Common use of Installatie, montage en oplevering Clause in Contracts

Installatie, montage en oplevering. 8.1 Installatie en montage van het Solarsysteem vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van BonGo Solar. Het Solarsysteem wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer BonGo Solar het Solarsysteem in werking stelt. Bij oplevering ondertekenen de klant en de monteur het (digitale) opleverformulier waarmee de Klant het Solarsysteem accepteert. 8.2 Indien bij de (geplande) montage van het Solarsysteem op de Woning blijkt dat de Consument onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld over zijn Woning, dak, de hoofdaansluiting, internetaansluiting en/of elektrische installatie) waardoor de montage niet plaats kan vinden of dient te worden afgebroken, of indien een extra bezoek nodig is, is Bongo Solar gerechtigd om de door haar gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen. 8.3 Bongo Solar kan de montage beëindigen of de uitvoering daarvan opschorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn indien (ondanks de schouwing ter plaatse of op afstand) tijdens de montage blijkt dat het Solarsysteem naar het oordeel van Bongo Solar (toch) niet op de Woning geïnstalleerd kan worden, indien meerwerk nodig is, indien de montage niet op een veilige manier uitgevoerd kan worden, of indien de montage al dan niet vanuit technisch oogpunt onverstandig is. De door Bongo Solar gemaakte kosten voor de geplande montage bij de Klant zijn voor haar rekening, tenzij de beëindiging het gevolg is van een tekortkoming van de Klant. 8.4 De Klant zal de Installateur alle mogelijke medewerking verlenen die nodig is voor de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden, hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de locatie van montage veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is en (de onderdelen van) het Solarsysteem deze locatie ook kan respectievelijk kunnen bereiken. 8.5 Bongo Solar is niet aansprakelijk voor schade aan het dak(-constructie) (of de Woning of andere eigendommen van de Klant) of gebreken in de montage van het Solarsysteem, tenzij deze het directe gevolg is van een fout van Bongo Solar of de Installateur en deze gemaakt is tijdens de montage van het Solarsysteem. De aansprakelijkheid van Bongo Solar voor de hier bedoelde schade en gebreken wordt "installatiegarantie" genoemd en omvat de garantie dat het Solarsysteem deugdelijk is bevestigd, de relevante kabels en bedrading goed zijn bevestigd en dat de zonnepanelen goed zijn vastgemaakt. De installatiegarantie vervalt in ieder geval 10 jaar na dag van montage, tenzij anders aangegeven. Voor lekkages en bijbehorende schade geldt een maximale installatiegarantie van 3 maanden na installatie van het Solarsysteem en de vervaltermijn zoals uiteengezet in artikel 4.1.3 onder (ii). 8.6 Indien Bongo Solar aansprakelijk is voor schade aan de Woning als gevolg van de montage, zal de Klant - indien mogelijk - eerst de Installateur informeren zodat deze wellicht direct de schade kan herstellen. Indien dit niet mogelijk is, of de schade niet direct is hersteld, is de Klant verplicht Bongo Solar direct overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.1 te informeren en in de gelegenheid te stellen de schade eerst zelf te beoordelen en te herstellen.

Installatie, montage en oplevering. 8.1 Installatie en montage van het Solarsysteem vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van BonGo SolarBeSolar. Het Solarsysteem wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer BonGo Solar BeSolar het Solarsysteem in werking stelt. Bij oplevering ondertekenen de klant en de monteur het (digitale) opleverformulier waarmee de Klant het Solarsysteem accepteert. 8.2 Indien bij de (geplande) montage van het Solarsysteem op de Woning blijkt dat de Consument onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld over zijn Woning, dak, de hoofdaansluiting, internetaansluiting en/of elektrische installatie) waardoor de montage niet plaats kan vinden of dient te worden afgebroken, of indien een extra bezoek nodig is, is Bongo Solar BeSolar gerechtigd om de door haar gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen. 8.3 Bongo Solar BeSolar kan de montage beëindigen of de uitvoering daarvan opschorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn indien (ondanks de schouwing ter plaatse of op afstand) tijdens de montage blijkt dat het Solarsysteem naar het oordeel van Bongo Solar BeSolar (toch) niet op de Woning geïnstalleerd kan worden, indien meerwerk nodig is, indien de montage niet op een veilige manier uitgevoerd kan worden, of indien de montage al dan niet vanuit technisch oogpunt onverstandig is. De door Bongo Solar BeSolar gemaakte kosten voor de geplande montage bij de Klant zijn voor haar rekening, tenzij de beëindiging het gevolg is van een tekortkoming van de Klant. 8.4 De Klant zal de Installateur alle mogelijke medewerking verlenen die nodig is voor de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden, hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de locatie van montage veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is en (de onderdelen van) het Solarsysteem deze locatie ook kan respectievelijk kunnen bereiken. 8.5 Bongo Solar BeSolar is niet aansprakelijk voor schade aan het dak(-constructie) (of de Woning of andere eigendommen van de Klant) of gebreken in de montage van het Solarsysteem, tenzij deze het directe gevolg is van een fout van Bongo Solar BeSolar of de Installateur en deze gemaakt is tijdens de montage van het Solarsysteem. De aansprakelijkheid van Bongo Solar BeSolar voor de hier bedoelde schade en gebreken wordt "installatiegarantie" genoemd en omvat de garantie dat het Solarsysteem deugdelijk is bevestigd, de relevante kabels en bedrading goed zijn bevestigd en dat de zonnepanelen goed zijn vastgemaakt. De installatiegarantie vervalt in ieder geval 10 12 jaar na dag van montage, tenzij anders aangegeven. Voor lekkages en bijbehorende schade geldt een maximale installatiegarantie van 3 maanden na installatie van het Solarsysteem en de vervaltermijn zoals uiteengezet in artikel 4.1.3 onder (ii). 8.6 Indien Bongo Solar BeSolar aansprakelijk is voor schade aan de Woning als gevolg van de montage, zal de Klant - indien mogelijk - eerst de Installateur informeren zodat deze wellicht direct de schade kan herstellen. Indien dit niet mogelijk is, of de schade niet direct is hersteld, is de Klant verplicht Bongo Solar BeSolar direct overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.1 te informeren en in de gelegenheid te stellen de schade eerst zelf te beoordelen en te herstellen.

Installatie, montage en oplevering. 8.1 5.8.1 Installatie en montage van het Solarsysteem vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van BonGo Solar100% Duurzaam. Het Solarsysteem wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer BonGo Solar 100% Duurzaam het Solarsysteem in werking stelt. Bij oplevering ondertekenen de klant en de monteur het (digitale) opleverformulier waarmee de Klant het Solarsysteem accepteert. 8.2 5.8.2 Indien bij de (geplande) montage van het Solarsysteem op de Woning blijkt dat de Consument onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld over zijn Woning, dak, de hoofdaansluiting, internetaansluiting en/of elektrische installatie) waardoor de montage niet plaats kan vinden of dient te worden afgebroken, of indien een extra bezoek nodig is, is Bongo Solar 100% Duurzaam gerechtigd om de door haar gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen. 8.3 Bongo Solar 5.8.3 100% Duurzaam kan de montage beëindigen of de uitvoering daarvan opschorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn indien (ondanks de schouwing ter plaatse of op afstand) tijdens de montage blijkt dat het Solarsysteem naar het oordeel van Bongo Solar 100% Duurzaam (toch) niet op de Woning geïnstalleerd kan worden, indien meerwerk nodig is, indien de montage niet op een veilige manier uitgevoerd kan worden, of indien de montage al dan niet vanuit technisch oogpunt onverstandig is. De door Bongo Solar 100% Duurzaam gemaakte kosten voor de geplande montage bij de Klant zijn voor haar rekening, tenzij de beëindiging het gevolg is van een tekortkoming van de Klant. 8.4 5.8.4 De Klant zal de Installateur alle mogelijke medewerking verlenen die nodig is voor de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden, hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de locatie van montage veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is en (de onderdelen van) het Solarsysteem deze locatie ook kan respectievelijk kunnen bereiken. 8.5 Bongo Solar 5.8.5 100% Duurzaam is niet aansprakelijk voor schade aan het dak(-constructie) (of de Woning of andere eigendommen van de Klant) of gebreken in de montage van het Solarsysteem, tenzij deze het directe gevolg is van een fout van Bongo Solar 100% Duurzaam of de Installateur en deze gemaakt is tijdens de montage van het Solarsysteem. De aansprakelijkheid van Bongo Solar 100% Duurzaam voor de hier bedoelde schade en gebreken wordt "installatiegarantie" genoemd en omvat de garantie dat het Solarsysteem deugdelijk is bevestigd, de relevante kabels en bedrading goed zijn bevestigd en dat de zonnepanelen goed zijn vastgemaakt. De installatiegarantie vervalt in ieder geval 10 jaar na dag van montage, tenzij anders aangegeven. Voor lekkages en bijbehorende schade geldt een maximale installatiegarantie van 3 maanden na installatie van het Solarsysteem en de vervaltermijn zoals uiteengezet in artikel 4.1.3 onder (ii). 8.6 5.8.6 Indien Bongo Solar 100% Duurzaam aansprakelijk is voor schade aan de Woning als gevolg van de montage, zal de Klant - indien mogelijk - eerst de Installateur informeren zodat deze wellicht direct de schade kan herstellen. Indien dit niet mogelijk is, of de schade niet direct is hersteld, is de Klant verplicht Bongo Solar 100% Duurzaam direct overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.1 te informeren en in de gelegenheid te stellen de schade eerst zelf te beoordelen en te herstellen.

Installatie, montage en oplevering. 8.1 a) Installatie en montage van het Solarsysteem Ver- warmingssysteem vindt uitsluitend plaats door de Klant. De kosten van installatie en eventuele gevolgschade zijn volledig voor rekening en risico van Klant. b) Indien de installatie en montage van het Verwarmingssysteem door of in opdracht van BonGo Solar. Het Solarsysteem Xxxxxxxx plaatsvindt, wordt het geacht te zijn opgeleverd wanneer BonGo Solar Greeniuz het Solarsysteem Verwarmings- systeem in werking stelt. Bij oplevering ondertekenen de klant en de monteur het (digitale) opleverformulier waarmee de Klant het Solarsysteem accepteertopleverformulier. 8.2 Indien bij de (geplande) montage van het Solarsysteem op de Woning Verwarmingssysteem door Gree- niuz blijkt dat de Consument Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld over zijn Woningde Woning en/of het Project, oppervlakte van de ruimte(s), het type en aantal m2 van het glas, de hoogte van het pla- fond, het type materiaal van het pla- fond, de isolatiewaardes van het dak, de hoofdaansluitinggevel en de vloer, het benodigde vermogen van de ruimte, de hoofd- aansluiting, internetaansluiting en/of elektrische installatie) waardoor de montage niet plaats kan vinden of dient te worden afgebroken, of indien een extra bezoek nodig is, is Bongo Solar Greeniuz gerechtigd om de door haar gemaakte kosten bij Klant in rekening te brengen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor aarding van de elektrische aansluitin- gen volgens het bouwbesluit. 8.3 Bongo Solar Greeniuz kan de montage beëindigen of de uitvoering daarvan opschorten, zonder tot schadevergoeding gehouden gehou- den te zijn indien (ondanks de schouwing schou- wing ter plaatse of op afstand) tijdens de montage blijkt dat het Solarsysteem Verwar- mingssysteem naar het oordeel van Bongo Solar Greeniuz (toch) niet op in de Woning en/of het Project geïnstalleerd kan worden, indien meerwerk nodig is, indien de montage niet op een veilige manier uitgevoerd uit- gevoerd kan worden, of indien de montage al dan niet vanuit technisch oogpunt onverstandig is. De door Bongo Solar Greeniuz gemaakte kosten voor de geplande montage bij de Klant zijn voor haar rekening, tenzij de beëindiging beëindi- ging het gevolg is van een tekortkoming tekortko- ming van de Klant. 8.4 De Klant zal de Installateur alle mogelijke moge- lijke medewerking verlenen die nodig is voor de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden, hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de locatie van montage veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is (mini- maal 1,5 m werkruimte) en (de onderdelen onder- delen van) het Solarsysteem Verwarmingssysteem deze locatie ook kan respectievelijk kunnen bereiken. Indien er voor het plaatsen van de warmtepanelen een steiger be- nodigd is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Klant. Als Gree- niuz materialen en gereedschappen dient in te huren voor een veilige instal- latie van het Verwarmingssysteem, zul- len deze kosten transparant (1 op 1) doorbelast worden aan de Klant. 8.5 Bongo Solar Greeniuz is niet aansprakelijk voor schade aan het dak(-constructie) plafond, het dak of de muur (of de Woning Woning/het Project, of andere an- dere eigendommen van de Klant) of gebreken in de montage van het Solarsysteem(geleverde arbeid), tenzij deze het directe gevolg is van een fout van Bongo Solar Greeniuz of de Installateur In- stallateur en deze gemaakt is tijdens de montage van het Solarsysteem. De aansprakelijkheid van Bongo Solar voor de hier bedoelde schade en gebreken wordt "installatiegarantie" genoemd en omvat de garantie dat het Solarsysteem deugdelijk is bevestigd, de relevante kabels en bedrading goed zijn bevestigd en dat de zonnepanelen goed zijn vastgemaakt. De installatiegarantie vervalt in ieder geval 10 jaar na dag van montage, tenzij anders aangegeven. Voor lekkages en bijbehorende schade geldt een maximale installatiegarantie van 3 maanden na installatie van het Solarsysteem en de vervaltermijn zoals uiteengezet in artikel 4.1.3 onder (ii)Verwarmingssys- teem. 8.6 Indien Bongo Solar Greeniuz aansprakelijk is voor schade aan de Woning Woning/het Project, als gevolg van de montage, zal de Klant - indien mogelijk - eerst de Installateur informeren zodat deze wellicht direct de schade kan herstellen. Indien dit niet mogelijk is, of de schade niet direct is hersteld, is de Klant verplicht Bongo Solar Gree- niuz direct overeenkomstig het bepaalde be- paalde in artikel 4.2.1 te informeren en in de gelegenheid te stellen de schade eerst zelf te beoordelen en te herstellenherstel- len.