Aansprakelijkheid 1. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxxxxxxx is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Aannemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en Aannemer is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
4. Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xxxxxxxx aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aannemer toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden.
5. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aannemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Aannemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit geval opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan Xxxxxxxx.
9. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) is de Xxxxxxxx niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Gebruik van de Software is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Gebruiker. Copebo is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.
2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, de controle op en de juiste interpretatie van de middels de Software gegenereerde data. Xxxxxx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van middels de Software gegenereerde onjuiste of onvolledige data.
3. Copebo spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Software te optimaliseren. Echter kan Xxxxxx niet garanderen dat de Software steeds onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Copebo ter zake is uitgesloten.
4. Copebo is nimmer aansprakelijk voor indirecte, oftewel gevolgschade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
5. Mocht Copebo ondanks het bepaalde in deze algemene licentievoorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Xxxxxx te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Xxxxxx daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Copebo ter zake vervalt.
6. De aansprakelijkheid van Copebo is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Licentieovereenkomst, althans tot dat gedeelte van de Licentieovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van Copebo betrekking heeft. In geval de Licentieovereenkomst reeds langer voortduurt dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de Licentieovereenkomst als uitgangspunt genomen.
7. De Wederpartij vrijwaart Xxxxxx van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden (waaronder mede begrepen andere Gebruikers in het kader van de Licentieovereenkomst, alsook klanten en prospects van de Wederpartij) voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Xxxxxx toerekenbaar is. Indien Copebo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Copebo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Copebo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Xxxxxx en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Copebo door verloop van één jaar.
