Zekerheid Voorbeeldclausules

Zekerheid. 1. Als u een woning of appartement door de aannemer laat bouwen, mag u bij de oplevering een bedrag van maximaal 5% van de prijs van het werk (zie artikel 1- 5) op een (derdengelden)rekening van een notariskantoor storten (het depot). U moet in dat geval de aannemer vóór oplevering laten weten welk bedrag u aan de notaris overmaakt. Ook moet u ervoor zorgen dat de notaris de aannemer vóór oplevering laat weten welk bedrag hij heeft ontvangen. 2. Het depotbedrag geldt als zekerheid voor de nakoming door de aannemer van herstel van eventuele gebreken aan de woning of het appartement, die u bij de oplevering of in een periode van drie maanden daarna heeft geconstateerd. 3. De aannemer moet u in de tweede maand na de oplevering schriftelijk of digitaal laten weten dat u het depot bij de notaris langer dan drie maanden na de oplevering kunt vasthouden. Hij moet de notaris een kopie zenden van dit bericht. 4. Als u het depot langer wilt vasthouden, zult u dat aan de notaris vóór afloop van de drie maanden termijn moeten laten weten. U laat daarbij weten waarom en tot welk bedrag u het depot wilt handhaven. Dat bedrag moet ongeveer gelijk zijn aan de kosten van herstel van de (resterende) gebreken. 5. De notaris betaalt het depotbedrag aan de aannemer als u hem niet (op tijd) vraagt om het depot vast te houden. 6. De notaris betaalt in ieder geval een bedrag vanuit het depot aan de aannemer: a. als u aangeeft dat dit aan de aannemer uitbetaald mag worden; b. als uit een vonnis van een overheidsrechter of een scheidsgerecht (arbitrage) is beslist dat dit aan de aannemer moet worden uitbetaald; of c. als de aannemer een andere, aan het depot gelijke zekerheid aan u geeft, bijvoorbeeld een bankgarantie. 7. Als u na afloop van de drie maanden na de oplevering ten onrechte een (te hoog) bedrag in depot houdt, moet u daarover de op dat moment geldende wettelijke rente aan de aannemer betalen. Gebreken die u na drie maanden na oplevering ontdekt, zijn geen reden om een depotbedrag vast te houden. 8. De kosten die de notaris berekent voor het in depot houden van een bedrag komen voor uw rekening. Als de notaris u rente vergoedt over het depotbedrag, mag u die houden. 9. U kunt ook met de aannemer afspreken dat u geen bedrag bij een notaris in depot stort, maar dat de aannemer in plaats daarvan een gelijkwaardige zekerheid geeft. In zo’n situatie heeft u niet het recht om de in artikel 8-1 genoemde 5% bij een notaris te storten. Als de aannemer u zo’n zekerheid geeft, gel...

Zekerheid. 7.1 Huurder zal ten gunste van Verhuurder op diens eerste verzoek zekerheid stellen (door Verhuurder te bepalen) als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen onder de Huurovereenkomst. Deze zekerheid dient op een door Verhuurder aangegeven wijze volledig te zijn voldaan, althans dient aan Verhuurder te zijn verstrekt, voordat Verhuurder het Huurobject ter beschikking stelt aan Huurder. Bij gebreke daarvan is Verhuurder gerechtigd zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van het Huurobject op te schorten, totdat de zekerheid geheel is voldaan. Deze opschorting laat de huuringangsdatum als ook de Betalingsverplichting onverlet. 7.2 Indien naar het oordeel van Verhuurder de financiële positie van ▇▇▇▇▇▇▇ daartoe aanleiding geeft, is ▇▇▇▇▇▇▇ verplicht op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld aanvullende zekerheid (door Verhuurder te bepalen) ten genoegen van Verhuurder te stellen (of deugdelijke zekerheid te stellen, voor zover Huurder bij de huuringangsdatum geen zekerheid hoefde te stellen) voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. 7.3 Als Verhuurder de zekerheid heeft aangesproken, zal ▇▇▇▇▇▇▇ op eerste verzoek van Verhuurder met bekwame spoed de zekerheid weer aanzuiveren. Verhuurder is niet verplicht de zekerheid aan te spreken gedurende de Huurovereenkomst. 7.4 Laat Huurder na tijdig een genoegzame zekerheid te stellen (of aan te zuiveren) dan is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang (zonder opzegtermijn) te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn; ontbinding laat de aanspraken van Verhuurder op schadevergoeding en kosten onverlet. 7.5 De zekerheid wordt geretourneerd aan Huurder aan het einde van de Huurovereenkomst, nadat ▇▇▇▇▇▇▇ het Huurobject aan Verhuurder heeft terug gegeven onder verrekening van de zekerheid met al hetgeen Verhuurder van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst te vorderen heeft. Verhuurder vergoedt over de verstrekte zekerheid geen rente.

Zekerheid. 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten. 2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar. 3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

Zekerheid. 1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtge- ver in de vorm van een bankgarantie tot maximaal 10 procent van de overeengekomen prijs. 2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer een nadere zekerheid bedingen van de opdrachtgever indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt of hij goede grond heeft te vrezen ( bijvoorbeeld: informatie door de ondernemer ingewonnen bij zijn kredietverzekeraar) dat de op- drachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever wei- gert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten. Voor de schade die de ondernemer daardoor lijdt is de opdrachtgever aan- sprakelijk.

Zekerheid. 1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig en tijdig zal nakomen, kan het Beveiligingsbedrijf van Opdrachtgever zekerheid bedingen voor al diens bestaande en toekomstige verplichtingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of, nadat Opdrachtgever daartoe in gebreke is gesteld, de Overeenkomst te ontbinden. 2. Alle door het Beveiligingsbedrijf in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen, blijven eigendom van het Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens het Beveiligingsbedrijf is nagekomen, waaronder begrepen de betaling van alle gedurende de looptijd van die overeenkomst verschuldigd(e) (te worden) bedragen alsmede eventuele vertragingsrente en/of incassokosten.

Zekerheid. 1. De consument kan niet verplicht worden tot vooruitbetaling van de overeengekomen prijs. 2. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument in de vorm van een bankgarantie tot maximaal 10 procent van de overeengekomen prijs. 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer een nadere zekerheid bedingen van de consument indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Zekerheid. Huurder is verplicht de persoonlijke en/of zakelijke zekerheid en andere verklaringen ten gunste van BNPP LS, als bedongen in de Huurovereenkomst, vóór de aanvang van de huurperiode te (doen) stellen en in stand te (doen) houden totdat alle verplichtingen tot zekerheid waarvoor deze zekerheidsrechten en andere verklaringen zijn afgegeven, zijn nagekomen en betaald. Indien de waarde van de aan BNPP LS verstrekte zekerheden naar het oordeel van BNPP LS aanmerkelijk is verminderd, is Huurder verplicht op eerste verzoek ten genoegen van BNPP LS aanvullende of vervangende zekerheid te verstrekken.

Zekerheid. 1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument. 2. De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voorzover dit gerechtvaardigd is.

Zekerheid. Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.