ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Iktatószám a Vállalkozónál:
Szerződés szám Alvállalkozónál:
ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2018.04.04. MINTA
amely egyrészről a
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft.
Székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 0/X.
számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.
számlaszáma: 10200971-21521542-00000000
számla beküldési címe: 1426 Budapest, Pf.: 24.
adószáma: 11267425-2-16
cégbíróság és cégjegyzék száma: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 00-00-000000 képviseli: ……
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
másrészről a | |
[CÉGNÉV] | |
Rövidített elnevezés: | …… |
Székhely: | …… |
levelezési címe: | …… |
számlavezető pénzintézete: | …… |
számlaszáma: | …… |
számlázási cím: | …… |
adószáma: | …… |
cégbíróság és cégjegyzék száma: | …… |
képviseli: | …… |
mint alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó)
között (a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint jött létre.
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. A Vállalkozó tájékoztatja az Alvállalkozót, hogy vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő előre tervezhető felújítási és karbantartási munkák kivitelezését.
A Szerződő Felek között létrejött alvállalkozási szerződés az Általános Szerződési Feltételekből és a Speciális Szerződési Feltételekből áll.
Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák mindazon általános műszaki, jogi és pénzügyi feltételeket és előírásokat, amelyek a konkrét munkavégzésre megkötendő Speciális Szerződési Feltételek végrehajtása során mind Vállalkozóra mind az Alvállalkozóra nézve kötelező érvénnyel bírnak.
Jelen Általános Szerződési Feltételeket Szerződő Felek az aláírás napjától […]-ig tartó időtartamra kötik.
A konkrét munkavégzésre megkötendő Speciális Szerződési Feltételek tartalmazza a munka pontos megnevezését, a kivitelezési határidőt, a munkaszámot, és az alvállalkozói díjat.
2. A Vállalkozó kiköti, az Alvállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó az Alvállalkozó tevékenységét, törzstőkéjét, illetve foglalkoztatott létszámát a szerződés időtartama alatt folyamatosan vizsgálja. Abban az esetben, ha az Alvállalkozó létszáma a jelen szerződésben foglalt és külön szerződésekben konkretizált munkafeladatok elvégzéséhez kevésnek bizonyulna, az Alvállalkozó további alvállalkozót, közreműködőt, teljesítési segédet és bármely más jogcímen a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő személyt (a továbbiakban: alvállalkozó) köteles a Vállalkozónak előzetesen bejelenteni. A Vállalkozó a bejelentést követően ellenőrzi a bejelentett további alvállalkozót. Vállalkozó részéről a mindenkori műszaki igazgató jogosult a bejelentett alvállalkozó elfogadására. Ha a Vállalkozó az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a bevonás célja az, hogy a szerződést megkötő Alvállalkozó helyett éppen a bevonandó alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd, illetve egyéb személy teljesítse a szerződést, vagy, hogy a bevonás a szerződésszerű teljesítést veszélyeztetheti, akkor ezen bevonást haladéktalanul megtilthatja. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie az Alvállalkozó által tett Összeférhetetlenségi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért Alvállalkozó felel. Az Alvállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV Zrt. munkavállalóját.
II. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI
1. A felek megállapodnak abban, hogy az írásban (fax és/vagy e-mail) készre jelentett teljesítést Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 8 munkanapon belül köteles ellenőrzi. Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Vállalkozó által megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy
– a munkát átveszi-e, továbbá
– a munka átvételét megtagadja-e, továbbá,
– ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen hibák kijavításától teszi függővé.
2. Az Alvállalkozó I. osztályú minőségű teljesítést vállal és a Vállalkozó csak I. osztályú munkát vesz át.
3. Az Alvállalkozó kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott technológiát alkalmazhatja, kizárólag a Vállalkozó által biztosított stratégiai szakanyagokat, és Vállalkozó által elfogadott módon minősített szakanyagokat építheti be.
4. Az Alvállalkozó kötelezettsége a minősített stratégiai szakanyagok átvétele a Vállalkozótól és szakszerű tárolása a beépítésig. A szakanyagok átadásáról a Szerződő Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.
5. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarására, csak a Megrendelő műszaki ellenőrének és a Vállalkozó képviselőjének engedélyével kerülhet sor. Az Alvállalkozó a Vállalkozó képviselőjét eltakarás megkezdése előtt 3 nappal írásban köteles értesíteni. Alvállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és a helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos állásfoglalása téves volt.
6. Az Alvállalkozó köteles lehetővé tenni a Vállalkozó és Megrendelő számára olyan vizsgálatok lefolytatását, amellyel a munkaterv megvalósulását ellenőrzi a munkafolyamatokban. A vizsgálat különösen a következő fő területekre terjed ki:
– a folyamatok szakmai követelményeknek való megfelelése, a haladás üteme, a folyamatok eredményei.
7. A vizsgálatokat a Vállalkozó és Megrendelő minden munkahelyszínen lefolytathatja. Az Alvállalkozó a Vállalkozóval és a Megrendelővel köteles az ellenőrzés során együttműködni.
8. A Vállalkozó és Megrendelő az ellenőrzést köteles az Alvállalkozó szükségtelen zavarása nélkül lefolytatni.
9. Alvállalkozó köteles az ellenőrzéshez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat, stb. a Vállalkozó és a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, a Vállalkozó vagy Megrendelő által tartani kívánt munkaterület ellenőrző illetve a munkavégzés folyamatát ellenőrző szemlét lehetővé tenni. A Vállalkozó a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. Az Alvállalkozó nem mentesül a szerződésszegés
jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Vállalkozó az Alvállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.
10.A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alvállalkozási szerződés (Általános és Speciális Szerződési Feltételek) teljesítésének ellenőrzésére a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának ellenőrzési jogot (irat- és adatszolgáltatás kérés, helyszíni ellenőrzés, meghallgatás) adnak. A Biztonsági Igazgatóság részére biztosított ellenőrzési jogosultság gyakorlásának akadályozása szerződésszegésnek minősül.
III. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK FELTÉTELEI
1. A végleges műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek, esetleges hatósági használatbavételi engedélyek rendelkezésre állnak.
2. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek lezárására – amennyiben az adott munkáról megvalósulási dokumentációt kell készíteni – csak a megvalósulási dokumentáció elkészülte és átadása után kerülhet sor a tervköteles létesítményeknél.
3. Az átadás-átvétel megkezdését az olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ezekről a hibákról az átadás-átvételi eljárás során HIBAJEGYZÉKET kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére az Alvállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. Ha az Alvállalkozó a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó a szükséges munkákat az Alvállalkozó költségére elvégeztetheti.
4. A kivitelezés során a Vállalkozó és az Alvállalkozó egymáshoz intézett műszaki jellegű nyilatkozataikat (utasítás, kifogások, figyelmeztetések), az Építési naplóba vezetett bejegyzéssel közlik egymással, illetve Építési Napló hiányában írásban, igazolható módon.
5. A bejegyzésre jogosult a Megrendelő Műszaki ellenőre és Vállalkozó és az Alvállalkozó képviselője a felek bármelyike által – jelen szerződésben megnevezett -, vagy egyébként erre meghatalmazott munkavállalója, vagy egyéb közreműködője és ezek helyettese.
6. Az Alvállalkozó a Megrendelő és a Vállalkozó egymás közti szerződésében előírt műszaki átadás-átvétel kezdő napján köteles részt venni. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során később válik felismerhetővé az Alvállalkozó általa elkészített berendezések hibája, köteles haladéktalanul gondoskodni arról, hogy szakemberei az állított hiba megvizsgálása és a szükséges javítások elvégzése végett a helyszínen megjelenjenek. A műszaki átadás-átvétel befejezéséről szóló jegyzőkönyv felvételénél az Alvállalkozó köteles képviselője útján jelen lenni, a megállapításokra vonatkozó esetleges nyilatkozatait megtenni és a jegyzőkönyv egy példányát átvenni.
7. Amennyiben a Megrendelő – a Vállalkozóval egyetértve – a tervektől való eltérésre ad utasítást, ezt az Alvállalkozó akkor teljesítheti, ha nem ellentétes a jogszabályokkal és a kötelező szakmai előírásokkal, vagy hatósági határozat megsértéséhez nem vezet, továbbá nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot (mások személyét vagy vagyonát) és az eltérést a Vállalkozó írásban jóváhagyta az Alvállalkozó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás adásra történő figyelmeztetése ellenére.
8. A Vállalkozó a munka átvétele esetén az alvállalkozói díjból visszatartja a hiányok pótlásához, illetve a hibák kijavításához szükséges összeget, valamint a díjleszállítás várható összegét is.
9. A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét vagy minőségét érinti. A tájékoztatást azonban mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. A felek sürgős közleményeiket távbeszélőn vagy faxon közlik egymással. A távbeszélőn adott értesítést írásban is meg kell erősíteniük, ismételniük.
IV. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL KÖVETELMÉNYEI
1. Az elvégzett vizsgálatok és ellenőrzések eredményeit 8 (nyolc) évig nyilván kell tartani mind a Vállalkozónál, mind az Alvállalkozónál. A vizsgálati eredmények nyilvántartásának a következő szempontokat kell tartalmaznia:
– a munka melyik részét érintette a vizsgálat,
– a vizsgálat módja (műszeres mérés, szemrevételezés, stb.),
– ki végezte a vizsgálatot,
– a vizsgálat dátuma,
– a vizsgálat a vizsgálati előírásoknak megfelelően bonyolódott-e le,
– a vizsgálati dokumentáció kötelező átadására-átvételére vonatkozó rendelkezés,
– az eredmény megfelel-e az előírt elvárásoknak,
– a munkaterület visszaadására, visszavételére vonatkozó rendelkezések,
– az Alvállalkozó és Vállalkozó képviseletre jogosult alkalmazottjának aláírása.
2. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatására egyebekben a munkatípusonként meghatározott átadás-átvételi követelményeknek kell megfelelni, és a 3. számú mellékletben megadott formanyomtatvány szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni.
3. Felek megegyeznek abban, hogy a technológiailag elhatárolható munkarészekre – Alvállalkozó készre-jelentése alapján – részátadás-átvételi eljárást folytathatnak le.
4. Határidőben teljesít az Alvállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik, kivéve, ha az átadás átvételi eljárás sikeres lefolytatására, és befejezésére az Alvállalkozónak felróható okból nem kerül sor.
5. Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
6. Ha a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.
7. Ha a szerződés teljesítéséhez az Alvállalkozó dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a mű átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a Vállalkozó tulajdonába.
V. A FIZETÉS MÓDJA
1. A számla elismerésének és befogadásának alapja a Vállalkozó által kiállított teljesítésigazolás. A teljesítésigazolás kiállítására tételes elszámolás, vagy átalányáras díj alapján kerülhet sor. A tételes elszámolás az igazolt tételes jegyzék, vagy a felmérési napló Vállalkozó képviselője által elismert mennyiségi adatain alapszik.
2. Alvállalkozó által benyújtott és Vállalkozó által előzetesen elfogadott munkaütemezés, átadás-átvételi eljárás alapján Alvállalkozó jogosult végszámlát, vagy részszámlát benyújtani, amely számlák befogadásának a feltétele a teljesítésigazolás csatolása. [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: csak végszámla, vagy résszámla is kibocsátható]
3. A végszámla vagy a részszámla alapjául szolgáló teljesítésigazoláson tételesen fel kell tüntetni az adott munkára/munkákra vonatkozó munkaszámot/munkaszámokat. A számla teljesítési dátuma teljesítésigazoláson szereplő teljesítési dátum.
4. Az Alvállalkozó köteles a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát kibocsátani. A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást. Az Alvállalkozó köteles a jogszabályok által előírt adatokon túl feltüntetni a számlát megalapozó munkáról szóló Speciális Szerződési Feltételek szerződésszámát. Az itt megjelölt adatok feltüntetésének elmaradása, illetve a teljesítésigazolás hiánya esetén a Vállalkozó a számlát formai hiba miatt visszaküldi. A Vállalkozót fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a 4. pontban meghatározott összes melléklet Vállalkozóhoz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik
5. A Vállalkozó az alvállalkozói díjat Alvállalkozó részére a szerződésszerűen kiállított és alakilag, formailag megfelelő számla befogadását követő 30 banki napon belül egyenlíti ki a jelen szerződésben foglalt bankszámlaszámra történő átutalással.
Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft.
Székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
Adószám: 11267425-2-16
A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés
1426 Budapest, Pf.: 24.
6. Rendeltetésszerű használatot akadályozó mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén a mennyiségi hiánnyal és/vagy minőségi hibával érintett munkarész tekintetében a hiány vagy a hiba megszüntetéséig rész-, vagy végszámla nem nyújtható be.
7. Vállalkozó és Alvállalkozó együttesen nyilatkoznak, hogy mindketten belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, ÁFA körbe tartózóak és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben szabályozott olyan jogállása, amely alapján tőle az ÁFA fizetése nem követelhető.
VI. VIS MAIOR
1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szerződő Xxxxx egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Szerződő Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.
2. A Szerződő Xxxxx ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem terhelhető kárukat a Szerződő Felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt a már megkezdett munka félbeszakad, az Alvállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében az alvállalkozói díj arányos része illeti meg. Amennyiben a vis maior esemény az eseti megrendelő visszaigazolása után, de a munka megkezdése előtt következik be, a Vállalkozó addig felmerült költségeit a szerződő felek egyenlő arányban viselik. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, az Alvállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést – egyeztetést követően – írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége.
4. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.
VII. A SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG
1. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelemmel érintett rész szerződéses értékének (alvállalkozói díj) naptári naponként 2 %-át számítja fel kötbérként, mely összesen a késedelemmel érintett szerződéses érték 20 %-át nem haladhatja meg. Alvállalkozó póthatáridő tűzése esetén köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Vállalkozó kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Vállalkozó a hibásteljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és az Alvállalkozó a póthatáridőn belül a hibát kijavítja, Vállalkozó csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben az Alvállalkozó a póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Vállalkozó hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet.
2. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy hibás teljesítés esetén – különösen, de nem kizárólagosan Vállalkozó az átvételt rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja meg -, illetve amennyiben árleszállításra kerül sor, Vállalkozónak a szerződés hibásan teljesített rész szerződéses értékének 20
%-át fizeti minőségi kötbérként az igényérvényesítést követő 30 napon belül. Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult a minőségi kötbér és a
jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a minőségi kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a minőségi kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti.
3. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozónak a szerződés egésze, illetve a meghiúsulással érintett része szerződéses értékének 20 %-át fizeti meghiúsulási kötbérként az igényérvényesítést követő 30 napon belül.
4. A késedelmi, minőségi és meghiúsulási kötbér megfizetése esetén is jogosult Vállalkozó Alvállalkozó teljesítését követelni, illetve jogosult a Ptk. szerinti szavatossági igényeit érvényesíteni, továbbá a kötbér megfizetése nem érinti a jogszabály és jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét, e körben a felek kifejezetten eltérnek a Ptk. 6:187. § (1) és (2) bekezdésében rögzítettektől.
5. Vállalkozó kifejezetten rögzíti, az Alvállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy vágányzár keretében folytatott munkák esetén, Alvállalkozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett vágányzár túllépésből eredő, Vállalkozót ért minden igazolt közvetlen és közvetett kárt Alvállalkozóra hárít, melyet az köteles Vállalkozónak megtéríteni.
6. A Vállalkozó a kártérítési követelését az Alvállalkozóval szemben mindaddig érvényesítheti, amíg a Megrendelővel szemben ő maga is helytállni tartozik.
7. Vállalkozó kifejezetten kizárja a vágányzár engedély visszavonásából következő károk megtérítését, ha a vágányzár baleset, illetve vis maior miatt kerül visszavonásra.
8. Fizetési késedelem esetén az Alvállalkozó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján az Alvállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Alvállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Alvállalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik.
9. A Vállalkozó jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is az Alvállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint az Alvállalkozó által Vállalkozónak okozott károk összegét levonhatja az Alvállalkozónak fizetendő esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50 valamint Ptk. 6:52.§ szerinti beszámítás).
10.A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy az alvállalkozó számlájának Vállalkozó általi megfizetése nem jelent joglemondást Vállalkozó részéről, továbbá Vállalkozó kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy az alvállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal alvállalkozó részére.
VIII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. A jelen szerződés rendes felmondással nem mondható fel, azt a Felek csak rendkívüli felmondási ok felmerülése esetén mondják fel.
2. A felek rendkívüli felmondási ok felmerülése esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhatják, amennyiben a szerződésszegés felszámolására írásban meghatározott határidő eredménytelenül eltelt.
3. Rendkívüli felmondási ok különösen:
– ha az Alvállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely technológia eltér a műszaki leírásban meghatározott technológiától, illetve olyan technológiát alkalmaz, amely technológia bevezetéséhez a Vállalkozó nem járult hozzá írásban,
– ha az Alvállalkozó a Stratégiai szakanyagok beépítésére vonatkozó szabályokat megszegi,
– ha az Alvállalkozó a vágányzári szabályokat nem tartja be és ezzel forgalmi zavarokat idéz elő a közforgalmú vasúti pályán történő közlekedésben,
– ha az Alvállalkozó olyan munkavállalót alkalmaz, aki nem rendelkezik megfelelő képesítéssel, illetve egészségügyi alkalmassággal,
– ha az Alvállalkozó harmadik fél részére az alkalmazott technológiáról, a dokumentációban foglaltakról, a szerződésről, vagy annak teljesítéséről információt ad, adatot szolgáltat anélkül, hogy ehhez a Vállalkozó írásbeli hozzájárulását kérné,
– ha Vállalkozó jogszabályba ütköző utasítást ad,
– Vállalkozóval és Alvállalkozóval szembeni csőd,- felszámolási,- végelszámolási eljárás megindítása.
4. Az azonnali hatályú felmondás alkalmazásának feltétele, hogy a Felek egyoldalú jognyilatkozatának – a felmondási ok megjelölésén túl, – részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbérezéssel érintett szolgáltatások körét. A Vállalkozó az érvényesített kötbért jogosult az alvállalkozói díjból visszatartani.
5. A Vállalkozó a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat.
6. A Vállalkozó elállása vagy felmondása esetén köteles az Alvállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás az alvállalkozói díjat nem haladhatja meg.
IX. FOGALMAK
1. Felmérési napló: Az elvégzett munka tételes felmérésére szolgáló napló, amely tartalmazza a munkavégzés helyét, idejét, az időjárási viszonyokat, a munkát végző létszámot, a felhasznált anyagot, a munkát irányító személy nevét, elérhetőségét, a munkát átvevő személy nevét, elérhetőségét, a munkakezdés és befejezés időpontját, az aláírásokat. A felmérési napló az építési napló elválaszthatatlan melléklete.
2. Építési napló: a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
3. Műszaki ellenőr: A Megrendelő által a kivitelezési munkák szakszerű végzésének folyamatos figyelemmel kísérésére, ellenőrzésére megbízott helyszíni képviselő, aki a Vállalkozó teljesítményeit, számláit igazolja, elismeri. A műszaki ellenőr az építési naplóba bejegyezési jogosultsággal rendelkezik.
4. Stratégiai szakanyag: Az a szakanyag, amelyet a szerződésteljesítéshez Vállalkozó biztosít az Alvállalkozó részére a Megrendelőtől történt megrendelés alapján, és amely szakanyagot az Alvállalkozó nem válthat ki saját maga által más módon beszerzett szakanyaggal.
5. Szakanyag: Az az anyag, amelyet Alvállalkozó a kivitelezés során a vasúti pályába beépít, de nem tartozik a Stratégiai szakanyagok körébe, és amelyet Alvállalkozó köteles a beépítés előtt beszerezni a Vállalkozó által elfogadott módon minősíttetni.
X. EGYÉB RENDEKEZÉSEK
1. Amennyiben a jelen szerződés bármely feltétele érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, ez a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem befolyásolja, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelennek bizonyult rész nélkül nem kötötték volna meg.
2. Az Alvállalkozó a helyszínen lévő irodájában köteles Építési Naplót tartani, amennyiben azt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a Speciális Szerződési Feltételek tárgyát képező munka tekintetében előírja. Minden fontos adatot, amely az kivitelezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az Építési Naplóba.
3. Az Építési Naplót egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteni.
4. A munkafolyamatok elvégzésénél és az anyagok raktározásánál Alvállalkozó köteles gondoskodni a biztonságról és az állagmegóvásról. A Vállalkozó köteles azokat az anyagokat, szerszámokat, segédeszközöket, segédanyagokat, segédtermékeket, amelyek nem szükségesek a munkafolyamatok kivitelezéséhez, és amelyeket
Vállalkozó szolgáltatott azonnal eltávolítani a munkaterületről. Alvállalkozó ugyanerre köteles az általa a munkaterületre vitt anyagok, szerszámok, segédeszközök, segédanyagok, segédtermékek tekintetében.
5. Alvállalkozó köteles a munkaterületet a Vállalkozó képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. A munkaterületen nem maradhatnak egyenetlen talajviszonyok, betemetetlen gödrök, törmelék, hulladék.
6. Alvállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés során keletkező hulladék és építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elszállítására és deponálására, valamint a kivitelezés helyszínének rendben tartására.
7. Alvállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék az építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
8. A Szerződő Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés módosítása csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen keretszerződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Valamennyi, a jelen szerződés alapján megkívánt közleményt írásban kell a másik félnek eljuttatni.
9. Minden, a jelen szerződés megkötése után felmerült vagy beállott, a szerződés teljesítését befolyásoló lényeges körülményről, a felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.
10.Alvállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő és/vagy Vállalkozó munkavállalóit sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem foglalkoztatja, velük, illetve gazdasági érdekeltségükbe tartozó gazdasági társasággal szerződést nem köt.
11.A Vállalkozó nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a jövőben benyújtott, peres vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket az Alvállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Vállalkozó okozta. A jogszabályoknak és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása az Alvállalkozó feladata.
12. Az Alvállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat és egyébként az utakat, hidakat úgy köteles használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban, hidakban bekövetkezett kárt haladéktalanul köteles a Vállalkozó felé jelezni. Az Alvállalkozó felelős mindazon zöldkárért, amely a kijelölt útvonalakról történő letérés miatt következik be. Felelős és helytállásra köteles továbbá a kivitelezés során esetlegesen általa elkövetett birtokháborítás kapcsán előállt harmadik személy(ek) által támasztott kártérítési követelésekért. A közlekedési szabályok be nem tartásából eredő bírságok, stb. egyebekben az Alvállalkozót terhelik.
13.Alvállalkozó a munkavégzés eredményeként a vasúti pályából kikerülő visszanyert anyagokat – a Vállalkozó által meghatározott rakterületre – köteles elszállíttatni és visszaszármaztatni a Vállalkozónak, aki képviselőjén keresztül visszaszármaztatja azt a Megrendelő képviselőjének.
00.Xx Alvállalkozó munkanemenként megnevezett és a Vállalkozó által elfogadott további alvállalkozót vonhat be a teljesítésbe. Az alvállalkozóval összefüggésben beállt változásról Alvállalkozó a Vállalkozót köteles haladéktalanul írásban értesíteni.
15.Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, adatból levonható következtetést (üzleti titkot), amelynek a birtokába jelen szerződés alapján jutottak/jutnak illetéktelen harmadik személyekkel, nem közölnek, azokat nem adják ki, és nem teszik hozzáférhetővé. Jelen fejezet vonatkozásában titoknak minősül mindaz, amit a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény, vonatkozó rendelkezései üzleti titoknak minősítenek, továbbá mindazon információ, amelyet a felek írásban titkosnak minősítenek. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés, illetve a vonatkozó szerződések hatályának megszűnését követően is fennáll.
XI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
1. Az Alvállalkozó szavatolja, hogy a megrendelt szolgáltatások az ágazatban általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelően kerülnek teljesítésre. A szavatosság érvényesítése érdekében Vállalkozó köteles a szolgáltatásokban
jelentkező bármilyen hiányosságot az Alvállalkozó felé, a szolgáltatás teljesítésétől, illetve a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül, írásban bejelenteni.
2. A jótállási időn belül az Alvállalkozó köteles a vasúti forgalom biztonságát nem sértő hibák kijavítását – amennyiben az időjárás és a vasútüzemi forgalom feltételek a javítási technológia lehetővé teszik - a Vállalkozó értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül saját költségén megkezdeni és a hibát a műszakilag indokolt időtartamon belül elhárítani. A vasúti forgalom biztonságát sértő hibákat Alvállalkozó a saját észlelés, vagy a Vállalkozó bejelentése alapján haladéktalanul köteles Vállalkozónak bejelenteni és a kijavítását, a saját észlelés, vagy a Vállalkozó bejelentése alapján haladéktalanul köteles megkezdeni. Amennyiben Alvállalkozó nem kezdi meg és a legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról Vállalkozó jogosult a szükséges intézkedéseket az Alvállalkozó terhére és költségére megtenni.
3. Az Alvállalkozó a Megrendelő és Vállalkozó egymás közötti szerződésében kikötött átadás-átvétel befejezéséről szóló jegyzőkönyv aláírását követő első naptól számítva 12 hónap azaz tizenkettő hónap jótállást vállal. Kivételt képez ez alól a pályageometria, amely esetén a pályasebességű vasúti közlekedés bevezetését követő 90 fagymentes nap, valamint a sínhegesztések jótállási ideje, amely az érvényben lévő előírások alapján 3 év. [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: Alvállalkozó vállal-e jótállást, amennyiben az itt meghatározottól eltér, akkor azt is jelezni kell.]
4. A jótállási idő lejártát követően az Alvállalkozó, illetve alvállalkozója általa végzett munkára az egyes nyomvonal jellegű épületszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM –IpM –KM - MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági idő vonatkozik. [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: ha az Alvállalkozót az együttes rendeletben meghatározott kötelező alkalmassági idő nem terheli]
XII. BIZTOSÍTÉKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK ESETÉBEN [SPECIÁLIS FELTÉTELEKBEN JELEZNI: ha ez a fejezet nem alkalmazandó]
1. Alvállalkozó a szerződésszerű teljesítését Teljesítési Biztosíték nyújtásával köteles biztosítani. A Teljesítési Biztosítékot a nettó szerződéses ár 5 %-ának megfelelő összegben köteles nyújtani oly módon, hogy az Alvállalkozó által benyújtott - Teljesítés Igazolás alapján kiállított – havi nettó számla összegéből a Vállalkozó nettó 5 %-ot jogosult pénzügyi visszatartás útján levonni mindaddig, amíg a Teljesítési Biztosíték összege el nem éri a Szerződésben rögzített nettó szerződéses ár 5 %-át.
A Vállalkozó egyoldalúan jogosult a Teljesítési Biztosíték igénybevételére, ha álláspontja szerint az Alvállalkozó bármilyen mulasztást vagy szerződésszegést követett el a szerződés végrehajtása során.
A Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül az Alvállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése a szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a Vállalkozó azon jogát, hogy a Teljesítési Biztosítéknak a mulasztással, vagy a szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye.
2. Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a Teljesítési Biztosítékot részben vagy egészben az Alvállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése következtében igénybe vette, úgy a Vállalkozó jogosult a Teljesítési Biztosíték összegét a nettó szerződéses ár 5 %-ával megegyező összegre – az 1. pont szerinti módon – pénzügyi visszatartás útján kiegészíteni. Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték részben vagy egészben igénybe vett részét az 1. pont szerinti módon pénzügyi visszatartás útján már nem tudja kiegészíteni, úgy Alvállalkozó köteles három napon belül a nettó szerződéses ár 5 %-ával megegyező összeget, vagy az igénybevett résznek megfelelő összeget Vállalkozó bankszámlájára átutalni.
Abban az esetben, ha az Alvállalkozónak a Szerződés alapján kifizetett és a még esedékes kifizetések összege – szerződés módosítás, vagy pótmunka elrendelése következtében – bizonyíthatóan meg fogja haladni a szerződéses ár (Alvállalkozói díj és egyéb szerződéses összeg) összegét, úgy a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték összegét a szerződés módosítás vagy pótmunka nettó ellenértékének 5 %-ával megegyező összegben jogosult az 1. pontban rögzített módon pénzügyi visszatartás útján levonni mindaddig, amíg a Teljesítési Biztosíték el nem éri a szerződés módosítás vagy pótmunka nettó ellenértékének 5 %-ával megemelt összegét.
3. A pénzügyi visszatartás útján a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott Teljesítési Biztosítéknak fedezetet kell nyújtania a XI.3., valamint a XI.4. pontban megjelölt jótállási időszak teljes időtartamára.
4. Amennyiben a Vállalkozó megítélése szerint a Szerződést lezáró, Végső Teljesítés-igazolás kiadására az Alvállalkozó érdekkörében felmerülő bármely okból nem kerülhetett sor, úgy a Teljesítési Biztosíték érvényessége a Vállalkozó által megjelölt további érvényességi időtartamra is fennáll, azonban legfeljebb a projekt kivitelezésének befejezése időpontját követő 90 napig.
Jótállási- és Szavatossági Biztosíték
5. Alvállalkozó – a XI.3. pontban foglaltak kivételével – 12 hónap jótállásra köteles. Az Alvállalkozó a jótállási időszakot köteles a nettó szerződéses ár 5 %-ával megegyező mértékű Jótállási Biztosítékkal biztosítani, ami az előző pontokban megjelölt Teljesítési Biztosítékként a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, a nettó szerződéses ár 5
%-ával egyező mértékű összeg a jótállási időszak kezdetétől számítottan Jótállási Biztosítékként áll a Vállalkozó rendelkezésére.
6. Amennyiben az Alvállalkozónak a Szerződés alapján kifizetendő alvállalkozói díj és egyéb szerződéses összeg szerződésmódosítás vagy pótmunka elrendelése következtében emelkedik, akkor a Jótállási Biztosíték összegét is köteles Alvállalkozó a szerződés módosítással érintett szerződéses ár és/vagy a pótmunka ellenértékének 5 %-ával megemelni.
7. A Vállalkozó egyoldalúan jogosult a Jótállási Biztosíték igénybevételére, ha álláspontja szerint az Alvállalkozó a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette, és a Vállalkozó a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja.
8. A Jótállási Biztosíték érvényességi határidején belül Alvállalkozónak a jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Vállalkozó azon jogát, hogy a Jótállási Biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye.
9. A jótállási időszakba nem számít bele, és azt meg kell növelni azzal az időtartammal, ameddig az Alvállalkozó kivitelezésében megvalósuló létesítmények nem használhatók olyan hiba vagy kár miatt, amelyért az Alvállalkozó felelős.
10.A jótállástól függetlenül az Alvállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő általában 5 vagy 10 év, ahogyan ott fel van sorolva.
11.A Jótállási Biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen elmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának, a hibás teljesítés miatti esetleges árleszállításnak, vagy azzal összefüggésben előállt értékcsökkenésnek a fedezete. A Jótállási Biztosíték érvényesítése nem mentesíti az Alvállalkozót a Jótállási Biztosíték mértékét meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól.
12.A Jótállási Biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A Jótállási Biztosíték a jótállási idő lejártát követő 30. napon jár le.
XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Szerződő Felek a Speciális Szerződési Feltételekben jelölik ki a kapcsolattartó személyeket.
2. A kapcsolattartók jogosultsága kiterjed a tárgyi szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és szakmai utasítás átadása-átvételére. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.
3. Az építési, felmérési naplóba történő bejegyzésre, az átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírására, illetve a helyszíni utasítások megadására a Szerződő Felek erre szervezetileg felhatalmazott megbízottja is jogosult. Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni a megbízott jogosultságát.
4. Felek kötelesek az e személyekben bekövetkező változásokat haladéktalanul írásban jelezni egymás felé, az ennek elmulasztásából fakadó károkért a mulasztó fél felel, illetve nem jelzett változás esetén másik fél jogosult a számára ismert személyeket a fenti jognyilatkozatok kiadására jogosultnak tekinteni, ennek megfelelően, ez alapján végzett tevékenysége is szerződésszerűn teljesítettnek minősül.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM –IpM–KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek rögzítik, hogy a Ptk. vonatkozó szabályaitól a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően el kívánnak térni.
6. A felek kijelentik, hogy jelen szerződés, illetve valamely Speciális Szerződési Feltételek értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés működtetése során keletkező véleménykülönbségek fennállás esetén a vitákat tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A felek az ilyen egyeztető tárgyalások során keletkező jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak.
7. Jelen szerződés és valamely Speciális Szerződési Feltételek végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló, mindenkor hatályos törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.
8. Alvállalkozó jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőnél hatályban lévő technológiai előírásokat, valamint a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat és annak megfelelően köteles eljárni.
9. Alvállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét (elérhető: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.
10. Alvállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vállalkozó tevékenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság az Alvállalkozó külön hozzájárulása nélkül – az Alvállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Vállalkozó pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az Alvállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
11. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi 7 db melléklet:
1. számú melléklet ISO
2. számú melléklet Környezetvédelmi Melléklet
3. számú melléklet Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv minta
4. számú melléklet Munkavédelmi Melléklet
5. számú melléklet Oktatási Nyilatkozat
6. számú melléklet Nyilatkozat Egészségi Alkalmassági Vizsgálat
7. számú melléklet Nyilatkozat Összeférhetetlenségről
12. A jelen szerződést - azok elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt - szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban, az alábbi helyen és időben cégszerűen írták alá.
Budapest, ……………………………..
MÁV FKG Kft. Vállalkozó Képviselője: | [CÉGNÉV] Alvállalkozó Képviselője: |
[név] [tisztség] | [név] [tisztség] |
1. számú melléklet
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS ELVÁRÁSOK
A MÁV FKG KFT. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉRŐL
A MÁV FKG Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványokon alapuló integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és tart fenn, melynek keretében alkalmazza a folyamatos minőségjavítás és a környezetvédelem eszközeit.
Vezetőink és munkatársaink elsődleges célja, hogy partnereink igényeit a lehető legmagasabb szinten környezetkímélő technológiákat alkalmazva, kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokkal elégítse ki, alapelve a jogszabályi követelmények maradéktalan betartása.
A fenti célkitűzéseink folyamatos teljesítése érdekében ugyanezen szempontok figyelembevételét és betartását kérjük, és várjuk el az MÁV FKG Kft.-vel kapcsolatban lévő, illetve területén tevékenységet vállaló alvállalkozóinktól is.
A MÁV FKG Kft. tevékenységeiből kommunális és veszélyes hulladék keletkezik. Ezeknek a gyűjtése szelektíven történik. A gyűjtés helye ki van jelölve, ahol megfelelő tábla jelzi az ott gyűjtött hulladékokat, feliratozott tároló edényekkel.
A MÁV FKG Kft. nevében dolgozó alvállalkozók kötelesek betartani a MÁV FKG Kft. környezetvédelmi előírásait, ennek keretében szelektív hulladékgyűjtést megvalósítani. Alvállalkozóink tekintetében figyelmet fordítunk a környezetkímélő technológiák alkalmazására, valamint a tevékenységük során keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanítására.
Beszerzések során szem előtt tartjuk a környezetbarát termékek, csomagolóanyagok alkalmazását, valamint azt, hogy ebből keletkező veszélyes hulladékok visszavétele megoldott legyen.
Kiemelt figyelmet fordítunk a természeti erőforrásokkal és energiával való takarékos gazdálkodásra, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentésére, és kezelésére tevékenységeink káros környezeti hatásainak mérséklésére.
A munkálatok során felmerülő környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi gondokkal mindig forduljanak a MÁV FKG Kft. biztonsági és védelmi, aki a kellő felvilágosítást megadja.
Számítunk partnereink együttműködésére és a fentiekben leírtak betartására, munkavégzésük alkalmával a MÁV FKG Kft. minőség- és környezetpolitikájában foglaltak szem előtt tartására, ennek érdekében minőség- és környezetpolitikánkat mellékelten megküldjük.
2. számú melléklet
A szerződés környezetvédelmi melléklete
1. A szerződés környezetvédelmi mellékletének tartalma
1.1 Alvállalkozó (továbbiakban: Szerződést kötő) kötelezi magát arra, hogy a MÁV FKG Kft.-vel (továbbiakban: Vállalkozó) kötött szerződésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Alvállalkozókkal (továbbiakban: Alvállalkozó), ha azokkal a MÁV FKG Kft. érdekében végeztet munkát, vagy szolgáltatást.
2. A szerződést kötő egyéb feladatai
2.1 Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. más szerve, munkavállalója által teljesítendő feltételekre, intézkedések végrehajtására vállal kötelezettségeket, köteles az érintetteket - a szerződésből adódó - kötelezettségükről tájékoztatni.
2.2 Szerződést kötő a szerződés környezetvédelmi feltételeit tartalmazó mellékletet az érdekelt szervezeti egység vezetője részére megküldi, kivéve, ha a szerződést kötő vagy megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.
2.3 Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt az Alvállalkozó engedélyének meglétét érvényességét Szerződést kötő köteles ellenőrizni.
2.4 Szerződést kötő képviselője kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesíthetősége érdekében a Alvállalkozónak az engedélyt Vállalkozótól kell megkérni.
3. Pályalétesítményekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok Általános előírások
3.1 Alvállalkozó a szerződés tárgyát képező tevékenységének végzése során köteles valamennyi környezetvédelmi előírást betartani. Alvállalkozó által okozott környezetvédelmi károkért a teljes felelősség - az esetleges környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési és kármentesítési kötelezettség, környezetvédelmi bírság stb. - a Alvállalkozót terheli.
3.2 A pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az előzőkben foglaltakon kívül be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat (törvényeket, kormányrendeleteket).
3.3 A MÁV csoport vonatkozó környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Alvállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem vagy a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Alvállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni.
3.4 Alvállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
3.5 Alvállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
3.6 Alvállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Alvállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről
„Hatásterületi nyilatkozatban” kell Alvállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
3.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Alvállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV FKG Kft.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Alvállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Alvállalkozót terhelik.
3.8 Alvállalkozó köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé esetlegesen benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.
3.9 Amennyiben Alvállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó szerződésnek megfelelően a Műszaki ellenőr köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
3.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor Alvállalkozó, mint környezethasználó köteles a hatályos környezetvédelemről szóló jogszabály szerint eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV FKG Kft. Biztonsági és védelem szervezetét is értesíteni kell.
3.11 Alvállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
3.12 A munkák befejezésekor Alvállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV FKG Kft. részére átadni.
3.13 Alvállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.
3.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a Alvállalkozó azonnal köteles értesíteni a MÁV FKG Kft. képviselőjét, valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetét.
Levegőtisztaság védelem
3.15 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Alvállalkozó kötelessége.
3.16 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
3.17 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.
Vízminőség védelem
3.18 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Alvállalkozó kötelessége. Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Alvállalkozónak gondoskodnia kell.
3.19 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Alvállalkozó feladata.
3.20 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
3.21 Az építéssel érintett területen a Alvállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.
Talaj-és földtani közeg védelme
3.22 A föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytatható, illetve ideiglenesen olyan anyag helyezhető el, amelyek nem befolyásolják a föld minőségét, folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik.
3.23 A technológiai fegyelem szigorú betartásával, megfelelő állapotú berendezések használatával, illetve egyedi műszaki védelemmel (pl. cseppfogó tálca, felitató anyagok) meg kell akadályozni a talaj szennyezését.
3.24 A szerződésben érintett munkafolyamatoknál törekedni kell a környezetre kevésbé ártalmas anyagok használatára (vegyszeres gyomirtás, rágcsálóirtás stb.)
3.25 A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talajszennyezésről a Alvállalkozó köteles a Vállalkozót értesíteni, és a Vállalkozóval egyeztetett mentesítést elvégezni.
Zaj-és rezgésvédelem
3.26 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Alvállalkozó kötelessége.
3.27 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
3.28 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg.
3.29 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
Hulladékgazdálkodás
3.30 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait rendelkezésükre kell bocsátani.
3.31 Az építés során keletkezett technológiai eredetű hulladék (építési bontási hulladék), veszélyes hulladék tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
3.32 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 előírásait kell betartani.
3.33 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
3.34 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Alvállalkozó
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
kötelezettsége.
3.35 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Alvállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező Alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a Vállalkozónak meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Alvállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
3.36 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
3.37 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.
3.38 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.
Természetvédelem
3.39 Alvállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.
3.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető.
3.41 A karbantartás tárgyát képező zöldfelületek rendszeres és környezetkímélő kezelését a növényvédelmi jogszabályok alapján kell végezni.
3.42 Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiákat kell alkalmazni.
4. Ellenőrzés
4.1. A MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, környezetvédelmet befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
4.2. Ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a környezetvédelmi intézkedések betartásának hiánya környezeti súlyos kockázatot jelent, környezetkárosítást okoz, a MÁV FKG Kft. felügyeletet ellátó, általa vagy megbízásából ellenőrzésre jogosult munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve intézkedni köteles a környezeti károk megelőzése érdekében.
4.3. A munkavégzés leállítását írásban is a Alvállalkozó tudomására kell hozni.
4.4. Alvállalkozó a MÁV FKG Kft. jelen melléklet 4.2. pontjában meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói (Alvállalkozói) tudomására hozni.
5. Alvállalkozók közötti jogviszony
5.1. Olyan munkahelyen, ahol több Alvállalkozó alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés környezetvédelmi szempontból történő összehangolásáért a Alvállalkozó helyszíni vezetője felel.
6. Balesetek, rendkívüli események
6.1. Alvállalkozó köteles a környezeti kárral és/vagy csak dologi kár következményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. megbízó szerve részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a MÁV FKG Kft. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a MÁV közlekedésbiztonságát vagy ügyfeleinek, illetve a MÁV FKG Kft. alkalmazottainak személyi biztonságát veszélyezteti.
6.2. Baleset vagy környezetveszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.
6.3. A MÁV FKG Kft. által végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat Alvállalkozó - távolléte esetén is - köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
7. Kártérítési felelősség
7.1. A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV FKG. Kft.-t vagy a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Alvállalkozó felel.
7.2. A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Alvállalkozó képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.
7.3. A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Alvállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel
együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség
– amennyiben az sikeres – a Alvállalkozót terheli.
8. Vegyes rendelkezések
8.1. Alvállalkozó az Építési Naplóban az átadás tényét igazolni tartozik és ki kell hogy jelentse, hogy a munkát környezetvédelmi szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékeltekben foglaltak szerint végezteti dolgozóival és ugyanezt megköveteli az Alvállalkozóitól is.
8.2. Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, a munka befejezésekor azt az eredeti állapotnak megfelelően, szennyezésmentes,- beleértve a kommunális hulladékmentességet is - állapotban visszaadni.
8.3. Jelen környezetvédelmi megállapodásban nem rögzített kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (egységes szerkezetbe foglalt szövege) az irányadó.
Budapest, …………
MÁV FKG Kft. Vállalkozó Képviselője: [név] [tisztség] | [CÉGNÉV] Alvállalkozó Képviselője: [név] [tisztség] |
3. számú melléklet
MÁV FKG Kft. ………….. Divízió | MŰSZAKI ÁTADÁSI–ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV | Oldalszám: Munkaszám: Készítette: |
1. Helye:
2. Ideje:
3. Szerződés megnevezése, azonosítója, tárgya, kelte:
4. A műszaki átadás-átvételre szánt létesítmény(ek), berendezés(ek) jellemző adatai (rövid műszaki tartalom):
5. Vállalkozó / Beruházó / Megrendelő (építtető) láb
− neve:
− címe:
5.1. Vállalkozó / Beruházó / Megrendelő képviselőjének *
− neve:
− címe:
− telefon-, faxszáma, e-mail címe:
6. Mérnök / Lebonyolító *
− neve:
− címe:
6.1. Mérnök / Lebonyolító képviselőjének *
− neve:
− címe:
− telefon-, faxszáma, e-mail címe:
7. Alvállalkozó / Kivitelező *
− neve:
− címe:
7.1. Alvállalkozó / Kivitelező képviselőjének *
− neve:
− címe:
− telefon-, faxszáma, e-mail címe:
8. Határidők megnevezése
− A munkák kezdetének időpontja szerződés szerint:
− A munkák kezdetének időpontja ténylegesen:
− A munkák befejezésének időpontja szerződés szerint:
− A munkák befejezésének időpontja módosított szerződés szerint:
− A munkák befejezésének időpontja ténylegesen:
9. Részhatáridők megnevezése, időpontja:
10. Leállított építmény esetén
− leállítás időpontja:
− leállítás után újrakezdés időpontja:
11. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok
− A hivatalos rész-készre jelentés időpontja:
− Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja:
− Az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja:
12. A részletes megállapítások
− Hiányosság megnevezése:
− Hiánypótlás felelőse:
− Hiánypótlás határideje:
− Hiánypótlás elvégzésének ellenőrzésével megbízott személy neve, címe:
− Igényelt árleszállítás és indoklása:
13. Alvállalkozó által átadott dokumentumok (jegyzőkönyvek, tervek …stb.) tételes felsorolása:
14. Alvállalkozó / Kivitelező * nyilatkozata:
15. Vállalkozó / Beruházó / Megrendelő * nyilatkozata az átvétel tekintetében:
16. Közös nyilatkozat a korábban munkavégzésre átadott munkaterület vonatkozásában:
………………………………………………… Név: Szervezet: Alvállalkozó / Kivitelező * | ………………………………………………… Név: Szervezet: Vállalkozó / Beruházó / Megrendelő * |
* Megfelelő rész aláhúzandó
4. számú melléklet
Munkavédelmi melléklet
Preambulum
a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
⎯ 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)
1. Általános rendelkezések
1.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.
Alvállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind az Alvállalkozóra, mind az Alvállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV FKG Kft. területére belép (továbbiakban együttesen: „Alvállalkozó”).
Alvállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet (1103 Budapest, Kőér u. 2/E.) részére köteles bejelenti.
1.3. Alvállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetével.
1.4. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV FKG Kft. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.
1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Alvállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.
1.6. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – Alvállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.7. Állomási területen Alvállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.
1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a
munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.
1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről Alvállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.
1.10. Alvállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban
– a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. Alvállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek
– közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.
1.11. A MÁV FKG Kft. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is az Alvállalkozó részére adja át, illetve az Alvállalkozótól veszi vissza.
2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél az Alvállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.
2.2. Alvállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket.
2.3. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3. Munkavégzés
3.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Vállalkozó szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést az Alvállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: …………, mobiltelefon:
………………, levelezési cím ) köteles kijelölni.
4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.
4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV FKG Kft. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki az Alvállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága
ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról az Alvállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet az Alvállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.
5. Ellenőrzés
5.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3. Alvállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Alvállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.
6. A munkavégzés felfüggesztése
6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3. Alvállalkozó képviselője (név: ………………, mobiltelefon: …………………, levelezési cím:
………………………) köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint Alvállalkozó jelen megállapodás aláírásával a 6.2. pontban részletezett, a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten tudomásul veszi.
7. Oktatás
7.1. Alvállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet az Alvállalkozó valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).
7.2. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet által megtartott oktatás tárgyát.
7.3. Az oktatást végzőt a MÁV FKG Kft. Biztonsági és Xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxx, tel.: 0630/0000000, e-mail: xxxx.xxxxxx@xxx.xx) jelöli ki.
7.4. Alvállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására az Alvállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5. Alvállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról az Alvállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá az Alvállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. Alvállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetétől oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV FKG Kft. területén
8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért az Alvállalkozó helyszíni vezetője felel.
9. Balesetek, rendkívüli események
9.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10. Záró rendelkezések
10.1. Alvállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV FKG Kft.-t ért közvetlen és közvetett károkért az Alvállalkozó felel.
10.3. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek, illetve a MÁV FKG Kft.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban az Alvállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt - bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV SFKG Kft. az Alvállalkozóra hárítja.
10.4. Alvállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5. Alvállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.
Budapest, ………….
MÁV FKG Kft. Vállalkozó Képviselője: [név] [tisztség] | [CÉGNÉV] Alvállalkozó Képviselője: [név] [tisztség] |
5. számú melléklet
OKTATÁSI NYILATKOZAT
Alulírott [név], a [cégnév] felelős vezetője kijelentem, hogy a táblázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
név | anyja neve | születési hely, év, nap | vizsga típusa | vizsga időpontja |
….., 2016. ……. hó ….. nap.
PH.
………………………………………… Cég vezetője vagy törvényes képviselője
6. számú melléklet
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT NYILATKOZAT
Alulírott [név], a [cégnév] felelős vezetője kijelentem, hogy a táblázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
név | anyja neve | születési hely, év, nap | vizsgálat típusa | vizsgálat időpontja |
……., 2016. .……. hó ….. nap.
PH.
………………………………………… Cég vezetője vagy törvényes képviselője
0.xx. függelék
A külső fél által foglalkoztatott dolgozókkal szemben támasztott követelmények meghatározása
A táblázat feltételei a MÁV Zrt. jelenleg érvényes előírásai alapján kerültek meghatározásra. Bármely vonatkozó utasítás megváltozása esetén, a feltételek értelemszerűen változnak.
Szakmai köv. | Forgalmi vizsga | E.101. vizsga (villamosított vonalon) | Munkabiz- tonsági vizsga | Egyéb követelmény | |
Mérnök | Szakirányú állami isk. végzettség | x | x | x | Terület ismeret; BVEU* ismerete; tűzvédelmi szakvizsga, (szükség esetén); szakmai gyakorlat |
Felelős vezető (pályamester) | Szakirányú szakközépiskol a; Felsőfokú pft tanfolyam | x | x | x | Terület ismeret; BVEU ismerete; tűzvédelmi szakvizsga, |
Előmunkás | Középfokú pft tanfolyam | x | x | BVEU ismerete; | |
Kötöttpályás járművezető | TVG vezetői vizsga | x | x | x | Vonalismereti vizsga (szükség esetén) |
Kis,- és köny- nyűgépkezelő | Kis és könnyűgépkeze lői vizsga | x | |||
Figyelőőr | O.1.sz.Ut. 0.xx. függ. Szerinti vizsga. | x |
* Balesetvizsgálati és Elhárítási Utasítás
A táblázatban fel nem sorolt és tevékenységek esetén (pl: láncfűrész kezelő, darukötöző, stb.) a jogszabályokban előírt feltételeket kell betartani.
A felsorolt vizsgákat a MÁV Zrt X.0.xx Oktatási Utasításában meghatározott időszakonként és formában kell kivenni és biztosítani kell az időszakos oktatásokat is.
2. sz. függelék
Belépési engedély
a MÁV Zrt. területén történő munkavégzés helyére 1.) A belépő személy neve:…………………………………………………………..
2.) A belépő személy személyi igazolvány száma: ………………………………….
(Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.)
3.) A belépés (munkavégzés) helye: …………………………………………………
4.) A belépés (munkavégzés) időpontja: ......................................................................
5.) A kilépés (munkavégzés befejezésének) időpontja: ………………………………
6.) Belépés célja (munkavégzés megnevezése): ………………………………………
7.) Kísérő: szükséges - nem szükséges -
Kísérő neve, szolgálati helye: ……………………………………………………..
8.) Engedélyező neve, szolgálati helye: ……………………………………………….
Az engedély az 5. pontban meghatározott időpontig érvényes. Kelt: ………………….., ..…… év hó …..-n.
…………………………………………………………… engedélyező aláírása, telefonszáma
3. sz. függelék
CSOPORTOS BELÉPÉSI ENGEDÉLY
a MÁV Zrt. területén történő munkavégzés helyére
1.) A csoport vezetőjének és a munkát végzők neve és személyigazolvány száma:
(Személyi igazolvány helyett azonosításra alkalmas más, arcképpel ellátott igazolvány is elfogadható, pl.: jogosítvány, útlevél, rendőri igazolvány, vasúti arcképes igazolvány, stb.)
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
Név: ………………………………...… Xxxx.xx.xx.: …………………………….
2.) A belépés (munkavégzés) helye: …………………………………………………………
3.) Belépés célja (munkavégzés megnevezése): ……………………………………………..
4.) Érvényesség: ………. év …………………….. hó ..-tól
………. év …………………….. hó ..-ig
5.) Kísérő: szükséges - nem szükséges -
Kísérő neve, szolgálati helye: ………………………………………..……………………
6.) Engedélyező neve, szolgálati helye: …………………..………………………………….
Az engedély a 4. pontban meghatározott időpontig érvényes. Kelt: ………………….., …… év hó …..-n.
…………………………………………………… engedélyező aláírása, telefonszáma
4. sz. függelék
Jelenléti ív (ajánlás-minta)
Tárgy: elméleti munkavédelmi oktatás
Oktatott személy neve, azonosító igazolvány száma: …………………………………………………..
Foglalkoztató szervezeti egység: …………………………………………………………………………
Telephely: …………………………………………………………………………………………………
Tervezett munkavégzés: …………………………………………….........................................................
Munkavégzés helye: ………………………………………………………………………………………
Oktatott személy foglalkoztatási jogviszonya, munkaköre: ……………………………………………
Oktatás időpontja: ………………………………………………………………………………………..
Az oktatást tartotta: ……………………………………………………………………………………....
Oktatott anyag:
- A munkavédelem jogi szabályozása, a munkáltató jogi és munkavállaló jogi felelőssége
- A MÁV Rt. Munkavédelmi Szabályzata, helyi szabályok. A helyi sajátosságokról, baleseti veszélyekről a munkavégzés megkezdése előtt a terület vezetőjétől tájékoztatást kell kérni. Bizonytalanság esetén üzemi kísérőt kell kérni és kísérő biztosítása esetén csak a kísérő jelenlétében szabad munkát végezi.
- A kioktatott személy köteles a MÁV Zrt. és MÁV Zrt. területén munkát végző
munkavállalói a munkavégzés megkezdése előtt a mai napon megtartott oktatási tematikának megfelelően továbboktatni, az oktatás megtartásához a munkavégzés helye szerinti információkat a helyi sajátosságokról beszerezni, vagy a helyi ismeretek megtartásához az érintett területtől oktató közreműködését kérni, az oktatás megtartását kérés esetén a munkavégzés helye szerinti vezetője vagy megbízottja részére bizonyítani (pl.: oktatási napló bemutatásával). A MÁV részéről megtartott oktatásoknak nem képezik a tárgyát a jogszabályok és a jogszabállyal kiadott biztonsági szabályzatok, amelyek ismertetése a – munkáltató - külső vállalkozó feladata.
- Munkavégzés személyi feltételei, alkalmasság
- Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása
- Az érintett szervezeti egység tevékenységével összefüggő munkabiztonsági szabályok, kockázatok, munkairányítás, munkára jelentkezés
- Veszélyhelyzet esetén követendő magatartási szabályok, bejelentési kötelezettségek a MÁV Zrt. felé (a szerződésben meghatározottak szerint)
- Közlekedés biztonsága, kockázatai vasúti, közúti területeken és az épületeken belül. A munkaterületet az érintett munkavállalók csak a közforgalom számára megnyitott területen közelíthetik meg. Vasútforgalmi területen, űrszelvényen és elsodrási határon belül nem közlekedhetnek, anyagmozgatást nem végezhetnek. Egyéb korlátozások (terhelhetőség, sebesség, magasság stb.)
- Munkavédelmi oktatás, képzés
- Munkahelyi elsősegélynyújtás
- Baleset, rosszullét stb. esetén követendő eljárás,
- OMMF, ÁNTSz és a MÁV Zrt. ellenőrzési jogosultsága
- Épületen belüli közlekedés kockázatai („csapóajtók”, szőnyeg, elcsúszási veszély stb.)
- Villamos berendezések kockázata
- Anyagmozgatási korlátozás, nem a rendeltetésének megfelelően használ közlekedési útvonalak, területek használata
- Klímaviszonyok, megvilágítás, zaj
- Dohányzás korlátozása
- Rendkívüli események és kezelése (tűzeset, bombariadó, menekülési útvonalak, balesetek)
- Villamos berendezések kockázata (E. 101. Ut., felsővezeték veszélyei, megközelítési korlátozások (közvetlenül vagy segédeszközzel): 2 m!, kapcsolási korlátozások)
- E. 1. sz. utasítás I.; III. IV. része.
- Veszélyes anyagok kockázata, megelőző intézkedések
- Helyi tájékozódási kötelezettségek
- Munkavégzés a MÁV Zrt. által más gazdasági társaság részére átadott (bérbeadott) területeken
- Belépési engedélyek (szerződés szerint)
- Beavatkozási korlátozások a vasúti járműveken és a vasúti berendezések üzemébe.
Sorszám: | Oktatásra kötelezett neve: | Oktatásra kötelezett aláírása: |
1. | ||
2. |
A fentiekben felsoroltak ismertetése nem helyettesíti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben a munkáltató feladataként meghatározott oktatásokat és egyéb – a vállalkozókra is vonatkozó - munkáltatói kötelezettségeket.
Az oktatást tartó aláírása:……………………………..
7. számú melléklet
Nyilatkozat Összeférhetetlenségről
Cég neve: |
Cég adószáma: |
Cég székhelye: |
A(z) számú szerződésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft-nél az
általam képviselt cég tagjai, illetve alkalmazottai között nincs olyan személy, aki a MÁV Zrt. és a MÁV FKG Kft. versenytilalmi szabályait megszegné.
Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem.
…., 2016. ……………………..
……………………………..................
Cégszerű aláírás