Common use of Harmonogram Clause in Contracts

Harmonogram. Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, składający się z następujących części: (a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID; (b) zasoby ludzkie; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID (na uzyskanie decyzji ZRID należy przewidzieć w harmonogramie 7 miesięcy) z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: (i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: (i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz (ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz (iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu Xxxxx objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Harmonogram składał się będzie z następujących części: (a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; (b) zasoby ludzkie i sprzętowe; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz (ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, oraz (iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz (iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz (v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz (vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz (vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz (viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz (ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia Robót, oraz

Harmonogram. Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 1. Partner Prywatny będzie realizował Przedsięwzięcie zgodnie z Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do Oferty. 2. W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, składający się z następujących częściHarmonogramie Partner Prywatny wskazał: (a1) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRIDw zakresie Obiektów Celu Publicznego datę rozpoczęcia i zakończenia Okresu Przygotowawczego i Okresu Realizacyjnego dla każdego z Obiektów Celu Publicznego; (b2) zasoby ludzkie; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID (Obiektów Celu Komercyjnego podział Przedsięwzięcia na uzyskanie decyzji ZRID należy przewidzieć w harmonogramie 7 miesięcy) z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: (i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: (i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz (ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz (iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu Xxxxx objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Harmonogram składał się będzie z następujących części: (a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; (b) zasoby ludzkie i sprzętowe; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz (ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, oraz (iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz (iv) Etapy ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz (v) Okresu Przygotowawczego dla każdego z Etapów oraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia Okresu Realizacyjnego dla każdego z Etapów, z tym zastrzeżeniem, że Okres Przygotowawczy dla Etapu I rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy; 3) Obiekty Celu Komercyjnego realizowane w ramach każdego z Etapów; 4) datę wystąpienia przez Partnera Prywatnego z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub datę dokonania zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa Budowlanego w odniesieniu do każdego z Obiektów; 5) datę wystąpienia przez Partnera Prywatnego z wnioskiem o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub datę dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z Prawem budowlanym w odniesieniu do każdego z Obiektów; 6) zakładane przez Partnera Prywatnego koszty realizacji Obiektów wraz z podaniem źródeł ich finansowania; 7) zakładany przez Partnera Prywatnego koszt zrealizowania Stanu budowy „0” na Nieruchomościach, z tym zastrzeżeniem, że powyższy koszt powinien być wskazany oddzielnie dla każdego Etapu; 8) datę zrealizowania przez Partnera Prywatnego Stanu budowy „0” w ramach każdego z Etapów (dla każdego z Etapów oddzielnie); 9) zakładany przez Partnera Prywatnego koszt zrealizowania Stanu budowy PNU na Nieruchomościach, z tym zastrzeżeniem, że powyższy koszt powinien być wskazany oddzielnie dla każdego Etapu; 10) datę zrealizowania przez Partnera Prywatnego Stanu budowy PNU w ramach każdego z Etapów (dla każdego z Etapów oddzielnie); 11) czas trwania Okresu Utrzymania i Zarządzania dla Obiektów Celu Publicznego utrzymywanych i zarządzanych przez Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem zasady, że co najmniej dla jednego Obiektu Celu Publicznego Okres Utrzymania i Zarządzania musi być kontynuowany przez co najmniej 5 (słownie: pięć) lat od zakończenia Okresu Realizacji Przedsięwzięcia oraz z zastrzeżeniem, że protokół przekazania Obiektu Celu Publicznego do utrzymania i zarządzania będzie podpisany wraz z protokołem Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego, co oznacza, że Okres Utrzymania i Zarządzania danego Obiektu Celu Publicznego rozpocznie się w dacie Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego. 3. Terminy określone w Harmonogramie mają charakter terminów maksymalnych co oznacza, że Partner Prywatny wskazał w Harmonogramie najpóźniejsze terminy w zakresie przystąpienia do wykonania określonych czynności oraz ich zakończenia uwzględniając konieczne rezerwy czasowe. 4. Z uwagi na charakter terminów określonych w Harmonogramie, Partner Prywatny będzie uprawniony do zmiany kolejności wykonywania poszczególnych asortymentów RobótEtapów Przedsięwzięcia przy założeniu utrzymania określonego w Ofercie terminu realizacji Przedsięwzięcia, orazjak i wcześniejszego rozpoczęcia danego Etapu i jego wcześniejszego zakończenia. 5. Wcześniejsze przystąpienie przez Partnera Prywatnego do realizacji danego Obiektu Celu Komercyjnego, nie wpłynie na jego przyporządkowanie do Etapu, do którego został przypisany w Harmonogramie. 6. Partner Prywatny jest zobowiązany do poinformowania na piśmie Podmiotu Publicznego o terminie przystąpienia do danego Etapu na co najmniej 5 (visłownie: pięciu) zapewnienie dostaw materiałów Dni Roboczych przed rozpoczęciem Etapu. Pod pojęciem przystąpienie rozumiane jest podjęcie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej stanowiącej element niezbędny do realizacji zadań w danym Etapie 7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że wcześniejsze przystąpienie do wykonania danego Etapu lub wcześniejsze przystąpienie do realizacji Obiektu Celu Publicznego bądź wcześniejsze przystąpienie do wykonania określonych obowiązków przez Partnera Prywatnego nie oznacza, że Partner Prywatny będzie zobowiązany do odpowiednio wcześniejszego zakończenia Etapu lub wcześniejszego wybudowania lub zagospodarowania Obiektu Celu Publicznego bądź wcześniejszego wykonania danego obowiązku. 8. Wskazane w Harmonogramie i tym samym w Ofercie koszty zrealizowania Obiektów będą oparte na Plac Budowyprognozach dokonanych przez Partnera Prywatnego. Koszty realizacji Obiektów Celu Publicznego mogą w trakcie wykonywania Umowy ulec zmianie w stosunku do Oferty, również jednak wzrost kosztów w okresie zimowymstosunku do kwoty wskazanej w Harmonogramie i Ofercie obciąża wyłącznie Partnera Prywatnego, co oznacza, że przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy należy odnieść się do kosztów zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego poniesionych przez Partnera Prywatnego, zgodnie ze Strukturą kosztów Obiektów Celu Publicznego, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 1) jeżeli koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego będą wyższe niż wskazane w Ofercie, Podmiot Publiczny będzie związany wysokością kosztów wskazanych w Ofercie i kwota z Oferty będzie podstawą do obliczenia partycypacji Podmiotu Publicznego, co oznacza, że koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego wskazane przez Partnera Prywatnego w Ofercie mają dla Podmiotu Publicznego charakter maksymalny i ryzyko ich przekroczenia obciąża Partnera Prywatnego, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4 zd. 2 i 3 Umowy; 2) jeżeli koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego będą niższe niż wskazane w Ofercie, Podmiot Publiczny będzie związany wysokością tych niższych kosztów i to ta niższa kwota, o której mowa w niniejszym podpunkcie, będzie podstawą od obliczenia partycypacji Podmiotu Publicznego, a w każdym przypadku wartość procentowa partycypacji Podmiotu Publicznego wskazana w Ofercie nie ulegnie zmianie. Koszty nadzoru inwestorskiego Obiektów Celu Publicznego określonego w punkcie III Struktury kosztów Obiektów Celu Publicznego, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, zostaną określone w wysokości nie większej niż 5% kosztu prac budowlanych, określonych w punkcie II Struktury kosztów Obiektów Celu Publicznego. 9. Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminów określonych w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2 do Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Partnera Prywatnego, na zasadach określonych w ust. 10- 17 poniżej. 10. Partner Prywatny jest uprawniony do wystąpienia do Podmiotu Publicznego o przesunięcie terminów określonych w Harmonogramie w sytuacji wystąpienia Przypadku Opóźnienia, z wyłączeniem sytuacji, w której za dane zdarzenie lub okoliczność stanowiącą Przypadek Opóźnienia odpowiada wyłącznie Partner Prywatny w ramach podziału pomiędzy Stronami zadań i ryzyk, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Oferty. 11. W terminie 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Partnera Prywatnego wiadomości o wystąpieniu Przypadku Opóźnienia, Partner Prywatny zawiadomi o tym fakcie Podmiot Publiczny, podając w zawiadomieniu w szczególności: 1) określenie Przypadku Opóźnienia; 2) szczegóły dotyczące okoliczności, z których wynika Przypadek Opóźnienia; 3) przewidywane konsekwencje, jakie Przypadek Opóźnienia może wywrzeć na zdolność Partnera Prywatnego do wywiązania się z terminów wynikających z Harmonogramu; 4) informacje o działaniach proponowanych przez Partnera Prywatnego celem zminimalizowania konsekwencji Przypadku Opóźnienia wraz ze wskazaniem propozycji w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robótprzesunięcia terminów określonych w Harmonogramie. 12. Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo do wezwania Partnera Prywatnego na piśmie do przekazania mu uzasadnionych, orazdalszych informacji. Partner Prywatny będzie współpracował z Podmiotem Publicznym, w szczególności umożliwiając przedstawicielowi Podmiotu Publicznego przeprowadzenie inspekcji na terenie budowy. 13. W przypadku, gdy Podmiot Publiczny otrzyma zawiadomienie o zaistnieniu Przypadku Opóźnienia, które ma wpływ na niedotrzymanie przez Partnera Prywatnego jakiegokolwiek terminu wynikającego z Harmonogramu, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Strony bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 (viisłownie: dziesięciu) planowane przerwy Dni Roboczych od otrzymania przez Podmiot Publiczny takiego zawiadomienia, dokonają odpowiedniego przedłużenia takiego terminu w prowadzeniu Robót Harmonogramie. Okres przedłużenia zostanie ustalony przez Strony przy uwzględnieniu w szczególności okresu trwania opóźnienia spowodowanego wystąpieniem Przypadku Opóźnienia oraz faktycznej możliwości wywiązania się przez Partnera Prywatnego z jego obowiązków. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie wystąpienia Przypadku Opóźnienia, podmiotu odpowiedzialnego za jego wystąpienie, jego wpływu na niedotrzymanie terminów przez Partnera Prywatnego lub przedłużenia terminu, każda ze względu Stron może rozpocząć procedurę zmiany Umowy, o której mowa w § 34 Umowy, jeżeli Przypadek Opóźnienia uprawnia do zmiany Umowy lub rozpocząć procedurę, o której mowa w § 36 Umowy. 14. Postanowienia ust. 11-13 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany terminów wynikających z Harmonogramu w przypadku wystąpienia ryzyka, określonego w Ofercie, jeżeli zgodnie z Ofertą Podmiot Publiczny jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wymogi zawarte zmianę terminów określonych w Kontrakcie (npHarmonogramie w przypadku wystąpienia określonego w Ofercie zdarzenia.: ze względu 15. Postanowienia ust. 11-13 powyżej stosuje się odpowiednio do Pomiotu Publicznego, w zakresie, w jakim wystąpienie Przypadku Opóźnienia może uniemożliwić Podmiotowi Publicznemu terminowe wywiązanie się z jego obowiązków wynikających z Umowy, z wyłączeniem sytuacji, w której za dane zdarzenie lub okoliczność stanowiącą Przypadek Opóźnienia odpowiada Podmiot Publiczny w ramach podziału pomiędzy Stronami zadań i ryzyk zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Oferty. 16. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że jeżeli wystąpienie Przypadku Opóźnienia wpływa nie tylko na wymogi decyzji zmianę terminów określonych w Harmonogramie, ale również na inne postanowienia Umowy, wówczas zastosowanie znajdzie procedura zmiany Umowy określona w § 34 Umowy oraz procedura rozstrzygania sporów określona w § 36 Umowy. 17. Przedłużenie terminu w Harmonogramie, o środowiskowych uwarunkowaniach)którym mowa w ust. 13 powyżej, oraz (viii) planowane następuje poprzez przedłożenie przez Partnera Prywatnego zaktualizowanego Harmonogramu i nie wymaga zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz (ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia Robót, oraztreści Umowy.

Harmonogram. Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 1. Etap I tj. ,,Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem": a) W terminie 21 ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia, daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowychharmonogram rzeczowo – finansowy robót (zwany dalej „Harmonogramem”), składający się z następujących części:który zostanie zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx. (a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID; (b) zasoby ludzkie;Zatwierdzony harmonogram będzie integralną częścią Umowy. (c) przeroby Harmonogram winien określać szczegółowy zakres robót, terminy pośrednie wykonania elementów zamówienia, w tym podział wg formularza ofertowego i płatności. Harmonogram dla etapu wniosku o dofinansowanie, możliwość prowadzenia prac projektowych równolegle, zapewnienie rezerw czasowych, wskazanie punktów kontrolnych – kamieni milowych o których mowa w § 2, a także szczegółowy plan płatności i podział na kwoty netto i brutto należne Wykonawcy w okresach trzymiesięcznych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Inżyniera Kontraktu. d) Wykonawca może zaproponować w Harmonogramie pośrednie kamienie milowe w zakresie podpunktu poszczególnych opracowań zgodnie z zadaniami określonymi w Umową, Odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczących wyjaśniania treści SIWZ, w formie pisemnej, SIWZ, Szczegółowymi warunkami technicznymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami oraz erratą – według hierarchii zastrzeżonej w Umowie. W Harmonogramie obowiązkowo muszą zostać ujęte co najmniej kamienie milowe określone w pkt. 12 SIWZ. 2 Jeżeli oferta wykonawcy nie zawiera oświadczenia podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów, wówczas zapis ust. 15 zostanie wykreślony przy udzieleniu zamówienia. e) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczących wyjaśniania treści SIWZ, w formie pisemnej, SIWZ, Szczegółowymi warunkami technicznymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami oraz erratą wg hierarchii przyjętej w Umowie. Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu (aWydziałowi Inwestycji) do zatwierdzenia. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. f) Zaktualizowany Harmonogram zastąpi dotychczasowy Harmonogram i będzie zawierałwiążący dla Stron. g) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Harmonogramem. h) Jeżeli podczas wykonywania Umowy: (i) kolejność, faktyczny postęp robót będzie w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID (na uzyskanie decyzji ZRID należy przewidzieć w harmonogramie 7 miesięcy) z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność ocenie Zamawiającego i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, orazInżyniera Kontraktu zagrażał terminowi wykonania przedmiotu Umowy lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, (ii) datę sporządzenia Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie, (iii) Zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, podpis osoby sporządzającejale nie później niż w terminie 7 dni przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. i) Plan naprawczy będzie miał na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie daty zakończenia Umowy, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych obejmujący w zakresie podpunktu (b) będzie zawierałszczególności: (i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, orazZaktualizowany Harmonogram, (ii) datę sporządzenia propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów prac, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, (iii) uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz daty zakończenia. j) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonania prac, poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy, w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów prac, a terminach określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie. 2. Etap II tj. utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem (pod warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji): a) W ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego dla Etapu I Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji dla Etapu II zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem Etapu II”), który zostanie zatwierdzony przez Użytkownika. b) Zatwierdzony harmonogram będzie integralną częścią Umowy. c) Harmonogram winien być przedstawiony w formie wykresu np. Gantta wraz z opisem poszczególnych zadań, wykonywanych w ramach Etapu II. d) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, podpis osoby sporządzającejw szczególności, datę gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Użytkownik powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Użytkownikowi do zatwierdzenia. e) Zaktualizowany Harmonogram zastąpi dotychczasowy Harmonogram i będzie wiążący dla Stron. f) Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp prac będzie w ocenie Użytkownika będzie zagrażał terminowi wykonania przedmiotu Umowy lub opóźnienia w wykonaniu prac będą mieć wpływ na prawidłowe działanie systemu ITS, Wykonawca na żądanie Użytkownika niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni przedstawi Użytkownikowi do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (cprojekt planu naprawczego. g) Plan naprawczy będzie zawierałmiał na celu nadrobienie opóźnień i będzie obejmować: (i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacjepropozycje nowych terminów realizacji poszczególnych prac, orazktórych termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, (ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz (iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu Xxxxx objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Harmonogram składał się będzie z następujących części: (a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; (b) zasoby ludzkie i sprzętowe; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejnośćuzasadnienie, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robóttym wskazanie konkretnych środków i metod, tjktórych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych prac oraz daty zakończenia.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót h) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy, w każdym Kamieniu Milowymcelu wykonania niezrealizowanych dotychczas prac, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót a terminach określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz (ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, oraz (iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz (iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz (v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz (vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz (vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (npaktualnie obowiązującym Harmonogramie.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz (viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz (ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia Robót, oraz

Harmonogram. Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 Realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z Harmonogramem opisanym w Umowie oraz OPZ. Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni propozycję szczegółowego harmonogramu realizacji Zamówienia na podstawie OPZ, Oferty Wykonawcy oraz niniejszej Umowy i zastąpiono ją następującą treścią: w porozumieniu z Zamawiającym. Harmonogram będzie zawierał terminy w zakresie budowy podstawowej wersji systemu ZDM-SPPN, budowy rozszerzonej wersji systemu ZDM-SPPN, wdrożenia narzędzia klasy hurtowni danych oraz funkcjonalności wynikających z potrzeb zidentyfikowanych w trakcie 1 roku korzystania z ZDM-SPPN oraz utrzymania i rozwoju systemu ZDM-SPPN. Harmonogram ten będzie zawierał opis realizacji poszczególnych zadań. Harmonogram realizacji Zamówienia opracowany w sposób określony w ust. 1 i 2 podlega akceptacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Harmonogram będzie podlegał zmianom zgodnie z postanowieniami określonymi § 18 Umowy. Terminy wykonania poszczególnych faz oraz zadań nie zapadają jeżeli ich dotrzymanie stało się niemożliwe z wyłącznej winy Zamawiającego lub innych przyczyn leżących całkowicie i wyłącznie po stronie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 21 5 dni roboczych liczonych od dnia przedstawienia mu do akceptacji Harmonogramu zobowiązany jest zaakceptować Harmonogram lub zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca w terminie 3 dni roboczych uwzględni wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego zawarte w raporcie i przedstawi Haromonogram ponownie do akceptacji przez Xxxxxxxxxxxxx. W sytuacji ponownego zgłoszenia zastrzeżeń stosuje się jednokrotnie procedurę określoną w niniejszym paragrafie. W przypadku niemożności uzyskania przez Strony akceptacji i odebrania Harmonogramu Strony eskalują problem do decyzji Komitetu Sterującego. Harmonogram uznaje się za zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx na podstawie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu w dacie złożenia podpisu przez Xxxxxxxxxxxxx. W przypadku niemożności ustalenia treści Harmonogramu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, składający się z następujących części: (a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID; (b) zasoby ludzkie; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID (na uzyskanie decyzji ZRID należy przewidzieć w harmonogramie 7 miesięcy) z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tjdnia powzięcia o tym fakcie wiadomości.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: (i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: (i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz (ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz (iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu Xxxxx objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Harmonogram składał się będzie z następujących części: (a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; (b) zasoby ludzkie i sprzętowe; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz (ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, oraz (iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz (iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz (v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz (vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz (vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz (viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz (ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia Robót, oraz

Harmonogram. Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 Realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z Umową oraz OPZ. Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni, na żądanie Zamawiającego, propozycję szczegółowego harmonogramu realizacji Zamówienia na podstawie OPZ, Oferty Wykonawcy oraz niniejszej Umowy. Harmonogram zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym. Harmonogram będzie zawierał terminy w zakresie każdego Etapu realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram ten będzie zawierał opis realizacji poszczególnych zadań i zastąpiono ją następującą treścią: może podlegać uszczegółowieniom na wniosek Zamawiającego. Harmonogram realizacji Zamówienia opracowany w sposób określony w ust. 1 i 2 będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Harmonogram będzie podlegał zmianom zgodnie z postanowieniami określonymi w § 18 Umowy. Terminy wykonania poszczególnych Etapów, modułów oraz zadań nie zapadają, jeżeli ich dotrzymanie stało się niemożliwe z wyłącznej winy Zamawiającego lub innych przyczyn leżących całkowicie i wyłącznie po stronie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 21 5 dni roboczych liczonych od dnia przedstawienia mu do akceptacji Harmonogramu zobowiązany jest zaakceptować Harmonogram lub zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca w terminie 3 dni roboczych uwzględni wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego zawarte w raporcie i przedstawi Haromonogram ponownie do akceptacji przez Xxxxxxxxxxxxx. W sytuacji ponownego zgłoszenia zastrzeżeń stosuje się jednokrotnie procedurę określoną w niniejszym paragrafie. W przypadku niemożności uzyskania przez Strony akceptacji i odebrania Harmonogramu, Strony eskalują problem do decyzji Komitetu Sterującego. Harmonogram uznaje się za zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx na podstawie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu w dacie złożenia podpisu przez Xxxxxxxxxxxxx. W przypadku niemożności ustalenia treści Harmonogramu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, składający się z następujących części: (a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID; (b) zasoby ludzkie; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID (na uzyskanie decyzji ZRID należy przewidzieć w harmonogramie 7 miesięcy) z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tjdnia powzięcia informacji o tym fakcie.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: (i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz (ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: (i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz (ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz (iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu Xxxxx objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Harmonogram składał się będzie z następujących części: (a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; (b) zasoby ludzkie i sprzętowe; (c) przeroby i płatności. Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: (i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz (ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, oraz (iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz (iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz (v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz (vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz (vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz (viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz (ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia Robót, oraz