Common use of Inne postanowienia umowy Clause in Contracts

Inne postanowienia umowy. 1. Wykonawca i Zamawiający nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawnić treści Umowy, specyfikacji, planów, rysunków, wzorów, ani informacji związanych z przedmiotową Umową żadnym innym osobom niż zatrudnione przez Zamawiającego/Wykonawcę w celu realizacji Umowy. 2. Wykonawca nie będzie wykorzystywał, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową poza ich wykorzystaniem w celu realizacji Umowy. 3. Żadne z powyższych postanowień nie może być rozumiane jako przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawa własności do znaku firmowego, projektu lub innych praw własności intelektualnej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji Umowy, niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji, chyba że na przekazanie danej informacji osobie trzeciej została udzielona pisemnie zgoda przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia tego przepisu, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% szacunkowej wartości Przedmiotu Umowy netto. 5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli w wyniku ujawnienia informacji Zamawiający poniósł szkodę. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa o ochronie środowiska oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 7. Jeżeli zmianie ulegnie nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności Umowy, wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego czy Wykonawcy, zostaną przeniesione na jego legalnego sukcesora – następcę prawnego. 8. Wykonawca nie może przelać całości lub części uprawnień wynikających z Umowy, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 9. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia tej Umowy, a Strony zobowiązują się do niezwłocznego uzgodnienia innej regulacji, która zastąpi nieważny przepis i będzie odpowiadać gospodarczemu celowi niniejszej Umowy. 11. Strony zobowiązują rozwiązywać ewentualnie powstałe spory z niniejszej Umowy na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne próby rozwiązania sporu nie przyniosą pożądanych przez Xxxxxx postulatów, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny w Wejherowie. 12. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Inne postanowienia umowy. 1. Wszystkie używane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz być gatunku pierwszego. 2. Jeśli Wykonawca zamierza użyć materiałów lub urządzeń innych niż przewidzianych Załącznikach, lecz o parametrach tożsamych lub lepszych niż wskazane w tejże dokumentacji, poinformuje o takim zamiarze Inwestora oraz przedstawi stosowne dokumenty określające ich parametry. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 konieczna jest pisemna zgoda Inwestora na zastosowanie materiałów/urządzeń zamiennych. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1 Inwestorowi przy końcowym odbiorze robót - dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, a odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1. Inwestor przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3: a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Inwestora (np. przyczyny organizacyjne, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, termin wykonania przedmiotu umowy ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. b) termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających, terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp. c) w przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania umowy stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Inwestora, w terminie 2 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT w zakresie prac wykonanych po zmianie stawki. 2. Zmiany niedotyczące postanowień umownych, np. zmiana danych teleadresowych spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 3. Wystąpienie przypadków określonych w ust. 1 nie zobowiązuje Inwestora do dokonania zmian niniejszej umowy. 4. Inwestor przewiduje możliwość zmiany umowy - w zakresie nieistotnych zmian, w uzasadnionych przypadkach, w drodze aneksu podpisanego i uzgodnionego przez obie Strony Umowy. 5. Cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Wykonawcę wymaga dla swej ważności pisemnej i wyraźnej zgody Inwestora oraz instytucji udzielającej dofinansowania Inwestycji. 6. Z uwagi na zawieranie umowy w czasie pandemii koronawirusa (wirus COVID-19), Wykonawca świadom jest ryzyk z tym związanych , wobec tego Xxxxxx zgodnie ustalają, że powyższe nie stanowi powodu, ani uzasadnienia dla Wykonawcy w żądaniu zmiany umowy, a tym bardziej w zmianie terminu jej realizacji (nie dotyczy ewentualnych zmian ustawowych zakazujących w całości prowadzenia działalności Wykonawcy). 1. Dla potrzeb Inwestora Wykonawca sporządzi 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej (1 egz. w wersji oryginalnej i 2 egz. w postaci kopii) oraz w wersji elektronicznej (w formie skanu oryginału wersji papierowej oraz plików otwartych z programów, w których je sporządzono – przykładowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na nośnikach USB i dostarczy ją do Inwestorowi, za potwierdzeniem pisemnym, najpóźniej w dniu zgłoszenia do Odbioru Końcowego. Do Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dołączy wykaz Podwykonawców i dalszych podwykonawców pracujących przy realizacji Przedmiotu Umowy wraz z ich danymi adresowymi i kontaktowymi. 2. W ramach sporządzania Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca przygotuje kopię projektu budowlanego z naniesionymi w kolorze czerwonym zmianami zrealizowanymi w czasie robót budowlanych zaparafowanych przez Kierownika Budowy - celem przekazania go w oryginale dla Inwestora. Szczegółowy zakres Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem najpóźniej na 30 dni przed planowanym zgłoszeniem do Odbioru Końcowego – Strony mogą ustalić późniejsze terminy przekazania Dokumentacji Powykonawczej. 3. Wykonawca sporządzi również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Przedmiotu Umowy, zrealizowanego przez Wykonawcę i przedstawi ją Inwestorowi (w oryginale i w wersji elektroniczną dokumentacji powykonawczej w formacie edytowalnym (*.dwg)). 4. Wykonawca na wniosek Inwestora sporządzi, w porozumieniu z Inwestorem, zestawienie środków trwałych z wykazem wszystkich zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia, zgodnie z wymogami księgowości Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć powyższe zestawienie wraz z ostatnią fakturą. 5. W przypadku, gdyby Dokumentacja Powykonawcza została dostarczona do Inwestora przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, realizowanych przez Wykonawcę, a podczas ich dalszego wykonywania wystąpią zmiany względem przekazanej już dokumentacji, Wykonawca wprowadzi zmiany i dostarczy odpowiedni aneks w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Brak przekazania Dokumentacji Powykonawczej będzie traktowany jako wada istotna i będzie uprawniał Inwestora do odmowy dokonania odbioru końcowego, chyba że Strony postanowią inaczej. 1. Wykonawca i Zamawiający nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawnić treści przenosi na Inwestora całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów mogących powstać w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, specyfikacjiw tym w szczególności Projektu Wykonawczego określonego w Umowie, planówz chwilą ich wydania, rysunkówna wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy pól eksploatacji, wzoróww tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani informacji związanych w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie i utrwalanie wszelkimi technikami; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; c) publiczne udostępnianie Utworów, w tym wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, x.xx. DSL/ADSL; d) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania; e) wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji z przedmiotową Umową żadnym innym osobom niż zatrudnione przez Zamawiającegoinnymi utworami/Wykonawcę artystycznymi wykonaniami; na stronach internetowych Inwestora; w celu realizacji Umowyutworach multimedialnych; do celów promocyjnych; f) wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; g) skierowanie do realizacji. 2. Wykonawca nie będzie wykorzystywałprzenosi na Inwestora prawo własności do materialnych nośników, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych dokumentów ani informacji związanych na których utrwalone będą utwory chronione prawem autorskim z Umową poza chwilą ich wykorzystaniem w celu realizacji Umowywydania Inwestorowi. 3. Żadne Wykonawca niniejszym zezwala Inwestorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworów powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy, tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z powyższych postanowień Utworów zależnych (adaptacji, zmian, przeróbek) oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Inwestor. 4. Inwestor oświadcza, iż będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Utworów powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy oraz że prawa te nie może być rozumiane jako przekazanie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku, gdy jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne będą przysługiwały osobom trzecim, w szczególności Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, by takie osoby trzecie przeniosły przysługujące im prawa na Inwestora, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zapewni, iż osoby takie, którym przysługiwać będą osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do Inwestora żadnych roszczeń w przypadku dokonywania wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji i ich przeróbek. 5. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Inwestorowi lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Inwestorowi w związku z zarzucanym naruszeniem przez Wykonawcę Inwestora jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania czy też eksploatacji Utworów, Inwestor zawiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca - na rzecz Zamawiającego prawa własności żądanie Inwestora - weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do znaku firmowegoochrony Inwestora przed odpowiedzialnością wobec tej osoby trzeciej. 6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, projektu lub praw zależnych oraz innych praw własności intelektualnej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania , jak również za dokonanie innych czynności, o których mowa w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji Umowy, niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji, chyba że na przekazanie danej informacji osobie trzeciej została udzielona pisemnie zgoda przez Zamawiającegoniniejszym paragrafie jest wliczone w kwotę ryczałtowe wynagrodzenia umownego. W przypadku naruszenia tego przepisuzwiązku z tym, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% szacunkowej wartości Przedmiotu Umowy netto. 5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli w wyniku ujawnienia informacji Zamawiający poniósł szkodę. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa o ochronie środowiska oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawaz tytułu czynności wymienionych powyżej Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 7. Jeżeli zmianie ulegnie nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności UmowyNabycie praw, wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego czy Wykonawcy, zostaną przeniesione na jego legalnego sukcesora – następcę prawnegoo których mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo oraz terytorialnie. 8. Wykonawca nie może przelać całości lub części uprawnień wynikających z Umowy, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 9. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia tej Umowy, a Strony zobowiązują się do niezwłocznego uzgodnienia innej regulacji, która zastąpi nieważny przepis i będzie odpowiadać gospodarczemu celowi niniejszej Umowy. 11. Strony zobowiązują rozwiązywać ewentualnie powstałe spory z niniejszej Umowy na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne próby rozwiązania sporu nie przyniosą pożądanych przez Xxxxxx postulatów, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny w Wejherowie. 12. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Inne postanowienia umowy. 1. Wykonawca i Zamawiający nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawnić treści Umowy, specyfikacji, planów, rysunków, wzorów, ani informacji związanych z przedmiotową Umową żadnym innym osobom niż zatrudnione przez Zamawiającego/Wykonawcę w celu realizacji Umowy. 2. Wykonawca nie będzie wykorzystywał, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową poza ich wykorzystaniem w celu realizacji Umowy. 3. Żadne z powyższych postanowień nie może być rozumiane jako przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawa własności do znaku firmowego, projektu lub innych praw własności intelektualnej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji Umowy, niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji, chyba że na przekazanie danej informacji osobie trzeciej została udzielona pisemnie zgoda przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia tego przepisu, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% szacunkowej wartości Przedmiotu Umowy netto. 5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli w wyniku ujawnienia informacji Zamawiający poniósł szkodę. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnegoprawa w 2. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, prawa budowlanegoz zastrzeżeniem 3. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, prawa które wynikły w związku z realizacją Umowy lub jej reprezentacją. Jeżeli sporna sprawa nie znajdzie polubownego rozwiązania zostanie rozstrzygnięta przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: - Umowa, - SWZ (w tym projekty i STWiORB), - Przedmiar robót, - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, - inne dokumenty stanowiące część Umowy. 5. W treści umowy, jeżeli jest mowa o ochronie środowiska oraz „dniach” bez wskazania na dni robocze, Strony umowy przyjmują jako dni kalendarzowe. 6. Umowę sporządzono w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnegodwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a także innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawajeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 7. Jeżeli zmianie ulegnie nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności Umowy, wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego czy Wykonawcy, zostaną przeniesione na jego legalnego sukcesora – następcę prawnegoUmowa obowiązuje z dniem podpisania. 8. Wykonawca nie może przelać całości lub części uprawnień wynikających z Następujące Załączniki do Umowy, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1a Kosztorys ofertowy Załącznik nr 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w skład której wchodzi Dokumentacja projektowa: 9. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia tej Umowy, a Strony zobowiązują się do niezwłocznego uzgodnienia innej regulacji, która zastąpi nieważny przepis i będzie odpowiadać gospodarczemu celowi niniejszej Umowy. 11. Strony zobowiązują rozwiązywać ewentualnie powstałe spory z niniejszej Umowy na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne próby rozwiązania sporu nie przyniosą pożądanych przez Xxxxxx postulatów, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny w Wejherowie. 12. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.1) projekt budowlany – Przebudowa części budynku – zgłoszenie prac budowlanych;

Inne postanowienia umowy. 1. Wykonawca i Zamawiający wskazuje, iż nw. zmiany Umowy nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawnić treści wymagają aneksu do Umowy: 1) zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, specyfikacjiobowiązującą będzie stawka podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji zmianie ulegnie stawka VAT i tym samym cena brutto, planów, rysunków, wzorów, ani informacji związanych w wysokości i w terminie wynikającym z przedmiotową Umową żadnym innym osobom niż zatrudnione przez Zamawiającego/Wykonawcę aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. Cena netto nie ulegnie zmianie; 2) zmiana danych teleadresowych; 3) zmiana osób wymienionych w celu realizacji Umowy§ 15 ust 1. 2. Wykonawca nie będzie wykorzystywałZmiany, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegoo których mowa w ust. 1 wymagają poinformowania drugiej Strony niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokonanej zmianie, żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową poza ich wykorzystaniem w celu realizacji Umowyza potwierdzeniem odbioru. Zmiany będą skuteczne od momentu poinformowania o nich drugiej Strony. 3. Żadne Zmiany, oświadczenia, uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z powyższych zastrzeżeniem odmiennych postanowień nie może być rozumiane jako przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawa własności do znaku firmowego, projektu lub innych praw własności intelektualnejprzewidzianych w Umowie. 4. Forma pisemna pod rygorem nieważności obowiązuje również przy składaniu wszelkich oświadczeń i zawiadomień oraz przesyłaniu korespondencji, o ile w innym z postanowień Umowy nie wskazano, iż dopuszczalna jest inna forma niż pisemna. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego, pod rygorem nieważności, o zmianie adresu, miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji, w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji okresach: obowiązywania Umowy, niezależnie od zawodowegooraz nie zakończonych rozliczeń umownych, handlowego lub innego charakteru tej informacjipod rygorem uznania, chyba że na przekazanie danej informacji osobie trzeciej została udzielona pisemnie zgoda przez Zamawiającegowskazane adresy pozostają niezmienione, a wszelkie doręczenia, w tym w postępowaniu sądowym, skuteczne. W przypadku naruszenia niezrealizowania tego przepisuzobowiązania, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej pisma dostarczone pod adres wskazany w wysokości 30% szacunkowej wartości Przedmiotu Umowy netto. 5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli w wyniku ujawnienia informacji Zamawiający poniósł szkodęUmowie uważa się za doręczone. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa o ochronie środowiska cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawaustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Jeżeli zmianie ulegnie nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności Umowy, wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego czy Wykonawcy, zostaną przeniesione Spory wynikłe na jego legalnego sukcesora – następcę prawnegotle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 8. Wykonawca nie może przelać całości lub części uprawnień wynikających z UmowyUmowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegopo jednym dla każdej ze Stron. 9. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmianyUmowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 10. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia tej Załącznikami do Umowy, a Strony zobowiązują się stanowiącymi jej integralną część są: – Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy – Załącznik nr 3 – protokół zdawczo–odbiorczy (wzór) – Załącznik nr 4 - Aktualny wydruk z CEIDG/odpis z KRS – Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo do niezwłocznego uzgodnienia innej regulacjizawarcia Umowy3 – Załącznik nr 6 – Zgodna właściwych organów4 Sporządzony w ............................................ dnia …............................... ……………………………………………….……………………………………….…………. z siedzibą w Warszawie, która zastąpi nieważny przepis przy ul. Xxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx, 1. Na Umowy nr ZP ……../2021 zawartej w dniu ……….. Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące Urządzenie: Nazwa Typ (zaoferowany) Uwagi Podpis Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Zamawiający sprawdził kompletność dostawy ww. Urządzeń i będzie odpowiadać gospodarczemu celowi niniejszej nie wnosi uwag/wnosi uwagi powyżej (niepotrzebne skreślić) ………………………………………………………………………………………………….. 3. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem Umowy.: 111. Strony zobowiązują rozwiązywać ewentualnie powstałe spory z niniejszej Umowy na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne próby rozwiązania sporu nie przyniosą pożądanych przez Xxxxxx postulatów, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny Instrukcje obsługi i opisy techniczne w Wejherowie. 12. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.języku polskim oraz karty gwarancyjne,

Inne postanowienia umowy. 1. Wykonawca i Zamawiający nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawnić treści UmowyWszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, specyfikacjizgodnie z art. 78 § 1 KC lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 KC, planówpod rygorem nieważności, rysunków, wzorów, ani informacji związanych z przedmiotową Umową żadnym innym osobom niż zatrudnione przez Zamawiającego/Wykonawcę w celu realizacji Umowyzastrzeżeniem ust. 9. 2. Wykonawca nie będzie wykorzystywałWykonawca, bez uprzedniej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca: a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy, b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego, c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana zniniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata, 3. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową poza ich wykorzystaniem w celu realizacji Umowy. 3. Żadne z powyższych postanowień nie może być rozumiane jako przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawa własności do znaku firmowego, projektu lub innych praw własności intelektualnej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji uzyskanych przy realizacji Umowy, niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji, chyba że oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na przekazanie danej informacji osobie trzeciej została udzielona pisemnie zgoda adresy podane przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia tego przepisu, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% szacunkowej wartości Przedmiotu Umowy nettoWykonawcę. 5. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z ważnych powodów z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności: a) Gdy kontynuacja zamówienia stanie się niezgodna z interesem Zamawiającego; b) W przypadku powtarzającego się co najmniej trzykrotnie stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych dostarczonego towaru. Przed odstąpieniem Zamawiający zastrzega sobie również prawo wezwie Wykonawcę do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegousunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, podnoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli w wyniku ujawnienia informacji Zamawiający poniósł szkodęwyznaczając mu dodatkowy min. 7 dniowy termin. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nieuregulowanych nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 9. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Sekcji Programów Infrastrukturalnych. Osoba ta nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxxxxxxx. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy. 10. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, zgodnie z art. 78 § 1 KC, umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Data dostawy: ……………………………………………………… Dotyczy zapytania ofertowego nr 12/2023 Nazwa towaru ………………………………………………………………………………………………………… Pracownik Zamawiającego dokonujący odbioru: ………………………………………………………………………………………… Nazwisko i imię Przedstawiciel Wykonawcy dostarczający towar do Instytutu „CZMP”: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Firma : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… C4, jest kompletny i zgodny z zawartą umową i złożoną ofertą. Kompletna dostawa składa się przepisy Kodeksu cywilnegoz: ……………… szt. ………………………………………………………………………………………… ( np. paczek, prawa budowlanegopalet bądź inne jednostki miary) Rozpakowanie dostarczonego towaru może nastąpić jedynie w obecności pracownika Wykonawcy realizującego umowę. …………………………………………………. …………………………………………………. Data podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy Data podpis i pieczęć przedstawiciela Zamawiającego Data odbioru: Miejsce odbioru: Siedziba Zamawiającego ul. Xxxxxxxx 000/000, prawa 00-000 Xxxx ul. Xxxxxxxx 000/000, 00-000 Xxxx …………………………………………………… Nazwa miejsca montażu i instalacji: …………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Przedstawiciel Zamawiającego dokonujący odbioru (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko/funkcja): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Przedstawiciel Wykonawcy uczestniczący w odbiorze (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko/funkcja): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zgodnie z zawartą w dn. ……………… umową Przedstawiciele Zamawiającego potwierdzają odbiór, instalację i montaż towaru stanowiącego przedmiot umowy tj.: Nazwa towaru:……………………………………………………………………………………………..……………………………… Ilość sztuk: …………………………………………………… Nr/Nr-y seryjne: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Data instalacji i montażu towaru: ……………………………………………………………………………………………………… Za Zamawiającego: Data: Za Wykonawcę: Data: Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie środowiska oraz Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych osób wskazanych do realizacji umowy jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Xxxxxxxx 000/000, 00-000 Xxxx. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnegoprzetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej xxx@xxxxx.xxx.xx 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). Dane zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (tj. od Wykonawcy) oraz są przetwarzane w wyniku współpracy między Administratorem, a Wykonawcą. 4. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora którym jest: a) Bieżąca realizacja umowy (umożliwienie kontaktu pomiędzy dedykowanymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację umowy; b) Ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innychinnym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, powszechnie obowiązujących dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa. 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. 11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych osób wskazanych w komparycji umowy jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Xxxxxxxx 000/000, 00-000 Xxxx. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej xxx@xxxxx.xxx.xx 3. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z umową, zawartą z podmiotem, do którego reprezentowania jesteście Państwo uprawnieni oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 7. Jeżeli zmianie ulegnie nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności UmowyDane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem a Wykonawcą, wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego czy Wykonawcya po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, zostaną przeniesione na jego legalnego sukcesora – następcę prawnegowynikający z przepisów prawa. 8. Wykonawca nie może przelać całości Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub części uprawnień wynikających z Umowyograniczenia przetwarzania, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającegoprawo do usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu StronPodanie danych osobowych jest dobrowolne, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmianyjednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. 10. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten Administrator nie wpłynie na inne postanowienia tej Umowy, a Strony zobowiązują się do niezwłocznego uzgodnienia innej regulacji, która zastąpi nieważny przepis i będzie odpowiadać gospodarczemu celowi niniejszej Umowypodejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe. 11. Strony zobowiązują rozwiązywać ewentualnie powstałe spory z niniejszej Umowy na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne próby rozwiązania sporu nie przyniosą pożądanych przez Xxxxxx postulatów, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny w Wejherowie. 12. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.