Einddatum bouwperiode / oplevering / vertraging Voorbeeldclausules

Einddatum bouwperiode / oplevering / vertraging. SERVICEFLATS INVEST zal alle redelijke maatregelen nemen om tenminste zes maanden vooraf de voorziene datum van voorlopige oplevering aan het OCMW mee te delen. SERVICEFLATS INVEST zal het OCMW onmiddellijk verwittigen van alle omstandigheden, die een weerslag zullen of kunnen hebben op de reeds meegedeelde voorziene datum van voorlopige oplevering. SERVICEFLATS INVEST streeft er bovendien naar tenminste drie maanden voor de voorlopige oplevering van de serviceflats een modelflat open te stellen voor het OCMW, uitsluitend met het oog op bezichtiging door kandidaat-bewoners. De modaliteiten van bezichtiging zullen tussen SERVICEFLATS INVEST en het OCMW afzonderlijk en schriftelijk worden vastgelegd. SERVICEFLATS INVEST zal, vooraleer over te gaan tot de voorlopige oplevering van de aannemingsopdrachten, het OCMW uitnodigen om alle redelijke en terzake dienstige opmerkingen in verband met de bouw te uiten. Deze opmerkingen zullen, na overleg met SERVICEFLATS INVEST, in de processen-verbaal van voorlopige oplevering worden opgenomen. Het proces-verbaal van voorlopige oplevering, opgesteld tussen SERVICEFLATS INVEST en de algemene aannemer van de bouwwerken zal door SERVICEFLATS INVEST aan het OCMW worden voorgelegd ter kennisgeving dat de serviceflats ter beschikking worden gesteld. Deze kennisgeving moet gebeuren bij ter post aangetekende brief, en zal geacht te zijn ontvangen uiterlijk drie werkdagen na de datum van de poststempel, tenzij partijen anders overeenkomen. Het OCMW doet afstand van elk verhaal tegenover SERVICEFLATS INVEST op grond van vertraging in de voorlopige oplevering. Evenwel zullen de vertragingsboetes die SERVICEFLATS INVEST effectief ontvangt ingevolge toepassing van de terzake geldende bestekbepalingen, afgetrokken worden van het investeringsbedrag vermeld in artikel II.B.1.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now

Related to Einddatum bouwperiode / oplevering / vertraging

  • Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

  • Als arbeidsongeschiktheid van een medewerker te verwachten is Raakt een medewerker binnen zes maanden na de start van de module of van zijn dienstverband arbeidsongeschikt? En was zijn gezondheidstoestand bij de start van de module of van zijn dienstverband al zodanig dat u de arbeidsongeschiktheid had kunnen verwachten? Dan kunnen we de aanvulling tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren. Had u direct voor de start van de module een soortgelijke verzekering, dan is bovenstaande bepaling bij de start van de module niet van toepassing. De bepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers.

  • Uitvoering verwerking 3.1. Verwerker garandeert dat hij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend Persoonsgegevens zal verwerken voor zover:

  • Gegevensbewaring AXA Belgium bewaart de persoonsgegevens die verzameld worden met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst tijdens de hele duur van de contractuele relatie of van het beheer van de schadedossiers, met bijwerking ervan telkens de omstandigheden dit vereisen, dit verlengd met de wettelijke bewaartermijn of met de verjaringstermijn om het hoofd te kunnen bieden aan een vordering of eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de contractuele relatie of na de afsluiting van het schadedossier. AXA Belgium bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot geweigerde offertes of offertes waaraan AXA Belgium geen gevolg heeft gegeven tot vijf jaar na de uitgifte van de offerte of de weigering om een contract af te sluiten.

  • Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

  • Beperking uitkeringsverplichting De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het terrorismerisico overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

  • NIET NODELOOS HERTESTEN Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

  • BINNEN WELKE TERMIJN MOET U DE NIET VERZEKERDE KOSTEN TERUGBETALEN? 10.1 Hebben wij kosten voor u betaald die niet door de verzekering gedekt zijn? Dan moet u de rekening die wij daarvoor sturen binnen 30 dagen betalen. Doet u dit niet? Dan kunnen wij een incassobureau inschakelen.

  • Vergunde wedstrijden De schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe van overheidswege toestemming is verleend, is uitgesloten.

  • VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep