.7 pontjában meghatározottakkal összhangban, hogy ajánlatevő mely időpontokban kíván részszámlát és végszámlát benyújtani, a benyújtandó részszámlák és végszámla összegét, illetve a fizetési határidő alapján az ellenszolgáltatás kifizetésének tervezett időpontját is. A pénzügyi ütemterv igazodjon a vonalas (műszaki) ütemtervben foglaltakhoz.
Pénzügyi ütemterv. A Vállalkozó a vállalkozási szerződés-tervezet tartalmának megfelelően részszámlát nyújthat be. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemtervnek tartalmaznia kell a számlák benyújtásának időpontját a hetek sorszámában kifejezve, az egyes számlákhoz kapcsolódó műszaki teljesülés %-os mértékét, az ez alapján meghatározott számlák összegét, valamint az adott számla kifizetéséhez rendelt műszaki paramétereket. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésében foglaltak jogszabályi előírások figyelembe vételével az adott részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az adott részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás nem lehet kevesebb, mint az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10 %-a. Az első részszámla benyújtására legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén kell sorra kerülnie. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70 %-ánál. A pénzügyi ütemtervet a műszaki ütemtervvel összefüggésben kell elkészíteni. A Vállalkozó feladata, hogy ezen ütemterveket a kivitelezés során folyamatosan aktualizálja előre meghatározott időközönként, vagy a műszaki ellenőr utasításának megfelelően. A kivitelezés során előálló akadályoztatás esetén a Vállalkozó számára elháríthatatlan okból történő műszaki ütemezésbeli változást az ütemtervek folyamatos aktualizálásával le kell követni. Amennyiben a kivitelezési munkák tervezett műszaki üteme - így a Megrendelő érdekkörében előálló, vagy a Vállalkozó részéről igazolt elháríthatatlan akadály miatt a részszámlához tartozó munkarészek - nem a vállalkozási szerződéshez csatolt ütemtervek szerint teljesülnek, az elszámolásban érvényesíthető teljesítésnek megfelelően igazolni szükséges a készültség mögöttes műszaki tartalmát. A szerződéshez mellékelt ütemtervek indikatívak, azaz az azokban foglalt részhatáridőket a Vállalkozó, a Megrendelő és a műszaki ellenőr jóváhagyásával és engedélyével módosíthatja. A részhatáridők módosítása nem számít szerződésmódosításnak. A véghatáridő csak szerződésmódosítással módosítható.
Pénzügyi ütemterv. Vállalkozó a felhívásban meghatározott számú számlát nyújthat be. A „Pénzügyi ütemtervet” a „Műszaki ütemtervvel” összefüggésben kell elkészíteni, megjelölve az egyes részszámlák és a végszámla kifizetésének időpontját, összegét, valamint az egyes számlák kifizetéséhez rendelt műszaki teljesítést, építményenként vagy építmény- részenként, százalékosan is. A Pénzügyi ütemterv a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés melléklete lesz.
Pénzügyi ütemterv. Nyilatkozat az előleg igényléséről és annak pontos összegéről
Pénzügyi ütemterv. Vállalkozó a szerződésekben meghatározott számú számlát nyújthat be. A számlák benyújtásának tervezett időpontját, és a számlák tervezett összegét a pénzügyi ütemtervnek kell tartalmaznia. A „Pénzügyi ütemtervet” a „Műszaki ütemtervvel” összefüggésben kell elkészíteni. A Pénzügyi ütemterv a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés melléklete lesz. A szerződéshez mellékelt ütemtervek – köztük a Pénzügyi ütemterv is - indikatívak, azaz az azokban foglalt részhatáridőket a Vállalkozó, a Megrendelő jóváhagyásával és engedélyével, módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli előre nem látható helyzet (belvíz, ismeretlen régészeti leletek mentése, stb.) indokolja, vagy a Vállalkozó kötbér fizetési kötelezettsége melletti késedelem következik be azzal, hogy a kötbér fizetési kötelezettséget ez esetben az ütemterv későbbi módosítása nem érinti.
Pénzügyi ütemterv. A COLAS ÚT Zrt. (3300 Eger, Deák F u. 49.) Nagyigmánd, Ördöghegyi út korszerűsítése és továbbépítése tárgyú munkák elvégzése során az alábbiak szerint kíván számlát benyújtani: - Sikeres műszaki átadás-átvételt követően 1 db végszámla: 47 620 812,-Ft + 25 % Végszámla benyújtásának időpontja: 2010. június 17. Fizetési határidő 60 nap. Kelt: Nagyigmánd, 2009. november 16. .…………………. ….. ………………………………… Megrendelő Vállalkozó Alulírott Név: Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata Cím: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x. x 0. Adószám: 15385561-2-11 Cégjegyzékszám: képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. Törvény (továbbiakban Áfa törvény) 142§ (3) bekezdése értelmében: - érintett fél és belföldön nyilvántartott adóalany vagyok, nincs olyan az Áfa törvényben szabályozott jogállásom, amelynek alapján az Áfa fizetése ne lenne tőlem követelhető. * - nem felelek meg a 142§ (3) bekezdés feltételeinek. * *A megfelelő rész aláhúzandó! (Képviselet esetén a nyilatkozat a képviselt társaságra vonatkozik) A jelen nyilatkozatot az Áfa törvény 142§ (5) bekezdése felhatalmazása alapján kérjük. A fenti egyeztetés célja, hogy a 2008. január 1-től életbelépett Áfa törvény meghatározza azokat az eseteket, amelyeknél az áfát a termék beszerzője vagy szolgáltatás igénybevevője fizeti és ezt a fent jelzett feltételek teljesüléséhez köti. Az Áfa törvény 2008.05.01-vel hatályba lépő változása miatt, hivatkozva e törvény 142§ (1)