Common use of Harmonogram rzeczowo-finansowy Clause in Contracts

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W Przedmiot Umowy określony w § 3 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo – finansowym zwanym dalej harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten Harmonogram w terminie 7 14 dni przed przekazaniem terenu budowyod daty zawarcia niniejszej Umowy. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantować dotrzymanie terminów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robóto których mowa w § 6 ust. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy1. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian Harmonogram sporządzony będzie ze szczegółowością pozwalającą zidentyfikować zakres planowanych robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu okresach dwutygodniowych z podziałem na okolicznościmiesiące. Równocześnie Harmonogram sporządzony będzie z podziałem na zadania i elementy, których nie można było przewidzieć przewidziane w okresie odpowiednio wcześniejszymzałączniku Ofertowym i będzie określał procentowe zaawansowanie robot w ramach poszczególnych elementów, z zastrzeżeniema także wskazywał terminy robót zanikający podlegających zakryciu, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowyzakończenia poszczególnych elementów podlegających odbiorom częściowym. 3. Wykonawca nie później niż W przypadku powierzenia niektórych prac podwykonawcom, Harmonogram będzie na tyle szczegółowy, aby w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersjęramach danego elementu robót odzwierciedlał zakres robót, zawierającą propozycje zmiandostaw lub usług powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 4. Zmiany Układ finansowy Harmonogramu odpowiadał będzie poziomom płatności za poszczególne elementy zgodnie ze złożoną Ofertą z podziałem na miesiące, a w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają przypadku powierzenia niektórych prac podwykonawcom odzwierciedlał będzie należności dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegopodwykonawców. 5. W przypadku gdy okaże się, Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót o ponad 30% w stosunku do planowanego stopnia zaangażowania w dowolnej pozycji objętej Harmonogramem, Wykonawca winien w terminie 14 dni od wezwania Inspektora Nadzoru bądź zamawiającego przedłożyć program naprawczy gwarantujący nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminów objętych Harmonogramem. W programie naprawczym Wykonawca wskaże jakie działania podejmie w celu zniwelowania opóźnień w szczególności jaki dodatkowy sprzęt bądź osoby, a także w jakich terminach skieruje do wykonywania umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport do przedłożenia w terminie 3 dni poprawionego programu naprawczego. 6. W przypadku gdy realizacja programu naprawczego wymaga aktualizacji Harmonogramu, wraz z programem naprawczym wykonawca przedłoży projekt nowego Harmonogramu. Program naprawczy podlega akceptacji Zamawiającego odpowiednio jak Xxxxxxxxxxx na zasadach określonych w ust.7 i 8. 7. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w terminie do 14 dni od daty jego przedłożenia lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży poprawiony Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiegoBrak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego. Raport będzie każdorazowo zawierałPostanowienia niniejsze mają zastosowanie do wszystkich zmian Harmonogramu. 8. Wszystkie zmiany harmonogramu wymagają akceptacji Zamawiającego. Zmiany Harmonogramu nie powodujące zmian terminu końcowego, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku nie wymagają sporządzenia aneksu do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótUmowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie do 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. Kosztorys w wersji uproszczonej stanowi załącznik do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym podział Przedmiotu Zamówienia na etapy robót. Wykonawca przekaże zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić harmonogramu w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcyciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okolicznościust. 1, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy.ciągu 3. Wykonawca nie później niż zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie 7 ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmianust. 2. 4. Zmiany Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegotrybie określonym w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego. 6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie realizacji Przedmiotu Umowy wymaga akceptacji Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 7. Zamawiający zastrzega, że harmonogram rzeczowo-finansowy i sposoby realizacji robót wewnętrznych i zewnętrznych przed ich rozpoczęciem wymagają na każdym etapie bezwzględnych uzgodnień z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótZamawiającym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 30 dni przed przekazaniem od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram harmonogramu rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robótfinansowego, zgodnie z którym będzie realizował przedmiot umowy. Harmonogram należy sporządzić oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian wersji papierowej w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, układzie uzgodnionym z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z branżowym inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. Wykonawca będzie każdorazowo zawierałprzechowywał egzemplarz harmonogramu rzeczowo-finansowego na terenie budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, co najmniejspecyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na harmonogram rzeczowo-finansowy, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniające jej realizację w terminie określonym w § 4 ust. 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym. 2. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany zgodnie z wymaganiami umowy i specyfikacji technicznej. Niezajęcie stanowiska przez Xxxxxxxxxxxxx w terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, będzie oznaczać jego zaakceptowanie. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje należy złożyć w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie zgodnym z podziałem zawartym w Tabeli elementów scalonych. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób i powinien zawierać wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. 4. Konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystąpi w sytuacji, kiedy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcyjest wiążący dla Stron. 25. Dopuszcza się dokonywanie zmian Jeżeli Zamawiający zgłosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub umowie, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego. 6. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia elementu umowy, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na okolicznościżądanie Zamawiającego niezwłocznie, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian 14 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 7. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementów umowy w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmianfinansowym. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Przedmiot umowy określony w § 3 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robótnajpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, rzeczowo - finansowy będzie sporządzony na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcywzorze harmonogramu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Sporządzony harmonogram rzeczowo-- finansowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, Nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo- finansowego do dnia zawarcia umowy będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowyprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 3. Wykonawca nie później niż Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w terminie 7 ust. 1 w ciągu 3 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersjętym terminie zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiającego w przewidzianym terminie, zawierającą propozycje zmianuważa się za akceptację harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. 4. Zmiany W przypadku zgłoszenia uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawca usunie nieprawidłowości w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegoterminie 3 dni i przedłoży harmonogram rzeczowo- finansowy w celu zatwierdzenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych pracprzedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa w §22 ust. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót8.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robótrobót rzeczowo – finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”, w ciągu 5 dni od podpisania umowy. Harmonogram należy sporządzić rzeczowo – finansowy określa w oparciu o kosztorysszczególności termin rozpoczęcia i zakończenia robót, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcywartość robót budowlanych, zakresy wydzielonych etapów robót w ramach inwestycji odpowiadających pod względem rzeczowym kwotom wynagrodzenia należnym Wykonawcy za zrealizowane wydzielone etapy robót. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Harmonogram uwzględni zasady rozliczania zadania, wynikające z faktu, iż inwestycja jest finansowana ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowyśrodków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków. 3. Wykonawca nie później niż Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni ciągu 5 dni, licząc od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmiandaty przedłożenia mu Harmonogramu do zatwierdzenia. 4. Zmiany W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegoterminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych pracSporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie mógł być aktualizowany w trakcie realizowania robót. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierałKażda zmiana Harmonogramu, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów która nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z powoduje wydłużenia okresu realizacji robótprzedmiotu zamówienia nie wymaga zmiany umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robótfinansowy. Stanowi on załącznik nr 5 do umowy. Harmonogram należy sporządzić może być podzielony na maksymalnie cztery etapy (w oparciu tym etap objęty odbiorem końcowym). Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony jest w kwotach brutto. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmiany w dotychczasowym harmonogramie rzeczowo-finansowym Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania się wzajemnie o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2tych okolicznościach oraz ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia tych okoliczności. Dopuszcza się dokonywanie zmian Wniosek o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okolicznościwymaga uzasadnienia. Dokonując zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca każdorazowo winien uwzględnić stan zaawansowania robót. Zaktualizowany (w wyniku zmian, o których nie można było przewidzieć mowa w okresie odpowiednio wcześniejszymust. 3 harmonogram rzeczowo-finansowy podlega niezwłocznej akceptacji Zamawiającego, poprzedzonej weryfikacją tego harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniemuwzględnieniem zapisów ust. 6. Zamawiający ma prawo zwrócić Wykonawcy zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3wnosząc pisemnie uwagi i zastrzeżenia do harmonogramu. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie ma obowiązek dokonać zmiany harmonogramu z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego i niezwłocznie ponownie przedstawić poprawiony harmonogram do akceptacji Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego Przedmiot Umowy określony w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 33 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo – finansowym zwanym dalej Harmonogramem. Wykonawca nie później niż zobowiązany jest przedstawić ten Harmonogram w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian daty zawarcia niniejszej Umowy. 2. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantować dotrzymanie terminu, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję§ 6 ust. 1. 3. Harmonogram będzie sporządzony w ten sposób, zawierającą propozycje zmianiż obrazował będzie przewidywany do wykonania zakres robót w okresach miesięcznych. Równocześnie Harmonogram sporządzony będzie z podziałem na zadania i elementy, przewidziane w załączniku Ofertowym i będzie określał procentowe zaawansowanie robot w ramach poszczególnych elementów, a także wskazywał terminy robót zanikający podlegających zakryciu, zakończenia poszczególnych elementów podlegających odbiorom częściowym. 4. Zmiany W przypadku powierzenia niektórych prac podwykonawcom, Harmonogram będzie na tyle szczegółowy, aby w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegoramach danego elementu robót odzwierciedlał zakres robót, dostaw lub usług powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych pracUkład finansowy Harmonogramu odpowiadał będzie poziomom płatności za poszczególne elementy zgodnie ze złożoną Ofertą, a w przypadku powierzenia niektórych prac podwykonawcom odzwierciedlał będzie należności dla podwykonawców. 6. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu W przypadku opóźnienia w rzeczywistym wykonywaniu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu objętych harmonogramem o ponad 30% w stosunku do planowanego stopnia zaangażowania w dowolnej pozycji, Wykonawca winien w terminie 14 dni od wezwania Inspektora Nadzoru bądź zamawiającego przedłożyć program naprawczy gwarantujący nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminów objętych Harmonogramem. W programie naprawczym Wykonawca wskaże jakie działania podejmie w celu zniwelowania opóźnień w szczególności jaki dodatkowy sprzęt bądź osoby, a także w jakich terminach skieruje do wykonywania umowy. W przypadku gdy realizacja programu naprawczego wymaga aktualizacji Harmonogramu, wraz ze wskazaniemz programem naprawczym wykonawca przedłoży projekt nowego harmonogramu. Program naprawczy podlega akceptacji Zamawiającego odpowiednio jak Xxxxxxxxxxx na zasadach określonych w ust. 8. 7. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedłożenia lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 dni i czy zachowanie przewidzianych przedłoży poprawiony Harmonogram w nim terminów celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego. Postanowienia niniejsze mają zastosowanie do wszystkich zmian Harmonogramu. 8. Wszystkie zmiany Harmonogramu wymagają akceptacji Zamawiającego. 9. Zmiany Harmonogramu nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótpowodujące zmian terminu końcowego, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego Przedmiot Umowy określony w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 33 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo – finansowym zwanym dalej harmonogramem. Wykonawca nie później niż zobowiązany jest przedstawić ten Harmonogram w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian daty zawarcia niniejszej Umowy. 2. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantować dotrzymanie terminów, o których mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersjęust 1. 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na zadania i będzie na tyle szczegółowy aby w ramach danego elementu robót odzwierciedlał zakres robót, zawierającą propozycje zmiandostaw lub usług powierzonych poszczególnym podwykonawcom, oraz pozwalał na bieżącą kontrolę postępu realizacji Umowy w aspekcie możliwości dotrzymania terminu realizacji Umowy. 4. Zmiany Zamawiający dokona akceptacji harmonogramu w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej terminie 7 dni od daty przedłożenia lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Brak uwag Zamawiającego do harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie akceptację harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. Postanowienia niniejsze mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego Wszystkie zmiany harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótrzeczowo-finansowego wymagają akceptacji Zamawiającego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego Przedmiot Umowy określony w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 33 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo – finansowym zwanym dalej harmonogramem. Wykonawca nie później niż zobowiązany jest przedstawić ten Harmonogram w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian daty zawarcia niniejszej Umowy. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantować dotrzymanie terminów, o których mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersjęust 1. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na zadania i elementy i będzie na tyle szczegółowy, zawierającą propozycje zmian. 4aby w ramach danego elementu robót odzwierciedlał zakres robót, dostaw lub usług powierzonych poszczególnym podwykonawcom, oraz pozwalał na bieżącą kontrolę postępu realizacji Umowy w aspekcie możliwości dotrzymania terminu realizacji Umowy. Zmiany Zamawiający dokona akceptacji harmonogramu w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 5terminie 7 dni od daty przedłożenia lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z usunie nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiegoBrak uwag Zamawiającego do harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. Raport będzie każdorazowo zawierałPostanowienia niniejsze mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu. Wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają akceptacji Zamawiającego. Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego nie powodujące zmian końcowych terminów wykonania prac renowacyjno konserwatorskich lub robót wskazanych w § 5 ust 1 niniejszej Umowy, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku nie wymagają sporządzenia aneksu do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótUmowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram Harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac musi uwzględniać terminy wskazane w niniejszej umowie oraz w SIWZ. Harmonogram musi uwzględniać podział na zakresy prac, na tygodnie, wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcywskazanymi kwotami przerobu oraz płatności. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie Harmonogram rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć finansowy prac budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego terminie określonym w § 5 2 ust. 2 niniejszej umowy nie stanowią zmiany do zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx. Przyjęty przez Xxxxxx Xxxxxxxxxxx będzie załącznikiem do niniejszej umowy. 3. Wykonawca nie później niż Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie aktualizowany przez Wykonawcę – do zaakceptowania przez Zamawiającego: 1) z inicjatywy Wykonawcy, 2) na wniosek Zamawiającego, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian§ 2 ust. 2 niniejszej umowy. 4. Zmiany Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać zmianom i modyfikacjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: 1) zmian kolejności realizacji poszczególnych etapów, 2) przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz wynikające stąd zmiany wynagrodzenia za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegodane etapy oraz 3) inne zmiany nie powodujące zmiany wynagrodzenia określonego w § 5, z zastrzeżeniem §14. 5. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z inicjatywy Wykonawcy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 6. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Xxxxxx zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego, bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy. 7. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport jest, na żądanie Zamawiającego, opracować program naprawczy. Do programu naprawczego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1. 8. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z wykonanych pracprzyczyn leżących po jego stronie, niezależnie od innych uprawnień wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania, na własny koszt, wszelkich niezbędnych czynności dla usunięcia takiego zagrożenia (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). 9. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiegoNiezależnie od postanowienia ust. Raport będzie każdorazowo zawierał8, co najmniej: a) opis postępu robót jeżeli Wykonawca w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów następstwie okoliczności leżących po jego stronie nie jest zagrożone,w stanie dotrzymać terminów wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, wówczas Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. b) dokumentację fotograficzną 10. W przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 1, z realizacji robótprzyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Strony niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania tego zagrożenia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, określonym w § 4 ust. 2 pkt a) Wykonawca przekaże opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodnienia i akceptacji harmonogram rzeczoworealizacji poszczególnych czynności i prac będących Przedmiotem Umowy wraz z terminami ich rozpoczęcia, zakończenia i wartości (zwany dalej Harmonogramem Rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych Finansowym), z uwzględnieniem kolejności oraz warunków, w jakich będą wykonywane czynności i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcyprace. 2. Dopuszcza Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty jego doręczenia do Zamawiającego lub wezwie Wykonawcę do korekty. Dokument ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej Umowy stanie się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okolicznościjej elementem, których nie można było przewidzieć w okresie stanowiącymi odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowyZałącznik nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca nie później niż Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie aktualizowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian przypadku zaistnienia potrzeb jego aktualizacji, uzgodnionych przez Strony, przy czym aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmiankażdym przypadku wymaga aneksu do Umowy. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowoWszelkie odstępstwa od Harmonogramu Rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie ZamawiającegoFinansowego muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem oraz muszą uzyskać pisemną zgodę KZZ na dokonanie zmian bądź aktualizacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych pracZatwierdzenie przez Zamawiającego zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę. Okres raportowania Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zmienionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Przedmiotu Umowy, zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierałon niezwłocznie wprowadzony do Umowy, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku aneksem do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótUmowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 Przedmiot umowy określony w §3 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej trzy dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robótdatą zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, rzeczowo - finansowy będzie sporządzony na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcywzorze harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Sporządzony harmonogram rzeczowo - finansowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR. 2. Dopuszcza Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiającego w przewidzianym terminie, uważa się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany za akceptację harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowyrzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. 3. W przypadku zgłoszenia uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawca nie później niż usunie nieprawidłowości w terminie 7 3 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian i przedłoży harmonogram rzeczowo- finansowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmiancelu zatwierdzenia. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych pracprzedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa w §22 ust. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót8.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram Harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac musi uwzględniać terminy wskazane w niniejszej umowie oraz w SIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram musi uwzględniać podział na zakresy prac, na miesiące bądź tygodnie, wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcywskazanymi kwotami przerobu oraz płatności. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie Harmonogram rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć finansowy prac budowlanych Wykonawca opracuje i przedstawi w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego terminie określonym w § 5 2 ust. 2 niniejszej umowy nie stanowią zmiany do zaakceptowania przez Zamawiającego. Przyjęty przez Xxxxxx Xxxxxxxxxxx będzie załącznikiem do niniejszej umowy. 3. Wykonawca nie później niż Harmonogram rzeczowo- finansowy będzie aktualizowany przez Wykonawcę – do zaakceptowania przez Zamawiającego: 1) z inicjatywy Wykonawcy, 2) na wniosek Zamawiającego, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian§ 2 ust. 2 niniejszej umowy. 4. Zmiany Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać zmianom i modyfikacjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: 1) zmian kolejności realizacji poszczególnych etapów, 2) przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz wynikające stąd zmiany wynagrodzenia za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegodane etapy oraz 3) inne zmiany nie powodujące zmiany wynagrodzenia określonego w § 5, z zastrzeżeniem §14. 5. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z inicjatywy Wykonawcy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 6. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Xxxxxx zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy. 7. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport jest, na żądanie Zamawiającego, opracować program naprawczy. Do programu naprawczego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1. 8. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z wykonanych pracprzyczyn leżących po jego stronie, niezależnie od innych uprawnień wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania, na własny koszt, wszelkich niezbędnych czynności dla usunięcia takiego zagrożenia (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). 9. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiegoNiezależnie od postanowienia ust. Raport będzie każdorazowo zawierał8, co najmniej: a) opis postępu robót jeżeli Wykonawca w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów następstwie okoliczności leżących po jego stronie nie jest zagrożone,w stanie dotrzymać terminów wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, wówczas Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. b) dokumentację fotograficzną 10. W przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 1, z realizacji robótprzyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Xxxxxx niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania tego zagrożenia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowyPrzed podpisaniem umowy, Wykonawca przekaże przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego termin wykonania robót oraz transze (procent płatności częściowych) dotyczące rozliczeń, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się obowiązującym. 2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagać będą zgody Zamawiającego. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy. 4. Wykonawca ma prawo powoływać się na harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć dnia jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegozatwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu. 6. Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony dotychczasowym harmonogramem, z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótzachowaniem innych wymagań umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowyPrzed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram sporządzony w kwotach brutto, Harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz z kosztorysem sporządzonym na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów (załącznik nr 3 do umowy), dokumentacji projektowo-technicznej oraz SIWZ ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych wszystkimi zmianami i procentowym zaawansowaniem robótdodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ. Harmonogram należy sporządzić W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmiany w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie dotychczasowym Harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3. Wykonawca nie później niż Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania się wzajemnie o tych okolicznościach oraz ich przyczynach w terminie 7 do 3 dni roboczych od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian zaistnienia tych okoliczności. Wniosek o zmiany w harmonogramie Harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 4wymaga uzasadnienia. Zmiany w harmonogramie Dokonując zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie finansowego Wykonawca każdorazowo winien uwzględnić stan zaawansowania robót. Zmiana harmonogramu powinna być sporządzona w terminie 4 dni od otrzymania informacji o uznaniu podstaw do jego modyfikacji. Zaktualizowany (w wyniku zmian, o których mowa w ust. 2) Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega niezwłocznej akceptacji Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem , poprzedzonej weryfikacją tego Harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierałZamawiający ma prawo zwrócić Wykonawcy zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, co najmniej: a) opis postępu robót wnosząc pisemnie uwagi i zastrzeżenia do Harmonogramu. Wykonawca ma obowiązek dokonać zmiany Harmonogramu z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego i w stosunku terminie 4 dni ponownie przedstawić poprawiony Harmonogram do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótakceptacji Zamawiającego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy finansowego prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcykosztorys ofertowy Wykonawcy. 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy musi uwzględniać zakres prac i środki do wykorzystania wskazane przez Zamawiającego w punkcie 3.2. SIWZ. 3. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące nie dotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 §6 umowy nie stanowią zmiany umowy. 34. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 45. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 56. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony przez Xxxxxx z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, zawierał co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót. 1. Wykonawcę zobowiązuje się do:

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (złoży w sekretariacie Zamawiającego) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowyokreślonym w ust. 1, Wykonawca przekaże zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego na terenie budowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy oraz wartości poszczególnych robót wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i procentowym zaawansowaniem robótprzedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Harmonogram należy sporządzić Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcy. 2terminie określonym w ust. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy. 3rzeczowo - finansowego. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 do 5 dni roboczych od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w harmonogramie terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowym obowiązany finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy aneksu. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmianwiążący dla Stron. 4. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym podział Przedmiotu Zamówienia na etapy robót. Wykonawca przekaże zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robót. Harmonogram należy sporządzić harmonogramu w oparciu o kosztorys, na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcyciągu 5 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okolicznościust. 1, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowy.ciągu 3. Wykonawca nie później niż zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie 7 dni ciągu 3 Dni roboczych od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmianust. 2. 4. Zmiany Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegotrybie określonym w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport do bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego. 6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie realizacji Przedmiotu Umowy wymaga akceptacji Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 7. Zamawiający zastrzega, że harmonogram rzeczowo-finansowy i sposoby realizacji robót wewnętrznych i zewnętrznych przed ich rozpoczęciem wymagają na każdym etapie bezwzględnych uzgodnień z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robótZamawiającym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 1. W terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, Przedmiot umowy określony w §3 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia prac wraz ze wskazaniem planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaawansowaniem robótnajpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram należy sporządzić w oparciu o kosztorys, rzeczowo - finansowy będzie sporządzony na bazie którego została skalkulowana oferta wykonawcywzorze harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Sporządzony harmonogram rzeczowo - finansowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio wcześniejszym, Nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo - finansowego do dnia zawarcia umowy będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany harmonogramu niedotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 5 umowy nie stanowią zmiany umowyprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 3. Wykonawca nie później niż Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w terminie 7 ust. 1 w ciągu 3 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersjętym terminie zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiającego w przewidzianym terminie, zawierającą propozycje zmianuważa się za akceptację harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. 4. Zmiany W przypadku zgłoszenia uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawca usunie nieprawidłowości w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie Zamawiającegoterminie 3 dni i przedłoży harmonogram rzeczowo- finansowy w celu zatwierdzenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru inwestorskiego raport z wykonanych pracprzedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o którym mowa w §22 ust. Okres raportowania zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Raport będzie każdorazowo zawierał, co najmniej: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu wraz ze wskazaniem, czy postęp prac jest zgodny z harmonogramem i czy zachowanie przewidzianych w nim terminów nie jest zagrożone, b) dokumentację fotograficzną z realizacji robót8.