AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

a Kbt. HARMADIK része szerinti nyílt eljáráshoz

Ajánlatkérő: Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.

Lebonyolító: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő u. 12.

A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Xxxxxxx Xxxxxx (lajstromszám: 00993) Cím: 8500 Pápa, Fő u. 12.

E-mail: x.xxxxxx@xxxx.xx Tel.: x00 00000000

2018. április 10.

II. TARTALOMJEGYZÉK

I. Címlap 1. oldal

II. Tartalomjegyzék 2. oldal

III. Eljárást megindító felhívás 3. oldal

IV. Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók

IV/1.	Fogalom meghatározások	4. oldal
IV/2.	Az eljárás általános szabályai	4. oldal
IV/3.	A dokumentáció átvételének teljessége, pontossága	5. oldal
IV/4.	Az ajánlat módosítása	5. oldal
IV/5.	A kiegészítő tájékoztatás	6. oldal
IV/6.	Az ajánlat költségei	6. oldal
IV/7.	Az ajánlat részei	7. oldal
IV/8.	Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások	7. oldal
IV/9.	Az ajánlatok benyújtása	7. oldal
IV/10.	Részajánlat-tétel, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége	8. oldal
IV/11.	Bontási eljárás rövid bemutatása	8. oldal
IV/12.	Az ajánlatok elbírálása és értékelése	8. oldal
IV/13.	Árképzés és az érvényes ajánlatok értékelése	9. oldal
IV/14.	Az üzleti titok védelme	11. oldal
IV/15.	Az eljárás eredményének közlése (eredményhirdetés)	11. oldal
IV/16.	A szerződés megkötése és teljesítése	12. oldal
IV/17.	Nyilatkozatminták	12. oldal
IV/18.	Szerződéstervezet	12. oldal
IV/19.	Közös ajánlattevők (konzorcium)	12. oldal
IV/20.	Melléklet a Kbt. 73. § (4) bekezdéséhez	13. oldal

V. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 14. oldal

VI. Szerződéstervezet 38. oldal

VII. Műszaki dokumentáció 48. oldal

III. AJÁNLATI FELHÍVÁS

(Megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2018/68 lapszámában, 5467/2018 iktatószám alatt 2018. április 10.-én)

IV. AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. HARMADIK része alapján. Az ajánlati felhívás rendelkezéseit jelen ajánlattételi dokumentáció nem ismétli meg.

Az ajánlatok elkészítése során az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció valamennyi előírását be kell tartani.

Jelen ajánlattételi dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevők rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek az ajánlati felhívás, ajánlattételi dokumentáció, illetve a hatályos jogszabá- lyoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Kérjük a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabá- lyokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A felhívásban, a dokumentációban, va- lamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 73-74. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.

IV/1. Fogalom meghatározások:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolatban

– azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.

1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

2) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3) Cégszerű aláírás: Ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cég- szerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírá- sára a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.

4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: Ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven be- nyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás

5) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. bonyolítja le

IV/2. Az eljárás általános szabályai:

1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt eljárás, az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. III. része szerint.

2) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismét- lése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősor- ban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.

3) A Közbeszerzési Dokumentumok átvételének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. Az átvételt az ajánlattevőnek az Iratminták között megtalálható visszaigazoló adatlap kitöltött és cégszerűen aláírt változatának ajánlatkérő részére történő megküldésével kell igazolnia.

4) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és do- kumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.

5) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt meg- könnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasol- juk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figye- lemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támoga- tásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

7) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez min- den a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.

IV/3. A dokumentáció átvételének teljessége, pontossága:

A gazdasági szereplő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.

IV/4. Az ajánlat módosítása:

1) Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlatok bontási időpontjától van kötve.

2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.

3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlatok bontását követően (az ajánlattételi határidő lejárta) után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az az ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.

IV/5. A kiegészítő tájékoztatás:

1) Xxxxxxx gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szerve- zettől.

2) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát meg- előző második naptári napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlat- tételi határidő lejártát megelőző negyedik naptári napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.

3) Xxxxxxx gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

0000 Xxxx, Xx xxxx 00.

Fax: x00 00000000

E-mail: x.xxxxxx@xxxx.xx

4) Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés kereté- ben nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlat- tételi felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).

5) A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni valamennyi gaz- dasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax és/vagy e-mail útján a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és/vagy e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájé- koztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, és akkor is, ha szabályszerű értesítés mellett nem vette át.

6) A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A ki- egészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivat- kozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a x00 00000000 faxszámra vagy a x.xxxxxx@xxxx.xx e- mail címre küldjenek visszajelzést!

7) A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági sze- replő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

8) A gazdasági szereplők fenti pontokban foglalt felelőssége a kiegészítő tájékoztatás jogintézményén túl, valamennyi az eljárásban megküldött dokumentum (pl. hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés, tájékoz- tatás számítási hibáról, egyéb tájékoztatások, stb.) kézhez vételére is egyaránt vonatkozik.

IV/6. Az ajánlat költségei:

1) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az eljárás eredmé- nyétől függetlenül ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy köte- lessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

2) A jelen közbeszerzési eljárás eredményes, vagy esetleg eredménytelen befejezésétől függetlenül az Aján- latkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, az ajánlatot Ajánlat- kérőnek öt évig meg kell őriznie.

IV/7. Az ajánlat részei:

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatukat nem az ajánlati felhívásban és a jelen ajánlattételi dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják be, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után.

IV/8. Az ajánlat példányaival kapcsolatos formai előírások:

1) Az ajánlatot egy eredeti példányban kell benyújtani az ajánlati felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott címre, cégszerűen aláírva. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással, kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Kérjük az ajánlat lapozható módon történő összefűzését.

2) Kérjük, szíveskedjenek az ajánlatot CD mellékletben is csatolni (a CD-re a már kész, aláírt ajánlat szkennelt képét legyenek szívesek másolni). Szíveskedjenek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a CD-n benyújtott ajánlat megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlattal. Amennyiben a papír alapú és elektronikus példány között mégis eltérés van, abban az esetben az eredeti, papír alapú példány tekintendő irányadónak.

IV/9. Az ajánlatok benyújtása:

1) Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a hozzá tartozó végrehajtási rendeletekben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figye- lembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

2) A közbeszerzési dokumentum pedig az ajánlati felhívásban megjelöltek szerint kerül biztosításra. Ajánlat- kérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó ká- rokért. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlat felhívás és jelen közbeszerzési dokumentum gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a be- szerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pon- tosságáról meggyőződni.

3) A dokumentumokat zárt borítékban kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton az ajánlati felhívás IV.2.2. pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon a következő feliratot kell szerepeltetni:

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

–

„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”

4) A postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

5) Az ajánlat munkanapokon 09:00-15:00 óráig, pénteki munkanapon 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 14:00 óráig nyújtható be.

6) Ajánlat elektronikus úton nem nyújtható be.

7) Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

8) Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mel- lékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt ada- tok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

9) Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyér- telmű információk beszerzését szolgálja a jelen közbeszerzési dokumentumban részletezett tájékoztatás- kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhí- vásban, a közbeszerzési dokumentumban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározot- taknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.

10) Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása kere- tében kerülnek felhasználásra

IV/10. Részajánlat-tétel, illetve többváltozatú ajánlattétel lehetősége:

1) Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét lehetővé teszi.

2) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi le- hetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

3) Az Ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen ajánlatokat aján- latkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi ajánlattal.

IV/11. Bontási eljárás rövid bemutatása:

1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irány- adók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.

2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti az általa közvetlenül meghívott ajánlattevőket, valamint tájékoztatásul közölheti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (adott esetben ajánlati ár) alapján értékelésre kerülnek.

4) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem került. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba

IV/12. Az ajánlatok elbírálása és értékelése:

1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. §- tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésé- nek megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

2) Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljá- rást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekin- teni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

3) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehető- ségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmá- nak tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltak alap- xxx nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiány- pótlásra

IV/13. Árképzés és az érvényes ajánlatok értékelése:

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével). Ajánlatkérő a pontozás során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közétett (a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

Értékelési szempontok	Súlyszám
1. Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. több- letidő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap)	20
2. Jótállás plusz időtartama (előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hó- nap)	10
3. Ajánlati nettó ár (Ft)	70

Az ajánlati felhívás III.1.3/M.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szak- ember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap):

Ajánlattevő az alkalmassági feltételként meghatározott, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 3. rész szerinti gyakorlati időn felül (tehát azt nem számítva) maximum +36 hó- nap szakmai többlettapasztalatra tehet ajánlatot. Ajánlattevők ajánlatukban kizárólag egész számú hónapot ajánlhatnak meg.

Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10.

Azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (alkal- massági feltételt jelentő 36 hónapon felüli 0 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0), a legkedvezőbb szintű értéket elérő ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) kapnak. Amennyiben a legkedvezőbb szintű értéket tartalmazó ajánlatok elérik, vagy meghaladják a maxi- málisan megajánlható 36 hónapot, úgy azok 36 hónapként kerülnek értékelésre és egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) kapják.

Az alkalmasság körében csak egy szakembert lehet bemutatni.

A legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma egyenes arányosí- tással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával:

P = (A vizsgált / A legjobb) X (P max – P min) + P min

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Jótállás plusz időtartama:

Ajánlattevő a minimumként meghatározott 12 hónapos jótálláson felül (tehát azt nem számítva) maximum +36 hónap plusz jótállási időtartamra tehet ajánlatot. Ajánlattevők ajánlatukban kizárólag egész számú hónapot ajánlhatnak meg.

Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10.

Azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (mini- mumként meghatározott 12 hónapon felüli 0 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során ad- ható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0), a legkedvezőbb szintű értéket elérő ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) kapnak. Amennyiben a legkedvezőbb szintű értéket tartalmazó ajánlatok elérik, vagy meghaladják a maximálisan megajánlható 36 hónapot, úgy azok 36 hónapként kerülnek értékelésre és egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) kapják.

A legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma egyenes arányosí- tással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával:

P = (A vizsgált / A legjobb) X (P max – P min) + P min

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlati nettó ár:

Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10.

A legalacsonyabb mértékű ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás módszerével, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra:

P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.

A pontozás az alábbiak szerint történik: Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontokra adható pontszá- mokat kettő tizedesjegyig határozza meg, a kerekítés matematikai szabályai szerint (pl. ha egy értéke- lési szempontra 9,28435 pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak határozza meg).

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az aján- latok értékelését követően végzi el.

IV/14. Az üzleti titok védelme:

1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tar- talmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan infor- mációkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági

szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalma- zásra.

A Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

2) Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek (külö- nösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti tit- kot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

IV/15. Az eljárás eredményének közlése (eredményhirdetés):

1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredmény- telenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizá- rásáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de leg- később három munkanapon belül.

2) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezé- sekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

3) Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visz- szavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az ered- mény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja.

4) Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egy- idejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

5) Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kija- víthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

IV/16. A szerződés megkötése és teljesítése:

1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös aján- lattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, és az ajánlat tartalmának megfelelően.

2) Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartam alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállal- kozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárás- ban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvál- lalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülmény- nek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szer- vezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés

b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető.

IV/17. Nyilatkozatminták:

A nyilatkozatminták külön, szerkeszthető formátumban is kiadásra kerülnek, az Ajánlattevőket ezzel is segítve.

IV/18. Szerződéstervezet:

Jelen ajánlati dokumentáció részeként kerül kiadásra.

IV/19. Közös ajánlattevők (konzorcium):

1) A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

2) Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé.

3) A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlatte- vőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfe- lelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlat- tevő részére kézbesítettnek tekintendők.

5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

6) Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

7) Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlat- hoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

8) A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;

- a számlázás rendjét.

9) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyel- met fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre vo- natkozó és egyéb igazolások csatolásakor.

IV/20. Melléklet a Kbt. 73. § (4) bekezdéséhez:

Hivatkozva a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kaphatnak megfelelő tájékoztatást a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vo- natkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni:

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Postacíme: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. Telefonszáma: 00-36-22/514-300 Telefaxszáma: 00-36-22/313-564

Elektronikus címe: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Honlapja: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx

NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósága: Pápai kirendeltség

Címe: 8500 Pápa, Xxxxx Xxx u. 59. Telefonszáma: x0000-000-000 Honlapja: xxx.xxx.xxx.xx

VEMKH Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

Címe: 8500 Pápa, Közép u. 2.

Telefonszáma: 00-00-000-000 Honlapja: xxx.xxxxx.xx

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

Címe: 8200 Veszprém, Xxxxxxxxxx xxx 0.

Postacíme: 8201 Veszprém, Pf. 1020.

Telefonszáma: 00-00-000-000;

Telefaxszáma: 00-00-000-000

Elektronikus címe: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx Honlapja: xxx.xxxx.xxx.xx

V. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

- Előlap

- Tartalomjegyzék

- Felolvasólap

- Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján

- Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján

- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint, valamint az alkalmasságot nem igazoló alvál- lalkozókról (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint

- Nyilatkozat Alkalmassági feltételekről P1.

- Nyilatkozat Alkalmassági feltételekről M1.

- Nyilatkozat Alkalmassági feltételekről M2.

- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

- Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött iga- zolás (adott esetben)

- Ajánlattevői nyilatkozat alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában. (A nem- leges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

- Nyilatkozat felelősségbiztosításról

- Nyilatkozat környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről

- A cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás – adott esetben

- Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén) - adott esetben

- Üzleti titkot tartalmazó iratok - adott esetben

- Ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok - adott esetben

- Aláírási címpéldány/aláírási minta

- Árazott költségvetés

Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó dokumentumok:

- Nyilatkozat számviteli jogszabályok szerinti beszámolóról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján

- Nyilatkozat szerződések teljesítéséről, referenciákról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) be- kezdés a) pontja alapján

- Nyilatkozat a szakemberekről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján

- Szakmai önéletrajz

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő iratminták tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatába és esetlegesen javítani, bővíteni, hogy azok megfe- leljenek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírtaknak és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY1

Xxxxxxxxx .................................................... (név) (cég) nevében eljárva aláírásom-

mal igazolom, hogy a mai napon a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyú, a Kbt. III. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásában elektronikusan megkaptam Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumait, melyek megnyithatóak és szerkeszthetőek.

• Ajánlati felhívás

• Ajánlattételi dokumentáció

• Iratminták

• Műszaki dokumentáció

............................., 201 nap

............................................

Átvevő

Cégnév: ……………………………………………

Székhely: ………………………………………….

Telefon: ……………………………………………

Fax: ………………………………………………..

E-mail: …………………………………………….

1Kérjük, hogy a közbeszerzési dokumentum letöltését és ellenőrzését követően haladéktalanul kitöltve, cégszerűen aláírva szívesked- jen megküldeni a x00 00000000 faxszámra, vagy a x.xxxxxx@xxxx.xx e-mail címre!

FELOLVASÓLAP

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

1. Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Telefon/Telefax:

E-mail címe:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

2. Bírálati szempontok:

a) Batthyány utca – Sárkány utca
1. Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többlet- idő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
2. Jótállás plusz időtartama (előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
3. Ajánlati nettó ár (Ft)	…………..,-Ft

b) Borsosgyőri út
1. Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többlet- idő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
2. Jótállás plusz időtartama (előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
3. Ajánlati nettó ár (Ft)	…………..,-Ft

c) Xxxxx Xxxxxx utca – Gyimóti út
1. Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többlet- idő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
2. Jótállás plusz időtartama (előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
3. Ajánlati nettó ár (Ft)	…………..,-Ft

d) Xxxxx Xxxxxx utca – Munkás utca
1. Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többlet- idő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
2. Jótállás plusz időtartama (előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
3. Ajánlati nettó ár (Ft)	…………..,-Ft

e) Nagyváradi utca – Ötödik utca
1. Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többlet- idő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap)	……………. hónap
2. Jótállás plusz időtartama (előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
3. Ajánlati nettó ár (Ft)	…………..,-Ft

f) Tapolcafői út – Kővirág utca
1. Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többlet- idő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap)	……………. hónap
2. Jótállás plusz időtartama (előírt min. 12 hónapot nem számítva +36 hónap)	…………..hónap
3. Ajánlati nettó ár (Ft)	…………..,-Ft

Kelt:……………….., 2018. ……………………

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) alapján

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott……………………………………… mint a(z)………………………………………… (szék- hely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője2 – a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyában kiírt közbe- szerzési eljárás során az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy:

- az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron,

- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek és képesek vagyunk megkötni és teljesíteni,

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megin- dító felhívással vagy a közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánla- tunk érvénytelen,

- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szerző- dést megkötjük, és szerződést teljesítjük a közbeszerzési dokumentumban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

2 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (4) alapján

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott……………………………………… mint a(z)………………………………………… (szék- hely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője3 – a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyában kiírt közbe- szerzési eljárás során az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy:

- társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján4

⬩ mikrovállalkozásnak

⬩ kisvállalkozásnak

⬩ középvállalkozásnak minősül

⬩ nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

3 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

4 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

NYILATKOZAT

alkalmasságot nem igazoló alvállalkozókról

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………mint a(z)…………………………………… (szék- hely:… ) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője5 – a Pápa Város Ön-

kormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyában kiírt közbeszer- zési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom:

1. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja értelmében

- nem kívánok igénybe venni alvállalkozót vagy

- a közbeszerzés következő része/részei tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe venni:

A szerződés részének (feladat, tevékenység) megnevezése

Kérjük a megfelelő rész aláhúzását, igénybevétel esetén a táblázat kitöltését

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a fentiekben megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:

Alvállalkozó megnevezése, székhelye

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

5 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról, illetve

a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)

……………….………………….............................................................. (székhely:

………...................................…….......................................) xxxxxxxxxxx szervezet cégjegyzésre jogosult/megha- talmazott képviselője a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesí- tése Pápán” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatko- zásában:

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62.§ (1) bekezdése értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel,

ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsér- tése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszíro- zása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszer- munka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és kon- cessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselek- mény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns mó- don c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlat- tevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jog- erősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyi- latkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett

- a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbe- szerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmassá- got, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a to- vábbiakban együtt: xxxxx xxxxxxxxxxx), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fenn- állására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szol- gáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszer- zési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbe- szerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan ál- lamban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozá- sáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági

- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenren- dészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvo- solni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irá- nyuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bír- sággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt.

11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Ver- senyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A.

§ (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére bizto- sított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jog- erős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

A Kbt. 62.§ (2) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli men- tesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági tár- saság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Alulírott ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetet. Alulírott ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaságot

- szabályozott tőzsdén jegyzik VAGY

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

6Továbbá nyilatkozom, hogy

a társaságot szabályozott tőzsdén nem jegyezik ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzé- séről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos:

neve: ……………………….., állandó lakóhelye: ………………………….

neve: ………………………., állandó lakóhelye: ………………………….

VAGY

Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nin- csen.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

6 Megfelelő rész kitöltendő, nem releváns rész törlendő vagy áthúzandó!

NYILATKOZAT

alkalmassági feltételekről

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely: ) Xxxxxxxxxxx /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő

szervezet7 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője8 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilat- kozom, hogy társaságunk megfelel az alábbi, ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi követelményeknek, melyek igazolását Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevő benyújt az eljárást megindító felhívás- ban előírtak szerint:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

P.1. Adózott eredménye az elmúlt három lezárt üzleti év egyikében sem volt negatív.

vagy9

P.1. Adózott eredménye kizárólag a évben volt negatív.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

7 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!

8 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

9 Nem releváns rész törlendő!

NYILATKOZAT

alkalmassági feltételekről

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely:………………………………………) Ajánlattevő /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet10 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője11 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlat- kérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy társaságunk megfelel az alábbi, ajánlatkérő által előírt műszaki – szakmai követelményeknek, melyek igazolását Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevő benyújt az eljárást megindító felhívás- ban előírtak szerint:

Műszaki és szakmai alkalmasság

M.1. Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hatvan (60) hónap alatt szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 500.000,-Ft értékben teljesített gyalogos átkelőhely kivitelezésére vonatkozó referenciával.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

10 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!

11 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

NYILATKOZAT

alkalmassági feltételekről

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely: ) Xxxxxxxxxxx /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő

szervezet12 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője13 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlat- kérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy társaságunk megfelel az alábbi, ajánlatkérő által előírt műszaki – szakmai követelményeknek, melyek igazolását Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevő benyújt az eljárást megindító felhívás- ban előírtak szerint:

Műszaki és szakmai alkalmasság

M.2. Rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 3. rész szerinti „MV-KÉ” szakterületi vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy jogosultság hiányában annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

12 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!

13 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

NYILATKOZAT

Változásbejegyzési eljárásról

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője14 a Pápa

Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt céggel szemben változásbejegyzési eljárás15

□ nincs folyamatban.

□ folyamatban van.16

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

14 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

15 Kérjük, hogy a megfelelő választ egyértelműen (X-szel vagy aláhúzással vagy vastagítással) jelölje.

16 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbe- jegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

NYILATKOZAT

az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján

(A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell a kapaci- tásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalá- sát tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelke- zésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.)

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője17 – a Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyában kiírt közbe- szerzési eljárás során

- ezennel megjelölöm az alábbi céget, mint az ajánlattevő által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet

Az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet megnevezése, székhelye (címe)18 Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásá- hoz a szervezetet igénybe vesszük (a felhívás … pontja szerinti követelmény)

vagy

- kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe az alkalmasság igazolására más szervezetet (kapacitást nyújtót).

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a(z) (alkalmasság

igazolásában részt vevő szervezet megnevezése) a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az aján- latkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérí- téséért.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

17 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

18 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.

NYILATKOZAT

Felelősségbiztosításról

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely: ) Xxxxxxxxxxx /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő

szervezet19 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője20 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlat- kérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy

nyertességünk esetén cégünk a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést jelen köz- beszerzés szerinti munkára vonatkozóan

az összegezés megküldését követően haladéktalanul bemutatja / az összegezés megküldését kö- vetően haladéktalanul megköti / meglévő felelősségbiztosítását az összegezés megküldését kö- vetően haladéktalanul kiterjeszti a felhívásban és a vállalkozási szerződéstervezetben előírt mér- tékű felelősségbiztosításra.21

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

19 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!

20 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

21 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!

NYILATKOZAT

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely: ) Xxxxxxxxxxx /közös Ajánlattevő /alkalmasság igazolásában részt vevő

szervezet22 cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott képviselője23 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlat- kérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy

a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján tájékozódtunk a Kbt. 74.§ (4) bekezdése szerinti olyan környe- zetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. sz. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

22 Megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni!

23 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

MEGHATALMAZÁS24

A cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tar- talmazó) írásos meghatalmazás

(adott esetben)

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Xxxxxxxxx ..................................................., mint az ajánlattevő (székhely:

....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ..-t

(születési hely, idő: .................................., anyja neve: ........................................................., lakcím:

........................................., személyi igazolványszám: ) az alábbiakra:

• jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben tör- ténő aláírására,

• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására,

• a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötele- zőnek ismer el,

• ……………………………………….25

........................................., ………. év ..................... hó nap

………………………………. ………………………………..

Meghatalmazó26 Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

1. név: …………………………………………. aláírás: …………………………………

lakcím: ……………………………………...… személyi igazolványszám: .....................

2. név: …………………………………………. aláírás: …………………………………

lakcím: ……………………………………...… személyi igazolványszám: ......................

24 Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazás eredeti példányát mellékelni kell!

25 A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani.

26 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia!

NYILATKOZAT

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszámolóról

(Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó)

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely: ) ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő

szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője27 Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel kijelen- tem, hogy a gazdasági társaság számviteli beszámolója a xxx.x-xxxxxxxxx.xxx.xxx.xx honlapon elérhető.

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

NYILATKOZAT

szerződések teljesítéséről, referenciákról

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján

(Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó)

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (szék- hely:………………………………………) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet28 cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője29 Pápa Város Önkormányzata, mint Aján- latkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban az alábbi közbe- szerzés tárgya szerinti kivitelezés(eke)t teljesítette:

Szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége)

A teljesítés ideje (-tól –ig [év, hónap, nap] formátumban megadva)

Szerződés tárgyának részletes ismertetése, valamint az ellenszolgáltatás összege

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?(igen/nem)

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

28 Kérjük a megfelelő szövegrész aláhúzását!

NYILATKOZAT

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szakemberekről

(Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó)

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

Alulírott………………………………………… mint a(z) (szék-

hely: ) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe

vett más szervezet30 cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője31 Pápa Város Önkormány- zata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy rendelkezem az eljárást megindító felhívásban meghatározott alábbi szakem- berrel:

Név Végzettség, Képzettség Gyakorlati idő Ellátott funkció

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

- a megnevezett szakember szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkal- masság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen

- szakember végzettségét igazoló okiratok (bizonyítvány/oklevél/diploma) egyszerű másolata,

- a szakember által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat

- ajánlattevő nyilatkozata a kamarai regisztrációról

........................................., ………. év ..................... hó nap

Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

30 Kérjük a megfelelő szövegrész aláhúzását!

31 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni!

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

(Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelezően beadandó)

„Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán”

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, kezdési és be- fejezési időpontjai (év, hó megjelölése)	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

MUNKAHELYEK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év, hó megjelölése)	Xxxxxxxxx megnevezése / Beosztás

Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni és személyesen közreműködök Pápa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” tárgyú közbeszerzési eljárásban esetlege- sen elnyert szerződés teljesítésében.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerző- dés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan személyes dokumentu- maimat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

........................................., ………. év ..................... hó nap

szakember aláírása

VI. SZERZŐDÉSTERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről a Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviseletében: xx. Xxxxxx Xxxxx polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-2-

19) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a ………………………... (székhelye: ………………………..; képviseletében: ………………………

ügyvezető; bankszámlaszám: …………………………..; adószám: ………………………..) a továbbiakban, mint

Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. – a 2017. július 27.-én kelt megbízási szerződésben foglaltak szerint – Megrendelő nevében nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) foly- tatott le a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt keretein belül, „Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán” címen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhí- vás II.2. pontjában határozta meg.

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2018. ………………….. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett az alábbi rész tekinte- tében:

a) rész - Batthyány utca – Sárkány utca

b) rész - Borsosgyőri út

c) rész - Xxxxx Xxxxxx utca – Gyimóti út

d) rész - Xxxxx Xxxxxx utca – Munkás utca

e) rész - Nagyváradi utca – Ötödik utca

f) rész - Tapolcafői út – Kővirág utca

II.

A szerződés tárgya

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező, I/2. pont szerinti léte- sítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű megvalósítását a jelen szerződés- hez kapcsolódó egyéb dokumentumok, így különösen az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben megha- tározott munkákat saját költségén elvégzi.

4. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

5. A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, do- kumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a közbeszerzési eljárással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás végrehajtása előtt Vállal- kozó köteles a változás költségkihatásait bemutatni, és Megrendelővel jóváhagyatni. A változás végre- hajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges, mert az e nélkül végzett bármilyen eltérést a Vállalkozó saját kockázatára hajtja végre.

6. Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen megvizs- gálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen aláírásával jogilag kötele- zőnek ismeri el;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy kétértelműnek;

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés tárgyát képező feladatot jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és hi- ánymentesen elvégzi.

7. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő át- ruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, szervezet közreműködéséhez hozzájárult.

8. A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt alvállal- kozóin kívüli, a teljesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvállalkozót kizárólag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

9. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga vé- gezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

III.

Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánlatá- ban foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2018. …………….

IV.

Felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érde- kében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem csupán a szerződéses kö- telezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat, kérdés), amely a szerződés tel- jesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően Felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott időpon- tokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt tartanak.

12. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasítá- sai szerint köteles eljárni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

13. Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen szerző- dés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet biztonságo- san bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a mun- katerületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot.

14. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladékta- lanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

15. Vállalkozó a munka megkezdését a vonatkozó előírásoknak megfelelően az építési naplóba bejegyzi, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a mun- kavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési napló- ban.

16. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai: Név: ……………………

Lakcím: …………………………

Telefonszám: ………………………….

Jogosultsági kam. sz.: ………………………………..

Szakmai tapasztalata hónap

17. Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Xxxxxx Xxxxxxxxx beruházási ügyintéző Telefonszám: x00 00000000

18. Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet: Név: ………………………

Telefonszám: …………………………

19. Felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen szerződés módo- sítását.

20. Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.

21. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az ellenőrzést és a mintavételt végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költ- ségek Vállalkozót terhelik. Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat független szakértő által való elvég- zését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben azok igazolják, hogy nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy Megrendelő által adott utasításnak, Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség Megrendelőt terheli. Az eltakarásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó köteles Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

22. Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok helyreállítása.

23. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala- mely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenn- áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

24. Vállalkozó nem fizet és nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

25. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő szá- mára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladékta- lanul értesíti.

26. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

27. Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban kimutathatóan meglévő, Vállalkozó által készített árazott költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik (többletmunka). Többletmunka végzése esetén Vál- lalkozót további díj nem illeti meg.

28. A szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható szükségességből külön megrendelt tétel a pótmunka. Felek rögzítik, hogy pótmunka végzésére kizárólag szerződésmódosítás- sal, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén van lehetőség.

V.

A szerződés teljesítése

29. Megrendelő kizárólag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést veszi át.

30. A műszaki átadás-átvételi eljárást Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő tűzi ki. A vállalt tel- jesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt határidő lejárta előtti

7. nap. Az eljárást Megrendelő a készre jelentés kézhezvétele utáni legkorábban 7. napra tűzi ki.

31. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása megkezdésének feltétele a szükséges és a műszaki do- kumentációban meghatározott valamennyi létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas készült- sége az előírt bizonylatokkal alátámasztva.

32. A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. A műszaki átadás-átvétel keretében észlelt üzemelte- tést nem akadályozó hiányokat és szükséges munkákat Vállalkozó térítés nélkül és az akkor meghatá- rozásra kerülő határidőre köteles elvégezni (hiánypótlás).

33. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásról Felek jegyző- könyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó az ismételt át- adás-átvételi eljárásra új időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

34. Végszámla csak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

35. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg ha- tárnapon megkezdődött, kivéve, ha Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

36. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót.

VI.

Módosítások

37. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre figyelemmel jogo- sult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi változtatására.

38. Nem minősül Megrendelő részéről történő változtatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó érdekköré- ben felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be).

39. Vállalkozó kijelenti, hogy minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tervdokumentációt és egyéb okiratot a kivitelezhetőség szempontjából a szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció, illetőleg az egyéb ok- iratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosí- tás nem kezdeményezhető.

40. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges felvilágosítást megadja.

41. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítások, terv- értelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező közreműködését és rendel- kezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében merül fel, Meg- rendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriztetni.

42. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem szolgálhat.

VII.

Vállalkozói díj, fizetési feltételek

43. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen nettó ……………………..,-Ft, azaz nettó forint összegű vállalko-

zói díj illeti meg.

44. Vállalkozó 1 db rész- és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

- részszámla

- esedékessége: 50%-os készültségi fok elérését követően

- mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-a, azaz nettó ,-Ft.

- végszámla

- esedékessége: átadás-átvételi eljárás sikeresen lebonyolítását, valamint az erre vonatkozó jegy- zőkönyv aláírását követően.

- mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-a, azaz nettó ,-Ft.

45. Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés Megrendelői teljesítésigazolását követően benyújtott számla ellenében, a Megrendelő általi kézhezvé- telétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, valamint a 6:42-45. §-aira is. Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő számlát fogadja be.

46. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra – Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 32/A. és 32/B. §-ában foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

47. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés keretében megvalósuló építési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek számítanak, ezért annak számlázása a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított Áfa” szabályai szerint történik.

48. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti.

VIII.

Késedelmes, hibás teljesítés, meghiúsulás

49. Felek megállapodnak, hogy amennyiben ajánlatában foglalt teljesítési határidőt a Vállalkozó késedel- mesen teljesíti, úgy nettó ………………………….,-Ft, azaz forint késedelmi

kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi kötbérként.

50. Megrendelő az előző pontban meghatározott késedelem miatt felmerülő – kötbért meghaladó – kárának érvényesítésére is jogosult.

51. Amennyiben a teljesítési határidő tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt Felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő – figyelemmel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire – gyakorolhatja felmondási jogát, valamint jogában áll Vállalkozót a munkaterületről levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejez- tetni. A már teljesített munkarészekre Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit az ilyen be- avatkozás nem módosítja

52. Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorol- hatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

53. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt.

143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.

54. Vállalkozó a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a teljes nettó vállalkozói díj 20%-val meg- egyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. Felek a szerződés teljesítését különösen akkor tekintik meghiúsultnak, ha:

- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés ütemterv szerinti teljesítését;

- Vállalkozó a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kéz- hezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb köz- reműködőt a teljesítésbe;

- Vállalkozó olyan egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely alapján a szerződés rendkívüli felmondásának van helye.

55. Vállalkozóval szemben abban az esetben lehet meghiúsulási kötbért érvényesíteni, ha a szerződés meghiúsulásáért Vállalkozó felelős.

56. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt a kötbérigény Megrendelő általi közlését követően haladéktalanul, írásban megtenni.

57. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített vállalkozói díjból levonni, vagy más módon érvényesíteni, valamint amennyiben Megrende- lőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

58. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.

IX.

Jótállás, szavatosság

59. A jótállás időtartamának ( hónap) lejárta előtt Xxxxx a Megrendelő által kitűzött időpont-

ban bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb a jegyzőkönyv felvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

60. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező szavatossági kötelezett- ség is terheli. Vállalkozó szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonat- kozó magyar és EU-s előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem szer- ződésszerű teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozóval – a Vállalkozó költségére és veszélyére – visz- szabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő mó- dosulás ne történjen.

61. Amennyiben a hibák, illetve hiányosságok Megrendelő által írásban meghatározott határidőn belül nem, vagy elégtelen módon kerülnek elhárításra, úgy Megrendelő jogosult a hibákat/hiányosságokat – eset- leges további igények fenntartása mellett – Vállalkozó költségére más vállalkozóval kijavíttatni, vagy Vállalkozóval szemben az értékcsökkenésnek megfelelő összegben követelést érvényesíteni.

XI.

Titoktartás

62. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

63. Ha Megrendelő Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről sze- rez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

64. Felek kijelentik, hogy

XII.

Nyilatkozatok

- felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilat- kozat megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedve- zőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

65. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben Felek írásban tesznek nyilatkozatot egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján.

XIII.

Xxxxxxxx rendezése

66. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

67. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezetnek eredményre, úgy Felek hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

XIV.

Biztosítások

68. Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét, a jelen szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig köteles

• teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában közre- működő alkalmazottakra függetlenül attól, hogy azok saját vagy alvállalkozói alkalmazottai- e, valamint

• teljes körű vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes pótlási, illetve helyreállítási költség mértékéig.

69. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgya építési beruházás, ezért a Korm. rendelet 26. §-a szerint Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiz- tosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által a közbe- szerzési eljárás során előírt 2.000.000,-Ft/káresemény és 10.000.000,-Ft/év mértékű felelősségbiztosí- tásra.

70. A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés teljesítésének teljes időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen felelősségbiztosítás- sal.

71. Vállalkozó a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosí- tási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányt pedig köteles átadni Megrendelő részére. En- nek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszünte- tésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

72. Vállalkozó köteles az építés-szerelési felelősségbiztosítás kedvezményezettjeként Megrendelőt megje- lölni.

73. Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.

74. Vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen másolatot küld Megrendelő részére. Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra, illetve felmondásra akkor, ha a Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a bizto- sítási szerződés megszűnik.

75. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szak- szerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére es- nek.

76. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következté- ben kártérítést kap, úgy Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár meg nem térült részé- nek megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

77. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, illetve kártérítési felelősség nem terheli, úgy ebben az esetben Megren- delő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt Vállalkozóra engedményezi.

XV.

Egyéb rendelkezések

78. Az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkozó ajánlata, valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen szerződés szövege között ellent- mondás lenne, úgy a jelen szerződés szövege az irányadó.

79. Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződés melléklete.

1. számú melléklet: ajánlati felolvasólap

80. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jog- szabályok rendelkezései az irányadók.

81. Jelen szerződés 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Fe- lek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváha- gyólag aláírták.

Pápa, 2018. ………………………..

…………………………………….. ……………………………………

Megrendelő Vállalkozó

Pápa Város Önkormányzata ……………………………………….

xx. Xxxxxx Xxxxx polgármester ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

………………………… Kanozsainé xx. Xxx Xxxxx címzetes főjegyző

Pápa, 2018. ……………………..

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………… Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx költségvetési csoportvezető

Pápa, 2018. …………………….

VI. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

(Ajánlatkérő a bejelentkező gazdasági szereplő részére elektronikusan küldi meg a műszaki dokumentációt.)