mely létrejött egyrészről
mely létrejött egyrészről
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S
„TERVEZET”
név: Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club
székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros
képviselő: Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxx ügyvezető szervezet nyilvántartási száma: 00-00-0000000
adószám: 19914183-2-05
bankszámlaszám: ………………………………………………..
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
név: …………………………………………………
székhely: …………………………………………………
képviselő: …………………………………………………
cégjegyzékszám: …………………………………………………
adószám: …………………………………………………
bankszámlaszám: …………………………………………………
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
ELŐZMÉNY
A Megrendelő a be/SFP-03075/2018/MVLSZ ügyiratszámon nyilvántartott és a Magyar Vízilabda Szövetség által a ki/JH01-03075/2018/MVLSZ iktatási szám alatt jóváhagyott sportfejlesztési programja alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő,
„A 03075/2018/MVLSZ azonosító számú TAO sportfejlesztési program részét képező Medencetéri világítás korszerűsítése”
tárgyú beszerzési eljárást folytatott le, mely eredményesen zárult, és amelynek eredményhirdetése szerint a Vállalkozó minősül nyertes ajánlattevőnek.
I. Szerződés tárgya
1./ Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalkozói díj ellenében elvállalja a Kemény Xxxxx Xxxxxx Sportuszoda (3515 Miskolc, Egyetem u. 2.) medenceterében használandó medencetéri világítás korszerűsítése kivitelezését a szerződés elválaszthatatlan részét képező Ajánlattételi Felhívás és az abban foglalt műszaki leírás, valamint a Vállalkozó Ajánlata szerint.
2./ A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt munka teljesítési határideje: 2024. év június hó 20. napja.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
A Vállalkozó kijelenti, hogy az I.1./ pont szerinti feladatokat megismerte, azt a szükséges mértékben és az elvárható gondossággal áttanulmányozta és a munkát ennek megfelelően elvállalja.
Kijelenti továbbá, hogy a megrendelést az egyes munkanemekre vonatkozó, a mindenkori hatályban lévő műszaki előírások és szabványok szerint első osztályú minőségben végzi el. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező eszközbeszerzések és kivitelezési munkák elvégzésének a megrendelt minőségben saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel, valamint a kiírt feladatoknak megfelelő kivitelezési jogosultsággal rendelkezik.
3./ Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Felek megállapodnak abban, hogy a munkák előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzése vállalkozó kötelessége.
4./ A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.
Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot, bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a munkát nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte.
5./ Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés II./9. pontjában meghatározott – általa vállalt – vállalkozói átalánydíj minden olyan költséget tartalmaz, amely a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához szükséges.
II. A teljesítés helye, vállalkozó díja
6./ A teljesítés helye: a Kemény Xxxxx Xxxxxx Sportuszoda medencetere, amely természetben 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 0. xxxx alatt található.
7./ A Megrendelő helyszíni képviselője a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a Vállalkozó részére a szerződéskötéstől számított 5 napon belül köteles átadni.
8./ A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselője:
Név: …………………………
Cím: ………………………………
E-mail: …………………………….
Megrendelő képviselője, kapcsolattartója:
Név: Koschik-Xxxxxx Xxxxxxx ügyvezető
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros E-mail: xxxxx@xxxxx.xx
9./ A Szerződő Xxxxx megállapodnak abban, hogy Vállalkozó díja fix összegű átalánydíj, melynek összege:
……………………….., - Ft, azaz forint,
+ 27 % ÁFA ……………………….,- Ft, azaz forint
Összesen: ………………….., - Ft, azaz forint,
amely tartalmazza a kivitelezéshez szükséges eszközök beszerzését, valamint a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását.
Megrendelő előleget nem biztosít.
10./ A vállalkozói díj a Vállalkozónak akkor jár, ha jelen szerződés szerint teljesít és azt a Megrendelő elfogadta. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését Megrendelő részéről Koschik-Xxxxxx Xxxxxxx ügyvezető igazolja.
11./ Vállalkozó az elkészült munkát átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a szerződésben rögzített munkálatokat az I./2. pontban előírt teljesítési határidőn belül elvégzi.
12./ Xxxxx, vagy hiányos teljesítés esetén a Megrendelő képviselője jogosult a teljesítés átvételét megtagadni és póthatáridő tűzése mellett az III. részben meghatározott követeléseket alkalmazni.
13./ Elfogadott, de hibásan, vagy hiányosan kiállított teljesítésigazolás esetén a Megrendelő képviselője jogosult a teljesítésigazolást annak átvételét követő 5 munkanapon belül a Vállalkozónak kijavításra, vagy hiánypótlásra visszaküldeni.
14./ Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, a beépített eszközökért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – 24 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől. A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik. Megrendelő 24 hónap jótállási garanciát érvényesít Vállalkozóval szemben.
15./ A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 24. hónapban utó-felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány és hiba pótlására, illetve kijavítására a Vállalkozó 30 napon belül köteles.
16./ A Vállalkozó az esedékes díjfizetését akkor igényelheti, ha a számviteli szabályoknak és a szerződésnek megfelelően számlát közöl a Megrendelővel, továbbá a számlával együtt a teljesítésigazolást is benyújtja.
17./ Vállalkozó jogosult az elvégzett munka igazolását követően 1 darab számla kiállítására. A Megrendelő a teljesítés műszaki átadás-átvételét, valamint a teljesítés igazolását követően kiállított számlát a számla kiállításától számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. A kifizetésre a Megrendelő ……………..-nél vezetett ……………….- sz.
számlájáról a Vállalkozó …………………….. -nél vezetett sz.
számlájára történő átutalással kerül sor. Vállalkozó köteles a számlát annak kiállításától számított 5 munkanapon belül Megrendelő részére eljuttatni. Amennyiben a számla annak kiállításától számított 5 munkanapon belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a 30 napos fizetési határidő kezdete a számla kézhezvételének időpontja. A teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamat illeti meg.
18./ Hiányos vagy szabálytalan számla benyújtása esetén a Megrendelő – az adott számla átvételét követő 5 munkanapon belül – jogosult az esedékes díjfizetést visszautasítani, és a Vállalkozót szabályos számla kibocsátására felhívni.
19./ A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés tartalma szerint köteles a szerződéses feladatokat I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak, műszaki előírásoknak megfelelően elvégezni.
20./ A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
21./ A munka során keletkező hulladékok elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a kivitelezés során a pótmunka végzésének szükségessége merül fel. A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). Vállalkozó ebben az esetben az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti.
Felek a többletmunkára, illetve a pótmunkára vonatkozó feltételeket jelen szerződés módosításával vagy külön szerződés megkötésével rendezik.
22./ Tárgyi létesítmény, berendezési tárgyak kivitelezésére kiadott hatósági engedélyekben, beépítési utasításokban, egyéb szabványokban foglaltakat a Vállalkozó köteles mindenkor maradéktalanul betartani, azok be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó viseli.
23./ A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére jogosult/nem jogosult. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó munkájáért Xxx. szerinti felelősséget vállal.
III. Szerződésszegés
24./ Hibás teljesítés esetén (ha a szerződésben vállaltak a teljesítéskor nem felel meg a törvényes vagy e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak) Megrendelő a Ptk., illetve jelen szerződésben meghatározott hibás teljesítésre vonatkozó előírás szerint jár el.
Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó a munka eredményére tekintettel nem tartja, illetve tartotta be a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások, szabványok rendelkezéseit, valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa létrehozott munka eredményével kapcsolatban.
25./ A Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében, ez esetben a Megrendelő a nem teljesítésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
26./ Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, kötelezhető a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett teljesítések nettó értékének 1 %-nak megfelelő mértékű napi (naptári) kötbért fizetni az Megrendelő részére (minden megkezdett naptári napra). Amennyiben Vállalkozó a hibát 15 naptári napon belül nem tudja kijavítani, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
27./ A kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítással – 8 napos fizetési határidő megjelölésével – érvényesíti a Vállalkozó felé. Amennyiben a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül magát írásban nem menti ki (bizonyítékokkal alátámasztott érdemi védekezéssel), akkor a követelés elismert követelésnek minősül, és mint ilyen a Vállalkozónak járó vállalkozói díj összegébe beszámítható.
28./ Megrendelő követelheti a kötbéren felüli kárát is.
29./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít, azaz tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 1%-a a késedelem minden napjára vonatkozóan. A késedelmi kötbért a Megrendelő legfeljebb 20 késedelmes napra számíthatja fel, a 21. naptól élhet a nemteljesítésre vonatkozó, III./30. pont szerinti jogi lehetőséggel. A Vállalkozó a számlát kötbérrel terhelt teljesítése esetén is a II./9. pontban meghatározott vállalkozói díjról köteles benyújtani. Megrendelő a Műszaki Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvben meghatározott kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére.
30./ Ha Vállalkozó határidőre nem teljesít, akkor a Megrendelő egyoldalúan póthatáridőt tűzhet a teljesítésre. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőt is elmulasztja, az nemteljesítésnek minősül, és Vállalkozó a vállalkozói díj nettó összegének 30%-át az elmulasztott határidőt követő 15 napon belül kötbérként köteles a Megrendelőnek megfizetni. Amennyiben Vállalkozó póthatáridőn belül teljesít, úgy a késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér szabályai az irányadók.
31./ Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Vállalkozó tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt a kártérítés (bármely más fizetési kötelezettség) alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha a fizetési kötelezettség a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére Megrendelő által fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye. Amennyiben az ügyben peres eljárás indul a Vállalkozó köteles a perben – Megrendelő döntésének megfelelően – félként vagy egyéb módon részt venni.
32./ A szerződés bármely okból való megszűnése esetén Vállalkozó a birtokában lévő, a Megrendelő által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megrendelő részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett.
33./ A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért.
34./ A szavatosságra vonatozóan a Ptk. előírásai és erre vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.
IV. Egyéb rendelkezések
35./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.
36./ Jelen vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó tudomására jutott bárminemű információk, adatok üzleti titoknak minősülnek, Vállalkozó azokat nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé.
37./ A Vállalkozó felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben a szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelenti.
38./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak írásban módosíthatják és a megrendelői
(objektív) elállás is csak így gyakorolható, az arra jogosult képviselők által a Ptk. 6:213. §. és 6:249. § szerint.
E rendelkezés alól kivételt képez az, ha a Felek adataiban változás következik be, vagy a kapcsolattartó és a teljesítést igazoló személye megváltozik. Ezekben az esetekben Felek a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, írásban tájékoztatják a másik Felet az adatban vagy a személyben bekövetkező változás tényéről, valamint az új adatról, a kapcsolattartó személyéről.
39./ A Vállalkozó képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjának b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján köteles a nyilatkozat változása esetén, arról haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
40./ Ezen szerződés 6 (Hat) számozott oldalt tartalmaz.
41./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai, valamint a kivitelezésre vonatkozó ágazati szabványok és jogszabályok az irányadóak.
42./ Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek megkísérelni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek kikötik a hatásköri szabályoktól függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék illetékességét. A Felek kijelentik, hogy nem vesznek igénybe vitájuk során mediátori közreműködést és vitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választott bíróság elé.
43./ Jelen szerződés mellékletei, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
2024. április 24. napján keltezett Ajánlattételi Xxxxxxxx,
a Vállalkozó Ajánlata (Ajánlattételi Adatlap).
Szerződő felek jelen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Miskolc, 2024. ………………………….
………………………………….
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club képv: Koschik-Xxxxxx Xxxxxxx ügyvezető Megrendelő
…………………………………….
…………………………………….. képv: …………………..