Vállalkozási szerződés
Szerződés azonosító:
xxx.xx:
Vállalkozási szerződés
2 db klórhordó tároló konténer leszállítására és telepítésére
amely létrejött egyrészről
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Számlavezető:
Bankszámlaszám:
Képviselő:
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó,) másrészről a
Cégnév: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3527 Miskolc, Xxxxxx Xxxxxx u. 78.
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Adószám: 13546904-2-05
Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000004-06990008
Képviselő: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő, Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban:
Felek ) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1. Bevezető rendelkezések
Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által a „2 db klórhordó tároló konténer leszállítására és telepítésére” tárgyban kiírt beszerzési igény eljárásának (a továbbiakban Eljárás) eredménye alapján jött létre az Eljárás Megrendelője és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére.
1 /12
2. A szerződés tárgya
A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó pedig elvállalja 2 db klórhordó tároló konténert leszállítását és telepítését, valamint a klórhordó tároló konténerek telepítéshez szükséges alapozási (betonalapkészítés) feladatok elvégzését.
Megrendelés azonosító:
3. A feladat leírása, a Vállalkozó feladatai
3.1. A Vállalkozó feladata a helyszíni útvonalmegtekintés és a telepítési helyszín szemrevételezését, felmérését követően adott 1-es pontban rögzített Eljárás során tett Ajánlata, és a szerződés 0.xx mellékletében részletezettek szerint az alábbiak:
3.1.1. Xxxxxxxxx tároló konténer;
Egy tároló konténer 1 db klórhordó elhelyezése alkalmas. A konténer kizárólag a klórhordó – felhasználást megelőző – tárolását szolgálja. A konténerben tárolt klór mennyisége nem haladja meg az 1000 (ezer) kg-ot.
A telepítés és leszállítás helyszíne:
1 db Tavi forrási vízmű területén
1 db Lillafüredi ivóvíz gépház és medence üzemi területén.
3.1.2. A Vállalkozó feladata a klórtároló konténer betonalapzatának kialakítása;
A vasbeton alapzat min. mérete: 3500 mm x 3000 mm x 350 mm (egy 2800 mm x 1600 mm, magasság < 3000 mm konténerméret esetében)
3.2. Vállalkozó köteles a szállítás előtt az útvonalat ellenőrizni -különös tekintettel a -rakomány- magassági korlátozásokra- a biztonságos leszállíthatóság érdekében.
3.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.1 pontban meghatározott feladatait a szerződéskötést követően a Megrendelővel egyeztetett, munkaterület átadás-átvétel időpontja után azonnal megkezdi.
3.4. Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó azonnal köteles az érintett szerveket, hatóságokat értesíteni a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett.
3.5. Vállalkozó köteles az általa végzett munkavégzést a hatályos jogszabályokban előírt módon, a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában végezni.
3.6. Vállalkozó köteles a munkahelyen előírt figyelmeztető jelzéseket kitenni, a munkavédelmi előírásokból eredő eszközök elhelyezéséről gondoskodni, a munkavédelmi balesetelhárítási szabályokat betartani, továbbá az élet- és vagyonbiztonság megóvásáról gondoskodni.
4. Megrendelő feladatai
4.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést követően minden olyan dokumentációt, adatot átad a Vállalkozónak melyek rendelkezésére állnak. Megrendelő biztosítja felhatalmazott, állásfoglalásra jogosult képviselője részvételét az esetlegesen szükséges egyeztetéseken.
2 /12
4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést követően a szerződésben meghatározottak szerint a szükséges munkaterületet arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A munkaterület át- illetve visszaadása a Felek képviselői által kitűzött bejárással, építési naplóban rögzítéssel történik.
4.3. A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a teljesítését igazolni.
5. Garancia, szavatosság
5.1. A Vállalkozó az elvégzett rekonstrukciós munkálatokra …. év teljes körű garanciát/jótállást vállal. A garancia/jótállás (és a szavatosság) kezdete a jelen szerződésben meghatározott átadás-átvétel sikeres teljesítésének időpontja.
5.2. A garancia/jótállás és a szavatosság kezdete a jelen szerződésben meghatározott teljesítés, műszaki átadás-átvétel időpontja.
6. Szerződés időtartama
A jelen szerződés határozott időre szól, a teljesítés határideje a munkaterület átadás átvételtől számított……. nap azonban Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.
7. Elszámolás módja
7.1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés leigazolását követően, az igazolás egyidejű csatolásával jogosult a Megrendelő felé egyösszegű számlát benyújtani.
A szerződésszerű végteljesítés esetén, az átadás-átvétel feltételei a következők:
Megrendelő nyilatkozata a teljesítésről (teljesítésigazolás),
Megrendelő által megnyitott, és a Vállalkozó által napi rendszerességgel vezetett papír alapú építési napló
beépített anyagok műbizonylatai (a beépítésre kerülő anyagok csak I. osztályú minőségűek lehetnek),
felelős műszaki vezető nyilatkozata,
megvalósulási dokumentáció/ 3 pld.-ban
hulladék elhelyezési dokumentáció vezetése, és átadása,
a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatása,
átadás-átvételről készült jegyzőkönyv
Előző dokumentumok hiánytalan benyújtása esetén a megrendelő által Teljesítési igazolás kerül kiállításra, mely egyben a számla befogadásának feltétele is.
A fentiekben felsoroltak bármelyikének hiánya a műszaki átadás-átvételét meghiúsítja.
7.2. Vállalkozó teljesítésének igazolására a Megrendelő képviselője jogosult.
7.3. A jelen szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan elvégzése esetén a Vállalkozót az Ajánlata szerinti Ft, azaz forint díj illeti meg.
7.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összeget jóteljesítési garanciaként a végszámlából visszatartani jogosult, mely bank- garanciával kiváltható. A jóteljesítési garancia kifizetésének feltétele, hogy a Xxxxx által a teljesítést követő 1 év elteltével végzett utó-felülvizsgálati eljárás során Vállalkozó munkavégzésével összefüggésben hiba nem merült fel. Abban az esetben, ha az utó- felülvizsgálati eljárás során Felek a teljesítést akár részben is hibásnak tekintik, a hiba teljes körű elhárítását követően válik esedékessé a jóteljesítési garancia visszafizetése. Amennyiben
3 /12
Vállalkozó a hibát a Felek között megállapított határidőig nem javítja ki, Megrendelő jogosult Vállalkozó költségén a hiba elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, mely javítás ellenértékét a jóteljesítési garancia összegébe beszámítással érvényesítheti. Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben a hibás teljesítésen túl a jelen szerződéssel összefüggő kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban Megrendelőnek bármely okból kára keletkezik, úgy annak összegét is jogosult a jóteljesítési garanciából beszámítás útján rendezni.
7.5. A számlákat a Megrendelő a számla teljesítésétől számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó, számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a számla kézbesítése a fenti fizetési határidőig nem történik meg, úgy a fizetési határidőben a felek a kézhezvételt követő 30. napban állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy a számla összege akkor minősül kifizetettnek, amikor a Bank a Megrendelő bankszámláját megterhelte. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem tekinthető benyújtott számlának. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendeléseivel kimeríteni, Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet.
7.6. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat érvényesítésére. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozó igényét a munka befejezését követő év február 28-ig nyújthatja be.
8. Többlet és pótmunka
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése közben esetlegesen felmerülő pótmunkák, többletmunkák miatt közös egyeztetést tartanak.
8.1. Többlet és pótmunka esetén a Vállalkozó saját költségére köteles elvégezni minden többletmunkát, továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Többletmunka a dokumentációban szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett munka.
8.2. Pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. A műszaki szükségesség vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat a Vállalkozó köteles elvégezni. Amennyiben pótmunkák elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó azt jelzi Megrendelő felé, és arra vonatkozóan javaslatot ad.
Amennyiben a pótmunka szükségességét a Megrendelő észleli a pótmunkák szükségességének felmerülése esetén Megrendelő értesíti és felhívja Vállalkozót javaslat adására. A vállalási áron felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. A pótmunka ellenértékéről a felek írásban előzetesen állapodnak meg, melynek alapja a Megrendelő által jóváhagyott anyagár és teljesítési idő.
9. Ellenőrzés, kapcsolattartás
Megrendelő fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy Vállalkozó munkáját ellenőrizze, illetve ha a Vállalkozó munkájával kapcsolatosan hozzá panasz érkezik, azt kivizsgálja, és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről;
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx gazdálkodási vezető Tel.: +36-30/000-0000
4 /12
Vállalkozó részéről: elérhetőségek:
Bótáné Xxxxx Xxxx műszaki ellenőr mobiltelefon: 06-30/000-0000
Helyszíni (munkaterületi) kapcsolattartó
mobil: e-mail:
10.Felelősségvállalás
10.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során a Megrendelőnek okozott esetleges kárt a Ptk-nak, a szerződés károkozásra vonatkozó szabályai szerint, a kívülálló harmadik személyeknek okozott esetleges kárt szintén a Ptk-nak, a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos rendelkezései szerint maga viseli.
10.2. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelőnél érvényben lévő Minőség-, környezet- és energiagazdálkodási Központú Integrált Irányítási Rendszer előírásait (0.xx mellékletét) figyelembe venni és betartani, mely előírások jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és jelen szerződés aláírásával egyben Vállalkozó nyilatkozik az előírások elfogadásáról is.
11.Felek jogai és kötelezettségei
11.1. Felek a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzése, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kötelesek mindvégig együttműködni egymással, valamint megfelelően dokumentálni mindazon tényeket, eseményeket, nyilatkozatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a teljesítés folyamatának későbbi rekonstruálására. A Felek kötelesek határidőre egymásnak átadni mindazon dokumentumokat és biztosítani azokat a feltételeket, hozzáférést, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A Megrendelő által Vállalkozónak küldött anyagok, dokumentációk kizárólag erre a szerződéses feladatra vonatkozóan, szabadon felhasználhatóak.
11.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat kellő szakmai gondossággal, kifogástalan minőségben, jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni.
11.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni írásban, amely a jelen szerződésben meghatározott feladatok eredményes teljesítését, vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben Vállalkozó köteles megjelölni az esetleges késedelem várható idejét és okait is. Az értesítés elmulasztásából származó kárért a Vállalkozó felelős.
11.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
11.5. Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.
11.6. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.
5 /12
11.7. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékok fizetve vannak.
11.8. Vállalkozó köteles viselni a neki felróható okból bekövetkező károkat. A Vállalkozó ilyen jellegű felelősségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
12.Adatkezelés
12.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek között bármilyen Személyes Xxxx megosztásra kerül, úgy a Felek kötelesek az ilyen Személyes Adatot az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet (2016/679 (EU) Rendelet), törvényeket, rendeleteket, határozatokat, és szabványokat, amelyek időről időre módosításra kerülhetnek.
12.2. Ezen adatkezelés tekintetében a Felek „Személyes Adat” alatt az alábbiakat érti: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, ami különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
12.3. A Felek kötelesek valamennyi szükséges óvintézkedést megtenni a Személyes Adat biztonsága és bármilyen sérülésének vagy elvesztésének, károsodásának vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Ugyanakkor abban az esetben, ha a megismert Személyes Adataihoz jogosulatlan személy hozzáfér, vagy azokat megszerzi, akkor a Felek azonnal értesítik az érintettet minden ilyen jogosulatlan hozzáférésről, és együttműködnek az érintettel minden szükséges intézkedés megtételében annak érdekében, hogy az ilyen elvesztés vagy jogosulatlan hozzáférés mértéke csökkenjen.
12.4. Az érintettek kötelezik magukat, hogy minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy minden partnerük és alvállalkozójuk megfeleljen jelen klauzulának, valahányszor a jelen Szerződés alapján Személyes Adatot dolgoz fel.
13.Egyéb feltételek és megállapodások
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja.
Megrendelő esetében súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 4. és 14.4 pontjában foglaltak megszegése.
Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 3.; és 14.4; pontjában foglaltak megszegése.
Szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által gyakorolt felmondás esetén kötelesek egymással teljes körű szükséges elszámolásokat elvégezni, minden olyan információt, okiratot átadni egymásnak, mely a továbbiakban a szerződésszerű teljesítést nem gátolja meg.
14.Záró rendelkezések
14.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontját érintő kérdésekben joghatályos nyilatkozatot csak a Felek cégszerű aláírásra jogosult képviselői, vagy az általuk meghatalmazott személyek tehetnek kizárólag írásban.
14.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke:
6 /12
hibás teljesítés esetén: 20 %,
késedelmes teljesítés esetén: napi 1 % de max 15%
meghiúsulási kötbér: 15 %.
A hibás teljesítés és meghiúsulási kötbér számításának alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke. A kötbérek a számla összegéből levonhatók.
A felek szándékuk szerint, jelen vállalkozási szerződésben késedelmi és meghiúsulási kötbért kötnek ki, melynek mértéke késedelmes teljesítés esetén a késedelmes napok száma után számítva a vállalási ár 1%-a, meghiúsulás esetén a vállalási ár 15 %-a. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a vállalt munkát az Vállalkozási Szerződésben kikötött véghatáridőre nem fejezi be, a késedelemmel érintett naptári naponként késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Amennyiben Vállalkozónak felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri a 15 naptári napot, és ezt követően Vállalkozó késedelmét a Megrendelő írásbeli felszólításában megjelölt, megfelelő póthatáridő leteltének napjáig sem hozza be, a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és Megrendelő - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene
- jogosult a Vállalkozási Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni. A kötbérigény a késedelembeesés napjával kezdődik, és egészen a hibátlan szerződésszerű teljesítésig tart. Megrendelő Vállalkozó felé fennálló kötbér igényét a Vállalkozó számlájából jogosult levonni. Hibás teljesítés esetére a Felek a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért kötnek ki.
14.3. Jelen szerződést mindkét szerződő fél jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani (rendes felmondás). A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles ellátni a feladatait, és arányos díjazásra is jogosult.
14.4. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Szerződő felek az üzleti titok és a védett ismeret fogalmát a 2018.évi LIV törvénnyel egyezően, az következők szerint határozzák meg.
14.4.1. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja
14.4.2. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzleti titokhoz, vagy a védett ismerethez fűződő jog megsértése esetén a 2018. év LIV törvény 6-10 §-aiban foglaltakat alkalmazzák. A törvény hivatkozott §-ainak felhatalmazása alapján az üzleti titokhoz vagy a védett ismerethez való jog megsértése esetén bírósági eljárásnak, a kártérítésnek van helye.
14.5. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak jogerősen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint adószámuk sincs jogerősen felfüggesztve, továbbá kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, ha a szerződés hatálya alatt pénzügyi, jogi, vagy adózói státuszukban bármilyen olyan változás állna be, ami veszélyezteti a jelen Szerződés teljesítését; továbbá megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal történő megszűnése esetén a jelen Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel továbbra is megilletik, illetve terhelik.
7 /12
14.6. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő (Miskolc Holding/tagvállalat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) kötelező rendelkezésein túlmenően, ugyanakkor a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. §-ában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. §-ában foglalt rendelkezésekre is tekintettel döntése szerint a jelen szerződés teljes szövegét vagy annak alap adatait (értve ez alatt: szerződés megnevezése (típusa), tárgya, szerződő felek neve, a szerződés értéke, időtartama, valamint a szerződésszegés esetére kikötött feltételek) a szerződés aláírását követően honlapján közzétegye.
14.7. Jelen Szerződés és annak mellékletei csak a szerződő Xxxxx közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.
14.8. A jelen megállapodáshoz kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amelyet felek egymás felé a megjelölt kapcsolattartóik útján faxon, vagy tértivevényes, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen átadják. A szerződés módosítása, vagy megszüntetése ugyanakkor kizárólag a Felek fejlécben meghatározott székhelyére címzett postai küldemény (tértivevényes, ajánlott küldemény) vagy személyes kézbesítés útján joghatályos. Felek a tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a
„nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen”, stb. jelölésekkel felbontatlanul visszaérkezőt a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A Felek közti levelezés nyelve a magyar.
14.9. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti.
14.10.Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem befolyásolja a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Szerződő Felek egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, és a jelen Szerződést annak megfelelően módosítsák.
14.11.Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt a cég adataiban bekövetkező változásról (cégnév, adószám, vagy székhelyváltozás, csőd- vagy felszámolási eljárás, átalakulás stb.) valamint a szerződést érintő további lényeges változásokról (pl: kapcsolattartó személyének változása), egymást haladéktalanul értesíteni.
14.12.Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyek, képviselőjük cégjegyzésre jogosult vezetők, akik a jelen szerződés aláírására felhatalmazott és a jogügylet megkötéséhez szükséges képesség birtokában vannak.
14.13.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó, és egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződés teljesítése során a felek közös egyeztetéssel törekednek a vitás kérdések rendezésére. Felek az esetleges jogvita esetére hatáskörtől függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8 /12
Jelen szerződés, mely 12 számozott oldalt tartalmaz, és 3 példányban készült.
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, és azt akaratukkal minden tekintetben megegyezőnek találták
Miskolc, 2021……………
………………………………….
Vállalkozó
………………………………………
Megrendelő
MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
9 /12
1. sz. melléklet
Műszaki tartalom klórhordó telepítéséhez
Xxxxxxxxx tároló konténer telepítésének helyszíne:
1 db Tavi forrási vízmű területén
1 db Lillafüredi ivóvíz gépház és medence üzemi területén.
Egy tároló konténerbe 1 db klórhordó elhelyezése történik.
A konténer kizárólag a klórhordó – felhasználást megelőző – tárolását szolgálja.
A telephelyen az egyidejűleg tárolt klór mennyisége nem haladhatja meg az 1000 (ezer) kg-ot.
A beszerzési igény része a klórtároló konténer betonalapzatának kialakítása. A vasbeton alapzat mérete: 3500 mm x 3000 mm x 350 mm
Konténer mérete: kb. 2800 mm x 1600 mm, magasság < 3000 mm A klórhordó tároló konténer műszaki paraméterei:
A klórhordó tároló konténert a vízmű gépháztól különállóan, néhány méterrel a gépház mellett kell telepíteni.
A tároló konténer mérete ne haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és a 3,0 m gerincmagasságot.
Az elhelyezendő klórhordó átmérője kb. 80 cm, hossza: kb. 150 cm, a hordó üres tömege maximálisan 766 kg, maximális tölthető tömege 430 kg, töltési fok 1,25 kg/liter. A hordó 2 db sínen való gördülést segítő körgyűrű peremmel rendelkezik, a perem méretei 5 cm szélesség, 3 cm magasság, a két körgyűrű egymástól való távolsága 55 cm.
A tároló konténer és a bevezető sínpár teherbíró vasbeton lemezalapra legyen ültetve. A hordó tárolóba történő ki- és bemozgatás „sínen” gördülő tartó kocsival történjen.
A konténer padozata vízszintes, egyenletes, csúszásmentes és megfelelő teherbírású legyen.
A tároló konténer anyaga: acél tartókeretre rögzített üvegszál burkolat, poliuretán hab szigeteléssel (szendvics panel kialakítás 80 mm).
A konténer lapos tetejű, kétszárnyú ajtóval ellátott kell, hogy legyen.
A szivárgást megakadályozó peremmel és nyitásérzékelővel ellátott, küszöb nélküli ajtók kifelé, a szabad térre nyíljanak.
A klórgáz szivárgásérzékelő telepítése a 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet előírása szerint, külső fény és hangjelzéssel legyen ellátva, melyet a távfelügyeleti rendszerünkbe beintegrálhatunk.
A hűtő-fűtő klíma berendezés elhelyezése a konténerben a tároló temperálására. A konténer kintről kapcsolható belső és külső világítással való felszerelése.
A klórtároló konténer megfelelő szellőztetését biztosítva, belépés előtti elszívó ventilátori telepítése kell, hogy történjen.
A kivitelezéshez a szállítási útvonal meghatározását kiemelten figyelembe véve - a helyszíneken való egyeztetés szükséges.
10 /12
2. sz. melléklet
Vállalkozói előírások a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú irányítási rendszerének elfogadásról
A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MIVÍZ Kft.) a tevékenységét átfogó minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú irányítási rendszert működtet. Az irányítási rendszer követelményeit az MSZ EN ISO 9001:2015 (továbbiakban: ISO 9001), az MSZ EN ISO 14001:2015 (továbbiakban: ISO 14001) és a MSZ EN ISO 50001:2019 (továbbiakban: ISO 50001) szabványok rögzítik, illetve határozzák meg, amelyeket magára nézve kötelező érvényűnek tekint a MIVÍZ Kft. valamennyi tevékenysége során. Ennek értelmében a vállalkozói tevékenységekre az alábbi elvárások, feltételek és előírások irányadók, és alkalmazandók.
Általános előírások, szabványok:
A szerződés alapján szállított áruknak és teljesített szolgáltatásoknak meg kell felelniük Magyarország érvényes jogszabályi előírásainak és szabványainak, különös tekintettel a biztonságtechnikára, munkavédelemre, környezetvédelemre, vízjogra és vízvédelemre a projekt kivitelezés helyszínén, továbbá meg kell, feleljenek, vagy felül kell, múlják a műszaki specifikációkban előírt követelményeket. A szerződés teljesítésével összefüggésben a szállítási lapoknak, rajzoknak, a termék minőségének, a besorolási, kivitelezési és ellenőrzési módszereknek, a részegységek átvételének meg kell felelniük a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO International Standardization Organisation) legújabb műszaki előírásainak, valamint a szerződés aláírásának időpontjában- érvényben lévő normáknak és szabványoknak. A vállalkozó által szállítandó anyagokat és berendezéseket, hacsak a műszaki specifikációk másként nem rendelkeznek a vonatkozó ISO-szabványok szerint kell tervezni, kivitelezni és ellenőrizni. A kivitelezéshez felhasználandó anyagok kémiai, fizikai és mechanikai jellemzőinek összhangban kell lenniük az ASTM (American Society for Testing and Materials) vagy a DIN (Deutsches Institut für Normung) szabványok követelményeivel. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés aláírásának időpontjában érvényes gépészeti, szerelési és építési munkamódszereket, szabványokat köteles alkalmazni. Biztosítani kell továbbá, hogy a szállított berendezések alkatrészei a lehető legszélesebb körben csereszabatosak legyenek.
Minőségügyi feltételek:
A MIVÍZ Kft. által működtetett ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú Irányítási Rendszerhez történő illeszkedés alapja, hogy a vállalkozó rendelkezzen független tanúsító szervezet által tanúsított megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy annak hiányában az általa végzett feladat végrehajtása során a vállalkozó vesse alá magát a társaságunk által előírt követelményeknek, melyet alkalmazni kell a teljes vállalkozási folyamatra (tervezés, kivitelezés, fejlesztés, beszerzés, ellenőrzések stb.).
A vállalkozónak meg kell határoznia a minőséget befolyásoló tervezési, kivitelezési, szerelési tevékenységeket, azonosítania kell az ezekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat. A kockázatok kezelésére intézkedéseket kell hozni és azokat végre kell hajtani. Biztosítania kell ezen tevékenységek ellenőrzött feltételek mellett történő végrehajtását. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a vállalkozónak az anyagok, vagy a munka minőségének tanúsítását saját költségén, a szerződés által előírt tanúsítványokon kell bizonylatozni.
Minden szükséges próbáról és vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani. Igény esetén - a vállalkozó specifikációjával összhangban - a kivételezésről készült műbizonylatokat, mint minőséget tanúsító okmányokat meg kell küldeni a Megrendelőnek, a szerződés előírásainak megfelelően.
Amennyiben a szerződés, műszaki specifikáció nem rendelkezik a szállítandó berendezések mindegyikét érintő minőségellenőrzés terjedelméről és a kivételezésről, úgy a vállalkozó a szükséges vizsgálatokat a vonatkozó szakmai szabványok szerint tartozik a MIVÍZ Kft. részére elvégeztetni és az erről készült dokumentumokat szolgáltatni a fentiek szerint.
11 /12
Környezetvédelmi feltételek:
A MIVÍZ Kft a környezetvédelmi teljesítményét befolyásoló vállalkozóitól is elvárja a tevékenységükkel összefüggésben jelentkező környezetszennyezések megelőzését, a kibocsátott szennyező komponensek leválasztását és megfelelő kezelését, továbbá a jogszabályokban és a hatósági kötelezettségekben előírt környezetvédelmi követelmények következetes betartását és alvállalkozóikkal történő betartatását. Továbbá szükséges a vállalkozó által végzett tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak azonosítása, azok kockázatainak felmérése és kezelése.
A vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt hatást, és tegyen eleget a projekt kivitelezésének helyszínén a telephelyre érvényes valamennyi jogszabálynak, rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak.
A kivitelezés által érintett telephelyre munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet bevinni, és ott működtetni, amely a használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, biztonságos, üzemeltetésre alkalmas, szennyezőanyag kibocsátása és zajszintje nem lépi túl a megengedett határértéket. Amennyiben a vállalt feladat hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre történő telepítéséről és a keletkező hulladékoknak közbenső lerakás nélkül közvetlenül a hulladékgyűjtőbe helyezéséről.
Veszélyes hulladék keletkezésével járó munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető. Veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani az erre vonatkozó jogszabályok előírásait. A keletkező hulladékokat elkülönítetten, a szelektív gyűjtés szabályait betartva kell gyűjteni, felirattal ellátott külön tárolóba/gyűjtőedénybe kell helyezni oly módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését, vagy szennyezését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes – a kivitelezési telephelyről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg engedélyezett gyűjtőhelyre, kezelőhelyre kell szállítani, vagy erre engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttatni. Biztosítani kell, hogy a szennyező és mérgező anyagok (vegyszerek, kőolajszármazékok, stb.) ne kerülhessenek sem a csapadékcsatornába, sem felszíni-, illetve talajvízbe, sem pedig a talajba.
Energiagazdálkodási feltételek:
A MIVÍZ Kft-nél amennyiben olyan termékek, szolgáltatások kerülnek beszerzésre, melyek hatással vannak az energiafelhasználására, a beszerzés során részben az energiateljesítmény alapján történik az értékelés.
A MIVÍZ Kft. beszállítóitól elvárja, hogy lehetőséihez mérten a munkavégzése során vegye figyelembe az energiahatékonyság javítását, törekedjen energia hatékony technológiák alkalmazására, folyamatok kialakítására.
Amennyiben a vállalkozó eljárásával összefüggésben a vonatkozó jogszabályok, illetve szabványok megsértése miatt akár közvetlenül, akár a vállalkozón, illetve annak alvállalkozóján keresztül közvetetten éri a MIVÍZ Kft-t elmarasztalás, illetve jogerős határozatban bírság megfizetésére kötelezik, úgy a vállalkozó köteles a marasztalás következményei alól a MIVÍZ Kft-t mentesíteni, az okozott kárt megtéríteni. Az okozott környezetkárosodást a kiadott határozatnak, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelően a vállalkozó saját költségén köteles megszüntetni, és a környezetet az előírásoknak megfelelően helyreállítani.
Miskolc, 2021……….
12 /12