ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

MINTA

amely létrejött alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel az alábbi Szerződő Felek között:

egyrészről, mint

Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

=============================================

Cégnév: MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft.

Székhelye: 0000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx 00.

levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 0/X. xxxxxxxxxxxx pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. számla száma: 10200971-21521542-00000000

számla beküldési címe: 1426 Budapest, Pf.: 24.

adószáma: 11267425-2-16

statisztikai jelzőszám: 11267425-4212-113-16

cégbíróság és cégjegyzékszám: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Cg. 00-00-000000

Xxxx Xxxxx ügyvezető / Xxxxxxxxx Xxxxxx műszaki üzletágvezető és Xxxxxx Xxxxx működéstámogatás

aláírásra jogosult személy neve:

vállalatfejlesztés üzletágvezető és együttesen

másrészről, mint

Alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó)

===========================================

Cégneve: ….…

rövidített elnevezés: ….…

Székhelye: ….…

levelezési címe: ….…

számlavezető pénzintézete: ….…

számlaszáma: ….…

számlázási cím: ….…

adószáma: ….…

statisztikai jelzőszám: ….…

cégbíróság és cégjegyzékszám: ….…

….…

aláírásra jogosult személy neve: ….…

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Vállalkozó tájékoztatja Alvállalkozót, hogy ….… számon vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt.-vel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő előre tervezhető felújítási

és karbantartási munkák kivitelezését. A jelen alvállalkozási szerződés célja a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződésben Vállalkozó által elvállalt bizonyos tevékenységek Alvállalkozó bevonásával történő teljesítése.

2. Jelen szerződés alapján Alvállalkozó köteles az 1. sz. mellékletben meghatározott munkák kiviteli terveit elkészíteni és azokra a szükséges engedélyeket beszerezni, valamint a kivitelezést követően a munkák megvalósulási terveit elkészíteni. Vállalkozó pedig köteles a szerződésszerűen elkészített és engedélyezett kiviteli és megvalósulási terveket átvenni és az Alvállalkozónak közreműködői díjat fizetni.

Alvállalkozó a következő dokumentációt köteles a VII.2. pontban meghatározott határidőre

….… nyomtatott és ….… elektronikus példányban átadni:

− Engedélyeztetett xxxxxx xxxxxxxx tervek

− Beszerzett hozzájárulások

− Jogerős engedélyek

− Közműegyeztetések elvégzése

− Közműkezelői hozzájárulások

− Szükséges jogerős hatósági engedélyek

− Megvalósulási tervek

• Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az I. 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó fizetési kötelezettségét a Megrendelő az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi forrásokból finanszírozza. Erre, valamint az Európai Unió irányelveire tekintettel Alvállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra

− Alvállalkozó köteles a valamennyi, a magyar jogszabályokban előírt, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást és dokumentumot megőrizni a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig.

− Alvállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjét arról, ha jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban büntető eljárás megindítása jut tudomására.

• Ezen rendelkezések felróható megsértésével a Vállalkozónak okozott igazolható károkat Alvállalkozó köteles megtéríteni, ideértve azt az esetet is, ha Vállalkozót azért éri kár, mert az Alvállalkozó ezen rendelkezésekben előírt iratmegőrzési, vagy bejelentési kötelezettségének felróható megszegése miatt Vállalkozó a Megrendelő irányában fennálló saját, de az Alvállalkozó adatszolgáltatásán alapuló kötelezettségének nem tudott eleget tenni és ezért őt kár érte.

• Alvállalkozó kijelenti, hogy az a kár, amely a Vállalkozót ezen rendelkezések megszegésével érheti a Ptk. 6:521. §-a szempontjából előrelátható kárnak minősül.

II. Alvállalkozási díj

1. Az I.2. pontban meghatározott munka kifejtéséért az Alvállalkozót megillető alvállalkozási díj összege:

Munkaszám	Tevékenység helye	Feladatok (munka megnevezése)	Kivitel terv vállalási ára (Ft + ÁFA)	Megvalósulási terv vállalási ára (Ft + ÁFA)
Mindösszesen:

2. Az alvállalkozási díj az I.2. pontban maghatározott kiviteli tervek elkészítéséért és engedélyeztetéséért, valamint a megvalósulási tervek elkészítéséért felszámított átalánydíj, amely az engedélyezett kiviteli tervek átadását és a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervek átadását követően illeti meg az Alvállalkozót. A díj a munka elvégzésének teljes ellenértéke, amelyet Alvállalkozó a munkavégzés során felmerülő valamennyi járulékos költséget (pl. a munkavégzés érdekében történő ki- és beszállások, tervek engedélyeztetése stb.) figyelembe véve határozott meg.

3. Az Alvállalkozó az VII. pontban leírt átadás-átvételt követően 1-1 db részszámla kiállítására és benyújtására jogosult, mind a kiviteli tervek, mind a megvalósulási tervek tekintetében. (VAGY: Amennyiben a kiviteli tervek és megvalósulási tervek elkészítéséért járó alvállalkozói díj egy összegben került megállapításra: Az Alvállalkozó a VII. pontban leírt átadás-átvételt követően 1 db számla benyújtására jogosult. A számla kötelező melléklete a felek által a VII.5. pont szerint kiállított, és mindkét fél részéről aláírt BASWARE teljesítésigazolás.

III. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

1. Vállalkozó a szerződés I.2. pontjában meghatározott munka hiba és hiánymentes, valamint a

IV.1. pont szerinti minőségi követelményeknek megfelelő elvégzéséért alvállalkozási díjat fizet.

2. Vállalkozó a munka teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja a helyszínre való bejutást és ott a szükséges tervezési, felmérési cselekmények elvégzésének lehetőségét, továbbá szükséges mértékben és az V. pontban meghatározottak szerint az Alvállalkozó részére adatot szolgáltat.

3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során figyelemmel kíséri a munkavégzést, bármikor jogosult a munkálatok állásáról tájékoztatást kérni, az Alvállalkozó kezdeményezésére pedig konzultációkon, tervbírálatokon köteles részt venni.

IV. Az alvállalkozó jogai és kötelezettségei

1. Alvállalkozó az I.2. pontban meghatározott munkát a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és

gyakorlatnak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a gazdaságosság követelményét szem előtt tartva köteles elvégezni.

2. Alvállalkozó kijelenti, hogy Alvállalkozó, illetve a munkavégzésben résztvevő alkalmazottja a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, engedéllyel, jogosultsággal és képesítéssel rendelkezik (különösen: tervezői jogosultság, megfelelő tervezői kapacitás, tervezői felelősségbiztosítás).

3. Alvállalkozó a Vállalkozó utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben Vállalkozó Alvállalkozónak alkalmatlan anyagot (adatot), célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, Alvállalkozó köteles erre Vállalkozót figyelmeztetni. Amennyiben Vállalkozó e figyelmeztetés ellenére másik, alkalmas anyagot (adatot) nem szolgáltat, vagy utasítását fenntartja, Alvállalkozó a szerződést Vállalkozó kockázatára teljesíti.

4. Az esetleges helyszíni felmérések, helyszínbejárások során a munkaterületre irányadó munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, tulajdonvédelmi rendszabályok betartása, illetve betartatása az Alvállalkozó feladata.

5. Alvállalkozó a szerződés teljesítéséhez további alvállalkozót nem vehet igénybe.

(VAGY:)Abban az esetben, ha az Alvállalkozó létszáma a jelen szerződésben foglalt munka elvégzéséhez kevésnek bizonyulna, az Alvállalkozó további alvállalkozót, közreműködőt, teljesítési segédet és bármely más jogcímen a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő személyt (a továbbiakban: alvállalkozó) vehet igénybe, akiket a bevonás előtt köteles a Vállalkozónak előzetesen bejelenteni. A Vállalkozó a bejelentést követően ellenőrzi a bejelentett további alvállalkozót. Vállalkozó részéről a mindenkori műszaki igazgató jogosult a bejelentett alvállalkozó elfogadására. Ha a Vállalkozó az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a bevonás célja az, hogy a szerződést megkötő Alvállalkozó helyett éppen a bevonandó alvállalkozó teljesítse a szerződést, vagy, hogy a bevonás a szerződésszerű teljesítést veszélyeztetheti, akkor ezen bevonást haladéktalanul megtilthatja. Egyéb esetben a Vállalkozó tudomásul veszi az Alvállalkozó bejelentését. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie az Alvállalkozó által tett Összeférhetetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért Alvállalkozó felel. Az Alvállalkozó semmilyen jogviszonyban nem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját. A Vállalkozó kifejezetten megtiltja a következők foglalkoztatását.

Név Cím Adószám Cégjegyzékszám

6. Alvállalkozó csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, aki a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és a meghatározott kötelezettségeknek eleget tud tenni. Vállalkozó 5. pontban írt tudomásul vétele nem mentesíti Alvállalkozót az ezért való felelősség alól.

7. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie az Alvállalkozó által tett Összeférhetetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért Alvállalkozó felel.

8. Vállalkozó jogosult az alvállalkozó tevékenységét az Alvállalkozóra vonatkozó rendelkezések

szerint ellenőrizni, Alvállalkozó pedig köteles biztosítani Vállalkozó ellenőrzési jogának

érvényesülését.

9. Alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozóért Alvállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó Vállalkozó engedélye nélküli igénybe vétele esetén Alvállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybe vétele nélkül nem következett volna be.

10. Az alvállalkozó Vállalkozó irányában nem számlázhat, további alvállalkozót pedig nem vehet igénybe. Alvállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa igénybe vett alvállalkozó ezen rendelkezést tiszteletben tartsa.

11. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogosultság gyakorlásának akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül.

V. Helyszíni bejárás biztosítása és kiegészítő adatok szolgáltatása

1. Alvállalkozó kérheti a tervezés folyamán esetleg szükségessé váló helyszíni bejárás biztosítását, valamint kiegészítő adatok szolgáltatását. Vállalkozó a kért intézkedést az igényléstől számított 3 munkanapon belül megteszi.

2. A helyszíni bejárást, illetve a kiegészítő adatok szolgáltatását Alvállalkozó a teljesítési határidő lejárta előtt – a szükséges intézkedésekre, elvégezni kívánt feladatokra tekintettel – megfelelő, azaz a határidőben való teljesítést nem veszélyeztető időben köteles kérni.

3. Nem jelenti a 2. pontban meghatározott „megfelelő idő” megsértését, ha az 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki tartalom téves, hibás volta miatt szükséges a helyszíni bejárás, adatkérés és az intézkedés-kérésre azért nem kerülhetett sor megfelelő időben, mert Alvállalkozó a műszaki tartalom hibáját, téves voltát a műszaki tervezői tevékenységet kifejtő személyektől általában elvárható fokozott gondosság mellett sem észlelhette korábban.

4. Amennyiben Alvállalkozó a helyszíni bejárást, a szükséges kiegészítő adat szolgáltatását az V. pontban meghatározottak szerint megfelelő időben kérte, akkor Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott határidőn túli késedelme az Alvállalkozó egyidejű késedelmét kizárja és a teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik.

VI. Tervkonzultáció

1. Amennyiben Alvállalkozó egyeztetés céljából egyes tervrészleteket a Vállalkozónak átad, a Vállalkozó jóváhagyását, vagy annak megtagadását – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 3 munkanapon belül – írásban közli az Alvállalkozóval.

2. A Vállalkozó jóváhagyása kizárólag a megvizsgált tervrészlet műszaki tartalmára terjed ki, azaz arra, hogy Alvállalkozó az adott tervrészletet a valóságnak megfelelő, vagy tervezett műszaki adatok alapján készítette el és a tervrészlet ezeket a műszaki adatokat tükrözi. Vállalkozó jóváhagyása semmilyen körülmények között sem minősül a tervrészlet építési, tervezési

szakmai szempontok szerinti, vagy az engedélyeztetésre való alkalmassága szempontjából történő jóváhagyásának.

3. A Vállalkozó által jóváhagyott tervrészlet (beleértve a tervrészlet alapjául szolgáló műszaki tartalmat is) tekintetében Alvállalkozó kizárólagosan felel azért, hogy a tervrészlet az építési, tervezési szakmai szempontoknak megfelel, illetve engedélyeztetésre alkalmas. Amennyiben ezen szempontoknak, vagy alkalmasságnak a tervrészlet az abban foglalt hibás, vagy nem megfelelő műszaki tartalom miatt nem felelne meg, erre Alvállalkozó köteles írásban felhívni Vállalkozó figyelmét.

4. Vállalkozó Alvállalkozónak írásban észrevételt tesz abban az esetben, ha az átadott tervrészlet nem felel meg a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti tartalomnak és ezért azt nem hagyja jóvá. Vállalkozó az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervrészlettel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek Alvállalkozó megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 10 nap lehet.

VII. A teljesítés és a munka átadása-átvétele

1. A teljesítés helye: ….…

….…

2. A teljesítés határideje:

Munkaszám	Tevékenység helye	Xxxxxxxx tervek leadási határideje egyeztetésre	Kiviteli tervek szállítási határideje	Megvalósulási terv leadási határideje
				A Vállalkozó által, az átépítés befejezéséről küldött értesítésétől számított ….… héten belül.

Az V.1., VI.1. és VI.4. pontokban meghatározott határidők a teljesítési határidőbe beleszámítanak.

3. Alvállalkozó az elkészült és engedélyezett tervek Vállalkozó részére történő átadásának tervezett időpontjáról a Vállalkozót 3 munkanappal az átadás tervezett időpontját megelőzően értesíteni köteles. Alvállalkozó a teljesítési határidő előtt is jogosult az elkészült és engedélyezett terveket átadni, a Vállalkozó pedig köteles azokat elfogadni, amennyiben azok megfelelnek a jelen szerződésben rögzítetteknek.

4. A munka átadás-átvétele akkor valósul meg, ha az Alvállalkozó összes teljesítménye megfelel a jelen szerződésben foglalt valamennyi követelménynek és a munka jellegének megfelelő előírások szerinti tervek és dokumentumok rendelkezésre állnak. Felek rögzítik, hogy Alvállalkozó szerződésszerű teljesítésének feltétele, hogy a tervek felhasználáshoz szükséges valamennyi jogerős engedélyt és hatósági, valamint a MÁV csoporton belül szükséges hozzájárulást Alvállalkozó beszerezze. Ennek elmaradása esetén Vállalkozó a tervek átvételét megtagadhatja, és az alvállalkozói díj megfizetésére nem köteles.

5. A sikeres átadás-átvételről a felek képviselője által aláírt teljesítésigazolást állítanak ki mind kiviteli tervek, mind a megvalósulási tervek vonatkozásában. Vállalkozó a papíralapú teljesítésigazolás kiállítását követően BASWARE teljesítésigazolást küld az Alvállalkozónak.

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

1. A felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotással a Vállalkozó a továbbiakban szabadon rendelkezik, az alvállalkozási díj Alvállalkozó felé történő megfizetését követően.

2. Alvállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg tovább adhatja, a mű (műrészlet), mint előzmény az egymásra épülő munkafázisokban szabadon felhasználható.

3. Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. §

(6) bekezdése és V. fejezete alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy Vállalkozó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

4. Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:

− a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),

− a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

5. Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve tovább fejlesztését, új dokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

6. Az Alvállalkozó, mint szerződést kötő fél, feltétlen és korlátlan helytállást vállal a Vállalkozóval szemben, hogy Alvállalkozó teljes terjedelemben és korlátozás nélkül megszerzi/megszerezte a szerzők és egyéb a dokumentumokban foglalt szellemi alkotások jogosultjainak engedélyét a szellemi alkotások (az I.2. pontban meghatározott eredmények) Vállalkozó általi, a jelen szerződésnek megfelelő felhasználásaira vonatkozóan és ennek megfelelően a dokumentumok jelen szerződés szerinti felhasználásait semmilyen módon nem akadályozza, illetve nem gátolja a dokumentumokon vagy azok bármely részén harmadik személyek javára esetlegesen fennálló szerzői, kapcsolódó jogi, illetve egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogi igény.

IX. Szavatosság

1. Alvállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott kiviteli és megvalósulási tervek minden tekintetben szakszerűek és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges minden engedéllyel, vagy hozzájárulással rendelkeznek.

2. Alvállalkozó szavatolja, hogy az átadott kiviteli és megvalósulási tervek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat tartalmaznak, és alkalmasak a Vállalkozó felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére, illetve megfelelnek az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló törvényeknek, valamint az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló rendeletek vonatkozó szabályainak.

3. A kiviteli és megvalósulási terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

4. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az Alvállalkozónak felróható okból a valamely felügyeleti eljárás keretében kiadott engedélyt az illetékes hatóság visszavonja, úgy Alvállalkozó köteles Vállalkozó részére a XI.2. pontban meghatározott hibás teljesítési kötbért fizetni, valamint a Vállalkozó érdekében valamennyi, a tervek engedélyeztetésére rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget saját költségén igénybe venni, vagy az engedélyeztetési eljárást a kijavított tervekkel újból lefolytatni.

5. Alvállalkozó szavatol azért, hogy VIII.6. pontban meghatározottak szerint harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezését akadályozza vagy korlátozza.

6. Az Alvállalkozó szavatossági, jótállási kötelezettsége a jelen szerződésben előírt követelményeknek maradéktalanul megfelelő terv átadását követő napon kezdődik.

X. Fizetési feltételek

1. A számla ellenértékét Vállalkozó az Alvállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a munka elvégzését követően és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül.

Számlavezető pénzintézet: ….…

Bankszámla száma: ….…

2. A kiállított számla mellé Alvállalkozó köteles mellékelni a Vállalkozó BASWARE teljesítésigazolását, illetve a 6. pont szerinti igazolásnak eleget tenni. A szerződő felek közötti elszámolás a BASWARE teljesítésigazolás alapján történik.

3. A számlán és a BASWARE teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a jelen szerződés számát és a létesítményjegyzéki sorokat, valamint a BASWARE számot. Ezen adat, vagy a BASWARE teljesítésigazolás hiányában, illetve a 6. pontban foglaltak nem teljesülése esetén Vállalkozó jogosult a számlát Alvállalkozónak visszaküldeni és az alvállalkozói díj kifizetését megtagadni. A Vállalkozót fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a jelen szerződésben meghatározott összes melléklet Vállalkozóhoz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik.

Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 00.

Adószám: 11267425-2-16

A számla benyújtásának hely: MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés,

1426 Budapest, Pf.: 24.

A számla igazolására jogosult személy: ….…

….…

4. A fizetés módja: elektronikus átutalás. Alvállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Vállalkozó bankszámláját Alvállalkozó számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

5. Fizetési késedelem esetén az Alvállalkozó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22.§ (3) bekezdése alapján az Alvállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Alvállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Alvállalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik.

6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések tekintetében alkalmazni rendelik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat. Ennek értelmében Alvállalkozó vonatkozásában a havonta nettó módon számított 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetés akkor teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha az Alvállalkozó:

− bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

− a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

7. Vállalkozóval szembeni bármilyen követelés engedményezése (beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Vállalkozóval szembeni követelésen zálogjog alapítása kizárólag a Vállalkozó előzetes írásos engedélyével történhet. A Vállalkozó írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el a Vállalkozóval szemben, melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősség terheli.

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó Alvállalkozónak előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.

XI. Szerződésszegés

1. Szerződő felek az Alvállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték (alvállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél.

2. A kötbér mértéke:

− késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%;

− nem teljesítés esetén 20%;

− hibás teljesítés esetén 15%.

3. Hibás teljesítésnek minősül, ha az Alvállalkozó nem a IX. pontban foglaltaknak megfelelően végzi el a munkát. Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak

abban, hogy Vállalkozó jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti. Alvállalkozó póthatáridő tűzése esetén köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Vállalkozó kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Vállalkozó a hibásteljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és az Alvállalkozó a póthatáridőn belül a hibát kijavítja, Vállalkozó csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben az Alvállalkozó a póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Vállalkozó hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet.

4. Amennyiben az Alvállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Vállalkozót, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha Alvállalkozó a szerződésszegésért való felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette.

5. A kötbér esedékessé válik:

− késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő lejárt;

− hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét az Alvállalkozónak bejelentette;

− nemteljesítési kötbér esetén, amikor Vállalkozó az elállási szándékát az Alvállalkozónak bejelentette.

6. Vállalkozó jogosult kötbérigényét az Alvállalkozó által kiállított számlák bármelyikével szemben beszámítani.

7. A IX. pontban foglaltaknak nem megfelelő munka átvételét és az arra felszámított alvállalkozói díj kifizetését Vállalkozó a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésében foglalt kivétellel megtagadhatja.

8. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Vállalkozót megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó követelheti az Alvállalkozótól azt a kárát, amely abból származott, hogy az Alvállalkozó által, felelősségi körében elkövetett mulasztás miatt harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Vállalkozóval szemben érvényesítette.

10. Amennyiben Alvállalkozó a IV. 5. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül vesz igénybe alvállalkozót, köteles a Vállalkozónak mulasztásonként 100.000,- forint kötbért fizetni.

11. Amennyiben Alvállalkozó hibájából a munka elvégzése annak megkezdését követően meghiúsul és Vállalkozó csak más alvállalkozó igénybe vételével tudja a munkát elvégeztetni, akkor Alvállalkozó köteles Vállalkozó igazolt kárát megtéríteni (pld. a magasabb vállalkozói díj miatti többletköltség, vágányzár túllépése), valamint Vállalkozó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

XII. Kapcsolattartás

1. Jelen szerződés teljesítése során a felek által kijelölt kapcsolattartó személyek:

Vállalkozó részéről a területileg illetékes divízióvezető. A területi illetékességet a kivitelezési tervben foglalt műszaki tartalom megvalósításának helye határozza meg, azaz mely divízió területén valósul meg a kivitelezés.

Vállalkozó részéről:

Név: ….…

Telefonszám: ….…

E-mail: ….…

Alvállalkozó részéről:

Név: ….…

Telefonszám: ….…

E-mail: ….…

2. A Vállalkozó 1. pontban megjelölt kapcsolattartója jogosult Alvállalkozó részére kiállítani a teljesítési igazolást. Az 1. pontban meghatározott kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a szerződés módosítására.

3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására, illetve az utasítások megadására a szerződő felek erre szervezetileg felhatalmazott megbízottja is jogosult. Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni a megbízott jogosultságát.

4. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott küldeményként küldték meg és a feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy nem kereste jelzéssel érkezik vissza. A szerződő felek a hivatalos értesítések vagy más közlések telefaxon, illetve elektronikus úton (e- mail) történő továbbítást is elfogadják, amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt kifejezetten kéri – postán is megküldi.

5. A szerződő felek kötelesek minden, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratot (pl. gépüzemnapló, eseti megrendelő stb.) olvashatóan kiállítani, illetve kitölteni; azon az aláíró személyek nevét és tisztségét olvashatóan feltüntetni. A szerződő felek visszautasíthatják a másik fél képviselője által kiállított bármely irat elfogadását, amely ennek a szabálynak nem felel meg és a visszautasított irathoz kapcsolódó kötelezettségük teljesítését az olvasható példány kiállításáig és kézhezvételéig megtagadhatják.

6. Amennyiben a szerződő felek valamely eredeti iratnak a másolatát küldik meg a másik fél részére, a küldő fél képviselője köteles azt a következő szöveg feltüntetésével aláírni.

„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.”

7. Az adataikban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, adószámában) bekövetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a szerződő felek kötelesek a

másik féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség el- mulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

XIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Jelen szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös megegyezésével szüntethető meg.

2. A szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik fél a szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi.

3. Az Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi rendelkezésekben foglaltakat megsérti:

IV. fejezet rendelkezései (a 3. pontot kivéve); V.2. pont; VI.3. pont; IX. fejezet rendelkezései (a

7. pontot kivéve); X.7. pont; XI.11. pont; XII.3. pont; XII.5. és 6. pontok (kétszeri figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén).

4. Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a hibás teljesítés, vagy a teljesítés Alvállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező ellehetetlenülése, valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.

5. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha a fizetési kötelezettségét 60 banki napot meghaladóan, Alvállalkozó írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, kivéve, ha a kifizetés megtagadására jelen szerződés alapján jogosult volt.

6. A jelen szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik féllel szemben indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy Alvállalkozóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is folyamatban volt ilyen eljárás.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírást követően lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a munka megkezdésének napjától felek magukra nézve kötelezően alkalmazzák. és valamennyi szerződéses kötelezettség – beleértve a jótállási és szavatossági igényeket is – maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.

2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés módosítása csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen szerződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.

3. A Vállalkozó jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is az Alvállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint az Alvállalkozó által Vállalkozónak okozott károk összegét levonhatja az Alvállalkozónak fizetendő esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50 valamint Ptk. 6:52.§ szerinti beszámítás).

4. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy az alvállalkozó számlájának Vállalkozó általi megfizetése nem jelent joglemondást Vállalkozó részéről, továbbá Vállalkozó kifejezetten fenntartja a

szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy az alvállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal alvállalkozó részére.

5. A jelen szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

6. A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

7. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés hatályát veszti, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.

8. Alvállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét (elérhető: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.

9. Alvállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vállalkozó tevékenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság az Alvállalkozó külön hozzájárulása nélkül – az Alvállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Vállalkozó pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az Alvállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

10. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

12. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: ….…

2. számú melléklet: ….…

13. Alvállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen

szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV FKG Kft-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV FKG Kft-t nem terheli.

A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégszerűen írták alá.

….… 2016. ….…

Vállalkozó MÁV FKG Kft.

Képviselője: [NÉV] [TISZTSÉG]

Alvállalkozó [CÉGNÉV]

Képviselője: [NÉV] [TISZTSÉG]

Nyilatkozat Összeférhetetlenségről

Cégnév: V-PLAN Tervező Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000

Cég székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx xxxx 00.

A pályázó társaság alulírott képviselője kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft. Összeférhetetlenségi szabályainak az általam képviselt társaság megfelel, azaz nem minősül:

1. olyan a jogi személynek, akinek természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett alkalmazottjának hozzátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának házas-/élettársa;

2. olyan a jogi személynek, akinek vezető tisztségviselője, vagy az ügyletben érintett alkalmazottja a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett alkalmazottjának hozzátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának házas-/élettársa.

Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem. Budapest 2015.

Alvállalkozó V-PLAN Kft.

Képviselője:

Nagyné Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető