MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.
MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása
tárgyában lefolytatásra kerülő,
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2015.
MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.
1. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
TARTALOMJEGYZÉK
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
A. ÁLTALÁNOS RÉSZ:
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE
3. KÖZÖS AJÁNLAT
B. AZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ:
4. AZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
5. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI:
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
7. AZ AJÁNLAT NYELVE
8. A SZAKMAI AJÁNLAT
9. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
10. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
11. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT
12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
13. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA
14. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE
15. AZ AJÁNLATEK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE
16. FORMAI KÖVETELMÉNYEK
D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA:
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
18. KAPCSOLATTARTÁS
E. TÁJÉKOZTATÁS:
19. TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 54. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT MELLÉKLETEK:
MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK
Felolvasólap (1. sz.) Ajánlati nyilatkozat (2. sz.)
Nyilatkozat kizáró okokról (3. sz.) Nyilatkozat az árbevételről (4. sz.) Nyilatkozat korábbi teljesítésekről (5. sz.)
Nyilatkozat szakemberek igénybevételéről (6. sz.)
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat (7. sz.)
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (8. sz.)
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (9. sz.) SZERZŐDÉSTERVEZET
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás X
Árubeszerzés ֺ
Szolgáltatás ֺ Építési koncesszió ֺ Szolgáltatási ֺ koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230) | ||
Postai cím: Xxxxxxxxxxxxx xxx 0. | ||
Város/Község: Mórahalom | Postai irányítószám: 6782 | Ország: Magyarország |
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester | Telefon: x00 00000000 | |
Fax: x00 00000000 | ||
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx A felhasználói oldal címe (URL): | ||
További információ a következő címen szerezhető be: | ||
A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) | ||
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: | ||
A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) | ||
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani | ||
A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) | ||
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű | Közszolgáltató |
Regionális/helyi szintű | Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]pont] |
Közjogi szervezet | Egyéb |
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások | Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció | |
Védelem | Szociális védelem | |
Közrend és biztonság | Szabadidő, kultúra és vallás | |
Környezetvédelem | Oktatás | |
Gazdasági és pénzügyek | Egyéb (nevezze meg): | |
Egészségügy | ||
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
Víz
Repülőtéri tevékenység
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
igen nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában. | ||||
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) | ||||
a) Építési beruházás | b) Árubeszerzés | c) Szolgáltatás | ||
Kivitelezés Tervezés és kivitelezés | Adásvétel Lízing | Szolgáltatási kategória száma: ֺֺ | ||
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) | ||||
Szolgáltatási koncesszió | ||||
A teljesítés helye: Mórahalom Csongrád megye NUTS-kód HU333 | ||||
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul | ||||
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) | ||||
Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ֺֺֺ VAGY, (adott esetben) maximális létszáma ֺֺֺ | Keretmegállapodás egy ajánlattevővel | |||
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ֺֺ vagy hónap(ok)ban: ֺֺֺ | ||||
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): | ||||
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában. | ||||
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) | ||||
Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) | |||
Fő tárgy | 45251100-2 | ֺֺֺֺ-ֺ ֺֺֺֺ-ֺ | ||
További tárgy(ak) | 45340000-2 71322000-1 | ֺֺֺֺ-ֺ ֺֺֺֺ-ֺ | ||
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány is használható) igen nem | ||||
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): | ||
egy részre | egy vagy több részre | valamennyi részre |
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): igen nem | ||
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) A tervezett építés műszaki paraméterei (tervezett keresztmetszet, pályaszerkezet, stb.) A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” A 499,5 kW-os napelemes erőmű építés műszaki paraméterei az alábbiak: A megvalósítandó 499,5 kW méretű naperőműben összesen 1.800 darab LG MonoX NeON LG280N1C típusú (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) monokristályos panel kerül beépítésre. A napelemek által megtermelt egyenáramot jelen rendszer esetében 15 darab 33.300 VA névleges AC oldali teljesítményű KACO Powador 39.0 TL3 transzformátor nélküli inverter (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) alakítja váltóárammá. A napelemeket az inverterekbe úgy kell bekötni, hogy a napelemek által előállított egyenáram feszültségszintje a lehető leghosszabb ideig az inverterek optimális munkaponti tartományba essen, és így biztosítható legyen a rendszer teljes mértékű kihasználása. Ahhoz, hogy jelen esetben a rendszer által termelt áramot be lehessen táplálni a hálózatba, a feszültségszintet fel kell transzformálni. A tervezett termelői 22 kV-os földkábelt a transzformátor állomás Schneider Electric RM6 DI szakaszoló cellájához kell csatlakoztatni, majd egy megszakítós mezőn keresztül az állomásban elhelyezésre kerülő 630 kVA-es teljesítményű 22/0,4 kV-os transzformátor készülék 22 kV-os kapcsaihoz. Külön mérőcellában kerülnek elhelyezésre az áram és feszültség váltók, amiről a fogyasztásmérés és a telemechanika kap jelet. A rendszer-monitoringhoz több, az inverterek gyártója által készített adatrögzítő és hálózati kommunikációs eszköz kerül beépítésre. Ezeken keresztül folyamatosan nyomon követhetővé válik az inverterek által termelt áram mennyisége, amely ADSL kommunikációval az interneten is nyomon követhető. A tervezett kerítés magassága 2,45 méter. A kerítésmező 1,90 méter magas trapézbordával merevített tüzihorganyzott táblából készül, tetejére 3 sor szögesdrót átlépés gátlás kerül. Tartószerkezetét 60/40/2 x 2500 mm tüzihorganyzott acél oszlopok adják, melyek pontonkénti betonalapokkal kapcsolódnak a talajhoz. Az oszlopok közötti tengelytávolság 2,40 méter. A telekre való bejutást tüzihorganyzott acél kapu biztosítja. A kapu tartóoszlopai beton alapozással készülnek. A kiserőmű elektronikai védelem felépítése egy kétsoros héjvédelemből, eszköz védelemből, és a belépést és kilépést megfigyelő vagyonvédelmi kamerás rendszerből áll. A rendszer szabotázs elleni védelmét, a kábelekhez történő hozzáférések megnehezítésével (fémcsőben, alépítményben vezetve), részeiben szabotázsvédelemmel ellátva kerül kialakításra. A rendszer élesítése, hatástalanítása a kapunál elhelyezett kezelőről történhet. Ebben az esetben a belépés és kilépés regisztrálásra kerül, a diszpécsert szolgálat értesítése mellett. Az élesítés biztosítása érdekében a terület automatikus élesítésre kell programozni. A rendszer vezérlését ellátó vagyonvédelmi központ mechanikailag kettős védelemmel, szabotázsvédelemmel kell, hogy ellátva legyen. A vagyonvédelmi rendszer folyamatos |
összeköttetésben van a diszpécser szolgálattal. A video megfigyelő rendszer saját magán belül rögzíti a képi információkat, külsős megközelítése internet kapcsolaton keresztül lehetséges. A video rendszer mellett WEB kamera is elhelyezésre kerül, amely a helyi ellenőrzést segíti elő. Műszaki elvárások: Napelem: − 280 Wp névleges teljesítmény, 0 - +5 Wp teljesítmény eltéréssel − legalább 15 %-os névleges modul hatásfok − 60 db cella, 156x156 mm méretben − 10 év összeszerelési garancia, és 25 év teljesítmény garancia (80,2% mértékben) Inverter: − string inverter − legalább 30.000 VA kimeneti teljesítmény − háromfázisú, transzformátor nélküli kivitel − Ethernet, USB és RS485 csatlakozók − 5 év gyártói garancia Monitoring rendszer: − inverter gyártója által szállított − alkalmas az egyes inverterek MPP-trackereinek külön-külön történő figyelésére − Transzformátor állomás: − betonházas, belső kezelőterű transzformátor ház − legalább 600 kVA névleges teljesítményű, olajszigetelésű transzformátor Transzformátor: névleges primer feszültség min. 22 kV A nyertes ajánlattevőnek az építési beruházást a meglévő építési és csatlakozási engedélyben foglaltak szerinti műszaki tartalommal szükséges megvalósítania. Elvégzendő egyéb feladatok Tervezés, építési engedély módosítási dokumentáció készítés: A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció módosítása szükség szerint, valamint átdolgozásuk Kiviteli tervdokumentációvá. Továbbá Megvalósulási tervdokumentáció készítése. A tervezés tartalmazza az építész és villamos kiviteli tervek elkészítését a közcélú hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges oszlopkapcsolóval egyetemben, a kapcsolódó vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatását. ÉSZREVÉTEL: A vonatkozó Támogatási Szerződés 15. oldalán található táblázat egyebek mellett részletezi az egyes projekttevékenységeket, valamint az adott tevékenységhez tartozó elszámolható költségek pontos mértékét is. A megvalósítási költségek (rendszerköltségek) körében került sor a napelemes erőmű megvalósításával összefüggő elszámolható költségek meghatározására is. A „Napelem rendszer” projekttevékenység megvalósítása során tervezési és kivitelezési tevékenység megvalósítására egyaránt sor kerül, ezen tervezési tevékenység kizárólag a napelemes erőmű megvalósításával függ össze (így tárgya jelen közbeszerzésnek is), és nem tévesztendő össze a táblázat egyéb soraiban megjelenő más „tervezési” tevékenységekkel (pl.: DÉMÁSZ cstlakozási tervezés, kivitelezés, stb.). Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya a főszabály szerint építési beruházás, a 2014. december 1. napján keltezett, aláírt KSZ nyilatkozat is „Építés”-ként rögzíti a közbeszerzési |
eljárás tárgyát, amely egyebekben nem jelenti azt, hogy a közbeszerzés tárgya nem foglalja magában a Kbt. 7. § (3) bekezdés b) pontjában hivatkozott, fentiek szerinti tervezési tevékenységet. Kbt. 7. § (3) bekezdés b) (Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről) „építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt” A KSZ aláírt - műszaki-szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzésről szóló - nyilatkozatában foglalt becsült érték a Támogatási Szerződés vonatkozó pontjaiban meghatározott információkkal összhangban helytálló, és a fentiekben részletezett információk értelmében természetszerűleg kiterjed az építési beruházás megvalósításához szükséges tervezési tevékenységre is. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Az eljárást megindító ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó adatlappal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A részletes feladatleírást a dokumentáció és a mellékletek tartalmazzák. |
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): igen nem (Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: ֺֺ vagy napban: ֺֺֺֺ (a szerződés megkötésétől számítva) |
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): ֺֺֺ vagy: ֺֺֺ és ֺֺֺ között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: ֺֺ vagy napban: ֺֺֺֺ (a szerződés megkötésétől számítva) |
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: … vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) befejezés (év/hó/nap) |
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az ajánlatkérő teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama 12 hónap. A szavatossági és a jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától |
számítottan kezdődik. A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák és az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti szavatossággal tartozik. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, és a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítésének időpontjáig érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A jólteljesítési biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállási idő leteltét követő 30 napig érvényesnek kell lennie. Előleg-visszafizetési biztosíték Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetés biztosítékaként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján folyósítandó igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A Kbt. 126. § (5) pontjának megfelelően a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően a biztosítékok nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Kbt. 126. § (7) bekezdésére tekintettel a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a szerződésben lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előírt határidőkig - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető - gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő esetén a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességgel, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességgel, vagy - az előírt pénzösszegnek a biztosíték jogosultja (kedvezményezettje) fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy - bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - |
kötelezvénnyel. Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítói előleg biztosítékaként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség kizárólag elfogadható. A hivatkozott biztosíték fentiekben részletezett dokumentumok benyújtása nem jelenti a biztosíték - a Kormánytag, mint a biztosíték kedvezményezettje általi - automatikus elfogadását. A biztosíték Kormánytag részéről történő esetleges elutasításával összefüggő késedelemből eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli! Ajánlatkérő a késedelmes teljesítés esetére, késedelmes naponként késedelmi kötbér teljesítését írja elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a. A késedelmi kötbér maximuma a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a. A 30 napon túli késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy késedelmi kötbért mind az 1. részszámlához, mind a végszámlához tartozó teljesítési (rész)határidő tekintetében érvényesíteni kíván. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a. A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdésben foglaltakra: „A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.” A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. |
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A jelen közbeszerzési eljárással érintett projektelem finanszírozásának formája szállítói finanszírozás. Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: KEOP-4.10.0/C/12-2013-0180) mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti. A Kbt. 130. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően, a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás a hatályban lévő építésügyi jogszabályok értelmében építési hatósági engedélyköteles tevékenység, a megvalósításra kerülő |
munkák vonatkozásában releváns általános forgalmi adót - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében - az ajánlatkérő fizeti meg. A Kbt. 131. § (2) bekezdésében és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével a nyertes ajánlattevő - előlegbekérő dokumentumon keresztül, közvetlenül a Támogatótól - a közbeszerzési szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összege legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleget igényelhet az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az előlegszámla kifizetése teljesítéshez nem kötött, ajánlatkérő a szállítói előleg támogatással nem érintett összegét (önerő), valamint a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet a szállítói előleg támogatással érintett összegét - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg vonatkozásában egyebekben az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 94. és 96. szakaszaiban foglalt előírások az irányadóak. Ajánlatkérő a szállítói előleg igénylésére - a vállalkozási szerződéstervezetben foglalt előírásokkal összhangban - egyetlen alkalommal, egy részletben, legfeljebb a fentiekben meghatározott 30 % mértékben biztosít lehetőséget, tehát a nyertes ajánlattevő - függetlenül az igényelt előleg összegétől - abban az esetben sem igényelheti újra a szállítói szerződés szerinti szállítói előleget, ha a folyósított szállítói előleggel időközben teljes mértékig elszámolt! Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti előleg- visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése. Nyertes ajánlattevő az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túlmenően - az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően - 3 db részszámla, valamint egy végszámla benyújtására jogosult. 1. részszámla: kiviteli tervek DÉMÁSZ általi elfogadása után, 55%-os műszaki készültség mellett (kiviteli tervek, napelemek és inverterek leszállítása után) - számla értéke a díj legalább 55%-ig 2. részszámla: földmunkák elvégzése, transzformátor leszállítása, tartószerkezet leszállítása és napelemek tartószerkezetre történő rögzítése után – számla értéke a díj 80%-ig 3. részszámla: műszaki készre jelentést követően – számla értéke a díj 95%-ig végszámla: sikeres próbaüzemet követően, az ajánlatkérő részére történő műszaki átadás-átvételt követően – számla értéke a díj 100-ig Próbaüzemre abban az esetben van lehetőség, ha a DÉMÁSZ ehhez előzetesen hozzájárul, a próbaüzem tartama 3 nap. Az adott részszámla nettó összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti megvalósult teljesítés mértékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárást - a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel- lezárását követően lehetséges, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás fennmaradó összegének mértékéig. Tekintettel arra, hogy a felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, a Kbt. 130. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésekre előírt szabályokat. |
Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő számlákban történik négy egyenlő részletben, így az adott részszámla valamint a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg levonás mértékével csökkentett összegben lehetséges. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme a magyar forint (HUF). A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének (a Szerződéses Árnak) 68,270000 %-a Európai Uniós és hazai költségvetési támogatásból, 31,730000 %- a az ajánlatkérő (kedvezményezett) által biztosított önrészből kerül finanszírozásra. A Kbt 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint 131. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §; 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről |
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő - a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 129. §- ában foglalt előírások nem alkalmazandóak. |
III.1.4) Egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A beépítésre kerülő napelemnek IEC 61215 és IEC 61730 tanúsítványokkal kell rendelkeznie. Valamennyi szakember esetében szükséges a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Amennyiben az ajánlatban megjelölt, valamint a teljesítésben részt vevő bármely szakember a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkezik, úgy az ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú szaktolmács folyamatos jelenlétét biztosítani. |
III.2) Ajánlati feltételek
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
III.2.1) Az ajánlattevő/ ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56 § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben Kbt. 57. §. (1) bekezdés a), b), d), illetve f) pontja szerint kizáró okok fennállnak. Ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően (az ajánlati felhívás feladását követően tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia. A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatban lásd - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásban” tárgyú útmutatót. A kizáró okok tekintetében becsatolt igazolásoknak és nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük. A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevőnek, valamint (adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ajánlatkérő a változásbejegyzési eljárással kapcsolatban nemleges nyilatkozat benyújtását is előírja! Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a papír alapon benyújtott ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. | |
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) | |
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): |
P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás | P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év |
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. | számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív. Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kiserőmű építése és kiviteli tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 200 millió Ft összeget. |
P/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan az ajánlattevő teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontjában meghatározottaknak megfelelően kiserőmű építése és kiviteli tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenként, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés alapján: ha ajánlattevő a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve | P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év során a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 300 millió forintot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (kiserőmű építése és kiviteli tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 250 millió Ft összeget. Az előírt P/2) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P/1) követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A |
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése alapján: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján: Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. | kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §- ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. |
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján támaszkodik a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítéséért. |
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) | |
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): |
M/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 16. § (5) bekezdés alapján a 16. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés alapján: ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő fentiekre tekintettel nyilatkozik, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. | M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciákkal: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, referenciaigazolással igazolt, szerződésszerűen teljesített napelemes kiserőművi rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával, vagy referenciákkal, melyek egyben teljesítik az alábbi követelményeket: − legalább 499 kW kiserőművi méretű, a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontjában meghatározottaknak megfelelő, − a közcélú hálózathoz közvetlenül, minimum 20 kV-os feszültségszintű csatlakoztatott, − minimum összesen nettó 230 millió forint összegű, − mely magában foglalta a rendszer tervezését, és amely rendelkezik jogerős építési engedéllyel, területileg illetékes hálózati szolgáltató által elfogadott csatlakozási tervdokumentációval és kiviteli tervvel A fenti referencia követelmények több referenciával is teljesíthetők. (Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a fenti referencia követelmény a szerződés teljesítésének egészére vonatkozik.) M/2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: |
Tervező – legalább 1 fő aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott „EN-ME” kódjelű vagy azzal | |
egyenértékű tervezői jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel, az alábbiak szerint
M/2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §
(2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő vonatkozásában a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Be kell nyújtani a szakemberek szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja. Ebben az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is.
Végzettség: aki okleveles szakirányú gépészmérnök, és/vagy okleveles villamosmérnök, és/vagy okleveles energetikai mérnök végzettséggel rendelkezik
Szakmai tapasztalat: megújuló energia építmények tervezése területén (geotermikus és/vagy napkollektoros és/vagy fotovillamos és/vagy biomassza és biogáz és/vagy szélerőművek és/vagy vízerőművek energetikai előállító-átalakító és/vagy -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése és/vagy energiaátviteli, elosztó és/vagy szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése) szerzett okleveles szakirányú gépészmérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal, okleveles villamosmérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal, okleveles energetikai mérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
továbbá rendelkezik legalább 1 projekt esetében kiserőművi tervezésben szerzett szakmai tapasztalattal.
Tervező – legalább 1 fő
aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott „EN-VI” kódjelű vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel, az alábbiak szerint
Végzettség: okleveles szakirányú gépészmérnök, és/vagy okleveles villamosmérnök, és/vagy okleveles energetikai mérnök végzettséggel
Szakmai tapasztalat: villamosenergetikai előállító-átalakító és/vagy -tároló rendszerek építményeinek és/vagy berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és/vagy szolgáltató
rendszerek építményeinek tervezése területén okleveles szakirányú gépészmérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal, okleveles villamosmérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal, okleveles energetikai mérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal | ||
Legalább 1 fő aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott „MV-ÉV” kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott | ||
végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati | ||
idővel, az alábbiak szerint Végzettség: okleveles villamosmérnök és/vagy villamosmérnök végzettséggel Szakmai tapasztalat: építmények és/vagy szabad terek közép- és/vagy kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás és/vagy villámvédelem és/vagy folyamatirányítás és/vagy építményautomatika és/vagy távközlési és informatikai hálózat és/vagy villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése területén | ||
okleveles villamosmérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal, villamosmérnök végzettség esetén 4 éves szakmai gyakorlattal | ||
továbbá rendelkezik legalább 1 projekt esetében kiserőművi méretű napelemes rendszer telepítésében szerzett szakmai tapasztalattal | ||
Legalább 1 fő aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott „MV-VI” kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott | ||
végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati | ||
idővel, az alábbiak szerint Végzettség: okleveles villamosmérnök |
és/vagy villamosmérnök végzettséggel Szakmai tapasztalat: erősáramú föld feletti és/vagy föld alatti vezetékek és/vagy átalakító- és/vagy kapcsolóberendezések építésének korlátozás nélküli felelős műszaki vezetése területén | |
okleveles villamosmérnök végzettség esetén 3 éves szakmai gyakorlattal, villamosmérnök végzettség esetén 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, | |
Egy szakember legfeljebb kettő pozícióra jelölhető, és legalább három szakember bemutatása kötelező. | |
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. | |
A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján: Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az | A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírással összefüggésben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy azon szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § |
ajánlatkérő | a | 15. § (2) | bekezdésében | (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az |
meghatározott | dokumentumok | benyújtása | alkalmasság igazolásához ajánlattevő | |
helyett. | felhasználta, a szerződés teljesítése során a | |||
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. | ||||
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában | ||||
foglaltak szerint kezesként felel ajánlattevő | ||||
teljesítése azon részének elmaradásával vagy | ||||
hibás teljesítésével összefüggésben az | ||||
ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre | ||||
vonatkozóan ajánlattevő alkalmasságát a | ||||
korábbi teljesítések bemutatása igazolta! |
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) | ||||
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott | igen | nem | ||
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott | igen | nem | ||
III. 3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: |
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem |
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája |
Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők |
A Kbt. Második Részében A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok meghatározott szabályok szerinti eljárás szerinti eljárás az alábbiak szerint: az alábbiak szerint: Nyílt Nyílt Meghívásos Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított meghívásos , alkalmazásának Keretmegállapodásos, az eljárás első részében indokolása: nyílt |
Versenypárbeszéd Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának Keretmegállapodásos, az eljárás első részében indokolása: hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos |
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: |
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem |
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) | |||
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján | |||
Részszempont 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó | Súlyszám 80 | Részszempont 2. Napelem névleges modul hatásfoka (legalább 15%) | Súlyszám 5 |
HUF) | A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb | ||
szintje, amelyre és az annál | |||
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő | |||
egyaránt a fentiekben hivatkozott | |||
ponthatár felső határával (10 pont) | |||
azonos számú pontot ad: 17 %. | |||
A 2. részszempont vonatkozásában | |||
az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati | 5 | ||
elem nem lehet: 15 %. | |||
3. Inverter európai hatásfoka | |||
(legalább 90%) | |||
A 3. részszempont vonatkozásában | |||
az ajánlati elem azon legkedvezőbb | |||
szintje, amelyre és az annál | |||
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott | 5 | ||
ponthatár felső határával (10 pont) | |||
azonos számú pontot ad: 97 %. | |||
A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, | 5 | ||
amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati | |||
elem nem lehet: 90 %. | |||
4. Inverter itegrált, DC oldali | |||
kapcsolóval rendelkezik-e | |||
(IGEN/NEM) | |||
5. Inverter túlfeszültség | |||
levezetővel és túláram | |||
védelemmel rendelkezik-e | |||
(IGEN/NEM) | |||
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk | |||
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: | |||
IV.3) Adminisztratív információk
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma (év/hó/nap)
nem
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre?
igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma (év/hó/nap) Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ֺֺֺֺֺ/ֺֺֺֺ (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: ֺֺֺֺ/ֺֺ/ֺֺ (év/hó/nap) | ||
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) | ||
A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/ (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 | ||
A dokumentációért fizetni kell igen nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100.000,- Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció az eljárást megindító felhívás megjelenésétől kezdve beszerezhető. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, a szerződéskötést megelőzően a Lucsik és Társa Kft. által kiállított számla alapján. A dokumentáció ellenértéke nettó összegben került meghatározásra. Felhívjuk Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása a szerződéskötés feltétele. | ||
IV.3.4) Az ajánlattételi vagy ajánlati határidő Dátum: 2015/(év/hó/nap ) Időpont: 10:00 | ||
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ajánlatifelhívás esetén) | ||
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók | ||
Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: Magyar | ||
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) ֺֺֺֺ/ ֺֺ/ֺֺ-ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: ֺֺֺ vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) | ||
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/ (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Helyszín: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § | ||
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: |
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt |
V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : ( ha az eljárás tárgyalásos) - V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft-nél, hétfőtől péntekig, 09-13 óráig, az ajánlati határidő lejártának napján 9 órától 10 óra 00 percig történik. A dokumentációt elektronikus formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Xxxxxx és Társa Kft részére, a felhívásban megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: − ajánlattevő neve − ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri − ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma − az eljárást megindító felhívás hirdetményének KÉ- száma A dokumentáció ellenértéke: nettó 100.000.- Ft A dokumentáció ellenértékét a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, a szerződéskötést megelőzően, a Xxxxxx és Társa Kft.Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12010628-00105411-00100007 számú számlájára. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: |
Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző. Az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza. A 2. értékelési szempont esetén - a 15%-ot elérő, de 16%-nál kisebb érték 1 pontot, - a 16%-ot elérő, de 17%-nál kisebb érték 5 pontot, - a 17%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 17 %. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 15 %. A 3. értékelési szempont esetén - a 90%-ot elérő, de 95%-nál kisebb érték 1 pontot, - a 96%-ot elérő, de 97%-nál kisebb érték 5 pontot, - a 97%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap. A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 97 %. A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 90 %. A 4. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap. Az 5. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap. Az eljárást megindító ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott 4. és 5. értékelési részszempontok műszaki többlettartalomnak minősülnek. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2.: P/1), P/2) III.2.3.: M/1), M/2) V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 5 (öt) millió Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. |
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlat benyújtásának napjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt.
59. § (5) – (7) bekezdése szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2015/ (év/hó/nap)
2. Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
4. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
5. A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie, és egy papír alapú példányban, valamint 3, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban benyújtania. Az ajánlatok
bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.
Az ajánlattevő ajánlatában csatoljon egy cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példánnyal. Az ajánlat eredeti, papír alapú példánya és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti, papír alapú példány tartalma a mérvadó.
6. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívásban tételesen felsorolt, a kizáró okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb felsorolt iratokat, dokumentumokat.
7. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 60. §
(5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Figyelem! Az irodaházban portaszolgálat működik, az épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet, az ajánlatok leadása során, kérjük, legyenek erre tekintettel!
9. Valamennyi dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
10. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, vagy a ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írásban nyilatkozzék.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlatot, a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ajánlatkérő az aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek tekinti az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát is.
Ajánlattevőnek, valamint (adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ajánlatkérő a változásbejegyzési eljárással kapcsolatban nemleges nyilatkozat benyújtását is előírja!
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a papír alapon benyújtott ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást.
12. A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem nyújthat be másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
13. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
14. A Kbt. 2. § - ra tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek az írásban megvalósuló papír alapú kommunikáció tekintetében azok legalább 50%-át újrahasznosított papíron kell megvalósítsa, egyebekben törekednie kell az elektronikus kommunikációra.
15. A ajánlattevő ajánlatában csatoljon egy cégszerű aláírással ellátott táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki szakmai alkalmasság tekintetében előírt feltételeknek az ajánlatban becsatolt mely referenciával, szakemberrel, tanúsítvánnyal felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot (pl. AF. III.2.3. M/1) pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény; referencia/szakember/tanúsítvány megnevezése; referencia/szakember/tanúsítvány bemutatása az ajánlat hányadik oldalán található.
16. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő, mint az
V.2. pont szerinti pályázat Kedvezményezettje (a továbbiakban: Kedvezményezett) területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. Amennyiben a pályázati támogatási Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató részére ingyenesen biztosítani. Támogató e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató részéről közvetve sem szolgálhatja.
17. Ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 300.000.000.- Ft / év és legalább 30.000.000.- Ft/káresemény kárértékű építési-szerelési biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre is. A biztosításnak fedezete kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, meglévő szerkezetek, stb.) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, valamint a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.
18. Árfolyamok: Az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az árbevétel és a mérleg adatok tekintetében az üzleti év fordulóján, a referenciák esetében a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az üzleti titokra vonatkozó szabályok változására. A Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
20. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok változására: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta..
21. Amennyiben az ajánlattevő a kiadott tervek és a kiadott árazatlan költségvetés között eltérést vélelmez, úgy az adott tétel és a mennyiség pontos megjelölésével kérjen kiegészítő tájékoztatást.
22. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
23. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a hiánypótlásra vonatkozó szabályok változására. A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható.
24. A megfelelő szakmai minőség biztosítása érdekében ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását írja elő. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes tartalmi követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
25. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti EN-ME szakterületi jogosultságú tervezővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti EN-VI szakterületi jogosultságú tervezővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV szakterületi jogosultságú felelős műszaki vezetővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI szakterületi jogosultságú felelős műszaki vezetővel;
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá arról, hogy a megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, és a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
25. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
V.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2015/ (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft. | ||
Postai cím: Városligeti fasor 47-49. | ||
Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1071 | Ország: Magyarország |
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Xxxxxx Xxxxx ügyvezető igazgató | Telefon: x00 00000000 | |
Fax: x00 00000000 | ||
Internetcím (URL): | ||
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft. | ||
Postai cím: Városligeti fasor 47-49. | ||
Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1071 | Ország: Magyarország |
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Xxxxxx Xxxxx ügyvezető igazgató | Telefon: x00 00000000 | |
Fax: x00 00000000 | ||
Internetcím (URL): | ||
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/AJÁNLATEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft. | ||
Postai cím: Városligeti fasor 47-49. | ||
Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1071 | Ország: Magyarország |
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Xxxxxx Xxxxx ügyvezető igazgató | Telefon: x00 00000000 | |
Fax: x00 00000000 | ||
Internetcím (URL): | ||
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név: | ||
Postai cím: | ||
Város/Község: | Postai irányítószám: | Ország: |
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)-------
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
A. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1 Az Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket a jelen dokumentációban részletezett építési beruházás beszerzésére. Az ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett építési beruházás beszerzésére vonatkozóan adható be. A dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a dokumentáció a felhívással együtt kezelendő.
A ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és xxxxxxxx a felhívásban és a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. A ajánlattevő kockázata és a jelentkezés érvénytelenítését vonja maga után:
• ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy
• ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.
1.2. A ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget.
1.3. A ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt építési munkák céljára.
1.4 A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE
A tervezett építés műszaki paraméterei (tervezett keresztmetszet, pályaszerkezet, stb.)
A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában”
A 499,5 kW-os napelemes erőmű építés műszaki paraméterei az alábbiak:
A megvalósítandó 499,5 kW méretű naperőműben összesen 1.800 darab LG MonoX NeON LG280N1C típusú (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) monokristályos panel kerül beépítésre. A napelemek által megtermelt egyenáramot jelen rendszer esetében 15 darab
33.300 VA névleges AC oldali teljesítményű KACO Powador 39.0 TL3 transzformátor nélküli inverter (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) alakítja váltóárammá. A napelemeket az inverterekbe úgy kell bekötni, hogy a napelemek által előállított egyenáram feszültségszintje a lehető leghosszabb ideig az inverterek optimális munkaponti tartományba essen, és így biztosítható legyen a rendszer teljes mértékű kihasználása. Ahhoz, hogy jelen esetben a rendszer által termelt áramot be lehessen táplálni a hálózatba, a feszültségszintet fel kell transzformálni. A tervezett termelői 22 kV-os földkábelt a transzformátor állomás Schneider Electric RM6 DI szakaszoló cellájához kell csatlakoztatni, majd egy megszakítós mezőn
keresztül az állomásban elhelyezésre kerülő 630 kVA-es teljesítményű 22/0,4 kV-os transzformátor készülék 22 kV-os kapcsaihoz. Külön mérőcellában kerülnek elhelyezésre az áram és feszültség váltók, amiről a fogyasztásmérés és a telemechanika kap jelet.
A rendszer-monitoringhoz több, az inverterek gyártója által készített adatrögzítő és hálózati kommunikációs eszköz kerül beépítésre. Ezeken keresztül folyamatosan nyomon követhetővé válik az inverterek által termelt áram mennyisége, amely ADSL kommunikációval az interneten is nyomon követhető.
A tervezett kerítés magassága 2,45 méter. A kerítésmező 1,90 méter magas trapézbordával merevített tüzihorganyzott táblából készül, tetejére 3 sor szögesdrót átlépés gátlás kerül. Tartószerkezetét 60/40/2 x 2500 mm tüzihorganyzott acél oszlopok adják, melyek pontonkénti betonalapokkal kapcsolódnak a talajhoz. Az oszlopok közötti tengelytávolság 2,40 méter. A telekre való bejutást tüzihorganyzott acél kapu biztosítja. A kapu tartóoszlopai beton alapozással készülnek.
A kiserőmű elektronikai védelem felépítése egy kétsoros héjvédelemből, eszköz védelemből, és a belépést és kilépést megfigyelő vagyonvédelmi kamerás rendszerből. A rendszer szabotázs elleni védelmét, a kábelekhez történő hozzáférések megnehezítésével (fémcsőben, alépítményben vezetve), részeiben szabotázsvédelemmel ellátva kerül kialakításra. A rendszer élesítése, hatástalanítása a kapunál elhelyezett kezelőről történhet. Ebben az esetben a belépés és kilépés regisztrálásra kerül, a diszpécsert szolgálat értesítése mellett. Az élesítés biztosítása érdekében a terület automatikus élesítésre kell programozni. A rendszer vezérlését ellátó vagyonvédelmi központ mechanikailag kettős védelemmel, szabotázsvédelemmel kell, hogy ellátva legyen. A vagyonvédelmi rendszer összeköttetésre kerül a folyamatos diszpécser szolgálattal. A video megfigyelő rendszer saját magán belül rögzíti a képi információkat, külsős megközelítése internet kapcsolaton keresztül lehetséges. A video rendszer mellett WEB kamera is elhelyezésre kerül, amely a helyi ellenőrzést segíti elő.
Műszaki elvárások:
Napelem:
− 280 Wp névleges teljesítmény, 0 - +5 Wp teljesítmény eltéréssel
− legalább 15 %-os névleges modul hatásfok
− 60 db cella, 156x156 mm méretben
− 10 év összeszerelési garancia, és 25 év teljesítmény garancia (80,2% mértékben) Inverter:
− string inverter
− legalább 30.000 VA kimeneti teljesítmény
− háromfázisú, transzformátor nélküli kivitel
− Ethernet, USB és RS485 csatlakozók
− 5 év gyártói garancia Monitoring rendszer:
− inverter gyártója által szállított
− alkalmas az egyes inverterek MPP-trackereinek külön-külön történő figyelésére
− Transzformátor állomás:
− betonházas, belső kezelőterű transzformátor ház
− legalább 600 kVA névleges teljesítményű, olajszigetelésű transzformátor Transzformátor: névleges primer feszültség min. 22 kV
A nyertes ajánlattevőnek az építési beruházást a meglévő építési és csatlakozási engedélyben foglaltak szerinti műszaki tartalommal szükséges megvalósítania.
Elvégzendő egyéb feladatok
Tervezés, építési engedély módosítási dokumentáció készítés:
A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció módosítása szükség szerint, valamint átdolgozásuk Kiviteli tervdokumentációvá. Továbbá Megvalósulási tervdokumentáció készítése. A tervezés tartalmazza az építész és villamos kiviteli tervek elkészítését a közcélú hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges oszlopkapcsolóval egyetemben, a kapcsolódó vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatását.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az eljárást megindító ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A részletes feladatleírást a dokumentáció és a mellékletek tartalmazzák.
2.2 Pénzügyi fedezet
Az építési munkák fedezetét az ajánlattételi felhívás III.1.2. pontjában meghatározott módon biztosítják.
3. KÖZÖS AJÁNLAT
Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben az esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vagy a megnevezett alvállalkozó veszi át a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a közös ajánlatban résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján – hiánypótlási felhívás kibocsátását követően - érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
α) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
β) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
χ) tartalmazza a közös ajánlattevők vezetőjének (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve a ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
δ) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylését követően a kifizetés megtörténhet;
ε) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
φ) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
B. A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK
4. A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALMA
4.1 A kiegészítő iratok a következő részekből áll:
1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
Útmutató az ajánlattevőknek Mellékletek:
Minősítési formanyomtatványok
2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Szerződéses megállapodás
3. KÖTET: MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
Műszaki előírások Melléklet: tervek
4. KÖTET KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
4.2 A ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja ajánlatukat, valamint az ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.
5. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
5.1. A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni!
Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel levelezési címét, e-mail címét és telefax számát, amelyre a választ kéri!
Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.
Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat ésszerű időben küldi meg írásban egyidejűleg minden Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő
rendelkezésre, a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail címet (telefax elérhetőséget) adjon meg, amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmasak. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
5.2 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, írásban, e-mailben (telefax útján), a dokumentáció átvételekor feltüntetett e-mail címre (faxszámra).
5.3 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.
5.4 Az ajánlattevő az ajánlatban köteles feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak.
C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Xxxxxxxx és az Ajánlattételi dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
7. AZ AJÁNLAT NYELVE
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és a ajánlattevő között az eljárással kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.
8. A SZAKMAI AJÁNLAT
Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés megfelelő minőségben és a helyszín specifikumára hangoltan történjen. Erre tekintettel Ajánlattevőnek be kell nyújtania a szakmai ajánlat részeként előírt dokumentumokat.
A szakmai ajánlat kötelező részei:
8.1. Műszaki ütemterv
8.2. Organizációs terv
8.3. Árazott költségvetés
8.4. Pénzügyi ütemterv
8.1. Műszaki ütemterv:
(A munkafolyamatokat 2014 dátumtól kezdődően kérjük ütemezni.)
Műszaki ütemterv tartalmi követelményei |
A szerződés teljes időtartama alatt tüntessék fel a munkafolyamatokat |
Az ütemtervnek ki kell terjednie az építés során megvalósuló összes építményrészre és munkára, oly módon, hogy külön-külön kell a tervben szerepeltetni a térben és időben külön megvalósuló részeket, munkákat. |
Munkafolyamatok (költségvetés szerinti részletezettséggel (1 költségvetés legalább 1 sor az ütemterven) szakaszainak időigényét külön-külön adják meg |
Az ütemterv mutassa a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat |
Az ütemterv legalább heti bontású legyen |
Tüntessék fel az átlag napi előrehaladást (vonalas létesítmények munkafolyamatai esetében) |
a műszaki átadás-átvételre 15 napot kell figyelembe venni |
A szerződéshez mellékelt ütemtervek – köztük a Műszaki ütemterv is - indikatívak, azaz az azokban foglalt részhatáridőket a Vállalkozó, a Megrendelő jóváhagyásával és engedélyével, módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli előre nem látható helyzet (belvíz, ismeretlen régészeti leletek mentése, stb.) indokolja, vagy a Vállalkozó kötbér fizetési kötelezettsége melletti késedelem következik be azzal, hogy a kötbér fizetési kötelezettséget ez esetben az ütemterv későbbi módosítása nem érinti.
8.2. Organizációs terv
Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként be kell nyújtania az organizációs tervet is. Az organizációs terv tartalma a következőket tárgyalja:
− Az építési munka létesítményeinek jegyzéke,
− Az építési munka ütemvázlata,
− Tájékoztatás a kiindulási adatokról, az építési munka megnevezése, helyszíne, az építési helyszínnel kapcsolatos terület leírása, tájolása, szintviszonyok.
− Az ideiglenesen igénybe vehető közterületek.
− A kivitelező által tervezett munkáslétszám. Meg kell határozni a legnagyobb létszám figyelembevételével, hogy hogyan biztosítják a szociális és egészségügyi létesítményeket,
− Az anyagtárolás, raktározás területigénye,
− A felvonulási épületek telepítése,
− A hírközlés, kommunikáció biztosítása,
− Intézkedés arra, hogy az építési munkaterületre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be,
− A munkavédelmi előírások teljesítésére betervezett munkabiztonsági létesítmények összefoglaló leírása.
8.3. Árazott költségvetés
A dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírásokat kell az ajánlattevőnek beáraznia, azok tartalmának megváltoztatása nélkül.
Abban az esetben, ha a tervek és a költségvetés között az ajánlattevő eltérést észlel, kérjen útmutatást ajánlatkérőtől, kiegészítő tájékoztatás formájában.
Az ajánlat alapja átalányár. Ennek megfelelően az ajánlattevő ajánlatában köteles szerepeltetni minden, a kivitelezési feladatok teljes körű elvégzéséhez szükséges munkát. Az ajánlattevő köteles a rendelkezésre álló tervek és a költségvetési kiírás felülvizsgálatát
elvégezni. Pótmunka igényt nem lehet benyújtani olyan tételre vonatkozóan, mely az ajánlat összeállítása során észlelhető lett volna.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell:
− A közvetlen költséget, ennek keretében:
− az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt;
− az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat;
− a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, mint például:
− fel,- és levonulás költsége
− építés ideje alatti esőzések elleni védelem költsége
− beruházási táblák költsége
− biztosítási díjak költsége
− minőségvizsgálatok költsége
− tervezési feladatok költsége
− munkaterület őrzése költsége…stb
Továbbá:
− a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruházás rendeltetésszerű használatához és a létesítmény használatba vételi engedélyezéséhez szükséges műszakilag közvetlenül szükséges munkákat;
− a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos, stb, közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit;
− az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,
− tervezett nyereséget.
Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
8.4. Pénzügyi ütemterv
Vállalkozó a szerződésekben meghatározott számú számlát nyújthat be. A számlák benyújtásának tervezett időpontját, és a számlák tervezett összegét a pénzügyi ütemtervnek kell tartalmaznia. A „Pénzügyi ütemtervet” a „Műszaki ütemtervvel” összefüggésben kell elkészíteni. A Pénzügyi ütemterv a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés melléklete lesz. A szerződéshez mellékelt ütemtervek – köztük a Pénzügyi ütemterv is - indikatívak, azaz az azokban foglalt részhatáridőket a Vállalkozó, a Megrendelő jóváhagyásával és engedélyével, módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli előre nem látható helyzet (belvíz, ismeretlen régészeti leletek mentése, stb.) indokolja, vagy a Vállalkozó kötbér fizetési kötelezettsége melletti késedelem következik be azzal, hogy a kötbér fizetési kötelezettséget ez esetben az ütemterv későbbi módosítása nem érinti.
9. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
9.1 Tartalomjegyzék Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva
Tartalomjegyzék
Oldalszám
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva
Felolvasólap (1. sz. minősítési formanyomtatvány) Ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány) Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Aláírási címpéldány(ok)
Xxxxx igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Ajánlatkérő az aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek tekinti az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát is
egyszerű másolat.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó.
Legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában.
Ajánlattevő, valamint (adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) nyilatkozata annak vonatkozásában, hogy tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolás.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása
Xxxxxxxxxxx(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében (3. sz. minősítési formanyomtatvány)
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 10. § szerint kell eljárnia.
Xxxxxxxxxxx(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására
Éves beszámolók
Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés b) pontja tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges.
Nyilatkozat (4. sz. minősítési formanyomtatvány)
A nettó árbevételről az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében.
Részvételre jelentkező(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
Nyilatkozat, illetve igazolások (5. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kr. 15.§ (2) a) tekintetében a 16. § (5) bekezdése szerint
Nyilatkozat (6. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kr. 15.§ (2) bekezdés e) pontja tekintetében
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (7. sz. minősítési formanyomtatvány)
A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (8. sz. minősítési formanyomtatvány)
Egyéb dokumentumok
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (9. sz. minősítési formanyomtatvány)
Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Az ajánlati felhívásnak, ajánlati dokumentációnak, az ajánlatnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kitöltött szerződés tervezet.
Táblázat az alkalmasságról
Szakmai ajánlat, az alábbi tartalommal:
− Műszaki ütemterv
− Organizációs terv
− Árazott költségvetés
− Pénzügyi ütemterv
9.2 Az ajánlatban a minősítési formanyomtatványok tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.
9.3 Az ajánlattevő köteles a dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő ajánlatot benyújtani.
10. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
10.1 Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 5.000.000.- Ft azaz ötmillió forint.
10.2 Ajánlatkérő az Ajánlati Biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint utalja, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozat, vagy a biztosító által kiállított kötelezvény visszaszolgáltatásával.
10.3 Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető az ajánlattételi felhívásban megadott módokon.
10.4 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
10.5 A nyertes ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség ideje alatt, legalább a szerződés megkötéséig fenn kell tartania. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
11. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT
Többváltozatú ajánlat nem adható.
12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok értékelésének szempontja:
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
A részvételi felhívásban foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, az alábbi módszerek alapján:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
Az Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. A Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.
A Szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat a részletezésben szereplő valamennyi összegre szét kell osztani, míg az egyes szerződéses részekre vonatkozó költséget, jutalékot és egyéb díjat csak az adott részhez tartozó tételekre kell szétosztani.
A nettó ajánlati árnak valamennyi olyan költséget tartalmaznia kell, amely az építési beruházás teljesítésével összefüggésben vetődik fel.
Az ajánlattevőknek, egyösszegű, forintban kifejezett, nettó ajánlati árat kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, ideértve a feladatok elvégzését, az anyagköltséget, a munkabéreket, megbízási díjakat, járulékokat, utazási, szállás,
kommunikációs és egyéb olyan költségeket, melyek a szerződés szerinti teljesítéshez szükségesek. Az ajánlatok összehasonlításának alapja az egyösszegű nettó ajánlati ár. A legalacsonyabb megajánlás a legjobb. Az ajánlatot forintban kell megadni egy összegben, egy számadattal kifejezve.
Az adott részszempontra kapott pontszám = legjobb ajánlat/vizsgált ajánlat x 10 x a súlyszámmal
Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell:
A közvetlen költséget, ennek keretében
− A közvetlen költséget, ennek keretében:
− az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt;
− az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat;
− a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, mint például:
− fel,- és levonulás költsége
− építés ideje alatti esőzések elleni védelem költsége
− beruházási táblák költsége
− biztosítási díjak költsége
− minőségvizsgálatok költsége
− tervezési feladatok költsége
− munkaterület őrzése költsége…stb
Továbbá:
− a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruházás rendeltetésszerű használatához és a létesítmény használatba vételi engedélyezéséhez szükséges műszakilag közvetlenül szükséges munkákat,
− a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos, stb, közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit,
− az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,
− a megvalósítás során az ideiglenes forgalomszabályozás elkészítését és fenntartását,
A legalacsonyabb vállalás a legjobb ajánlat.
2. Napelem névleges modul hatásfoka (legalább 15%)
Ajánlatkérő számára a magasabb hatásfok a kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszáma:
- a 15%-ot elérő, de 16%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 16%-ot elérő, de 17%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 17%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 17 %.
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 15 %.
3. Inverter európai hatásfoka (legalább 90%)
Ajánlatkérő számára a magasabb hatásfok a kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszáma:
- a 90%-ot elérő, de 95%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 96%-ot elérő, de 97%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 97%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 97 %.
A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 90 %.
4. Inverter itegrált, DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM)
Ajánlatkérő számára mindkét technikai megoldás elfogadható, azonban az IGEN válasz ajánlatkérő számára lényegesen kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszámai.
A NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.
5. Inverter túlfeszültség levezetővel és túláram védelemmel rendelkezik-e (IGEN/NEM)
Ajánlatkérő számára mindkét technikai megoldás elfogadható, azonban az IGEN válasz ajánlatkérő számára lényegesen kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszámai.
A NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.
A 4. és 5. értékelési részszempontok műszaki többlettartalomnak minősülnek.
A módszer (módszerek) ismertetése:
Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző. A 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.
A 2. értékelési szempont esetén
- a 15%-ot elérő, de 16%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 16%-ot elérő, de 17%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 17%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
A 3. értékelési szempont esetén
- a 90%-ot elérő, de 95%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 96%-ot elérő, de 97%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 97%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
A 4. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap. Az 5. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.
Amennyiben a pontszámítás során a matematikai művelet 1-nél kisebb számot eredményez, úgy ajánlatkérő az adott részszempontra 1 pontot ad.
Ha az ajánlatkérő ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az Ajánlatok vizsgálatakor, az Ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
13. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA
13.1 A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az ajánlattevőre, akkor a dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A minősítési formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel.
13.2 Az ajánlattevőnek egy papír alapú példányban, valamint 3, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban benyújtania ajánlatát. Amennyiben bármilyen eltérés lenne a papír alapú, és az elektronikus példányok között, az eredeti papír alapú példány az irányadó.
Az ajánlattevő ajánlatában csatoljon egy cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példánnyal.
13.3 Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írta elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Azonban eredeti példányban kell benyújtani az olyan nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Továbbá az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat [ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)] eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
14. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE
14.1 Az ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a ajánlattevő szervezet nevét, címét.
Az ajánlatot jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:
„Ajánlat – A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása”
14.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
15. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE
15.1 Ajánlatot csak azok az ajánlattevők nyújthatnak be, akik hivatalosan átvették a dokumentációt. (Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor elegendő, ha a ajánlattevők egyike veszi át a dokumentációt). Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a ajánlattevő viseli.
15.2. Az ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá.
16. FORMAI KÖVETELMÉNYEK
16.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.
16.2 Az ajánlatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, kell benyújtani.
16.3 Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban.
16.4 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek.
D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel, a ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen.
Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt vehet az ajánlatkérő, az ajánlattevők, és az általuk meghívott személyek.
18. KAPCSOLATTARTÁS
Az ajánlattételi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.
Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt e-mail címre, vagy faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Ajánlatkérő részéről a kapcsolattartás módja elsődlegesen az e- mail.
E. TÁJÉKOZTATÁS:
19. TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 54. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:
Csongrád Megyei Kormányhivatal
A kormány területi államigazgatási szerve Kormánymegbízott: Xx. Xxxxxx Xxxxx Főigazgató: Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx
0000 Xxxxxx, Xxxxxxx xxx 0.
Telefon: (62) 562-606
Fax: (62) 562-601
E-mail: xxxxxx@xxxxx.xx Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság
6721 Szeged, Bocskai u. 14. Telefon:00-00-000-000 Fax:00-00-000-000
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Központ (Szeged)
Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048
Telefon: (62) 553-060
Fax: (62) 553-068
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Honlap: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK
1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Felolvasólap
Ajánlattevő neve1:
Kapcsolattartó neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):
………………………..,-Ft
2. Napelem névleges modul hatásfoka (legalább 15%)
……..%
3. Inverter európai hatásfoka (legalább 90%)
……..%
4. Inverter itegrált, DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM) IGEN/NEM
5. Inverter túlfeszültség levezetővel és túláram védelemmel rendelkezik-e (IGEN/NEM) IGEN/NEM
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
1
TPPT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.
2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Ajánlati nyilatkozat
Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük:
A kért ellenszolgáltatás: nettó Ft
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Xxxxx is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
6. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés alábbi részeinek teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, az alábbi százalékos aránynak megfelelően:
A közbeszerzés azon részei, amellyel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni | Az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe, adószáma | A közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni |
7. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) – (6) bekezdései alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet | Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolása érdekében a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására (is) támaszkodunk (a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) | Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonásának, tényleges igénybevételének módja a teljesítés során |
8. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. ∗
9. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
10. Az előírt biztosítékokat határidőben, megfelelő módon rendelkezésre bocsátjuk.
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni.
🗆 A nem kívánt szöveg törlendő!
3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Nyilatkozat kizáró okokról
Alulírott …………… társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel: ………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Ι.
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt, az ajánlattételi megjelölt Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésben és a Kbt.
57. §(1) bekezdés a), b), d), f) pontjaiban meghatározott kizáró okok.
ΙΙ.
II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A nem kívánt szöveg törlendő!)
(A II/1. pont választása esetén a III. pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!)
III.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye
[az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában az ajánlattevő vezető tisztségviselője]:
Név | Állandó lakóhely |
IV.
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés, illetve a Kbt. 57.
§. (1) bekezdés a), b), d), f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
vagy
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.
(A nem kívánt szöveg törlendő!)
V.
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés, illetve a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a), b), d), f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá .
vagy
Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.
(A nem kívánt szöveg törlendő!)
VI.
Kbt. 56. § (2) bekezdéssel kapcsolatban nyilatkozom:
Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
Ezen szervezet megjelölése:………………………………….
Fenti szervezet tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
vagy
Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
(A nem kívánt szöveg törlendő!)
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról
Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet2 a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy a teljes nettó árbevételünk az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben az alábbi összeg volt:
Az utolsó 3 üzleti év | Teljes nettó árbevétel HUF | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | Összesen |
kijelentem, hogy a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünk az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben az alábbi összeg volt:
Az utolsó 3 üzleti év | A közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel HUF | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | Összesen |
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
2 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.
5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Nyilatkozat korábbi teljesítésekről
Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 éves időszakban teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti szállításaink az alábbiak voltak:
A szerződést | Az ellenszolgáltatás | Teljesítés ideje, | A beruházás | A vonatkozó |
kötő másik fél | összege, ezen belül a | a teljesítés | megnevezése, | referencia- |
neve, címe, | saját teljesítés | helye | az elvégzett | igazolás |
kapcsolattartó | értéke (nettó HUF) | munkák | oldalszáma az | |
neve, telefonszáma | felsorolása | ajánlatban | ||
Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}: | ||||
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni} | ||||
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Kelt:
……………………………… Ajánlattevő cégszerű aláírása
(Figyelem! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti igazolásokat csatolni kell!)
0.XX. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör3: | Név: | Képzettség, jogosultság: | Az önéletrajz oldalszáma az ajánlatban |
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
3 Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!
0.XX. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:………………
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: | |
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év) | Xxxxxxxxx megnevezése, munkakör ismertetése |
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) | Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése |
NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) | |||
Magyar nyelv | Beszéd | Olvasás | Írás |
Idegen nyelvek | Beszéd | Olvasás | Írás |
Szakmai testületi tagság:
Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… Ajánlattevő által ajánlott szakértő
részt veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Kelt:
……………………………… szakértő aláírása
8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) bekezdése alapján
Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:
………………………………………………………………………………………………
[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint].
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
9. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról
Alulírott ……………… (képviseli: ………………) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. db, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás
2. KÖTET
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Vállalkozási szerződés
amelyet egyrészről:
Mórahalom Városi Önkormányzat
Postacím: 6782 Mórahalom, Xxxxxxxxxxxxx xxx 0.
Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Azonosító szám (törzs-szám): 726731
Adószám: 15726731-2-06
Aláírásra jogosult képviselője: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester és Xxxxx Xxxxxx kabinetvezető együttesen
mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –
másrészről: | |
név: | ……………………. |
székhely: | ……………………. |
adószám: | ……………………. |
Telefonszám | ……………………. |
Faxszám: | ……………………. |
cégjegyzékszám: | ……………………. |
számlavezető bank neve: | ……………………. |
bankszámla száma: | ……………………. |
Képviseletében eljár: | ……………………. |
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –
között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
I. ALAPADATOK
1.1. Előzmények:
A Mórahalom Városi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés a KEOP- 4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában” tárgyban, mely közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.
A Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban akár az ajánlattételi felhívásban, akár az ajánlati dokumentációban az ajánlatkérő a megjelölt kivitelezési munkákhoz rendelt.
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
II.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása keretében a szerződés mellékleteiben foglalt valamennyi építési feladat
elvégzését az azokban részletezett műszaki tartalomnak megfelelően az alábbiak szerint:
A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában”
A 499,5 kW-os napelemes erőmű építés műszaki paraméterei az alábbiak:
A megvalósítandó 499,5 kW méretű naperőműben összesen 1.800 darab LG MonoX NeON LG280N1C típusú (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) monokristályos panel kerül beépítésre. A napelemek által megtermelt egyenáramot jelen rendszer esetében 15 darab
33.300 VA névleges AC oldali teljesítményű KACO Powador 39.0 TL3 transzformátor nélküli inverter (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) alakítja váltóárammá. A napelemeket az inverterekbe úgy kell bekötni, hogy a napelemek által előállított egyenáram feszültségszintje a lehető leghosszabb ideig az inverterek optimális munkaponti tartományba essen, és így biztosítható legyen a rendszer teljes mértékű kihasználása. Ahhoz, hogy jelen esetben a rendszer által termelt áramot be lehessen táplálni a hálózatba, a feszültségszintet fel kell transzformálni. A tervezett termelői 22 kV-os földkábelt a transzformátor állomás Schneider Electric RM6 DI szakaszoló cellájához kell csatlakoztatni, majd egy megszakítós mezőn keresztül az állomásban elhelyezésre kerülő 630 kVA-es teljesítményű 22/0,4 kV-os transzformátor készülék 22 kV-os kapcsaihoz. Külön mérőcellában kerülnek elhelyezésre az áram és feszültség váltók, amiről a fogyasztásmérés és a telemechanika kap jelet.
A rendszer-monitoringhoz több, az inverterek gyártója által készített adatrögzítő és hálózati kommunikációs eszköz kerül beépítésre. Ezeken keresztül folyamatosan nyomon követhetővé válik az inverterek által termelt áram mennyisége, amely ADSL kommunikációval az interneten is nyomon követhető.
A tervezett kerítés magassága 2,45 méter. A kerítésmező 1,90 méter magas trapézbordával merevített tüzihorganyzott táblából készül, tetejére 3 sor szögesdrót átlépés gátlás kerül. Tartószerkezetét 60/40/2 x 2500 mm tüzihorganyzott acél oszlopok adják, melyek pontonkénti betonalapokkal kapcsolódnak a talajhoz. Az oszlopok közötti tengelytávolság 2,40 méter. A telekre való bejutást tüzihorganyzott acél kapu biztosítja. A kapu tartóoszlopai beton alapozással készülnek.
A kiserőmű elektronikai védelem felépítése egy kétsoros héjvédelemből, eszköz védelemből, és a belépést és kilépést megfigyelő vagyonvédelmi kamerás rendszerből. A rendszer szabotázs elleni védelmét, a kábelekhez történő hozzáférések megnehezítésével (fémcsőben, alépítményben vezetve), részeiben szabotázsvédelemmel ellátva kerül kialakításra. A rendszer élesítése, hatástalanítása a kapunál elhelyezett kezelőről történhet. Ebben az esetben a belépés és kilépés regisztrálásra kerül, a diszpécsert szolgálat értesítése mellett. Az élesítés biztosítása érdekében a terület automatikus élesítésre kell programozni. A rendszer vezérlését ellátó vagyonvédelmi központ mechanikailag kettős védelemmel, szabotázsvédelemmel kell, hogy ellátva legyen. A vagyonvédelmi rendszer folyamatos összeköttetésben van a diszpécser szolgálattal. A video megfigyelő rendszer saját magán belül rögzíti a képi információkat, külsős megközelítése internet kapcsolaton keresztül lehetséges. A video rendszer mellett WEB kamera is elhelyezésre kerül, amely a helyi ellenőrzést segíti elő.
Műszaki elvárások:
Napelem:
− 280 Wp névleges teljesítmény, 0 - +5 Wp teljesítmény eltéréssel
− legalább 15 %-os névleges modul hatásfok 60 db cella, 156x156 mm méretben Inverter:
− string inverter
− legalább 30.000 VA kimeneti teljesítmény
− háromfázisú, transzformátor nélküli kivitel
− Ethernet, USB és RS485 csatlakozók Monitoring rendszer:
− inverter gyártója által szállított
− alkalmas az egyes inverterek MPP-trackereinek külön-külön történő figyelésére
− Transzformátor állomás:
− betonházas, belső kezelőterű transzformátor ház
− 630 kVA névleges teljesítményű, olajszigetelésű transzformátor
− transzformátor névleges primer feszültség min. 22 kV
Vállalkozónak az építési beruházást a meglévő építési és csatlakozási engedélyben foglaltak szerinti műszaki tartalommal szükséges megvalósítania.
Elvégzendő egyéb feladatok
Tervezés, építési engedély módosítási dokumentáció készítés:
A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció módosítása szükség szerint, valamint átdolgozásuk Kiviteli tervdokumentációvá. Továbbá Megvalósulási tervdokumentáció készítése. A tervezés tartalmazza az építész és villamos kiviteli tervek elkészítését a közcélú hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges oszlopkapcsolóval egyetemben, a kapcsolódó vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatását.
II.3. A vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát képezi a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli tervben és műszaki leírásban megjelölt valamennyi feladat elvégzése.
Továbbá az előzőek mellett Vállalkozó feladatát képezi a felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények megvalósítása.
II.4. A vállalkozó további olyan vállalásai amelyek a közbeszerzési eljárásban értékelésre kerültek - a Kbt 124. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel:
Napelem névleges modul hatásfoka (legalább 15%) ….% Inverter európai hatásfoka (legalább 90%) ….%
Inverter itegrált, DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM)….
Inverter túlfeszültség levezetővel és túláram védelemmel rendelkezik-e (IGEN/NEM)…..
III. VÁLLALKOZÓI DÍJ
III.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a következők szerint állapítják meg:
a kivitelezés díja (szerződéses összeg): ………………. + 27 % ÁFA = Ft
azaz: bruttó forint, amely átalányáron kerül elszámolásra.
Megrendelő a szerződéskötés időpontjában nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény 142.§- a hatálya alá tartozik.
III.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát képezik. A Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a kikötött díjon felül csak a Kbt.
94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 132. §-a szerinti pótmunka ellenértéke számolható el. Vállalkozó a III.1. pontban írt vállalkozói díjon felül, semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.
Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elmaradó munkát a költségvetésben rögzített árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Ha a költségvetése nem tartalmaz alkalmazható árakat, akkor a vállalkozónak árelemzést kell készítenie. Amennyiben a megegyezés nem jön létre a vállalkozó tűrni köteles a pótmunka más vállalkozóval történő elvégeztetését.
Vállalkozó az átalányár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott dokumentációkat (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek, közműnyilatkozatok, tételes költségvetés).
III.3. A III.1. pontban meghatározott vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához tartozó előkészítési és kivitelezési munkák, többletmunkák és műszakilag szükséges munkák teljes költségét.(például: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat, bármiféle dokumentáció készítésének költségét,, a bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a minőségtanúsítás költségét, az átadás költségeit stb.) a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltakat és minden szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő díjat és költséget. Az ajánlati ár alapja a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának árazatlan költségvetési kiírása.
A SZERZŐDÉSES ÖSSZEG A SZERZŐDÉS II. PONTBAN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL MAGÁBAN FOGLALJA A KÖVETKEZŐKET:
− a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruházás rendeltetésszerű használatához és a létesítmény használatba vételi engedélyezéséhez szükséges műszakilag közvetlenül szükséges munkákat,
III.3. A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik, s magában foglalja az előírt mintavételek és a laboratóriumi munkák költségét, a minősítés elkészítését, valamint minden, a feladat megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb költséget.
IV. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS
IV.1. A vállalkozási díj fizetésének módja:
A jelen közbeszerzési eljárással érintett projektelem finanszírozásának formája szállítói finanszírozás. Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: KEOP- 4.10.0/C-12-2013-0180) mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti.
A Kbt. 130. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően, a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is a Megrendelőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződés, továbbá a Vállalkozó és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás a hatályban lévő építésügyi jogszabályok értelmében építési hatósági engedélyköteles tevékenység, a megvalósításra kerülő munkák vonatkozásában releváns általános forgalmi adót - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében - Megrendelő fizeti meg.
A Kbt. 131. § (2) bekezdésében és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének
a) pontjában és (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével Vállalkozó - előlegbekérő dokumentumon keresztül, közvetlenül a Támogatótól - a közbeszerzési szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összege legfeljebb 30
%-ának megfelelő mértékű szállítói előleget igényelhet a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Az előlegszámla kifizetése teljesítéshez nem kötött, Megrendelő a szállítói előleg támogatással nem érintett összegét (önerő), valamint a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet a szállítói előleg támogatással érintett összegét - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.
A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg vonatkozásában egyebekben az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 94. és
96. szakaszaiban foglalt előírások az irányadóak.
Megrendelő a szállítói előleg igénylésére egyetlen alkalommal, egy részletben, legfeljebb a fentiekben meghatározott 30 % mértékben biztosít lehetőséget, tehát a Vállalkozó - függetlenül az igényelt előleg összegétől - abban az esetben sem igényelheti újra a szállítói szerződés szerinti szállítói előleget, ha a folyósított szállítói előleggel időközben teljes mértékig elszámolt!
Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése.
Vállalkozó az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túlmenően – a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően - 3 db részszámla, valamint egy végszámla benyújtására jogosult.
Az első részszámla benyújtása a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 55 %-át, a második részszámla benyújtása a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 80 %-át, a harmadik részszámla benyújtása a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 95 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén lehetséges.
Az esetleges előlegszámla és a részszámlák együttes összege nem lehet kevesebb a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 70 %-ánál.
Az adott részszámla nettó összege a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti megvalósult teljesítés mértékét nem haladhatja meg.
A végszámla benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárást - a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel- lezárását követően lehetséges, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás fennmaradó összegének mértékéig.
Tekintettel arra, hogy a felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, a Kbt. 130. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésekre előírt szabályokat.
Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő számlákban történik négy egyenlő, 25%-os részletben, így az adott részszámla valamint a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg levonás mértékével csökkentett összegben lehetséges.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme a magyar forint (HUF).
A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének (a Szerződéses Árnak) 68,270000 %-a Európai Uniós és hazai költségvetési támogatásból, 31,730000 %-a az ajánlatkérő (kedvezményezett) által biztosított önrészből kerül finanszírozásra.
A Kbt 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint 131. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
V.1. Munkaterület átadás: A dokumentáció szerint, a szerződéskötést követő 15 napon belül, melynek feltétele:
- Mindkét fél által aláírt Vállalkozási szerződés.
- A munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület.
V.2. Az építési napló megnyitásának napja: ………………….
A megvalósítás a kivitelezési és számlázási ütemterv szerint történik.
A használatbavételi engedélyt a Megrendelő kéri meg, azzal, hogy a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges, vállalkozó által beszerezhető, általa biztosítható hiánytalan dokumentáció átadásának legkésőbbi napja megegyezik a hiány- és hibamentes
műszaki átadás átvétel napjával, azzal, hogy a már korábban rendelkezésre álló iratokat a Vállalkozó folyamatosan rendelkezésre bocsátja.
V.3. Befejezés
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését a szerződés megkötésétől számított 120. napig vállalja.
A teljesítés időpontja a műszaki átadás-átvétel kezdő napja: ………………….
A birtokba adás napja a műszaki átadás-átvétel befejező napja: ………………….
A vállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú minőségben, a hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítés feltételei.
VI. KAPCSOLATTARTÁS
VI.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak: Megrendelő részéről:
Mórahalom Városi Önkormányzat
Xxxxxxx Xxxxxx polgármester és Xxxxx Xxxxxx kabinetvezető együttesen Vállalkozó részéről: ………………….
VI.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:
Megrendelő képviselője | Megrendelő műszaki ellenőre | Vállalkozó | |||
Név: | Név: | Név: | |||
Mobiltel: | Mobiltel: | Mobiltel: | |||
Fax: | Fax: | Fax: | |||
VI.3 A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás kiadására vonatkozó igazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető: ………………….
VI.4. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására a megbízott műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője együttesen jogosult.
VI.5 A Vállalkozó műszaki vezetőjének megnevezése:
Nyilvántartási száma/ névjegyzéki tagsági száma: ………………….
VII. FŐBB FELADATOK, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS
VII.1. Az ajánlattól és a tételes költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a Megrendelő vagy képviselőjük előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be.
VII.2. Az átadott munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt -a tűzvédelem és élet-, egészség-, és vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi,
környezetvédelmi, minőségbiztosítási, higiéniai és építőipari ágazati Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok megtartása Vállalkozó feladata.
VII.3. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. számú rendelet és mellékletei szerinti előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az építési munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani. Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni.
VII.4. Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 8 nappal köteles műszaki ellenőrt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével.
Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eltakarási munkát ismételten elvégezni.
VII.5. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés irányítására építésvezetőt és felelős műszaki vezetőt biztosítani.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX.15.) Korm. számú rendelet és mellékletei szerinti előírásoknak megfelelően megbízott műszaki ellenőrrel látja el.
VII.7. A Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet beszerzéséről, amely a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához szükséges.
VII.8. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az építés során az ajánlati dokumentáció részét képező tervdokumentációban (műszaki leírások, rajzi munkarészek) rögzített anyagokat és szerkezeteket építi be. A tervekben rögzített műszaki tartalomtól, műszaki alkalmazási követelményektől, építés-szerelési technológiától csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával – a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok alapján és figyelembe vételével – térhet el.
VII.9. A munkavégzés megkezdése előtt valamennyi, a munkában részt vevő dolgozót (alvállalkozókat is) oktatásban kell részesíteni, az adott munkára vonatkozó jogszabályi előírások szerint. Az oktatás megtörténtét írásban köteles rögzíteni a Vállalkozó.
Az építkezés során a Vállalkozó saját költségén köteles az építési területen, szomszédos ingatlanokban, közterületben, illetve közművekben a Vállalkozó, illetve alvállalkozó által okozott esetleges károkat, kijavítani, valamint az építési területet mindvégig tiszta, rendezett állapotban tartani.
VII.10. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó valamely közművet, létesítményt megrongál - amelynek létezéséről tudomással bír vagy figyelmét a létezésére felhívták - úgy köteles azt helyreállítani vagy saját költségére mással helyreállítatni, és viselni az ebből eredő kárigényeket. A rongálás tényét köteles a Megrendelő műszaki ellenőrének is jelenteni.
VII.11.A Vállalkozó köteles munkája során kinyert-kibontott anyagokról kimutatást készíteni.
VII.12. Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig az anyagok, készülékek, berendezések bármilyen okból bekövetkező károsodása a Vállalkozó kockázata, és ezért saját költségén tartozik a pótlásról, illetve megegyezés esetén a javításról gondoskodni.
VII.13. A Vállalkozó köteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó és érvényben lévő technológiai utasításokat, előírásokat és szabványokat betartani.
VII.14. A Vállalkozó köteles a munkát megfelelő képzettségű személyzettel végezni/végeztetni. A Vállalkozó köteles az alkalmazásában álló munkavállalókkal az MSZ vonatkozó szabvány előírásait ismertetni és azokat betartatni. A Vállalkozó köteles biztosítani megfelelő számú olyan képzett és tapasztalt vezetőt, irányítót, valamint szakképzett, betanított és segédmunkaerőt, amely a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő minőségű és határidőben történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gyors és gazdaságos befejezését.
VII.15. A Vállalkozó kijelenti, hogy a környezet és a lakosság zavarását az építési idő alatt kerüli, illetve minimálisra csökkenti.
VII.16. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez (az ajánlatában megjelölt) alvállalkozót vehet igénybe saját vállalkozói díja terhére. Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné. Amennyiben a Megrendelő nyomós indokok (Pl.: munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások megszegése, - súlyos veszélyeztetés esetén) alapján kezdeményezi a Vállalkozó felé alvállalkozójának lecserélését, úgy ezt a Vállalkozó nem tagadhatja meg.
VII.17. A Vállalkozó felelős a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljes megvalósításáért, az alkalmazott szerelési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények és a technológiai berendezések biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben, és feleljenek meg a modern technika követelményeinek.
VII.18. A munkaterületen a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, illetve köteles ezeket betartatni az esetleges alvállalkozóival is. Ezek elmulasztása esetén az okozott kárért a vállalkozó a felelős.
VII.19. Munkája végzése során a Vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt esetleges káros hatást. Vállalkozó saját költségén az építési munkaterületen jól látható helyen tájékoztató táblát/táblákat köteles elhelyezni, melyen fel kell tüntetni:
- az építtető nevét
- az építőipari tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját
- Vállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát
- tervező nevét, megnevezését
- az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát
VII.20. A vállalkozó vállalja, hogy az alkalmazott vállalkozásokat munkavédelmi szempontból a munka megkezdése előtt munkabiztonsági és egészségvédelmi szempontból minősíti, azokért teljes körű felelősséggel tartozik.
VII.21. A Vállalkozó tevékenységéből keletkező valamennyi hulladék a Vállalkozó hulladékának minősül, így a vonatkozó jogszabály szerinti termelői feladatokat (kijelölt helyen konténerbe gyűjtés, további kezelésről való gondoskodás, nyilvántartás, adatszolgáltatás) köteles elvégezni.
VII.22. A Vállalkozó a keletkező építési törmeléket csak arra külön feljogosított befogadó helyre szállíthatja be.
VII.23. Amennyiben az építési / bontási tevékenység befejezését követően a keletkező hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatározott küszöbértéket, akkor a kivitelező a rendeletben meghatározott nyilvántartó lapokat köteles a megvalósítási dokumentáció részeként a Megrendelőnek átadni.
VIII. M I N Ő S É G:
VIII.1.Vállalkozó a szerződésben vállaltakat hiba és hiánymentesen, I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít a vállalkozó, amennyiben az érvényben lévő Szabványokban előírt követelményeket betartja.
VIII.2. Minőségtanúsítást vállalkozó a kötelező Nemzeti Szabványok alapján köteles biztosítani.
A felek rögzítik, amennyiben a megvalósítás alapját képező egyes dokumentumokban vagy azok között ellentmondások mutatkoznának, akkor mindig az a dokumentum élvez elsőbbséget, amely a legátfogóbb és minőségileg a legnagyobb értékű teljesítményt eredményezi, de a hatóság által jóváhagyott engedélyezési dokumentációtól az engedélyt befolyásoló tevékenységgel csak hatósági jóváhagyással lehet. Az ellentmondásokról kivitelező minden esetben köteles műszaki ellenőrt értesíteni, akinek írásbeli jóváhagyása szükséges az ellentmondással érintett műszaki tartalom megvalósításához.
Teljességi nyilatkozat: A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a szerződés részét képező dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal, a jelen szerződés mellékletét képező műszaki tartalom teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.
Árazott tételes ajánlati költségvetés, csak tájékoztató jellegű, a készültség elbírálásához, a pót- és elmaradó munkák árképzéséhez használandó.
IX. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
IX.1. Késedelmes naponként késedelmi kötbér, melynek mértéke: ………..……..Ft/nap (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a) és maximuma a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a.
Megrendelő késedelmi kötbért mind az 1. részszámlához, mind a végszámlához tartozó teljesítési (rész)határidő tekintetében érvényesít.
A meghiúsulási kötbér mértéke: ………..……..Ft (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a). A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll.
A kötbér felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül és a számlából (rész- vagy végszámlából) azonnal levonásra kerül úgy, hogy azt a Vállalkozó, az általa kiállított következő számlában levonásra helyezi. Amennyiben ezen kötelezettségét a Vállalkozó nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a számlát kifizetetlenül visszaküldeni.
IX.2. Vállalkozó a szerződéskötéskor köteles ………………….,-Ft összegű (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ával megegyező mértékű) teljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti
meg, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerülő ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de a jelen szerződés V.3. pontjában megjelölt időpontig a sikeres műszaki átadás-átvétel nem valósul meg. A teljesítési biztosítéknak a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítésének időpontjáig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a teljesítési biztosíték nyújtása bankgarancia biztosításával történik, akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, futamideje (érvényessége) az okirat kiállításától a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítésének időpontjáig terjedő időszak.
IX.3. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor (a jótállási időszak kezdetkor) köteles …………………..,-Ft (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ával megegyező mértékű) jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségét biztosítja. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő leteltét követő 30. napig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a jólteljesítési biztosíték nyújtása bankgarancia biztosításával történik, akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, futamideje (érvényessége) az okirat kiállításától a jótállási idő leteltét követő 30 nap.
IX.4. Előleg-visszafizetési biztosíték: Megrendelő a Vállalkozó általi előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetés biztosítékaként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján folyósítandó igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték- nyújtás kötelezettségét.
IX.5. A biztosítékok a Vállalkozó választása szerint teljesíthetők a megajánlott biztosítékokkal azonos összegű pénzeszköznek Megrendelő 11735115-15354477-00000000 számú számlájára történő átutalással, vagy azonos összegre vonatkozó bankgarancia biztosításával, vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy azonos összegre vonatkozó biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.
Az előleg-visszafizetési biztosíték az előírt határidőkig - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - a Vállalkozó választása szerint teljesíthető
- gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet esetén a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességgel, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességgel, vagy
- az előírt pénzösszegnek a biztosíték jogosultja (kedvezményezettje) fizetési számlájára történő befizetéssel, vagy
- bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítói előleg biztosítékaként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség kizárólag elfogadható.
A biztosíték teljesítésének módja: …………………………..
IX. 6. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
X. S Z A V A T O S S Á G , J Ó T Á L L Á S
X.1. A Vállalkozó jótállási kötelezettséggel legalább 12 hónap időtartamra teljes körű jótállás vállalására.
X.2. A szavatossági és a jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítottan kezdődik.
X.3. A Vállalkozó garantálja:
- valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező dokumentumokban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
- az általa teljesített építési munkák minősége mind a felhasznált anyagok, mind az építmények szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
- az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását,
X.4. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. garanciális kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak és hasonló meghibásodásuk feltételezhető.
XI. M Ű S Z A K I Á T A D Á S - Á T V É T E L
XI. 1. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja.
…………………………..
A Ptk. előírásainak megfelelően „Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a megrendelő a szolgáltatást nem vette át.”
XI. 2. Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával
- Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás - átvételi eljárást lefolytatja.
XI. 3. Felek a létesítmény átadás-átvételekor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt üzempróbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának megállapításához szükségesek. A teljesítés feltétele az Átadási dokumentáció megrendelő részére történő átadása:
Az Átadási dokumentációnak - 1 eredeti és 4 másolati példányban papíron, valamint 2 pld digitálisan (CD/DVD pdf, dwg) - a következőket tartalmaznia kell:
− komplett megvalósulási tervdokumentációt, azaz a Vállalkozó által végzett munkarészek ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, egyéb dokumentumait (műleírás, kv. méretkimutatás stb.) kiviteli tervszinten, minden szakágban, lepecsételve, aláírva, valamint az alábbi dokumentumokat magyar nyelven
− műbizonylatok, minden termék szabványossági minősítő irata, ennek hiányában Alkalmazási engedélye, függetlenül attól, hogy ezeket 1 pld.-ban a Vállalkozó korábban már átadta,
− kezelési utasítás, a Vállalkozó által megvalósított munkarészekre, szerkezetekre, burkolatra stb., „üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve”,
− minőségbiztosítási jegyzőkönyv
− megfelelőség igazolási tanúsítványok és a vonatkozó jogszabályok szerint
− mérési jegyzőkönyvek,
− előírt, vagy a Megrendelő által igényelt minőségvizsgálati, minőségtanúsításai jegyzőkönyvek, szakvélemények, függetlenül attól, hogy ezeket a Vállalkozó korábban már átadta,
− nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai,
− tervezői és kivitelezői nyilatkozatok,
− építési naplók másolatai (Vállalkozói, ha van tervezői)
− a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,
− a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervizek listája (cég neve, címe, telefonszáma)
− Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,
− Minden a Mérnök által előírt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzőkönyv stb., ami az elkészült létesítmény biztonságos és üzemszerű használatához elengedhetetlen,
− Lerakóhelyre elszállított építési törmelékre vonatkozó jegyzőkönyv, Hulladéknyilvántartó lap
Mind a termékekre, mind a kivitelezett építési munkákra vonatkozó minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a vállalkozót terhelik és a III. pontban írt vállalkozói díjban térülnek. Ide értendők a próbaterhelések, próbajáratok, üzempróbák költségei is. Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni minőségi vizsgálatokat az ÉMI-től és/vagy a BME-től. Amennyiben erre
„nem megfelelés”, vagy „minőségi hiba” gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, a vizsgálat költségeit is a vállalkozó köteles fizetni.
A sikertelen átadás-átvételi eljárások költsége is a Vállalkozót terheli.
XI. 4. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.
XI. 5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet. A fenti határidő felróható elmulasztása esetén Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől számított 15 nap elteltével áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal kapcsolatos felelősséget.
XI. 6. Megrendelő kijelenti, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, az elvégzett munkát abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a jelen szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az átadás- átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna.
XI. 7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére átadni a terv és a kivitelezési állapot közötti eltéréseket tartalmazó átadási, megvalósulási tervdokumentációt, valamint mindazon iratokat (építési napló és annak mellékletei, ellenőrző, mérési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei), mely a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és létesítmény használatba vételéhez (valamennyi szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása) szükségesek.
A használatba vételi engedély megkéréséhez a megvalósulási és egyéb tervdokumentációkat Vállalkozó 4 eredeti papír alapú, valamint 2 digitális (CD/DVD pdf, dwg) példányban köteles átadni.
XI. 8. Felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül az utó-felülvizsgálati eljárást megtartják.
Az utó felülvizsgálati eljárást a Műszaki ellenőr és Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.
A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt.
XI. 9. Amennyiben Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során feltárt hibák, hiányosságok javításáról, megszűntetéséről a XI.5. pontban foglalt határidőn belül nem intézkedik, illetve nem szűnteti meg a hibákat, hiányosságokat, úgy Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy azok megszűntetésére intézkedjen, illetve azok költségét Vállalkozóval szemben érvényesítse.
XII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYEBEK
XII. 1. A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyeket, közműegyeztetések jegyzőkönyveit, másolatban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja legkésőbb a szerződéskötés napján.
XII. 2. Ha a terv szerinti kivitelezés akadályba ütközik, akkor a Megrendelő a problémák megoldására 3 (három) munkanapon belül intézkedik. A tervezői művezetés során közösen kialakított műszaki megoldásról a Megrendelő szükség esetén tervet készíttet, melyet a terv szolgáltatás példányszámában ad át a Vállalkozónak.
XII. 3. A tervező(k) naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének (műszaki ellenőr) ellenjegyezni szükséges. A vállalkozó a tervezői és megrendelői bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles állást foglalni.
XII. 4. A Megrendelő a munkálatok elvégzéséhez anyagot nem biztosít, a szerződésben foglalt munka elvégzésének valamennyi költségének fedezetét Vállalkozó biztosítja.
XII. 5. A Megrendelőnek eleget kell tennie jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének, ha a fizetés feltételeit a Vállalkozó teljesítette.
XII. 6. A Megrendelő joga és kötelessége a műszaki tervek tartalmának meghatározása és jóváhagyása, az átadott tervek műszaki tartalmán a Vállalkozó nem változtathat.
XII. 7. A Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az építési naplóban írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a munkavégzést.
XII. 8. A Megrendelő jogosult a Vállalkozót a Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítésével kapcsolatosan utasítani, de a Megrendelő utasítása a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését nem teheti műszaki vagy gazdasági indokoltság nélkül terhesebbé.
XII. 9. A Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során felmerült módosítási igényeit a Vállalkozó a Megrendelővel minden esetben egyeztetni köteles. A szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 132 §-ban foglaltaknak megfelelően történhet. Az esetleges módosításról a felek külön írásbeli megállapodást készítenek, melyet mindkét fél cégszerűen ír alá.
XII. 10. Vállalkozó a kivitelezési munka végzése folyamán köteles befogadni a Megrendelő pótmunka igényét, pótszerződés alapján. A Megrendelő csak akkor fogadja be a pótmunka igényt, ha azt a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és a Megrendelő által delegált műszaki ellenőr is ellenjegyzi. Pótmunkának Megrendelő csak és kizárólag a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatételt érti, melynek vonatkozásában fennállnak a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek. A pótmunka elszámolásának alapját, csak és kizárólag a Kbt. 132. §-a szerinti szerződésmódosítás vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjára alapozott, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés képezheti.
Többletmunka, műszakilag szükséges munka, a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka költsége a Vállalkozót terheli és az átalánydíjas érvényes szerződéses díj keretében térül.
Ha a Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket stb. elhagy, akkor a vállalkozó az elmaradó munkákkal kapcsolatosan nem támaszthat igényeket, az elmaradt munkákat le nem számlázhatja, azonban igényt tarthat ezzel kapcsolatos igazolható, közvetlen költségei megtérítésére.
XII.11. Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján előírja, hogy Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 300.000.000.- Ft / év és legalább 30.000.000.- Ft/káresemény limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre is. A
biztosításnak fedezete kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, meglévő szerkezetek, stb.) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, valamint a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.
A biztosítási szerződés illetve a kötvény előírt határidőben történő be nem mutatása illetve másolatának át nem adása súlyos szerződésszegésnek minősül.
XII. 12. Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni. Az együttműködés során, a műszaki ellenőr által megszervezett koordinációs megbeszéléseken megjelenni. Kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendőket intézkedéseket meghatározni, határidőket kitűzni, felelős személyeket megjelölni.
A vállalkozó köteles a műszaki ellenőr által készített és a megrendelő által jóváhagyott ügymeneti rendszert (pl.: kooperációs egyeztetések) alkalmazni.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul, de maximum 8 napon belül értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. E kötelezettség elmulasztását a Megrendelő súlyos szerződésszegének tekinti.
XII. 13. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívással, dokumentációval, az átadott engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkkal és a Vállalkozó által benyújtott ajánlattal együtt érvényes. Elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozó által benyújtott megvalósulási és pénzügyi ütemterv.
XII. 14. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.
XII. 15. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezet megjelölése:
…………………………..
XII. 16. A létesítmény megvalósítására a Vállalkozó kizárólag a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban megjelölt feladat tekintetében vonhat be a beruházás értékének 10%-os mértéket el nem érő alvállalkozót.
Ezen feladatok az alábbiak:
…………………………..
A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A vállalkozó teljesítésében csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre.
A megjelölt alvállalkozók az alábbiak:
…………………………..
A teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.
Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
A Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a beruházás megvalósításakor a Vállalkozó, az alvállalkozója, az ügynöke vagy szállítója tevékenységéből fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből – bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt – felmerülne.
XII. 17. Ha a Vállalkozó a megvalósítás során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles azonnal értesíteni a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt.
XII. 18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, a Kbt., továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.
XII. 19. Felek kikötik: a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitát megegyezés útján igyekeznek rendezni. Amennyiben nem járnak eredménnyel, Felek a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
XII. 20. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentációk:
− a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatások, a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat (a Vállalkozó ajánlata)
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképp létrejött szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson megrendelő területi korlátozás nélkül, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására.
Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő, a Támogató, az Irányító Hatóság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség helyszíni, illetőleg egyéb ellenőrzéseit, elfogadja a projekt kézikönyv szerinti kommunikációt, részt vesz szükség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot szolgáltat kifizetési kérelemhez és a projekt előre haladási jelentéshez, illetőleg egyéb, a Megrendelő, vagy a fenti szervek által igényelt esetekben és módon.
XII. 22. Szerződő felek jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. § előírásait betartva módosíthatják.
XII. 23. Vállalkozó tudomásul veszi a Kbt. 125. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
XII.24. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdésére tekintettel, a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Amennyiben a pályázati támogatást Megrendelő hibáján kívüli okból részben, vagy egészben nem sikerül lehívni, úgy a jelen szerződést megrendelő kártérítési, kártalanítási és egyéb térítési kötelezettség nélkül felmondhatja, illetőleg a szerződés módosítását kezdeményezheti. Megrendelő felmondása esetén Vállalkozó az elvégzett munkájával arányosan jogosult díjazásra és költségei megtérítésére, a közbeszerzési ajánlata szerint, a szerződéskötéstől a felmondásig végrehajtott vállalkozói teljesítmény alapján.
XII.25. A külföldi adóilletőségű vállalkozó a Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
XII. 26. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § előírásaira tekintettel a vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.
XII. 27. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, elletve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek érvényesítésére, ha súlyos szerződésszegés miatt a szerződés fennmaradása már nem áll a szerződő fél érdekében.
Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.
Megrendelő Vállalkozó
Mórahalom Városi Önkormányzat
képviseletében:
Xxxxxxx Xxxxxx polgármester és Xxxxx Xxxxxx kabinetvezető együttesen
képviseletében:
Kelt:
Mellékletek:
1. számú melléklet: Nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan
2. számú melléklet: Építési engedély
3. számú melléklet: Árazott költségvetés
4. számú melléklet: Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentáció digitálisan csatolva
5. számú melléklet Csatlakozási dokumentáció digitálisan csatolva
6. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítása
7. számú melléklet: Bankgarancia nyilatkozat
8. számú melléklet: Organizációs terv
9. számú melléklet: Környezeti menedzsment terv
10. számú melléklet Jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemterv
1. számú melléklet
Nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan
A(z) …………………. képviseletében …………… ügyvezető a „Vállalkozási szerződés a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában” tárgyú eljárás során kiválasztott vállalkozóként – e nyilatkozat megtételével – tudomásul veszem, hogy a szakmai feladatok, azok maradéktalan ellátása mellett akkor tekinthetők elvégzettnek, ha a társaságunk az alábbi fenntarthatósági vállalásoknak is eleget tesz:
• A fenntarthatósági elveket követve az utazással kapcsolatos környezetszennyezést a minimálisra szorítjuk,
• vállaljuk, hogy a szerződés vállalt teljesítése során a kommunikációt mind a kedvezményezettel, mind egyéb érintett harmadik féllel, mindenekelőtt, és elsősorban elektronikus úton, azaz e-mail, vagy telefon útján biztosítjuk, nem pedig papír alapú kommunikációval,
• a papír alapú kommunikációban az újrahasznosított papírt fogjuk preferálni.
Kelt:
………………………. cégszerű aláírás